Распоряжение ОАО «РЖД» от 27.01.2026 № 117/р
Актуально на 02.11.2026.
Как цитировать: Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.01.2026 N 117/р. 117/р. 27.01.2026. https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-117r-2026
«Об утверждении примерной формы договора на выполнение работ по подготовке грузовых вагонов к перевозкам»
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 января 2026 г. № 117/р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ
ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ К ПЕРЕВОЗКАМ
С целью формирования единых подходов при заключении договоров на выполнение работ по подготовке грузовых вагонов к перевозкам, заключаемых от имени ОАО «РЖД»:
1. Утвердить прилагаемую примерную форму договора на выполнение работ по подготовке грузовых вагонов к перевозкам.
2. Начальникам Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры Хойхину Р.А. и дирекций инфраструктуры — структурных подразделений Центральной дирекции инфраструктуры при подготовке проектов договоров на выполнение работ по подготовке грузовых вагонов к перевозкам использовать примерную форму договора, утвержденную настоящим распоряжением.
распоряжение ОАО «РЖД» от 30 апреля 2014 г. № 1116р «Об утверждении примерной формы договора на выполнение работ по подготовке грузовых вагонов к перевозкам»;
распоряжение ОАО «РЖД» от 28 декабря 2015 г. № 3105р «О внесении изменений в примерную форму договора на выполнение работ по подготовке грузовых вагонов к перевозкам, утвержденную распоряжением ОАО „РЖД“ от 30 апреля 2014 г. № 1116р».
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» — начальник Центральной дирекции инфраструктуры Е. А. Шевцов
на выполнение работ по подготовке грузовых вагонов к перевозкам (примерная форма)
| г. Москва | «» __________ 20 г. |
|---|
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании доверенности от __________________________ г. N , с одной стороны, и _______________________ «» ( «_____»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства на основании письменной заявки Заказчика на выполнение работ по подготовке грузовых вагонов к перевозкам (далее — Заявка), составленной по форме согласно приложению № 1 к настоящему Договору, выполнить работы по подготовке порожних грузовых вагонов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании (далее — грузовые вагоны), к перевозкам в объеме ТР-1 (далее — ТР-1) в вагонных депо дирекций инфраструктуры — структурных подразделений Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД» (далее — ВЧДЭ), указанных в Перечне вагонных депо Подрядчика, в соответствии с требованиями документа «Руководство по текущему отцепочному ремонту (ТР-1) РД 32 ЦВ 094-2018», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 7 декабря 2018 г. № 2633/р (далее — Руководство).
1.2. Отцепка грузовых вагонов в ТР-1 осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (Инструкции осмотрщику вагонов), утвержденной решением Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества (протокол заседания от 8 декабря 2022 г. № 77).
1.3. ТР-1 грузовых вагонов включает в себя выполнение работ в целях приведения грузовых вагонов в технически исправное состояние с переводом в нерабочий парк, согласно перечню работ, предусмотренных Руководством.
1.4. Подрядчик гарантирует наличие в ВЧДЭ Подрядчика собственного оборотного запаса запасных частей и материалов, необходимых для выполнения ТР-1 грузовых вагонов.
1.5. В случае обнаружения Подрядчиком на цистернах неисправностей котла, запорно-предохранительных механизмов или рамы, требующих проведения сварочных работ, Заказчик организует подготовку данных цистерн на промывочно-пропарочной станции (далее — ППС), при этом Заказчик самостоятельно и за свой счет оформляет перевозочные документы и направляет цистерны на ППС и обратно на железнодорожную станцию, примыкающую к ВЧДЭ, выполняющему ТР-1 грузовых вагонов.
Подрядчик имеет право отказать в проведении ТР-1 грузовых вагонов в случае неисполнения Заказчиком указанной обязанности.
1.6. Работы по ТР-1 выполняются в отношении грузовых вагонов по конструкции, сроку службы, периоду проведения плановых видов ремонта и техническому состоянию, удовлетворяющих всем требованиям нормативно-технической документации.
