Постановление ВЦИК от 11.11.1922

(ред. от 12.06.1945)

«О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.»

(вместе с «Гражданским кодексом Р.С.Ф.С.Р.»)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2. Никакие споры по гражданским правоотношениям, возникшим до 7 ноября 1917 г., не принимаются к рассмотрению судебными и иными учреждениями республики.

3. Споры по гражданским правоотношениям, возникшим в промежуток времени от 7 ноября 1917 г. до введения в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р., регулируются законами, действовавшими в момент их возникновения.

4. Поскольку правоотношения, допускавшиеся действовавшими в момент их возникновения законами, недостаточно полно регулируются упомянутыми законами, к ним применяются постановления Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.

5. Распространительное толкование Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р. допускается только в случае, когда этого требует охрана интересов рабоче — крестьянского государства и трудящихся масс.

6. Воспрещается толкование постановлений Кодекса на основании законов свергнутых правительств и практики дореволюционных судов.

7. Общая трехлетняя исковая давность распространяется и на правоотношения, возникшие до введения в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.

8. Права граждан иностранных государств, с которыми Р.С.Ф.С.Р. вступила в то или иное соглашение, регулируются этими соглашениями.

Поскольку права иностранцев не предусмотрены соглашениями с соответствующими правительствами и специальными законами, права иностранцев на свободное передвижение по территории Р.С.Ф.С.Р., избрание профессий, открытие и приобретение торгово — промышленных предприятий, приобретение вещных прав на строения и земельные участки могут быть ограничены постановлением подлежащих центральных органов правительства Р.С.Ф.С.Р. по соглашению с Народным комиссариатом иностранных дел.

Примечание 1. Иностранные акционерные общества, товарищества и проч. приобретают права юридического лица в Р.С.Ф.С.Р. лишь с особого разрешения правительства.

Примечание 2. Иностранные юридические лица, не имеющие разрешения на производство операций в Р.С.Ф.С.Р., пользуются правом на судебную защиту в Р.С.Ф.С.Р. по претензиям, возникающим вне пределов Р.С.Ф.С.Р. и относящимся к ответчикам, пребывающим в ее пределах не иначе как на началах взаимности.

9. Действие Гражданского кодекса распространяется на всю территорию Р.С.Ф.С.Р.

Центральным исполнительным комитетам автономных республик предоставляется с утверждения Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета вносить в Кодекс дополнения и изменения, необходимые в целях приспособления его к особенностям быта соответствующих республик.

Председатель

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I. Основные положения

Ст. 1. Гражданские права охраняются законом, за исключением тех случаев, когда они осуществляются в противоречии с их социально — хозяйственным назначением.

Ст. 2. Споры о праве гражданском разрешаются в судебном порядке. Отказ от права обращения к суду недействителен.

Примечание. Имущественные споры между органами государства разрешаются в порядке, установленном особым постановлением.

Ст. 3. Отношения земельные, отношения, возникающие из найма рабочей силы, и отношения семейные регулируются особыми кодексами.

II. Субъекты прав (лица)

Ст. 4. В целях развития производительных сил страны Р.С.Ф.С.Р. предоставляет гражданскую правоспособность (способность иметь гражданские права и обязанности) всем гражданам, не ограниченным по суду в правах.

Пол, раса, национальность, вероисповедание, происхождение не имеют никакого влияния на объем гражданской правоспособности.

Ст. 5. В соответствии с этим каждый гражданин РСФСР и союзных советских республик имеет право свободно передвигаться и селиться на территории РСФСР, избирать не воспрещенные законом занятия и профессии, приобретать и отчуждать имущества с ограничениями, указанными в законе, совершать сделки и вступать в обязательства, организовывать промышленные и торговые предприятия с соблюдением всех постановлений, регулирующих промышленную и торговую деятельность и охраняющих применение труда.

Ст. 6. Никто не может быть лишен гражданских прав или ограничен в правах иначе, как в случаях и в порядке, определенных законом.

Ст. 7. Способность лица своими действиями приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности (дееспособность) возникает в полном объеме с достижением совершеннолетия.

Совершеннолетие наступает по достижении 18-летнего возраста.

Ст. 8. Лица совершеннолетние могут быть подлежащими учреждениями объявлены недееспособными, если они вследствие душевной болезни или слабоумия неспособны рассудительно вести свои дела.

(статья 8 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 14.11.1927)

Ст. 9. Несовершеннолетние, достигшие четырнадцати лет, могут совершать сделки с согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов или попечителей). Они вправе самостоятельно распоряжаться получаемой ими заработной платой и отвечают за вред, причиненный их действиями другим лицам.

(статья 9 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 14.11.1927)

Ст. 10. Всякие сделки, клонящиеся к ограничению правоспособности или дееспособности, недействительны.

Ст. 11. Местожительством признается то место, где лицо вследствие своей службы, постоянных занятий или нахождения своего имущества имеет постоянную или преимущественную оседлость.

Местожительством несовершеннолетних или находящихся под опекой признается местожительство их законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов или попечителей).

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 14.11.1927)

Ст. 12. Лицо, отсутствующее из места своего жительства, по истечению года со дня получения последних известий о месте его пребывания, может быть признано безвестно отсутствующим.

По истечении трех лет со дня получения последних сведений о месте пребывания отсутствующего или шести месяцев со дня удостоверенной военным ведомством безвестной пропажи его во время военных действий или со дня несчастного случая, при наличии обстоятельств, дающих основание предположить гибель его от этого несчастного случая, отсутствующий может быть признан умершим.

При невозможности точно установить время получения последних сведений об отсутствующем началом срока считается первое число месяца, следующего за тем, в котором установлено получение последних сведений о нем, а при невозможности установления месяца — 1 января следующего года.

Признание безвестно отсутствующим и умершим производится путем выдачи свидетельства заинтересованным лицам и учреждениям соответствующими нотариальными конторами. В случае предполагаемой гибели отсутствующего такое свидетельство может быть выдано нотариальными конторами лишь при наличии документальных данных, подтверждающих факт гибели (как-то, протоколов о кораблекрушении, актов о несчастном случае, сообщений официальных лиц и т.п.). При отсутствии указанных документальных данных признание такого лица умершим производится только судом в исковом порядке.

Внесение записи о смерти лица, признанного умершим, в книгу записей актов гражданского состояния производится на основании свидетельства нотариальной конторы или определения суда, при чем временем смерти считается дата выдачи свидетельства или вступления в законную силу определения.

В случае явки лица, признанного умершим, уничтожение свидетельства или определения о признании умершим производится соответствующими нотариальными конторами или судом.

(статья 12 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 27.05.1929)

Примечание. Правила производства о признании безвестно отсутствующим и умершим изложены в ст. ст. 106 — 114 Положения о государственном нотариате РСФСР.

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 27.05.1929)

Ст. 13. Юридическими лицами признаются объединения лиц, учреждения или организации, которые могут, как таковые, приобретать права по имуществу, вступать в обязательства, искать и отвечать на суде.

Ст. 14. Юридическое лицо должно иметь утвержденный, а в подлежащих случаях зарегистрированный уполномоченным на то органом устав или положение. Определенные в законе виды товариществ, преследующих хозяйственные цели, могут вместо устава иметь товарищеский договор, зарегистрированный в установленном порядке. Правоспособность юридического лица возникает с момента утверждения устава (положения), а в тех случаях, когда закон требует регистрации юридического лица, — с момента таковой регистрации.

Ст. 15. Частные учреждения с правами юридических лиц, как то: больницы, музеи, ученые учреждения, публичные библиотеки и т.д. — могут быть учреждаемы только с разрешения соответственных органов власти.

Ст. 16. Юридические лица участвуют в гражданском обороте и вступают в сделки через посредство своих органов или через своих представителей.

Примечание. Участие государственных учреждений и предприятий в гражданском обороте определяется особыми правилами.

(примечание введено Постановлением ВЦИК от 16.10.1924)

Ст. 17. Во внешнем торговом обороте все пребывающие в пределах Р.С.Ф.С.Р. лица, юридические и физические, участвуют лишь через посредство государства в лице Народного комиссариата внешней торговли. Самостоятельные выступления на внешнем рынке допускаются не иначе как в случаях, особо указанных в законе, и не иначе как под контролем Народного комиссариата внешней торговли.

Ст. 18. Существование юридического лица может быть прекращено соответственным органом государственной власти, если оно уклоняется от предусмотренной уставом или договором цели или если его органы (общее собрание, правление) в своей деятельности уклоняются в сторону, противную интересам государства.

Ст. 19. Государственные предприятия и их объединения, переведенные на хозяйственный расчет и не финансируемые в сметном порядке, выступают в обороте как самостоятельные и не связанные с казной юридические лица. За их долги отвечает лишь имущество, состоящее в их свободном распоряжении, т.е. не изъятое из оборота согласно ст. ст. 21 и 22. Исключения из этого правила особо указываются законом.

Примечание. Утратило силу. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.12.1927.

Ст. 19-а. Порядок пользования фирмой и содержание фирменного наименования предприятий, принадлежащих юридическим и физическим лицам, определяются особыми правилами (Приложение 3-а).

(статья 19-а введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 20.12.1927)

III. Объекты прав (имущества)

Ст. 20. Имущество, изъятое из гражданского оборота, может быть объектом гражданского права лишь в тех пределах, в каких это положительно указано законом.

Ст. 21. Земля является достоянием государства и не может быть предметом частного оборота. Владение землею допускается только на правах пользования.

Примечание. С отменой частной собственности на землю деление имуществ на движимые и недвижимые упразднено.

Ст. 22. Нижеперечисленные государственные имущества не подлежат отчуждению в собственность частных лиц и их объединений, а также не входящих в систему кооперативных организаций и общественных организаций, не могут быть предметом залога, а равно не могут быть обращаемы на удовлетворение кредиторов в порядке взыскания:

а) промышленные, транспортные и иные предприятия в целом;

б) промышленные заведения, фабрики, заводы, рудники и проч.;

в) оборудование промышленных заведений;

г) подвижной состав железных дорог, летательные аппараты, морские и речные суда;

д) сооружения железнодорожного, водного и воздушного транспорта, народной связи (телеграфные, телефонные и радиоустановки общего пользования), гидротехнические и предназначенные для обслуживания товарооборота (элеваторы, холодильники и т.п.), а равно электроустановки общего пользования;

е) коммунальные сооружения;

ж) строения муниципализированные и национализированные.

Примечание. Условия и порядок отчуждения перечисленных в настоящей статье государственных имуществ, а также передача их от одного государственного органа другому и входящим в систему кооперативным организациям, определяются специальными законоположениями (приложение 4 — не приводится).

Примечание 2. Строения, возведенные на земельных участках, предоставленных в бессрочное пользование государственным учреждениям, предприятиям и организациям, состоящим как на государственном или местном бюджете, так и на хозяйственном расчете, кооперативным центрам и объединениям, а равно первичным кооперативам, входящим в кооперативную систему (СЗ, 1929, № 51, ст. 462), а также строения, находившиеся на этих участках до передачи в бессрочное пользование, могут отчуждаться только перечисленным в данном примечании учреждениям, предприятиям и организациям.

(примечание введено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 20.11.1932)

(статья 22 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 30.08.1930)

1. Отчуждение бездействующих государственных фабрик, заводов и других промышленных заведений допускается в полном составе или в части, в случае невозможности целесообразного их использования или же в случае необходимости производства несоразмерно крупных расходов для их охраны и ремонта.

2. Указанные в ст. 1 настоящих Правил государственные промышленные заведения могут быть отчуждаемы кооперативным организациям независимо от числа занятых в этих заведениях рабочих, частным же физическим и юридическим лицам могут быть отчуждаемы только такие заведения или части их, для эксплоатации которых нормально требуется количество наемных рабочих, не превышающее допускаемого специальными законами для предприятий, принадлежащих частным лицам на праве собственности.

Примечание. Смешанные акционерные общества при приобретении ими отчуждаемых государственных промышленных заведений пользуются правами частных лиц, поскольку уставами им не предоставлен больший объем прав.

3. Отчуждение бездействующих государственных фабрик, заводов и других промышленных заведений (ст. 1), а также всякого рода государственных сооружений, строений, летательных аппаратов и речных судов, за исключением тех, которые предусмотрены ст. 5, допускаются не иначе, как с разрешения:

а) в отношении имущества, принадлежащего местным советам, — подлежащего народного комиссариата Р.С.Ф.С.Р. по соглашению с советом народных комиссаров соответствующей автономной республики, краевым, областным или губернским исполнительным комитетом;

б) в отношении имущества общереспубликанского значения, состоящего в ведении соответствующих органов Р.С.Ф.С.Р., — Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. по представлению подлежащего народного комиссариата Р.С.Ф.С.Р.;

в) в отношении имущества, находящегося в ведении общесоюзных органов, — Совета Труда и Обороны по представлению соответствующего народного комиссариата Союза С.С.Р.

Примечание. Правила настоящей статьи не распространяются на речные суда: а) некрепленной конструкции, б) оборудованные механическими двигателями не более пятнадцати номинальных сил и в) без механических двигателей, не превышающие по своей длине двадцати саженей.

Примечание 2. В порядке, указанном в настоящей статье, могут отчуждаться кооперативным организациям находящиеся у них в арендном пользовании фабрики, заводы и другие промышленные заведения, приведенные в течение арендного срока в действующее состояние силами и средствами арендующей их кооперативной организации.

(примечание введено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 06.06.1927)

4. Отчуждение оборудования промышленных заведений, отчуждение подвижного состава железных дорог, морских и речных судов и летательных аппаратов (п. п. «в» и «г» ст. 22 Гражданского Кодекса) допускается в случае, если перечисленные имущества пришли в ветхость или негодность, или не могут быть использованы по назначению в достаточной степени, или же, вследствие устарелости конструкции, заменяются более усовершенствованными.

Примечание. К оборудованию не относятся живой инвентарь, предметы обзаведения и инструменты.

5. Отчуждение всякого рода сооружений и строений (п. п. «д», «е» и «ж» ст. 22 Гражданского Кодекса) допускается в случае, если они пришли в ветхость или негодность.

6. Отчуждение имущества, указанного в статьях 4 и 5 настоящего Постановления, а также утративших производственное значение сооружений и строений государственных промышленных трестов, разрешается:

а) в отношении имущества местных советов — краевым, областным или губернским исполнительным комитетом или советом народных комиссаров автономной республики, не имеющей губернского деления;

б) в отношении имущества местного совета, включенного в состав уставного капитала промышленного треста местного значения, действующего на основании утвержденного Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров Союза С.С.Р. 29 июня 1927 года Положения о государственных промышленных трестах (Собр. Зак., 1927, № 39, ст. 392), — тем отделом подлежащего исполнительного комитета, в ведении которого находится данный трест;

в) в отношении государственного имущества республиканского значения, находящегося в ведении органов Р.С.Ф.С.Р., — подлежащим народным комиссариатом Р.С.Ф.С.Р.;

г) в отношении имущества, находящегося в ведении общесоюзных органов, — подлежащим народным комиссариатом Союза С.С.Р.

(статья 6 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.12.1927)

Примечание. Отчуждение пришедших в ветхость или негодность сооружений, строений и оборудования государственных промышленных трестов производится правлениями их самостоятельно, без получения разрешений, указанных в настоящей статье.

(примечание введено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 20.12.1927)

6-а) Отчуждение имущества, включенного в уставный капитал государственных торговых предприятий, действующих на основании утвержденного Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров Союза С.С.Р. 17 августа 1927 года Положения о государственных торговых предприятиях (Собр. Зак., 1927, № 49, ст. 502), допускается в случаях и на основаниях, предусмотренных указанным Положением.

(статья 6-а введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 20.12.1927)

7. Условия и порядок отчуждения государственных строений, разрушенных и требующих восстановления, а также тех строений, которые по своей площади не превышают установленных законом пределов, определяются особыми законами. Специальными же законами определяются условия и порядок отчуждения имущества, входящего в состав государственных земельных имуществ.

8. Действующие промышленные заведения, а равно при отсутствии условий, указанных в ст. 4, морские суда могут быть отчуждаемы в собственность общественных и кооперативных организаций и частных лиц не иначе, как в порядке и на условиях, устанавливаемых в каждом отдельном случае постановлениями Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. и Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. по принадлежности.

9. На предназначаемое к отчуждению имущество предприятием или учреждением, в ведении которого оно состоит, составляется опись и производится оценка. Означенная опись и оценка представляется соответствующему органу, от которого зависит, согласно настоящих Правил, дача разрешения на отчуждение данного рода имущества, одновременно с просьбой о выдаче разрешения. Орган, разрешающий отчуждение, устанавливает цену, ниже которой не может быть продано означенное в описи имущество.

Примечание. Постановлениями государственных органов, перечисленных в статьях 3 и 6 настоящих правил, указанное в статьях 3, 4 и 5 этих правил, государственное имущество может быть передаваемо промысловой кооперации в отдельных случаях безвозмездно.

(примечание введено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 12.09.1927)

10. Продажа государственного имущества, указанного в статьях 3, 4 и 5 настоящих Правил, производится с публичных торгов, за исключением: а) оцененного, в порядке ст. 8 настоящих Правил, ниже тысячи рублей и б) всякого имущества, задержка продажи которого может повлечь за собой его разрушение.

Примечание. Продажа государственного имущества, указанного в ст. ст. 3, 4 и 5 настоящих правил, кооперативным организациям может совершаться без производства публичных торгов, независимо от размера оценки этого имущества.

(примечание введено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 06.06.1927)

11. Правила о производстве публичных торгов по продаже государственного имущества, предусматривающие также последствия несостоявшихся торгов, устанавливаются для имущества общесоюзного значения Советом Народных Комиссаров Союза С.С.Р., а для имущества республиканского и местного значения — Советом Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

Ст. 22-а. Утратила силу. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 30.08.1930.

Ст. 23. Оружие, взрывчатые вещества, воинское снаряжение, летательные аппараты, телеграфное и радиотелеграфное имущество, аннулированные ценные бумаги, радий, гелий, спиртные напитки свыше установленной законом крепости и сильнодействующие яды являются изъятыми из частного оборота.

(в ред. Постановления ВЦИК от 16.10.1924, Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.03.1937)

Примечание 1. Приобретение охотничьего оружия и огнеприпасов, а также изумрудного сырья и полуфабрикатов регулируется особыми правилами.

(в ред. Постановления ВЦИК от 16.10.1924, Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1932)

Примечание 2. Летательные аппараты, моторы к ним и другое относящееся к ним авиационное и воздухоплавательное имущество могут приобретаться: а) теми учреждениями и предприятиями обобществленного сектора и общественными организациями, которым такое право предоставлено Правительством Союза ССР или Главным управлением гражданского воздушного флота; б) частными лицами — по специальным разрешениям Главного управления гражданского воздушного флота.

(примечание введено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1932)

Ст. 23-а. Архивные материалы, отнесенные к ведению органов архивного управления, могут быть предметом сделок только в том случае, если эти материалы признаны в установленном порядке подлежащими уничтожению (архивная макулатура).

(статья 23-а введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 09.05.1929)

Ст. 24. Золото, серебро, платина и металлы платиновой группы в монете, слитках и сыром виде, иностранная валюта, выписанные в иностранной валюте платежные документы (векселя, чеки, переводы и т.п.) и иностранные фондовые ценности (акции, облигации, купоны к ним и т.п.) могут быть предметом сделок лишь в порядке и пределах, установленных специальными законами.

(статья 24 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.03.1937)

Ст. 25. Принадлежностью признается вещь, назначенная служить главной вещи и связанная с ней общим хозяйственным назначением.

Принадлежность следует судьбе главной вещи, если в договоре или законе особо не оговорено противное.

IV. Сделки

Ст. 26. Сделки, т.е. действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений, могут быть односторонними и взаимными (договоры).

Ст. 27. Сделки могут быть совершаемы на словах или в письменной форме.

Письменные сделки делятся на: 1) простые, 2) нотариально удостоверенные.

(статья 27 в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 04.10.1926)

Ст. 28. Сделка, облеченная в письменную форму, должна быть подписана лицом, от которого она исходит, или его представителем.

Лицо, не могущее вследствие неграмотности, физических недостатков или болезни собственноручно подписаться, может поручить подписать за него сделку другому лицу. Подпись последнего должна быть засвидетельствована надлежащим порядком, причем должна быть указана причина, по которой лицо, совершившее сделку, не могло собственноручно подписать ее.

Ст. 29. Несоблюдение требуемой законом формы влечет за собою недействительность сделки лишь в том случае, когда такое последствие несоблюдения формы прямо указано в законе.

Ст. 30. Недействительна сделка, совершенная с целью, противной закону или в обход закона, а равно сделка, направленная к явному ущербу для государства.

Ст. 31. Недействительна сделка, совершенная лицом, вполне лишенным дееспособности или временно находящимся в таком состоянии, когда оно не может понимать значения своих действий.

Ст. 32. Лицо, совершившее сделку под влиянием обмана, угроз, насилия, или вследствие злонамеренного соглашения его представителя с контрагентом, или вследствие заблуждения, имеющего существенное значение, — может требовать по суду признания сделки недействительной полностью или в части.

Ст. 33. Когда лицо под влиянием крайней нужды вступило в явно невыгодную для себя сделку, суд, по требованию потерпевшей стороны или подлежащих государственных органов и общественных организаций, может либо признать сделку недействительной, либо прекратить ее действие на будущее время.

Примечание. Должностные лица обязаны предъявлять гражданские иски о признании недействительными явно невыгодных (кабальных) сделок, заключенных семьями лиц, призванных к отбыванию обязательной военной службы в Красной армии и флоте.

(примечание введено Постановлением ВЦИК от 16.10.1924)

Ст. 34. Недействительна сделка, совершенная по соглашению сторон лишь для виду и без намерения породить юридические последствия.

Ст. 35. Если притворная сделка заключена с целью прикрыть другую сделку, то применяются положения, относящиеся к той сделке, которая действительно имелась в виду.

Ст. 36. Сделка, признанная недействительной, считается таковой с момента ее совершения.

Ст. 37. Недействительные части сделки не затрагивают прочих ее частей, поскольку можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.

Ст. 38. Лица дееспособные могут совершать сделки и через избранных ими представителей, за исключением тех случаев, когда законом это воспрещено.

Ст. 39. Сделки, совершенные представителем от имени представляемого в пределах полномочия, имеют обязательную силу для представляемого и порождают непосредственно для него права и обязанности.

