Приказ Ростехрегулирования от 26.02.2009 № 633

№ 633 от 26.02.2009Действующий акт

Редакция от 05.05.2009, актуально на 03.11.2026.

Как цитировать: Приказ Ростехрегулирования от 26.02.2009 N 633. 633. 26.02.2009. редакция от 05.05.2009. https://bukva.ai/docs/prikaz-633-2009-2

(ред. от 05.05.2009)

«Об утверждении рекомендуемых форм государственных контрактов, договоров и дополнительных соглашений на выполнение работ за счет средств федерального бюджета»

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

от 26 февраля 2009 г. № 633

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Для организации деятельности Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 987 «О мерах по реализации Федерального закона „О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов“ (Собрание законодательства Российской Федерации от 5 января 2009 г. № 1 ст. 141), в соответствии с подпунктом 5.1 и абзацем 2 пункта 7 Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологи, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294, приказываю:»

1. Утвердить прилагаемые к настоящему Приказу рекомендуемые формы:

государственных контрактов на выполнение: работ в области технического регулирования (Приложение 1), научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (Приложение 2), работ в области каталогизации продукции для федеральных государственных нужд (Приложение 3), работ по Премии Правительства Российской Федерации в области качества (Приложение 4), работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 — 2010 годы» (Приложение 5), работ в рамках федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система ГЛОНАСС» (Приложение 6); работ «На финансирование объекта за счет государственных капитальных вложений» (Приложение 7);

договоров о предоставлении субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий в области обеспечения единства измерений (Приложение 8), а также на создание и ведение Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов (Приложение 9);

дополнительных соглашений по заключенным государственным контрактам, переходящим с 2007 — 2008 годов (Приложение 10).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель
Федерального агентства
Г. И. Элькин

Приложение 1
к Приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

от 26 февраля 2009 г. № 633

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

     на выполнение работ в области технического регулирования

Лот N ___________________________________________ (наименование темы <*>)

--------------------------------

<*> Строго по названию лота в протоколе или приказе.

от "__" _______________ г.                                 N ______________

    Федеральное   агентство  по  техническому  регулированию  и  метрологии

(Ростехрегулирование), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии _________ _________________________, действующего на основании Доверенности от «» _____________ г. N _____________, с одной стороны, и _________________ __________________________________________________________________________, (наименование организации-исполнителя) именуемый в дальнейшем — «Исполнитель», в лице ___________________________, (Ф.И.О., должность)

действующего на основании _______________, с другой  стороны,  именуемые  в
дальнейшем   "Стороны",  заключили  настоящий  государственный  контракт  о

нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

    1.1.  "Исполнитель"   обязуется  выполнить  и  сдать  "Государственному
заказчику"  в  соответствии  с  утвержденными  и согласованными "Сторонами"

техническим заданием (Приложение № 1), календарным планом (Приложение № 2), протоколом согласования цены (Приложение № 3) и сметой расходов (Приложение № 4), составляющими неотъемлемую часть настоящего государственного контракта, а последний обязуется принять и оплатить работу по «____________ ___________________». (наименование лота)

Основание для заключения контракта ____________________________________ (наименование, номер и дата документа) протокол конкурсной комиссии (приказ Федерального агентства) N ___________.

1.2 Содержание и сроки выполнения отдельных этапов работы определяются

календарным планом (Приложение № 2) и техническим заданием (Приложение № 1), составляющими неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.

1.3 Требования и содержание технического задания могут уточняться и

дополняться   путем   подписания   Дополнений   к   техническому   заданию.
"Государственный  заказчик" имеет право проверять ход и качество выполнения
работы,   предусмотренной   государственным  контрактом,  а  также  целевое

расходование средств.

II. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Контрактная цена в соответствии с протоколом согласования цены на выполнение работ по государственному контракту (Приложение № 3) установлена в сумме ____________________ тысяч (_______) рублей, в том числе НДС 18% — _________________________________ рублей. Срок выполнения работы _______________________.

2.2. Источник финансирования расходов, предусмотренных настоящим государственным контрактом, — федеральный бюджет (раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 01 «Общеэкономические вопросы», целевая статья 3400101 «Техническое регулирование», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», статья расходов 226 «Прочие работы, услуги»).

2.3. Расчеты за выполняемую по настоящему государственному контракту работу производятся между «Государственным заказчиком» и «Исполнителем» по выполненным и сданным этапам в размере их цены.

2.4. Аванс на выполнение работ (этапов работы) составляет до 30% от годовой стоимости работы.

2.5. Оплата стоимости работ или отдельного этапа работы производится по окончании работ или отдельного этапа работы на основании актов сдачи-приемки работ в течение 15 дней после их утверждения «Государственным заказчиком» за вычетом полученного аванса.

2.6. «Исполнитель» обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполняемой работы в разрезе этапов.

2.7. Финансирование государственного контракта за счет федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения «Государственному заказчику» бюджетных ассигнований или невыполнения «Исполнителем» своих обязательств по государственному контракту, о чем «Государственный заказчик» уведомляет «Исполнителя».

III. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

3.1. По окончании выполнения работ и отдельных этапов работы «Исполнитель» представляет «Государственному заказчику» акты сдачи-приемки работ и отчетные документы в соответствии с календарным планом (Приложение № 2) на бумажном носителе и в сканированном виде на электронном носителе (флэш-памяти или дискете).

3.2. Приемка работ и отдельных этапов работы осуществляется в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).

3.3. «Государственный заказчик» в течение 10 календарных дней со дня получения отчетных документов обязан рассмотреть результаты работ и отдельных этапов работы и направить «Исполнителю» утвержденные акты сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

3.4. В случае мотивированного отказа «Государственного заказчика» в приемке работ (отдельных этапов работы) «Сторонами» составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. «Исполнитель» обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае полного или частичного невыполнения государственного контракта одной из «Сторон» последняя обязана возместить другой «Стороне» причиненные в результате этого учитываемые убытки.

4.2. «Исполнитель» несет ответственность перед «Государственным заказчиком» за нарушение государственного контракта, если не докажет, что нарушение произошло не по его вине (ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.3. «Исполнитель» обязан возместить убытки, причиненные им «Государственному заказчику», в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки (реальный ущерб).

4.4. За нарушение установленного по настоящему государственному контракту срока выполнения отдельных этапов работы, определенных календарным планом, «Исполнитель» уплачивает «Государственному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки (ч. 9 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

4.5. В случае непредставления до 15.12.20__ «Исполнителем» готовой работы в целом в соответствии с утвержденным техническим заданием «Государственному заказчику» условия государственного контракта со стороны «Исполнителя» считаются невыполненными.

4.6. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, определяется действующим законодательством.

V. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

5.1. Права на результаты работы, не являющиеся объектами исключительных прав (отчетная, техническая, конструкторская, технологическая и иные виды документации, национальные стандарты), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Права на результаты интеллектуальной деятельности, на информацию, составляющую секреты производства (ноу-хау), в отношении которой может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные «Исполнителем» при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

5.2. О каждом созданном в процессе выполнения настоящего государственного контракта результате, способном к правовой охране в качестве изобретения, промышленного образца, полезной модели, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных (объекты исключительных прав), а также секрете производства (ноу-хау) «Исполнитель» в месячный срок в письменном виде уведомляет «Государственного заказчика» и представляет по нему обоснованные предложения об использовании и целесообразной форме правовой охраны.

«Государственный заказчик» в месячный срок после поступления такого уведомления сообщает «Исполнителю» свое решение о форме правовой охраны данного результата (патент или режим коммерческой тайны), а в трехмесячный срок — о порядке использования его при выполнении настоящего государственного контракта и о последующих юридически значимых действиях в отношении этого результата.

5.3. Если «Государственный заказчик» в течение шести месяцев с момента его уведомления в письменной форме «Исполнителем» о получении результата, способного к правовой охране в качестве объекта исключительного права, не подаст заявку на выдачу охранного документа, то «Исполнитель» имеет право за счет собственных средств получить охранный документ на свое имя.

5.4. Использование при выполнении настоящего государственного контракта результатов научно-технической деятельности, исключительные права на которые принадлежат «Исполнителю» или третьим лицам, осуществляется по согласованию с «Государственным заказчиком» при наличии обоснованных предложений «Исполнителя».

«Государственный заказчик» обеспечивает приобретение лицензий, предусматривая для этого необходимые средства при определении (изменении) цены настоящего государственного контракта.

5.5. «Исполнитель» гарантирует «Государственному заказчику», что полученные по настоящему государственному контракту результаты не нарушают исключительных прав третьих лиц на территории Российской Федерации.

В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работы, полученных по настоящему государственному контракту, «Исполнитель» обязан за свой счет приобрести лицензию или изменить результаты работ таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц.

5.6. Материальные объекты, приобретенные и созданные в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту (договору), принадлежат Исполнителю и используются им для осуществления научно-технической деятельности, предусмотренной Уставом.

VI. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. «Исполнитель» обязан:

выполнить работу в соответствии с техническим заданием и передать «Государственному заказчику» ее результаты в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

согласовать с «Государственным заказчиком» необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненной работе недостатки, которые могут повлечь отступления от технического задания;

незамедлительно информировать «Государственного заказчика» об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

гарантировать «Государственному заказчику» передачу полученных по настоящему государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц;

предоставлять «Государственному заказчику» информацию о ходе выполнения работ по формам и срокам, установленным «Государственным заказчиком».

6.2. «Государственный заказчик» обязан:

передавать «Исполнителю» связанную с выполнением работы информацию;

принять результаты выполненных работ, рассмотреть их и оплатить либо направить мотивированный отказ в приемке и оплате указанных работ.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

7.1. В случае изменения размеров бюджетного финансирования общая сумма государственного контракта и договоров с соисполнителями подлежит уточнению.

7.2. При исполнении настоящего государственного контракта «Государственный заказчик» по согласованию с «Исполнителем» в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить объем всех предусмотренных настоящим государственным контрактом работ не более чем на десять процентов (ч. 6 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

8.1. Срок действия государственного контракта устанавливается с «» ___________ ____ г. по «» ____________ ____ г.

8.2. Настоящий государственный контракт может быть изменен или расторгнут по соглашению «Сторон» либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Изменения или дополнения, вносимые в настоящий государственный контракт, оформляются в письменной форме, подписываются обеими «Сторонами» и являются неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим государственным контрактом, «Стороны» руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего государственного контракта или в связи с ним, будут решаться «Сторонами» путем переговоров. В случае недостижения согласия споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке.

9.3. Настоящий государственный контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах: 1 — «Государственному заказчику» и 1 — «Исполнителю».

X. АДРЕСА СТОРОН

10.1 Адреса и расчетные счета «Сторон»:

«Исполнитель»:

«Государственный заказчик»: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 119991, Москва В-49 ГСП-1, Ленинский проспект, д. 9.

10.2 К настоящему государственному контракту прилагаются:

Приложение 1. Техническое задание;

Приложение 2. Календарный план;

Приложение 3. Протокол согласования контрактной цены;

Приложение 4. Смета расходов с расшифровками всех затрат.

«Исполнитель» «Государственный заказчик» Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

__________________ (расшифровать)    _______________________ (расшифровать)

"__" _____________ 20__ г.           "__" _____________ 20__ г.

Приложение № 1
к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                               Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)                    (от Исполнителя)
"__" ____________ 200_ г.                          "__" ___________ 200_ г.

