---
title: "Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2024 N 789-р"
number: "789-р"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 2024-04-03
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-789-r-2024"
---

## Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2024 N 789-р

"О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан"


<a id="p100001"></a>**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

## Статья 1

## <a id="p100002"></a>РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 апреля 2024 г. N 789-р

<a id="p100003"></a>**О ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**
**О ПРОЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА УГОЛЬНЫХ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ**
**В ГОРОДАХ КОКШЕТАУ, СЕМЕЙ И УСТЬ-КАМЕНОГОРСК**
**НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

<a id="p100004"></a>В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минэнерго России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Казахстанской Стороной [проект](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-789-r-2024/statya-1#p100008) Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан (прилагается).
<a id="p100005"></a>Поручить Минэнерго России с участием МИДа России провести переговоры с Казахстанской Стороной и по достижении договоренности подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый [проект](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-789-r-2024/statya-1#p100008) изменения, не имеющие принципиального характера.

<a id="p100006"></a>Председатель Правительства
Российской Федерации
**М.МИШУСТИН**





<a id="p100007"></a>Проект

<a id="p100008"></a>**СОГЛАШЕНИЕ**
**МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ**
**РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О ПРОЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА УГОЛЬНЫХ**
**ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ В ГОРОДАХ КОКШЕТАУ, СЕМЕЙ**
**И УСТЬ-КАМЕНОГОРСК НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

<a id="p100009"></a>Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, именуемые в дальнейшем Сторонами,
<a id="p100010"></a>основываясь на принципах равенства, взаимной выгоды и долгосрочного стратегического сотрудничества,
<a id="p100011"></a>подтверждая желание укреплять дружественные связи между двумя государствами,
<a id="p100012"></a>в целях содействия социально-экономическому развитию государств Сторон и дальнейшему углублению российско-казахстанских отношений в энергетической сфере
<a id="p100013"></a>согласились о нижеследующем:



### <a id="p100014"></a>Статья 1


<a id="p100015"></a>Настоящее Соглашение определяет условия сотрудничества Сторон по реализации проектов строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан (далее - проекты), включая выполнение работ по проектированию, изготовлению и поставке оборудования, строительству и вводу в эксплуатацию новых теплоэлектроцентралей со всеми требуемыми проектами системами, зданиями и сооружениями в требуемом и согласованном для каждого из проектов объеме, а также механизмов по организации льготного (субсидированного) финансирования или рассмотрению запроса на предоставление Казахстанской Стороне российского государственного экспортного кредита.

## Статья 2

### <a id="p100016"></a>Статья 2


<a id="p100017"></a>Координацию деятельности по выполнению настоящего Соглашения и контроль за его выполнением осуществляют следующие компетентные органы Сторон:
<a id="p100018"></a>от Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации;
<a id="p100019"></a>от Казахстанской Стороны - Министерство энергетики Республики Казахстан.
<a id="p100020"></a>В случае замены компетентных органов Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг друга по дипломатическим каналам.
<a id="p100021"></a>Уполномоченными организациями Сторон, ответственными за реализацию проектов, являются:
<a id="p100022"></a>от Российской Стороны - общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР РАО - Экспорт", входящее в группу компаний "Интер РАО", которое осуществляет функции генерального подрядчика (далее - подрядчик) и вправе привлекать соответствующие организации в качестве своих субподрядчиков (далее - субподрядчики) для осуществления сотрудничества в рамках настоящего Соглашения;
<a id="p100023"></a>от Казахстанской Стороны - акционерное общество "Самрук-Энерго", которое осуществляет функции заказчика (далее - заказчик).
<a id="p100024"></a>Для целей реализации проектов общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР РАО - Экспорт" вправе создать специализированную проектную компанию, входящую в группу компаний "Интер РАО", для выполнения функций подрядчика по отдельным контрактам на проектирование и строительство угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан (далее - контракты), а акционерное общество "Самрук-Энерго" вправе создать специализированную проектную компанию, являющуюся аффилированной компанией по отношению к акционерному обществу "Самрук-Энерго", для выполнения функций заказчика по контрактам, в связи с чем будут внесены соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

