---
title: "Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2024 N 2397-р"
number: "2397-р"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 2024-09-02
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-2397-r-2024"
---
## Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2024 N 2397-р
"О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии"
**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
## Статья 1
## РАСПОРЯЖЕНИЕ
**от 2 сентября 2024 г. N 2397-р**
**О ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОНГОЛИИ О РАЗРАБОТКЕ**
**БАЗОВОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ТЭЦ-3**
**В ГОРОДЕ УЛАН-БАТОРЕ НА ТЕРРИТОРИИ МОНГОЛИИ**
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
**СОГЛАШЕНИЕ**
**МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ**
**МОНГОЛИИ О РАЗРАБОТКЕ БАЗОВОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ**
**ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ТЭЦ-3 В ГОРОДЕ УЛАН-БАТОРЕ**
**НА ТЕРРИТОРИИ МОНГОЛИИ**
Правительство Российской Федерации и Правительство Монголии, именуемые в дальнейшем Сторонами, основываясь на принципах равенства, взаимной выгоды и долгосрочного стратегического сотрудничества, подтверждая желание укреплять дружественные связи между двумя государствами, в целях содействия социально-экономическому развитию государств Сторон и дальнейшему углублению российско-монгольских отношений в энергетической сфере, согласились о нижеследующем:
### Статья 1
Настоящее Соглашение определяет условия сотрудничества Сторон по разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в г. Улан-Баторе на территории Монголии (далее соответственно - базовый проект, реконструкция ТЭЦ-3), включая проведение инженерных изысканий, обследований и выполнение работ по проектированию в согласованном объеме в пределах периметра тепловой электростанции ТЭЦ-3.
В рамках настоящего Соглашения под реконструкцией ТЭЦ-3 следует понимать расширение части высокого давления ТЭЦ-3 в г. Улан-Баторе на территории Монголии блоком мощностью 50 МВт (1 x 50 МВт) и строительство блоков 250 МВт (2 x 125) на месте очереди среднего давления мощностью 48 МВт (4 x 12 МВт).
## Статья 2
### Статья 2
В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны назначают следующие компетентные органы:
от Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации;
от Монгольской Стороны - Министерство энергетики Монголии.
В случае замены компетентных органов Стороны в письменном виде заблаговременно уведомляют об этом друг друга по дипломатическим каналам.
Уполномоченными организациями Сторон по разработке базового проекта являются:
от Российской Стороны - общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР РАО - Экспорт", входящее в Группу компаний "Интер РАО", которое осуществляет функции подрядчика (далее - подрядчик) и вправе привлекать иные организации в качестве своих субподрядчиков (далее - субподрядчики) для осуществления сотрудничества в рамках настоящего Соглашения;
от Монгольской Стороны - государственное акционерное общество "ТЭЦ-3", которое осуществляет функции заказчика (далее - заказчик), подконтрольное Министерству энергетики Монголии.
Компетентные органы Сторон осуществляют координацию сотрудничества между уполномоченными организациями Сторон в рамках настоящего Соглашения и контроль за выполнением мер, направленных на эффективное исполнение настоящего Соглашения.
## Статья 3
### Статья 3
Уполномоченные организации Сторон указывают условия и параметры разработки базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в контракте между заказчиком и подрядчиком (далее - контракт на базовое проектирование).
Контракт на базовое проектирование определяет конкретное содержание работ и услуг, цену, условия платежей, сроки выполнения обязательств, детальное распределение обязательств между подрядчиком и заказчиком, а также их ответственность.
Стороны обеспечивают включение уполномоченными организациями Сторон в контракт на базовое проектирование в качестве применимого материального права право Монголии и Сингапурского международного арбитражного центра (Singapore International Arbitration Centre), расположенного в Республике Сингапур, в качестве места рассмотрения споров в соответствии с арбитражным регламентом SIAC 2016.
Контракт на базовое проектирование заключается уполномоченной организацией Монгольской Стороны с уполномоченной организацией Российской Стороны без проведения закупок, предусмотренных законодательством Монголии.