1.7. Заказчик гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора он имеет и будет иметь на протяжении всего срока действия настоящего Договора все необходимые полномочия, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, позволяющие заключить настоящий Договор на условиях, предусмотренных в нем, осуществлять права и обязанности по настоящему Договору в отношении грузовых вагонов собственности третьих лиц.
Заказчик также гарантирует отсутствие ограничений своих полномочий по настоящему Договору со стороны третьих лиц и осуществление своих прав и обязанностей по настоящему Договору в соответствии с имеющимися полномочиями и принимает на себя риски превышения или отсутствия своих полномочий. В случае отсутствия или превышения своих полномочий Заказчик обязуется возместить все расходы и убытки Подрядчика, возникшие в связи с этим.
В случае предъявления к Подрядчику каких-либо требований со стороны третьих лиц или причинения Подрядчику убытков и возникновения расходов Подрядчика в связи с несоблюдением Заказчиком указанных гарантий и требований, Заказчик обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать предъявленные требования и возместить расходы и убытки Подрядчика в полном объеме.
2.1. Стоимость работ по проведению ТР-1 одного грузового вагона (в том числе стоимость необходимых запасных частей и материалов) без учета услуги по транспортировке/передислокации одного грузового вагона на железнодорожные пути необщего пользования ВЧДЭ составляет — _____ () рублей ___ копеек, кроме того, НДС (%) — _____ () рублей ___ копеек. Итого общая стоимость работ по проведению ТР-1 одного грузового вагона с учетом НДС составляет — _____ (__) рублей ___ копеек.
Услуга по транспортировке/передислокации одного грузового вагона на железнодорожные пути необщего пользования ВЧДЭ (приложение № 3) включается в акт о выполненных работах (оказанных услугах), составленный по форме согласно приложению № 4 к настоящему Договору, отдельной строкой с учетом НДС (___%).
Цена настоящего Договора в год не может превышать — _____ (___) рублей ___ копеек с учетом НДС (%). При достижении предельной цены настоящего Договора Подрядчик приостанавливает выполнение работ по ТР-1 грузовых вагонов до подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору об увеличении лимита цены настоящего Договора.
2.2. Оплата работ по проведению ТР-1 грузовых вагонов и связанных с ним услуг по настоящему Договору производится Заказчиком на счета структурных подразделений Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД» (далее — СП ЦДИ), перечисленных в приложении № 5 к настоящему Договору, в следующем порядке:
2.2.1. Заказчик ежемесячно производит перечисление авансовых платежей на расчетные счета СП ЦДИ в размере 100% (сто процентов) фактической стоимости месячного объема работ по проведению ТР-1 грузовых вагонов и связанных с ним услуг (фактической стоимости услуги по транспортировке/передислокации) в предыдущем месяце на основании счета СП ЦДИ в течение 5 (пяти) банковских дней с даты его выставления, но не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, предшествующего месяцу проведения ТР-1 грузовых вагонов. Счет на оплату должен быть предоставлен СП ЦДИ не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, предшествующего месяцу проведения ТР-1 грузовых вагонов.
В течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления денежных средств на расчетные счета СП ЦДИ последние предоставляют Заказчику счета-фактуры на авансовые платежи.
ВЧДЭ приступает к проведению ТР-1 грузовых вагонов при условии поступления авансовых платежей на расчетные счета СП ЦДИ.
2.2.2. Первый авансовый платеж выплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора на основании счета, выставленного СП ЦДИ. Размеры первого и второго авансовых платежей определяются исходя из средней стоимости проведения ТР-1 одного грузового вагона (с учетом стоимости услуги по транспортировке/передислокации) в размере — _____ () рублей ___ копеек, кроме того, НДС (%) — _____ () рублей ___ копеек и рассчитанного СП ЦДИ месячного объема работ по ТР-1 грузовых вагонов. Итого средняя стоимость работ по ТР-1 одного грузового вагона с учетом стоимости услуги по транспортировке/передислокации и НДС для расчета первого и второго авансовых платежей составляет — _____ (__) рублей ___ копеек.