Ст. 40. Представитель не может совершить сделки от имени представляемого ни в отношении себя (представителя) лично, ни в отношении третьего лица, представителем коего он одновременно является.

Ст. 41. Сделка признается совершенной под отлагательным условием, когда права и обязанности, устанавливаемые сделкою, должны наступить с наступлением условия.

Сделка признается совершенной под отменительным условием, когда права и обязанности, устанавливаемые сделкой, должны прекратиться со времени наступления условия.

Ст. 42. Условно обязанный не должен своими действиями вызывать положение вещей, которое ухудшало или уничтожало бы зависящее от условия право. В противном случае, по наступлении условия, он обязан возместить причиненные убытки.

Ст. 43. Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой ненаступление условия выгодно, то условие считается наступившим.

Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие считается не наступившим.

V. Исковая давность

Ст. 44. Право на предъявление иска погашается по истечении срока, указанного в законе (исковая давность).

По спорам между государственными предприятиями и учреждениями, колхозами, кооперативными и общественными организациями устанавливается полуторагодовой срок исковой давности с нижеследующими изъятиями: а) по претензиям, вытекающим из поставки товаров ненадлежащего качества — шестимесячный срок; б) по всем претензиям о взыскании штрафов, пени и неустойки — шестимесячный срок; в) для требований по железнодорожным, водным и воздушным перевозкам, а также для требований клиентуры к органам связи (ст. ст. 114 и 125 Устава железных дорог Союза ССР — СЗ СССР, 1927, № 30, ст. 308; 1930, № 5, ст. 55, и № 42, ст. 443; ст. 172 Устава внутреннего водного транспорта — СЗ СССР, 1930, № 55, ст. 582; п. «а» ст. 61 Воздушного кодекса Союза ССР — СЗ СССР, 1932, № 32, ст. 194-б; ст. 85 Устава почтовой, телеграфной, телефонной и радиосвязи Союза ССР — СЗ СССР, 1933, № 67, ст. 405) — шестимесячный срок; г) для требований по смешанным железнодорожно-водным и железнодорожно-водно-воздушным перевозкам — годичный срок; д) для требований, предусмотренных Кодексом торгового мореплавания Союза ССР (СЗ, 1929, № 41, ст. 366) — сроки давности, установленные ст. 241 этого кодекса.

Исковая давность по спорам государственных предприятий и учреждений, колхозов, кооперативных и общественных организаций с частными лицами и по спорам между частными лицами устанавливается в три года, если специальным законом не предусмотрен иной срок давности.

Примечание. Указанный в п. «а» настоящей статьи полугодовой срок давности распространяется на все претензии по качеству товаров, по которым срок этот не истек ко дню вступления в силу постановления ЦИК и СНК Союза ССР 7 октября 1934 г. о сроках исковой давности по спорам, вытекающим из поставки товаров ненадлежащего качества (СЗ, 1934, № 52, ст. 404). Все другие указанные в настоящей статье сроки давности по спорам между государственными учреждениями и предприятиями, кооперативными и общественными организациями распространяются на те их претензии, по которым право на иск возникло после 31 декабря 1933 г., и на все претензии колхозов, по которым еще не истекли соответствующие сроки давности, установленные в настоящей статье. По остальным претензиям применяются сроки давности, действовавшие до введения в действие постановления ЦИК и СНК Союза ССР о сроках исковой давности по спорам между государственными органами, колхозами, кооперативными и общественными организациями (СЗ, 1934, № 44, ст. 347).

(статья 44 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 10.12.1934)

Ст. 45. Течение исковой давности начинается с того времени, когда возникло право на предъявление иска.

По обязательствам, подлежащим исполнению по востребованию кредитора, течение исковой давности начинается со времени возникновения обязательства.

По спорам между государственными предприятиями и учреждениями, колхозами, кооперативными и общественными организациями, вытекающим из поставки товаров ненадлежащего качества (п. «а» ст. 44) течение исковой давности начинается со дня составления акта о ненадлежащем качестве товара.

(часть 3 введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 10.12.1934)

Ст. 46. С погашением давностью иска по главному требованию погашаются также иски и о придаточных требованиях.

Ст. 47. В случае исполнения обязательства должником по истечении давности он не вправе требовать обратно уплаченного, хотя бы в момент уплаты он и не знал об истечении давности.

Ст. 48. Течение исковой давности приостанавливается:

1. когда истец вследствие непреодолимой силы был лишен возможности предъявить иск, если препятствия эти наступили в последние шесть месяцев давностного срока;

2. в силу объявленного для обязательств моратория;

3. для состава Красной армии и флота, приведенного на военное положение, пока последнее продолжается.

Примечание. Со дня прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления течения давности, течение срока продолжается, причем в случаях, когда остающийся срок менее 6 месяцев, таковой удлиняется до 6 месяцев.

Ст. 49. Во всех случаях, когда суд признает основательными причины, по которым пропущен срок исковой давности, он может продлить этот срок.

Ст. 50. Исковая давность прерывается предъявлением иска. По спорам, в которых одной из сторон является частное лицо, исковая давность прерывается также совершением со стороны обязанного лица действий, свидетельствующих о признании долга. По спорам между государственными предприятиями и учреждениями, колхозами, кооперативными и общественными организациями совершение со стороны обязанных организаций действий, свидетельствующих о признании долга, не служит основанием для перерыва сроков исковой давности.

(статья 50 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 10.05.1936)

Ст. 51. После перерыва исковая давность начинается снова, причем истекшее перед тем время не зачисляется в новый срок.

ВЕЩНОЕ ПРАВО

I. Право собственности

Ст. 52. Различается собственность: а) государственная (национализированная и муниципализированная), б) кооперативная, в) частная.

Ст. 53. Земля, недра, леса, воды, железные дороги общего пользования и их подвижной состав могут быть исключительно собственностью государства.

Летательные аппараты могут находиться во владении и эксплоатации тех органов и лиц, которым такое право предоставлено на основании Воздушного кодекса Союза ССР.

(статья 53 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1932)

Ст. 54. Предметом частной собственности могут быть: немуниципализированные строения, предприятия торговые, предприятия промышленные, имеющие наемных рабочих в количестве, не превышающем предусмотренного особыми законами; орудия и средства производства, деньги, ценные бумаги и прочие ценности, в том числе золотая и серебряная монета и иностранная валюта, предметы домашнего обихода, хозяйства и личного потребления, товары, продажа коих не воспрещается законом, и всякое имущество, не изъятое из частного оборота.

Примечание. Право собственности частных лиц на морские торговые суда регулируются Кодексом торгового мореплавания Союза ССР (Собр. зак., 1929, № 41, ст. 366), а на торговые суда, плавающие на внутренних водных путях, - Постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 24 сентября 1926 г. о праве собственности на торговые суда, плавающие на внутренних водных путях Союза ССР, о праве постройки и эксплоатации указанных судов и о приписке их к управлению внутренних водных путей (Собр. зак., 1926, № 65, ст. 493).

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 10.11.1929)

Ст. 55. Предприятия, в коих число наемных рабочих выше установленного законом, телеграф и радиотелеграф, а равно и другие сооружения, имеющие государственное значение, могут быть предметом частной собственности не иначе как на основании концессии, испрашиваемой у правительства.

Примечание. Всякая передача концессионером объекта концессии третьему лицу как полностью, так и частично может быть производима не иначе, как с безусловным соблюдением порядка, установленного для первоначального предоставления данной концессии. Самовольная передача концессии недействительна, не сообщает каких-либо прав третьему лицу и влечет за собой досрочное прекращение концессий даже для самого концессионера.

(примечание введено Постановлением ВЦИК от 16.10.1924)

Ст. 56. Оружие и воинское снаряжение, взрывчатые вещества, платина и металлы платиновой группы, их соединения и сплавы, радий, гелий, спиртосодержащие вещества (свыше установленной крепости) и сильнодействующие яды могут находиться в частном обладании лишь с разрешения подлежащих органов власти.

(статья 56 в ред. Постановления ВЦИК от 16.10.1924)

Ст. 57. Законно существующие кооперативные организации могут владеть всякого рода имуществом наравне с частными лицами. Промышленные предприятия, организуемые и приобретаемые кооперативными организациями в порядке, установленном законами о соответствующих видах кооперации, могут состоять в собственности упомянутых организаций независимо от числа занятых в предприятии рабочих.

Примечание. Право собственности кооперативных организаций на морские торговые суда регулируется Кодексом торгового мореплавания Союза ССР (Собр. зак., 1929, № 41, ст. 366), а на торговые суда, плавающие на внутренних водных путях, - Постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 24 сентября 1926 г. о праве собственности на торговые суда, плавающие на внутренних водных путях Союза ССР, о праве постройки и эксплоатации указанных судов и о приписке их к управлениям внутренних водных путей (Собр. зак., 1926, № 65, ст. 493).

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 10.11.1929)

Ст. 58. Собственнику принадлежит в пределах, установленных законом, право владения, пользования и распоряжения имуществом.

Примечание. Распоряжение государственным имуществом, осуществляемое органами государства, в том числе переведенными на хозяйственный расчет, ограничено правилами ст. 22 сего Кодекса и положениями о соответствующих органах.

Ст. 59. Собственник вправе отыскивать свое имущество из чужого незаконного владения и требовать от недобросовестного владельца возвращения или возмещения всех доходов, которые он извлек и должен был извлечь за все время владения; от добросовестного же владельца — всех доходов, которые он извлек и должен был извлечь со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску собственника о возврате имущества. Владелец, в свою очередь, вправе требовать от собственника возмещения произведенных им необходимых затрат на имущество с того времени, с какого собственнику причитаются доходы с имущества.

Собственник вправе требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы они и не были соединены с лишением владения.

Примечание 1. Бывшие собственники, имущество которых было экспроприировано на основании революционного права или вообще перешло во владение трудящихся до 22 мая 1922 г., не имеют права требовать возвращения этого имущества.

Примечание 2. Декрет Совета Народных Комиссаров от 16 марта 1922 года об истребовании предметов домашнего обихода бывшими собственниками от их фактических владельцев (СУ РСФСР, 1922, ст. 283) отменяется.

Примечание 3. Право кооперативных объединений истребовать принадлежавшие им предприятия и прочее имущество регулируется специальными на сей предмет постановлениями (см. приложение 3).

Примечание 4. Имущество, могущее быть предметом частной собственности лишь при наличии на то соответствующей концессии или особого разрешения подлежащих органов власти, при отсутствии такового разрешения или концессии, а равно имущество, не могущее быть вовсе предметом частной собственности, признается собственностью государства и должно быть передано фактическими владельцами подлежащим государственным органам.

Порядок признания собственностью государства строений и промышленных предприятий устанавливается особыми законами.

(примечание введено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 27.04.1927)

Ст. 60. От лица, которое добросовестно приобрело имущество не непосредственно у собственника, последний вправе истребовать имущество (ст. 59) лишь в том случае, когда оно им (собственником) утеряно или похищено у него. Государственные учреждения и предприятия могут истребовать от всякого приобретателя принадлежащее им имущество, незаконно отчужденное каким бы то ни было способом.

Примечание. Приобретатель признается добросовестным, если он не знал и не должен был знать, что лицо, от коего он приобрел вещь, не имело права отчуждать ее.

Примечание 2. Государственные и иные допущенные к обращению в пределах Союза С.С.Р. ценные бумаги на предъявителя, содержащие обязательство платежа определенной денежной суммы, а равно банковые билеты не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя на том основании, что они ранее были утеряны или похищены, или принадлежали государственному учреждению или предприятию и были незаконно отчуждены каким-либо способом.

(примечание введено Постановлением ВЦИК от 05.05.1925)

Ст. 60-а. В случае явки лица, признанного умершим (ст. 12), независимо от срока этой явки, это лицо имеет право отыскивать в судебном порядке сохранившееся в наличии имущество от соответствующих учреждений и лиц. При этом, однако, от третьих лиц, в обладание которых имущество перешло от лиц, обладавших этим имуществом, по соглашению с лицом, признанным умершим, а также от лиц, приобретших имущество от наследников указанного лица, имущество может быть изъято лишь в случаях, если приобретатели знали или должны были знать о том, что это имущество принадлежит лицу, признанному умершим.

(статья 60-а введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 27.05.1929)

Ст. 61. Право собственности может принадлежать двум или нескольким лицам сообща, по долям (общая собственность).

Ст. 62. Владение, пользование и распоряжение общей собственностью должно производиться по общему согласию всех участников, а в случае разногласия — по большинству голосов.

Ст. 63. Каждый участник общей собственности обязан, соразмерно со своей долей, участвовать в уплате всякого рода платежей и сборов по общему имуществу, равно как в издержках на управление общим имуществом и сохранение его.

Ст. 64. Участники общей собственности имеют право преимущественной покупки при отчуждении кем-либо из них своей доли постороннему лицу, кроме случая продажи доли с публичных торгов.

Ст. 65. Каждый собственник вправе требовать выдела своей доли из общего имущества, поскольку это не противоречит закону или договору. Если соглашение о способе выдела не достигнуто, имущество по решению суда делится в натуре, поскольку это возможно без несоразмерного ущерба его хозяйственному назначению; в противном случае выделяемый собственник получает денежную компенсацию.

Ст. 66. Право собственности на вещь переходит на основании договора, заключаемого между отчуждателем и приобретателем. Право собственности приобретателя возникает в отношении индивидуально — определенной вещи с момента совершения договора, а в отношении вещей, определенных родовыми признаками (числом, весом, мерой), — с момента их передачи.

Ст. 67. Передачею признается вручение вещей приобретателю, а также, поскольку из договора не вытекает иное, вручение приобретателю или сдача на почту для отправления по указанию последнего распорядительного документа на товары (накладной, коносамента, складочного свидетельства и т.п.) или вручение отчужденных без обязательства доставки вещей возчику для отправки их по распоряжению приобретателя, или сдача вещей на почту для пересылки их по указанию приобретателя.

Ст. 68. Бесхозяйное имущество, собственник которого неизвестен или которое не имеет собственника, переходит в собственность государства в порядке, установленном специальными законами.

Имущество бесхозяйных крестьянских дворов поступает в распоряжение и пользование соответствующих крестьянских обществ взаимопомощи. В тех местностях, в которых не имеется крестьянских обществ взаимопомощи, имущество бесхозяйных крестьянских дворов поступает в распоряжение соответствующих сельских советов.

Примечание. Правила распоряжения пригульным и безнадзорным скотом определяются постановлением СНК 26 октября 1932 года (СУ, № 83, ст. 362).

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.03.1933)

(статья 68 в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 07.12.1925)

Ст. 68-а. Нашедший потерянную вещь должен немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее вещь, или же заявить о находке и сдать найденную вещь в милицию или сельский совет.

(статья 68-а в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 30.06.1930)

Ст. 68-б. Постановлениями советов народных комиссаров автономных республик и краевых (областных) исполнительных комитетов в соответствии с местными условиями устанавливаются сроки хранения в милиции и сельских советах доставленных туда найденных вещей. Сроки эти не могут быть меньше трех и дольше шести месяцев. Если до истечения указанного срока явится или обнаружится лицо, потерявшее вещь, то последняя ему возвращается, при чем он обязан возместить хранителю вещи расходы по хранению и уплатить лицу, нашедшему вещь, двадцать процентов ее стоимости. В случае спора о вознаграждении, размер его устанавливается народным судом; в сельских местностях спор разрешается сельским общественным судом, если сумма требуемого вознаграждения не превышает пятидесяти рублей.

(статья 68-б в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 30.06.1930)

Ст. 68-в. В отдельных случаях, в зависимости от имущественного положения потерявшего и имущественного положения нашедшего вещь, суду предоставляется уменьшить предусмотренный ст. 68-б размер вознаграждения или вовсе освободить потерявшего от обязанности уплаты вознаграждения за находку.

(статья 68-в введена Постановлением ВЦИК от 18.11.1926)

Ст. 68-г. При неявке или при необнаружении в течение срока, установленного в порядке статьи 68-б, лица, потерявшего вещь, вещь эта переходит в собственность государства на основании статьи 68. В этом случае вознаграждение нашедшему выплачивается на общих основаниях.

(статья 68-г в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 30.06.1930)

Ст. 68-д. Установленный в порядке ст. 68-б срок исчисляется со дня представления находки в органы милиции или сельский совет.

(статья 68-д в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 30.06.1930)

Ст. 68-е. Правила предшествующих статей (68-а — 68-д) не распространяются на вещи, найденные в учреждениях, предприятиях, помещениях общего пользования, подвижного состава железных дорог, на пароходах и т.п. В этих случаях никакого вознаграждения нашедшему не выплачивается, найденная же вещь сдается администрации соответствующего учреждения или предприятия в порядке, устанавливаемом особыми правилами, издаваемыми соответствующими ведомствами и учреждениями.

(статья 68-е введена Постановлением ВЦИК от 18.11.1926)

Ст. 69. Реквизиция имущества у собственников допускается лишь в порядке, установленном декретом о реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ, с вознаграждением собственника по средним рыночным ценам, существующим к моменту изъятия имущества (см. приложение 4).

Примечание. Правила о вознаграждении владельцев за животных, убитых с целью прекращения заразных болезней и павших вследствие прививок, а равно за уничтоженные предметы содержатся в Ветеринарном Уставе Р.С.Ф.С.Р.

(примечание введено Постановлением ВЦИК от 16.10.1924)

Ст. 70. Конфискация имущества у собственников допускается лишь в виде наказания в случаях и в порядке, установленных законом (см. приложение 4).

II. Право застройки

Ст. 71. Договоры о предоставлении городских участков под застройку заключаются коммунальными отделами с юридическими и физическими лицами на сроки: для каменных (кирпичных) и железобетонных строений — до шестидесяти пяти лет, для смешанных строений — до шестидесяти лет и для деревянных строений — до пятидесяти лет.

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.11.1932)

В случаях, когда земельные участки предоставляются под застройку рабочими жилищами и строения возводятся вновь, договоры о праве застройки должны быть заключаемы на вышесказанные предельные сроки; в тех случаях, когда по договорам о праве застройки производится восстановление, достройка, надстройка, пристройка или перестройка существующих строений под рабочие жилища, договоры о праве застройки не могут быть заключены менее чем на две трети предельных сроков (т.е. не менее чем на сорок три года, на сорок лет и на тридцать три года).

(статья 71 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 21.11.1927)

Примечание 1. Договор о праве застройки может простираться на земельный участок, непосредственно не предназначенный под строение, но обслуживающий его в хозяйственном отношении.

Примечание 2. Правила, изложенные в статьях 71 — 84 Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р., применяются также к договорам, заключаемым на земельные участки во внегородских местностях. В этих местностях договоры на застройку заключаются местными земельными органами, волостными исполнительными комитетами, сельскими советами, обладающими правами юридического лица, и органами, которым принадлежит право заключать этого рода договоры в отношении земель, находящихся в ведении земельных обществ. Права и обязанности, установленные статьями 71 — 84 Гражданского кодекса для коммунальных отделов, распространяются, в подлежащих случаях, на вышеупомянутые местные органы.

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 11.03.1929)

Примечание 3. Государственным учреждениям, предприятиям и организациям, состоящим как на государственном или местном бюджете, так и на хозяйственном расчете, кооперативным центрам и объединениям, а равно первичным кооперативам, входящим в кооперативную систему, земельные участки для возведения на них строений предоставляются на праве бессрочного пользования на условиях и в порядке, предусмотренном специальным законом (СУ, 1932, № 66, ст. 295), а рабочим и общегражданским жилищно-строительным кооперативным товариществам по их выбору — либо на срок по договорам о праве застройки, либо в бессрочное пользование (СУ, 1927, № 43, ст. 276).

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.11.1932)

Примечание 4. Предельный срок действия договоров застройки на участки, предоставляемые для возведения крупных жилых домов за счет частного капитала, определяется особым законом.

(примечание введено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 27.08.1928)

Ст. 72. Договор о праве застройки, под страхом недействительности его, должен быть нотариально удостоверен.

(статья 72 в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 04.10.1926)

Ст. 73. В договоре о праве застройки обязательно указываются:

а) наименование договаривающихся сторон;

б) срок действия договора;

в) точное определение сдаваемого под застройку участка;

г) размер и сроки взноса арендной платы в случае, когда взимание таковой допускается законом;

д) характер и размер строений, которые застройщики обязуются возвести;

е) срок приступа к застройке;

ж) срок окончания постройки;

з) условия поддерживания строений в исправном виде;

и) условия страхования строений и восстановление их в случае гибели;

к) неустойка на случай просрочки и иных нарушений договора застройщиком.

(статья 73 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 11.03.1929)

Примечание 1. Срок приступа к постройке устанавливается не более одного года со дня заключения договора.

В случаях, когда земельные участки предоставляются под застройку рабочими жилищами, срок приступа к постройке устанавливается до двух лет, а срок окончания постройки устанавливается до четырех лет, с увеличением его до восьми лет для организаций, ставящих своей задачей возведение поселков или групп строений.

(в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 18.10.1926)

Примечание 2. Повышение арендной платы, в случае, когда взимание таковой допускается законом, может быть установлено в договоре не чаще чем каждые пять лет и притом каждый раз в установленном договором размере.

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 11.03.1929)

Ст. 74. При возведении построек и при эксплуатации их застройщик обязан соблюдать установленные строительные нормы, а также санитарные и противопожарные правила.

Ст. 75. Застройщик обязан страховать от огня все находящиеся на предоставленном ему земельном участке строения в полной сумме их действительной стоимости.

(статья 75 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 11.03.1929)

Ст. 76. Возведенные, или восстановленные, или достроенные (пристроенные, или надстроенные, или перестроенные) в силу договоров застройки строения, предназначенные для жилья, а равно строения, предназначенные для жилья, возведенные или восстановленные на землях, предоставленных жилищно-строительным (рабочим и общегражданским) кооперативным товариществам в бессрочное пользование с принадлежащими к ним земельными участками, освобождаются полностью или частично от падающих на строения или земельные участки государственных и местных налогов и сборов, а равно от уплаты земельной ренты на основании и в пределах специальных законов Союза С.С.Р. или Р.С.Ф.С.Р.

(статья 76 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 06.06.1927)

Ст. 77. Право пользоваться для возведения и хозяйственного обслуживания строений находящимися на участке застройщика строительными материалами принадлежит застройщику в пределах, указанных договором, для чего застройщику предоставляется право производить работы по добыче упомянутых материалов.