## Статья 3

### <a id="p100025"></a>Статья 3


<a id="p100026"></a>Уполномоченные организации Сторон осуществляют реализацию проектов в рамках следующих этапов:
<a id="p100027"></a>этап N 1 - разработка проектной документации с проведением требуемых экспертиз по каждому из проектов с учетом возможного последующего перевода теплоэлектроцентралей с твердого топлива на природный газ (далее - этап N 1);
<a id="p100028"></a>этап N 2 - разработка рабочей документации, осуществление поставок оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оказание услуг в отношении генерирующего оборудования с обеспечением экологических показателей котельных установок в соответствии с требованиями норм, действующих на территории Российской Федерации на дату подписания настоящего Соглашения (далее - этап N 2);
<a id="p100029"></a>этап N 3 - разработка рабочей документации, осуществление поставок оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оказание услуг в отношении системы газоочистки с обеспечением экологических показателей теплоэлектроцентралей в соответствии с требованиями норм, действующих на территории Республики Казахстан, которые Казахстанская Сторона определяет и предоставляет применительно к проектам в сроки, указанные в [абзаце восьмом статьи 5](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-789-r-2024/statya-5#p100057) настоящего Соглашения (далее - этап N 3).
<a id="p100030"></a>Уполномоченные организации Сторон указывают условия и параметры реализации проектов и выполнения поставок, работ, услуг в заключаемых между ними отдельных контрактах, в которых определяются объемы проектирования, поставок оборудования и материалов, работ и услуг, цены, условия платежей, сроки выполнения обязательств, детальное распределение обязательств между подрядчиком и заказчиком по каждому из контрактов, а также их ответственность.
<a id="p100031"></a>Уполномоченные организации Сторон определяют по своему усмотрению указанные условия и параметры реализации проектов в рамках одного контракта по каждому из проектов с отражением отдельных этапов выполнения поставок, работ, услуг, указанных выше, или посредством подписания отдельных контрактов на разработку проектной документации в рамках этапа N 1 (контракты на проектирование) и отдельных контрактов на разработку рабочей документации, осуществление поставок, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оказание услуг в рамках этапа N 2 и этапа N 3 (контракты на строительство).
<a id="p100032"></a>Стороны подтверждают:
<a id="p100033"></a>реализацию проектов в соответствии с нормами, правилами и стандартами Российской Федерации, относящимися к изготовлению оборудования и материалов, поставляемых из Российской Федерации, действующими на дату подписания настоящего Соглашения;
<a id="p100034"></a>реализацию проектов в соответствии с нормами, правилами и стандартами третьих стран в отношении оборудования и материалов, поставляемых из таких третьих стран, действующими на дату подписания настоящего Соглашения;
<a id="p100035"></a>реализацию проектов в соответствии с нормами, правилами и стандартами Республики Казахстан, относящимися к проектированию и строительно-монтажным работам, действующими на дату подписания настоящего Соглашения;
<a id="p100036"></a>включение с учетом финансирования, предоставляемого в рамках механизма российской государственной поддержки экспорта (льготных (субсидированных) процентных ставок по кредитам), уполномоченными организациями Сторон в контракты и российскими финансирующими организациями в соглашения о финансировании права Российской Федерации в качестве применимого права по контрактам и соглашениям о финансировании Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (г. Москва) или иного арбитражного учреждения на территории Российской Федерации, согласованного сторонами контрактов, сторонами соглашений о финансировании, - в качестве места рассмотрения споров (арбитража).

