Приказ Ростехрегулирования от 05.05.2009 № 1683

«О внесении дополнения в Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 февраля 2009 г. № 633 „Об утверждении рекомендуемых форм государственных контрактов, договоров и дополнительных соглашений на выполнение работ за счет средств федерального бюджета“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

от 5 мая 2009 г. № 1683

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2009 Г. № 633 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2009 г.) и в целях установления единого порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности по имуществу, приобретенному в рамках исполнения государственных контрактов (договоров), приказываю:

1. Включить пункт следующего содержания: «Материальные объекты, приобретенные и созданные в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту (договору), принадлежат Исполнителю и используются им для осуществления научно-технической деятельности, предусмотренной Уставом» в приложения к Приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 февраля 2009 г. № 633:

в приложение 1 «Государственный контракт на выполнение работ в области технического регулирования» — п. 5.6 раздела V «Права сторон на результаты работы»;

в приложение 2 «Государственный контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» — п. 5.6 раздела V «Права сторон на результаты работы»;

в приложение 3 «Государственный контракт на выполнение работы в области каталогизации продукции для федеральных государственных нужд» — п. 5.6 раздела V «Права сторон на результаты работы»;

в приложение 4 «Государственный контракт на выполнение работ по Премии Правительства Российской Федерации в области качества» — п. 5.6 раздела V «Права сторон на результаты работы»;

в приложение 5 «Государственный контракт на выполнение работ в рамках федеральной целевой программы „Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 — 2010 годы“ — п. 5.7 раздела 5 „Порядок сдачи и приемки выполненных работ“;»

в приложение 6 «Государственный контракт на выполнение работ в рамках федеральной целевой программы „Глобальная навигационная система“ — п. 3.5 раздела 4 „Порядок сдачи-приемки работ по контракту“;»

в приложение 8 «Договор о предоставлении субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий в области обеспечения единства измерений» — п. 4.3 раздела IV «Прочие условия»;

в приложение 9 «Договор о предоставлении субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат, связанных с созданием и ведением Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов» — п. 4.2 раздела 4 «Прочие условия».

2. Дополнить Приказ от 26 февраля 2009 г. № 633 приложением 11 «Государственный контракт на осуществление бюджетных инвестиций при реализации федеральных целевых программ».

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

от 5 мая 2009 г. № 1683

от 26 февраля 2009 г. № 633

г. Москва «__» _________ 2009 г.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, именуемое в дальнейшем «Федеральное агентство», выступая от имени Российской Федерации в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии __________, действующего на основании доверенности _____ от ______ N ________, с одной стороны, и (наименование организации, ее адрес), именуемое в дальнейшем «Заказчик (застройщик)», в лице директора ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет государственного контракта

1.1. Предметом настоящего государственного контракта является взаимодействие Сторон при осуществлении бюджетных инвестиций в ________ (наименование объекта капитального строительства), указанного в перечне строек и объектов на ________, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации, в форме капитальных вложений в основные средства Заказчика (застройщика) и осуществлении контроля за целевым использованием Заказчиком (застройщиком) перечисленных ему бюджетных ассигнований.

2. Условия государственного контракта

2.1. _________ (наименование объекта) (далее — работа) осуществляется подрядным способом, для чего Заказчик (застройщик) заключает с другими организациями договоры подряда, договоры на выполнение работ, оказание услуг и договоры поставки оборудования с использованием конкурсных процедур отбора поставщиков работ, услуг и осуществляет контроль за ходом их выполнения.

2.2. Выполнение работ по _________ (наименование объекта) осуществляется в объеме и в сроки в соответствии с титульным списком переходящей стройки на ____ год (приложение № 1) и графиком выполнения работ в ____ году (приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. Сроки и объемы выполнения работ в _______ годах определяют дополнительным соглашением.

3. Права и обязанности Сторон

3.1 Федеральное агентство:

3.1.1. Осуществляет контроль за целевым использованием Заказчиком (застройщиком) перечисленных ему бюджетных ассигнований и соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных договором подряда (иных работ). Для этого оно вправе проверять ход и качество выполняемых работ, правильность расходования средств федерального бюджета.

3.1.2. Обеспечивает в 10-дневный срок со дня представления Заказчиком (застройщиком) утвержденного годового бухгалтерского отчета принятие решения об увеличении уставного фонда Заказчика (застройщика).

3.1.3. Перечисляет бюджетные ассигнования Заказчику (застройщику) в порядке, определенном настоящим государственным контрактом.

3.1.4. В 10-дневный срок с момента получения от Заказчика (застройщика) подписанного им проекта акта о подтверждении Заказчиком (застройщиком) выполненных подрядчиком работ (этапа работ) во исполнение заключенного между ними договора с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 подписывает его или направляет мотивированный отказ.

3.2 Заказчик (застройщик):

3.2.1. Организует размещение заказов на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ и (или) поставку оборудования в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, и по итогам проведенного размещения заказов заключает соответствующие договоры.

3.2.2. Представляет Федеральному агентству копии договоров подряда и других договоров в 10-дневный срок с момента их заключения.

3.2.3. Осуществляет контроль за своевременным и качественным производством работ в соответствии с утвержденной проектной (проектно-сметной) документацией.

3.2.4. Обязуется осуществить ___________ (наименование объекта) в срок и в порядке, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации.

3.2.5. Представляет Федеральному агентству не позднее 1 апреля ______ г. бухгалтерский отчет за ______ г. и копию приказа руководителя предприятия об организации работ по увеличению уставного капитала на сумму полученных бюджетных инвестиций.