## Статья 4
### Статья 4
Контракт на базовое проектирование финансируется за счет собственных средств уполномоченной организации Монгольской Стороны или за счет инвестиций из бюджета государства Монголии. Финансирование контракта на базовое проектирование должно быть зачтено в финансирование контракта на реконструкцию ТЭЦ-3 (далее - контракт на реконструкцию ТЭЦ-3).
По итогам разработки базового проекта подрядчик и заказчик определяют стоимость и возможные сроки реализации реконструкции ТЭЦ-3 для целей последующего определения условий и объема финансирования реконструкции ТЭЦ-3 и направления Монгольской Стороной Российской Стороне запроса на предоставление Монгольской Стороне российского государственного экспортного кредита для финансирования поставок, работ и услуг в целях осуществления реконструкции ТЭЦ-3.
При условии одобрения Российской Стороной запроса на предоставление Монгольской Стороне российского государственного экспортного кредита для финансирования поставок, работ и услуг в целях осуществления реконструкции ТЭЦ-3 Стороны заключают отдельное межправительственное соглашение о предоставлении Монгольской Стороне российского государственного экспортного кредита для финансирования поставок, работ и услуг в целях осуществления реконструкции ТЭЦ-3 и отдельное межправительственное соглашение о реконструкции ТЭЦ-3, во исполнение которых уполномоченные организации Сторон заключают отдельный контракт на реконструкцию ТЭЦ-3.
## Статья 5
### Статья 5
В целях разработки базового проекта Монгольская Сторона:
способствует выдаче всех разрешительных документов, согласований, лицензий (при необходимости), необходимых для разработки базового проекта;
способствует созданию всех необходимых условий для беспрепятственных въезда, выезда, нахождения и работы на территории Монголии персонала российской уполномоченной организации, ее представительства (филиала) и (или) дочерней компании, находящихся на территории Монголии, субподрядчиков и их подрядчиков в рамках осуществления деятельности, связанной с разработкой базового проекта и осуществлением реконструкции ТЭЦ-3;
подтверждает использование русского, монгольского и английского языков, рассматривая русский язык в качестве превалирующего, при подготовке всех документов, связанных с разработкой базового проекта и осуществлением реконструкции ТЭЦ-3 (контракта, проектно-изыскательской документации);
подтверждает разработку базового проекта в соответствии с нормами, правилами и стандартами Российской Федерации, относящимися к проектированию, при этом учитывая обязательные нормы законодательства Монголии по экологии, гражданской обороне, пожарной безопасности, трудовой безопасности и гигиене, действующие на дату подписания настоящего Соглашения;
подтверждает использование в базовом проекте оборудования и материалов:
изготавливаемых и поставляемых из Российской Федерации - в соответствии с нормами, правилами и стандартами Российской Федерации, действующими на дату подписания настоящего Соглашения;
изготавливаемых и поставляемых из третьих стран - в соответствии с нормами, правилами и стандартами таких третьих стран, действующими на дату подписания настоящего Соглашения;
обеспечивает сбор и предоставление уполномоченной организации Российской Стороны всех исходных данных по существующему оборудованию, инженерным сетям, геодезическим (реперным) точкам и другой информации, необходимой для разработки базового проекта.