## Статья 4

### <a id="p100037"></a>Статья 4


<a id="p100038"></a>В целях финансирования поставок, работ и услуг, предусмотренных контрактами, Стороны обеспечивают заключение отдельного (отдельных) соглашения (соглашений) между уполномоченной организацией Казахстанской Стороны или специализированной проектной компанией, являющейся аффилированной компанией по отношению к акционерному обществу "Самрук-Энерго", которая может выступить в качестве заемщика, и российскими финансирующими организациями на согласованных условиях (далее - соглашение (соглашения) о финансировании).
<a id="p100039"></a>Условия и параметры финансирования поставок, работ и услуг, предусмотренных контрактами, определяются уполномоченной организацией Казахстанской Стороны и российскими финансирующими организациями в рамках заключаемых соглашений о финансировании.
<a id="p100040"></a>Заключение соглашений о финансировании будет осуществлено по итогам выполнения этапа N 1 и согласования бюджетов и графиков реализации проектов, как установлено в [абзаце девятом статьи 7](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-789-r-2024/statya-7#p100086) настоящего Соглашения. Финансирование этапа N 1 по проектам осуществляется за счет собственных средств уполномоченной организации от Казахстанской Стороны.
<a id="p100041"></a>При определении сроков и объемов финансирования этапа N 2 и этапа N 3 будет учтена необходимость обеспечения предусмотренной доли российских товаров, работ, услуг в общем объеме финансирования с соблюдением требований действующих механизмов государственной поддержки экспорта в соответствии с законодательством Российской Федерации с приоритетом финансирования этапа N 2 по соглашениям о финансировании с предоставлением льготных (субсидированных) процентных ставок по кредитам.
<a id="p100042"></a>Российская Сторона с соблюдением требований действующих механизмов государственной поддержки экспорта в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрит возможность предоставления льготных (субсидированных) процентных ставок по кредитам, предоставляемым российскими финансирующими организациями, в целях финансирования поставок высокотехнологичной продукции российского производства, работ и услуг по контрактам.
<a id="p100043"></a>Платежные обязательства уполномоченной организации от Казахстанской Стороны или специализированной проектной компании, являющейся аффилированной компанией по отношению к акционерному обществу "Самрук-Энерго", которая может выступить в качестве заемщика, по соглашению (соглашениям) о финансировании обеспечиваются предоставлением в том числе следующих обеспечений, приемлемых для российских финансирующих организаций:
<a id="p100044"></a>гарантия акционерного общества "Самрук-Казына";
<a id="p100045"></a>залог прав заказчика по контрактам;
<a id="p100046"></a>залог прав заказчика по инвестиционным соглашениям о покупке услуг по поддержанию готовности электрической мощности между Министерством энергетики Республики Казахстан и заказчиком;
<a id="p100047"></a>залог прав заказчика по договорам о покупке услуг по поддержанию готовности электрической мощности между товариществом с ограниченной ответственностью "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" и заказчиком.
<a id="p100048"></a>Казахстанская Сторона способствует предоставлению указанных выше обеспечений.