Техническое задание к государственному контракту N _______ от «__» _________ 200_ г.

на выполнение работы ______________________________________________________

                       (наименование заказа)

Приложение № 2
к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                               Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)                    (от Исполнителя)
"__" ____________ 200_ г.                          "__" ___________ 200_ г.

Календарный план к государственному контракту «___________________________________________________» (наименование видов расходов)

N __________ от «__» _________ 200_ г.

№ п/п	Наименование видов работ и основные этапы их выполнения	Срок выполнения	Исполнитель	Расчетная цена

Приложение № 3
к государственному контракту
N __________________________

от «__» ____________ 200_ г.

ПРОТОКОЛ согласования контрактной цены

            (наименование научно-технической продукции)

по государственному контракту N _________ от «__» _______________ ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» _______________________________________________________________

                  (полное наименование Заказчика)

и от лица «Исполнителя» ___________________________________________________

                 (полное наименование Исполнителя)

удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной цены на создание (передачу) научно-технической продукции в сумме _____ руб. (________________________________________________________________________). (прописью)

При выполнении (невыполнении) «Исполнителем» условий государственного контракта в соответствии с пунктами _______________________________________ контрактная цена увеличивается (уменьшается): по пункту __________ на __________%, по пункту __________ на ____________%, по пункту __________ на __________%.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Исполнителем» и «Заказчиком».

    От "Исполнителя"                                     От "Заказчика"

          М.П.                                                М.П.

Приложение № 4
к государственному контракту N ____

от ________________________________

Утверждаю: (от заказчика)

Смета расходов на выполнение работ в области _______________

по «________________________________________» (наименование работы)

Коды
Министерство: Раздел: Подраздел: Целевая статья: Вид расходов: Предметная статья: Единица измерения:

Предметная статья	Объем финансирования
1	2
	Оплата труда
Начисления на оплату труда, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
Оплата транспортных услуг
Командировки и служебные разъезды
Оплата услуг связи
Оплата коммунальных услуг
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг
Итого расходов
НДС

Примечание: Другие предметные статьи могут включаться в смету расходов по мере необходимости.

Руководитель

организации-исполнителя

"__" _________ 200_ г.

М.П.

Приложение 2
к Приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

от 26 февраля 2009 г. N 633

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

              на выполнение научно-исследовательских
                  и опытно-конструкторских работ

от "__" ______________ г.                                       N _________

    Федеральное   агентство  по  техническому  регулированию  и  метрологии

(Ростехрегулирование), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии _________ ______________________________, действующего на основании Доверенности от «» _____________ г. N ___________, с одной стороны, и ___________________ __________________________________________, именуемый в дальнейшем — (наименование организации-исполнителя) «Исполнитель», в лице ____________________________________________________, (Ф.И.О., должность) действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

    1.1.  "Исполнитель"   обязуется  выполнить  и  сдать  "Государственному
заказчику"  в  соответствии  с  утвержденными  и согласованными "Сторонами"

техническим заданием (Приложение № 1), календарным планом (Приложение № 2), протоколом согласования цены (Приложение № 3) и сметой расходов (Приложение

N   4),   составляющими   неотъемлемую  часть  настоящего  государственного
контракта,     а     последний     обязуется     принять     и     оплатить

научно-исследовательскую работу (НИР/ОКР) по теме «_______________________» (наименование лота)

Основание для заключения контракта ____________________________________ (наименование, номер и дата документа) протокол конкурсной комиссии (приказ) N __________________________________.

1.2 Содержание и сроки выполнения отдельных этапов работы определяются

1.3 Требования и содержание технического задания могут уточняться и

дополняться   путем   подписания   Дополнений   к   техническому   заданию.
"Государственный  заказчик" имеет право проверять ход и качество выполнения
работы,   предусмотренной   государственным  контрактом,  а  также  целевое

расходование средств.

II. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Контрактная цена в соответствии с протоколом согласования цены на выполнение работ по государственному контракту (Приложение № 3) установлена в сумме ____________________ тысяч (________) рублей. Срок выполнения научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы __________________.

2.2. Источник финансирования расходов, предусмотренных настоящим государственным контрактом, — федеральный бюджет (раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 11 «Прикладные научные исследования в области национальной экономики», целевая статья 0816900 «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», статья расходов 226 «Прочие работы, услуги»).

2.4. Аванс на выполнение работ (этапов работы) составляет до 30% от годовой стоимости работы.

2.5. Оплата стоимости работ по НИР/ОКР или отдельного этапа работы производится по окончании НИР/ОКР или отдельного этапа работы на основании актов сдачи-приемки работ в течение 15 дней после их утверждения «Государственным заказчиком» за вычетом полученного аванса.

2.7. Финансирование государственного контракта за счет федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения «Государственному заказчику» бюджетных ассигнований или невыполнения «Исполнителем» своих обязательств по контракту, о чем «Государственный заказчик» уведомляет «Исполнителя».

III. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

3.1. По окончании выполнения НИР/ОКР и отдельных этапов НИР/ОКР «Исполнитель» представляет «Государственному заказчику» акты сдачи-приемки работ и отчетные документы в соответствии с календарным планом (Приложение № 2) на бумажном носителе и в сканированном виде на электронном носителе (флэш-памяти или дискете).

3.2. Приемка НИР/ОКР и отдельных этапов НИР/ОКР осуществляется в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).

3.3. «Государственный заказчик» в течение 10 календарных дней со дня получения отчетных документов обязан рассмотреть результаты работ по НИР/ОКР и отдельных этапов НИР/ОКР и направить «Исполнителю» утвержденные акты сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ. В случае необходимости «Государственный заказчик» формирует комиссию по приемке НИР/ОКР, а «Исполнитель» обеспечивает работу комиссии.

3.4. В случае мотивированного отказа «Государственного заказчика» в приемке НИР/ОКР (отдельных этапов НИР/ОКР) «Сторонами» составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. «Исполнитель» обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.4. За нарушение установленного по настоящему государственному контракту срока выполнения отдельных этапов, определенных календарным планом, «Исполнитель» уплачивает «Государственному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки (ч. 9 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

4.5. В случае непредставления до 15.12.20__ «Исполнителем» готовой работы в целом в соответствии с утвержденным техническим заданием на НИР/ОКР «Государственному заказчику» условия государственного контракта со стороны «Исполнителя» считаются невыполненными.

V. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

5.1. Права на результаты работы, не являющиеся объектами исключительных прав (отчетная, техническая, конструкторская, технологическая и иные виды документации), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Права на результаты интеллектуальной деятельности, на информацию, составляющую секреты производства (ноу-хау), в отношении которой может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные «Исполнителем» при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии.

В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по настоящему государственному контракту, «Исполнитель» обязан за свой счет приобрести лицензию или изменить результаты работ таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц.

VI. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. «Исполнитель» обязан:

6.2. «Государственный заказчик» обязан:

передавать «Исполнителю» связанную с выполнением работы информацию;

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

8.1. Срок действия государственного контракта устанавливается с «» __________ ____ г. по «» _________ ____ г.

8.3. Изменения или дополнения, вносимые в настоящий государственный контракт, оформляются в письменной форме, подписываются обеими «Сторонами» и являются неотъемлемыми частями настоящего государственного контракта.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

X. АДРЕСА СТОРОН

10.1 Адреса и расчетные счета «Сторон»:

«Исполнитель»:

10.2 К настоящему государственному контракту прилагаются:

Приложение 1. Техническое задание;

Приложение 2. Календарный план;

Приложение 3. Протокол согласования контрактной цены;

Приложение 4. Смета расходов с расшифровками всех затрат.

__________________ (расшифровать)    _______________________ (расшифровать)

"__" _____________ 20__ г.           "__" _____________ 20__ г.

Приложение № 1
к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                               Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)                    (от Исполнителя)
"__" ____________ 200_ г.                          "__" ___________ 200_ г.

Техническое задание на НИР к государственному контракту N _______ от «__» _________ 200_ г.

на выполнение заказа ______________________________________________________

                       (наименование заказа)

Приложение № 2
к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                               Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)                    (от Исполнителя)
"__" ____________ 200_ г.                          "__" ___________ 200_ г.

Календарный план к государственному контракту на выполнение НИР «___________________________________________________» (наименование видов расходов)

N __________ от «__» _________ 200_ г.

№ п/п	Наименование видов работ и основные этапы их выполнения	Срок выполнения	Исполнитель	Расчетная цена

Приложение № 3
к государственному контракту
N __________________________

от «__» ____________ 200_ г.

ПРОТОКОЛ согласования контрактной цены

            (наименование научно-технической продукции)

по государственному контракту N _________ от «__» _______________ ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _________________________________________________________________

                  (полное наименование Заказчика)

и от лица Исполнителя _____________________________________________________

                 (полное наименование Исполнителя)

При выполнении (невыполнении) Исполнителем условий государственного контракта в соответствии с пунктами _______________________________________ контрактная цена увеличивается (уменьшается): по пункту __________ на __________%, по пункту __________ на ____________%, по пункту __________ на __________%.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

    От Исполнителя                                       От Заказчика

          М.П.                                                М.П.

Приложение № 4
к государственному контракту N ____

от ________________________________

Утверждаю: (от заказчика)

Смета расходов на выполнение работ в области _______________

по «________________________________________» (наименование работы)

Коды
Министерство: Раздел: Подраздел: Целевая статья: Вид расходов: Предметная статья: Единица измерения:	172
	04
	11
	0816900
	012
	226

Предметная статья	Объем финансирования
1	2
	Оплата труда
Начисления на оплату труда, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
Оплата транспортных услуг
Командировки и служебные разъезды
Оплата услуг связи
Оплата коммунальных услуг
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг

Итого расходов

Примечание: Другие предметные статьи могут включаться в смету расходов по мере необходимости.

Руководитель

организации-исполнителя

"__" _________ 200_ г.

М.П.

Приложение 3
к Приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

от 26 февраля 2009 г. N 633

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

      на выполнение работы в области каталогизации продукции
               для федеральных государственных нужд

(наименование темы строго по названию лота)

от "__" ______________ г.                                 N _______________

    Федеральное   агентство  по  техническому  регулированию  и  метрологии

(Ростехрегулирование), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии _________ ______________________________, действующего на основании Доверенности от «» ____________________ г. N ____________________, с одной стороны, и __________________________________________________________________________, (наименование организации-исполнителя) именуемый в дальнейшем — «Исполнитель», в лице ___________________________, (Ф.И.О., должность) действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

    1.1.   "Исполнитель"  обязуется  выполнить  и  сдать  "Государственному
заказчику"  в  соответствии  с  утвержденными  и согласованными "Сторонами"

N   4),   составляющими   неотъемлемую  часть  настоящего  государственного
контракта,   а   последний   обязуется   принять   и   оплатить  работу  по

«_________________________________________________________________________» (наименование лота)

Основание для заключения контракта ____________________________________ (наименование, номер и дата документа) протокол конкурсной комиссии N ___________________________________________.

1.2 Содержание и сроки выполнения отдельных этапов определяются

1.3 Требования и содержание технического задания могут уточняться и

дополняться   путем   подписания   Дополнений   к   техническому   заданию.
"Государственный  заказчик" имеет право проверять ход и качество выполнения
работы,   предусмотренной   государственным  контрактом,  а  также  целевое

расходование средств.

II. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Контрактная цена в соответствии с протоколом согласования цены на выполнение работ по государственному контракту (Приложение № 3) установлена в сумме ____________________ тысяч (__________) рублей, в том числе НДС 18% — _____________________ рублей. Срок выполнения работы ________________________.

2.2. Источник финансирования расходов, предусмотренных настоящим государственным контрактом, — федеральный бюджет (раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 01 «Общеэкономические вопросы», целевая статья 3400103 «Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», статья расходов 226 «Прочие работы, услуги»).

2.4. Аванс на выполнение работы (этапов работ) составляет до 30% от годовой стоимости работ.

2.6. «Исполнитель» обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполняемых работ в разрезе этапов работы.

2.7. Финансирование государственного контракта за счет федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения «Государственному заказчику» бюджетных ассигнований или невыполнения «Исполнителем» своих обязательств по контракту, о чем «Государственный заказчик» уведомляет «Исполнителя».

III. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.2. «Исполнитель» несет ответственность перед «Государственным заказчиком» за нарушение контракта, если не докажет, что нарушение произошло не по его вине (ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

V. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Права на результаты интеллектуальной деятельности, на информацию, составляющую секреты производства (ноу-хау), в отношении которой может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные «Исполнителем» при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии.

VI. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. «Исполнитель» обязан:

6.2. «Государственный заказчик» обязан:

передавать «Исполнителю» связанную с выполнением работы информацию;

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

8.1. Срок действия государственного контракта устанавливается с «» ____________ ____ г. по «» ____________ ____ г.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

X. АДРЕСА СТОРОН

10.1 Адреса и расчетные счета «Сторон»:

«Исполнитель»:

10.2 К настоящему государственному контракту прилагаются:

Приложение 1. Техническое задание;

Приложение 2. Календарный план;

Приложение 3. Протокол согласования контрактной цены;

Приложение 4. Смета расходов с расшифровками всех затрат.

__________________ (расшифровать)    _______________________ (расшифровать)

"__" _____________ ____ г.           "__" _____________ ____ г.

Приложение № 1
к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                               Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)                    (от Исполнителя)
"__" ____________ 200_ г.                          "__" ___________ 200_ г.

Техническое задание к государственному контракту N _______ от «__» _________ 200_ г.

на выполнение работы ______________________________________________________

                       (наименование заказа)

Приложение № 2
к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                               Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)                    (от Исполнителя)
"__" ____________ 200_ г.                          "__" ___________ 200_ г.

Календарный план к государственному контракту «___________________________________________________» (наименование видов расходов)

N __________ от «__» _________ 200_ г.

№ п/п	Наименование видов работ и основные этапы их выполнения	Срок выполнения	Исполнитель	Расчетная цена

Приложение № 3
к государственному контракту
N __________________________

от «__» ____________ 200_ г.

ПРОТОКОЛ согласования контрактной цены

            (наименование научно-технической продукции)

по государственному контракту N _________ от «__» _______________ ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» _______________________________________________________________

                  (полное наименование Заказчика)

и от лица «Исполнителя» ___________________________________________________

                 (полное наименование Исполнителя)

    От "Исполнителя"                                    "От Заказчика"

          М.П.                                                М.П.

Приложение № 4
к государственному контракту N ____
от ________________________________

Утверждаю: (от заказчика)

Смета расходов на выполнение работ в области _______________

по «________________________________________» (наименование работы)

Коды
Министерство: Раздел: Подраздел: Целевая статья: Вид расходов: Предметная статья: Единица измерения:

Предметная статья	Объем финансирования
1	2
	Оплата труда
Начисления на оплату труда, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
Оплата транспортных услуг
Командировки и служебные разъезды
Оплата услуг связи
Оплата коммунальных услуг
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг
Итого расходов
НДС

Примечание: Другие предметные статьи могут включаться в смету расходов по мере необходимости.

Руководитель

организации-исполнителя

"__" _________ 200_ г.

М.П.

Приложение 4
к Приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

от 26 февраля 2009 г. N 633

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

 на выполнение работ по Премии Правительства Российской Федерации
                        в области качества

от "__" ____________ г.                                 N _________________

    Федеральное   агентство  по  техническому  регулированию  и  метрологии

(Ростехрегулирование), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии _________ ______________________________, действующего на основании Доверенности от «» ___________________ г. N ___________________, с одной стороны, и __________________________________________________________________________, (наименование организации-исполнителя) именуемый в дальнейшем — «Исполнитель», в лице ___________________________, (Ф.И.О., должность) действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

    1.1.  "Исполнитель"   обязуется  выполнить  и  сдать  "Государственному
заказчику"  в  соответствии  с  утвержденными  и согласованными "Сторонами"

1.2 Содержание и сроки выполнения отдельных этапов работы определяются

1.3 Требования и содержание технического задания могут уточняться и

дополняться   путем   подписания   Дополнений   к   техническому   заданию.
"Государственный  заказчик" имеет право проверять ход и качество выполнения
работы,   предусмотренной   государственным  контрактом,  а  также  целевое

расходование средств.

II. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Контрактная цена в соответствии с протоколом согласования цены на выполнение работ по государственному контракту (Приложение № 3) установлена в сумме _____________________________________ тысяч (____________) рублей, в том числе НДС 18% — _________________________ рублей. Срок выполнения работы _______________________________.

2.2. Источник финансирования расходов, предусмотренных настоящим государственным контрактом, — федеральный бюджет (раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 01 «Общеэкономические вопросы», целевая статья 3400104 «Премия Правительства Российской Федерации в области качества», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», статья расходов 290 «Прочие расходы»).

2.4. Аванс на выполнение работы (этапов работ) составляет до 30% от годовой стоимости работ.

2.5. Оплата стоимости работ или отдельного этапа работы производится по окончании работ или отдельного этапа на основании актов сдачи-приемки работ в течение 15 дней после их утверждения «Государственным заказчиком» за вычетом полученного аванса.

2.7. Финансирование государственного контракта за счет федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения «Государственному заказчику» бюджетных ассигнований или невыполнения «Исполнителем» своих обязательств по контракту, о чем «Государственный заказчик» уведомляет «Исполнителя».

III. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

V. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Права на объекты исключительных прав, на информацию, составляющую секреты производства (ноу-хау), в отношении которой может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные «Исполнителем» при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии.

5.5. «Исполнитель» гарантирует «Государственному заказчику», что полученные по настоящему государственному контракту результаты, не нарушают исключительных прав третьих лиц на территории Российской Федерации.

VI. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. «Исполнитель» обязан:

6.2. «Государственный заказчик» обязан:

передавать «Исполнителю» связанную с выполнением работы информацию;

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

8.1. Срок действия государственного контракта устанавливается с «» ___________ ____ г. по «» __________ ____ г.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

X. АДРЕСА СТОРОН

10.1 Адреса и расчетные счета «Сторон»:

«Исполнитель»:

10.2 К настоящему государственному контракту прилагаются:

Приложение 1. Техническое задание;

Приложение 2. Календарный план;

Приложение 3. Протокол согласования контрактной цены;

Приложение 4. Смета расходов с расшифровками всех затрат.

__________________ (расшифровать)    _______________________ (расшифровать)

"__" _____________ ____ г.           "__" _____________ ____ г.

Приложение № 1

к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                               Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)                    (от Исполнителя)
"__" ____________ 200_ г.                          "__" ___________ 200_ г.

Техническое задание к государственному контракту N _______ от «__» _________ 200_ г.

на выполнение заказа ______________________________________________________

                       (наименование заказа)

Приложение № 2

к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                               Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)                    (от Исполнителя)
"__" ____________ 200_ г.                          "__" ___________ 200_ г.

Календарный план к государственному контракту «___________________________________________________» (наименование видов расходов)

N __________ от «__» _________ 200_ г.

№ п/п	Наименование видов работ и основные этапы их выполнения	Срок выполнения	Исполнитель	Расчетная цена

Приложение № 3

к государственному контракту N __________________________ от «__» ____________ 200_ г.

ПРОТОКОЛ согласования контрактной цены

            (наименование научно-технической продукции)

по государственному контракту N _________ от «__» _______________ ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» _______________________________________________________________

                  (полное наименование Заказчика)

и от лица «Исполнителя» ___________________________________________________

                 (полное наименование Исполнителя)

    От "Исполнителя"                                    От "Заказчика"

          М.П.                                                М.П.

Приложение № 4 к государственному контракту N ____ от ________________________________

Утверждаю: (от заказчика)

Смета расходов на выполнение работ в области _______________

по «________________________________________» (наименование работы)

Коды
Министерство: Раздел: Подраздел: Целевая статья: Вид расходов: Предметная статья: Единица измерения:	172

Предметная статья	Объем финансирования
1	2
	Оплата труда
Начисления на оплату труда, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
Оплата транспортных услуг
Командировки и служебные разъезды
Оплата услуг связи
Оплата коммунальных услуг
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг
Итого расходов
НДС

Примечание: Другие предметные статьи могут включаться в смету расходов по мере необходимости.

Руководитель

организации-исполнителя

"__" _________ 200_ г.

М.П.

Приложение 5
к Приказу Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 26 февраля 2009 г. N 633

Государственный контракт заключается по результатам размещения заказа: путем проведения конкурса; путем запроса котировок; у единственного исполнителя (ненужное зачеркнуть)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _____ на выполнение работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы"

г. Москва                                        "__" _____________ ____ г.

    Федеральное  агентство  по  техническому  регулированию  и  метрологии,
действующее   от   имени   Российской  Федерации,  именуемое  в  дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице  заместителя  руководителя  Федерального

агентства по техническому регулированию и метрологии ______________________ (фамилия, имя и _______, действующего на основании Доверенности от «» _____________ г., отчество) с одной стороны, и _______________________________________________________, (наименование организации-исполнителя) именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании ___________________ заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. «Исполнитель» обязуется выполнить в рамках федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 — 2010 годы» по лоту шифр «» работы ______ (шифр заявки «»), а «Государственный заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы за счет средств федерального бюджета.

1.2 Требования к работам и их результатам установлены Заданием

(Приложение № 1 к настоящему государственному контракту).

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Срок выполнения работ по настоящему государственному контракту устанавливается Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему государственному контракту).

2.2. Срок действия государственного контракта устанавливается с «» __________ ____ г. по «» __________ ____ г.

3. ЦЕНА РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена работ, выполняемых за счет средств «Государственного заказчика», полученных им из федерального бюджета, в соответствии с Протоколом согласования цены (Приложение № 3 к настоящему государственному контракту), установлена в сумме ______ () рублей, включая НДС 18% _______ рублей, в том числе на ____ год в сумме _____ () рублей, включая НДС 18% ________ рублей, на ____ год в сумме _____ (___________) рублей, включая НДС 18% ________ рублей.

3.2. Источник финансирования расходов, предусмотренных настоящим государственным контрактом, — федеральный бюджет (раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевая статья 1006600 федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации» на 2008 — 2010 годы, вид расходов 343 «Мероприятия по развитию методической составляющей системы обеспечения единства измерений в наноиндустрии и безопасности создания и применения объектов наноиндустрии», статья расходов 226 «Прочие работы, услуги»).

3.3. «Государственный заказчик» вправе произвести выплату «Исполнителю» аванса в размере до 30% от цены работ на текущий год, выполняемых за счет средств федерального бюджета.