Ст. 78. Застройщик имеет право пользоваться имеющейся на участке водой, а также в его пределах устраивать колодцы и обделывать родники и источники.

Ст. 79. Право застройки может быть отчуждено или обременено залогом. Договоры об отчуждении и залоге права застройки, под страхом недействительности их, должны быть совершаемы в нотариальном порядке с последующей регистрацией в подлежащем коммунальном отделе.

Допускается отчуждение права застройки по долям без выдела в натуре (идеальные доли). В этих случаях первоначальный застройщик и приобретатели долей несут по всем обязательствам, вытекающим из договора о праве застройки, солидарную ответственность (ст. 115).

(часть 2 введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 11.03.1929)

Примечание. В случаях, когда застройщик (в том числе рабочее и общегражданское жилищно-строительное кооперативное товарищество) не приступил к постройке или, хотя и приступил, но выполнил менее тридцати процентов обусловленного договором объема строительства, отчуждение права застройки целиком или в части может производиться лишь с согласия органа, предоставившего застройщику земельный участок под застройку.

Получения указанного согласия не требуется, когда право застройки отчуждается в принудительном порядке по претензиям государственных учреждений и предприятий, кооперативных организаций или кредитных учреждений, принявших в залог право застройки, а также в случаях дальнейшего отчуждения права застройки вышеуказанными учреждениями, предприятиями и организациями, приобревшими право застройки с публичных торгов.

(примечание введено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 09.01.1928)

Ст. 79-а. Право застройки и строения, принадлежащие рабочим жилищно-строительным кооперативным товариществам, на праве собственности могут быть ими отчуждаемы только другим рабочим жилищно-строительным кооперативным товариществам или государственным органам. Право застройки и строения, принадлежащие общегражданским жилищно-строительным кооперативным товариществам на праве собственности, могут быть ими отчуждаемы другим кооперативным организациям или государственным органам.

Те же правила действуют и в случаях отчуждения с публичных торгов права застройки или строений, принадлежащих вышеуказанным товариществам.

(статья 79-а введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 27.04.1927)

Ст. 79-б. Право застройки и строения, принадлежащие рабочим и общегражданским жилищно-строительным кооперативным товариществам на праве собственности, могут быть означенными товариществами закладываемы только таким государственным органам, кооперативным организациям и кредитным учреждениям, которым, согласно их положениям или уставам, предоставлено принимать в залог строения и право застройки.

(статья 79-б введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 27.04.1927)

Ст. 80. Исключена. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 11.03.1929.

Ст. 81. При обращении взыскания на право застройки претензии коммунального отдела удовлетворяются в одну очередь вместе с недоимками по налогам и сборам.

(статья 81 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 11.03.1929)

Ст. 81-а. Частными лицами не могут быть обращаемы взыскания по обязательствам рабочих или общегражданских жилищно-строительных кооперативных товариществ ни на строения, ни на право застройки, принадлежащие этим товариществам.

(статья 81-а введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 27.04.1927)

Ст. 82. В случае, если продажа права застройки с публичных торгов не состоялась, право застройки переходит к коммунальному отделу.

Ст. 83. При переходе права застройки в порядке ст. 82, а равно в случае прекращения права застройки за истечением срока договора, все строения должны быть сданы застройщиком в исправном состоянии коммунальному отделу, который уплачивает застройщику действительную стоимость построек к моменту сдачи их, с зачетом причитающихся коммунальному отделу долгов. Стоимость построек устанавливается оценочной комиссией в составе представителей коммунального отдела и управления строительного контроля. В случае несогласия с оценкой застройщику предоставляется право в общесудебном порядке требовать увеличения оценки.

(статья 83 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 11.03.1929)

Ст. 84. На основаниях, изложенных в статьях 71 — 83, могут сдаваться по договору застройки городские и внегородские участки со строениями:

а) недостроенными для достройки;

б) разрушенными для восстановления;

в) допускающими надстройку новых этажей;

г) допускающими пристройку, то есть примычку новых построек с использованием стен существующего строения;

д) маломерными и малоценными, перестройка которых на дома с большей кубатурой и ценностью будет признана хозяйственно целесообразной коммунальными отделами местных исполнительных комитетов;

е) оставляющими незастроенною (пустующею) значительную часть селитебного участка, которая может быть использована под выстройку дополнительного строения, технически связанного с существующим строением, общностью двора, отсутствием отдельного выезда, единством водопровода, канализации, центрального отопления и т.п.

(статья 84 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 10.01.1927)

Ст. 84-а. Для распространения права застройки на перечисленные в ст. 84 случаи необходимо, чтобы стоимость обусловленных строительных работ составляла не менее тридцати процентов первоначальной стоимости существующих строений.

Местные исполнительные комитеты вправе распространять право застройки на перечисленные в ст. 84 случаи, если стоимость обусловленных строительных работ составит не менее двадцати пяти процентов стоимости существующих строений.

(статья 84-а введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 10.01.1927)

Ст. 84-б. Право застройки распространяется на все домовладение. Наниматели, проживающие к моменту заключения договора застройки в строениях, не подлежащих сносу, восстановлению или перестройке, имеют преимущественное право на заключение договора на занимаемые ими помещения. Наниматели же, проживающие в строениях, подлежащих сносу, восстановлению или перестройке, могут быть выселены в судебном порядке из этих строений с предоставлением им застройщиком другой годной для жилья площади в пределах данного населенного пункта.

(статья 84-б в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 24.06.1938)

Ст. 84-в. В случаях, предусмотренных в пункте «д» ст. 84, застройщикам предоставляется право в общесудебном порядке требовать выселения лиц, проживающих в маломерных и малоценных строениях, причем соответствующий исполнительный комитет или застройщик (в том случае, когда это предусмотрено в его договоре с коммунальным отделом) обязан предоставить годную для жилья площадь по установленной норме, а также дополнительную площадь тем из жильцов, которые по закону имеют право на дополнительную площадь и фактически пользуются таковой к моменту выселения.

(статья 84-в в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 11.03.1929)

III. Залог имущества

Ст. 85. В силу залога кредитор (залогодержатель) имеет право в случае невыполнения должником обеспеченного залогом требования получить преимущественно перед другими кредиторами удовлетворение из ценности заложенного имущества.

Ст. 86. Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. Залогодатель должен быть собственником заложенного имущества. Если он заложил чужое имущество, соответственно применяются ст. ст. 59 и 60 сего Кодекса.

Ст. 87. Предметом залога может быть всякое имущество, не изъятое из оборота, в том числе долговые требования, право застройки, а также право на горный отвод и на разработку месторождений полезных ископаемых.

(статья 87 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 30.10.1929)

Примечание. Перечисленные в ст. 24 настоящего кодекса драгоценные металлы и другие ценности могут быть предметом залога лишь с соблюдением правил, установленных специальным законом (постановление ЦИК и СНК СССР от 7 января 1937 г. — С.З., № 8, ст. 25).

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.03.1937)

Ст. 88. Залогом может обеспечиваться лишь действительное требование.

Ст. 89. Залог возникает в силу договора или специального указания закона.

Ст. 90. Договор залога должен быть совершен в письменной форме. Залог строений и права застройки, а также права на горный отвод и на разработку месторождений полезных ископаемых, под страхом недействительности его, должен быть нотариально удостоверен. Залогодержателю в этом случае выдается залоговый акт. Залог строений и права застройки в обеспечение выдаваемых кредитными учреждениями ссуд в обеспечение договоров с государственными учреждениями и государственными предприятиями производится на основании выдаваемых нотариальными конторами залоговых свидетельств.

Порядок залога прав на горный отвод и на разработку месторождений полезных ископаемых определяется особым законом.

(статья 90 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 30.10.1929)

Ст. 91. В договоре о залоге и в залоговом акте должно быть указано: наименование и местожительство должника и кредитора, описание заложенного имущества, оценка и местонахождение его, существо и размер обеспечиваемого залогом требования, срок исполнения. Сверх того могут быть включены другие, не воспрещенные законом, условия.

Ст. 92. Заложенное имущество, кроме строений и права застройки, передается залогодержателю. По соглашению сторон имущество может быть оставлено у должника под замком и печатью кредитора, поскольку законом или правилами кредитных установлений не установлен иной порядок. Индивидуально — определенная вещь может быть оставлена во владении залогодателя с наложением знаков, свидетельствующих о залоге.

Ст. 93. Залоговое право в случаях, предусмотренных ст. 92, возникает в отношении вещей, определенных родовыми признаками, с момента передачи или опечатания, в отношении же вещей индивидуально — определенных — с момента совершения договора.

Ст. 94. Имущество может быть заложено нескольким кредиторам, причем залогодатель обязан уведомить каждого последующего залогодержателя о предыдущих залоговых обременениях.

Перезалог строений и права застройки должен быть совершен в порядке, указанном в ст. 90. Перезалог прочего имущества устанавливается письменным договором и письменным приказом предыдущему залогодержателю по удовлетворении передать заложенное имущество новому залогодержателю.

Ст. 95. Залог обеспечивает требование в том его объеме, в каком оно существует к моменту фактического удовлетворения, в частности проценты, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, в подлежащих случаях — неустойку, а равно возмещение расходов по взысканию.

Ст. 96. Залогодержатель не вправе пользоваться заложенным имуществом или плодами его, поскольку иное не установлено законом или договором.

Ст. 97. Залогодатель обязан содержать заложенное имущество в надлежащем виде и страховать его. Если имущество передано залогодержателю, последний отвечает за сохранность его; на него же в этом случае возлагается обязанность страховать имущество за счет залогодателя.

Ст. 98. Залогодержатель, который потерял или у которого похищен переданный ему предмет залога, имеет право истребовать его у всякого владельца, в том числе у собственника. В случае, когда заложенное имущество оставлено у должника (ст. 92), залогодержатель вправе истребовать его от всякого недобросовестного приобретателя, государственный же орган — от всякого приобретателя.

Примечание. Приобретатель имущества, снабженного знаками залога, предполагается недобросовестным.

Ст. 99. Если залогодержателей несколько (ст. 94), то каждый последующий залогодержатель получает удовлетворение из заложенного имущества лишь по полном удовлетворении предыдущего (старшинство).

Если в числе залогодержателей имеется Государственный банк Союза ССР и другие кредитные учреждения, государственные, кооперативные или частные, то требования Государственного банка Союза ССР удовлетворяются из заложенного имущества преимущественно перед претензиями других залогодержателей, независимо от времени возникновения его требований; требования прочих кредитных учреждений, в том числе и государственных трудовых сберегательных касс, удовлетворяются по удовлетворении претензий Государственного банка Союза ССР, но ранее удовлетворения требований всех других залогодержателей, независимо от времени возникновения их требований.

При наличии среди залогодержателей нескольких кредитных учреждений (за исключением Государственного банка Союза ССР), удовлетворение претензий названных кредитных учреждений производится в порядке старшинства, указанного первой частью настоящей статьи.

(статья 99 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.10.1929)

Ст. 100. Если вырученная путем публичной продажи сумма недостаточна для покрытия требования, залогодержатель, поскольку законом или договором не установлено иное, имеет право получить недостающую сумму из прочего имущества должника. При этом право залога само по себе не служит основанием к преимущественному перед другими кредиторами удовлетворению.

Ст. 101. Заложенное имущество, принадлежащее должнику, обращается преимущественно перед претензиями залогодержателя на удовлетворение нижеследующих взысканий, если прочего имущества недостаточно для покрытия этих взысканий: на покрытие задолженности должника по заработной плате рабочим и служащим, а также по другим требованиям рабочих и служащих, вытекающим из законодательства о труде, а равно из коллективных и трудовых договоров, по вознаграждению за увечье и смерть (в том числе в виде капитализированной суммы, т.е. единовременного платежа в возмещение всего причиненного увечьем или смертью вреда); по алиментам, вытекающим из законодательства о браке и семье, и по другим требованиям, приравненным Постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 6 февраля 1929 года об очередности удовлетворения претензий (Собр. зак., 1929, № 11, ст. 98) и другими специальными законами к требованиям по заработной плате; по социальному страхованию, по общегосударственным и местным налогам, по тем неналоговым доходам, на которые законом распространен порядок взысканий, установленный для налогов с причитающейся в том или другом случае пеней по претензиям органов государственного страхования и организаций взаимного кооперативного страхования по страхованию имущества обобществленного сектора, а равно по предусмотренным ст. 81 настоящего кодекса претензиям органов, сдающих землю под застройку. Принадлежащее должнику имущество, заложенное в кредитном учреждении (в том числе в государственной трудовой сберегательной кассе), обращается преимущественно перед претензией залогодержателя на удовлетворение претензий по заработной плате и тех претензий, которые по закону приравнены к требованиям по заработной плате, претензий по социальному страхованию, а равно взысканий по акцизу, лежащему на заложенном имуществе, если оно было заложено во время его нахождения в месте производства, на базисном складе или в таможне.

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 10.02.1930)

Принадлежащее должнику имущество, заложенное в Государственном банке Союза ССР, обращается преимущественно перед претензией залогодержателя только на удовлетворение претензий по заработной плате и других претензий, перечисленных в п. «а» ст. 266 Гражданского процессуального кодекса РСФСР, за исключением претензий по социальному страхованию.

Настоящей статьей не отменяются предусмотренные специальными законами, в частности, уставом железных дорог и законами о водном транспорте, право железнодорожных, судоходных и других государственных предприятий и учреждений на преимущественное перед другими кредиторами удовлетворение из ценности подлежащего имущества, предусмотренное соответствующими законами преимущественное право государственных органов, производящих продажу с публичных торгов имущества недоимщиков, на внеочередное покрытие из сумм, поступающих от продажи имущества, расходов по аресту, хранению, доставке и продаже доставленного имущества, а равно другие постановления об особо преимущественном удовлетворении определенных категорий требований, перечисленных в ст. 4 Постановления Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 6 февраля 1929 года об очередности удовлетворения претензий (Собр. зак., 1929, № 11, ст. 98).

Очередность удовлетворения требований, перечисленных в первой части настоящей статьи, устанавливается Гражданским процессуальным кодексом РСФСР и специальными законами.

(статья 101 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.10.1929)

Ст. 101.1. Залогодержатель, оставивший за собой в предусмотренных законом случаях и в установленном законом порядке заложенное ему имущество, не проданное с публичных торгов, обязан удовлетворить претензии, пользующиеся согласно ст. 101 настоящего кодекса и специальным законам преимуществом перед его требованием, в случае, если остального имущества должника недостаточно для удовлетворения этих претензий, однако в размере, не превышающем установленной для публичных торгов оценки этого имущества.

(статья 101.1 введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 20.10.1929)

Ст. 102. В случае гибели заложенного имущества залогодержатель имеет право преимущественного удовлетворения из страхового вознаграждения.

Ст. 103. С передачей требования, обеспеченного залогом, к новому кредитору переходит и право залога. Передача требования, обеспеченного залогом строений или права застройки, совершается путем передачи залогового акта, с учинением на нем передаточной надписи, удостоверяемой в нотариальном порядке. В остальных случаях требование передается путем надписи на договоре о залоге, а также передачи заложенного имущества, когда таковая передача необходима для возникновения залогового права (ст. ст. 92, 93).

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 03.06.1929)

Должник и залогодержатель должны быть уведомлены о передаче залогового права.

(статья 103 в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 04.10.1926)

Ст. 104. Залог прекращается: 1) прекращением обеспеченного залогом требования, 2) продажей заложенного имущества с публичных торгов.

Ст. 105. О прекращении залога строений и права застройки делаются, по требованию заинтересованного лица, отметки на основном, оставляемом в нотариальной конторе, экземпляре сделки.

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 03.06.1929)

Когда залог прекращается вследствие прекращения обеспеченного залогом требования, заложенное имущество, находящееся у залогодержателя, должно быть им возвращено залогодателю или передано следующему по старшинству залогодержателю (ст. 94).

(статья 105 в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 04.10.1926)

III-а. Залог товара в обороте и переработке

(глава введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 20.12.1927)

Ст. 105-а. Прием и залог товаров, находящихся в обороте или в переработке, может производиться кредитными учреждениями, а также иными юридическими лицами, которым совершение такого рода сделок разрешено законом.

Ст. 105-б. Залогом товара в обороте признается залог товара с оставлением такового у залогодателя и с предоставлением залогодателю право заменять одни предметы заложенной товарной массы другими, входящими в ассортимент заложенной товарной массы, с тем, однако, чтобы в наличности постоянно находился остаток товара на сумму не ниже обусловленной сторонами.

Ст. 105-в. Залоговое право при залоге товара в обороте возникает с момента совершения договора в письменной форме.

Для действительности договора о залоге товара в обороте должны быть соблюдены следующие условия:

а) товар должен быть помещен в точно определенное по договору с залогодержателем помещение (склад, магазин и т.п.) отдельно от прочего имущества залогодателя и

б) должна быть составлена опись закладываемых товаров с оценкой их и указанием на те предметы, которыми закладываемые товары могут быть заменены, каковая опись прилагается к договору.

Ст. 105-г. При залоге товара в обороте всякий товар, выбывающий из определенного договором помещения, освобождается от залога, а всякий товар, поступающий в это помещение, становится предметом залога.

Ст. 105-д. Залогодатель обязан вести по каждой залоговой операции особую книгу или ведомость, в которую должны быть записаны все операции по заложенному товару (как поступающему в помещение, так и выбывающему из него), на день совершения последней операции.

Ст. 105-е. Залогодержателю принадлежит право в любое время проверять количество, род и стоимость заложенного товара, а равно условия его хранения и состояние помещения, в котором находится товар.

Ст. 105-ж. При залоге товара в обороте применяются статьи 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 97, 99 — 104 Гражданского Кодекса Р.С.Ф.С.Р.

Ст. 105-з. При неисполнении залогодателем условий, указанных в ст. ст. 94, 97, 105-в и 105-д Гражданского Кодекса, залогодержателю предоставляется право или требовать передачи заложенного товара, или оставить товар у должника под своим замком или печатью, или досрочно взыскать долг, обеспеченный залогом.

Ст. 105-и. О всяком обращении со стороны третьих лиц взысканий на находящиеся у залогодателя имущество, заложенное в порядке статей 105-а — 105-ж, залогодатель обязан немедленно и, во всяком случае, не позднее трех дней со дня состоявшейся описи упомянутого имущества уведомить залогодержателя.

Ст. 105-к. Договор залога товара (сырья и полуфабрикатов) в переработке возникает с момента совершения договора в письменной форме, с составлением описи и оценки заложенного товара, прилагаемых к договору.

Ст. 105-л. Залог товара в переработке совершается или:

а) с оставлением заложенного товара для переработки у залогодателя или

б) с передачей товара для переработки третьему лицу.

Ст. 105-м. В условиях о залоге товара в переработке должны быть указаны сущность переработки и время, в течение которого товар должен быть передан в переработку и произведена переработка.

К заложенным товарам до поступления их в переработку применяются правила п. «а» статьи 105-в настоящего Кодекса.

Ст. 105-н. Вырабатываемые из заложенных сырья и полуфабрикатов изделия (продукты) должны быть, по их изготовлении, немедленно сданы залогодателем или третьим лицом залогодержателю, с применением общих положений о залоге. Однако, договором может быть обусловлено право залогодателя, произведшего выработку изделий, оставить эти изделия на хранении у себя, либо обязанность третьего лица, произведшего выработку изделий, сдать эти изделия на хранение залогодателю.

Ст. 105-о. Залогодержатель имеет право во всякое время произвести проверку заложенного и подвергнутого переработке товара как у залогодателя, так и у третьего лица, с точки зрения соответствия товара обусловленным в договоре количеству и качеству и с точки зрения соблюдения залогодателем или третьим лицом, у которого товар находится, остальных условий договора. Залогодержатель вправе установить постоянное наблюдение за процессом переработки. Залогодатель обязан извещать залогодержателя о перемещении заложенных товаров и о состоявшейся передаче товаров в переработку; одновременно с передачей товаров в переработку на залогодателя возлагается обязанность сообщать третьему лицу, которому товары передаются для переработки, о наличии залогового права на упомянутые товары.

Ст. 105-п. В случае неисполнения залогодателем или третьим лицом правил, установленных ст. ст. 105-м, 105-н и 105-о, залогодержатель вправе осуществить свои права по обеспеченному залогом требованию хотя бы и до наступления срока такового.

Ст. 105-р. Неуведомление об обращении со стороны третьих лиц взысканий на находящееся у залогодателя или у третьего лица (ст. ст. 105-б и 105-л) имущество, равно как отчуждение полностью или частично обусловленного сторонами постоянного остатка товара и вывоз товара (заложенного в обороте) из помещения без замены новым (ст. 105-б), влечет помимо последствий, указанных в ст. ст. 105-з и 105-п, уголовную ответственность залогодателя.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО

I. Общие положения

Ст. 106. Обязательства возникают из договоров и других указанных в законе оснований, в частности вследствие неосновательного обогащения и вследствие причинения другому лицу вреда.

Ст. 107. В силу обязательства одно лицо (кредитор) имеет право требовать от другого (должника) определенного действия, в частности передачи вещей или уплаты денег либо воздержания от действия.

Производство и прием платежей в иностранной валюте на территории РСФСР разрешается лишь в случаях, особо предусмотренных законом, и притом исключительно через посредство Государственного банка Союза ССР.

(часть 2 введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 20.03.1937)

Ст. 108. Если предмет обязательства определен только родовыми признаками и право выбора не предоставлено законом или договором одной из сторон или третьему лицу, должник обязан доставить предмет не ниже среднего качества.

Если предмет обязательства определен альтернативно, право выбора, при отсутствии в законе или договоре иных указаний, принадлежит должнику.

Ст. 109. Кредитор вправе не принимать исполнения по частям, если иное не предусмотрено законом или договором.

Ст. 110. Если на долг, согласно закону или договору, должны начисляться проценты, размер коих не указан, таковые (узаконенные проценты) начисляются в размере 6% годовых с суммы долга.

(статья 110 в ред. Постановления ВЦИК от 16.10.1924)

Ст. 111. Исполнение должно последовать в срок, определенный законом или договором. Если срок исполнения не указан либо определен моментом востребования, то кредитор вправе требовать, а должник произвести исполнение немедленно. В этом случае должнику, по предъявлении требования кредитором, предоставляется 7-дневный льготный срок, поскольку иное не установлено законом.