## Статья 5

### <a id="p100049"></a>Статья 5


<a id="p100050"></a>В целях реализации проектов Казахстанская Сторона:
<a id="p100051"></a>способствует выдаче всех разрешительных и (или) уведомительных документов, согласований, лицензий и других документов, необходимых для реализации проектов;
<a id="p100052"></a>способствует выдаче всех разрешительных и (или) уведомительных документов, согласований, лицензий и других документов, необходимых для заключения и исполнения соглашений о финансировании и сделок или договоров, обеспечивающих исполнение обязательств по ним;
<a id="p100053"></a>обеспечивает создание всех необходимых условий для беспрепятственных и без взимания сборов и взносов въезда, выезда, нахождения и работы на территории Республики Казахстан персонала из числа граждан государств - членов Евразийского экономического союза, работающего в уполномоченной организации Российской Стороны, ее представительстве (филиале) и (или) дочернем обществе на территории Республики Казахстан, а также у субподрядчиков и их подрядчиков в рамках осуществления деятельности, связанной с реализацией проектов, на весь период их реализации;
<a id="p100054"></a>подтверждает использование русского языка при подготовке всех документов по проектам (контракты, соглашения о финансировании и иные соглашения по проектам, проектная, техническая и иная документация);
<a id="p100055"></a>обеспечивает сбор и предоставление уполномоченной организации Российской Стороны имеющейся технической документации, включая технико-экономическое обоснование, исходных данных по площадке строительства, существующему оборудованию (при наличии), инженерным сетям, геодезическим (реперным) точкам и другой информации, необходимой для реализации проектов;
<a id="p100056"></a>обеспечивает подготовку и направление Российской Стороне запроса на предоставление Казахстанской Стороне российского государственного экспортного кредита для финансирования поставок, работ и услуг по проектам в случае незаключения соглашения о финансировании между заказчиком или специализированной проектной компанией, являющейся аффилированной компанией по отношению к акционерному обществу "Самрук-Энерго", которая может выступить в качестве заемщика, и российскими финансирующими организациями на условиях, указанных в [статье 4](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-789-r-2024/statya-4#p100037) настоящего Соглашения, и обеспечивает во взаимодействии с Российской Стороной заключение отдельного международного договора межправительственного характера о предоставлении Казахстанской Стороне российского государственного экспортного кредита для финансирования поставок, работ и услуг по проектам;
<a id="p100057"></a>обеспечивает предоставление Российской Стороне и уполномоченной организации от Российской Стороны утвержденных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке норм в отношении экологических показателей электроцентралей (в отношении содержания SO2, NOX и твердых частиц в уходящих газах) в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты подписания настоящего Соглашения;
<a id="p100058"></a>обеспечивает заключение:
<a id="p100059"></a>инвестиционных соглашений о покупке услуг по поддержанию готовности электрической мощности между Министерством энергетики Республики Казахстан и заказчиком, в которых будут определены предварительные индивидуальные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объем и срок покупки. Инвестиционные соглашения обеспечивают возвратность понесенных затрат при реализации проектов, включая возвратность средств основного долга и ставки вознаграждения по соглашению о финансировании. По итогам разработки проектной документации и прохождения вневедомственной государственной экспертизы индивидуальные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности подлежат корректировке;
<a id="p100060"></a>договоров о покупке услуг по поддержанию готовности электрической мощности между товариществом с ограниченной ответственностью "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" и заказчиком, заключенных на основании инвестиционных соглашений о покупке услуг по поддержанию готовности электрической мощности между Министерством энергетики Республики Казахстан и заказчиком.
<a id="p100061"></a>Обязательства по указанным выше договорам с товариществом с ограниченной ответственностью "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" перед уполномоченной организацией от Казахстанской Стороны обеспечиваются использованием механизма государственной финансовой поддержки со стороны Правительства Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об электроэнергетике".

## Статья 6

### <a id="p100062"></a>Статья 6


<a id="p100063"></a>В целях реализации проектов уполномоченная организация Российской Стороны обеспечивает выполнение следующих мероприятий:
1) <a id="p100064"></a>до подписания контрактов:
<a id="p100065"></a>разработка основных технических решений по ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей", ТЭЦ-2 "Усть-Каменогорск" (далее - объекты генерации), в том числе предусматривающих технические решения для возможного последующего перевода теплоэлектроцентралей с твердого топлива на природный газ, для выбора и утверждения Казахстанской Стороной параметров проектов;
<a id="p100066"></a>подготовка технических заданий и технико-коммерческих предложений на выполнение проектно-изыскательских работ по проектам на основании согласованных заказчиком основных технических решений;
2) <a id="p100067"></a>после подписания контрактов и в соответствии с их условиями:
<a id="p100068"></a>разработка проектной документации по проектам для целей определения объемов поставок, работ и услуг, а также графиков реализации проектов; разработка проектной документации по проектам осуществляется в соответствии с условиями контрактов за счет собственных средств заказчика; подрядчик в качестве своего субподрядчика (субподрядчиков) для разработки проектной документации привлекает проектную (проектные) организацию (организации), обладающую (обладающие) требуемыми лицензиями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
<a id="p100069"></a>уточнение бюджета и графиков реализации проектов в согласованных объемах поставок, работ, услуг по контрактам по итогам разработки и прохождения экспертиз проектной документации;
<a id="p100070"></a>проведение закупок основного и вспомогательного оборудования, в том числе с учетом требований механизма государственной поддержки экспорта в соответствии с законодательством Российской Федерации; выбор субподрядчиков, привлекаемых подрядчиком к осуществлению поставок, выполнению работ и оказанию услуг в согласованных контрактами объемах;
<a id="p100071"></a>разработка рабочей документации по проектам и авторский надзор проектировщика за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с нормами, правилами и стандартами Республики Казахстан, действующими на дату подписания настоящего Соглашения;
<a id="p100072"></a>поставка из Российской Федерации и третьих стран оборудования и материалов в объеме и по номенклатуре в соответствии с условиями контрактов; в объем поставки включаются запасные части в соответствии со стандартами организаций-изготовителей на период монтажных и пусконаладочных работ и на период гарантийной эксплуатации оборудования в соответствии с согласованными в контрактах условиями;
<a id="p100073"></a>выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и испытаний; выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных контрактами;
<a id="p100074"></a>командирование персонала подрядчика, субподрядчиков и их подрядчиков в Республику Казахстан в рамках контрактов для осуществления авторского надзора и строительного контроля, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию, а также командирование российских экспертов по необходимости в период гарантийной эксплуатации оборудования;
<a id="p100075"></a>планирование, контроль и ведение отчетности по выполнению графиков реализации проектов;
<a id="p100076"></a>подготовка эксплуатационного персонала заказчика для безопасной эксплуатации оборудования на каждом из объектов генерации.

