--- title: "\"Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Узбекистан атомной электростанции\"" status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-965" --- ## "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Узбекистан атомной электростанции" (Заключено в г. Москве 07.09.2018) (ред. от 27.05.2024) > [!IMPORTANT] > Изменения, внесенные [Протоколом](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100007) от 27.05.2024, [вступили](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-2#p100068) в силу 12 мая 2025 года ("Бюллетень международных договоров", N 8, 2025).
**СОГЛАШЕНИЕ**
**МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О СОТРУДНИЧЕСТВЕ**
**В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**
**АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ**
(Москва, 7 сентября 2018 года) Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Узбекистан, именуемые в дальнейшем Сторонами, принимая во внимание, что оба государства являются членами Международного агентства по атомной энергии, учитывая, что Российская Федерация и Республика Узбекистан являются участниками [Договора](https://bukva.ai/docs/dogovor-o-nerasprostranenii-yadernogo-oruzhiya) о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 г., [Конвенции](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-fizicheskoy-zaschite-yadernogo/statya-1) о физической защите ядерного материала и ядерных установок от 26 октября 1979 г. (с изменениями от 8 июля 2005 г.), Объединенной [конвенции](https://bukva.ai/docs/obedinennaya-konventsiya-o-bezopasnosti/statya-1) о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами от 5 сентября 1997 г., руководствуясь [Соглашением](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-2821/statya-1) между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 29 декабря 2017 г., основываясь на принципе взаимной экономической выгоды,
**согласились о нижеследующем:**
## Статья 1 ## Статья 1 *1. Стороны осуществляют сотрудничество в проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации на территории Республики Узбекистан атомной электростанции в составе 2 энергоблоков атомной электростанции на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 1,2 ГВт (далее - АЭС БМ).* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100008) от 27.05.2024)* *Стороны также осуществляют сотрудничество в проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации на территории Республики Узбекистан атомных электростанций в составе до 6 энергоблоков каждая на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 55 МВт (далее - АСММ).* > *(абзац введен [Протоколом](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100008) от 27.05.2024)* *Сооружение АЭС БМ и АСММ выполняется на основе проектов референтных атомных электростанций и технологий в Российской Федерации, согласованного компетентными органами Сторон, с использованием такого же или аналогичного референтного оборудования, структуры и систем, если иное не предусмотрено контрактами, заключаемыми в соответствии с настоящим Соглашением.* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* Сотрудничество, предусмотренное настоящим пунктом, включает: *проведение изысканий на площадках строительства АЭС БМ и АСММ для разработки технического проекта АЭС БМ и АСММ;* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* проведение оценки воздействия на окружающую среду; *проектирование и сооружение АЭС БМ и АСММ;* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* поставку необходимого оборудования и материалов; *проектирование и поставки готовых комплектных тепловыделяющих сборок и поглощающих стержней системы защиты и управления для начальной загрузки и последующих перегрузок на весь период эксплуатации АЭС БМ и АСММ, а также оказание услуг, связанных с технической поддержкой этих поставок;* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* проведение монтажных и пусконаладочных работ; *ввод в эксплуатацию и гарантийную эксплуатацию АЭС БМ и АСММ;* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* *обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами на весь период эксплуатации АЭС БМ и АСММ;* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* *вывод из эксплуатации энергоблока (энергоблоков) АЭС БМ и АСММ;* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* *подготовку кадров для сооружения, эксплуатации и технического обслуживания АЭС БМ и АСММ;* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* *содействие в эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте, модернизации и реконструкции АЭС БМ и АСММ на весь период эксплуатации АЭС БМ и АСММ;* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* *создание инфраструктуры АЭС БМ и АСММ, необходимой для строительства и эксплуатации энергоблоков АЭС БМ и АСММ;* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* развитие системы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях, необходимой для выполнения национальной программы по атомной энергетике Республики Узбекистан. *2. В состав каждого энергоблока АЭС БМ и АСММ входят реакторная установка, турбогенератор и вспомогательное оборудование со всеми требуемыми проектом системами, зданиями и сооружениями, согласованными генеральными подрядчиками и заказчиками, для обеспечения нормальной и безопасной работы каждого энергоблока.* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* *3. С учетом приоритета ядерной безопасности Стороны способствуют своевременной выдаче органами государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии государств Сторон разрешений (лицензий), в частности, на проектирование, строительство, экспорт и импорт оборудования, материалов и ядерного топлива, а также на ввод в эксплуатацию, гарантийную и послегарантийную эксплуатацию АЭС БМ и АСММ, наличие которых в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон необходимо для реализации настоящего Соглашения.* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* *4. В целях эффективной и безопасной реализации проектов по сооружению АЭС БМ и АСММ Стороны осуществляют сотрудничество в совершенствовании инфраструктуры атомной энергетики Республики Узбекистан, необходимой для строительства и эксплуатации энергоблоков АЭС БМ и АСММ.* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* ## Статья 2 ## Статья 2 1. В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны назначают следующие компетентные органы: от Российской Стороны - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (в части регулирования ядерной и радиационной безопасности, надзора за физической защитой ядерных материалов, ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, за системами учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также подготовки персонала органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии Республики Узбекистан); от Узбекской Стороны - Агентство по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Государственная инспекция по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при Кабинете Министров Республики Узбекистан (в части регулирования ядерной и радиационной безопасности, учета и контроля ядерных материалов и радиоактивных веществ, надзора за деятельностью пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных источников и захоронения радиоактивных отходов, лицензирования и надзора за безопасной эксплуатацией ядерных энергетических и исследовательских реакторов, разработки урановых месторождений). Стороны незамедлительно информируют друг друга в письменной форме по дипломатическим каналам в случае изменения компетентных органов, их наименований либо функций. 2. Компетентные органы Сторон назначают уполномоченные организации, включая генеральных подрядчиков и заказчиков по проектам АЭС БМ и АСММ, и уведомляют друг друга о таком назначении в письменной форме. Компетентные органы Сторон уведомляют друг друга в письменной форме о замене уполномоченных организаций, в том числе генеральных подрядчиков и заказчиков по проектам АЭС БМ и АСММ. > *(п. 2 в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100015) от 27.05.2024)* 3. Российские уполномоченные организации и узбекские уполномоченные организации в рамках реализации настоящего Соглашения вправе привлекать российские организации (далее - российские привлекаемые организации), узбекские организации (далее - узбекские привлекаемые организации) и организации третьих стран, определенные по взаимному согласию, для осуществления сотрудничества в рамках настоящего Соглашения. 4. Совместный координационный комитет, учрежденный в соответствии со [статьей 6](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-2821/statya-6#p100056) Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 29 декабря 2017 г., осуществляет координацию деятельности компетентных органов Сторон и уполномоченных организаций и принимает необходимые меры по реализации настоящего Соглашения. ## Статья 3 ## Статья 3 1. В целях осуществления сотрудничества, предусмотренного [статьей 1](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-965/statya-1#p100009) настоящего Соглашения, компетентные органы Сторон осуществляют контроль за выполнением уполномоченными организациями в рамках заключенных между ними договоров (контрактов) всех предпроектных, проектных, строительных, монтажных и пусконаладочных работ до выхода АЭС БМ и АСММ на проектную мощность, обеспечением технического содействия в период гарантийного срока эксплуатации (в течение 2 лет с даты подписания генеральным подрядчиком и заказчиком акта о передаче блока заказчику в гарантийную эксплуатацию), изготовлением и поставкой оборудования, материалов и ядерного топлива, а также работ и услуг по оказанию содействия в развитии системы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях. > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 2. Ответственность за обеспечение физической защиты АЭС БМ и АСММ возлагается на Узбекскую Сторону. > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* ## Статья 4 ## Статья 4 1. Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением, осуществляется на основе заключенных между российскими уполномоченными организациями и узбекскими уполномоченными организациями договоров (контрактов), в том числе генеральных контрактов на строительство АЭС БМ и АСММ, а также контрактов подготовительного периода, определяющих конкретное содержание работ, поставок, услуг, цены, условия платежей, сроки выполнения обязательств, обязанности и ответственность российских уполномоченных организаций и узбекских уполномоченных организаций, в том числе генеральных подрядчиков и заказчиков. > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 2. Уполномоченные организации обеспечивают включение в договоры (контракты) необходимых условий, обеспечивающих соблюдение уполномоченными организациями, российскими привлекаемыми организациями, узбекскими привлекаемыми организациями и организациями третьих стран положений настоящего Соглашения. 