Ст. 112. Должник вправе исполнить обязательство и до срока, если это не противоречит смыслу договора. Однако право на вычет процентов за остающееся до срока время (учет) принадлежит ему лишь в случаях, предусмотренных законом или договором.

Ст. 113. Если место исполнения не определено законом или договором и не явствует из существа обязательства, исполнение должно быть произведено:

а) по обязательствам, предметом коих является передача прав на строения или земельные участки, — в месте нахождения строения или участка;

б) по сделкам, входящим в круг деятельности предприятия должника, — в месте нахождения предприятия;

в) по денежным обязательствам — в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства; но если кредитор к моменту исполнения обязательства переменил место жительства и своевременно известил о том должника, последний обязан произвести исполнение по новому местожительству кредитора, с отнесением на счет кредитора всех расходов, связанных с переменой места исполнения;

г) по прочим обязательствам — в месте жительства должника в момент возникновения обязательства.

Ст. 114. В случае отсутствия кредитора, уклонения его от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны, а также его недееспособности, при отсутствии представителя, уполномоченного и согласного принять исполнение, должник может внести причитающееся с него в нотариальную контору, о чем нотариальная контора извещает кредитора повесткой или публикацией.

(статья 114 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 16.01.1928)

Ст. 115. Солидарная ответственность наступает, если она предусмотрена договором или установлена законом.

По солидарному обязательству кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от каждого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. При безуспешности взыскания с одного должника кредитор может взыскивать все недополученное с остальных должников.

Должник, исполнивший солидарное обязательство, имеет, поскольку иное не установлено законом или договором, право обратного требования к остальным должникам в равной доле. Неуплаченное одним из содолжников падает в равной доле на всех остальных.

Ст. 116. Если в одном и том же обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, то при неделимости предмета обязательства должники признаются солидарными должниками, а кредиторы — солидарными кредиторами, из коих каждый вправе предъявить требование в полном объеме. При делимости предмета обязательства каждый должник обязан произвести, а каждый кредитор вправе требовать исполнения в равной доле, поскольку иное не установлено законом или договором.

Ст. 117. В случае неисполнения должником обязательства он обязан возместить кредитору причиненные неисполнением убытки.

Под убытком разумеется как положительный ущерб в имуществе, так и упущенная выгода, возможная при обычных условиях оборота.

Ст. 118. Должник, поскольку иное не установлено законом или договором, освобождается от ответственности за неисполнение, если докажет, что невозможность исполнения обусловлена обстоятельством, которого он не мог предотвратить, либо создалась вследствие умысла или неосторожности кредитора.

Ст. 119. Во всяком случае невозможность исполнения не освобождает должника от ответственности:

1. если предмет обязательства определен родовыми признаками и доставление имущества того же рода не стало объективно невозможным;

2. если лица, на коих в силу закона или поручения должника возложено выполнение обязательства, умышленно или по неосторожности вызвали или не предотвратили обстоятельство, сделавшее исполнение невозможным.

Ст. 120. В случае неисполнения должником обязательства, предметом коего является предоставление в пользование индивидуально — определенной вещи, кредитор вправе требовать по суду отобрания вещи у должника и передачи ему, кредитору. Право это отпадает, если вещь передана третьему лицу, имеющему на то однородное право. Поскольку вещь еще не передана, из двух кредиторов имеет преимущество тот, в пользу которого обязательство возникло ранее.

Ст. 121. Просрочка исполнения со стороны должника обязывает его возместить кредитору причиненные просрочкой убытки и возлагает на него (должника) ответственность за случайно наступившую после просрочки невозможность исполнения. Если вследствие просрочки исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться принять таковое и потребовать возмещения убытков, как в случае неисполнения обязательства. Должник, просрочивший платеж денежной суммы, обязан, во всяком случае за время просрочки, уплатить узаконенные проценты, если договором не установлен более высокий размер процентов.

Примечание. Должник признается просрочившим, если он не исполнил обязательства в установленный срок (ст. 111). Просрочка не наступает, пока исполнение не может последовать вследствие обстоятельства, за которое должник не отвечает, в частности вследствие просрочки кредитора (ст. 122).

Ст. 122. Просрочка со стороны кредитора в принятии причитающегося по договору дает право должнику на возмещение причиненных просрочкой убытков и освобождает его от ответственности за последующую невозможность исполнения, кроме случаев умысла или грубой неосторожности. По денежному процентному долгу должник не обязан платить процентов за время просрочки кредитора.

Примечание. Кредитор признается просрочившим, если он без законного основания отказывается принять исполнение или не совершает лежащих на его обязанности действий, до совершения которых должник не может исполнить своего обязательства.

Ст. 123. Порядок взыскания присужденного кредитору с должника вознаграждения за неисполнение или просрочку может быть определен судом в зависимости от имущественного положения должника (отсрочка и рассрочка).

Ст. 124. Уступка требования кредитором другому лицу допускается, поскольку она не противоречит закону или договору или поскольку требование не связано с личностью кредитора. Должник должен быть уведомлен об уступке требования и до уведомления вправе чинить исполнение прежнему кредитору.

Ст. 125. К приобретателю требования переходят права, обеспечивающие исполнение.

Ст. 126. Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора.

Ст. 127. Поручительство и залог, установленные третьим лицом в обеспечение обязательства, прекращаются с переводом долга, если залогодатель или поручитель не изъявили согласия отвечать и за нового должника.

Ст. 128. Уступка требования и перевод долга должны быть совершены, поскольку в законе нет специальных указаний, в форме, установленной для договоров вообще. Уступка требования или перевод долга, вытекающих из договора, совершенного в письменной форме, во всяком случае должны быть облечены в такую же форму.

Ст. 129. Обязательство прекращается полностью или в части: а) исполнением его, б) зачетом встречного однородного требования, срок коему наступил, в) совпадением должника и кредитора в одном лице, причем с прекращением совпадения обязательство вновь возникает, г) соглашением сторон, в частности заключением нового договора, долженствующего заменить прежний, д) невозможностью исполнения, за которую должник не несет ответственности (ст. 118).

II. Обязательства, возникающие из договоров

Ст. 130. Договор признается заключенным, когда стороны выразили друг другу — в подлежащих случаях в требуемой законом форме — согласие по всем существенным его пунктам. Существенными, во всяком случае, признаются предмет договора, цена, срок, а также все те пункты, относительно коих по предварительному заявлению одной из сторон, должно быть достигнуто соглашение.

Примечание 1. Когда законом установлено обязательное нотариальное удостоверение договора, договор, поскольку в законе не установлено иное, считается заключенным со времени его нотариального удостоверения.

(в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 04.10.1926)

Примечание 2. Когда по предварительному соглашению сторон договор должен быть облечен в определенную форму, хотя бы не требуемую законом, он признается заключенным лишь по облечении его в указанную форму.

Ст. 131. Предложение заключить договор, сделанное присутствующему без указания срока для ответа, связывает лицо, сделавшее предложение, лишь в том случае, когда контрагент немедленно заявил о принятии предложения.

Примечание. Предложение, сделанное по телефону, признается предложением присутствующему.

Ст. 132. Если предложение заключить договор сделано отсутствующему без указания срока для ответа, оно связывает предложившего в течение срока, нормально необходимого для получения ответа.

Ст. 133. Если для ответа на предложение дан определенный срок, лицо, сделавшее предложение, связано им лишь до истечения срока. Если из полученного с запозданием заявления о принятии предложения видно, что оно было отправлено своевременно, оно признается запоздавшим лишь в том случае, если получатель ответа немедленно известит о том другую сторону.

Ст. 134. Договор с лицом отсутствующим считается заключенным с момента получения ответа лицом, сделавшим предложение, поскольку иное не вытекает из смысла предложения.

Ст. 135. Заявление о принятии предложения на иных, чем было предложено, условиях признается отказом от предложения и в то же время новым предложением.

Ст. 136. Договор на сумму свыше 500 рублей золотом должен быть совершен в письменной форме, за исключением случаев, особо предусмотренных законом.

Примечание. Несоблюдение правила, изложенного в сей статье, лишает стороны права, в случае спора, ссылаться в подтверждение договора на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные доказательства.

Ст. 137. Договоры государственных учреждений и предприятий, кооперативных и иных общественных организаций, в том числе и профессиональных союзов, с частными лицами и организациями подлежат обязательному нотариальному удостоверению, за исключением:

а) договоров на сумму не свыше 1000 рублей;

б) сделок по вкладным, ссудным и комиссионным операциям кредитных учреждений;

в) сделок купли-продажи за наличный расчет;

г) договоров страхования;

д) договоров контрактации;

е) договоров о передаче авторского права и вытекающих из него правомочий;

ж) сделок по внешней торговле, заключаемых организациями, подведомственными Народному комиссариату внешней торговли, или совершаемых иными хозорганами, ведущими торговые операции под его руководством.

(п. «ж» в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.04.1935)

(статья 137 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 06.12.1929)

Ст. 138. Договор о безвозмездной уступке имущества (дарение) на сумму более одной тысячи рублей должен быть, под страхом недействительности, нотариально удостоверен.

(статья 138 в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 04.10.1926)

Ст. 139. В двустороннем договоре каждая сторона вправе отказывать противной стороне в удовлетворении до получения встречного удовлетворения, если из закона, договора или существа правоотношения не следует обязанность одной стороны исполнить свое обязательство раньше другой.

Примечание. Двусторонним признается договор, по которому обе стороны взаимно принимают на себя обязательства.

Ст. 140. По договору, заключенному в пользу третьего лица, исполнения обязательства могут требовать, если иное не установлено договором, как сторона, возложившая обязательство на должника, так и третье лицо, в пользу коего договор заключен. Если лицо, в пользу которого договор заключен, выразило должнику намерение воспользоваться выговоренным в его пользу правом, договорившиеся стороны лишаются права без его согласия изменять или отменить договор. Если лицо, в пользу которого договор заключен, отказалось от права, предоставленного ему по договору, сторона, выговорившая это право, может сама им воспользоваться, поскольку это не противоречит смыслу договора.

Ст. 141. Неустойкой признается денежная сумма или иная имущественная ценность, которую один контрагент обязуется в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им договора доставить другому контрагенту.

Если в договор включено или дополнительно заключено сторонами условие о неустойке, кредитор вправе требовать, по своему усмотрению, или возмещения убытков, причиненных неисполнением, или уплаты неустойки. Если неустойка установлена на случай просрочки или ненадлежащего исполнения, кредитор вправе одновременно требовать как исполнения договора, так и уплаты неустойки либо возмещения убытков, причиненных просрочкой или ненадлежащим исполнением.

Примечание 1. Одновременное взыскание убытков и неустойки допускается лишь в случаях, особо указанных в законе или договоре.

Примечание 2. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме, независимо от ее суммы и от формы, в какую облечен основной договор.

Ст. 142. Если подлежащая уплате неустойка чрезмерно велика по сравнению с действительными убытками кредитора, суд вправе, по просьбе должника, уменьшить неустойку.

При этом суд должен принять во внимание:

1. степень выполнения обязательства должником;

2. имущественное положение той и другой стороны;

3. не только имущественный, но и всякий иной заслуживающий уважения интерес кредитора.

Ст. 143. Задатком признается денежная сумма или иная имущественная ценность, выданная в счет причитающихся по договору платежей одним контрагентом другому для удостоверения договора и обеспечения его исполнения.

Если за неисполнение договора ответственно лицо, давшее задаток, оно теряет таковой. Если за неисполнение ответственно лицо, получившее задаток, оно обязано возвратить таковой в двойном размере. Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить убытки противной стороне с зачетом задатка, если противное не установлено договором.

Задаток рассматривается как отступное, лишь когда это условлено сторонами.

Ст. 144. Если в двустороннем договоре исполнение стало невозможным для одной из сторон вследствие обстоятельства, за которое ни она, ни другая сторона не отвечает, она, при отсутствии в законе или договоре иных постановлений, не вправе требовать от другой стороны удовлетворения по договору. Каждая из сторон вправе требовать от контрагента возврата всего, что она исполнила, не получив соответствующего встречного удовлетворения.

Ст. 145. Если в двустороннем договоре исполнение стало невозможным для одной стороны в силу обстоятельства, за которое она отвечает, другая сторона, при отсутствии в законе или договоре иных постановлений, имеет право отступиться от договора и взыскать причиненные неисполнением убытки (ст. 117).

Ст. 146. Если в двустороннем договоре исполнение стало невозможным для одной стороны вследствие обязательства, за которое отвечает другая сторона, первая сохраняет право на встречное удовлетворение с зачетом выгод, сберегаемых или приобретаемых ею вследствие освобождения от обязательства.

Ст. 147. В случае недействительности договора, как противозаконного или направленного к явному ущербу для государства (ст. 30), ни одна из сторон не вправе требовать от другой возврата исполненного по договору.

Неосновательное обогащение взыскивается в доход государства (ст. 402).

Ст. 148. В случае недействительности договора, как совершенного недееспособным лицом (ст. 31), каждая из сторон обязана возвратить все полученное по договору. Дееспособный контрагент обязан возместить недееспособному понесенный последним вследствие договора положительный ущерб в имуществе.

Ст. 149. В случае признания договора недействительным, как совершенного под влиянием обмана, насилия, угроз или вследствие злонамеренного соглашения представителя одной стороны с противной стороной (ст. 32), а равно как направленного к использованию крайней нужды (ст. 33), сторона потерпевшая вправе потребовать от контрагента возврата всего исполненного по договору. Другая сторона такого права не имеет.

Неосновательное обогащение потерпевшей стороны взыскивается в доход государства (ст. 402).

Ст. 150. Если договор, направленный к использованию крайней нужды (ст. 33), не признан недействительным, а только расторгнут на будущее время, потерпевшая сторона вправе требовать от контрагента возврата лишь того из исполненного ею, за что она, к моменту расторжения договора, не получила встречного удовлетворения.

Неосновательное обогащение потерпевшей стороны взыскивается в доход государства (ст. 402).

Ст. 151. Если договор признан недействительным ввиду нарушения требуемой законом формы (ст. 29) или ввиду заблуждения одной стороны (ст. 32), каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по договору.

Сторона, ответственная за обстоятельство, вызвавшее заблуждение, обязана возместить контрагенту понесенный им вследствие договора положительный ущерб в имуществе.

Сторона, грубой небрежностью которой вызвано заблуждение, обязана возместить другой стороне убытки, как не исполнившая договора.

Примечание. Ответственность за заблуждение предполагается лежащей на заблуждающемся. Грубая небрежность одной стороны должна быть доказана противной стороной.

III. Имущественный наем

Ст. 152. По договору имущественного найма одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить другой (нанимателю) имущество за определенное вознаграждение для временного пользования.

Ст. 153. Договоры о найме государственных или коммунальных предприятий должны, под страхом недействительности, нотариально удостоверяться.

Договоры о найме всякого имущества на срок более одного года должны совершаться в письменной форме, под страхом последствий, указанных в примечании к ст. 136.

К договору о сдаче государственного или коммунального предприятия должна быть, под страхом недействительности договора, присоединена подробная опись сдаваемого имущества.

(статья 153 в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 04.10.1926)

Примечание. Договоры о найме государственных, в том числе коммунальных, предприятий государственными органами, кооперативными организациями всех видов и степеней, входящими в соответствующую систему кооперации, а также иными общественными организациями, не подлежат обязательному нотариальному удостоверению, независимо от суммы договора.

(примечание введено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 09.07.1928)

Ст. 154. Срок найма не должен превышать 12 лет. По истечении условленного срока наем может быть продлен путем заключения нового договора. При фактическом продолжении пользования нанятым имуществом с молчаливого согласия наймодателя договор считается возобновленным на неопределенный срок (ст. 155).

Примечание. Срок найма государственными органами и кооперативными организациями государственных, в том числе коммунальных, предприятий и строений не должен превышать двадцати четырех лет. По истечении срока найма указанные категории нанимателей, при исправном выполнении принятых на себя по договору найма условий, имеют преимущественное право на возобновление договора на новый срок.

(примечание введено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 28.11.1927)

Ст. 155. Если договор найма заключен без указания срока, то он считается заключенным на неопределенный срок и каждая из сторон вправе прекратить действие договора во всякое время, предварив о том другую сторону при найме предприятий и помещений под торгово — промышленные предприятия и под жилье — за 3 месяца, а при найме прочего имущества — за 1 месяц.

Примечание. Утратило силу. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 24.06.1938.

Примечание 2. Утратило силу. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 24.06.1938.

Ст. 156. Утратила силу. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 24.06.1938.

Ст. 156-а. Члены рабочего или общегражданского жилищно-строительного кооперативного товарищества имеют право постоянного пользования жилым помещением, площадь которого зависит от количества принадлежащих им паев, в течение всего времени существования у товарищества права застройки или права собственности за данное строение.

Примечание. Указанное в настоящей статье право членов общегражданского и рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества сохраняется, в случае их смерти, за членами их семей, совместно с ними проживающими, или переходит к наследникам их в случаях и в порядке, определяемом Постановлениями Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. от 19 августа 1924 года (Собр. Зак., 1924, № 5, ст. 60) и от 21 ноября 1926 года (Собр. Зак., 1927, № 2, ст. 14).

(статья 156-а введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 27.04.1927)

Ст. 156-б. Утратила силу. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 24.06.1938.

Ст. 156-в. Утратила силу. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 24.06.1938.

Ст. 157. Наймодатель обязан своевременно предоставить нанимателю имущество в состоянии, соответствующем договору и назначению сдаваемого имущества. Он не отвечает за недостатки, которые были или должны были быть известны нанимателю при заключении договора.

Ст. 158. Если наймодатель не предоставляет в пользование нанимателя нанятого имущества, наниматель вправе либо истребовать от него имущество согласно ст. 120, либо отступиться от договора (ст. 171, п. «а») и взыскать убытки, причиненные неисполнением.

Ст. 159. Производство капитального ремонта лежит на обязанности наймодателя, если иное не предусмотрено законом или договором. Неисполнение этой обязанности наймодателем дает нанимателю право произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вызываемый неотложной необходимостью, и зачесть его стоимость в счет наемной платы либо отступиться от договора (ст. 171, п. «б») и взыскать убытки, причиненные неисполнением.

Примечание. В случаях найма национализированных или муниципализированных предприятий и строений капитальный ремонт лежит на нанимателе, если иное не установлено договором.

Ст. 160. Наниматель обязан пользоваться нанятым имуществом в соответствии с договором, а поскольку в договоре указаний нет — в соответствии с назначением имущества.

Ст. 161. Наниматель обязан производить за свой счет текущий ремонт нанятого имущества, поскольку иное не установлено законом или договором.

Ст. 162. Наниматель национализированного или муниципализированного промышленного предприятия обязан вести производство в размерах не ниже установленного договором минимума. Указание минимума выработки и срока, в течение коего он должен быть достигнут, должно быть включено в договор под страхом его недействительности.

Ст. 163. Сборы и повинности, связанные с нанятым имуществом, лежат на нанимателе, поскольку иное не установлено законом или договором.

Ст. 164. Наниматель всякого государственного имущества, а также имущества, принадлежащего смешанному акционерному обществу без участия иностранного капитала, кооперативной, профессиональной или иной общественной организации, обязан за свой счет страховать это имущество в пользу наймодателя согласно установленным правилам.

Если в договоре найма обе стороны являются государственными учреждениями или предприятиями, состоящими на госбюджете, то обязанность страхования сдаваемого в наем имущества определяется условиями договора.

(статья 164 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 10.02.1930)

Ст. 165. Наемная плата может выражаться: а) в совершении определенных срочных платежей деньгами или натурой, б) в отчислении условленной доли продуктов, предметов выработки, полезной площади помещений или денежного дохода, в) в выполнении определенных услуг, г) в сочетании указанных форм оплаты.

Ст. 166. Наемная плата с трудящихся за жилые помещения не может быть предусмотрена по договору выше ставок, установленных местными исполнительными комитетами на основании закона о квартирной плате, и вносится за каждый истекший месяц не позднее десятого числа следующего месяца.

(статья 166 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 24.06.1938)

Примечание. Утратило силу. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 24.06.1938.

Ст. 167. Наниматель вправе требовать соответственного уменьшения наемной платы, если в силу обстоятельства, за которое он не отвечает, возможность предусмотренного договором пользования нанятым имуществом существенно уменьшилась.

Ст. 168. Наниматель вправе, поскольку иное не предусмотрено договором, отдавать все нанятое имущество или часть его в поднаем, оставаясь ответственным по договору перед наймодателем.

Примечание. Имущество национализированное или муниципализированное может сдаваться нанимателем в поднаем не иначе как с письменного разрешения наймодателя.

Ст. 169. При переходе права собственности на имущество от наймодателя к другому лицу договор найма сохраняет силу для нового собственника.

Примечание. Утратило силу. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 24.06.1938.

Примечание 2. Утратило силу. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 24.06.1938.

Ст. 169-а. В случае передачи земельного участка, на котором находится строение, в бессрочное пользование учреждениям, предприятиям или организациям обобществленного сектора, имеющийся арендный договор о предоставлении права пользования этим строением теряет силу. При этом все обязательства арендатора перед третьими лицами, связанные с пользованием данным строением, переходят на бессрочного пользователя земельным участком.

(статья 169-а введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 20.11.1932)

Ст. 170. Наниматель имеет право судебной защиты против всякого нарушителя его владения, в том числе и против собственника.

Ст. 171. Договор найма может быть досрочно расторгнут судом по требованию заинтересованных лиц и учреждений:

а) если наймодатель не предоставляет в пользование нанимателя условленного имущества; б) если наймодатель не произвел в установленный срок лежащего на его обязанности ремонта или если имущество в силу обстоятельства, за которое наниматель не отвечает, окажется в негодном для условленного пользования состоянии; в) если наниматель умышленно или по небрежности ухудшает состояние имущества; г) если наниматель пользуется имуществом не в соответствии с законом, договором или назначением имущества; д) если наниматель жилого помещения своим поведением делает для других жильцов невозможным совместное с ним жительство в комнате или квартире; е) если наниматель государственного предприятия в установленный срок не довел выработки до указанных в договоре размеров; ж) если наниматель в установленный срок не произвел лежащего на его обязанности ремонта; з) если съемщик не внес квартирной платы в течение 3 месяцев со дня истечения срока платежа; и) в случаях необходимости производства капитального ремонта помещения с тем непременным условием, что по учинении такового ремонта жилище должно быть предоставлено проживающим в нем до ремонта лицам, если они того пожелают.