3.4. Аванс на выполнение работ (этапов работы) составляет до 30% от годовой стоимости работы. Оплата стоимости работ или отдельного этапа работы производится по окончании работы или отдельного этапа работы на основании актов сдачи-приемки работ в течение 15 дней после их утверждения «Государственным заказчиком» за вычетом полученного аванса по выполненным работам или за вычетом части аванса, полученного по выполненному этапу работ.

3.5. «Исполнитель» обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполняемой работы в разрезе этапов.

3.6. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения работы (этапа работы) или расторжения настоящего государственного контракта проводится «Государственным заказчиком» в 30-дневный срок после получения от «Исполнителя» отчета о фактических затратах.

По результатам проверки «Стороны» составляют протокол согласования фактических затрат.

3.7. В случае уменьшения соответствующими государственными органами в установленном порядке средств бюджета Российской Федерации, выделенных для финансирования работ, о чем «Государственный заказчик» уведомляет «Исполнителя», «Стороны» должны согласовать новые сроки, а если необходимо — иные условия выполнения работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права на результаты работы, не являющиеся объектами исключительных прав (отчетная, техническая, конструкторская, технологическая и иные виды документации), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Права на результаты интеллектуальной деятельности, на информацию, составляющую секреты производства (ноу-хау), в отношении которой может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные «Исполнителем» при выполнении настоящего государственного контракта (договора), принадлежат Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии.

4.2. О каждом созданном в процессе выполнения настоящего государственного контракта результате, способном к правовой охране в качестве изобретения, промышленного образца, полезной модели, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных (объекты исключительных прав), а также секрете производства (ноу-хау) «Исполнитель» в месячный срок в письменном виде уведомляет «Заказчика» и представляет по нему обоснованные предложения об использовании и целесообразной форме правовой охраны.

4.3. Если «Государственный заказчик» в течение шести месяцев с момента его уведомления в письменной форме «Исполнителем» о получении результата, способного к правовой охране в качестве объекта исключительного права, не подаст заявку на выдачу охранного документа, то «Исполнитель» имеет право за счет собственных средств получить охранный документ на свое имя.

4.4. Использование при выполнении настоящего государственного контракта результатов научно-технической деятельности, исключительные права на которые принадлежат «Исполнителю» или третьим лицам, осуществляется по согласованию с «Государственным заказчиком» при наличии обоснованных предложений «Исполнителя».

4.5. «Исполнитель» гарантирует «Государственному заказчику», что полученные по настоящему государственному контракту результаты, не нарушают исключительных прав третьих лиц на территории Российской Федерации.

4.6. «Исполнитель» вправе привлекать по согласованию с «Государственным заказчиком» к выполнению настоящего государственного контракта соисполнителей.

4.7. «Государственный заказчик» вправе:

4.7.1. При исполнении настоящего государственного контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных настоящим государственным контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим государственным контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим государственным контрактом части работ. При этом по согласованию с «Исполнителем» «Государственный заказчик» вправе изменить цену настоящего государственного контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

4.7.2. Проверять ход и качество выполнения работ по настоящему государственному контракту, а также целевое использование средств бюджета Российской Федерации, в том числе с выездом уполномоченных представителей «Государственного заказчика» по месту выполнения работ.

4.7.3. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации и документации для осуществления проверки хода и качества выполнения работ и (или) целевого использования средств бюджета Российской Федерации, выделенных для оплаты выполнения работ по настоящему государственному контракту.

4.7.4 Осуществлять приемку досрочно выполненных этапов работ.

4.7.5. Проводить экспертизу хода выполнения работ и их отдельных результатов, в том числе по этапам работ.

4.7.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим государственным контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.8. «Исполнитель» обязан:

4.8.1. В срок не позднее 5 рабочих дней с даты заключения настоящего государственного контракта представить «Государственному заказчику» структуру цены работ, указанной в пункте 3.1 настоящего государственного контракта, по установленной форме.

4.8.2. Обеспечить в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему государственному контракту) проведение сопутствующих и/или обеспечивающих работ за счет средств внебюджетных источников в размере _____________ (_____________) рублей.

4.8.3. Своевременно выполнить и сдать «Государственному заказчику» работы в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.

4.8.4. Незамедлительно приостановить выполнение работ по настоящему государственному контракту и уведомить «Государственного заказчика» в 3-дневный срок в случае, если в ходе выполнения работ выяснится, что невозможно достигнуть результатов работы или выполнить работы в установленные сроки.

4.8.5. Предоставлять «Государственному заказчику» и уполномоченным «Государственным заказчиком» третьим лицам по их требованию информацию и документацию, в том числе финансово-экономическую, для проверки хода и качества выполнения работ и целевого использования финансовых средств.

4.8.6. Допускать уполномоченных представителей «Государственного заказчика» для проведения проверок по месту нахождения «Исполнителя» и по месту выполнения работ.

4.8.7. Хранить разработанную по настоящему государственному контракту документацию в течение 10 лет с момента прекращения действия настоящего государственного контракта и предоставлять «Государственному заказчику» ее копии за плату, не превышающую расходов по их тиражированию.

4.8.8. В случае ликвидации «Исполнителя» он обязан передать «Государственному заказчику» всю разработанную по настоящему государственному контракту документацию.

Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим государственным контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.8.9. Уведомлять «Государственного заказчика» об изменении наименования, фактического или юридического адреса и банковских реквизитов в письменной форме в 3-дневный срок.

4.8.10. «Исполнитель» обязан при завершении выполнения работ каждого этапа вносить отчетные данные в электронном виде в информационную систему федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 — 2010 годы».

4.9. «Государственный заказчик» обязан:

4.9.1. Осуществлять приемку выполненных этапов работ и оплачивать принятые работы.

4.9.2. Уведомлять «Исполнителя» об изменении наименования, фактического или юридического адреса и банковских реквизитов в письменной форме в 3-дневный срок.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. По окончании выполнения работ и отдельных этапов работы «Исполнитель» представляет «Государственному заказчику» акты сдачи-приемки работ и отчетные документы в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2).

5.2. Приемка работы и отдельных этапов работы осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

5.3. «Государственный заказчик» в течение 5 календарных дней со дня получения отчетных документов обязан рассмотреть результаты работ и отдельных этапов работы и принять решение о форме приемки: на основе анализа отчетных документов или на основе проверки результатов работы или отдельных этапов комиссией, назначаемой «Государственным заказчиком».

5.4. Проведение анализа или комиссии должно быть завершено не позднее 5 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

При наличии замечаний к выполненным работам замечания отражаются в акте сдачи-приемки работ с указанием срока их устранения или соответствующего уменьшения суммы оплаты работы.

«Исполнитель» обязан своими силами и за свой счет устранить в установленные сроки допущенные по его вине в выполненных работах недостатки.

5.5. «Государственный заказчик» вправе приостановить приемку работ до получения результатов экспертизы хода выполнения работ и их отдельных результатов, но не более чем на 45 дней.

5.6. Датой выполнения работы (этапа работы) по настоящему государственному контракту считается дата подписания «Государственным заказчиком» акта сдачи-приемки последнего этапа работ (этапа работы).

5.7. Материальные объекты, приобретенные и созданные в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту (договору), принадлежат Исполнителю и используются им для осуществления научно-технической деятельности, предусмотренной Уставом.

6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

6.1. В ходе выполнения настоящего государственного контракта «Стороны» при необходимости определяют сведения, признаваемые конфиденциальными, и информацию, в отношении которой следует установить режим коммерческой тайны.

6.2. «Исполнитель» гарантирует «Государственному заказчику», что при выполнении работ по настоящему государственному контракту не будут использоваться сведения, составляющие государственную тайну.

7. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1. Хранение всей первичной бухгалтерской документации, относящейся к настоящему государственному контракту, обеспечивается «Исполнителем» в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

«Государственный заказчик» в течение всего срока хранения документации имеет право доступа к любым относящимся к настоящему государственному контракту документам.

«Исполнитель» обязан в установленные сроки предоставлять копии указанных документов на запросы «Государственного заказчика».

7.2. В случае возникновения судебного разбирательства, а также проведения полномочными органами государственной власти аудита, ревизий, проверок в связи с исполнением настоящего государственного контракта «Исполнитель» обязан хранить первичную бухгалтерскую документацию, относящуюся к настоящему государственному контракту, до окончания всех судебных разбирательств, устранения нарушений, выявленных в процессе проведения аудита, ревизий, проверок.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта «Стороны» несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

8.2. За нарушение установленных сроков выполнения этапов работ «Исполнитель» уплачивает «Государственному заказчику» неустойку в размере 0,1 процента стоимости этапа работ за каждый день допущенной просрочки, но не более общей стоимости просроченного этапа работ.

8.3. Выплата неустойки не освобождает «Исполнителя» от выполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

8.4. Риск случайной невозможности исполнения государственного контракта несет «Исполнитель».

8.5. «Исполнитель» несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом.

8.6. Задержка выделения средств федерального бюджета является основанием для освобождения «Государственного заказчика» от ответственности за задержку оплаты работ.

8.7. Сведения об «Исполнителе» в случае расторжения настоящего государственного контракта в связи с существенным нарушением «Исполнителем» его условий включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

9.1. Проверка хода и качества выполнения работ, целевого использования финансовых средств и приемка выполненных работ может осуществляться со стороны «Государственного заказчика» с участием третьих лиц.

9.2. «Исполнитель» вправе привлечь к выполнению работ соисполнителей, указанных в Задании (Приложение № 1 к настоящему государственному контракту). Замена, исключение или привлечение дополнительных соисполнителей в ходе выполнения работ осуществляется с согласия «Государственного заказчика» и оформляется дополнительным соглашением к настоящему государственному контракту.

9.3. В случае досрочного выполнения «Исполнителем» работ по текущему этапу и приемки их «Государственным заказчиком» «Исполнитель» имеет право приступить к выполнению работ следующего этапа с даты, следующей за датой подписания акта сдачи-приемки выполненных работ предыдущего этапа, за исключением досрочного выполнения работ последнего этапа текущего года. При этом заключения дополнительного соглашения об изменении сроков выполнения работ не требуется.

9.4. В процессе исполнения настоящего государственного контракта структура цены может быть уточнена в части перераспределения средств по статьям затрат без изменения цены работ, установленной настоящим государственным контрактом. Заключения дополнительного соглашения в этом случае не требуется.

9.5. При исполнении настоящего государственного контракта изменение условия о цене работ и иных существенных условий, включенных в настоящий государственный контракт в соответствии с конкурсной документацией и заявкой «Исполнителя» на участие в конкурсе, по соглашению «Сторон» или в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим государственным контрактом, и по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.6. В случае опубликования в средствах массовой информации, размещения в Интернете материалов о результатах, полученных в ходе выполнения работы за счет средств бюджета, и демонстрации их на выставочно-ярмарочных мероприятиях «Исполнитель» обязан указать, что работа проводилась при финансовой поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

9.7. Все вопросы, не урегулированные настоящим государственным контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Объемы финансирования работы на 2009 — 2010 гг. определяются дополнительными соглашениями к настоящему контракту с приложением протоколов согласования цены и структурой цены, являющихся с момента их подписания неотъемлемыми частями настоящего контракта.

10. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Претензии «Сторон», возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются «Сторонами» путем переговоров в течение 15 дней с даты получения одной «Стороной» письменной претензии другой «Стороны».

10.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения «Государственного заказчика».

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий государственный контракт составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».