## Статья 7

### <a id="p100077"></a>Статья 7


<a id="p100078"></a>В целях осуществления сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением, Казахстанская Сторона обеспечивает выполнение заказчиком следующих мероприятий:
1) <a id="p100079"></a>до подписания контрактов:
<a id="p100080"></a>выбор и предоставление информации подрядчику в отношении площадок строительства объектов генерации, получение технических условий на присоединение, включая информацию о точках подключения к сетям (водоснабжение, электросети, теплосети, снабжение топливом);
<a id="p100081"></a>предоставление исходных данных, необходимых для разработки основных технических решений, в согласованных с подрядчиком объемах и в согласованные с подрядчиком сроки;
<a id="p100082"></a>согласование технических заданий и технико-коммерческих предложений на выполнение проектно-изыскательских работ по проектам;
2) <a id="p100083"></a>после подписания контрактов и в соответствии с их условиями:
<a id="p100084"></a>своевременное получение в соответствии с законодательством Республики Казахстан заключений экспертиз, разрешений, уведомлений и других документов к исходно-разрешительной документации, требующихся для реализации проектов и последующей эксплуатации объектов генерации, в том числе связанных с проектированием, поставками оборудования и материалов, оказанием услуг, и для ввода объекта в эксплуатацию, включая привлечение необходимых специализированных организаций;
<a id="p100085"></a>получение от компетентных органов Республики Казахстан экологических лицензий и разрешений в соответствии с законодательством Республики Казахстан с учетом [статьи 3](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-789-r-2024/statya-3#p100025) настоящего Соглашения;
<a id="p100086"></a>согласование бюджетов и графиков реализации проектов, определенных подрядчиком на основании проектной документации, прошедшей экспертизы, в согласованных объемах поставок, работ, услуг по контрактам;
<a id="p100087"></a>передачу подрядчику во временное пользование земельных участков (площадок) для строительства теплоэлектроцентралей по контрактам;
<a id="p100088"></a>предоставление в случае наличия в непосредственной близости с площадкой строительства и доступности складских территорий, бытовых и офисных помещений для размещения персонала подрядчика и его субподрядчиков и их подрядчиков;
<a id="p100089"></a>содействие подрядчику в открытии его представительств (филиалов) и (или) дочерних обществ в Республике Казахстан в целях реализации проектов;
<a id="p100090"></a>обеспечение топливом, водой, паром, электроэнергией на период проведения пусконаладочных работ, комплексных опробований и ввода объектов генерации в эксплуатацию;
<a id="p100091"></a>проведение комплексных опробований под руководством подрядчика и приемка объектов генерации в эксплуатацию;
<a id="p100092"></a>участие по согласованию с подрядчиком в приемке оборудования на заводах-изготовителях;
<a id="p100093"></a>предоставление квалифицированного персонала для участия в пусконаладочных работах, испытаниях, комплексном опробовании и приемке объектов генерации в эксплуатацию;
<a id="p100094"></a>обеспечение регулярного, надлежащего и своевременного финансирования всех выполняемых в соответствии с настоящим Соглашением и условиями контрактов поставок, работ, услуг по проектам посредством заключения в указанных целях отдельного (отдельных) соглашения (соглашений) о финансировании с российскими финансирующими организациями либо в рамках отдельного международного договора межправительственного характера о предоставлении Казахстанской Стороне российского государственного экспортного кредита для финансирования поставок, работ и услуг по проектам. После ввода в эксплуатацию новых теплоэлектроцентралей по проектам заказчик осуществит эксплуатацию указанных теплоэлектроцентралей и их техническое обслуживание в соответствии с инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию (если иная эксплуатирующая организация не будет определена Казахстанской Стороной).