(в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 09.01.1924, Постановления ВЦИК от 16.10.1924, Постановлений ВЦИК, СНК РСФСР от 10.11.1930, от 24.06.1938)

Ст. 171-а. В случае прекращения трудового договора, заключенного под условием предоставления нанявшемуся специального жилого помещения, работодатель имеет право потребовать освобождения помещения.

По истечении одного месяца после предъявления указанного выше требования работодатель может предъявить иск о выселении в судебном порядке лица, отказавшегося добровольно освободить помещение.

(статья 171-а в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 02.08.1926)

Ст. 172. Выселение из жилых помещений в административном порядке допускается лишь в случаях, особо указанных в законе.

В этих случаях срок предупреждения может быть установлен более краткий, чем указанный в ст. 155.

Ст. 173. Утратила силу. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 24.06.1938.

Ст. 174. По окончании срока договора наниматель обязан сдать наймодателю имущество со всеми принадлежностями в исправном состоянии.

Ст. 175. Если наниматель получил в пользование имущество с принадлежащим к нему инвентарем, он обязан по окончании найма возвратить инвентарь по описи, если таковая имеется, в полной исправности, пополнив недостающее и заменив приведенное в негодность.

Ст. 176. В случае произведенного или допущенного нанимателем ухудшения или обесценения нанятого имущества он должен возместить наймодателю происшедшие от того убытки.

Ст. 177. Наниматель отвечает за вред, причиненный нанятому имуществу его домашними, служащими или рабочими.

Ст. 178. В случае произведенного с разрешения наймодателя улучшения имущества наниматель имеет право на соответственное вознаграждение от наймодателя.

Ст. 179. Произведенные без согласия наймодателя улучшения, если они отделимы без вреда для имущества и притом наймодатель не захочет возместить их стоимости, могут быть изъяты нанимателем.

Примечание. Улучшения, произведенные арендатором национализированного или муниципализированного предприятия или строения, по истечении срока найма безвозмездно переходят к государству или местному совету по принадлежности. Действие настоящего примечания не распространяется на случаи найма коммунальных и других предприятий, состоящих в собственности государства, кооперативными организациями всех видов и степеней, входящими в систему соответствующего вида кооперации, а также на случаи найма коммунальных и других строений, состоящих в собственности государства, промысловыми кооперативными организациями, входящими в систему промысловой кооперации.

(в ред. Постановлений ВЦИК, СНК РСФСР от 28.11.1927, от 25.02.1929)

Примечание 2. Если наниматель предприятия — кооперативная организация, входящая в систему соответствующего вида кооперации, с разрешения наймодателя или без разрешения его заведет новое оборудование или иным способом улучшит или увеличит переданное ему имущество, то он по окончании срока договора найма может изъять новое оборудование или имущество, если оно отделимо без вреда для имущества, или получить за это новое оборудование или имущество и за произведенные улучшения вознаграждение в неамортизированной за время действия договора найма части.

То же право принадлежит также и нанимателю строения, если таковым является промысловая кооперативная организация, входящая в систему промысловой кооперации.

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 25.02.1929)

IV. Купля-продажа

Ст. 180. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать имущество в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество и уплатить условленную цену.

Ст. 181. Предметом купли-продажи может быть всякое имущество, не изъятое из гражданского оборота.

Примечание. Право покупки перечисленных в ст. 24 настоящего кодекса драгоценных металлов и других ценностей регулируется особым законом (постановление ЦИК и СНК СССР от 7 января 1937 г. — С.З., № 8, ст. 25).

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.03.1937)

Ст. 182. Немуниципализированные и демуниципализированные жилые строения могут быть предметом запродажи и купли-продажи с тем, чтобы:

1. в результате этих договоров в руках покупателя, его супруга и несовершеннолетних детей не оказалось двух или более владений, 2) чтобы от имени продавца, его супруга и несовершеннолетних детей совершалось отчуждение не более одного владения в течение трех лет.

Примечание. Владением признается дом с примыкающими к нему жилыми и служебными дворовыми постройками.

(статья 182 в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 30.03.1925)

Ст. 182-а. Запродажная запись (т.-е. предварительный договор на заключение в будущем сделки купли-продажи строений) должна быть нотариально удостоверена. Не позже чем в течение шести месяцев со дня нотариального удостоверения запродажной записи должна быть нотариально удостоверена сделка купли-продажи строения или предъявлен одной стороной иск к другой стороне о совершении купли-продажи; в противном случае действие запродажной прекращается.

(статья 182-а в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 04.10.1926)

Ст. 182-б. Если сторона, участвовавшая в совершении запродажной записи, уклоняется от совершения договора купли-продажи строения, то суд, принимая во внимание специальные условия запродажной записи, может признать либо совершенным договор купли-продажи строения с последствиями по ст. 189 или ст. 190 Гражданского Кодекса, либо расторгнутою запродажную запись с последствиями по ст. 117 и ст. 123 Гражданского кодекса.

(статья 182-б введена Декретом ВЦИК, СНК РСФСР от 30.03.1925)

Ст. 182-в. Совершение запродажной записи, а равно и прекращение действия запродажной записи должны быть по требованию заинтересованных сторон зарегистрированы в подлежащем коммунальном отделе.

(статья 182-в введена Декретом ВЦИК, СНК РСФСР от 30.03.1925)

Ст. 183. Право продажи имущества, кроме случаев продажи с публичных торгов, принадлежит собственнику. Если имущество продано не собственником, покупатель приобретает право собственности лишь в тех случаях, когда согласно ст. ст. 59 и 60 собственник не вправе истребовать от него имущество.

Ст. 184. Купля-продажа за наличный расчет может быть совершена в устной форме без ограничения суммы.

Ст. 185. Купля-продажа строений и права застройки должна быть под страхом недействительности, нотариально удостоверена с последующей регистрацией в подлежащем коммунальном отделе.

(статья 185 в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 04.10.1926)

Ст. 186. При отсутствии иного соглашения риск случайной гибели проданного имущества переходит на покупателя одновременно с переходом к нему права собственности (ст. 66). Но если продавец просрочил передачу вещей покупателю или покупатель просрочил принятие их, то риск случайной гибели несет просрочившая сторона.

Ст. 187. Когда право собственности переходит к покупателю ранее передачи имущества, продавец обязан до момента передачи сохранять имущество, не допуская его ухудшения.

Необходимые для того издержки, понесенные продавцом после перехода права собственности к покупателю, последний обязан возместить продавцу.

Ст. 188. Продавец обязан передать проданное имущество покупателю в соответствии с договором, а покупатель обязан его принять и уплатить условленную цену. Поскольку из договора не вытекает иное, эти действия обоих сторон должны быть совершены одновременно.

Ст. 189. Если продавец, в нарушение договора, не передаст покупателю проданного имущества или предложит имущество, не соответствующее условиям договора, то покупатель может либо требовать исполнения договора и передачи ему проданного имущества с возмещением ему убытков, причиненных неисправностью продавца, либо, со своей стороны, отказавшись от исполнения договора, требовать возмещения всех убытков, причиненных ему нарушением договора со стороны продавца (ст. 117).

Ст. 190. Если покупатель, в нарушение договора, откажется принять купленное имущество или уплатить за него условленную цену, продавец может либо требовать исполнения договора с уплатой ему условленной цены и возмещением ему убытков, причиненных неисправностью покупателя, либо, со своей стороны, отказавшись от исполнения договора, требовать возмещения убытков, понесенных им вследствие нарушения договора покупателем (ст. 117).

Ст. 191. Если продавец индивидуально — определенной вещи продал таковую нескольким лицам, право собственности (ст. 66) возникает в лице покупателя, с которым договор заключен раньше (старшинство).

Если определить старшинство невозможно, собственником становится тот покупатель, которому вещь передана; если же иск о передаче вещи предъявлен одним из покупателей до передачи ее кому-либо из них, собственником признается предъявивший иск раньше других.

Ст. 192. Если третье лицо по основанию, возникшему до продажи, предъявит к покупателю иск об изъятии этого имущества, то продавец, по требованию покупателя, обязан вступить в судебное дело и предотвратить отсуждение от покупателя спорного имущества.

Ст. 193. В случае отсуждения от покупателя проданного имущества продавец обязан возместить покупателю все убытки (ст. 117).

Ст. 194. Непривлечение продавца к делу освобождает его от ответственности перед покупателем, если продавец докажет, что он, приняв участие в процессе, предотвратил бы отсуждение проданного имущества от покупателя. Продавец, привлеченный покупателем, но не принявший участия в процессе, лишается права доказывать неправильность ведения дела покупателем.

Ст. 195. Продавец отвечает перед покупателем за отсутствие в проданном имуществе условленных по договору качеств, а также за недостатки, значительно уменьшающие его цену или пригодность к обычному или предусмотренному договором употреблению.

Продавец не отвечает за недостатки проданного имущества, если они были известны покупателю во время заключения договора или могли быть усмотрены покупателем при необходимой с его стороны внимательности. В последнем случае продавец отвечает лишь тогда, когда он отрицал существование данных недостатков.

Примечание. При купле — продаже определенных пород скота, перечисленных в особой инструкции Народного Комиссариата Земледелия и Народного Комиссариата Юстиции, продавец отвечает только за коренные недостатки, указанные в упомянутой инструкции.

Ст. 196. Покупатель обязан немедленно осмотреть полученное имущество и об обнаруженных недостатках сообщить продавцу.

Принятие покупателем проданного имущества без оговорки лишает его права ссылаться на недостатки, за исключением таких, которые не могли быть усмотрены при обыкновенном способе принятия вещей или были умышленно скрыты продавцом. На эти недостатки покупатель может ссылаться лишь в том случае, если по их обнаружении он сообщил о них продавцу без замедления.

Ст. 197. Требование по поводу недостатков (ст. 198) может быть предъявлено покупателем, поскольку договором не установлены более продолжительные сроки, только в течение одного года относительно строений и в течение 6 месяцев относительно прочего имущества, считая со дня передачи имущества. При наличии обмана со стороны продавца покупатель может предъявлять свои требования по поводу обнаруженных недостатков в течение 3-х лет, если же в договоре установлен более продолжительный срок для предъявления требования — в течение указанного срока.

Примечание. При купле — продаже скота добросовестный продавец отвечает лишь в том случае, если покупатель известил его о недостатках или обратился в суд с иском либо просьбой об осмотре до истечения сроков, определяемых инструкцией Народного Комиссариата Земледелия и Народного Комиссариата Юстиции (примечание к ст. 195).

Ст. 198. Покупатель, обнаруживший недостатки в проданном имуществе и своевременно о них заявивший, имеет право требовать либо 1) доставления вещей надлежащего качества, если проданы вещи, определенные родовыми признаками, либо 2) соответствующего уменьшения покупной цены, либо 3) расторжения договора и возмещения ему всех убытков (ст. 117).

Ст. 199. В случае расторжения договора вследствие недостатков проданного имущества покупатель обязан возвратить его продавцу со всеми полученными доходами, а равно вознаградить продавца за ухудшение имущества, кроме такого, которого он (покупатель) не мог предотвратить. Со своей стороны, продавец обязан возместить покупателю произведенные им необходимые и полезные затраты на имущество и возместить, сверх того, понесенные убытки (ст. 117).

Ст. 200. Продавец обязан поставить покупателя в известность о лежащих на отчуждаемом имуществе залоговых обременениях, а равно о договорах найма, имеющих предметом данное имущество.

Неисполнение этой обязанности дает покупателю право требовать либо расторжения договора и взыскания с продавца понесенных убытков, либо требовать соответственного уменьшения покупной цены.

Ст. 201. При купле — продаже по образцам продавец отвечает за отсутствие в доставленном товаре качеств, которые имеет образец.

Ст. 202. Продавец долгового требования или другого права, поскольку иное не установлено договором, отвечает лишь за действительность требования или действительное существование права.

Ст. 203. Состоявшееся заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности продавца за отсуждение имущества от покупателя в пользу третьего лица или за недостатки имущества недействительно, если продавец, зная о существовании прав третьего лица или о недостатках имущества, умышленно скрыл эти обстоятельства от покупателя.

Ст. 204. Правила об ответственности продавца за отсуждение и за недостатки проданного имущества не распространяются на случаи принудительной продажи имущества с публичных торгов в установленном законом порядке.

Ст. 205. Если по договору условлено, что проданный товар должен передаваться покупателю и оплачиваться им последовательно отдельными частями или партиями, то просрочка продавца или покупателя в отношении одной части или партии или обнаружение недостатков таковой может служить основанием к расторжению всего договора, если такое частичное нарушение противоречит сущности и цели всей сделки. В противном случае ответственная за просрочку или недостатки сторона должна возместить другой убытки, вызванные частичным нарушением договора, договор же сохраняет силу в отношении дальнейших частей или партий товара.

V. Мена

Ст. 206. По договору мены производится между сторонами обмен одного имущества на другое.

Каждый из участвующих в мене считается продавцом того, что дает в обмен, и покупателем того, что выменивает.

Ст. 207. К договору мены применяются соответствующие правила о купле — продаже.

VI. Заем

Ст. 208. По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или определенные родовыми признаками вещи, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму денег или равное взятому взаймы количество вещей того же рода и качества с процентами или без процентов.

Ст. 209. Стороны могут облечь в форму заемного обязательства всякий долг, возникающий из купли — продажи, найма имущества или другого основания. В таком случае применяются правила о займе.

Ст. 210. Сумма займа должна быть выражена в рублях.

(статья 210 в ред. Постановления ВЦИК от 16.10.1924)

Примечание. Государственному Банку предоставляется право принимать во вклады и на текущие счета золото и серебро в монете и слитках и иностранную валюту, с условием возврата тем же металлом или валютой. Проценты по вкладам и текущим счетам в золоте и серебре, в монете и слитках выплачиваются в валюте Союза С.С.Р.

Государственный банк СССР при приеме иностранной валюты на текущие счета и во вклады с условием возврата той же валютой имеет право выплачивать проценты по ним в валюте счета.

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.03.1937)

Ст. 211. Договор займа на сумму свыше 50 золотых рублей должен быть совершен в письменной форме под страхом последствий, предусмотренных в примечании к ст. 136.

Ст. 212. Заимодавец может требовать процентов по займу лишь тогда, когда они назначены в договоре.

Ст. 213. Проценты начисляются только на капитальную сумму долга. Начисление процентов на проценты (сложные проценты) воспрещается. Ограничение это не распространяется на сделки, совершаемые законно существующими кредитными установлениями.

Ст. 214. При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно.

Ст. 215. По беспроцентному займу заемщик вправе произвести, а заимодавец обязан принять платеж и до срока.

Ст. 216. По займу процентному заемщик имеет право, предварив заимодавца за три месяца или уплатив ему проценты за месяц вперед, до срока освободиться от обязательства возвратом полученной суммы, если процент по займу установлен свыше 6% годовых. Отказ заемщика от предоставленного настоящей статьей права недействителен.

(статья 216 в ред. Постановления ВЦИК от 16.10.1924)

Ст. 217. Заемщик вправе оспаривать действительность договора займа полностью или в части по его безденежности (безвалютности), доказывая, что деньги, вещи или их имущественный эквивалент (ст. 209) в действительности или совсем не были им получены от заимодавца, или получены в количестве, меньшем против показанного в договоре.

В тех случаях, когда договор займа должен быть совершен в письменной форме, оспаривание его путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев уголовно наказуемых деяний.

Ст. 218. Предварительный договор о заключении в будущем договора займа должен быть совершен в письменной форме независимо от суммы займа.

Ст. 219. Лицо, обязавшееся по предварительному договору дать другому взаймы, может требовать расторжения предварительного договора, если впоследствии имущественное положение контрагента значительно ухудшится, в частности если он будет признан несостоятельным или приостановит платежи.

VII. Подряд

Ст. 220. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется за свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), последняя же обязуется дать вознаграждение за выполнение задания.

Ст. 221. При отсутствии иного соглашения подрядчик обязан производить работу своим иждивением.

Ст. 222. Подрядчик обязан принять все меры к полной сохранности вверенного ему имущества и несет имущественную ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой гибель, пропажу или повреждение означенного имущества.

Ст. 223. В случае недоброкачественности материалов, доставленных заказчиком, или при наличии других, не зависящих от подрядчика обстоятельств, грозящих прочности или годности работы, подрядчик обязан своевременно предупредить о том заказчика под страхом ответственности за убытки, которые заказчик понесет в силу указанных обстоятельств.

Ст. 224. Подрядчик, производящий работу из своего материала, отвечает за доброкачественность такового.

Ст. 225. Если подрядчик не приступает к исполнению договора своевременно или настолько медленно выполняет работу, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик имеет право, не дожидаясь истечения срока договора, требовать расторжения договора и возмещения убытков (ст. 117).

Ст. 226. Если во время исполнения работы станет очевидным, что она не будет исполнена надлежащим образом, заказчик имеет право назначить подрядчику соразмерный срок для устранения недостатков и, при неисполнении требуемого в назначенный срок, либо расторгнуть договор, либо поручить продолжение или исправление работы третьему лицу за счет подрядчика.

Ст. 227. Подрядчик обязан сдать работу в соответствии с договором и без недостатков, делающих ее непригодной к предусмотренному договором или обычному назначению. Наличие указанных недостатков или отсутствие условленных качеств дает заказчику право требовать: 1) либо безвозмездного исправления недостатков в соответственный срок, поскольку такое исправление возможно без несоразмерных расходов; 2) либо соответственного уменьшения цены подряда; 3) либо расторжения договора и возмещения понесенных убытков (ст. 117).

Если недостатки менее существенны, суд может, по требованию подрядчика, отказать в расторжении договора, обязав подрядчика исправить недостатки или уменьшив цену подряда.

Примечание. Заказчик не может воспользоваться указанным в настоящей статье правом, поскольку недостатки обусловлены обстоятельствами, указанными в ст. 223, если притом подрядчиком выполнена предписанная упомянутой статьей обязанность.

Ст. 228. Заказчик обязан принять работу в соответствии с договором и немедленно сообщить подрядчику об усмотренных недостатках под страхом потери права ссылаться на недостатки. О недостатках, кои не могли быть усмотрены при обычном способе принятия работы или умышленно скрыты были подрядчиком, заказчик обязан сообщить подрядчику немедленно по их обнаружении.

Ст. 229. Требование по поводу недостатков может быть предъявлено заказчиком в течение шести месяцев, а относительно строений и сооружений — в течение трех лет со времени сдачи работы, если в договоре не указаны более длительные сроки. При наличии обмана со стороны подрядчика требование по поводу недостатков может быть предъявлено в течение трех лет; если же в договоре указан более длительный срок для предъявления требования, — в течение указанного срока.

Ст. 230. Заказчик обязан уплатить подрядчику условленное вознаграждение по сдаче всей работы, если по договору не условлена выплата вознаграждения по частям, по мере сдачи частей работы.

Ст. 231. Если вследствие изменения объективных условий окажется необходимым чрезмерно превысить приблизительную смету, составленную подрядчиком, одобренную заказчиком и положенную в основание договора, заказчик вправе требовать расторжения договора как во время исполнения работы, так и по окончании ее, возместив подрядчику понесенный последним положительный ущерб в имуществе.

Если подрядчик своевременно не предупредил заказчика о необходимости превысить смету, он обязан выполнить работу, не требуя от заказчика сверхсметных расходов.

Ст. 232. Если предмет подряда до сдачи его случайно погиб или окончание работы стало невозможным, подрядчик не вправе требовать вознаграждения за работу (ст. 144). Но если указанные обстоятельства произошли вследствие недостатков материала, доставленного заказчиком, или его распоряжений о способе исполнения подряда, либо произошли после просрочки им принятия подряда (ст. 122), он обязан дать подрядчику вознаграждение согласно ст. 146.

Ст. 233. Риск случайной гибели материалов до сдачи работы несет сторона, доставившая материал. Если гибель произошла вследствие умысла или упущения другой стороны, последняя отвечает за убытки.

Ст. 234. При наличии уважительных причин заказчик вправе до окончания работы во всякое время отказаться от договора, вознаградив подрядчика за выполненную часть работы и возместив ему убытки, причиненные расторжением договора, с зачетом того, что подрядчик сберегает или приобретает благодаря расторжению договора.

Ст. 235. По отношению к подряду, в котором заказчиком является орган государства, применяются правила положения о государственных подрядах и поставках (см. приложение 5).

VIII. Поручительство

Ст. 236. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором третьего лица отвечать за исполнение последним его обязательства в полном объеме или в части.

Примечание. Рекомендация или справка о платежеспособности должника без точно выраженного намерения обязаться наряду с ним не признается поручительством.

Ст. 237. Поручительством может обеспечиваться лишь действительное требование.

Ст. 238. Обязываться поручительством можно только в письменной форме под страхом последствий, указанных в примечании к ст. 136.

Ст. 239. Если иное не указано в договоре поручительства, поручитель отвечает в том же объеме, как главный должник, в частности, отвечает за уплату процентов, за возмещение убытков, причиненных просрочкой, в подлежащих случаях — за уплату неустойки, а равно за возмещение расходов по взысканию.

Ст. 240. Лица, одновременно и совместно давшие поручительство, отвечают, как солидарные должники.

Ст. 241. В случае неисполнения обязательства должником кредитор вправе предъявить требование к главному должнику и поручителю как к солидарным должникам, если противное не установлено договором поручительства.

Ст. 242. Если к поручителю предъявлен иск, то поручитель обязан привлечь должника к участию в деле. В случае неисполнения этого должник имеет право противопоставить требованию поручителя к нему (ст. 246) все те возражения, которые он имел против кредитора.

Ст. 243. Поручитель обязан уведомить главного должника о своем намерении уплатить за него долг. Не выполнивший этой обязанности поручитель теряет право обратного требования к должнику, если последний в свою очередь исполнит обязательство.

Ст. 244. Должник, исполнивший главное обязательство, обязан немедленно известить о том поручителя. В противном случае поручитель, в свою очередь уплативший кредитору, не лишается права вторично взыскать долг с главного должника (ст. 246); последний лишь может взыскивать с кредитора неосновательно полученное.

Ст. 245. Поручитель вправе защищаться против требования кредитора всеми возражениями, которые мог бы предъявить сам должник. Поручитель не теряет права на эти возражения, хотя бы сам должник от них отказался или признал свое обязательство.

Ст. 246. Поручитель, исполнивший обязательство вместо должника, становится на место кредитора по главному обязательству.

