Приказ Минсоцзащиты РФ от 19.03.1996 № 74

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации · № 74 от 19.03.1996Действующий акт

Актуально на 07.11.2026.

Как цитировать: Приказ Минсоцзащиты РФ от 19.03.1996 N 74. 74. 19.03.1996. https://bukva.ai/docs/prikaz-74-1996-minsotszaschity-rossii

«О порядке заключения договоров (контрактов) и контроле за их выполнением»

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 19 марта 1996 г. № 74

О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ) И КОНТРОЛЕ

ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕМ

Для приведения договоров (контрактов), заключаемых Минсоцзащиты России, в том числе по утвержденным целевым федеральным программам, и контроля за их выполнением в соответствие с требованиями действующего законодательства приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке заключения договоров (контрактов) и контроле за их выполнением (Приложение 1) и примерные договоры (контракты) (Приложение 2).

2. Начальникам департаментов, управлений и отделов Министерства принять к руководству и исполнению Положение и примерные договоры (контракты).

3. Контроль за исполнением Приказа возложить на первого заместителя министра А.Н. Хромушина.

Министр социальной
защиты населения
Российской Федерации
Л. Ф. Безлепкина

Приложение 1
к Приказу Минсоцзащиты РФ
от 19 марта 1996 г. № 74

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ) И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕМ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует организацию работы по заключению договоров (контрактов) и контролю за их выполнением в Минсоцзащиты России.

Организация работы по заключению договоров (контрактов) должна обеспечивать:

своевременное и качественное заключение договоров (контрактов);
надлежащий контроль за исполнением обязательств по договорам (контрактам);
эффективное использование установленных законодательством мер воздействия к нарушителям договорных (контрактных) обязательств.

Договоры (контракты) являются одной из составных частей обязательственного права и регулируются разделом III (часть первая) и разделом IV (часть вторая) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Положение подготовлено в соответствии с изданными до введения в действие части первой и второй Гражданского кодекса Российской Федерации нормативными актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и применяемыми на территории Российской Федерации постановлениями Правительства СССР по вопросам, которые согласно части первой и второй Гражданского кодекса Российской Федерации могут регулироваться только федеральными законами, действующими впредь до введения в действие соответствующих законов.

Положение рассматривает также вопросы оформления и прохождения договоров (контрактов) по реализации федеральных целевых программ, Заказчиком по которым является Министерство, а Исполнителем (как стороны по договору (контракту) — предприятия с разными видами собственности, организационно-правовыми формами и ведомственной подчиненностью.

Общие правовые и экономические принципы, порядок формирования, размещения и исполнения на договорной (контрактной) основе заказов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для федеральных государственных нужд установлены Федеральным законом «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» от 13.12.94 № 60-ФЗ, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.06.95 № 594 и от 16.01.95 № 59, Приказом Минсоцзащиты России № 247 от 13.12.94 и оформляются договорами (контрактами).

Заключение договоров (контрактов) на выполнение работ, услуг, поставки оборудования и др., производимых за счет средств федерального госбюджета, осуществляется по утвержденным целевым федеральным программам, включенным в Федеральный бюджет и при условии выделения Министерством финансов России бюджетных ассигнований на указанные цели.

Основаниями для заключения договоров (контрактов) являются:

1. Федеральная программа (государственные заказы).

2. Инициативные договоры (контракты) (по соглашению сторон).

3. Планы научных работ, утверждаемые Министерством (заказов, поставок оборудования), по которым разрабатываются ТЗ на НИОКР.

На основании предложений подразделений и научных учреждений Министерства Управление стандартов и координации научных исследований определяет приоритетные направления научных исследований по вопросам социальной защиты населения и формирует планы — заказы научных работ.

II. Порядок оформления проектов договоров (контрактов)

2. Ответственный за исполнение договора (контракта) (не сторона по договору (контракту)) работник структурного подразделения по направлению деятельности, осуществляющий работу по подготовке проекта договора (контракта) к подписанию, организует работу в соответствии с возложенными на него должностными обязанностями.

При возникновении возражений по условиям договора (контракта) составляется протокол разногласий. В проекте договора (контракта) выше подписи руководителя, представляющего сторону по договору (контракту), делается запись о наличии протокола разногласий.

3. Подготовленный и надлежаще оформленный проект договора (контракта) визируется в следующем порядке:

ответственным за подготовку договора (контракта), руководителем структурного подразделения, готовившего договор (контракт);
руководителями других структурных подразделений, если они имеют отношение по тематике работы к заключаемому договору (контракту);
руководителем Управления стандартов и координации научных исследований, осуществляющим организацию и координацию научно — исследовательской деятельности по НИОКР;
руководителем Управления бухгалтерского учета и отчетности;
руководителем Экспертно-правового управления на соответствие действующему законодательству.

4. После получения всех необходимых виз согласованный проект договора (контракта) подписывается распорядителем кредитов, министром или заместителями министра и возвращается в Экспертно — правовое управление, где регистрируется с указанием на нем номера и даты.

Управление делами Министерства скрепляет печатью договор (контракт) только после его регистрации и присвоения номера.

Надлежаще оформленный, подписанный и скрепленный печатью экземпляр договора (контракта) и его копии хранятся у ответственного за исполнение договора (контракта) в структурном подразделении, осуществляющем работу по договору (контракту).

5. Оформленный (подписанный и скрепленный печатью) договор (контракт) не позже 20-дневного срока с даты поступления проекта договора (контракта) в Министерство направляется ответственным за исполнение договора (контракта) (департаментом, управлением) другой стороне по договору (контракту) с сопроводительным письмом и протоколом разногласий (при наличии разногласий) через Управление делами Министерства или передается в руки другой стороне под расписку. Протокол разногласий также подписывается руководителем, подписавшим договор (контракт), и скрепляется печатью.

В сопроводительном письме к договору (контракту) сообщается о возврате надлежаще оформленного договора (контракта) и перечисляется приложение (пакет договорных документов) с указанием количества листов каждого.

Договор (контракт) отправляется Управлением делами Министерства только заказным (ценным) письмом по отдельной почтовой квитанции, которая хранится с копиями документов по договору (контракту) у ответственного за исполнение договора (контракта).

6. Договор (контракт) может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон путем оформления дополнительного соглашения, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, завизированных в порядке, установленном пунктом 3 настоящего Положения, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (контракту).

7. Вся переписка, касающаяся заключаемых договоров (контрактов), переговоры ведутся ответственным за исполнение работ по договору (контракту).

8. Ответственность за своевременное прохождение документов, качественную подготовку материалов, оформление договорных (контрактных) отношений возлагается на ответственного за исполнение договора (контракта).

9. В случае необходимости основательной проработки договора (контракта) дополнительно привлекаются эксперты, определяемые Министерством, и соответствующие специалисты Министерства.

10. В случае поступления в Министерство подписанного договора (контракта) с протоколом разногласий, Заказчик (департамент, управление) не позднее 20-дневного срока с даты поступления протокола разногласий в Министерство, письменно сообщает стороне по договору (контракту) о согласии принятия спорных вопросов или непринятии отдельных условий, о чем уведомляет Экспертно-правовое управление.

Решение Заказчика (департамента, управления) по протоколу разногласий визируется в порядке, установленном пунктами 3 и 6 настоящего Положения, и сообщается стороне по договору (контракту) в порядке, установленном в пункте 5 Положения.

В случае нарушения Заказчиком (департаментом, управлением) 20-дневного срока оформления протокола разногласий, договор (контракт) вступает в силу в редакции стороны по договору (контракту), направившей протокол, и ответственность за возможный материальный ущерб возлагается на Заказчика (департамент, управление).

Срок, установленный настоящим пунктом, исчисляется с даты, указанной на почтовом штемпеле отделения связи, проставленном на конверте (пакете), в котором поступил договор (контракт) с протоколом разногласий.

III. Основные требования (положения) договора (контракта)

11. Договор (контракт) считается действительным, если в нем содержатся следующие существенные условия:

данные о сторонах по договору (контракту), почтовые и банковские реквизиты (адрес, расчетный счет), наименование сторон, учредительные документы, фамилия, имя, отчество и занимаемая должность лиц, имеющих право на подписание договора (контракта);
предмет договора (контракта) (выполнение работ, услуг, поставка продукции и др.);
сроки действия договора (контракта) (выполнения работ, услуг, поставок продукции по договору (контракту);
сумма договора (контракта) (стоимость работ, услуг, продукции и др.) с учетом размера применяемых налогов;
порядок расчетов (перечисление авансом всей суммы, оплата поэтапно, поквартально, оплата по окончании срока действия договора (контракта) или принятия работы в полном объеме).

В случае оплаты работ, услуг, продукции и др. поэтапно (в течение года), поквартально и по окончании срока действия договора (контракта) необходимо включать условие, по которому оплата производится по поступлении финансовых средств из федерального бюджета на р/с Заказчика.

При этом Исполнитель не вправе передавать научную и научно-техническую продукцию третьим лицам на договорной или иной основе без письменного согласия Заказчика, который является собственником оплаченной им продукции.