3. Узбекская Сторона принимает необходимые меры по выполнению обязательств узбекскими уполномоченными организациями и узбекскими привлекаемыми организациями перед российскими уполномоченными организациями, российскими привлекаемыми организациями и организациями третьих стран, привлекаемыми российскими уполномоченными организациями, по оплате выполняемых работ, предусмотренных настоящим Соглашением. 4. Договоры (контракты), заключаемые между российскими уполномоченными организациями и узбекскими уполномоченными организациями, могут быть изменены, приостановлены или расторгнуты только в соответствии с условиями таких договоров (контрактов). *5. Договоры (контракты) между российскими уполномоченными организациями и узбекскими уполномоченными организациями в рамках настоящего Соглашения заключаются по результатам проведения прямых переговоров между российскими уполномоченными организациями и узбекскими уполномоченными организациями. С учетом стратегической важности таких договоров (контрактов) для узбекской экономики и энергетического сектора при заключении таких договоров (контрактов) не проводятся конкурсные процедуры и не применяются правила и условия государственных закупок и торгов, определенные законодательством Республики Узбекистан. При необходимости компетентный орган Узбекской Стороны обеспечивает получение соответствующих разрешений на заключение прямых договоров (контрактов) между уполномоченными организациями в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а также принимает меры, необходимые для реализации настоящего Соглашения.* 6. Для целей выполнения работ, поставки товаров и оказания услуг в соответствии с настоящим Соглашением Стороны соглашаются с применением федеральных норм и правил в области использования атомной энергии Российской Федерации, действующих на дату подписания соответствующих договоров (контрактов), при выборе площадок, проектировании, строительстве и гарантийной эксплуатации АЭС БМ и АСММ. > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* В части охраны окружающей среды и пожарной безопасности будут применяться нормы и правила Республики Узбекистан, а в случае их отсутствия или неприменимости к проектам АЭС БМ и АСММ применяются федеральные нормы и правила Российской Федерации в соответствующей сфере, как это в дальнейшем будет определено в договорах (контрактах). > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* Проектирование систем физической защиты основных и вспомогательных объектов АЭС БМ и АСММ осуществляется в соответствии с рекомендациями, содержащимися в документе Международного агентства по атомной энергии "Рекомендации по физической ядерной безопасности, касающиеся физической защиты ядерных материалов и ядерных установок" (INFCIRC/225/Rev.5). > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 7. Российская уполномоченная организация оказывает содействие заказчикам при подготовке отчетов об оценке воздействия на окружающую среду в целях обоснования выбора площадок для строительства АЭС БМ и АСММ. > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* ## Статья 5 ## Статья 5 В целях осуществления сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением, компетентный орган Российской Стороны обеспечивает выполнение генеральными подрядчиками в соответствии с договорами (контрактами) следующих обязательств: > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100022) от 27.05.2024)* 1) разработка технических проектов АЭС БМ и АСММ (без системы физической защиты), разработка отчетов по обоснованию безопасности, с учетом требований по безопасности, предусмотренных законодательствами Российской Федерации и Республики Узбекистан; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 2) разработка проектной документации АЭС БМ и АСММ и передача ее заказчикам для получения ими необходимых специальных разрешений (лицензий) на проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию АЭС БМ и АСММ; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 3) оказание поддержки заказчикам по вопросам получения необходимых специальных разрешений (лицензий) на проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию АЭС БМ и АСММ; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 4) передача заказчикам по их требованиям нормативных документов Российской Федерации, по которым осуществляются проектирование, строительство и эксплуатация атомных электростанций в Российской Федерации; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100026) от 27.05.2024)* 5) осуществление авторского надзора и контроля за выполнением требований проектов на всех стадиях строительства АЭС БМ и АСММ и ввода в эксплуатацию АЭС БМ и АСММ; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 6) поставка в Республику Узбекистан технологического оборудования, устройств, приборов и материалов в объемах, по номенклатуре и в сроки, которые необходимы для ввода в эксплуатацию энергоблоков АЭС БМ и АСММ в соответствии с согласованными объемом и спецификациями; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 7) выполнение в согласованном объеме строительно-монтажных работ по строящимся объектам АЭС БМ и АСММ; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 8) выполнение испытаний и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию АЭС БМ и АСММ; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 9) поставка запасных частей, необходимых согласно требованиям заводов-изготовителей на период проведения пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию и гарантийной эксплуатации АЭС БМ и АСММ; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 