Ст. 247. По получении удовлетворения от поручителя кредитор обязан передать поручителю все права, обеспечивающие требование к должнику, и документы, удостоверяющие это требование.

Ст. 248. Если кредитор откажется от принадлежащего ему права преимущественного удовлетворения или от установленного в его пользу обеспечения долга, то поручитель освобождается от своего обязательства, поскольку кредитор мог бы покрыть свое требование, использовав означенные права.

Ст. 249. Поручительство прекращается с прекращением главного обязательства.

Ст. 250. Поручительство прекращается, если кредитор в течение трех месяцев со дня наступления срока главного обязательства не предъявил иска к поручителю. Если же срок исполнения главного обязательства не указан, то при отсутствии иного соглашения ответственность поручителя прекращается по истечении одного года со дня заключения договора поручительства.

А. Поручение

Ст. 251. По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершать за счет и от имени другой стороны (доверителя) порученные ему доверителем действия.

Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение только в том случае, если таковое определено договором или утвержденными в законном порядке таксами.

Примечание. Поверенными по договору поручения могут быть как физические, так и юридические лица, при чем последние могут принимать поручения лишь на совершение таких действий, которые не выходят из пределов их деятельности, определенных соответствующими уставами, положениями или товарищескими договорами.

(примечание введено Постановлением ВЦИК от 18.11.1926)

Ст. 252. Поверенный обязан исполнять порученные действия соответственно указаниям доверителя. Он вправе отступить от этих указаний только в том случае, если по обстоятельствам дела это представляется необходимым в интересах доверителя и он не может предварительно снестись с доверителем.

Ст. 253. Поверенный обязан: 1) сообщать доверителю, по его требованию, все сведения о ходе исполнения поручения, 2) по исполнении такового представить отчет с приложением оправдательных документов, 3) своевременно передать доверителю все полученное им в силу данного ему поручения и 4) возместить ему убытки, если таковые понесены доверителем вследствие умысла или неосторожности поверенного.

Ст. 254. Поверенный обязан исполнить порученные ему действия лично. Он вправе передать исполнение их другому лицу (заместителю), если он управомочен на то по договору или вынужден к тому силой обстоятельств в целях охраны интересов доверителя. В этом случае поверенный отвечает только за выбор заместителя. Доверитель вправе отвести избранного поверенным заместителя.

Ст. 255. Поверенный, передоверивший исполнение другому лицу (ст. 254), обязан немедленно уведомить о том доверителя, сообщив необходимые сведения о личности заместителя и его местожительстве.

Неисполнение этой обязанности возлагает на поверенного ответственность за все действия заместителя, как за свои собственные.

Ст. 256. Доверитель обязан: а) принять все законно сделанное поверенным во исполнение поручения; б) возместить поверенному издержки, которые были необходимы для исполнения поручения; в) по исполнении поручения уплатить поверенному вознаграждение, если таковое причитается (ст. 251).

На покрытие необходимых при исполнении поручения издержек доверитель обязан выдать поверенному соответственный аванс.

Ст. 257. Доверитель может во всякое время отменить поручение, а поверенный может во всякое время отказаться от исполнения его. Соглашения об отказе от этого права недействительны.

Ст. 258. Если договор будет расторгнут поверенным при таких условиях, когда доверитель не имеет возможности заменить его или иначе обеспечить ведение дела, поверенный отвечает за причиненные убытки.

Ст. 259. Доверитель, прекративший договор до исполнения поручения, обязан вознаградить поверенного соразмерно понесенным им трудам и возместить причиненные убытки.

Ст. 260. Поручение прекращается: а) в силу отмены его доверителем, б) в силу смерти доверителя, объявления его недееспособным, безвестно отсутствующим или несостоятельным, а равно в силу прекращения юридического лица, от имени коего выдана доверенность, в) в силу отказа поверенного, г) в силу смерти поверенного, утраты им дееспособности или прекращения юридического лица, на имя которого выдана доверенность.

(в ред. Постановления ВЦИК от 18.11.1926)

Ст. 261. Поручение управлять торговым или промышленным предприятием сохраняет силу и по смерти доверителя, пока не будет отменено его правопреемником.

Ст. 262. Если поручение прекратилось вследствие причин, указанных в пп. «а» и «б» ст. 260, то, поскольку это необходимо для ограждения интересов поверенного, предполагается, что поручение сохранило силу, пока поверенный не узнал или не должен был узнать о прекращении поручения.

Ст. 263. В случае смерти поверенного наследники его обязаны известить доверителя и принять необходимые меры к ограждению интересов последнего.

Б. Доверенность

Ст. 264. Для совершения от имени доверителя действий, которые должны непосредственно устанавливать права и обязанности доверителя, поверенный должен быть снабжен письменной доверенностью или уполномочием.

Ст. 265. В тех случаях, когда действие должно быть совершено по отношению к правительственному органу или должностному лицу, доверенность должна быть под страхом недействительности, нотариально удостоверена, за исключением случаев, когда особыми правилами допущена иная форма доверенности.

(статья 265 в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 04.10.1926)

Примечание 1. Доверенности на получение денежной, посылочной и вообще всякой корреспонденции могут быть удостоверены, помимо нотариальных органов, народными судьями, волостными исполнительными комитетами, сельскими советами и уполномоченными сельских советов, назначенными в порядке примечания 2 к ст. 14 Положения о сельских советах, а также государственными и общественными учреждениями и предприятиями и воинскими частями, в коих получатели почтовой корреспонденции состоят на службе.

(в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 04.10.1926, в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 16.05.1927)

Примечание 2. Доверенности на совершение операций в Государственном банке Союза ССР и в государственных трудовых сберегательных кассах не подлежат обязательному нотариальному засвидетельствованию.

Доверенности на совершение операций в Государственном банке Союза ССР от имени организаций обобществленного сектора оформляются в порядке, устанавливаемом правилами Государственного банка, согласованными Народным комиссариатом юстиции РСФСР.

(часть 2 введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 01.09.1935)

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 01.07.1929)

Ст. 266. Доверенность на управление имуществом должна быть, под страхом недействительности ее, нотариально удостоверена.

(статья 266 в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 04.10.1926)

Ст. 267. Доверенность от имени государственного учреждения или предприятия должна быть выдана за подписью ответственного руководителя и снабжена печатью учреждения или предприятия.

Ст. 268. Доверенность может быть выдана на срок не более трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее выдачи.

Ст. 269. Действия поверенного создают для доверителя непосредственные права и обязанности, если они совершены согласно доверенности или если они впоследствии одобрены доверителем.

Ст. 270. Доверитель может во всякое время отменить доверенность, а поверенный — отказаться от нее. Соглашение в отмену этого права недействительно.

Ст. 271. О прекращении доверенности доверитель или его наследники обязаны известить как поверенного, так и лиц и учреждения, с которыми поверенный должен был вступить в сношения, если таковые известны доверителю (наследникам).

Ст. 272. По требованию доверителя поверенный должен немедленно возвратить ему доверенность и все другие относящиеся к поручению документы.

Ст. 273. Поверенный может передоверить свои полномочия по доверенности в случаях, указанных в ст. 254, с отметкой на подлинной доверенности.

Ст. 274. Передоверие может быть во всякое время отменено как доверителем, так и поверенным, выдавшим его.

Ст. 275. С прекращением доверенности в силу причин, указанных в п. «б» ст. 260, прекращается и передоверие.

IX-а. Договор комиссии

(глава введена Декретом ВЦИК, СНК РСФСР от 06.09.1926)

Ст. 275-а. По договору комиссии одно лицо (комиссионер) обязуется по поручению другого лица (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

Комиссионером и комитентом могут быть как физические, так и юридические лица.

Предметом договора комиссии могут быть всякие незапрещенные законом сделки, как-то: купля-продажа, отправка и страхование грузов, получение и производство платежей, доставление кредита и т.п.

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 01.10.1933)

Ст. 275-б. Договор комиссии должен быть совершен в письменной форме под страхом последствий, предусмотренных в примечании к ст. 136 Гражданского Кодекса.

Ст. 275-в. По договору комиссионера с третьим лицом приобретает права и становится обязанным комиссионер, а не комитент, хотя бы и комитент и был назван в договоре или вступил в непосредственные отношения с третьим лицом по исполнению договора, заключенного комиссионером с этим лицом.

Ст. 275-г. Находящиеся в распоряжении комиссионера товары, как присланные ему комитентом, так и купленные за счет последнего, признаются собственностью комитента.

Это постановление имеет применение и в случае объявления комиссионера или комитента несостоятельным.

Ст. 275-д. Комиссионер не отвечает перед комитентом за исполнение третьим лицом договора, заключенного им с последним за счет комитента.

В случае нарушения третьим лицом договора, а также в случае причинения кем-либо ущерба имуществу комитента, состоящему в фактическом владении или распоряжении комиссионера, комиссионер обязан немедленно уведомить об этом комитента, а также собрать и обеспечить установленным порядком соответствующие доказательства.

Если комиссионер примет на себя ручательство за исполнение договора третьим лицом, с которым им заключен договор за счет комитента, то он обязан доставить комитенту все, что ему следует по неисполненному третьим лицом договору. За это ручательство (делькредере) комиссионер получает с комитента особое вознаграждение.

Комиссионер обязан назвать комитенту лицо, с которым он вступил в договор. Комиссионер, не открывший имени своего контрагента в извещении о заключении договора, отвечает за исполнение договора, не получая никакого комиссионного вознаграждения.

Примечание. Выступающие в качестве комиссионера государственные и приравненные к ним, а также кооперативные предприятия могут быть по договору освобождены от обязанности назвать комитенту третье лицо, с которым комиссионер вступил в договор, с правом получения соответствующего комиссионного вознаграждения. В этом случае вышеуказанные предприятия несут ответственность за выполнение договора третьим лицом.

Примечание 2. По договору комиссии на импорт или экспорт товаров комиссионер не обязан называть комитенту третьего лица, с которым он, комиссионер, заключил сделку во исполнение договора комиссии. Комиссионер, не открывший имени своего контрагента (третьего лица), отвечает перед комитентом за исполнение заключенной с третьим лицом сделки, поскольку иное не установлено договором комиссии, но не лишается обусловленного в договоре комиссии комиссионного вознаграждения.

(примечание введено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 03.10.1927)

Ст. 275-е. Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить на условиях, наиболее выгодных для комитента. При этом, при наличии прямых предписаний комитента, комиссионер вправе отступить от таковых только в том случае, если, в силу изменившихся обстоятельств, такое отступление представляется необходимым в интересах комитента и комиссионер либо не может предварительно снестись с комитентом, либо не получил своевременно ответа на свой запрос.

В частности, комиссионер обязан:

а) немедленно известить комитента как о заключении сделки с третьим лицом, так и об ее исполнении;

б) исполнить все обязанности и осуществить все права, вытекающие из сделки с третьим лицом;

в) по окончании поручения представить комитенту отчет и передать ему все причитающееся по исполнению этого поручения, а также, по требованию комитента, передать последнему все обязательства против третьих лиц, вытекающие из договора комиссии.

(п. «в» в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 03.10.1927)

Ст. 275-ж. Если комиссионер заключил договор с третьим лицом на условиях более выгодных, чем те, которые указаны комитентом, то вся выгода поступает комитенту.

Ст. 275-з. Если при приеме комиссионером имущества, присланного комитентом для продажи или для дальнейшей отправки, в нем окажутся повреждения или недостача, которые могут быть замечены при наружном осмотре, то комиссионер обязан, под страхом ответственности за убытки, принять меры к охранению прав комитента, собрать доказательства относительно повреждений или недостачи имущества и обо всем немедленно известить комитента.

Комитент обязан осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и известить последнего о найденных недостатках.

Ст. 275-и. Комиссионер, при хранении находящегося у него имущества комитента, отвечает перед комитентом за его утрату или повреждение, если не докажет, что утрата или повреждение произошли от обстоятельств, которые не могли им быть предотвращены при соблюдении надлежащей предусмотрительности.

Комиссионер отвечает за незастрахование имущества лишь в том случае, если ему комитентом было предписано застраховать имущество или страхование обязательно в силу закона.

Ст. 275-к. Если находящееся в распоряжении комиссионера имущество подвержено скорой порче, а между тем нет времени испросить указаний комитента, или комитент, извещенный о необходимости продажи, медлит ответом, комиссионер вправе, а если того требуют интересы комитента, то и обязан продать имущество по рыночной или биржевой цене, при отсутствии же последних — по возможно более выгодной для комитента цене.

Ст. 275-л. Если комиссионер купит имущество по цене высшей против назначенной ему комитентом, то комитент, не желающий принять такую покупку на свой счет, обязан заявить о том комиссионеру немедленно по получении извещения о заключении договора с третьим лицом; в противном случае покупка признается принятой комитентом.

Если комиссионер в извещении комитента о совершенной покупке сообщит, что принимает разницу в цене на свой счет, то комитент не вправе отказаться от заключенной за его счет сделки.

Ст. 275-м. Комиссионер, продавший имущество по цене низшей против назначенной ему комитентом, обязан возместить последнему разницу, если не докажет, что не было возможности продать имущество по назначенной цене, при чем продажа по низшей цене предупредила еще большие убытки, и что, вместе с тем, он не имел возможности испросить нового распоряжения комитента или не получил своевременно ответа на свой запрос.

Ст. 275-н. Комиссионер не вправе без разрешения комитента производить за его счет платежи вперед или оказывать кредит третьим лицам. В противном случае комиссионер:

а) отвечает перед комитентом за все произведенные вперед платежи и за всю сумму предоставленного кредита;

б) обязан, по требованию комитента, немедленно возвратить ему выданные третьим лицам вперед платежи и внести полностью платеж за проданное и отпущенное в кредит имущество.

При взаимных расчетах комиссионера с комитентом по пункту «б» настоящей статьи, а равно в случае требования комитентом возмещения убытков, принимаются во внимания цены, по которым сделка могла бы быть совершена, без предоставления кредита.

Ст. 275-о. Комиссионер может, если иное не установлено в договоре, во всякое время отказаться от исполнения принятого поручения, с обязательным уведомлением комитента о своем отказе в письменной форме, при чем договор комиссии сохраняет свою силу в течение двух недель со дня получения комитентом уведомления комиссионера об отказе от исполнения поручения. Комиссионер в этом случае не теряет права на возмещение понесенных им расходов, но лишается права на получение комиссионного вознаграждения.

Если комиссионер откажется от договора вследствие нарушения его комитентом, то он вправе получить как возмещение понесенных расходов, так и комиссионное вознаграждение.

Если комиссионер откажется от договора вследствие невозможности его исполнения, то он, кроме возмещения понесенных расходов, имеет право получить комиссионное вознаграждение соразмерно выполненной им части поручения.

Ст. 275-п. Комитент, поставленный в известность об отказе комиссионера (ст. 275-о), обязан в двухнедельный срок со дня получения отказа распорядиться находящимся у комиссионера имуществом; при отсутствии распоряжения по истечении указанного срока, комиссионер имеет право, за страх и счет комитента, отдать имущество на хранение в товарный склад или поместить иным обеспечивающим сохранность имущества способом, а равным образом вправе, для покрытия своих требований к комитенту, продать имущество порядком, указанным в ст. 275-к. То же право принадлежит комиссионеру и в том случае, если комитент, отменив данное комиссионеру поручение, не распорядится имуществом немедленно.

Ст. 275-р. Комиссионер в обеспечение сумм, причитающихся ему с комитента по исполнению всех данных ему поручений (ст. 275-т), а равно выданных им в связи с исполнением поручения авансов, векселей или принятых на себя перед третьими лицами иных обязательств, имеет залоговое право на товары, ценные бумаги и иное имущество комитента, состоящие согласно договора комиссии в распоряжении комиссионера.

Ст. 275-с. Комиссионер имеет право удержать свои, вытекающие из договора комиссии, денежные требования к комитенту из всех поступивших к нему за счет комитента сумм. Однако те из кредиторов комитента, которые, на основании ст. 101 настоящего Кодекса, пользуются в отношении очередности удовлетворения преимуществом перед претензиями залогодержателя, не лишаются права получать удовлетворение из удерживаемых комиссионером сумм.

Ст. 275-т. Комитент обязан: а) помимо комиссионного вознаграждения возвратить комиссионеру израсходованные им по исполнению поручения суммы, а также суммы, полученные комитентом от комиссионера, в виде аванса или ссуды с процентами на каждую сумму со дня израсходования или выдачи; б) возместить комиссионеру издержки по сохранению имущества в специальных складах и по перевозке; в) освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя по исполнению поручения перед третьими лицами.

Примечание. По договору комиссии на импорт или экспорт товаров комитент может быть освобожден от обязанности, указанной в п. «б» настоящей статьи.

(примечание введено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 03.10.1927)

Ст. 275-у. Если комитент, при отсутствии иного соглашения, не отправит комиссионеру возражений против представленного отчета (п. «в» ст. 275-е) в течение трех месяцев со дня его получения, то отчет считается принятым.

Ст. 275-ф. Если комиссионер получит распоряжение комитента об отмене поручения в целом или в части, до заключения соответствующих сделок с третьими лицами, то договор комиссии в целом или в части считается расторгнутым. В этом случае комитент должен уплатить комиссионеру комиссионное вознаграждение за совершенные им до отмены поручения сделки, а также возместить понесенные им, на основании поручения до отмены последнего, расходы.

Ст. 275-х. Размер комиссионного вознаграждения, а равно вознаграждения за ручательство (ст. 275-д), определяется соглашением сторон, а при отсутствии соглашения — по усмотрению суда.

Комиссионное вознаграждение может быть условлено в виде определенного процента от суммы сделки, а равно и в другой, не запрещенной законом форме. По всем комиссионным договорам, за исключением договоров комиссии на экспорт или импорт товаров, запрещается определение вознаграждения комиссионеру в виде разницы или определенной части разницы между назначенной комитентом ценой и той более выгодной ценой, по которой комиссионер совершит сделку.

(статья 275-х в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 03.10.1927)

Ст. 275-ц. В случае смерти комитента, объявления его безвестно отсутствующим или недееспособным комиссионер обязан продолжать свои действия по данному ему поручению до тех пор, пока от правопреемников или представителей комитента не поступит надлежащих указаний.

В случае ограничения правоспособности комитента участвовать в комиссионных сделках данного рода, договор комиссии прекращается с того момента, когда комиссионер узнал или должен был узнать об ограничении правоспособности комитента.

Ст. 275-ч. В случае смерти комиссионера, объявления его безвестно отсутствующим, недееспособным или ограничения его правоспособности договор комиссии прекращается.

Правило настоящей статьи не применяется в том случае, когда правопреемники или представители комиссионера продолжают ведение его торгового предприятия; в этом случае правопреемники или представители комиссионера обязаны продолжать действия по исполнению поручения до тех пор, пока комитент не даст им надлежащих указаний.

Ст. 275-ш. Комитент вправе требовать передачи ему требований комиссионера к третьему лицу по заключенным за счет комитента договорам лишь в случае, если третье лицо нарушило условия договора (ст. 275-д), или если комиссионер объявлен несостоятельным. В последнем случае комитенту, кроме того, передаются, вне общего распределения, платежи третьих лиц по упомянутым договорам, поступающие после объявления несостоятельности, при чем удерживаются следующие комиссионеру с комитента суммы.

Ст. 275-щ. Признаются недействительными соглашения сторон, направленные к уменьшению ответственности или к освобождению от обязанностей, возложенных на комиссионера ст. ст. 275-в, 275-г, четвертой частью ст. 275-д, пунктом «в» ст. 275-е, а равно от ответственности за выполнение договора третьим лицом в случаях, предусмотренных примечанием к ст. 275-д, и к освобождению комитента от обязанностей, предусмотренных статьей 275-т настоящего Кодекса.

X. Товарищества

1. Простое товарищество

Ст. 276. По договору товарищества двое или несколько лиц обязуются друг перед другом соединить свои вклады и совместно действовать для достижения общей хозяйственной цели.

Ст. 277. Вкладом признается все, что каждый товарищ вносит в общее дело, будут ли это деньги, другое имущество или услуги.

Ст. 278. Вклады отдельных товарищей могут быть различны по роду и ценности. Предполагается, что вклады всех товарищей одинаковы, если договором не установлено противное.

Ст. 279. Деньги, потребляемые и заменимые вещи, составляющие предмет вклада, признаются общей собственностью товарищей; всякое же иное имущество — находящимся в общем пользовании, поскольку договором не установлено противное.

Примечание. Если в качестве вклада вносится немуниципализированное строение, то право на такое строение может быть установлено лишь с соблюдением порядка и условий, установленных для отчуждения строений.

Ст. 280. Вклады товарищей и все, приобретенное т-вом за свой счет, составляет складочное имущество т-ва. В состав складочного имущества входят все приобретения, сделанные на основе отдельных входящих в него прав.

Ст. 281. Ведение дел т-ва производится с общего согласия всех товарищей. Когда по договору т-ва постановлено, что решения по делам т-ва принимаются большинством голосов, то большинство это определяется не по размерам вкладов, а по числу товарищей, если противное не установлено договором. Полномочие на ведение дел т-ва может быть предоставлено одному или нескольким товарищам, права и обязанности коих в этом случае определяются в самом договоре т-ва или особою доверенностью, подписанной всеми товарищами. С назначением таких уполномоченных остальные товарищи от ведения дел т-ва отстраняются.

Ст. 282. Полномочие на ведение дел т-ва, предоставленное по договору т-ва, сохраняет свою силу в полном объеме до прекращения т-ва и может быть уничтожено лишь при наличии уважительных на то причин. Со своей стороны, такой уполномоченный может отказаться от ведения дел т-ва лишь при наличии уважительной к тому причины.

Ст. 283. Товарищ, совершивший в общих интересах какие-либо действия, не получив на них надлежащих полномочий, имеет право на возмещение произведенных им из своих средств по делу расходов, если у него были основания признавать эти действия необходимыми в интересах т-ва.

На вознаграждение за свои труды товарищ имеет право лишь в случае, если это условлено в договоре т-ва.

Ст. 284. Товарищ отвечает перед т-вом за неисполнение товарищеского договора и своих обязанностей, как уполномоченного, по общим правилам об ответственности за нарушение обязательств, вытекающих из договоров.

Ст. 285. Каждый товарищ имеет право лично знакомиться с положением дел т-ва, осматривая его книги и бумаги. Соглашение, которым отменяется или ограничивается это право, недействительно.