Право подписи на договорах (контрактах) имеют должностные лица, являющиеся распорядителями кредитов.

12. Качество и комплектность (ссылка на ГОСТ, ОСТ, образец).

13. Устанавливается двусторонняя конкретная ответственность сторон с указанием размеров санкций (неустойки, пени, штрафов и т.д.).

Если по условиям договора предусмотрена полная или частичная оплата работ авансовым платежом, то в разделе «Ответственность сторон» следует предусмотреть ответственность Исполнителя за пользование денежными средствами Заказчика за счет их неправомерного удержания взысканием процентов с суммы предоплаты.

Размер процентов определяется исходя из учетной ставки банковского процента в месте нахождения Заказчика на день неисполнения обязательств.

IV. Контроль за перечислением средств (сумм) и выполнением обязательств по заключенным договорам (контрактам)

14. Договор (контракт) считается заключенным после подписания его в порядке, установленном обеими сторонами.

15. Управление экономики и финансов своевременно информирует ответственного за исполнение договора (контракта) в Министерстве об объемах ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на реализацию утвержденных федеральных программ.

Управление бухгалтерского учета и отчетности совместно с Экспертно-правовым управлением, с участием ответственного за исполнение договора (контракта) осуществляют контроль за соответствием размера сумм заключаемых договоров (контрактов) объемам ассигнований, получаемым из федерального бюджета на реализацию утвержденных федеральных целевых программ, путем систематической сверки наличия финансовых ресурсов на счете Министерства на соответствие оплате, а также перечисление и учет движения средств по договорам.

16. С даты получения договора (контракта) ответственный за исполнение договора (контракта) (департамент, управление) совместно с Управлением бухгалтерского учета и отчетности контролируют своевременное перечисление платежей за периоды и в сроки, предусмотренные федеральной целевой программой и договором (контрактом), и использование по назначению перечисляемых средств.

Расчеты по заключенным договорам (контрактам) осуществляются в порядке, установленном договором (контрактом).

Выполненные работы оплачиваются на основании представляемых актов сдачи — приемки работ, оформленных в порядке, предусмотренном п. 3 раздела второго настоящего Положения.

17. Контроль за выполнением отдельных этапов работы и в целом обязательств по договорам (контрактам) возлагается на ответственного за исполнение договора (контракта).

18. При невыполнении Исполнителем (стороны по договору (контракту)) полностью или частично своих обязательств Заказчик (департамент, управление) совместно с Экспертно-правовым управлением оформляет претензионно-исковые документы для направления их стороне по договору (контракту).

ДОГОВОР N _____________

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ___________________________ РАБОТЫ

(НИР, ОКР, ОТР)

г. Москва «____» __________ 199 года

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя министра

Осадчих Анатолия Ивановича, действующего на основании Положения о

Министерстве, с одной стороны, и _________________________________

(наименование Исполнителя с указанием

_________________________________________________________________,

Министерства, ведомства)

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________

__________, действующего на основании __________________, с другой

стороны, заключили договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, оплачивает расходы и принимает

исполненную работу, а Исполнитель обеспечивает выполнение и сдачу

работы по теме ___________________________________________________

__________________________________________________________________

    1.2. Срок    действия    договора   с   даты   подписания   по
"_____" _______ 199  года.
    Предусмотренная договором    работа    выполняется    согласно

Федеральной целевой программе «Разработка и производство средств»

протезирования, строительство,    реконструкция    и   техническое
перевооружение протезно-ортопедических  предприятий", утвержденной

16.01.95 № 59.

II. Технические условия

2.1 Предусмотренная договором работа выполняется Исполнителем

в полном соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденным

Заказчиком, и календарным планом.

2.2 При выполнении работ по эскизному и техническому проектам

Исполнителя,  принятым Заказчиком,  Исполнитель  вправе  под  свою
ответственность   вносить   в  изготавливаемый  образец  различные
конструктивные изменения, направленные на улучшение его  тактико -
технических показателей,  без нарушения требований,  установленных

п. 2.1 настоящего договора, с сообщением обо всех изменениях

Заказчику.

    При изготовлении  опытной партии по чертежам опытного  образца
это право  остается  за  Исполнителем  при   наличии   письменного

предварительного разрешения Заказчика.

2.3 Документация, разрабатываемая по договору, должна:

- <a id="p100116"></a>полностью соответствовать образцу;
- <a id="p100117"></a>удовлетворять  требованиям  следующих  стандартов  и  других

документов _______________________________________________________

_______________________________________________ (приложение N ) - содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях

и сдаче образца.

    Документация передается Заказчику в подлинниках,  в дубликатах
____ экз.,  в копиях ___ экз.,  сброшюрованных в  альбомы  (нужное

подчеркнуть).

2.4 Если при приемке или во время предварительных (заводских,

конструкторских) и    приемочных    испытаний   будет   обнаружено
несоответствие изготовленного   образца   (партии)    требованиям,

установленным п. 2.1 настоящего договора, или несоответствие

документации представленному образцу (партии), то доработка и

предъявление образца (партии) в обусловленном договором количестве

на повторные испытания  и  исправление  документации  производится
Исполнителем за   свой  счет.  Перечень  доработок  и  исправлений

указывается в акте, составленном сторонами.

2.5 Заказчик имеет право проверять код и качество выполнения

работы, предусмотренной договором, без вмешательства в

оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

    2.6. Вопрос  об   использовании   (в   том   числе   передаче)
Исполнителем результатов    работ,   выполняемых   по   настоящему

договору, решается по письменному согласованию с Заказчиком.

III. Сроки исполнения

3.1 Предусмотренная договором работа выполняется в сроки,

определяемые календарным планом выполнения основных этапов работы,

составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

3.2 Датой исполнения обязательств по отдельным этапам работ

является дата утверждения Заказчиком акта сдачи — приемки, который

является основанием для закрытия этого этапа.

    Датой исполнения обязательств по договору  в  целом  считается
дата утверждения  Заказчиком  акта  сдачи  - приемки по последнему
этапу работы при условии выполнения обязательств по  всем  этапам,

указанным в календарном плане к договору.

IV. Порядок приемки и сдачи работ

4.1 Исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика

о готовности работ по каждому этапу, предусмотренному календарным

планом.

Извещение Исполнителя о готовности работ к сдаче должно быть

подписано руководителем или уполномоченным лицом.

4.2 Приемка выполненных работ производится в порядке,

установленном техническим заданием.

4.3 Перечень научной, технической и другой документации,

подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем определяется

техническим заданием.

4.4 При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику

акт сдачи — приемки научно-технической продукции с приложением к

нему: - комплекта научной, технической и другой документации,

предусмотренной техническим заданием и условиями договора; - протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий)

новой техники, изготовленной по договору.

4.5 Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи -

приемки работ и отчетных документов, указанных в пункте 4.4

настоящего договора,  обязан направить Исполнителю подписанный акт
сдачи -  приемки  научно-технической  продукции или мотивированный

отказ от приемки работ.

    В случае  отказа  Заказчика   от   приемки   работ   сторонами
составляется  двусторонний  акт  с перечнем необходимых доработок,

сроков их выполнения.

V. Хранение, упаковка и отправка образцов и документации

5.1 Опытный образец (партия) с документацией после приемки

представителем Заказчика считается сданным на ответственное

хранение Исполнителю, который выдает Заказчику сохранную расписку.

5.2 Исполнитель обязан погрузить и отправить опытный образец

(партию) по разнарядке, представленной ему Заказчиком.

VI. Стоимость работ и порядок расчетов

6.1 Выполненная в соответствии с требованиями, установленными

п. 2.1 настоящего договора, работа оплачивается по договорной

цене, согласованной Исполнителем и Заказчиком протоколом

соглашения о договорной цене (Приложение № 3).

Договорная цена работы по настоящему договору, согласно

протоколу о договорной цене, установлена в сумме _________________

__________________________________________________________________

(указать сумму прописью)

6.2 Расчеты за выполняемую по настоящему договору работу

производятся между Заказчиком и Исполнителем по законченным и

сданным этапам работ в пределах договорной цены.

В случае, если установленная стоимость выполненного этапа

работ по договору выше суммы аванса, Заказчик оплачивает разницу в

сумме и перечисляет аванс на выполнение следующего этапа в размере

50% от его стоимости.

6.3 После подписания договора выплачивается аванс в размере

25% от полного объема работ.

    Перечисление аванса  и   оплата   выполненных   этапов   работ
производится по  мере поступления денежных средств из федерального

бюджета на расчетный счет Заказчика.

6.4 В случае, если после оплаты работ у Заказчика появятся

претензии, он заявляет их Исполнителю в течение 15 дней.

VII. Ответственность сторон

    7.1. За  нарушение  сроков  выполнения   этапов   работы   или
конечного срока   по   выполнению   в  целом  работы  по  созданию

научно-технической продукции, а также неустранение в согласованные

сроки замечаний  по ее качеству   Исполнитель уплачивает Заказчику
за просрочку до 1 месяца неустойку (штрафы) в размере  1%,  а  при
просрочке свыше  1  месяца - дополнительную неустойку в размере 2%

стоимости невыполненной в сроки работы.