## Статья 8

### <a id="p100095"></a>Статья 8


<a id="p100096"></a>В случае если изменения законодательства Республики Казахстан, в том числе норм публично-правового характера, действующих на дату подписания настоящего Соглашения, приводят к ухудшению положения уполномоченной организации Российской Стороны, ее представительства (филиала) и (или) дочернего общества на территории Республики Казахстан, субподрядчиков и их подрядчиков, принимающих участие в реализации проектов, а также нанятого такими организациями персонала, не являющегося гражданами Республики Казахстан, и российских финансирующих организаций, участвующих в соглашении о финансировании, такие изменения не применяются в отношении связанной с реализацией проектов деятельности уполномоченной организации Российской Стороны, ее представительства (филиала) и (или) дочернего общества на территории Республики Казахстан, субподрядчиков и их подрядчиков, а также нанятого такими организациями персонала, не являющегося гражданами Республики Казахстан, и российских финансирующих организаций, участвующих в соглашении о финансировании.
<a id="p100097"></a>Под ухудшением положения в целях настоящей статьи в том числе понимается ужесточение требований строительных норм и правил, экологических норм и правил, принятых в порядке, предусмотренном [абзацем восьмым статьи 5](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-789-r-2024/statya-5#p100057) настоящего Соглашения, в рамках реализации проектов.

## Статья 9

### <a id="p100098"></a>Статья 9


<a id="p100099"></a>Споры между Сторонами относительно применения и (или) толкования настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций и переговоров между компетентными органами Сторон.
<a id="p100100"></a>Если такие споры и разногласия не могут быть урегулированы консультациями между компетентными органами Сторон, они разрешаются посредством дружественных переговоров между Сторонами.

## Статья 10

### <a id="p100101"></a>Статья 10


<a id="p100102"></a>Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется по письменному согласию Сторон и оформляется отдельными протоколами.
<a id="p100103"></a>Вопросы налогообложения, таможенного оформления и лицензирования, возникающие в рамках реализации проектов, и установление преференциальных условий по ним, а также льгот и преференций, предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством Республики Казахстан, подлежат обсуждению Сторонами до начала этапа N 1 по проектам. При достижении договоренностей по указанным вопросам Стороны подпишут отдельные протоколы по внесению изменений в настоящее Соглашение. В случае отсутствия договоренностей Сторон по обозначенным в настоящем абзаце вопросам Российская Сторона вправе в одностороннем порядке прекратить действие настоящего Соглашения путем направления Казахстанской Стороне письменного уведомления по дипломатическим каналам. В таком случае действие настоящего Соглашения прекращается с даты уведомления.

## Статья 11

### <a id="p100104"></a>Статья 11


<a id="p100105"></a>Настоящее Соглашение временно применяется по истечении 10 дней с даты его подписания и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
<a id="p100106"></a>В случае незаключения соглашения (соглашений) о финансировании либо после завершения уполномоченной организацией Российской Стороны исполнения проектов и полного исполнения обязательств уполномоченной организацией от Казахстанской Стороны или специализированной проектной компанией, являющейся аффилированной компанией по отношению к акционерному обществу "Самрук-Энерго", которая может выступить в качестве заемщика, по соглашениям о финансировании, Стороны определяют дату прекращения действия настоящего Соглашения путем обмена нотами по дипломатическим каналам.

<a id="p100107"></a>Совершено в г. ________________ "__" ____________ 202_ г. в двух экземплярах, каждый на русском и казахском языках, при этом оба текста имеют одинаковую силу.

<a id="p100108"></a>За Правительство
Российской Федерации

<a id="p100109"></a>За Правительство
Республики Казахстан



<a id="p100110"></a>

---