Ст. 286. Право участия в т-ве не может быть передаваемо без согласия на то остальных товарищей. Товарищ не вправе распоряжаться во время существования т-ва своей долей в складочном имуществе.

Ст. 287. Каждый товарищ несет ответственность по общим долгам соразмерно с долей участия его в т-ве, если иное не предусмотрено договором т-ва. Солидарная ответственность товарищей за общие долги не предполагается.

Ст. 288. Если участие товарищей в распределении прибылей и убытков не определено договором, то на вклад каждого начисляются проценты в размерах, взимаемых Государственным Банком по учету векселей, а в остающихся за уплатою процентов прибылях и убытках товарищи участвуют поровну. При отсутствии особого на то соглашения расчеты между товарищами по прибылям и убыткам производятся в конце каждого операционного года, в составляемых же менее чем на один год товариществах — по прекращению т-ва.

Ст. 289. Т-во прекращается, за изъятиями, указанными в ст. ст. 290 и 292: а) вследствие смерти кого-либо из товарищей; б) вследствие объявления кого-либо из товарищей недееспособным или несостоятельным; в) вследствие заявления кем-либо из товарищей требования о прекращении бессрочного товарищества; г) вследствие досрочного отказа одного из товарищей от участия в т-ве, учрежденном на срок; д) вследствие истечения срока, на который т-во было учреждено; е) вследствие достижения или наступившей невозможности достижения цели товарищества; ж) вследствие требования кредитора, обратившего взыскание на долю одного из товарищей в складочном имуществе; з) вследствие соглашения товарищей о прекращении т-ва.

Ст. 290. В случае смерти товарища т-во продолжается, если в товарищеском договоре имеется условие о выделении доли умершего или о замещении его наследниками по закону или по завещанию или учреждением, коему имущество умершего передается согласно закону.

Ст. 291. Заявление о досрочном отказе от участия в т-ве, учрежденном на определенный срок, допускается лишь по уважительной причине. Отказ от участия в товариществе бессрочном должен быть заявлен своевременно.

Недействительно соглашение, которым отменяется или ограничивается право на заявление отказа от участия в товариществе.

Ст. 292. В случаях, предусмотренных пп. «б», «в», «г» и «ж» ст. 289, а равно в случае смерти одного из товарищей, при отказе заместителя умершего вступить в товарищество (ст. 290), товарищество продолжается, если продолжение его в этих случаях предусмотрено договором товарищества или условлено соглашением остающихся товарищей. Доля выбывающего товарища при этом выделяется наличными деньгами согласно балансу на день выбытия.

Ст. 293. Кредитор одного из товарищей, при обращении взыскания на долю его в складочном имуществе не предъявивший требования о ликвидации дел т-ва (ст. 289, п. «ж»), имеет право участвовать в прибылях т-ва, но не в осуществлении каких-либо прав или обязанностей товарища.

Ст. 294. Ликвидация дел товарищества по его прекращению производится товарищами с соблюдением следующих условий: а) предметы, внесенные в товарищество лишь в общее пользование, возвращаются внесшим их товарищам без вознаграждения за пользование этими предметами, если иное не было условлено; б) раздел общего имущества производится лишь по удовлетворении бесспорных или обеспечении спорных долгов товарищей по общему делу. Вещественные вклады возвращаются деньгами по оценке, установленной для них в товарищеском договоре, а при отсутствии таковой — по стоимости их в момент внесения. В случае недостаточности общего имущества товарищей для удовлетворения или обеспечения долгов недостающая сумма должна быть пополнена товарищами в размере приходящейся на каждого из них доли убытка. При несостоятельности кого-либо из товарищей приходящаяся на его долю часть убытков распределяется между остальными товарищами на том же основании.

(статья 294 в ред. Постановления ВЦИК от 16.10.1924)

Примечание. Порядок взаимных расчетов между товарищами при ликвидации т-ва может быть установлен и соглашением товарищей.

2. Полное товарищество

Ст. 295. Полным признается товарищество, все участники которого (товарищи) занимаются торговлей или промыслом под общей фирмой и по обязательствам товарищества отвечают всем своим имуществом, как солидарные должники.

(статья 295 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.12.1927)

Ст. 296. Об учреждении полного т-ва товарищи должны подать подписанное ими всеми заявление ведущему торговый реестр установлению по месту нахождения т-ва для внесения в реестр и опубликования. Подписи должны быть удостоверены надлежащим порядком.

Примечание 1. В заявлении о регистрации полного товарищества должны содержаться сведения, требуемые Положением о торговой регистрации (Собр. Зак., 1927, № 57, ст. 579).

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.12.1927)

Примечание 2. Порядком, указанным в настоящей статье, заявляется и опубликовывается всякое изменение данных, содержащихся в первоначальном заявлении, прекращение т-ва, избрание или назначение ликвидаторов по делам т-ва и всякое изменение в составе этих ликвидаторов, а также другие данные, предусмотренные особыми постановлениями.

Примечание 3. Заявление о выбытии товарища может быть подано и самим выбывшим с представлением к этому надлежащих доказательств. Отметка о прекращении т-ва, признанного по суду несостоятельным, вносится в торговый реестр по распоряжению суда, открывшего несостоятельность т-ва.

Ст. 297. Договор полного товарищества, под страхом недействительности, должен быть совершен в письменной форме и нотариально удостоверен.

(статья 297 в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 04.10.1926)

Ст. 298. Полное т-во со дня внесения его в торговый реестр признается юридическим лицом и может под своей фирмой приобретать, в пределах закона, всякие права по имуществу, принимать на себя обязательства, искать и отвечать на суде через своих представителей.

Ст. 299. К полному т-ву применяются правила, изложенные в ст. ст. 277, 278, 283, 284, 285, 289, 290, 292 и 294 сего Кодекса.

Ст. 300. Если вклады товарищей уменьшились вследствие понесенных убытков, то товарищи не вправе требовать выдачи своей доли в прибылях т-ва, пока складочный капитал не будет пополнен из этих прибылей до размеров, указанных в записи торгового реестра.

Ст. 301. Товарищ не имеет права без согласия остальных товарищей ни совершать за свой счет или за счет третьего лица сделок, однородных с теми, которые составляют предмет торговой или промышленной деятельности т-ва, ни участвовать в качестве неограниченно ответственного товарища в однородном т-ве. Товарищ, нарушивший это правило, обязан по выбору товарищей или возместить причиненный т-ву убыток, или передать т-ву всю приобретенную от вышеуказанных действий выгоду.

Ст. 302. Каждый товарищ вправе от имени т-ва действовать единолично, если договором не установлено иное. Возражения кого-либо из товарищей против единоличного распоряжения или действия другого товарища достаточно, чтобы приостановить его.

Ст. 303. Доверенность на ведение товарищеских дел может быть отменена каждым товарищем, участвовавшим или имеющим право участвовать в ее выдаче. Устранение товарища, уполномоченного на ведение дел т-ва по договору, от предоставленного ему управления делами т-ва почитается действительным только, если оно постановлено судом по основанному на уважительных причинах требованию остальных товарищей или большинства их (в зависимости от определений по этому предмету товарищеского договора).

Ст. 304. Товарищи ответствуют солидарно всем своим имуществом по всем обязательствам т-ва или по сделкам, которые, как это явствует из намерения сторон, заключались для т-ва. Лицо, вступающее в т-во в качестве его члена, отвечает наравне с прочими товарищами и по тем обязательствам, которые возникли до вступления его в т-во. Товарищ, уплативший долг т-ва, имеет право регресса к остальным товарищам соразмерно доле участия каждого из них в убытках т-ва.

Ст. 305. Кредиторы т-ва могут обращать взыскание на имущество, принадлежащее отдельным товарищам, лишь при установленной фактически или по суду несостоятельности т-ва или по ликвидации дел т-ва. Кредитор для получения удовлетворения по взысканию, обращенному им на принадлежащую его должнику долю в товарищеском имуществе, обязан заявить т-ву требование о прекращении и ликвидации полного т-ва по крайней мере за 6 месяцев до окончания операционного года, безразлично, является ли т-во срочным или бессрочным.

Ст. 306. Изменения в товарищеском договоре получают силу для третьих лиц, не осведомленных об этих изменениях, лишь при условии занесения их в торговый реестр и опубликования. В отношении третьих лиц недействительно соглашение товарищей, противное правилам об ответственности их, изложенным в ст. 304 сего Кодекса. Товарищи не могут в своих выражениях против третьих лиц, опирающихся на происшедшее изменение в товарищеском договоре, ссылаться на невнесение этого изменения в торговый реестр и неопубликование его.

Ст. 307. Полное товарищество прекращается, кроме случаев, предусмотренных ст. 289, также объявлением товарищества несостоятельным по суду.

Примечание. Отказ от участия в бессрочном т-ве должен быть заявлен товарищем не менее чем за шесть месяцев до фактического выхода из т-ва. Досрочный отказ от участия в т-ве срочном допускается лишь по уважительной причине.

Ст. 308. Для ликвидации дел т-ва, не признанного по суду несостоятельным, товарищи могут избрать особых ликвидаторов как из своей среды, так и из посторонних лиц. Если товарищи не придут к соглашению относительно выбора ликвидаторов, последние назначаются, по просьбе кого-либо из товарищей, судом. Для ликвидации дел т-ва, признанного судом несостоятельным, ликвидаторы назначаются судом обязательно из посторонних т-ву лиц, притом независимо от просьбы кого-либо из товарищей.

Ст. 309. Ликвидаторы заканчивают текущие дела и вправе вступать в новые сделки, насколько это необходимо для окончания текущих дел. Принадлежащие т-ву, признанному несостоятельным по суду, строения и права застройки ликвидаторы могут отчуждать не иначе как с публичного торга; этот же порядок применяется и в отношении строений и прав застройки, принадлежащих т-ву, прекращаемому по каким-либо другим основаниям, если отчуждение производится без согласия товарищей. По окончании ликвидации ликвидаторы представляют отчет товарищам, а при ликвидации т-ва, признанного по суду несостоятельным, суду, в коем производится дело о несостоятельности. При затяжке ликвидации на срок свыше года отчет представляется по истечении каждых 12 месяцев.

Примечание. Ликвидаторы, выбранные или назначенные для совместной деятельности, отвечают, в случае нарушения ими своих обязанностей, солидарно как перед участниками т-ва, так и перед его кредиторами.

Ст. 310. Ликвидаторы, если они не состоят вместе с тем и товарищами, вправе требовать вознаграждения за труды по ликвидации; размер вознаграждения определяется по соглашению с товарищами, а за его отсутствием — по усмотрению суда. За ликвидацию т-ва, объявленного несостоятельным по суду, вознаграждение ликвидаторам назначается судом, в котором производится дело о несостоятельности т-ва.

Ст. 311. Товарищ, выбывший из т-ва, отвечает по долгам т-ва в течение 2-х лет со дня утверждения отчета за год выбытия его из состава т-ва.

3. Товарищество на вере

Ст. 312. Т-вом на вере признается т-во, которое учреждено для ведения под общей фирмой торговли или промысла и состоит из одного или нескольких участников, отвечающих перед кредиторами т-ва всем своим имуществом (неограниченно — ответственные товарищи), и одного или нескольких участников, ответственность коих ограничивается их вкладами в т-во (вкладчики).

Примечание. Если с согласия вкладчика его фамилия была включена в фирму товарищества на вере, то названный вкладчик независимо от ответственности за нарушение правил о торговле отвечает по обязательствам товарищества наравне с неограниченно ответственными товарищами.

(примечание введено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 20.12.1927)

Ст. 313. К т-ву на вере применяются все постановления о полном т-ве с изъятиями, указанными в нижеследующих статьях.

Ст. 314. В заявлении о регистрации товарищества на вере должны содержаться сведения, требуемые Положением о торговой регистрации (Собр. Зак., 1927, № 57, ст. 579).

(статья 314 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.12.1927)

Ст. 315. Отношения между товарищами в т-ве на вере регулируются следующими обязательными правилами: а) только имущественный вклад создает права и обязанности вкладчика; б) вкладчик может управлять делами т-ва на вере только в качестве уполномоченного его и, при отсутствии у него такого полномочия, не имеет права оспаривать действий неограниченно — ответственных товарищей; в) при несостоятельности т-ва вкладчики имеют преимущественное перед неограниченно — ответственными товарищами право на получение своих вкладов из имущества т-ва, оставшегося по удовлетворении кредиторов.

В случае, если договором не установлено иное, действуют также следующие правила: а) вкладчик не связан ограничениями ст. 301 настоящего Кодекса; б) вкладчик может требовать сообщения ему годового баланса и проверить правильность его по книгам и бумагам т-ва.

По уважительным причинам суд во всякое время может признать за вкладчиком право на обозрение книг и бумаг т-ва.

Ст. 316. Перед третьими лицами вкладчик отвечает: а) вкладом или своим имуществом в размере установленного вклада, если он не внесен или внесен не полностью; б) неправильно полученной прибылью.

Примечание. Соглашение об уменьшении вклада, пока оно не внесено в торговый реестр и не опубликовано надлежащим порядком, не имеет силы для кредиторов т-ва. По обязательствам, возникшим до такой публикации, вкладчик ответствует в сумме первоначального вклада.

Ст. 317. Исключена. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.12.1927.

4. Товарищество с ограниченной ответственностью

Ст. 318. Товариществом с ограниченной ответственностью признается т-во, все участники коего (товарищи) занимаются торговлею или промыслом под общею фирмою и по обязательствам т-ва отвечают не только внесенными в т-во вкладами, но и личным имуществом в одинаковом для всех товарищей кратном (напр., трехкратном, пятикратном, десятикратном) отношении к сумме вклада каждого товарища.

Ст. 319. В случае несостоятельности одного товарища ответственность его за долги т-ва распределяется между остальными участниками т-ва пропорционально их вкладам. Однако никто из товарищей не несет перед третьими лицами или перед другими участниками т-ва какой-либо имущественной ответственности сверх его вклада и установленной кратной ко вкладу ответственности.

Ст. 320. Т-ва с ограниченной ответственностью допускаются к учреждению только в тех отраслях народного хозяйства, в коих они прямо разрешены законом (напр., электрификационные товарищества, т-ва ответственного труда и т.п.), или только по специальным разрешениям в каждом отдельном случае управомоченных органов рабоче — крестьянского правительства.

Ст. 321. В остальном порядок деятельности т-ва с ограниченной ответственностью определяется их уставами, утвержденными в установленном порядке.

Примечание. Порядок деятельности товарищества по электроснабжению с ограниченной ответственностью регулируется Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 4 января 1923 года о товариществах по электроснабжению с ограниченной ответственностью (Собр. Узак., 1923, № 2, ст. 29).

(примечание введено Постановлением ВЦИК от 16.10.1924)

5. Акционерное общество (паевое товарищество)

Ст. 322. Порядок учреждения акционерных обществ (паевых товариществ), образование их капиталов, образование органов управления, права акционеров, а также порядок деятельности и прекращения акционерных обществ определяются Положением об акционерных обществах, утвержденным Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. от 17 августа 1927 года (приложение).

(в ред. Постановлений ВЦИК, СНК РСФСР от 19.03.1928, от 20.11.1931)

Ст. 323. Утратила силу. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.11.1931.

Ст. 323-а — 323-г. Утратили силу. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 19.03.1928.

Ст. 324. Утратила силу. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.11.1931.

Ст. 324-а. Если в числе учредителей строительного акционерного общества (паевого товарищества) имеются Высший Совет Народного Хозяйства Союза С.С.Р., или Высший Совет Народного Хозяйства Р.С.Ф.С.Р., или подведомственные им предприятия, то в уставе общества (товарищества) может быть предусмотрено обязательное представление на утверждение Высшего Совета Народного Хозяйства Союза С.С.Р. или Высшего Совета Народного Хозяйства Р.С.Ф.С.Р., по принадлежности, нижеследующих постановлений общего собрания акционерного общества:

а) о составе органов управления, ревизии и ликвидации общества (товарищества);

б) об утверждении финансово-производственных планов;

в) об утверждении годового отчета, при чем утверждение баланса, распределение прибылей и установление способов покрытия убытков производится в общем порядке, установленном для акционерных обществ с участием государственного капитала;

г) об открытии подсобных промышленных предприятий;

д) об изменении устава и ликвидации общества (товарищества).

(статья 324-а введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1927)

Ст. 325. Утратила силу. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.11.1931.

Ст. 326. Утратила силу. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.11.1931.

Ст. 327 — 366. Утратили силу. - Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 19.03.1928.

XI. Страхование

Ст. 367. По договору страхования одна сторона (страхователь) обязуется уплатить условленный взнос (страховую премию), а другая сторона (страховщик) обязуется в случае наступления предусмотренного в договоре события (страхового случая) при имущественном страховании возместить страхователю или третьему лицу (выгодоприобретателю) понесенные ими убытки в пределах условленной по договору суммы (страховой суммы), при личном же страховании уплатить страховую сумму.

Ст. 368. При имущественном страховании страховая сумма не может превышать размера тех прямых убытков, которые страхователь или выгодоприобретатель могут понести при наступлении страхового случая (страховой интерес). Косвенные убытки могут быть застрахованы лишь поскольку это разрешается правилами страхования.

При личном страховании и при страховании от несчастных случаев страховая сумма устанавливается по соглашению при заключении договора.

Ст. 369. Если при имущественном страховании страховая сумма, указанная в договоре, окажется выше страхового интереса, то договор признается действительным только в пределах страхового интереса и страховая премия соответственно понижается, начиная со следующего за выяснением этого обстоятельства страхового периода. Если означенное превышение было следствием обмана со стороны страхователя, то страховщик может по суду потребовать признания договора недействительным, а также возмещения ему убытков, поскольку последние превышают полученные премии, каковые в этом случае он не обязан возвратить страхователю.

Ст. 370. Если при имущественном страховании в договоре страховая сумма установлена сторонами ниже страхового интереса, то разница признается оставленной на риске самого страхователя, а страховщик обязан возместить убытки, вызванные наступлением страхового случая, только в части, соразмерной отношению страховой суммы к полному страховому интересу.

Ст. 371. При имущественном страховании дополнительное страхование соответственной части застрахованного уже интереса по договору с другим страховщиком допускается только с письменного согласия страховщика, уже принявшего часть этого интереса на страх. Договоры, заключенные с нарушением этого правила, недействительны, а уплаченные страхователем по ним премии не подлежат возврату, если последующий страховщик не знал о ранее заключенном страховании.

Ст. 372. Если в общей сложности страховые суммы по нескольким договорам имущественного страхования, заключенные относительно одного и того же страхового интереса, превышают размер этого интереса (двойное страхование), то последующие договоры в части, превышающей страховой интерес, признаются недействительными, а уплаченные страхователем премии не подлежат возврату. Если же страхователь преследовал цель извлечь неправомерную выгоду при наступлении страхового случая, то все заключенные договоры недействительны, а страховщики, сверх того, могут требовать возмещения причиненных им страхователем убытков.

Ст. 373. Договор имущественного страхования может быть заключен всяким лицом, заинтересованным в целости имущества, как то: его собственником, лицом, имеющим на это имущество вещное право или право нанимателя или по договору ответственным за ухудшение или гибель имущества. При заключении договора страхователь должен точно указать характер своего интереса и интереса выгодоприобретателя.

Ст. 374. Договор личного страхования может быть заключен на случай наступления событий, связанных с жизнью самого страхователя или третьего лица (застрахованного лица). Если застрахованным на случай смерти лицом является не сам страхователь, то заключение договора страхования, а равно назначение выгодоприобретателя и последующая замена его (ст. 375) могут производиться лишь с письменного согласия застрахованного лица.

Коллективное личное страхование рабочих и служащих учреждений и предприятий, а также членов организаций и групп, объединенных по иным признакам, может быть заключаемо без согласия страхуемых лиц, в случае, если страховые взносы вносятся этими учреждениями, предприятиями, организациями и группами.

(часть 2 введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 10.11.1929)

(статья 374 в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 01.06.1925)

Ст. 375. Если по закону или по договору при наступлении страхового случая страховая сумма подлежит выдаче не страхователю, а третьему лицу (выгодоприобретателю), то это должно быть оговорено в страховой квитанции или в полисе.

При личном страховании выгодоприобретателями признаются:

а) лица, указанные страхователем при заключении договора страхования и названные в страховом полисе (или страховой квитанции) в качестве выгодоприобретателей (именной полис);

б) предъявитель полиса или страховой квитанции, если по указанию страхователя полис выписан на предъявителя (предъявительский полис);

в) наследники страхователя по закону или по завещанию, если в полисе обозначено, что выгодоприобретателями являются соответственно наследники по закону или по завещанию;

г) государство, если в полисе выгодоприобретатель вообще не указан.

Примечание 1. Страхователю предоставляется после заключения договора страхования надписью на полисе или особым заявлением на имя страховщика превращать именной полис в предъявительский и наоборот, а равно заменять ранее назначенных выгодоприобретателей другими. Если назначение выгодоприобретателя произведено путем названия его в полисе или надписью на полисе, то замена назначенного выгодоприобретателя другим лицом допускается не иначе, как путем надписи на том же полисе.

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 10.11.1929)

Примечание 2. Если застрахованным на случай смерти лицом является сам страхователь, то в случае его смерти до получения им предъявительского полиса или до вручения этого полиса выгодоприобретателю, выгодоприобретателями признаются законные наследники застрахованного лица. Если застрахованным на случай смерти лицом является не сам страхователь, то в случае нахождения предъявительского полиса в руках застрахованного в момент его смерти, выгодоприобретателями признаются законные наследники застрахованного, а в случае смерти застрахованного до получения страхователем предъявительского полиса выгодоприобретателем признается страхователь.

(примечание введено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 10.11.1929)

Примечание 3. По коллективному личному страхованию выгодоприобретателями, в случае смерти застрахованного, признаются его законные наследники, если застрахованный не сделал иного распоряжения путем письменного заявления страховщику.

(примечание введено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 10.11.1929)

(статья 375 в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 01.06.1925)

Ст. 375-а. На назначение выгодоприобретателя при личном страховании не распространяются ограничения, установленные для завещательного распоряжения и дарения. Выгодоприобретателем может быть назначено всякое физическое или юридическое лицо и страховое вознаграждение выдается ему в размере, определенном договором страхования. Подлежащее выдаче выгодоприобретателю страховое вознаграждение после смерти страхователя и после смерти застрахованного лица не входит в наследственную массу.