7.2 За нарушение установленных сроков приемки законченной

работы  (этапа)  или  сроков  выдачи  соответствующих документов о
приемке (отказе от принятия) выполненной работы  (этапа)  Заказчик
уплачивает   Исполнителю   пеню   в  размере  0,03%  от  стоимости

непринятой выполненной работы (этапа).

7.3 Уплата неустойки и штрафа не освобождает стороны от

исполнения обязательств по договору.

7.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель

возвращает Заказчику в месячный срок полученные средства полностью

или частично  пропорционально  стоимости  невыполненной работы,  а
также выплачивает  штраф  в  размере  учетной  ставки  банковского
кредита в   месте   нахождения   заказчика   от   суммы  стоимости

невыполненных работ по договору.

VIII. Досрочное расторжение договора

8.1 Изменение условий настоящего договора, дополнение,

расторжение или   прекращение   его   действия  осуществляются  по
письменному соглашению сторон  документами  посредством  почтовой,
телеграфной, телетайпной,  телефонной, электронной или иной связи,

позволяющими достоверно установить, что документ исходит от сторон

по договору, и являющимися неотъемлемой частью договора.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или

расторгнут по решению Арбитражного суда в случаях нарушения другой

стороной условий договора.

    8.2. В     случае    установления    нецелесообразности    или
невозможности дальнейшего  проведения   работ   или   установления

неизбежности получения отрицательного результата, заинтересованная

сторона (стороны)  вносит  предложение  о  досрочном   расторжении
настоящего договора,  которое  должно быть рассмотрено сторонами в

15-дневный срок.

IX. Дополнительные условия договора

    Не допускать  приобретение,  при выполнении договора продукции
иностранного   производства,   за   исключением   случаев,   когда
производство  аналогичных  видов  продукции в Российской Федерации

невозможно или экономически нецелесообразно

__________________________________________________________________

(условия передачи научно-технической продукции другим заказчикам,

__________________________________________________________________

обязанности по авторскому сопровождению, условия материально -

__________________________________________________________________

технического обеспечения работ, порядок использования оставшихся

__________________________________________________________________

после выполнения работ материально-имущественных ценностей,

__________________________________________________________________

условия внедрения научно-технической продукции и др.)

__________________________________________________________________

X. Рассмотрение споров

    Не урегулированные  сторонами споры технического характера,  а
также споры,  связанные с определением  цены  и  этапов  работы  в

целом, разрешаются в установленном порядке.

XI. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик — Министерство социальной защиты населения Российской

Федерации

103715, г. Москва, Славянская пл., 4, строение 1

тел. (095) 220-0033, 220-9123, 220-0430.

Расчетный (бюджетный) счет № 67120117 в Октябрьском фил. МИнБ

г. Москвы

МФО 201070, кор. счет 416161400, МФО 201791

Исполнитель

Расчетный (бюджетный)

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

Техническое задание (Приложение № 1)
Календарный план работы (Приложение № 2)
Протокол согласования договорной цены (Приложение № 3)
Структура цены (Приложение № 4)

Заказчик Исполнитель

Заместитель Министра

    ___________________ А.И.Осадчих       ________________________
    "____" __________ 199 ___ г.          "__" ________ 199 ___ г.
             М.П.                               М.П.

Приложение 1
к договору N _______
от «» ____ 199 __ г.

Утверждаю:
Заместитель Министра
социальной защиты населения РФ
_______________________
«» __________ 199 __ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПО ТЕМЕ: _________________________________

1. Основание для проведения работы:

2. Заказчик:

3. Исполнитель:

4. Цель работы:

5. Основные требования к работе:

6. Содержание работы:

7. Форма представления результатов:

Заказчик

Приложение 2
к договору N _______
от «» ____ 199 __ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО ТЕМЕ: _________________________________

№ п/п	Наименование этапов работ	Отчетные документы	Срок выполнения работ	Расчетная цена этапа, тыс. руб.

Заказчик Исполнитель

Приложение 3
к договору N _______
от «» ____ 199 __ г.

ПРОТОКОЛ
СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
РАБОТЫ ПО ТЕМЕ:
_____________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика — ________________________________ и от лица Исполнителя — __________________________________________________________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о стоимости работ по договору N ___________ от «______» ________ 199 __ г. в сумме _________________________ с предоставлением аванса в размере _____________________________________ рублей.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

Инструкцией о порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость от 11.10.95 № 39 выполненные работы освобождаются от НДС, так как финансируются из федерального бюджета: п. М, Раздел 5.

Заказчик Исполнитель

Приложение № 3а
к договору N _______
от «» ____ 199 __ г.

Утверждаю
Директор _____________________
_________________________
«» _______________ 199 г.

СТРУКТУРА ЦЕНЫ
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ, ПРИНЯТИЯ ПО ДОГОВОРУ
ПО ТЕМЕ: _________________________________

№ п/п	Наименование статей расходов	Всего, тыс. руб.	В том числе по этапам
№ п/п	Наименование статей расходов	Всего, тыс. руб.	1 этап	2 этап	3 этап	4 этап	5 этап
1.	Материалы
2.	Спецоборудование для научных работ
3.	Основная з/плата
4.	Доп. з/плата
5.	Отчисления на соц. страхование
6.	Командировки
7.	Затраты по смежникам
8.	Накладные расходы
9.	Прочие расходы
10.	Себестоимость
11.	Прибыль
12.	ЦЕНА

Исполнитель ___________________

ДОГОВОР N _____________
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

г. Москва «__» ______ 199 года

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице заместителя министра ____________________, действующего на основании Положения о Министерстве, с одной стороны, и предприятие ___________________________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ____________________________________, действующего на основании Устава ______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, и ИСПОЛНИТЕЛЬ на своем предприятии изготавливает специализированное технологическое оборудование и поставляет его предприятиям Минсоцзащиты России с оплатой транспортных расходов получателями, приложение N .

1.2. Срок действия договора устанавливается с «» _____________ 199 года по «» ______ 199 года.

II. Цена оборудования, сумма договора, форма оплаты

2.1. Цена единицы оборудования — ____________________ рублей — ___________________________, приложение N .

Общая сумма договора составляет — ___________________ рублей — ___________________________, приложение N .

2.2. За оборудование ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ предоплату в размере ____% суммы договора в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (приложение N __), в 5-дневный срок после поступления денежных средств на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА.

2.3. Специализированное технологическое оборудование не облагается НДС и СН на основании «Инструкции о порядке исчисления и уплаты НДС», утвержденной Минфином и Налоговой службой России 09.12.91 № 1 с изменениями и дополнениями № 1 от 31.08.92 и № 2 от 29.01.93 раздел 5, пункт 14щ.

III. Порядок сдачи и приемки оборудования по качеству и комплектности

3.1. Поставка оборудования осуществляется предприятием — изготовителем ИСПОЛНИТЕЛЯ для предприятий получателей ЗАКАЗЧИКА по договорам поставки, заключаемым между предприятием — изготовителем и получателем с оплатой транспортных расходов получателями.

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе досрочно изготовить и поставить оборудование получателям ЗАКАЗЧИКА.

3.3. По завершении работ по изготовлению и поставке оборудования ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ двусторонние акты сдачи — приемки оборудования, поставленного получателям ЗАКАЗЧИКА.

В случае обоснованного отказа получателя от приемки оборудования ИСПОЛНИТЕЛЮ предъявляются двусторонние акты с перечнем недостатков и указанием сроков их устранения без дополнительной оплаты производимых затрат.

IV. Гарантии исполнения

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует осуществлять монтаж оборудования в течение месяца с даты поставки и по результатам установочных испытаний проводить ремонт, доработку или замену оборудования (агрегатов) за счет собственных средств.

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ после окончания срока гарантии проводит текущий ремонт оборудования и его агрегатов за счет средств получателя.

V. Санкции

5.1. В случае нарушения сроков изготовления, предусмотренных настоящим договором, ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 1% от суммы договора, начиная с даты просрочки и до начала поставки.

Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ, в случае невыполнения обязательств по договору, возвращает ЗАКАЗЧИКУ перечисленную сумму оплаты полностью либо пропорционально сумме стоимости невыполненной работы, а также выплачивает штраф за пользование перечисленными денежными средствами в размере 20% от суммы стоимости невыполненных по договору работ.

5.3. При необоснованном отказе от приемки продукции получатель ЗАКАЗЧИКА уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ штраф в размере 1% от стоимости поставленного оборудования.

VI. Прочие условия

6.1. Стороны в десятидневный срок письменно извещают друг друга об изменении юридических адресов и банковских реквизитов. Невыполнение этих условий влечет взыскание с виновной стороны штрафа в размере 10 (десяти) минимальных окладов, установленных на дату нарушения требований.

6.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба договора имеют одинаковую правовую силу.