3.2.6. Представляет Федеральному агентству ежеквартально и по итогам года по установленной форме отчет об использовании бюджетных инвестиций, предоставленных за счет федерального бюджета.

3.2.7. В 10-дневный срок с момента принятия решения об увеличении уставного фонда Заказчика (застройщика) осуществляет предусмотренные законодательством Российской Федерации действия по государственной регистрации соответствующих изменений в учредительные документы.

3.2.8. Обеспечивает надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактических затрат по ___________ (наименование объекта) в пределах выделенных Заказчику (застройщику) бюджетных инвестиций.

3.2.9. Обязан предоставлять Федеральному агентству, по его требованию, необходимые документы, относящиеся к предмету настоящего договора, в том числе по договорам с подрядными организациями.

3.2.10. Обеспечивает эффективное и целевое использование бюджетных инвестиций, выделенных Заказчику (застройщику) для проведения работ, предусмотренных настоящим государственным контрактом.

3.2.11. Предоставляет в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, сведения по формам: С-2, П-2, 1-ФП, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и аналитическую справку по результатам выполненных работ.

3.2.12. Направляет в Федеральное агентство подписанный Заказчиком (застройщиком) акт о подтверждении Заказчиком (застройщиком) выполненных подрядчиком работ (этапа работ) во исполнение заключенного между ними договора с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 для подписания.

4. Порядок расчетов

4.1. Сумма подлежащих оплате денежных обязательств при осуществлении бюджетных инвестиций в ________ (наименование объекта) составляет:

Сумма (прописью) рублей в _____ году, в т.ч. проектно-изыскательские работы сумма (прописью) рублей.

Авансовый платеж составляет до 30% от объема бюджетных инвестиций в текущем году.

Обязательство Федерального агентства по выплате аванса и оплате выполненных работ по настоящему государственному контракту наступает при условии доведения до Федерального агентства к моменту возникновения указанных обстоятельств лимитов бюджетных обязательств и объема финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий договор, при этом Федеральное агентство освобождается от ответственности за ущерб, упущенную выгоду либо иные убытки, возникшие у Заказчика (застройщика) по указанной причине.

4.2. Источником финансирования по настоящему государственному контракту является федеральный бюджет по классификации: код главы — ____, раздел — ____, подраздел — ____, целевая статья расходов — ____, вид расходов — _____, код операций сектора государственного управления — _____.

4.3. Перечисление бюджетных ассигнований на расчетный счет Заказчика (застройщика) осуществляется в соответствии со сроками платежей, установленными в договоре подряда.

Условием перечисления авансового платежа является предоставление Заказчиком (застройщиком) Федеральному агентству заверенной в установленном порядке копии договора строительного подряда с генеральным подрядчиком, заключенного Заказчиком (застройщиком) в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров (выполнение работ и оказание услуг) для государственных нужд, и заверенной в установленном порядке копии протокола заседания конкурсной (аукционной) комиссии.

Условием перечисления указанных бюджетных ассигнований является подтверждение Заказчиком (застройщиком) объема работ, выполненных подрядчиком во исполнение договора подряда или иного договора, а также подписанный Сторонами акт о подтверждении Заказчиком (застройщиком) выполненных подрядчиком работ (этапа работ) во исполнение заключенного между ними договора с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.

4.4. Федеральное агентство имеет право проверять фактические затраты по выполненным работам на основании первичных и сводных документов Заказчика (застройщика) и подрядных организаций.

4.5. Оплата настоящего государственного контракта может быть приостановлена, уменьшена или прекращена в случае неполного выделения Федеральному агентству бюджетных ассигнований, о чем Федеральное агентство уведомляет Заказчика (застройщика).

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

5.2. Невыполнение организациями обязательств по договорам перед Заказчиком (застройщиком) не освобождает последнего от выполнения обязательств по настоящему государственному контракту перед Федеральным агентством.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего государственного контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

6.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего государственного контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия настоящего государственного контракта

7.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

8. Прочие условия

8.1. На основании годовой бухгалтерской отчетности по итогам года исполнения настоящего государственного контракта Заказчик (застройщик) обязан во взаимодействии с Федеральным агентством и Росимуществом организовать работу по принятию Росимуществом решения об увеличении уставного капитала Заказчика (застройщика) на сумму бюджетных инвестиций, полученных по итогам ____ года, и по внесению в Устав Заказчика (застройщика) соответствующих изменений.

8.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

8.3. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон либо в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Стороны не могут передавать свои права и обязанности по настоящему государственному контракту третьим лицам, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

В случае, установленном действующим законодательством, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами и которое после его подписания становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

8.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

8.6. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Настоящий государственный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых переданы Заказчику (застройщику) и один находится у Федерального агентства.

8.8 Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

• титульный список переходящей стройки на 2009 год (приложение № 1 на 1 листе);
• график выполнения работ __________ (наименование объекта) в _____ году (приложение № 2 на 2 листах);
• смета расходов;
• лимиты бюджетных обязательств.

9. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты:

Федеральное агентство ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК): Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование):

Почтовый адрес: Почтовый адрес: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 9

Банковские реквизиты:                        Банковские реквизиты:
ИНН 77106406291, КПП 770601001, л/с          ИНН КПП р/с

03731001720 в УФК МФ РФ по г. Москве, р/с 4010581070000010079, Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва, БИК 044583001

 Федеральное агентство                        ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК):
Заместитель Руководителя                     Директор ФГУП

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

____________________                         ____________________
"__" ___________ 2009 г.                     "__" __________ 2009 г.

---