2.2.3. Окончательный расчет за фактически выполненный объем работ по ТР-1 грузовых вагонов и связанных с ним услуг в отчетном месяце производится Заказчиком с учетом выплаченного аванса после подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Заказчиком счета и счета-фактуры, выставленных СП ЦДИ.
Под отчетным месяцем в рамках настоящего Договора понимается календарный месяц, за который производится сдача-приемка проведенного ТР-1 грузовых вагонов и связанных с ним услуг.
2.3. В случае если фактическая стоимость произведенных Подрядчиком в отчетном месяце работ по выполнению ТР-1 грузовых вагонов и связанных с ним услуг не превысит произведенный Заказчиком авансовый платеж, то остаток суммы авансового платежа засчитывается Сторонами в счет будущих авансовых платежей Заказчика по настоящему Договору.
2.4. В случае несогласия с выставленным счетом, счетом-фактурой, полностью, или частично, Заказчик обязан мотивированно сообщить об этом СП ЦДИ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов. В данном случае Сторонами составляется протокол с указанием отмеченных недостатков в оформлении счетов, счетов-фактур и порядка их устранения.
2.5. В случае изменения стоимости выполнения работ по ТР-1 грузовых вагонов и связанных с ним услуг Подрядчик направляет Заказчику уведомление с указанием новой стоимости работ/услуг не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты изменения стоимости.
Согласование изменения стоимости работ/услуг Подрядчика осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления об изменении стоимости, до истечения которых в адрес Подрядчика должно быть направлено информационное письмо Заказчика о согласии или несогласии с изменением стоимости работ/услуг Подрядчика.
В случае согласия Заказчика с новой стоимостью работ/услуг Подрядчика Сторонами подписывается соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору.
В случае письменного отказа Заказчика (отсутствия ответа от Заказчика) от согласования новой стоимости выполнения работ/услуг Подрядчика настоящий Договор подлежит расторжению в порядке, предусмотренном пунктом 10.3 настоящего Договора, при этом Стороны подписывают акт сверки взаимных расчетов и проводят расчеты с применением актуальных цен, утвержденных в ОАО «РЖД».
2.6. Все счета, в том числе по авансовым платежам, счета-фактуры, акты о выполненных работах (оказанных услугах), акты сверки взаимных расчетов оформляются и подписываются со стороны Подрядчика уполномоченными представителями СП ЦДИ, в ВЧДЭ которых производились работы по ТР-1 грузовых вагонов.
2.7. Ежеквартально (по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря), а также при прекращении (расторжении) настоящего Договора Сторонами проводится сверка расчетов путем подписания акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Подрядчиком. При исполнении настоящего Договора Подрядчик предоставляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов ежеквартально не позднее 19 (девятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. При расторжении настоящего Договора срок предоставления акта сверки взаимных расчетов указывается Подрядчиком в уведомлении или в соглашении о расторжении настоящего Договора. Заказчик обязан подписать и вернуть Подрядчику полученный акт сверки взаимных расчетов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его получения от Подрядчика.
При расторжении настоящего Договора обязательства Заказчика по подписанию и возврату акта сверки взаимных расчетов, а также установленная настоящим Договором ответственность Заказчика за неисполнение данных обязательств, сохраняются до момента их полного исполнения, независимо от даты расторжения настоящего Договора, если иное не будет указано в уведомлении Подрядчика или в соглашении о расторжении настоящего Договора.
3.1. Заявка Заказчика на выполнение работ по ТР-1 грузовых вагонов представляется в ВЧДЭ Подрядчика не позднее 2 (двух) суток с даты перевода грузового вагона в нерабочий парк. Заявка направляется в ВЧДЭ Подрядчика посредством факсимильной или электронной связи, позволяющей идентифицировать факт ее отправления Заказчиком и получения Подрядчиком, с дальнейшим направлением оригинала по почте.