VII. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

7.1 ЗАКАЗЧИК — Министерство социальной защиты населения Российской Федерации

103715, Славянский пл., д. 4, стр. 1, р/счет 67120117 в Октябрьском филиале МИБ г. Москвы, МФО 201070, кор. счет 416161400, МФО 201791, контактный телефон — 220-99-84

7.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ -

______________________________________________________________

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

1. <a id="p100390"></a>___________________________________________________________

2. <a id="p100391"></a>___________________________________________________________

3. <a id="p100392"></a>___________________________________________________________

    Заказчик:                          Исполнитель:
    Заместитель Министра               ___________________________
    соцзащиты РФ                       ___________________________

    ____________________               ________________________
    "____" _____ 199  г.               "____" _________ 199  г.
             М.П.                               М.П.

ДОГОВОР N ______________

НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

г. Москва «________» ______ 1996 г.

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации,

именуемое в       дальнейшем        Заказчик,        в        лице
________________________________________, действующего          на

основании Положения о Министерстве, с одной стороны, и

______________________________, именуемый       в       дальнейшем
Исполнитель, в  лице  _________________________,  действующего  на

основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий

договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, оплачивает расходы и принимает

исполненную работу, а Исполнитель обеспечивает выполнение и сдачу

работы по теме:

__________________________________________________________________

1.2. Срок действия договора — с даты подписания по

«»______________ 199 __ г.

1.3. Содержание работы и сроки выполнения этапов работ

определяются Календарным планом и Техническим заданием.

1.4 Приемка работ осуществляется в соответствии с Техническим

заданием.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1 Выполненная работ оплачивается по договорной цене,

согласованной Исполнителем и Заказчиком протоколом соглашения о

договорной цене на научно-исследовательские работы (Приложение 3).

    Договорная цена  работы  по   настоящему   договору   согласно
протоколу     о    договорной    цене    установлена    в    сумме

____________________________________.

2.2 Расчеты за выполняемую по настоящему договору работу

производятся между  Заказчиком  и  Исполнителем  по  законченным и
принятым этапам  работ  согласно  Календарному  плану  в  пределах

установленной протоколом соглашения договорной цены.

2.3 После подписания договора выплачивается аванс в размере

__________________________ рублей, который входит в оплату первого

этапа работ.

2.4 Финансирование работы осуществляется из бюджета НИОКР

Минсоцзащиты России по мере поступления денежных средств из

федерального бюджета на расчетный счет Заказчика.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1 Перечень научной, технической и другой документации,

подлежащей оформлению, и срок сдачи ее Исполнителем определяются

Техническим заданием и Календарным планом.

3.2 При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику

отчет с приложенным к нему двусторонним актом сдачи — приемки

работ.

3.3 В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе

досрочно принять и оплатить работу.

3.4 Датой исполнения обязательств по отдельным этапам работ

является дата утверждения Заказчиком акта сдачи — приемки, который

является основанием для закрытия этого этапа.

    Датой исполнения обязательств по договору  в  целом  считается
дата утверждения  Заказчиком  акта  сдачи  - приемки по последнему
этапу работы при условии выполнения обязательств по  всем  этапам,

указанным в Календарном плане к договору.

3.5 Претензии к выполненной Исполнителем работе предъявляются

Заказчиком в  течение 15 дней с даты получения двустороннего акта.
Исполнителю направляется в письменном виде  перечень  замечаний  и
сообщение о  сроках  их  устранения;  акт  сдачи  - приемки в этом

случае подписывается после устранения замечаний.

3.6 Устранение допущенных по вине Исполнителя недостатков

производится Исполнителем за свой счет.

3.6 Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность

получения отрицательного результата или нецелесообразность

дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее,

поставив письменно об этом в известность Заказчика в 3-дневный

срок после приостановления работ.

3.7 Если в ходе проведения научно-исследовательских работ

обнаруживается невозможность   достижения  результатов  вследствие
обстоятельств, не зависящих  от   Исполнителя,   Заказчик   обязан
оплатить стоимость  работ,  проведенных до выявления невозможности
получить предусмотренные  договором  результаты,   но   не   свыше

соответствующей части цены работ, указанных договором.

4. Ответственность сторон

4.1 В случае невыполнения Исполнителем обязательств по

договору в  полном  объеме  Заказчик  оплачивает  только  ту часть
выполненной научной продукции,  которая соответствует  требованиям

Технического задания.

4.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель

возвращает Заказчику в месячный срок полученные средства полностью

или частично  пропорционально  невыполненной  работе,  а  также за
пользование денежными  средствами  уплачивается  штраф  в  размере

учетной ставки банковского кредита в месте нахождения Заказчика от

суммы стоимости невыполненных работ по договору.

4.3 При необоснованном отказе от приемки научной продукции

Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 10% от стоимости

непринятой научной продукции.

4.4 Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров

между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению,

споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

5. Прочие условия

5.1 Исполнитель не вправе представлять Заказчику в качестве

отчета научные результаты, полученные при выполнении заказов

других организаций.

5.2 Исполнитель не вправе передавать другим организациям

результаты выполненных работ без письменного согласия Заказчика.

5.3 Изменение условий настоящего договора, дополнение,

расторжение или  прекращение  его   действия   осуществляются   по
письменному соглашению  сторон,  являющемуся  неотъемлемой  частью

настоящего договора.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик: 103715, г. Москва, Славянская пл., 4, стр. 1, к. 1,

конт. тел. 220-09-60

Расчетный счет № 67121411 в ОПЕРУ Центробанка Российской

Федерации, МФО 191027

Исполнитель: _________________________________________________

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

Техническое задание (Приложение 1).
Календарный план (Приложение 2).
Протокол соглашения о договорной цене (Приложение 3).

Заказчик Исполнитель

Приложение 1
к договору N _______
от «» ____ 199 __ г.

Утверждаю
Заместитель Министра
социальной защиты населения РФ
_______________________
«» __________ 199 __ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПО ТЕМЕ: _________________________________

1. Основание для проведения работы:

2. Заказчик:

3. Исполнитель:

4. Цель работы:

5. Основные требования к работе:

6. Содержание работы:

7. Форма представления результатов:

Заказчик

Приложение 2
к договору N _______
от «» ____ 199 __ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО ТЕМЕ: _________________________________

№ п/п	Наименование этапов работ	Отчетные документы	Срок выполнения работ	Расчетная цена этапа, тыс. руб.

Заказчик Исполнитель

Приложение 3
к договору N _______
от «» ____ 199 __ г.

    Заказчик                                           Исполнитель

    Исполнитель                    Заказчик
    _________________________      Министерство социальной
    _________________________      защиты населения РФ
    Адрес: __________________      103715, г. Москва,
    _________________________      Славянская пл., 4, стр. 1, к. 1
    Р/счет: _________________      Р/счет: 67121411 в ОПЕРУ
    _________________________      Центробанка РФ, МФО 191027

АКТ
СДАЧИ — ПРИЕМКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
N _______ ОТ «______» ___________ 199 __ г.

составлен «____» _____ 199 __ г.

Тема: ________________________________________________________

__________________________________________________________________

    Мы, нижеподписавшиеся,   представитель   Исполнителя   в  лице
______________,  с одной стороны, и представитель Заказчика в лице
__________________,  с  другой стороны,  составили настоящий акт о
том, что  полученные  научные  результаты  соответствуют  условиям

договора, Техническому заданию и Календарному плану работ договора

N __________, утвержденного «» _____________ 199 __ г.,

и в надлежащем порядке оформлены.

Краткое описание научных результатов:

Исполнителем выполнен следующий объем работ:

Договорная цена составляет ___________________________________

Следует к перечислению за выполненную работу _________________

__________________________________________________________________

Работу сдал от Исполнителя Работу принял от Заказчика

ДОГОВОР N __________
НА ПОСТАВКУ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ОАСОИ «ЗАЩИТА»

г. Москва «___» ______ 199 г.

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заместителя министра ______________________, действующего на основании Положения о Министерстве с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с Основными условиями регулирования договорных отношений поставки Исполнитель обязуется поставить и осуществить гарантийное обслуживание, а Заказчик принять и оплатить программно-технические комплексы на базе IBM PS/1-652, именуемые далее ПТК, в количестве _____ комплектов согласно спецификации, прилагаемой к настоящему договору (приложение № 1) и являющейся неотъемлемой его частью.

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Цена договора устанавливается в долларах США и включает стоимость комплектующих, работ и услуг по формированию и построению конфигурации ПТК, инсталляции системного программного обеспечения, проведению предэксплуатационной подготовки ПТК, обеспечению перевозок и сохранности оборудования, стоимости тары и 3-летнего гарантийного обслуживания ПТК, НДС (20%), спецналог (3%) и составляет _______________________________________ рублей. В том числе НДС — ______________________ рублей, спецналог _______________________ рублей.

2.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100% суммы договора в течение пяти банковских дней с даты подписания настоящего договора по платежному поручению Заказчика.

2.3. Оплата производится в рублях по курсу Московской межбанковской валютной биржи, установленному на день поступления денежных средств на счет Исполнителя.

2.4. Исполнитель представляет Заказчику финансовый документ, заверенный печатью банка, подтверждающий дату зачисления денежных средств на счет Исполнителя.