10) разработка и осуществление программ обеспечения качества на всех стадиях строительства АЭС БМ и АСММ; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* *11) управление качеством работ, в том числе посредством обеспечения качества и приемки оборудования и материалов;* 12) оказание консультационных услуг заказчикам при разработке программ и организационных мероприятий по обеспечению физической защиты; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100028) от 27.05.2024)* 13) обучение эксплуатационного персонала заказчиков для эксплуатации и технического обслуживания АЭС БМ и АСММ; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 14) командирование экспертов и специалистов в Республику Узбекистан в рамках контрактов подготовительного периода и генеральных контрактов для осуществления строительных, монтажных, пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию оборудования и систем АЭС БМ и АСММ, оказания технического содействия при пусконаладочных работах и вводе в эксплуатацию АЭС БМ и АСММ, а также в период гарантийной эксплуатации АЭС БМ и АСММ; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 15) проектирование, изготовление и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, необходимых при создании системы физической защиты основных и вспомогательных объектов АЭС БМ и АСММ в объеме, содержащемся в документе Международного агентства по атомной энергии "Рекомендации по физической ядерной безопасности, касающиеся физической защиты ядерных материалов и ядерных установок" (INFCIRC/225/Rev.5). > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* ## Статья 6 ## Статья 6 В целях осуществления сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением, компетентный орган Узбекской Стороны обеспечивает выполнение заказчиками в соответствии с договорами (контрактами) следующих обязательств: > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100031) от 27.05.2024)* 1) передача в объемах и в сроки, которые согласованы с генеральными подрядчиками, исходных данных, необходимых для проведения изысканий на площадках АЭС БМ и АСММ, разработки технических проектов и проектирования АЭС БМ и АСММ, за достоверность которых заказчики несут ответственность; > *(пп. 1 в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100032) от 27.05.2024)* 2) предоставление на безвозмездной основе генеральным подрядчикам площадок АЭС БМ и АСММ, свободных от прав третьих лиц, и обеспечение доступа на них персонала генеральных подрядчиков, российских привлекаемых организаций, узбекских привлекаемых организаций и организаций третьих стран на период строительства, ввода в эксплуатацию и гарантийной эксплуатации АЭС БМ и АСММ; > *(пп. 2 в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100034) от 27.05.2024)* 3) получение в соответствии с законодательством Республики Узбекистан разрешений (лицензий) на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию АЭС БМ и АСММ; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 4) содействие российским уполномоченным организациям, в том числе генеральным подрядчикам, а также российским привлекаемым организациям в получении в Республике Узбекистан необходимых разрешений (лицензий), требующихся для выполнения работ и оказания услуг по договорам (контрактам), в том числе на транзитное перемещение товаров через территории сопредельных с Республикой Узбекистан государств; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100036) от 27.05.2024)* 5) разработка в объемах и в сроки, которые согласованы с генеральными подрядчиками, своей части проектной документации, включая главу, касающуюся характеристики районов и площадок АЭС БМ и АСММ, отчетов по обоснованию безопасности, и согласование технических проектов, выполненных российскими привлекаемыми организациями; > *(пп. 5 в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100037) от 27.05.2024)* 6) разработка технической документации и изготовление узбекскими привлекаемыми организациями оборудования в соответствии с согласованным распределением обязательств в объемах, по номенклатуре и в сроки, которые согласованы с генеральными подрядчиками; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100039) от 27.05.2024)* 7) поставка части оборудования и материалов из Республики Узбекистан на основании технических спецификаций российских привлекаемых организаций в соответствии с согласованным распределением обязательств между генеральными подрядчиками и заказчиками и в сроки, которые согласованы с генеральными подрядчиками; > *(пп. 7 в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100040) от 27.05.2024)* 8) осуществление контроля и приемки оборудования, приборов, инструментов и материалов по согласованию с генеральными подрядчиками и в соответствии со сроками изготовления, графиками строительства АЭС БМ и АСММ и в согласованных с генеральным подрядчиком объемах; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 9) проектирование и сооружение по согласованию с генеральными подрядчиками объектов инфраструктуры АЭС БМ и АСММ, включая водоснабжение, электроснабжение, подъездные пути, а также подсобные сооружения на площадках строительства АЭС БМ и АСММ; > *(пп. 9 в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100043) от 27.05.2024)* 10) разработка и осуществление программ обеспечения качества работ, выполняемых узбекскими привлекаемыми организациями на всех стадиях строительства АЭС БМ и АСММ; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 11) предоставление командированным