11.2 Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие Приложения:

№ 1. Задание;

№ 2. Календарный план;

№ 3. Протокол согласования цены;

№ 4. Структура цены с расшифровками по статьям затрат.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

"Исполнитель":                                 "Государственный заказчик":
Полное и сокращенное наименование              Федеральное агентство по
ИНН/КПП                                        техническому регулированию и
Юридический и фактический адрес                метрологии
ОГРН                                           119991, Москва В-49 ГСП-1,
Дата присвоения ОГРН                           Ленинский проспект, д. 9

Банковские реквизиты

Должность Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

___________________ Фамилия И.О.               _______________ Фамилия И.О.
**М.П.                                           М.П.**

Приложение № 1
к государственному контракту
от «__» ____________ 2008 г.
N __________________________

ЗАДАНИЕ на выполнение работы:

___________________________________________________________________
                  (шифр лота, наименование работ)

Содержание задания заполняется с учетом раздела V. ЗАДАНИЕ Конкурсной документации

"Исполнитель"                     "Государственный заказчик"
Должность                         Заместитель руководителя Федерального
______________ Фамилия И.О.       агентства по техническому регулированию и
М.П.                              метрологии

                              _________________ Фамилия И.О.
                              М.П.

Начальник Управления _________________________________ (наименование управления) _________________ Фамилия И.О.

Приложение № 2
к государственному контракту
от «__» ________ 2008 г. N ____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование этапов	Содержание выполняемых работ	Перечень документов, разрабатываемых на этапах	Срок исполнения (начало — окончание) (дата, месяц, год)	Цена (рубли) (средства федерального бюджета), в том числе НДС	Объем внебюджетных средств (рубли), в том числе НДС
1	2	3	4	5	6	7

	ИТОГО

"Исполнитель" "Государственный заказчик"

Должность <11> Заместитель руководителя

____________ Фамилия И.О.           Федерального агентства по
М.П.                                техническому регулированию и метрологии

                                _________________ Фамилия И.О.
                                М.П.

Начальник Управления _____________________________ (наименование управления) _________________ Фамилия И.О.

<11> Должность физического лица, исполняющего обязанности исполнительного органа организации-исполнителя.

Приложение № 3
к государственному контракту
от «__» ____________ 2008 г.

N __________________________

ПРОТОКОЛ согласования цены работ по государственному контракту от «__» _____________ 2008 г. N _____________

«Государственный заказчик» — Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

«Исполнитель» — ___________________________________________________________

Цена работ,  выполняемых  за  счет  средств  "Государственного  заказчика",
полученных им из федерального бюджета,  согласованная  по  государственному

контракту: ________________ (__________________________________________) рублей (цифрами) (прописью) в том числе НДС ____________________ рублей.

В том числе по этапам
Номер этапа	Сумма (рубли)


ИТОГО
в том числе НДС:
«Исполнитель»	«Государственный заказчик»
Должность <12> Заместитель руководителя
____________ Фамилия И.О.	Федерального агентства по
М.П.	техническому регулированию и метрологии _________________ Фамилия И.О. М.П. Начальник Управления

                                _____________________________
                                  (наименование управления)
                                _________________ Фамилия И.О.

<12> Должность физического лица, исполняющего обязанности исполнительного органа организации-исполнителя.

Приложение № 4
к государственному контракту N ____

от ________________________________

«Государственный заказчик» Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ________________________ В.Н. Крутиков «__» _________________________ г.

СТРУКТУРА ЦЕНЫ на ____ год по государственному контракту на выполнение работ по «_________________________________» (наименование работы)

Коды

Министерство: Раздел: Подраздел: Целевая статья: Вид расходов: Предметная статья: Единица измерения:	172
	04
	12
	1006600
	343
	226
	рубль

Предметная статья	Объем финансирования
1	2
	Оплата труда
Начисления на оплату труда, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
Оплата транспортных услуг
Командировки и служебные разъезды
Оплата услуг связи
Оплата коммунальных услуг
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг
Итого расходов
НДС

Руководитель

организации-исполнителя

"__" ____________ 200_ г.

М.П.

Приложение 6
к Приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

от 26 февраля 2009 г. N 633

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

    на выполнение работ в рамках федеральной целевой программы
            "Глобальная навигационная система ГЛОНАСС"

    от "__" ______________ г.                              N ______________

    Федеральное   агентство  по  техническому  регулированию  и  метрологии

(Ростехрегулирование), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Крутикова Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности от «__» _________ г. N _________, с одной стороны, и ________________________, (наименование организации-исполнителя) именуемый в дальнейшем — «Исполнитель», в лице ___________________________, (Ф.И.О., должность) действующего на основании ______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

    1.1.   "Исполнитель"  обязуется  выполнить  и  сдать  "Государственному
заказчику"  в  соответствии  с  утвержденными  и согласованными "Сторонами"

техническим заданием (Приложение № 1), календарным планом (Приложение № 2), протоколом согласования цены (Приложение № 3) и структурой цены (Приложение

N   4),   составляющими   неотъемлемую  часть  настоящего  государственного
контракта,     а     последний     обязуется     принять     и     оплатить

научно-исследовательскую (опытно-конструкторскую работу) НИР (ОКР) по теме: «_________________», шифр: НИР (ОКР) «».

Основание для заключения контракта ___________________________________, (наименование, номер и дата документа) протокол конкурсной комиссии N ____________ от _________________ г.

1.2 Содержание и сроки выполнения отдельных этапов определяются

календарным планом и техническим заданием, составляющими неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.

1.3 Требования и содержание технического задания могут уточняться и

дополняться   путем   подписания   Дополнений   к   техническому   заданию.
"Государственный  заказчик" имеет право проверять ход и качество выполнения
работы,   предусмотренной   государственным  контрактом,  а  также  целевое

расходование средств.

2. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Контрактная цена в соответствии с протоколом согласования цены на выполнение работ по государственному контракту (Приложение № 3) установлена в сумме ___________________________ () рублей, в том числе на ____ год — ___________________________ () рублей. Срок выполнения опытно-конструкторской работы _______________ годы.

2.2. Источник финансирования расходов, предусмотренных настоящим государственным контрактом, — федеральный бюджет (раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 10 «Прикладные научные исследования в области национальной экономики», целевая статья 1003600, федеральная целевая программа «Глобальная Навигационная Система», подпрограмма 1003601 «Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС», вид расходов 196 «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам», статья расходов 226 «Прочие услуги»).

2.4. Аванс на выполнение работы (этапов работ) составляет до 30% от годовой стоимости работ. «Исполнитель» предоставляет «Государственному заказчику» финансовые гарантии на годовой аванс.

2.5. Оплата стоимости работ по НИР (ОКР) или отдельного этапа производится по окончании НИР (ОКР) или отдельного этапа на основании актов сдачи-приемки работ в течение 15 дней после их утверждения «Государственным заказчиком» за вычетом полученного аванса.

2.7. Финансирование государственного контракта за счет федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения «Государственному заказчику» бюджетных ассигнований или невыполнения «Исполнителем» своих обязательств по контракту, о чем «Государственный заказчик» уведомляет «Исполнителя».

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

3.1. По окончании выполнения НИР (ОКР) и отдельных этапов НИР (ОКР) «Исполнитель» представляет «Государственному заказчику» акты сдачи-приемки работ и отчетные документы в соответствии с календарным планом.

3.2. Приемка ОКР и отдельных этапов НИР (ОКР) осуществляется в соответствии с ТЗ на НИР (ОКР) «_____________________________».

3.3. «Государственный заказчик» в течение 10 календарных дней со дня получения отчетных документов обязано рассмотреть результаты работ по НИР (ОКР) и отдельных этапов НИР (ОКР) и направить «Исполнителю» утвержденные акты сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

3.4. В случае мотивированного отказа «Государственного заказчика» в приемке ОКР (отдельных этапов ОКР) «Сторонами» составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. «Исполнитель» обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

3.5. Материальные объекты, приобретенные и созданные в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту (договору), принадлежат Исполнителю и используются им для осуществления научно-технической деятельности, предусмотренной Уставом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае полного или частичного невыполнения контракта одной из «Сторон» последняя обязана возместить другой «Стороне» причиненные в результате этого учитываемые убытки.

4.4. За нарушение установленного по настоящему контракту срока выполнения отдельных этапов, определенных календарным планом, «Исполнитель» уплачивает «Государственному заказчику» неустойку в размере 0,03% стоимости работ по настоящему государственному контракту за каждый день просрочки.

4.5. В случае непредставления до 15.12.20__ «Исполнителем» готовой работы в целом в соответствии с утвержденным ТЗ на НИР (ОКР) «____________________________» «Государственному заказчику», условия государственного контракта со стороны «Исполнителя» считаются невыполненными.

5. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

5.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности, на информацию, составляющую секреты производства (ноу-хау), в отношении которой может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные «Исполнителем» при выполнении настоящего государственного контракта (договора), принадлежат Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии.

5.3. О каждом созданном в процессе выполнения настоящего государственного контракта результате, способном к правовой охране в качестве изобретения, промышленного образца, полезной модели, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных (объекты исключительных прав), а также секрете производства (ноу-хау) «Исполнитель» в месячный срок в письменном виде уведомляет «Государственного заказчика» и представляет по нему обоснованные предложения об использовании и целесообразной форме правовой охраны.

«Государственный заказчик» в месячный срок после поступления такого уведомления сообщает «Исполнителю» свое решение о форме правовой охраны данного результата (патент или режим коммерческой тайны), а в трехмесячный срок — о порядке использования его при выполнении настоящего государственного контракта (договора) и о последующих юридически значимых действиях в отношении этого результата.

5.4. Если «Государственный заказчик» в течение шести месяцев с момента его уведомления в письменной форме «Исполнителем» о получении результата, способного к правовой охране в качестве объекта исключительного права, не подаст заявку на выдачу охранного документа, то «Исполнитель» имеет право за счет собственных средств получить охранный документ на свое имя.

5.5. Использование при выполнении настоящего государственного контракта результатов научно-технической деятельности, исключительные права на которые принадлежат «Исполнителю» или третьим лицам, осуществляется по согласованию с «Государственным заказчиком» при наличии обоснованных предложений «Исполнителя».

5.6. «Исполнитель» гарантирует «Государственному заказчику», что полученные по настоящему государственному контракту результаты не нарушают исключительных прав третьих лиц на территории Российской Федерации.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. «Исполнитель» обязан:

гарантировать «Государственному заказчику» передачу полученных по настоящему государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц;

6.2. «Государственный заказчик» обязан:

передавать «Исполнителю» связанную с выполнением работы информацию;

принять результаты выполненных работ и оплатить их.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

7.1. Обязательства по государственному контракту, в том числе и объемы финансирования на __________ годы определяются дополнительными соглашениями к настоящему государственному контракту с приложением протоколов соглашения о контрактной цене и структурой цены, являющихся с момента их подписания неотъемлемыми частями настоящего контракта.

7.2. В случае изменения размеров бюджетного финансирования общая сумма государственного контракта и договоров с соисполнителями подлежит уточнению.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Срок действия государственного контракта устанавливается с «» ___________ ____ г. по «» __________ ____ г., в том числе ____ год «» ___________ ____ г. по «» __________ ____ г.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10. АДРЕСА СТОРОН

10.1 Адреса и расчетные счета «Сторон»:

«Исполнитель»:

10.2 К настоящему государственному контракту прилагаются:

Приложение 1. Техническое задание;

Приложение 2. Календарный план;

Приложение 3. Протокол согласования контрактной цены;

Приложение 4. Структуры цены с расшифровками всех затрат.