2.5. В случае изменения курса рубль / доллар США более чем на 8 (восемь) пунктов к моменту фактического поступления средств на счет Исполнителя, стороны производят взаиморасчеты.

3. Порядок и сроки поставки ПТК

3.1. ПТК должны быть предоставлены в распоряжение Заказчика не позднее трех недель со дня поступления денежных средств.

3.2. Датой поставки считается дата подписания Акта сдачи — приемки представителем Заказчика.

3.3. Исполнитель имеет право с согласия Заказчика на досрочную поставку в рамках согласованного графика поставки. Отсутствие у Заказчика свободных складских помещений, персонала для перевалки и складирования в сроки согласованного графика поставки не может служить причиной отказа в приемке ПТК и подписания документов сдачи — приемки. При необоснованном отказе приема ПТК, поступающих в согласованные сроки, Заказчик несет ответственность в размере всех связанных с этим нарушением затрат.

3.4. Исполнитель обязуется известить Заказчика о дате поставки не позднее чем за одни сутки. При несвоевременном извещении Исполнитель несет ответственность в размере всех затрат, связанных с этими нарушениями.

3.5. Исполнитель представляет поставляемые ПТК в распоряжение Заказчика автотранспортом по адресу: г. Москва, Славянская площадь, дом 4, подъезд 5.

3.6. Право собственности на ПТК переходит от Исполнителя к Заказчику с момента его передачи представителем Исполнителя на склад Заказчика и подписания накладной представителем Заказчика.

4. Упаковка, маркировка

4.1. Тара, упаковка и маркировка ПТК должны соответствовать условиям требований внешнеторгового оборота.

4.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от повреждений при перевозке его смешанным видом транспорта, с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения.

4.3. Каждое грузовое место должно иметь маркировку с указанием содержимого.

4.4. Исполнитель несет ответственность за всякого рода порчу ПТК вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.

5. Приемка ПТК, гарантии, качество

5.1. Заказчик должен принять ПТК по количеству, качеству и комплектности.

5.2. Приемка производится в присутствии представителя Исполнителя по накладной, представляемой Заказчику. По завершении приемки оформляется акт сдачи — приемки работ по договору.

5.3. В случае установления недостачи, некомплектности, повреждения либо несоответствия качества ПТК требованиям спецификации, составляется двусторонний акт и направляется Исполнителю. Исполнитель обязан в течение двух недель со дня подписания полученного акта поставить недопоставленное, доукомплектовать недоукомплектованное или поврежденное оборудование. Все расходы в этом случае осуществляются за счет Исполнителя.

5.4. ПТК является «вводимым в эксплуатацию пользователем» в соответствии с прилагаемой документацией и инструкциями пользователю. Ввод в эксплуатацию означает, что Заказчик становится лицензионным пользователем ПТК, принимает на себя обязательства по выполнению лицензионного соглашения, прилагаемого к ПТК, и несет ответственность за их выполнение.

5.5. Гарантийный период эксплуатации ПТК составляет 36 месяцев с даты подписания накладной Заказчиком. Гарантийные обязательства завода — изготовителя комплектующих, выполняемые Исполнителем, вступают в силу в случае отказа оборудования в гарантийный период эксплуатации вследствие имевшегося скрытого дефекта. Заказчик обязан принять все меры по обеспечению условий эксплуатации ПТК, соответствующие требованиям завода — изготовителя комплектующих, изложенные в документации пользователю и прилагаемые к ПТК.

5.6. Гарантийное обслуживание ПТК осуществляется в местах эксплуатации бизнес — партнерами фирмы IBM при предъявлении гарантийной карты, прилагаемой к ПТК.

5.7. Для своевременного и качественного гарантийного обслуживания ПТК в местах эксплуатации Исполнитель представляет Заказчику список официальных центров и условия сервисного обслуживания поставляемых ПТК в местах эксплуатации (приложение № 2), а также копии писем — уведомлений в эти центры о возлагаемых на них функциях.

5.8. В соответствии с п. 5.5 гарантийные обязательства выполняются при условии соблюдения Заказчиком правил и условий эксплуатации ПТК. По каждому случаю отказа оборудования в гарантийный период эксплуатации Заказчик либо его ответственное лицо в местах эксплуатации составляет и направляет Исполнителю рекламацию с указанием неисправности и причин ее возникновения. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) дней с даты получения рассмотреть рекламацию и при ее обоснованности обеспечить замену неработоспособного оборудования в предписанном пункте сервисного обслуживания в срок до семи дней на основании переданных карт гарантийного обслуживания. Утрата карты гарантийного обслуживания лишает Заказчика права на гарантийное обслуживание по настоящему договору.

6. Санкции

6.1. В случае нарушения Исполнителем сроков поставки, указанных в п. 3.1, он платит штраф в размере 0,3% стоимости непоставленного оборудования за каждый день задержки, но не более 10% его стоимости.

6.2. При задержке поставки более 40 дней от срока исполнения или при официальном отказе Исполнителя от выполнения условий договора Заказчик вправе расторгнуть договор после полного расчета по всем обязательствам, уплаты Исполнителем штрафа по п. 6.1 и штрафа в размере 170% годовых от перечисленной суммы за пользование средствами Заказчика.

6.3. В случае обнаружения недостачи ПТК Исполнитель обязан поставить недостающие ПТК в соответствии с п. 5.3 договора и уплатить штраф в размере 10% стоимости недостающих ПТК.

6.4. Если поставленные ПТК не соответствуют по комплектности, количеству и качеству установленным спецификацией, Исполнитель обязан заменить их на комплектные, качественные и недостающие, приняв на себя все дополнительные расходы по замене комплектации и количеству, и уплатить штраф в размере 10% стоимости ПТК ненадлежащего качества, недостающих либо некомплектных.

6.5. При задержке платежа, предусмотренного в п. 2.2 настоящего договора, свыше 20 дней Исполнитель вправе расторгнуть договор в установленном порядке.

6.6. В случае невыполнения Исполнителем по его вине сроков гарантийного обслуживания оборудования (п. 5.8), он обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости неисправного ПТК за каждый день просрочки и возместить убытки, понесенные вследствие невозможности использования оборудования.

7. Арбитраж

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования их дружеским путем, споры разрешаются арбитражным судом.

8. Прочие условия

8.1 Договор вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами.

8.2. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение и прекращение его действия осуществляется по письменному соглашению сторон путем обмена письмами, телеграммами и другими способами в письменной форме, являющимися неотъемлемой частью договора. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению Арбитражного суда в случаях нарушения другой стороной условий договора.

8.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

8.4. После подписания настоящего договора все предшествующие переговоры и переписка по нему теряют правовую силу.

8.5. В случае введения дополнительных налогов или обязательных отчислений по предмету настоящего договора, а также изменения существующих ставок, стороны уточняют общую сумму договора и вносят в нее необходимые изменения.

8.6. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, при этом оба текста имеют одинаковую правовую силу.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель :

______________________________________________________________

Заказчик: Министерство социальной защиты населения РФ г. Москва, площадь Славянская, д. 4

Расчетный счет № 66120154 в ОПЕРУ ЦБ России, МФО 191027/044501002

    От исполнителя                 От заказчика

    __________________________     Заместитель министра социальной
    __________________________     защиты населения Российской

Федерации

    ________________               ________________
       М.П.                           М.П.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА НА ЗАКУПКУ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N ________________________

г. Москва «________» __________ 199 __ г.

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации,

именуемое в   дальнейшем   "Государственный   Заказчик",   в  лице
заместителя министра Осадчих Анатолия Ивановича,  действующего  на

основании Положения о Министерстве, с одной стороны, и ___________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

именуемое(ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

действующего на основании _______________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет государственного контракта

1.1 Государственный Заказчик поручает и оплачивает расходы, а

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работы

(поставок продукции) по теме:

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Предусмотренная контрактом работа выполняется согласно пункту

____________________________________ Федеральной целевой программы

«_________________________________________________________________»

_________________________________________________________________»

в рамках Федеральной комплексной программы «Социальная поддержка»

инвалидов», утвержденной Постановлением Правительства Российской

Федерации от 16 января 1995 г. № 59.

    1.2. Работа    выполняется    в   соответствии   с   научными,
техническими, технико-экономическими   и   другими   требованиями,

утвержденными Государственным Заказчиком «__» _________ 199 года

и согласованными Исполнителем «»____ 199_ года в техническом

задании, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта

(приложение 1).

1.3 Требования к содержанию, этапность и сроки выполнения

работ определяются  согласованным  сторонами  календарным  планом,
являющимся      неотъемлемой    частью    настоящего     контракта

(приложение 2).

Срок сдачи работы — _________________________________________.

Работы, не предусмотренные настоящим контрактом, оформляются

дополнительным соглашением.

1.4 Внедрение научно-технической продукции осуществляется по

письменному согласованию с Государственным Заказчиком.

1.5 Исполнитель обеспечивает сертификацию научно-технической

продукции в    соответствии    с   действующим   законодательством
Российской Федерации.  Сертификации  подлежат  опытные  образцы  и

серийная продукция.