3.2. Отцепка грузовых вагонов в ТР-1 оформляется Подрядчиком уведомлением формы ВУ-23 ЭТД. Выпуск грузовых вагонов из ТР-1 оформляется уведомлением по форме ВУ-36 ЭТД, в котором указывается факт произведенного ТР-1, место, время, дата постановки в ТР-1 и выпуска из ремонта грузового вагона.
На каждый отремонтированный грузовой вагон Подрядчик своевременно передает сообщения 1353 и 1354 с кодом «3» в Главный вычислительный центр — филиал ОАО «РЖД» (далее — ГВЦ).
Подрядчик несет ответственность за достоверность передаваемой в ГВЦ информации, связанной с отцепкой, ремонтом и выпуском из ТР-1 грузовых вагонов. При этом ввод недостоверной информации в ГВЦ не может служить причиной для отказа от оплаты за выполненный ТР-1 грузовых вагонов. В случае выявления факта ввода в ГВЦ недостоверной информации Подрядчик производит ее корректировку.
3.3. Подрядчик имеет право отказать Заказчику в выполнении работ по ТР-1 грузовых вагонов, направив письменное уведомление по средствам электронной/факсимильной связи, если объем работ на грузовом вагоне не соответствует Перечню неисправностей грузовых вагонов, подлежащих устранению в ТР-1, и типовому технологическому процессу «Технологическое обслуживание грузовых вагонов» ТК-425, утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 2 марта 2018 г. № 436/р, с учетом территориальных особенностей конкретного участка текущего отцепочного ремонта.
3.4. Продолжительность нахождения 1 (одного) грузового вагона в ТР-1 не должна превышать ___ (_____) часов, без учета времени на передислокацию грузового вагона по территории ВЧДЭ, начиная с 00 часов 00 минут суток, следующих за сутками прибытия грузового вагона, на который оформлена письменная Заявка согласно пункту 3.1 настоящего Договора, на железнодорожную станцию примыкания к ВЧДЭ, производящему ТР-1 грузовых вагонов.
3.5. Заделку конструктивных зазоров между крышкой люков и рамой люковых полувагонов при их подготовке под погрузку выполняет Заказчик.
3.6. Сдача-приемка выполненных работ по ТР-1 грузовых вагонов и связанных с ним услуг в рамках настоящего Договора производится ежемесячно, но не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, путем подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) посредством электронного документооборота (далее — ЭДО СПС) в следующем порядке:
3.6.1. Подрядчик в срок до 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, составляет, подписывает и в соответствии с порядком, указанным в приложении № 6 к настоящему Договору, направляет Заказчику акт о выполненных работах (оказанных услугах) с обязательным приложением перечня грузовых вагонов, в отношении которых выполнены работы по ТР-1, составленного по форме согласно приложению № 7 к настоящему Договору.
Предоставление дополнительных документов, связанных со сдачей-приемкой выполненных работ по ТР-1 грузовых вагонов, настоящим Договором не предусмотрено.
3.6.2. Заказчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения через ЭДО СПС акта о выполненных работах (оказанных услугах) обязан подписать его либо представить мотивированный отказ от его подписания с указанием недостатков в оформлении документов и порядка их устранения.
3.7. СП ЦДИ предоставляют Заказчику счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, СП ЦДИ предоставляют Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц СП ЦДИ на подписание счетов-фактур.
СП ЦДИ предоставляют Заказчику корректировочные счета-фактуры без формирования исправительных экземпляров к ранее предъявленным счетам-фактурам в случаях изменения стоимости (объема) выполненных работ по ТР-1 грузовых вагонов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания документа, подтверждающего согласие Заказчика на изменение стоимости выполненных работ по ТР-1 грузовых вагонов.
3.8. Обмен электронными документами, в том числе актами о выполненных работах (оказанных услугах) и счетами-фактурами на выполненные работы по ТР-1 грузовых вагонов, осуществляется в соответствии с Типовыми требованиями к взаимодействию собственника подвижного состава, Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД» и Оператора электронного документооборота с собственниками подвижного состава при выполнении взаиморасчетов за выполненные работы по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов (с использованием электронных счетов-фактур и иных формализованных документов).