__________________                   _______________________ В.Н. Крутиков

"__" _____________ 2007 г.           "__" _____________ 2007 г.

Приложение № 1
к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                               Согласовано:
((от Заказчика) Заместитель Руководителя               (от Исполнителя)
Федерального агентства по техническому             "__" ___________ 200_ г.

регулированию и метрологии) «__» ____________ 200_ г.

Техническое задание на НИР (ОКР) к государственному контракту N _______ от «__» _________ 200_ г.

на выполнение заказа ______________________________________________________

                       (наименование заказа)

Приложение № 2
к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                               Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)                    (от Исполнителя)
"__" ____________ 200_ г.                          "__" ___________ 200_ г.

Календарный план к государственному контракту на выполнение НИР (ОКР) «____________________________________________________» (наименование видов расходов)

N __________ от «__» _________ 200_ г.

№ п/п	Наименование видов работ и основные этапы их выполнения	Срок выполнения	Исполнитель	Расчетная цена

Приложение № 3
к государственному контракту
N __________________________

от _________________________

ПРОТОКОЛ согласования цены на научно-исследовательскую (опытно-конструкторскую) работу по Гос. контракту N ______________ от ______________ ____ г.

           (наименование опытно-конструкторской работы)

по договору N _________ от «__» _______________ ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _________________________________________________________________

                  (полное наименование Заказчика)

и от лица Исполнителя _____________________________________________________

                 (полное наименование Исполнителя)

удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине цены на создание (передачу) опытно-конструкторской работы в сумме ____________ руб. (________________________________________________________________________). (прописью)

При выполнении (невыполнении) Исполнителем условий Гос. контракта в соответствии с пунктами ___________________________________________________ цена увеличивается (уменьшается): по пункту __________ на __________%, по пункту __________ на ____________%, по пункту __________ на __________%.

    От Исполнителя                                       От Заказчика

          М.П.                                                М.П.

Приложение № 4

к государственному контракту N ____ от ________________________________

«Утверждаю» Руководитель организации-исполнителя

«__» _______________ г.

СТРУКТУРА ЦЕНЫ на ____ год по государственному контракту на выполнение работ по «_____________________» (наименование работы)

Коды

Министерство: Раздел: Подраздел: Целевая статья: Вид расходов: Предметная статья: Единица измерения:





	тыс. руб.

Предметная статья	Объем финансирования
1	2
	Оплата труда
Начисления на оплату труда, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
Оплата транспортных услуг
Командировки и служебные разъезды
Оплата услуг связи
Оплата коммунальных услуг
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг
Итого расходов
НДС

"__" ___________ 200_ г.

М.П.

Приложение 7
к Приказу Федерального
агентства по техническому

регулированию и метрологии от 26 февраля 2009 г. N 633

Государственный контракт N _____ на финансирование объекта (наименование) за счет государственных капитальных вложений

гор. Москва                                            от ______________ г.

    Федеральное   агентство  по  техническому  регулированию  и  метрологии

(Ростехрегулирование), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице Заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ______, (Ф.И.О.) действующего на основании Доверенности от «» __________, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие (Федеральное государственное учреждение) _______________________________________________ (наименование) (далее — сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице _____________, действующего на основании __________________________, (должность) с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт о финансировании объекта ___________________________________________________. (наименование объекта по Перечню строек и объектов, с указанием расходов, которые учитываются в ФЦП или не включенных в ФЦП)

Основанием для заключения настоящего государственного контракта является _________________________________________________________________. (реквизиты нормативного акта Правительства Российской Федерации)

1. Предмет государственного контракта

    1.1.  "Государственный  заказчик" поручает, а "Застройщик" принимает на
себя   обязательства   по   техническому  перевооружению,  реконструкции  и
строительству  объекта  с  выполнением  необходимых проектно-изыскательских
работ включенного _________________________________  в  Перечень  строек  и

               (наименование объекта по Перечню)

объектов для федеральных государственных нужд на ____ год, финансируемых за

счет  государственных  капитальных  вложений, предусмотренных на реализацию
_______________________________________________   с  утвержденным  Перечнем

(направление расходов по бюджетным инвестициям) оборудования для объекта.

    1.2.  "Государственный заказчик" осуществляет финансирование объекта за
счет  средств  федерального  бюджета,  предусмотренных по отрасли, разделу,
подразделу,  целевой  статье  расходов,  виду расходов, коду ОСГУ, согласно
Перечню оборудования (приложение N 1 - не приводится) и  Росписью  расходов

на год (приложение № 2 — не приводится).

1.3. «Государственный заказчик» перечисляет «Застройщику» расходным расписанием аванс в размере до 30% от годовой стоимости работ.

2. Обязанности «Сторон»

2.1 Обязанности «Государственного заказчика»

«Государственный заказчик»:

2.1.1 Обеспечивает финансирование работ на Объекте в пределах лимитов

бюджетных обязательств по государственным капитальным вложениям на ____ год в объеме ______________________ (прописью) рублей.

2.1.2 Доводит до «Застройщика» Роспись расходов на ____ год.

2.1.3 Утверждает (технико-экономическое обоснование проектно-сметной

документации, Титульный список стройки, Перечень оборудования).

2.1.4 Осуществляет контроль за:

- <a id="p100774"></a>целевым и эффективным  использованием  средств  федерального бюджета,

выделяемых на ____________________________________________________ согласно (наименование объекта) настоящему государственному контракту; - размещением заказов на поставку оборудования в пределах бюджетных средств из федерального бюджета на ____ год; - вводом объекта в эксплуатацию с участием в приемке в эксплуатацию (для вводных объектов).

2.2 Обязанности «Застройщика»

«Застройщик»:

2.2.1 Принимает на себя обязанности распоряжения бюджетными средствами

в соответствии с их целевым назначением, обеспечивает контроль за проведением работ по приобретению оборудования.

2.2.2 Осуществляет целевое и эффективное использование полученных

бюджетных средств, предусмотренных настоящим государственным контрактом.

2.2.3 Представляет на утверждение «Государственному заказчику»

Перечень оборудования.

2.2.4 Проводит в установленном порядке размещение заказов на поставку

товаров, работ, услуг ______________________________________ и представляет (конкретное направление заказа) «Государственному заказчику» копии оформленных в установленном порядке решений конкурсной комиссии, договоров на поставку товаров, работ, услуг.

2.2.5 Заключает Договоры в соответствии с решениями по конкурсным

торгам на сумму, предусмотренную настоящим государственным контрактом.

2.2.6 Представляет в установленные сроки «Государственному заказчику»

статистическую отчетность об  использовании  бюджетных  средств  и  о  ходе
реализации   средств,   включенные  __________________________________,  по

                                (ФЦП или непрограммные инвестиции)

формам № 1-ФП, № 1-БЗ (инвестиции) и аналитические справки о ходе выполнения работ за отчетный квартал (год).

Несет ответственность за достоверность и своевременность представляемой информации в установленном законодательством порядке.

2.2.7 Обеспечивает контроль за поставками товаров, работ, услуг,

согласно Графику (Перечню).

2.2.8 Проводит оплату по заключенным договорам на поставку товаров,

работ, услуг в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на ____

год.

3. Ответственность «Сторон»

3.1. «Застройщик» несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нецелевое использование средств федерального бюджета.

3.2. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему государственному контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Все споры и разногласия, возникающие между «Сторонами», решаются в установленном законодательством порядке.

3.4. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему государственному контракту, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения государственного контракта форс-мажорных обстоятельств, в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые «Стороны» не могли предвидеть и предотвратить.

При наступлении таких обстоятельств «Стороны» должны в 3-дневный срок известить о них друг друга в письменной форме.

4. Условия расторжения государственного контракта

4.1 Расторжение настоящего государственного контракта возможно:

по взаимному соглашению «Сторон»;

по решению арбитражного суда.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий государственный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой «Стороны» и территориального органа Федерального казначейства.

5.2. Объем финансирования на каждый последующий год определяется после доведения до «Государственного заказчика» лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год и оформляется Дополнительным соглашением.

5.3. Изменение условий государственного контракта производится по взаимному согласию «Сторон» с обязательным составлением Дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

5.4. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения «Сторонами» обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом.

Юридические адреса и банковские реквизиты «Сторон»:

«Государственный заказчик»:

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии:

119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 9.

«Исполнитель»:

Подписи «Сторон»:

«Государственный заказчик»: «Застройщик»:

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ___________________ ______________ (Расшифровать)

Приложение 8
к Приказу Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 26 февраля 2009 г. № 633

ДОГОВОР N _____________
о предоставлении субсидий на безвозмездной и безвозвратной
основе на возмещение затрат, связанных с осуществлением
мероприятий в области обеспечения единства измерений <1>:

(- содержание государственных первичных эталонов единиц величин;

совершенствование государственных первичных эталонов единиц величин;
проведение работ, связанных с деятельностью Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли;
проведение работ, связанных с деятельностью Государственной службы стандартных образцов;
проведение работ, связанных с деятельностью Государственной службы стандартных справочных данных;
проведение сличений государственных первичных эталонов единиц величин с эталонами единиц величин Международного бюро мер и весов и национальными эталонами единиц величин зарубежных стран).

<1> Оставить нужное название.

г. Москва «__» ______________ ____ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «_» (ФГУП «»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора _______, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Крутикова Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности от _______________ ____ года N ______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» принимает на себя обязательства по предоставлению из федерального бюджета субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий в области ______________ в соответствии с утвержденными и согласованными сторонами техническим заданием (Приложение № 1), календарным планом (Приложение № 2) и сметой расходов (Приложение № 3), составляющими неотъемлемую часть Договора. Основание для заключения Договора — приказ Ростехрегулирования от ________________ года N _________ «», приказ Минпромэнерго России от ________________ года N _________ «» (далее — Приказ). Письмо согласования с Минпромэнерго России от __________________ г. N __________.

1.2. «Исполнитель» принимает на себя обязательства выполнить работы, связанные с осуществлением мероприятий в области ______________, в соответствии с утвержденными и согласованными сторонами техническим заданием (Приложение № 1), календарным планом (Приложение № 2) и сметой расходов (Приложение № 3).

1.3. Содержание, сроки выполнения и стоимость работ определяются техническим заданием, календарным планом и сметой расходов, составляющими неотъемлемую часть настоящего Договора.

Работы, не предусмотренные настоящим Договором, оформляются дополнительным соглашением.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Источник финансирования расходов, предусмотренных настоящим Договором, — федеральный бюджет (раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 01 «Общеэкономические вопросы», целевая статья 3400106 «Субсидии организациям на осуществление расходов в области обеспечения единства измерений», вид расходов 006 «Субсидии юридическим лицам», статья расходов 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям»).

2.2. Размер субсидии определен в соответствии со сметой расходов и составляет ___________ (____________) рублей.

2.3. Оплата производится ежеквартально в соответствии с пунктом ______ «Правил предоставления в 2008 — 2010 годах из федерального бюджета субсидий организациям (за исключением бюджетных учреждений) на создание и ведение Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов и на осуществление мероприятий в области обеспечения единства измерений» (далее — Правила), утвержденных Приказом.