1.6 По требованию Государственного Заказчика Исполнитель

предоставляет необходимую  документацию по работам,  выполняемым в
рамках настоящего  контракта,  в  том  числе  первичные  документы

бухгалтерского учета и документы бухгалтерской отчетности, а также

договоры с    контрагентами    (сторонними    организациями)     и
представленную ими     научно-техническую    и    иную    отчетную

документацию.

2. Порядок сдачи и приемки работ

2.1 Приемка работ Исполнителя осуществляется Государственным

Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 1.2

и 1.3 настоящего контракта.

2.2 При завершении работы (этапа) Исполнитель представляет

Государственному Заказчику двусторонни акт сдачи - приемки  работы
с приложением   к  нему  материалов,  предусмотренных  техническим

заданием и календарным планом.

2.3 Исполнитель обязан в срок до «_» ____ 199 года

уведомить Государственного Заказчика о готовности ________________

__________________________________________________________________

к проведению приемочных испытаний (государственной приемки).

2.4 По представлению Исполнителя Государственный Заказчик

обязан в  течение   ____________   дней   утвердить   и   сообщить
Исполнителю состав  комиссии  по  проведению  приемочных испытаний
(государственной приемки)  научно-технической  и  иной  продукции,
изготовленной (поставленной)  Исполнителем по настоящему контракту

для федеральных государственных нужд.

2.5 Государственный Заказчик в течение _________ дней со дня

получения акта сдачи — приемки работы и отчетных документов

(материалов), обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи -

приемки или мотивированный отказ.

2.6 По решению Государственного Заказчика несоответствие

результатов работы требованиям технического задания и календарного

плана   оформляется  двусторонним  актом  с  перечнем  необходимых
доработок,  после  чего   Исполнитель   обязан   в   согласованные
Государственным    Заказчиком    сроки    произвести   необходимые
исправления и  доработки  без  дополнительной  оплаты  в  пределах

контрактной цены.

    2.7. Если  при  приемке  выполненных  работ   будет   выявлена
необходимость доработки   или   изменения  условий  в  отличие  от
первоначального технического задания,  а  в  соответствии  с  этим
изменения содержания    работ   по   требованию   Государственного
Заказчика, эти работы проводятся по дополнительному  соглашению  с

указанием срока их выполнения и стоимости.

2.8 В случае досрочного выполнения Исполнителем работы

(этапа) Государственный  Заказчик  по взаимному согласованию может
принять и  оплатить  работы  досрочно  в  порядке,   установленном

настоящим разделом.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

    3.1. За   выполненную   работу   (этап)   согласно  настоящему
контракту Государственный   Заказчик    перечисляет    Исполнителю

_____________________ (___________________________________________

_________________________________________________________________)

рублей в   соответствии   с   утвержденным   сторонами  протоколом
соглашения о   контрактной   цене   (приложение   3),   являющимся
неотъемлемой частью настоящего контракта.  Исполнитель прилагает к
протоколу соглашения   о   контрактной   цене   структуру    цены,
расшифровки по  статьям  затрат,  пояснительную  записку  и  несет

ответственность за необоснованное завышение контрактной цены.

    3.2. Оплата    работы   (этапа)   производится   после   сдачи
Исполнителем и  приемки  Государственным  Заказчиком   выполненной
работы (этапа),   оформленной   актом   сдачи   -  приемки.  Счета
Исполнителя с приложенными к  ним  актам  сдачи  -  приемки  работ
оплачиваются Государственным  Заказчиком в установленном настоящим

контрактом порядке.

    Продукция поставляется   предприятиями   и   организациями   -
изготовителями (грузоотправителями)   непосредственно   в   адреса

получателей (потребителей), указанных Государственным Заказчиком в

заказах — спецификациях, прилагаемых к настоящему контракту.

3.3 Расчеты за поставляемую продукцию по согласованию сторон

осуществляются в следующей форме (в следующих формах): ___________

__________________________________________________________________

Днем поставки продукции считается дата в _____________________

_________________________________________________________________,

указанная грузоотправителем (Исполнителем) в пункте отгрузки.

3.4 Оплата производится поэтапно по ценам, указанным в

протоколе соглашения о контрактной цене.

3.5 Государственный Заказчик в __________ — дневный срок с

даты вступления в силу настоящего контракта производит выплату

Исполнителю аванса в размере _____ % от стоимости выполнения работ

по контракту, т.е. _______________________________________________

(_________________________________________________________________

_________________________________________________________________)

рублей.

3.6 Контракт финансируется Государственным Заказчиком за счет

средств федерального бюджета и налогом на добавленную стоимость, а

также специальным налогом не облагается.

3.7 Финансирование работ / услуг Исполнителя осуществляется с

расчетного счета Государственного Заказчика или через

уполномоченный Государственным Заказчиком ________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

именуемый в  дальнейшем  "Банк",  путем  открытия  текущего  счета
Исполнителю и   зачисления   на  него  средств  в  соответствии  с
платежными поручениями      Государственного      Заказчика      и
завизированными Государственным  Заказчиком актами сдачи - приемки

этапов выполненных работ или работы в целом.

3.8 Для открытия текущего счета и начала финансирования

Исполнитель в течение  пяти  банковских  дней  со  дня  подписания
настоящего контракта   представляет   Банку  пакет  документов  по
согласованному перечню и заключает с ним договор на  обслуживание.
Стоимость обслуживания  Банком  учитывается  Исполнителем  в общей

стоимости работ.

3.9 В случае прекращения работ по контракту по соглашению

сторон или по вине  Государственного  Заказчика  последний  обязан
возместить Исполнителю  фактически  произведенные затраты с учетом
уровня рентабельности,  предусмотренного  структурой   контрактной

цены.

    3.10. Распределение   экономии   и   убытков,   возникших  при
выполнении  заказа   на   закупку   и   поставку   продукции   для
государственных  нужд осуществляется в соответствии с утвержденным
сторонами  протоколом  соглашения  о  распределении   экономии   и

возникших убытков (приложение 4).

4. Ответственность сторон

4.1. Исполнитель отвечает по своим обязательствам по

настоящему контракту всем принадлежащим ему имуществом.

4.2 В случае несоблюдения Исполнителем сроков выполнения

работ по контракту, установленных  календарным планом, Исполнитель
уплачивает Государственному  Заказчику   пеню   в   размере   0,1%

стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.

4.3 В случае несоответствия результатов работы требованиям

технического задания  и  календарного  плана  контракт  может быть
расторгнут Государственным Заказчиком в одностороннем  порядке,  а
Исполнитель обязуется   в   месячный  срок  возместить  понесенный
Государственным Заказчиком  ущерб   в   сумме   перечисленных   по
контракту  средств  с  выплатой  неустойки  в  размере 26%  суммы,
подлежащей возмещению  за  пользование  перечисленными   денежными
средствами в  размере  учетной ставки банковского процента в месте

нахождения Заказчика от суммы стоимости не выполненных по договору

работ.

4.4 Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность

получения отрицательного    результата    или   нецелесообразность
дальнейшего проведения работ,  сторона,  выяснившая  это,  обязана

приостановить их, поставив письменно в известность противоположную

сторону в 3-дневный  срок  после  приостановления  работ.  В  этом
случае стороны  обязаны  в  15-дневный  срок  рассмотреть вопрос о

целесообразности продолжения работ.

    В случае   установления  экспертным  органом  Государственного
Заказчика вины Исполнителя или принятого  им  ошибочного  решения,
приведшего  к  отрицательному  результату,  последний  обязуется в
месячный срок  возместить  понесенный  Государственным  Заказчиком
ущерб  в  сумме  перечисленных  по  контракту  средств  с выплатой
неустойки в  размере  26%  от  суммы,  подлежащей  возмещению,  за
пользование  перечисленными денежными средствами в размере учетной
ставки банковского процента в месте нахождения Заказчика от  суммы

стоимости невыполненных по договору работ.

4.5 В случае нецелевого использования денежных средств,

инвестируемых Государственным  Заказчиком  для выполнения работ по
государственному контракту,  Исполнитель в месячный  срок  со  дня
установления данного  факта  уплачивает Государственному Заказчику
неустойку в размере использованных средств по действующей  учетной
банковской ставке    по    курсу    Центрального   банка   России,

установленному на день перечисления денежных средств.

4.6 Стороны не несут имущественной и другой ответственности

за полное или частичное невыполнение  обязательств  по  настоящему
контракту, если   докажут,  что  надлежащее  исполнение  оказалось

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные

бедствия, война и т.п.), то есть чрезвычайных и непредотвратимых

при данных условиях обстоятельств.

    Сторона, для  которой  в  связи  с названными обстоятельствами
создалась невозможность   выполнения   своих    обязательств    по
контракту, письменно   извещает   другую   сторону  о  прекращении
выполнения обязательств   по   контракту   с   указанием    причин

неисполнения.