работникам генеральных подрядчиков и российских привлекаемых организаций жилых помещений типового потребительского качества и офисов, оказание услуг по медицинскому обслуживанию (в том числе членов их семей в случае командирования на срок более 1 года), а также предоставление генеральным подрядчикам и российским привлекаемым организациям доступа к услугам международной телефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; > *(пп. 11 в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100045) от 27.05.2024)* 12) получение разрешительных документов на импорт поставляемого оборудования и материалов, работ и услуг для строительства АЭС БМ и АСММ, а также представление товаров к таможенному оформлению в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке, за исключением случаев, когда таможенное оформление не производится; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 13) оказание содействия генеральным подрядчикам и российским привлекаемым организациям в открытии представительств (филиалов) на территории Республики Узбекистан и постановке на учет в налоговых органах Республики Узбекистан в соответствии с законодательством Республики Узбекистан; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100047) от 27.05.2024)* 14) предоставление квалифицированного персонала на период пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию АЭС БМ и АСММ, проводимых под надзором генеральных подрядчиков; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 15) предоставление квалифицированного персонала для эксплуатации АЭС БМ и АСММ; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 16) участие по согласованию с генеральными подрядчиками и под авторским надзором российских привлекаемых организаций в работах по строительству АЭС БМ и АСММ, включая пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию энергоблоков АЭС БМ и АСММ; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* *17) координация работ в отношении локализации производства, поставки оборудования, материалов и услуг, производимых на территории Республики Узбекистан, перечень, условия изготовления и поставки которых согласовываются компетентными органами Сторон;* 18) разработка и внедрение необходимых мер безопасности, касающихся физической защиты на площадках строительства АЭС БМ и АСММ, а также мер безопасности российских специалистов и специалистов из третьих стран на площадке строительства АЭС БМ и АСММ, согласованных с генеральными подрядчиками; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 19) ввод в эксплуатацию и эксплуатация систем физической защиты АЭС БМ и АСММ в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и рекомендациями, содержащимися в документе Международного агентства по атомной энергии "Рекомендации по физической ядерной безопасности, касающиеся физической защиты ядерных материалов и ядерных установок" (INFCIRC/225/Rev.5); > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 20) принятие мер по обеспечению безопасности персонала российских привлекаемых организаций, в том числе генеральных подрядчиков, на площадках строительства АЭС БМ и АСММ, а также по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории жилого комплекса при АЭС БМ и АСММ для персонала и членов их семей; > *(пп. 20 в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100052) от 27.05.2024)* 21) охрана оборудования, приборов и материалов, которые предназначены для строительства АЭС БМ и АСММ, на площадках строительства АЭС БМ и АСММ; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 22) постоянное и надлежащее исполнение всех платежных обязательств заказчика, в том числе финансирование всех работ и услуг по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию АЭС БМ и АСММ, поставки всех необходимых товаров в соответствии с условиями договоров (контрактов); > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 23) своевременное обеспечение генеральных подрядчиков необходимыми ресурсами на границе площадок строительства АЭС БМ и АСММ, в том числе электроэнергией (в согласованных объемах и надлежащих технических параметрах), технической и питьевой водой (в согласованных объемах и надлежащего качества), канализацией, подъездными путями, в том числе для транспортировки оборудования длительного цикла изготовления (в согласованные сроки); > *(пп. 23 в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100055) от 27.05.2024)* 24) эксплуатация АЭС БМ и АСММ на этапе ввода в эксплуатацию и в течение гарантийного периода; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 25) своевременная передача генеральным подрядчикам информации, необходимой для оказания ими консультационных услуг, касающихся обеспечения физической защиты основных и вспомогательных объектов АЭС БМ и АСММ. > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* ## Статья 7 ## Статья 7 > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100058) от 27.05.2024)* Детальное распределение обязательств генеральных подрядчиков и заказчиков, предусмотренных [статьями 5](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-965/statya-5#p100050) и [6](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-965/statya-6#p100067) настоящего Соглашения, определяется в договорах (контрактах), заключаемых между генеральными подрядчиками и заказчиками. ## Статья 8 ## Статья 8 1. Узбекская Сторона обеспечивает своевременное наличие инфраструктуры атомной энергетики, необходимой для сооружения, ввода в эксплуатацию и эксплуатации АЭС БМ и