2.4. Для получения субсидии в соответствии с пунктом _____ Правил «Исполнитель» представляет в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в 2-х экземплярах следующие документы:

финансовый отчет о фактически произведенных расходах по договору о предоставлении субсидий в соответствии с утвержденной сметой по форме согласно приложению № 1 Правил, утвержденных Приказом;

отчет о выполнении технических заданий по форме согласно приложению № 2 Правил, утвержденных Приказом.

Для получения ежеквартальных субсидий указанные документы представляются не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

2.5. Отчеты представляются с сопроводительными документами «Исполнителя».

2.6. Ростехрегулирование в течение 10 дней со дня получения отчетов обязано согласовать и направить «Исполнителю» утвержденные отчеты.

2.7. В случае мотивированного отказа Ростехрегулирования в признании целевого использования бюджетных средств сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. «Исполнитель» обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае нецелевого использования денежных средств, предоставляемых по настоящему Договору, «Заказчик» может прекратить возмещение затрат по настоящему Договору, а «Исполнитель» обязан возвратить средства в размере нецелевого использования денежных средств.

3.2. Дополнительные не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не предусмотрены.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

(пункт 4.1 — только для договоров по совершенствованию государственных первичных эталонов единиц величин и созданию новых государственных первичных эталонов)

4.1. Условия соблюдения прав сторон при проведении работ по настоящему Договору.

Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации Договора изобретения, полезные модели, промышленные образцы, исключительное право на использование создаваемых при реализации Договора программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (далее именуются — объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно-технической деятельности, полученных при реализации Договора, принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство.

«Исполнитель» обязан незамедлительно уведомлять государственного «Заказчика» обо всех созданных при реализации Договора объектах интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий.

4.2. В случае изменения размеров субсидий на возмещение затрат общая сумма Договора и договоров с соисполнителями подлежит уточнению.

4.3. Материальные объекты, приобретенные и созданные в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту (договору), принадлежат Исполнителю и используются им для осуществления научно-технической деятельности, предусмотренной Уставом.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

5.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «» _____________ по «» ______________.

5.2 Адреса и расчетные счета сторон:

"Исполнитель":                        "Заказчик":

Наименование организации              Федеральное агентство по техническому
Адрес организации                     регулированию и метрологии

                                  119991, Москва В-49 ГСП-1,
                                  Ленинский проспект, д. 9

5.3 К настоящему Договору прилагаются:

1. Техническое задание (Приложение № 1);

2. Календарный план (Приложение № 2);

3. Смета (Приложение № 3).

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя Федерального

_____________ (Должность, Ф.И.О.)   агентства по техническому регулированию
"__" ______________ 200_ г.         и метрологии

                                ___________________ В.Н. Крутиков
                                "__" ______________ 200_ г.

Приложение № 1
к Договору
N ____________
от ___________

(примерная форма)

Утверждаю:                                               Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)                    (от Исполнителя)
"__" ____________ 200_ г.                          "__" ___________ 200_ г.

Техническое задание к Договору N _______ от «__» _________ 200_ г.

на выполнение работ _______________________________________________________

                       (наименование работ)

Приложение № 2
к Договору
N _____________
от _________ г.

(примерная форма)

Утверждаю:                                               Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)                    (от Исполнителя)
"__" ____________ 200_ г.                          "__" ___________ 200_ г.

Календарный план к Договору «___________________________________________________» (наименование видов расходов)

N __________ от «__» _________ 200_ г.

№ п/п	Наименование видов работ и основные этапы их выполнения	Срок выполнения	Исполнитель	Расчетная цена

Приложение № 3

к Договору N __________________________ от «__» ____________ 200_ г.

ПРОТОКОЛ согласования договорной цены

            (наименование научно-технической продукции)

по государственному контракту N _________ от «__» _______________ ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _________________________________________________________________

                  (полное наименование Заказчика)

и от лица Исполнителя _____________________________________________________

                 (полное наименование Исполнителя)

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной цены на создание (передачу) научно-технической продукции в сумме _____ руб. (________________________________________________________________________). (прописью)

    От Исполнителя                                       От Заказчика

          М.П.                                                М.П.

Приложение № 4

к Договору N _________________ от ________________________ г.

Утверждаю: (от заказчика)

Смета расходов на выполнение работ по «________________________________________» (наименование работы)

Коды
Министерство: Раздел: Подраздел: Целевая статья: Вид расходов: Предметная статья: Единица измерения:

Предметная статья	Объем финансирования
1	2
	Оплата труда
Начисления на оплату труда, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
Оплата транспортных услуг
Командировки и служебные разъезды
Оплата услуг связи
Оплата коммунальных услуг
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг

Итого расходов

Примечание: Другие предметные статьи могут включаться в смету расходов по мере необходимости.

Руководитель

организации-исполнителя

"__" _________ 200_ г.

М.П.

Приложение 9
к Приказу Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 26 февраля 2009 г. N 633

ДОГОВОР N ____________
о предоставлении субсидий на безвозмездной и безвозвратной
основе на возмещение затрат, связанных с созданием
и ведением Федерального информационного фонда
технических регламентов и стандартов

г. Москва "__" ____________ ____ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "" (ФГУП ""), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора _________, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии _________________________, действующего на основании Доверенности от ___________________ года N ________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. "Заказчик" принимает на себя обязательства по предоставлению из федерального бюджета субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на возмещение затрат, связанных с созданием и ведением Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов в соответствии с утвержденными и согласованными сторонами техническим заданием (Приложение N 1), календарным планом (Приложение N 2) и сметой расходов (Приложение N 3), составляющими неотъемлемую часть Договора. Основание для заключения Договора - ________________________________.

1.2. "Исполнитель" принимает на себя обязательства выполнить работы, связанные с созданием и ведением Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов в соответствии с утвержденными и согласованными сторонами техническим заданием (Приложение N 1), календарным планом (Приложение N 2) и сметой расходов (Приложение N 3).

Работы, не предусмотренные настоящим Договором, оформляются дополнительным соглашением.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Источник финансирования расходов, предусмотренных настоящим Договором, - федеральный бюджет (раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 01 "Общеэкономические вопросы", целевая статья 3400105 "Субсидии организациям на создание и ведение Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов", вид расходов 006 "Субсидии юридическим лицам", статья расходов 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям").

2.2. Размер субсидии определен в соответствии со сметой расходов и составляет _________ (____________________) тысяч рублей.

2.3. Оплата производится ежеквартально в соответствии с пунктом _____ "Правил предоставления в _______________ годах из федерального бюджета субсидий организациям (за исключением бюджетных учреждений) на создание и ведение Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов и на осуществление мероприятий в области обеспечения единства измерений" (далее - Правила), утвержденных Приказом.

2.4. Для получения субсидии в соответствии с пунктом ______ Правил "Исполнитель" представляет в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в 2-х экземплярах следующие документы:

финансовый отчет о фактически произведенных расходах по Договору о предоставлении субсидий в соответствии с утвержденной сметой по форме согласно приложению N 1 Правил, утвержденных Приказом;

отчет о выполнении технических заданий по форме согласно приложению N 2 Правил, утвержденных Приказом.

2.5. Отчеты представляются в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в сканированном виде на электронном носителе (флэш-памяти или дискете) с сопроводительными документами "Исполнителя".

2.6. Ростехрегулирование в течение 10 дней со дня получения отчетов обязано согласовать и направить "Исполнителю" утвержденные отчеты.

2.7. В случае мотивированного отказа Ростехрегулирования, в признании целевого использования бюджетных средств, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. "Исполнитель" обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае нецелевого использования денежных средств, предоставляемых по настоящему Договору, "Заказчик" может прекратить возмещение затрат по настоящему Договору, а "Исполнитель" обязан возвратить средства в размере нецелевого использования денежных средств.

3.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не предусмотрены.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. В случае изменения размеров субсидий на возмещение затрат общая сумма Договора и договоров с соисполнителями подлежит уточнению.

4.2. Материальные объекты, приобретенные и созданные в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту (договору), принадлежат Исполнителю и используются им для осуществления научно-технической деятельности, предусмотренной Уставом.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

5.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с "" ____________ г. по "" ______________ г.

5.2 Адреса и расчетные счета сторон:

"Исполнитель":                                 "Заказчик":

Наименование организации                       Федеральное агентство по
Адрес организации                              техническому регулированию и

                                           метрологии
                                           119991, Москва В-49 ГСП-1,
                                           Ленинский проспект, д. 9

5.3 К настоящему Договору прилагаются:

1. Техническое задание (Приложение № 1);

2. Календарный план (Приложение № 2);

3. Смета (Приложение № 3).

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя Федерального

_____________ (Должность, Ф.И.О.)   агентства по техническому регулированию
"__" ______________ 200_ г.         и метрологии

                                ___________________
                                "__" ______________ 20__ г.

Приложение № 1
к Договору
N ____________
от ___________

(примерная форма)

Утверждаю:                                               Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)                    (от Исполнителя)
"__" ____________ 200_ г.                          "__" ___________ 200_ г.

Техническое задание к Договору N _______ от «__» _________ 200_ г.

на выполнение работ _______________________________________________________

                       (наименование работ)

Приложение № 2
к Договору
N _____________
от _________ г.

(примерная форма)

Утверждаю:                                               Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)                    (от Исполнителя)
"__" ____________ 200_ г.                          "__" ___________ 200_ г.

Календарный план к Договору «___________________________________________________» (наименование видов расходов)

N __________ от «__» _________ 200_ г.

№ п/п	Наименование видов работ и основные этапы их выполнения	Срок выполнения	Исполнитель	Расчетная цена

Приложение № 3
к Договору
N __________________________

от «__» ____________ 200_ г.

ПРОТОКОЛ согласования договорной цены

            (наименование научно-технической продукции)

по государственному контракту N _________ от «__» _______________ ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _________________________________________________________________

                  (полное наименование Заказчика)

и от лица Исполнителя _____________________________________________________

                 (полное наименование Исполнителя)

    От Исполнителя                                       От Заказчика

          М.П.                                                М.П.

Приложение № 4
к Договору N _________________

от_________________________ г.

Утверждаю: (от заказчика)

Смета расходов на выполнение работ

по «________________________________________» (наименование работы)

Коды
Министерство: Раздел: Подраздел: Целевая статья: Вид расходов: Предметная статья: Единица измерения:

Предметная статья	Объем финансирования
1	2
	Оплата труда
Начисления на оплату труда, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
Оплата транспортных услуг
Командировки и служебные разъезды
Оплата услуг связи
Оплата коммунальных услуг
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг

Итого расходов

Примечание: Другие предметные статьи могут включаться в смету расходов по мере необходимости.

Руководитель

организации-исполнителя

"__" _________ 200_ г.

М.П.

Приложение 10
к Приказу Федерального
агентства по техническому

регулированию и метрологии от 26 февраля 2009 г. N 633

Дополнительное соглашение N ____ к государственному контракту от "" _________________ г. N _________ на выполнение работы по теме: "____________________________________" (шифр)

"__" __________________ г.                                   N ____________

    Федеральное  агентство  по  техническому  регулированию  и  метрологии,
именуемое  в  дальнейшем  "Государственный  заказчик",  выступая  от  имени

Российской Федерации, в лице заместителя руководителя ____________, действующего на основании Доверенности от «» _______ г. № ГЭ-101-/, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем (наименование организации) «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря

2008 г. N 987 "О мерах по реализации  Федерального  закона  "О  федеральном
бюджете на  2009  год  и  на  плановый  период  2010  и  2011  годов"  и  в

соответствии с пунктом 7.1 <*> государственного контракта «____________» (наименование) (далее — государственный контракт), заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту от «» ________________ г. N _____ о нижеследующем:

1. <a id="p100987"></a>Установить по государственному контракту от "__" ________________ г.

