Статья 3Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии

Уполномоченные организации Сторон указывают условия и параметры разработки базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в контракте между заказчиком и подрядчиком.

Контракт между заказчиком и подрядчиком на разработку базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 определяет конкретное содержание работ и услуг, цены, условия платежей, сроки выполнения обязательств, детальное распределение обязательств между подрядчиком и заказчиком, а также их ответственность (далее — контракт на базовое проектирование).

Стороны обеспечивают включение уполномоченными организациями Сторон в контракт на базовое проектирование в качестве применимого материального права право Монголии и Сингапурского международного арбитражного центра (Singapore International Arbitration Centre), расположенного в Республике Сингапур, в качестве места рассмотрения споров в соответствии с арбитражным регламентом SIAC 2016.

Контракт на базовое проектирование заключается уполномоченной организацией от Монгольской Стороны с уполномоченной организацией от Российской Стороны без проведения закупок, предусмотренных законодательством Монголии.