АСММ. > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 2. Российские уполномоченные организации и узбекские уполномоченные организации в рамках отдельных договоров (контрактов) оценивают и развивают инфраструктуру атомной энергетики Республики Узбекистан. ## Статья 9 ## Статья 9 *Компетентный орган Российской Стороны обеспечивает предоставление российскими уполномоченными организациями, а компетентный орган Узбекской Стороны обеспечивает оплату узбекскими уполномоченными организациями услуг по техническому обслуживанию поставленного генеральными подрядчиками оборудования, включая проведение консультаций, поставку запасных частей, предоставление технологий консервации и хранения оборудования, содействие в организации ремонтного обслуживания и ремонтных работ на послегарантийный период в течение всего периода эксплуатации АЭС БМ и АСММ на долгосрочной договорной (контрактной) основе по согласованным ценам, которые будут определены уполномоченными организациями в соответствующих договорах (контрактах).* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* ## Статья 10 ## Статья 10 *Компетентный орган Российской Стороны гарантирует и обеспечивает поставки российскими уполномоченными организациями, а компетентный орган Узбекской Стороны гарантирует и обеспечивает закупки узбекскими уполномоченными организациями в течение всего периода эксплуатации энергоблоков АЭС БМ и АСММ, построенных в соответствии с настоящим Соглашением, на условиях долгосрочных топливных контрактов по согласованным ценам (с учетом мировых цен):* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* *ядерного топлива в виде готовых комплектных тепловыделяющих сборок, в объемах, необходимых для начальной загрузки и всех последующих перегрузок топлива на весь период эксплуатации АЭС БМ и АСММ;* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* *поглощающих стержней системы защиты и управления, в объемах, необходимых для эксплуатации АЭС БМ и АСММ;* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)*
**услуг, связанных с технической поддержкой таких поставок.**
## Статья 11 ## Статья 11 *Стороны сотрудничают в области обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, а также вывода из эксплуатации АЭС БМ и АСММ, сооруженных в рамках настоящего Соглашения, на условиях, которые будут определены Сторонами в отдельных соглашениях.* > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* ## Статья 12 ## Статья 12 1. Узбекская Сторона обеспечивает: установление для российских уполномоченных организаций, российских привлекаемых организаций и организаций третьих стран, привлекаемых российскими уполномоченными организациями, всех цен, тарифов, сборов и платежей на недискриминационной основе и в размере не выше, чем размер платежей, которые могут налагаться на иную деятельность, другие организации или сотрудников, в отношении выбранных площадок строительства АЭС БМ и АСММ, доступа к инфраструктуре, подаче воды или иным коммунальным услугам и сетям, включая электрическую энергию, техническую воду, питьевую воду, коммуникации, дороги и транспортировку; > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* запрет на экспроприацию, национализацию, конфискацию, ликвидацию или реквизицию находящихся в собственности или используемых прямо или косвенно российскими уполномоченными организациями, российскими привлекаемыми организациями и организациями третьих стран, привлекаемыми российскими уполномоченными организациями, капитала, имущества и активов, за исключением случая, когда это связано с общественными нуждами или интересами, но только в соответствии с надлежащей правовой процедурой на недискриминационной основе, и при условии быстрой, адекватной и эффективной компенсации Узбекской Стороной понесенных фактических убытков и расходов. 2. Российские уполномоченные организации, российские привлекаемые организации и организации третьих стран, привлекаемые российскими уполномоченными организациями, имеют следующие права: по своему выбору открывать счета и держать денежные средства в валютах, в том числе иностранных, в банках в Республике Узбекистан и свободно распоряжаться средствами за пределами Республики Узбекистан; в случае необходимости конвертировать иностранные валюты в узбекские сумы в соответствии с правилами оформления документов, установленными Центральным банком Республики Узбекистан, и по недискриминационному применяемому курсу иностранной валюты; свободно возвращать иностранные валюты за границу без каких-либо ограничений в соответствии с правилами оформления документов, установленными Центральным банком Республики Узбекистан; распоряжаться любым собственным имуществом в Республике Узбекистан, в том числе пользоваться правом реэкспорта имущества, которое больше не требуется для использования в рамках настоящего Соглашения. ## Статья 13 ## Статья 13 В целях реализации настоящего Соглашения для создания в Республике Узбекистан системы регулирования безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях, необходимой для выполнения национальной программы по атомной энергетике Республики Узбекистан, органы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии государств Сторон осуществляют сотрудничество, в том числе с привлечением уполномоченных ими организаций, по вопросам регулирования ядерной и радиационной безопасности, надзора за физической защитой ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также за системами учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, включая обучение и подготовку специалистов Республики Узбекистан на условиях, которые будут определены в договорах (контрактах), заключаемых между этими уполномоченными организациями. ## Статья 14 ## Статья 14 1. Законодательство Республики Узбекистан относительно выполнения настоящего Соглашения применяется к российским уполномоченным организациям, узбекским уполномоченным организациям, российским привлекаемым организациям, узбекским привлекаемым организациям и организациям третьих стран, привлекаемым российскими привлекаемыми организациями и узбекскими привлекаемыми организациями, в соответствии с настоящим Соглашением с учетом положений настоящей статьи. При этом законы, нормы, любые изменения или толкования, вступившие в силу после даты вступления в силу настоящего Соглашения в Республике Узбекистан, применяются, если они не противоречат положениям настоящего Соглашения. 