## Статья 6
### Статья 6
В целях реализации сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением, уполномоченная организация Российской Стороны обеспечивает выполнение следующих мероприятий:
1) до подписания контракта на базовое проектирование:
подготовка технического задания и технико-коммерческого предложения на разработку контракта на базовое проектирование на основании согласованных с заказчиком основных технических решений;
2) после подписания контракта на базовое проектирование и в соответствии с его условиями:
разработка базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 на основе оборудования, предпочтительно имеющего подтверждение производства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для целей определения поставочных спецификаций и объемов работ, основанных на результатах первичных инженерных изысканий площадки строительства, выполненных уполномоченной организацией Монгольской Стороны;
привлечение подрядчиком в качестве своего субподрядчика для разработки базового проекта российскую и монгольскую проектные организации;
организация проведения независимой экспертизы документации базового проекта со стороны российских экспертных организаций;
оказание технического содействия при прохождении заказчиком экспертиз документации базового проекта, требуемых в соответствии с законодательством Монголии, в том числе для получения разрешений на реализацию базового проекта;
определение по итогам разработки базового проекта бюджета реконструкции ТЭЦ-3 в отношении рабочей документации по реконструкции ТЭЦ-3, поставок, работ, услуг, основного и вспомогательного оборудования по контракту на реконструкцию ТЭЦ-3;
командирование персонала подрядчика, субподрядчиков и их подрядчиков в Монголию в рамках контракта на базовое проектирование.
## Статья 7
### Статья 7
В целях реализации сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением, уполномоченная организация Монгольской Стороны обеспечивает выполнение следующих мероприятий:
1) до подписания контракта на базовое проектирование - предоставление исходных данных, необходимых для разработки базового проекта реконструкции ТЭЦ-3, в согласованных с подрядчиком объемах и в согласованные с подрядчиком сроки;
2) после подписания контракта на базовое проектирование и в соответствии с его условиями:
своевременное получение в соответствии с законодательством Монголии заключений экспертиз документации базового проекта, включая привлечение необходимых специализированных монгольских организаций;
согласование определенного подрядчиком по итогам базового проектирования бюджета реконструкции ТЭЦ-3 в отношении поставок, работ, услуг, основного и вспомогательного оборудования по контракту на реконструкцию ТЭЦ-3;
предоставление подрядчику площадки в целях проведения изысканий и обеспечение доступа на нее персонала подрядчика, субподрядчиков и их подрядчиков;
своевременное получение в соответствии с законодательством Монголии разрешений или лицензий и других документов (при необходимости), требующихся для выполнения работ на площадке, в том числе связанных с изысканием и проектированием, включая привлечение необходимых специализированных организаций;
содействие в проведение оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с экологическими нормами, установленными законодательством Монголии, и получение от компетентных органов Монголии экологических лицензий и разрешений;
содействие в получении разрешений на временный ввоз оборудования, требуемого для реализации контракта на базовое проектирование, и обеспечение всех необходимых таможенных процедур и формальностей;
содействие подрядчику в открытии его представительств (филиалов) и (или) дочерних компаний в Монголии в целях осуществления реконструкции ТЭЦ-3;
содействие в обеспечении безопасности персонала подрядчика, субподрядчиков и их подрядчиков на территории ТЭЦ-3;
обеспечение регулярного, надлежащего и своевременного финансирования всех выполняемых в соответствии с настоящим Соглашением и контрактом на базовое проектирование работ.
## Статья 8
### Статья 8
Монгольская Сторона освобождает подрядчика и его субподрядчиков от уплаты на территории Монголии таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль предприятий, подоходного налога, а также от оплаты рабочих мест для иностранных работников.
## Статья 9
### Статья 9
Споры между Сторонами относительно применения и (или) толкования настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций и переговоров между компетентными органами Сторон.
Если такие споры и разногласия не могут быть урегулированы консультациями между компетентными органами Сторон, они разрешаются посредством дружественных переговоров между Сторонами.
## Статья 10
### Статья 10
Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется по письменному согласию Сторон и оформляется отдельными протоколами.
## Статья 11
### Статья 11
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Действие настоящего Соглашения прекращается после того, как подрядчик завершил реконструкцию ТЭЦ-3 в рамках отдельного межправительственного соглашения, указанного в [статье 4](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-2397-r-2024/statya-4#p100027) настоящего Соглашения. Стороны определяют дату прекращения действия настоящего Соглашения путем обмена нотами по дипломатическим каналам.
Совершено в г. ________________ "__" ____________ 2024 г. в двух экземплярах, каждый на русском и монгольском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Российской Федерации
За Правительство
Монголии
---