---
title: "\"Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан\""
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-3106/statya-3"
---

# Статья 3

## <a id="p100019"></a>Статья 3


<a id="p100020"></a>Уполномоченные организации Сторон осуществляют реализацию проектов в рамках следующих этапов:
<a id="p100021"></a>этап N 1 - разработка проектной документации с проведением требуемых экспертиз по каждому из проектов с учетом возможного последующего перевода теплоэлектроцентралей с твердого топлива на природный газ (далее - этап N 1);
<a id="p100022"></a>этап N 2 - разработка рабочей документации, осуществление поставок оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оказание услуг в отношении генерирующего оборудования с обеспечением экологических показателей котельных установок в соответствии с требованиями норм, действующих на территории Российской Федерации на дату подписания настоящего Соглашения (далее - этап N 2);
<a id="p100023"></a>этап N 3 - разработка рабочей документации, осуществление поставок оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оказание услуг в отношении системы газоочистки с обеспечением экологических показателей теплоэлектроцентралей в соответствии с требованиями норм, действующих на территории Республики Казахстан, которые Казахстанская Сторона определяет и предоставляет применительно к проектам в сроки, указанные в [абзаце восьмом статьи 5](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-3106/statya-5#p100051) настоящего Соглашения (далее - этап N 3).
<a id="p100024"></a>Уполномоченные организации Сторон указывают условия и параметры реализации проектов и выполнения поставок, работ, услуг в заключаемых между ними отдельных контрактах, в которых определяются объемы проектирования, поставок оборудования и материалов, работ и услуг, цены, условия платежей, сроки выполнения обязательств, детальное распределение обязательств между подрядчиком и заказчиком по каждому из контрактов, а также их ответственность.
<a id="p100025"></a>Уполномоченные организации Сторон определяют по своему усмотрению указанные условия и параметры реализации проектов в рамках одного контракта по каждому из проектов с отражением отдельных этапов выполнения поставок, работ, услуг, указанных выше, или посредством подписания отдельных контрактов на разработку проектной документации в рамках [этапа N 1](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-3106/statya-3#p100021) (контракты на проектирование) и отдельных контрактов на разработку рабочей документации, осуществление поставок, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оказание услуг в рамках [этапа N 2](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-3106/statya-3#p100022) и [этапа N 3](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-3106/statya-3#p100023) (контракты на строительство).
<a id="p100026"></a>Стороны подтверждают:
<a id="p100027"></a>реализацию проектов в соответствии с нормами, правилами и стандартами Российской Федерации, относящимися к изготовлению оборудования и материалов, поставляемых из Российской Федерации, действующими на дату подписания настоящего Соглашения;
<a id="p100028"></a>реализацию проектов в соответствии с нормами, правилами и стандартами третьих стран в отношении оборудования и материалов, поставляемых из таких третьих стран, действующими на дату подписания настоящего Соглашения;
<a id="p100029"></a>реализацию проектов в соответствии с нормами, правилами и стандартами Республики Казахстан, относящимися к проектированию и строительно-монтажным работам, действующими на дату подписания настоящего Соглашения;
<a id="p100030"></a>включение с учетом финансирования, предоставляемого в рамках механизма российской государственной поддержки экспорта (льготных (субсидированных) процентных ставок по кредитам), уполномоченными организациями Сторон в контракты и российскими финансирующими организациями в соглашения о финансировании права Российской Федерации в качестве применимого права по контрактам и соглашениям о финансировании Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (г. Москва) или иного арбитражного учреждения на территории Российской Федерации, согласованного сторонами контрактов, сторонами соглашений о финансировании, - в качестве места рассмотрения споров (арбитража).