2. Если в Республике Узбекистан принимается новое законодательство (за исключением законодательства, устанавливающего цены, тарифы, взносы и платежи на предоставленные Республикой Узбекистан коммунальные услуги), которое вступает в силу после даты подписания настоящего Соглашения и которое негативно сказывается на реализации настоящего Соглашения, наносит ущерб, ограничивает, ущемляет, умаляет, негативно влияет на стоимость договоров (контрактов), любые права, компенсации или защиту, предоставленные в соответствии с настоящим Соглашением или вытекающие из него или договоров (контрактов), заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, прямо или косвенно дискриминирует или накладывает значительную финансовую нагрузку на российские уполномоченные организации, российские привлекаемые организации и организации третьих стран, привлекаемые российскими уполномоченными организациями, то такое законодательство не применяется к таким организациям до окончания сроков гарантийной эксплуатации АЭС БМ и АСММ. > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 3. Несмотря на положения пункта 2 настоящей статьи, российские уполномоченные организации, российские привлекаемые организации и организации третьих стран, привлекаемые российскими уполномоченными организациями, соблюдают любое новое законодательство, принятое узбекским органом государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии после даты подписания настоящего Соглашения. В связи с соблюдением такого законодательства узбекские уполномоченные организации обеспечивают быструю, адекватную и эффективную компенсацию российским уполномоченным организациям, российским привлекаемым организациям и организациям третьих стран, привлекаемым российскими уполномоченными организациями, на условиях, определенных в соответствующих договорах (контрактах) между российскими уполномоченными организациями и узбекскими уполномоченными организациями. Российские уполномоченные организации и узбекские уполномоченные организации проводят переговоры, построенные на принципах добросовестности, для нахождения справедливого соблюдения положения, предусмотренного настоящим пунктом, и урегулирования в договорах (контрактах). 4. Узбекская Сторона подтверждает, что деятельность, осуществляемая в рамках настоящего Соглашения, полностью соответствует национальному публичному порядку и интересам общества и никоим образом не противоречит им. ## Статья 15 ## Статья 15 1. Вопросы, связанные с налогообложением в связи с реализацией настоящего Соглашения, в части, не урегулированной настоящей статьей, регулируются законодательством каждого из государств Сторон. Российские уполномоченные организации, российские привлекаемые организации и организации третьих стран, привлекаемые российскими уполномоченными организациями, их деятельность, капитал, активы, денежные средства, доходы и прибыль, а также их персонал освобождены от обязательств по исчислению, удержанию и уплате любого рода налогов, сборов и пошлин, включая в том числе налог на прибыль юридических лиц, налог на доходы физических лиц, налог на имущество, налог на добавленную стоимость, государственные пошлины, акцизы, обязательные платежи в государственные целевые фонды, возлагаемые на них на территории Республики Узбекистан в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 2. Оборудование, материалы, запасные части, устройства, приборы, ядерное топливо в виде готовых комплектных тепловыделяющих сборок и поглощающих стержней системы защиты и управления в объемах, необходимых для ввода в эксплуатацию и эксплуатации АЭС БМ и АСММ, комплектующие изделия, документация, программы для электронных вычислительных машин (программное обеспечение), ввозимые российскими уполномоченными организациями, российскими привлекаемыми организациями и организациями третьих стран, привлекаемыми российскими уполномоченными организациями, в целях реализации настоящего Соглашения, а также иные товары по номенклатуре и в объемах, которые согласованы между российскими уполномоченными организациями и узбекскими уполномоченными организациями, в том числе необходимые для функционирования представительств российских уполномоченных организаций на территории Республики Узбекистан, освобождены от таможенных платежей, взимаемых на территории Республики Узбекистан. > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 3. В целях реализации настоящего Соглашения российским уполномоченным организациям, российским привлекаемым организациям и организациям третьих стран, привлекаемым российскими уполномоченными организациями, представляется режим не менее благоприятный, чем узбекским организациям. 