4.7 Исполнитель по требованию Государственного Заказчика

своими средствами   и   за  свой  счет  в  срок,  согласованный  с
Государственным Заказчиком,  устраняет недостатки,  допущенные при

выполнении работ по его вине.

    В случае  неустранения  указанных  недостатков  (дефектов)   в
согласованный сторонами      срок      Исполнитель      уплачивает
Государственному Заказчику неустойку в  размере  _____%  стоимости

работ, подлежащих исправлению.

    4.8. В   случае   полного    или    частичного    невыполнения
государственного контракта  одной  из  сторон,  последняя  обязана

возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.

4.9 За несвоевременную приемку работ либо необоснованный

отказ от  приемки  работ  по  контракту  Государственный  Заказчик
уплачивает Исполнителю  штраф  в  размере __________%  контрактной
цены работы (этапа) за каждый просроченный  день  и  дополнительно

____% при просрочке более ____ дней.

4.10 Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения

принятых обязательств.

5. Дополнительные условия

5.1 Стоимость приобретаемого сырья, материалов, оборудования

и комплектующих изделий включается в цену конечной продукции

исходя из уровня цен на дату выдачи аванса.

5.2 Перераспределение Исполнителем средств по статьям

калькуляции расходов   после  утверждения  протокола  согласования
контрактной цены    осуществляется    только    по     письменному
согласованию с  Государственным  Заказчиком.  Превышение затрат по
статьям калькуляции,  допущенное Исполнителем (соисполнителем) без
согласования с Государственным Заказчиком,  компенсируется за счет

собственных средств Исполнителя (соисполнителя).

5.3 На 199 ___ и последующие годы Исполнитель согласовывает с

Государственным Заказчиком  (после  утверждения   Государственному
Заказчику объема   бюджетных   ассигнований   по   соответствующей
федеральной программе) уточненную ведомость исполнения  работы  по

контракту и оформляет дополнительное соглашение.

5.4 Государственный Заказчик является собственником созданной

по контракту научно-технической продукции.

5.5. Авторские права на созданную по контракту

научно-техническую продукцию принадлежат _________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Патентование и   другие   формы   правовой   защиты  разработанной
интеллектуальной собственности  (регистрация   полезных   моделей,

товарных знаков, промышленных образцов и т.п.) осуществляется ____

__________________________________________________________________

в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

Передача третьим лицам прав пользования на объекты

интеллектуальной собственности осуществляется ____________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Прибыль, полученная   от   передачи  на  возмездной  основе  права
пользования совместной  интеллектуальной  собственностью   третьим
лицам распределяется  в соответствии с дополнительным соглашением,

заключаемом сторонами.

5.6 Приобретенные на средства Государственного Заказчика

материалы и   оборудование,   а   также   изготовленные   средства
технологического и   другого   оснащения  являются  собственностью

Государственного Заказчика.

    До окончательного  расчета  по работе Исполнитель представляет
Государственному Заказчику   акт   инвентаризации    перечисленных
материальных ценностей,     находящихся     у     Исполнителя    и

соисполнителей.

5.7 Исполнитель вправе при исполнении государственного

контракта приобретать   импортные   оборудование,   оснащение    и
материалы вместо   отечественных,   перечисленных  в  расшифровках
затрат, в  пределах  выделенных  ассигнований  по  согласованию  с
Государственным Заказчиком    за    исключением   случаев,   когда
приобретение (или   производство)   аналогичного    отечественного
оборудования, оснащения  и  материалов невозможно или экономически

нецелесообразно.

5.8 Исполнитель обязан в договорах со всеми соисполнителями

работ, а также во всех платежных документах  записывать:  "Налогом
на добавленную  стоимость  не облагается.  Основание:  Закон РФ "О

налоге на добавленную стоимость», Инструкция Госналогслужбы России

от 09.12.92 с изменениями и дополнениями».

    5.9. Расчет   контрактной   цены   произведен   в   ценах   на
_____________ 199_ года. При  выделении Государственному Заказчику
уточненных Правительством Российской Федерации  ассигнований  цена

уточняется.

    5.10. При    изменении    юридического    адреса,   банковских
реквизитов, формы  собственности   и   организационной   структуры
Исполнитель в  двухнедельный  срок  обязан  письменно известить об

этом Государственного Заказчика. В случае прекращения деятельности

Исполнителя стороной контракта является его правопреемник.

5.11 При передаче сведений о содержании и сроках работ по

контракту в   средства   массовой   информации   и   представлении
результатов работ  на  выставках,  биржах,  ярмарках,   семинарах,
конференциях и  т.п.  ссылка  на Государственного Заказчика в лице
Министерства социальной  защиты  населения  Российской   Федерации
обязательна. При  нарушении  данного пункта Исполнитель уплачивает
Государственному Заказчику штраф в размере 25%  от стоимости работ

по контракту.

5.12 Все изменения и дополнения к настоящему контракту

оформляются дополнительными соглашениями и подписываются

правомочными представителями сторон.

    5.13. По     требованию    Государственного    Заказчика    на
заключительном этапе работы Исполнителем подписывается  совместное
решение, являющееся  неотъемлемой  частью  контракта,  о порядке и
условиях реализации   результатов   работы,    включая    передачу
(внедрение) научно-технической   продукции   третьим   лицам   (на
серийные заводы   -   изготовители),    согласовываются    условия
соблюдения прав    собственности    сторон,    порядка   и   долей
распределения прибыли (дивидендов)  при  последующей  модернизации

(совершенствовании) созданной по настоящему контракту продукции.

5.14 Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров

между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению,

споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

__________________________________________________________________

6. Срок действия контракта, юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Срок действия контракта с даты подписания по «___» ___________

199 ____ года.

Начало и окончание работ по контракту осуществляется в

соответствии с календарным планом.

Контракт составлен в трех экземплярах: два экземпляра — для

Государственного Заказчика и один — для Исполнителя.

Государственный Заказчик

Юридический адрес: 103715, г. Москва, Славянская площадь,

дом 4, строение 1.

Расчетный (бюджетный) счет № 66120154 в ОПЕРУ Центробанка

Российской Федерации МФО 191027.

Телефон: _____________________________________________________

Телекс: ______________________________________________________

Факс: ________________________________________________________

Исполнитель

Юридический адрес: ___________________________________________

__________________________________________________________________

Расчетный счет: ______________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон: _____________________________________________________

Телекс: ______________________________________________________

Факс: ________________________________________________________

Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта

являются следующие приложения: - техническое задание (приложение 1); - календарный план выполнения работ (приложение 2); - протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3); - протокол соглашения о распределении незапланированной

прибыли и возникших по не зависящим от сторон причинам убытков

(приложение 4).

    Государственный Заказчик                           Исполнитель

    ______________________                      __________________
          (А.И.Осадчих)                              (           )

     М.П.                                           М.П.

Основание — Целевая программа «Дети — инвалиды» Президентской программы «Дети России»

ДОГОВОР НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ

г. Москва «_____» ____________ 199 __ г.

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя министра

Панова Андрея Михайловича, действующего на основании Положения о

Министерстве, с одной стороны, и _________________________________

(наименование объединения, организации

_________________________________________________________________,

предприятия)

_________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________

_________________________________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик перечисляет денежные средства на приобретение, а

Исполнитель их получает и приобретает реабилитационное

оборудование для детского Центра реабилитации ____________________

__________________________________________________________________

1.2 Срок действия договора с даты заключения (подписания) по

«___» __________ 199 г.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1 Сумма договора __________________________________________

(цифрами и прописью)

2.2 Перечисление Заказчиком суммы договора Исполнителю

осуществляется единовременно.

2.3 Исполнитель обеспечивает у себя надлежащий бухгалтерский

учет, отчетность и анализ фактических затрат на приобретение

реабилитационного оборудования.

3. Ответственность сторон

    3.1. В   случае   невыполнения   обязательств   по    договору
Исполнитель возвращает  Заказчику перечисленные  денежные средства
полностью или  пропорционально   сумме,   не   использованной   по

назначению, а также за пользование денежными средствами уплачивает

штраф в размере 20% от суммы, использованной не по назначению.

3.2 Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров

между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению,

споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

4. Прочие условия

    4.1. Исполнитель    не    вправе    передавать   приобретенное
оборудование третьим лицам  на  договорной  или  иной  основе  без

письменного согласия Заказчика.

4.2 Приобретенное оборудование используется Исполнителем для

реабилитации детей в Центре.

4.3 Исполнитель представляет Заказчику копии платежных

поручений и накладных на приобретенное оборудование.

5. Форс-мажор

5.1 Сторона освобождается от выполнения обязательств по

настоящему договору,  если  докажет,  что  надлежащее   выполнение
оказалось невозможным    вследствие   непреодолимой   силы,   т.е.
чрезвычайных и    непредотвратимых,    при    данных     условиях,

обстоятельств (стихийные явления, военные действия и др.).