N ___________ контрактную цену на 2009 год в сумме (______________) рублей, в том числе НДС 18% — ___________________ рублей.

2.   <a id="p100988"></a>Источник   финансирования   расходов,   предусмотренных  настоящим

дополнительным соглашением, — федеральный бюджет (раздел ____ «Национальная экономика», подраздел ____ «», целевая статья ____ «», подпрограмма ____ «», вид расходов ____ «_____», статья расходов ____ «»).

3.  <a id="p100989"></a>Аванс  на  выполнение  работы  (этапов  работ) составляет до 30% от

годовой  стоимости  работы.  Оплата  стоимости  работы или отдельного этапа
работы  производится  по  окончании  работы  или отдельного этапа работы на
основании  актов сдачи-приемки работ в течение 15 дней после их утверждения
"Заказчиком" за вычетом  полученного аванса по выполненным работам  или  за

вычетом части аванса, полученного по выполненному этапу работ.

4.  <a id="p100990"></a>В  случае изменения лимитов бюджетных обязательств на 2009 г. общая

сумма государственного контракта может быть изменена.

5.  <a id="p100991"></a>Настоящее  дополнительное  соглашение  является неотъемлемой частью

государственного контракта от «__» _________________ г. N ________.

6.   <a id="p100992"></a>Настоящее   дополнительное   соглашение   составлено  и  подписано

"Сторонами"  в  2-х  идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу,   один   из   которых   передан  "Исполнителю",  второй  находится  у

«Государственного заказчика».

7. <a id="p100993"></a>Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу  с  момента  его

подписания «Сторонами» и действует в сроки с «__» _____________ г. до 25 декабря 2009 г.

8.  <a id="p100994"></a>К  настоящему дополнительному соглашению прилагаются и являются его

неотъемлемой частью: протокол согласования цены на 20__ год — приложение № 3 (не приводится); структура цены с расшифровками — приложение № 4 (не приводится). --------------------------------

<*> В государственных контрактах по НАНОиндустрии пункты 3.7 и 9.8.

"Исполнитель":                        "Государственный заказчик":

Наименование организации              Федеральное агентство по техническому
Адрес организации                     регулированию и метрологии

                                  119991, Москва В-49 ГСП-1,
                                  Ленинский проспект, д. 9

Должность (директора/руководителя) Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

___________________ (расшифровать)    ___________________ В.Н. Крутиков
**М.П.                                  М.П.**

Приложение 11
к Приказу Федерального
агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 26 февраля 2009 г. № 633

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ______
на осуществление бюджетных инвестиций при реализации
федеральной целевой программы (наименование ФЦП)

г. Москва «__» _________ 2009 г.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, именуемое в дальнейшем «Федеральное агентство», выступая от имени Российской Федерации в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии __________, действующего на основании доверенности _____ от ______ N ________, с одной стороны, и (наименование организации, ее адрес), именуемое в дальнейшем «Заказчик (застройщик)», в лице директора ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет государственного контракта

1.1. Предметом настоящего государственного контракта является взаимодействие Сторон при осуществлении бюджетных инвестиций в ________ (наименование объекта капитального строительства), указанного в перечне строек и объектов на ________, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации, в форме капитальных вложений в основные средства Заказчика (застройщика) и осуществлении контроля за целевым использованием Заказчиком (застройщиком) перечисленных ему бюджетных ассигнований.

2. Условия государственного контракта

2.1. _________ (наименование объекта) (далее — работа) осуществляется подрядным способом, для чего Заказчик (застройщик) заключает с другими организациями договоры подряда, договоры на выполнение работ, оказание услуг и договоры поставки оборудования с использованием конкурсных процедур отбора поставщиков работ, услуг и осуществляет контроль за ходом их выполнения.

2.2. Выполнение работ по _________ (наименование объекта) осуществляется в объеме и в сроки в соответствии с титульным списком переходящей стройки на ____ год (приложение № 1) и графиком выполнения работ в ____ году (приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. Сроки и объемы выполнения работ в _______ годах определяют дополнительным соглашением.

3. Права и обязанности Сторон

3.1 Федеральное агентство:

3.1.1. Осуществляет контроль за целевым использованием Заказчиком (застройщиком) перечисленных ему бюджетных ассигнований и соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных договором подряда (иных работ). Для этого оно вправе проверять ход и качество выполняемых работ, правильность расходования средств федерального бюджета.

3.1.2. Обеспечивает в 10-дневный срок со дня представления Заказчиком (застройщиком) утвержденного годового бухгалтерского отчета принятие решения об увеличении уставного фонда Заказчика (застройщика).

3.1.3. Перечисляет бюджетные ассигнования Заказчику (застройщику) в порядке, определенном настоящим государственным контрактом.

3.1.4. В 10-дневный срок с момента получения от Заказчика (застройщика) подписанного им проекта акта о подтверждении Заказчиком (застройщиком) выполненных подрядчиком работ (этапа работ) во исполнение заключенного между ними договора с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 подписывает его или направляет мотивированный отказ.

3.2 Заказчик (застройщик):

3.2.1. Организует размещение заказов на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ и (или) поставку оборудования в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, и по итогам проведенного размещения заказов заключает соответствующие договоры.

3.2.2. Представляет Федеральному агентству копии договоров подряда и других договоров в 10-дневный срок с момента их заключения.

3.2.3. Осуществляет контроль за своевременным и качественным производством работ в соответствии с утвержденной проектной (проектно-сметной) документацией.

3.2.4. Обязуется осуществить ___________ (наименование объекта) в срок и в порядке, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации.

3.2.5. Представляет Федеральному агентству не позднее 1 апреля ______ г. бухгалтерский отчет за ______ г. и копию приказа руководителя предприятия об организации работ по увеличению уставного капитала на сумму полученных бюджетных инвестиций.

3.2.6. Представляет Федеральному агентству ежеквартально и по итогам года по установленной форме отчет об использовании бюджетных инвестиций, предоставленных за счет федерального бюджета.

3.2.7. В 10-дневный срок с момента принятия решения об увеличении уставного фонда Заказчика (застройщика) осуществляет предусмотренные законодательством Российской Федерации действия по государственной регистрации соответствующих изменений в учредительные документы.

3.2.8. Обеспечивает надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактических затрат по ___________ (наименование объекта) в пределах выделенных Заказчику (застройщику) бюджетных инвестиций.

3.2.9. Обязан предоставлять Федеральному агентству, по его требованию, необходимые документы, относящиеся к предмету настоящего договора, в том числе по договорам с подрядными организациями.

3.2.10. Обеспечивает эффективное и целевое использование бюджетных инвестиций, выделенных Заказчику (застройщику) для проведения работ, предусмотренных настоящим государственным контрактом.

3.2.11. Предоставляет в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, сведения по формам: С-2, П-2, 1-ФП, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и аналитическую справку по результатам выполненных работ.

3.2.12. Направляет в Федеральное агентство подписанный Заказчиком (застройщиком) акт о подтверждении Заказчиком (застройщиком) выполненных подрядчиком работ (этапа работ) во исполнение заключенного между ними договора с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 для подписания.

4. Порядок расчетов

4.1. Сумма подлежащих оплате денежных обязательств при осуществлении бюджетных инвестиций в ________ (наименование объекта) составляет:

Сумма (прописью) рублей в _____ году, в т.ч. проектно-изыскательские работы сумма (прописью) рублей.

Авансовый платеж составляет до 30% от объема бюджетных инвестиций в текущем году.

Обязательство Федерального агентства по выплате аванса и оплате выполненных работ по настоящему государственному контракту наступает при условии доведения до Федерального агентства к моменту возникновения указанных обстоятельств лимитов бюджетных обязательств и объема финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий договор, при этом Федеральное агентство освобождается от ответственности за ущерб, упущенную выгоду либо иные убытки, возникшие у Заказчика (застройщика) по указанной причине.

4.2. Источником финансирования по настоящему государственному контракту является федеральный бюджет по классификации: код главы — ____, раздел — ____, подраздел — ____, целевая статья расходов — ____, вид расходов — _____, код операций сектора государственного управления — _____.

4.3. Перечисление бюджетных ассигнований на расчетный счет Заказчика (застройщика) осуществляется в соответствии со сроками платежей, установленными в договоре подряда.

Условием перечисления авансового платежа является предоставление Заказчиком (застройщиком) Федеральному агентству заверенной в установленном порядке копии договора строительного подряда с генеральным подрядчиком, заключенного Заказчиком (застройщиком) в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров (выполнение работ и оказание услуг) для государственных нужд, и заверенной в установленном порядке копии протокола заседания конкурсной (аукционной) комиссии.

Условием перечисления указанных бюджетных ассигнований является подтверждение Заказчиком (застройщиком) объема работ, выполненных подрядчиком во исполнение договора подряда или иного договора, а также подписанный Сторонами акт о подтверждении Заказчиком (застройщиком) выполненных подрядчиком работ (этапа работ) во исполнение заключенного между ними договора с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.

4.4. Федеральное агентство имеет право проверять фактические затраты по выполненным работам на основании первичных и сводных документов Заказчика (застройщика) и подрядных организаций.

4.5. Оплата настоящего государственного контракта может быть приостановлена, уменьшена или прекращена в случае неполного выделения Федеральному агентству бюджетных ассигнований, о чем Федеральное агентство уведомляет Заказчика (застройщика).

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

5.2. Невыполнение организациями обязательств по договорам перед Заказчиком (застройщиком) не освобождает последнего от выполнения обязательств по настоящему государственному контракту перед Федеральным агентством.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего государственного контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

6.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего государственного контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия настоящего государственного контракта

7.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

8. Прочие условия

8.1. На основании годовой бухгалтерской отчетности по итогам года исполнения настоящего государственного контракта Заказчик (застройщик) обязан во взаимодействии с Федеральным агентством и Росимуществом организовать работу по принятию Росимуществом решения об увеличении уставного капитала Заказчика (застройщика) на сумму бюджетных инвестиций, полученных по итогам ____ года, и по внесению в Устав Заказчика (застройщика) соответствующих изменений.

8.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

8.3. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон либо в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Стороны не могут передавать свои права и обязанности по настоящему государственному контракту третьим лицам, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

В случае, установленном действующим законодательством, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами и которое после его подписания становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

8.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

8.6. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Настоящий государственный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых переданы Заказчику (застройщику) и один находится у Федерального агентства.

8.8 Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

титульный список переходящей стройки на 2009 год (приложение № 1 на 1 листе);
график выполнения работ __________ (наименование объекта) в _____ году (приложение № 2 на 2 листах);
смета расходов;
лимиты бюджетных обязательств.

9. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты:

Федеральное агентство ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК): Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование):

Почтовый адрес: Почтовый адрес: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 9

Банковские реквизиты:                        Банковские реквизиты:
ИНН 77106406291, КПП 770601001, л/с          ИНН КПП р/с

03731001720 в УФК МФ РФ по г. Москве, р/с 4010581070000010079, Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва, БИК 044583001

 Федеральное агентство                        ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК):
Заместитель Руководителя                     Директор ФГУП

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

____________________                         ____________________
"__" ___________ 2009 г.                     "__" __________ 2009 г.