4. Узбекская Сторона обеспечивает выполнение всех необходимых мероприятий для применения положений настоящего Соглашения налоговыми, таможенными и иными государственными органами Республики Узбекистан. ## Статья 16 ## Статья 16 В случае возникновения необходимости в передаче сведений, составляющих государственную тайну Российской Федерации и (или) государственные секреты Республики Узбекистан, в рамках настоящего Соглашения их передача осуществляется в соответствии с положениями [Соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-18/statya-1) между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимной защите секретной информации от 31 октября 2003 г. ## Статья 17 ## Статья 17 Гражданская ответственность за ядерный ущерб, который может возникнуть в связи с осуществлением сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, регулируется Сторонами в соответствии с Венской [конвенцией](https://bukva.ai/docs/venskaya-konventsiya-o-grazhdanskoy) о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 г. При этом указанная [Конвенция](https://bukva.ai/docs/venskaya-konventsiya-o-grazhdanskoy) применяется к сотрудничеству в рамках настоящего Соглашения, как если бы Республика Узбекистан являлась участницей этой [Конвенции](https://bukva.ai/docs/venskaya-konventsiya-o-grazhdanskoy). ## Статья 18 ## Статья 18 1. В случае любых противоречий между настоящим Соглашением и договорами (контрактами), заключенными между российскими уполномоченными организациями и узбекскими уполномоченными организациями в целях реализации настоящего Соглашения, положения настоящего Соглашения имеют преимущественную силу. 2. Договоры (контракты), заключаемые в соответствии с настоящим Соглашением, разрабатываются в соответствии с настоящим Соглашением и являются обязывающими для сторон таких договоров (контрактов). 3. Любые споры, разногласия или претензии, возникающие между российскими уполномоченными организациями и узбекскими уполномоченными организациями в связи с договорами (контрактами), заключаемыми в соответствии с настоящим Соглашением, их нарушением или прекращением действия, окончательно разрешаются авторитетным международным арбитражем, который по согласованию определяют российские уполномоченные организации и узбекские уполномоченные организации, являющиеся сторонами договоров (контрактов), заключаемых в соответствии с настоящим Соглашением. Решение арбитражного суда является окончательным и обязательным для сторон договоров (контрактов), заключаемых в соответствии с настоящим Соглашением, с даты его вынесения и получения ими. 4. Договоры (контракты), заключенные между российскими уполномоченными организациями и узбекскими уполномоченными организациями, а также отношения их сторон, возникающие в связи с такими договорами (контрактами), регулируются и толкуются в соответствии с правом страны, которое по согласованию определяют стороны таких договоров (контрактов). ## Статья 19 ## Статья 19 1. Любые разногласия между Сторонами, связанные с применением и (или) толкованием настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между компетентными органами Сторон, если Стороны не договорятся об ином. 2. По вопросам, не предусмотренным настоящим Соглашением, включая вопросы защиты информации, в отношении которой передающая Сторона обусловила необходимость соблюдения конфиденциальности, обеспечения охраны результатов интеллектуальной деятельности, защиты совместно полученной интеллектуальной собственности и предшествующей интеллектуальной собственности, использование которых необходимо для реализации настоящего Соглашения, и экспортного контроля применяются соответствующие положения [Соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-2821/statya-1) между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 29 декабря 2017 г. ## Статья 20 ## Статья 20 По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься оформляемые отдельными [протоколами](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1) изменения и дополнения, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. ## Статья 21 ## Статья 21 1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения но дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 2. Настоящее Соглашение является бессрочным. 3. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения путем направления другой Стороне по дипломатическим каналам письменного уведомления о таком намерении. Действие настоящего Соглашения прекращается через один год после получения одной из Сторон такого уведомления. 4. После получения одной из Сторон уведомления другой Стороны о прекращении действия настоящего Соглашения Стороны незамедлительно проводят консультации о возможности выполнения всех обязательств для строительства и ввода в эксплуатацию АЭС БМ и АСММ, а также для оказания содействия в период их гарантийного срока эксплуатации. > *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-131/statya-1#p100010) от 27.05.2024)* 5. В случае прекращения действия настоящего Соглашения обязательства, предусмотренные [статьями 8](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-965/statya-8#p100096) - [13](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-965/statya-13#p100117) и [15](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-965/statya-15#p100125) - [19](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-965/statya-19#p100140) настоящего Соглашения, остаются в силе. Совершено в городе Москве 7 сентября 2018 года в двух экземплярах, каждый на русском и узбекском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.
(Подписи)
---