        6. <a id="p101062"></a>Договор может быть расторгнут досрочно:

а) по соглашению сторон при надлежащем исполнении сторонами

обязательств;

б) решением арбитражного суда по требованию одной из сторон,

если другая сторона нарушает условия договора.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик — Министерство социальной защиты населения РФ,

103715, г. Москва, Славянская пл., 4, стр. 1, тел. (095) 220-96-18

Расчетный (бюджетный) счет № 66120154 в отделении ОПЕРУ

Центробанка г. Москвы, МФО 191027

Исполнитель — ________________________________________________

__________________________________________________________________

    Заказчик                             Исполнитель

    Заместитель Министра                 _________________________
    социальной защиты                            (должность)
    населения Российской                 _________________________
    Федерации                            _________________________

_________________________

А. М. Панов

    "_____" _____ 199 г.                 "_____" _____ 199 г.

         М.П.                                 М.П.

Основание — Федеральная целевая программа «Дети — инвалиды» Президентской программы «Дети России».

ДОГОВОР N

НА СОЗДАНИЕ (ПЕРЕДАЧУ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

г. Москва «___» _____ 199 г.

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя министра

Панова Андрея Михайловича, действующего на основании Положения о

Министерстве, с одной стороны, и _________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, фамилия,

имя, отчество) ___________________________________________________

__________________________________________________________________

действующего на основании _______________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, оплачивает расходы и принимает

исполненную работу, а Исполнитель принимает на себя выполнение и

сдачу (передачу) работы по теме:

__________________________________________________________________

(наименование научно-технической продукции)

1.2. Содержание работы и сроки выполнения ее этапов

определяются календарным планом.

    1.3. Приемка    и    оценка    научно-технической    продукции
осуществляется в  соответствии с требованиями технического задания

к договору _______________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование, номер, число, месяц и год утверждения)

1.4 Срок действия договора с даты подписания по «_» __

199_ г.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1 За выполненную работу, научно-техническую продукцию

согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в

соответствии с протоколом соглашения о договорной цене ___________

__________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

2.2 Оплата производится: единовременно за оконченную работу,

поэтапно, авансовым платежом (нужное подчеркнуть) <*>.

--------------------------------

    <*> В  первых  двух  случаях  оплата  производится   по   мере
поступления денежных  средств из федерального бюджета на расчетный

счет Заказчика.

2.3 Исполнитель обеспечивает у себя надлежащий бухгалтерский

учет, отчетность и анализ фактических затрат по выполняемой работе

поэтапно.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1 При завершении каждого этапа работы, а также работы в

целом Исполнитель передает Заказчику научную, техническую и другую

документацию, предусмотренную техническим заданием, на основании

двустороннего акта сдачи — приемки научно-технической продукции.

    3.2. Заказчик  обязан  в  5-дневный   срок   принять   работу,
подписать акт  сдачи  -  приемки,  заверить  его  печатью и 2 экз.

направить Исполнителю.

3.3 В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу

сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых

доработок, сроков их выполнения.

    3.4. Заказчик   имеет   право,   с   привлечением  необходимых
специалистов,  проверять  ход   и   качество   выполнения   работ,
предусмотренных  договором,   без   вмешательства  в  оперативно -

хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.5 Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность

получения отрицательного результата или нецелесообразность

дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее,

поставив письменно об этом в известность Заказчика в 3-дневный

срок после приостановления работ.

В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть

вопрос о целесообразности продолжения работ.

    3.6. В   случае,  если  у  Заказчика  появятся  замечания  или
претензии, он заявляет их Исполнителю в течение  15  дней  со  дня

составления двустороннего акта.

3.7 Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от

продукции, произведенной по договору, при условии полного

возмещения стороне понесенных убытков в соответствии с действующим

законодательством, а также от оплаты продукции, не соответствующей

качеству, установленному договором.

4. Ответственность сторон

4.1 За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или

работы в целом по созданию научно-технической продукции,  а  также
неустранение  в  согласованные  сроки замечаний по ее количеству и
качеству Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку  исполнения
до  1  месяца   неустойку  в  размере  1%,  а  при просрочке свыше
1 месяца - дополнительно  неустойку  в   размере   2%    стоимости

невыполненной в срок работы.

4.2 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения

обязательств по договору.

4.3 Исполнитель, в случае невыполнения обязательств по

договору возвращает Заказчику перечисленную сумму оплаты полностью

либо пропорционально сумме стоимости невыполненной работы, а также

выплачивает   штраф   за   пользование   перечисленными  денежными
средствами в размере учетной ставки банковского процента  в  месте
нахождения   Заказчика   от  суммы  стоимости  не  выполненных  по

договору.

4.4 В случае необоснованного отказа от приемки продукции

Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 1 процента от

стоимости работ.

4.5 Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров

между сторонами.

В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат

рассмотрению в арбитражном суде.

5. Прочие условия

    5.1. Исполнитель    не    вправе    передавать    научную    и
научно-техническую продукцию  третьим лицам на договорной или иной

основе без письменного согласия Заказчика.

5.2 Другие условия по усмотрению сторон

__________________________________________________________________

6. Форс-мажор

Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему

договору, если   докажет,   что  надлежащее  исполнение  оказалось
невозможным вследствие непреодолимой  силы,  т.е.  чрезвычайных  и
непредотвратимых, при  данных  условиях,  обязательств  (стихийные

явления, военные действия и др.).

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик — Министерство социальной защиты населения РФ,

103715, г. Москва, Славянская пл., 4, стр. 1, тел. (095) 220-96-18

Расчетный (бюджетный) счет № 66120154 в отделении ОПЕРУ

Центробанка г. Москвы, МФО 191027

Исполнитель — ________________________________________________

__________________________________________________________________

Неотъемлемой частью договора являются следующие Приложения:

Календарный план
Протокол соглашения о договорной цене
Техническое задание, технико-экономическое обоснование

    Заказчик                             Исполнитель

    Заместитель Министра                 _________________________
    социальной защиты                            (должность)
    населения Российской                 _________________________
    Федерации                               (подпись, фамилия)

А.Панов

    "_____" _____ 199 г.                 "_____" _____ 199 г.
         М.П.                                 М.П.

Утверждаю
Зам. Министра социальной
защиты населения Российской
Федерации

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА, ТЕМЫ

1. <a id="p101231"></a>Наименование проекта, темы ________________________________

__________________________________________________________________

2. <a id="p101236"></a>Срок (квартал, год) начала работы _________________________

3. <a id="p101237"></a>Срок (квартал, год) завершения работы _____________________

4. <a id="p101238"></a>Цель и назначение разработки ______________________________

__________________________________________________________________

5. <a id="p101242"></a>Ожидаемые конечные результаты _____________________________

__________________________________________________________________

6. <a id="p101247"></a>Область применения (сфера использования) __________________

__________________________________________________________________

7. <a id="p101251"></a>Место     (организация,    предприятие)  и  срок   освоения

(внедрения, реализации) результатов разработки ___________________

__________________________________________________________________

8. <a id="p101256"></a>Сметная стоимость разработки ______________________________

__________________________________________________________________

9. <a id="p101258"></a>Источник финансирования разработки и плательщик

9.1 Источник финансирования — федеральный бюджет

9.2 Плательщик — Министерство социальной защиты населения

Российской Федерации

10. <a id="p101262"></a>Заказчик разработки - Минсоцзащиты России

11. <a id="p101263"></a>Исполнитель разработки,  его  ведомственная  подчиненность

(индекс, почтовый адрес, телефон) ________________________________

__________________________________________________________________

12. <a id="p101267"></a>Соисполнители ____________________________________________

__________________________________________________________________

13. <a id="p101270"></a>Обоснование для разработки

13.1 Президентская программа «Дети России»

13.2 Федеральная целевая программа «Дети — инвалиды»

Исполнитель __________________

(подпись, печать)

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

__________________________________________________________________

(наименование научно-технической продукции)

__________________________________________________________________

по договору N __________ от «___» ____________________ 199 ____ г.

    Мы, нижеподписавшиеся,  от  лица  Заказчика   -   Министерство
социальной защиты   населения   Российской  Федерации  и  от  лица

Исполнителя ______________________________________________________

__________________________________________________________________

(полное наименование исполнителя)

удостоверяем, что  сторонами  достигнуто  соглашение  о   величине
договорной цены    на   создание   (передачу)   научно-технической

продукции в сумме ____ рублей ____________________________________

__________________________________________________________________

(прописью)

При невыполнении Исполнителем условий договора в соответствии

с пунктами 3.6 и 4.3 договорная цена уменьшается:

по пункту 3.6 на __________

по пункту 4.3 на ___________

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных

расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

    Исполнитель                                           Заказчик
        М.П.                                                М.П.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕМЕ _______________________

________________________________________________

Договор N _____ от «___» ____________ 199 __ г.

№ п/п	Наименование этапов	Чем заканчивается этап (научно-техническая документация, макеты, экспериментальные образцы и др. результаты работ)	Срок исполнения	Цена (млн. руб.)
1	2	3	4	5

    От Исполнителя                            От Заказчика

    Руководитель разработки                   Заместитель Министра
    _______________________                   А.М. Панов
    _______________________                   ____________________
         (подпись)                                   (подпись)
        М.П.                                        М.П.