(статья 375-а введена Декретом ВЦИК, СНК РСФСР от 01.06.1925)

Ст. 375-б. На страховое вознаграждение, подлежащее выдаче выгодоприобретателю, не может быть обращаемо взыскание за долги страхователя или застрахованного, если последний сам не является выгодоприобретателем. Из страхового вознаграждения страховщиком могут быть удерживаемы суммы, причитающиеся ему от страхователя по тому же договору страхования.

(статья 375-б введена Декретом ВЦИК, СНК РСФСР от 01.06.1925)

Ст. 375-в. Страховое вознаграждение по личному страхованию и суммы, подлежащие выдаче в порядке социального обеспечения и социального страхования, определяются и уплачиваются независимо друг от друга и взаимному зачету не подлежат.

(статья 375-в введена Декретом ВЦИК, СНК РСФСР от 01.06.1925)

Ст. 376. Поскольку иное не вытекает из постановлений закона или договора, выгодоприобретатель несет обязанности по договору лишь по передаче ему страховой квитанции или страхового полиса.

Ст. 377. Страховщик может воспользоваться против выгодоприобретателя всеми возражениями, которые он имеет против страхователя.

Ст. 378. В договоре страхования должен быть установлен срок, на который договор заключается, или периоды, к которым приурочивается исчисление страховой премии (страховой период).

Ст. 379. Договор страхования должен быть совершен в письменной форме, под страхом его недействительности.

Ст. 380. При заключении договора страховщик должен выдать страхователю квитанцию или полис. В них должны быть указаны:

1. наименование страховщика, страхователя;

2. указание застрахованного интереса (застрахованного имущества или лица);

3. указание того риска, от которого заключается страхование, или события, при наступлении которого страховщик обязан уплатить страховую сумму;

4. начало и конец действия страхования;

5. страховая сумма;

6. премия (взносы), срок и место их уплаты.

По отдельным видам страхования могут быть установлены также и иные обязательные условия, которые должны помещаться в квитанции или полисе.

Ст. 381. Страховая квитанция или полис могут быть переданы другому лицу только согласно особым правилам, установленным для каждого отдельного вида страхования, но, во всяком случае, страховщик может воспользоваться против всякого держателя страховой квитанции или полиса всеми теми возражениями, которые он имеет против страхователя.

Ст. 382. При заключении договора страхователь обязан сообщить страховщику все обстоятельства, имеющие существенное значение для определения опасности или вероятности наступления страхового случая или размеров возможных убытков от его наступления (страховой риск), поскольку эти обстоятельства были известны или должны были быть известны ему во время заключения договора страхования.

Существенными в этом отношении признаются, во всяком случае, все обстоятельства, определенно оговоренные страховщиком в предъявленных страхователю правилах страхования или относительно которых страховщик письменно запросил страхователя в определенных, недвусмысленных выражениях. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов на какие-либо вопросы, предложенные страховщиком в письменной форме, то это обстоятельство не может впоследствии служить основанием к расторжению договора страхования.

Ст. 383. Если после заключения договора страхования окажется, что в действительности обстоятельства, существенные для определения страхового риска, не соответствуют заявлениям страхователя, то страховщик по суду может требовать признания договора недействительным как до, так и после наступления страхового случая. Если обстоятельство это стало известно страховщику до наступления страхового случая, то он может предъявить требование о признании договора недействительным не позже 2-недельного срока, лишаясь в противном случае права требовать признания договора недействительным на этом основании.

Ст. 384. Договор страхования недействителен, если во время заключения его застрахованное имущество не существует более, или уже отпал страховой интерес страхователя, или имущество более не подвержено той опасности, от которой оно страховалось, а при личном страховании также если лица, с жизнью которого связан страховой случай, нет более в живых или оно не подвергается более предусмотренному в договоре риску.

Ст. 385. При имущественном страховании страхователь, а также выгодоприобретатель после перехода на него обязанностей по договору обязаны незамедлительно уведомлять страховщика о всех ставших им известными значительных изменениях, наступивших в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора и могущих существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными признаются в этом отношении, во всяком случае, все изменения, оговоренные в предъявленных страхователю правилах страхования. В случае нарушения этой обязанности страховщик может потребовать расторжения договора или соответственного изменения его условий с момента увеличения риска.

Ст. 386. Если при имущественном страховании опасность или вероятность наступления страхового случая (страховой риск) увеличилась во время действия договора по причинам, в нем не предусмотренным, то страховщик может предложить страхователю, а также выгодоприобретателю после перехода к последнему обязанностей по договору уплатить соответственно увеличенную премию, а в случае отказа страхователя в уплате таковой в 7-дневный срок со дня письменного о том извещения требовать расторжения договора.

Ст. 387. В случае перехода застрахованного имущества к другому лицу страхователь или приобретатель имущества обязан немедленно известить об этом страховщика и сообщить ему имя и адрес приобретателя.

Ст. 388. По получении извещения о переходе застрахованного имущества к новому владельцу страховщик может в течение семи дней расторгнуть договор, если он прямо или косвенно (как-то принятием премии от нового владельца и т.п.) не изъявил согласия на передачу прав по договору страхования новому владельцу. Если страховщик не воспользовался этим правом, то договор сохраняет силу и приобретатель имущества вступает во все права и обязанности страхователя. Если страховщик воспользовался упомянутым правом, он обязан возвратить приобретателю имущества часть полученной им вперед страховой премии соответственно времени, оставшемуся с момента перехода имущества до срока следующего взноса.

Ст. 389. Страхователь обязан уплачивать страховщику в условленные сроки и в условленном месте страховую премию.

До уплаты премии или первого взноса ее договор страхования не вступает в силу, если иное не предусмотрено в договоре.

В случае просрочки в уплате последующих взносов премии страховщик, если иное не вытекает из договора, освобождается от обязанности уплатить страховую сумму, когда страховой случай наступит до уплаты просроченной премии.

Страховщик может, при отсутствии соглашения о размере процентов, требовать уплаты узаконенных процентов на просроченную премию.

Ст. 390. Страхователь, или выгодоприобретатель по договору имущественного страхования при наступлении страхового случая обязан незамедлительно и, во всяком случае, в условленный срок и указанным в правилах страхования способом известить об этом страховщика. При неисполнении этой обязанности страховщик освобождается от уплаты страховой суммы.

Ст. 391. Указанные в предыдущей статье лица обязаны также принимать все доступные им меры, по возможности согласно указаниям страховщика, чтобы уменьшить убытки от страхового случая.

Если эти меры были приняты по указанию страховщика, то расходы на них должны быть возмещены страховщиком.

Ст. 392. Страхователь и выгодоприобретатель не вправе принимать меры или совершать действия, могущие затруднить установление действительных размеров убытков.

Ст. 393. Страховщик освобождается от уплаты страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла или грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя.

Страховщик освобождается от уплаты страхового вознаграждения по договорам личного страхования в следующих случаях:

а) если страховой случай наступит вследствие умысла или грубой неосторожности страхователя либо выгодоприобретателя, не являющегося одновременно застрахованным лицом;

б) если страховой случай в течение первых двух лет по заключении договора страхования наступит вследствие умысла застрахованного лица.

(часть 2 введена Декретом ВЦИК, СНК РСФСР от 01.06.1925)

Ст. 394. Поскольку иное не оговорено в договоре, страховщик не отвечает за убытки, причиненные войной, внешней или гражданской.

Ст. 395. К страховщику, уплатившему страховую сумму, переходят в пределах этой суммы притязания и права, которые имеет страхователь или выгодоприобретатель к третьим лицам, о возмещении им тех убытков, на покрытие которых выдана страховая сумма.

Если страхователь или выгодоприобретатель откажется от такого притязания или права по отношению к третьим лицам, то страховщик освобождается в соответствующем размере от обязанности уплаты страховой суммы.

Ст. 396. Все притязания из договора страхования погашаются давностью в 2 года.

Ст. 397. Условия отдельных видов имущественного страхования от огня, от падежа скота, от градобития, транспортного страхования, государственного гарантийного страхования, а также личного страхования на случай смерти или дожития и от несчастных случаев определяются особыми положениями и правилами, утверждаемыми Народным Комиссариатом Финансов.

(статья 397 в ред. Постановления ВЦИК от 16.10.1924)

Ст. 398. Постановления настоящей главы не распространяются на все виды обязательного страхования, поскольку в правилах о последних не указывается на эти постановления.

XII. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения

Ст. 399. Обогатившийся за счет другого без достаточного установленного законом или договором основания обязан возвратить неосновательно полученное. Обязанность возврата наступает и тогда, когда основание обогащения отпадет впоследствии.

Ст. 400. Неосновательно обогатившийся обязан возвратить или возместить все доходы, которые он извлек или должен был извлечь из неосновательно полученного имущества с того времени, когда он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. С того же времени он отвечает за произведенное или допущенное им ухудшение имущества. До этого времени он отвечает лишь за умысел и грубую небрежность. Со своей стороны, он вправе требовать возмещения произведенных им необходимых затрат на имущество с того времени, с которого он обязан возвратить доходы.

Ст. 401. Не вправе требовать возврата уплаченного исполнивший обязательство, хотя бы лишенное исковой силы, но не являющееся недействительным в силу закона.

Ст. 402. Обогатившийся за счет другого лица, вследствие противозаконного или направленного в ущерб государству действия этого лица, обязан внести неосновательно полученное в доход государства.

XIII. Обстоятельства, возникающие вследствие причинения другому вреда

Ст. 403. Причинивший вред личности или имуществу другого обязан возместить причиненный вред. Он освобождается от этой обязанности, если докажет, что он не мог предотвратить вреда, либо что был управомочен на причинение вреда, либо что вред возник вследствие умысла или грубой неосторожности самого потерпевшего.

Ст. 404. Лица и предприятия, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, как то: железные дороги, трамвай, фабрично — заводские предприятия, торговцы горючими материалами, держатели диких животных, лица, возводящие строения и иные сооружения и т.п. — отвечают за вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы либо умысла или грубой небрежности самого потерпевшего.

Примечание. Исковая давность по основанным на настоящей статье требованиям к органам государства ограничивается двумя годами и исчисляется со дня причинения вреда.

Течение указанного давностного срока, помимо общих оснований приостановления и продления сроков давности (ст. ст. 48 и 49), приостанавливается также со дня обращения потерпевшего или (в случае его смерти) находившихся на его иждивении лиц в подлежащий орган социального страхования впредь до дня назначения им пенсии или отказа в таковой.

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 27.12.1926)

Ст. 405. Лицо недееспособное не отвечает за причиненный им вред. За него отвечает лицо, обязанное иметь за ним надзор. За вред, причиненный несовершеннолетними, в случаях, предусмотренных ст. 9, наряду с несовершеннолетними отвечают также родители и опекуны.

(статья 405 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 25.11.1935)

Ст. 406. В тех случаях, когда согласно ст. 403 - 405 причинивший вред не обязан к его возмещению, суд, однако, может обязать его возместить вред в зависимости от его имущественного положения и имущественного положения потерпевшего.

Ст. 407. Учреждение отвечает за вред, причиненный неправильными служебными действиями должностного лица, лишь в случаях, особо указанных законом, если притом неправильность действий должностного лица признана подлежащим судебным или административным органом. Учреждение освобождается от ответственности, если потерпевший своевременно не обжаловал неправильного действия. Учреждение вправе, в свою очередь, сделать начет на должностное лицо в размере уплаченного потерпевшему вознаграждения.

Ст. 407-а. Учреждение отвечает за служебные действия должностных лиц, совершенные последними в пределах их компетенции, и допущенные ими по службе упущения, признанные подлежащим судебным или административным органом неправильными, незаконными или преступными, в тех случаях, когда потерпевший сдал имущество (в частности, денежные суммы) учреждению или должностному лицу во исполнение требований закона или судебного решения, приговора, определения либо основанного на них или на правилах внутреннего распорядка государственного учреждения распоряжения должностного лица. Учреждение отвечает на тех же основаниях в тех случаях, когда имущество (в частности, денежные суммы) было сдано в пользу потерпевшего.

(статья 407-а введена Постановлением ВЦИК от 06.04.1928)

Ст. 408. Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Ст. 409. В случае причинения смерти право на вознаграждение принадлежит лицам, состоявшим на иждивении умершего и не имеющим других средств к существованию. Издержки на погребение должны быть возмещены лицам, понесшим эти издержки.

Ст. 410. Возмещение за вред должно состоять в восстановлении прежнего состояния, а поскольку такое восстановление невозможно — в возмещении причиненных убытков.

Ст. 411. Определяя размер вознаграждения за вред, суд во всех случаях должен принять во внимание имущественное положение потерпевшего и причинившего вред.

Ст. 412. Лицо, застрахованное в порядке социального страхования, при наступлении страхового случая получает удовлетворение от органа социального страхования.

Ст. 413. Лицо или предприятие, вносящее страховые взносы за потерпевшего в порядке социального страхования, не обязано возмещать вред, причиненный наступлением страхового случая.

Но если вред причинен преступным действием или бездействием предпринимателя, орган социального страхования, удовлетворивший потерпевшего, имеет право требования к предпринимателю в размере выданного потерпевшему пособия (регресс).

В указанном случае потерпевший, поскольку он в порядке социального страхования не получает полного возмещения вреда, имеет право дополнительного требования к предпринимателю.

Ст. 414. Если причинивший вред не является страхователем потерпевшего, последний, поскольку он в порядке социального страхования не получает полного возмещения вреда, имеет право дополнительного требования к причинившему вред. Орган социального страхования имеет право требования к причинившему вред в размере выданного потерпевшему пособия (регресс).

Ст. 415. Лицо не застрахованное не может взыскивать от причинившего вред большего вознаграждения, чем могло бы получить лицо, застрахованное от органа социального страхования и от причинившего вред лица в порядке ст. 414.

При этом лицо потерпевшее приравнивается к соответствующей категории рабочих или служащих в зависимости от его имущественного положения и степени его социальной полезности по усмотрению суда.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Ст. 416. Допускается наследование по закону и по завещанию, согласно нижеследующих статей.

(статья 416 в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 15.02.1926)

Ст. 417. Утратила силу. - Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 15.02.1926.

Ст. 418. Наследниками по закону являются дети (в том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, а также другие нетрудоспособные, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти.

Если кто-либо из детей наследодателя умрет до открытия наследства, его наследственная доля переходит к его детям (внукам наследодателя), а в случае смерти последних — к их детям (правнукам наследодателя).

В случае отсутствия указанных наследников или непринятия ими наследства, наследниками по закону являются трудоспособные родители, а при их отсутствии — братья и сестры умершего.

Примечание. Наследниками могут быть только лица, находившиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти.

(статья 418 в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 12.06.1945)

Ст. 419. Наследование по закону имеет место во всех случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

(статья 419 в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 15.02.1926)

Ст. 420. При наследовании по закону наследственное имущество делится на равные доли между лицами, призванными к наследованию в порядке, указанном в первой и третьей части ст. 418.

Внуки и правнуки наследодателя, призванные к наследованию в порядке, указанном во второй части ст. 418, делят между собою поровну ту долю, которая причиталась бы их умершему родителю.

(статья 420 в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 12.06.1945)

Ст. 421. Из лиц, призванных к наследованию в порядке, указанном в ст. 418, те, кто проживал совместно с наследодателем, получают имущество, относящееся к обычной домашней обстановке и обиходу (за исключением предметов роскоши), сверх доли из имущества умершего, причитающейся им согласно ст. 420.

(статья 421 в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 12.06.1945)

Ст. 422. Каждый гражданин может по завещанию оставить все свое имущество или часть его одному или нескольким лицам из числа упомянутых в ст. 418, а также государственным органам и общественным организациям.

Однако, завещатель не может лишить своих несовершеннолетних детей и других нетрудоспособных наследников доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

При отсутствии лиц, указанных в ст. 418, имущество может быть завещано любому лицу.

(статья 422 в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 12.06.1945)

Ст. 423. На лиц, поименованных в ст. 418, получающих по завещанию наследственное имущество, завещатель может возложить исполнение какого-либо обязательства в пользу одного, нескольких или всех остальных наследников, которые в силу этого распоряжения получают право требовать исполнения соответствующего обязательства вышеуказанными лицами; равным образом, завещатель может возложить на них исполнение каких-либо действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели.

На лиц, получающих по завещанию наследственное имущество в порядке, предусмотренном третьей частью ст. 422, завещатель может возложить исполнение обязательства в пользу любого лица. При завещании имущества государственным органам или общественным организациям, завещатель имеет право указать определенную цель, на которую должно быть употреблено завещанное имущество.

(статья 423 в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 12.06.1945)

Ст. 424. Допускаются завещания, в которых на тот случай, если бы назначенный по завещанию наследник умер раньше открытия наследства или не принял его, завещатель призывает к наследованию кого-либо другого из законных наследников (ст. 418), а при отсутствии законных наследников — любое лицо.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 12.06.1945)

Ст. 425. Завещание должно быть подписано завещателем и представлено в нотариальный орган для нотариального удостоверения.

Вместо подписи завещателя, завещание неграмотных подписывается за них третьим лицом — рукоприкладчиком.

Примечание. Паевые взносы, внесенные в первичную кооперативную организацию, могут быть членами их завещаны лицам, в пользу которых могут, согласно настоящего Кодекса, совершаться завещания, путем совершения в членской книжке соответствующей надписи о назначении наследников без нотариального удостоверения таковой.

(примечание введено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 14.05.1928)

(статья 425 в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 04.10.1926)

Ст. 426. Завещание, позднее составленное, отменяет предыдущее, поскольку в последнем не остается распоряжений, не предусмотренных позднейшим завещанием. Завещатель может и без составления нового завещания отменить прежнее посредством подачи заявления в нотариальный орган.

(статья 426 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.07.1930)

Ст. 427. Исполнение завещания возлагается на назначенных в нем наследников, разве бы завещатель поручил в завещании особому лицу — исполнителю завещания — исполнить его волю. В этом случае требуется согласие исполнителя на самом завещании или в отдельном заявлении, приложенном к завещанию.

Ст. 428. Разногласия и споры между частными лицами или между частными лицами и органами государства по вопросам оценки, разделения и порядка расчетов по наследуемому имуществу разрешаются судом.

Ст. 429. Если присутствующий в месте открытия наследства наследник в течение трех месяцев со дня открытия наследства не заявит подлежащему нотариальному органу об отказе от наследства, он считается принявшим наследство.

Абзац исключен. - Указ Президиума ВС РСФСР от 12.06.1945.

Находящиеся на-лицо наследники могут вступить в управление наследственным имуществом, не дожидаясь явки прочих наследников, каковые, своевременно явившись, могут истребовать свою долю наследственного имущества.

(статья 429 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.07.1930)

Ст. 430. Наследники, отсутствующие в месте нахождения наследства, могут принять наследственное имущество лично или через поверенных в течение дести месяцев со дня открытия наследства.

(статья 430 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.07.1930)

Лица, для которых право наследования возникает на основании третьей части ст. 418 лишь в случае отсутствия других наследников или непринятия ими наследства, могут заявить в те же сроки о своем согласии принять наследственное имущество независимо от того, будут ли они призваны к наследованию.

(часть 2 введена Указом Президиума ВС РСФСР от 12.06.1945)

Примечание. Доля неродившегося к моменту открытия наследства наследника может быть в течение 3 месяцев по его рождении истребована его законным представителем.

Ст. 431. Вызов наследников через публикацию или иным способом не производится, но нотариальными органами по месту открытия наследства принимаются меры охранения его в том случае, когда они признают это целесообразным в интересах государства или наследников. Меры охранения принимаются немедленно по получении извещения о смерти наследодателя. Охранение наследства продолжается до явки наследников, но не долее 6 месяцев.

(статья 431 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 10.02.1930)

Ст. 432. При отсутствии наличных наследников имущества, требующего управления (предприятия, строения и проч.), нотариальный орган назначает ответственного попечителя над указанным имуществом по представлению государственного органа, ведающего соответственными предприятиями или имуществами.

(статья 432 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 10.02.1930)

Ст. 433. В случае неявки в течение шести месяцев со дня открытия наследства, отказа от принятия наследства (за исключением случаев, предусмотренных ст. 424) или лишения завещателем права наследования одного или нескольких наследников, их доля переходит к другим наследникам по закону и делится между ними в порядке, установленном ст. 420, если только в завещании не указано, что завещатель оставляет все свое имущество назначенным им наследникам.

В случае неявки в установленный срок, отказа от принятия наследства или лишения завещателем права наследования всех наследников, имущество признается выморочным и переходит в собственность государства.

(статья 433 в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 12.06.1945)

Ст. 434. Наследник, принявший наследство, а равно органы государства или организации, к которым перешло выморочное имущество, отвечают по долгам, обременяющим наследство, лишь в пределах действительной стоимости наследственного имущества.

Примечание. Кредиторы наследодателя обязаны заявить свои претензии под страхом утраты права требования в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.07.1930)

(статья 434 в ред. Постановления ВЦИК от 06.04.1928)

Ст. 435. Лица, призванные к наследованию по закону или по завещанию, могут просить местную нотариальную контору о выдаче свидетельства, подтверждающего их права на наследство.

(статья 435 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 16.01.1928)

Ст. 436. Вкладчикам, вносящим вклады как денежные, так и в ценных бумагах в государственные трудовые сберегательные кассы, а также денежные вклады на срок до востребования или на простой текущий счет в Государственный банк СССР или в Банк для внешней торговли СССР, предоставляется право указывать лицо или лиц, которым этот вклад должен быть выдан в случае смерти вкладчика. Такое указание банку или сберегательной кассе должно быть сделано в письменной форме. Лицами, которым должен быть выдан вклад, могут быть отдельные граждане, независимо от того, являются ли они наследниками вкладчика, и юридические лица. Настоящее правило распространяется также и на распоряжение облигациями госзаймов, займов, гарантированных правительством, а также внутреннего выигрышного займа Московского губисполкома, внесенными на хранение как в вышеупомянутые, так и в иные кредитные учреждения Союза ССР.

Указанные вклады не входят в состав наследства, и правила настоящей главы, изложенные в предшествующих статьях, на указанные вклады не распространяются. Лицам, получающим указанные вклады, если они относятся к числу наследников вкладчика, эти вклады не засчитываются при определении размера их наследственной доли.

В тех случаях, когда вкладчик не сделал указанного заявления на случай смерти, вклады на общих основаниях переходят к наследникам по правилам настоящей главы.

(статья 436 введена Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 01.04.1935)

---