Стороны осуществляют техническое и технологическое взаимодействие с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В рамках ЭДО СПС должны применяться юридически значимые электронные подписи.
При невозможности получения (направления) электронных документов более 1 (одного) рабочего дня Стороны обязаны в письменном виде проинформировать друг друга об этом и производить направление (получение) документов на бумажном носителе в порядке, указанном в пункте 3.9 настоящего Договора.
Также Стороны имеют право в одностороннем порядке отказаться от обмена электронными документами и производить направление (получение) документов на бумажном носителе в порядке, указанном в пункте 3.9 настоящего Договора, направив другой Стороне уведомление об отказе от обмена документами в электронной форме, составленное согласно приложению № 8 к настоящему Договору, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предлагаемой даты отказа от обмена документами в электронной форме.
3.9. В случае невозможности производить обмен электронными документами (в том числе при неполучении извещений о получении электронного документа, при отсутствии любого вида связи с Заказчиком) передача комплекта документов происходит на бумажных носителях ежемесячно, не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в следующем порядке:
3.9.1. Подрядчик ежемесячно в срок до 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, подписывает и направляет Заказчику акт о выполненных работах (оказанных услугах), перечень грузовых вагонов, в отношении которых выполнены работы по ТР-1.
3.9.2. Заказчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения акта о выполненных работах (оказанных услугах) обязан подписать его и направить в адрес Подрядчика либо представить мотивированный отказ от его подписания. Если по истечении 2 (двух) календарных дней с даты получения акта о выполненных работах (оказанных услугах) Заказчик не производит его подписание, либо Заказчик подписывает лицами, не наделенными соответствующими полномочиями, или полномочия которых не оформлены надлежащим образом, либо не предоставляет мотивированный отказ с указанием обнаруженных недостатков, недоработок, то работы (услуги), указанные в таком акте, считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без замечаний и данный акт служит основанием для расчетов между Сторонами по настоящему Договору.
3.9.3. Документы, необходимые для осуществления платежей (счет, счет-фактура, акт о выполненных работах (оказанных услугах) по настоящему Договору, могут передаваться посредством факсимильной или электронной связи, с последующим направлением оригиналов по почте или с помощью системы электронного документооборота с использованием электронной подписи в сроки, определенные согласно пунктами 3.6 и 3.7 настоящего Договора.
3.10. Подрядчик в течение срока действия настоящего Договора вправе представить Заказчику дополнительный акт о выполненных работах (оказанных услугах) с предоставлением документов согласно пункту 3.6 (3.9) настоящего Договора на отремонтированные, но не предъявленные к оплате грузовые вагоны. При этом даты оформления дополнительного акта о выполненных работах (оказанных услугах) и счета-фактуры должны соответствовать фактической дате окончания соответствующих работ (услуг).
4.1 Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы по ТР-1 грузовых вагонов с оформлением необходимых документов и обеспечить качество проведения ТР-1 грузовых вагонов в соответствии с требованиями Руководства.
4.1.2. Производить ТР-1 грузовых вагонов в срок, установленный пунктом 3.4 настоящего Договора.
4.1.3. Составлять, подписывать и направлять Заказчику документы, предусмотренные подпунктами 3.6.1 (3.9.1) настоящего Договора.
4.1.4. Представить гарантию на фактически проведенные Подрядчиком работы по устранению неисправностей в соответствии с требованиями Руководства до момента выгрузки грузового вагона при соблюдении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23 июня 2022 № 250.
4.1.5. В случае отцепки грузовых вагонов по неисправностям, устраненным при предыдущем ТР-1 грузовых вагонов, возникшим в процессе дальнейшей эксплуатации грузовых вагонов в течение гарантийного срока, предоставленного Подрядчиком, грузовые вагоны направляются для устранения неисправности в ближайшее ВЧДЭ. Работы по устранению неисправностей в период гарантийного срока, предоставленного Подрядчиком, выполняются Подрядчиком без выставления счета Заказчику при условии предъявления им подтверждающих документов об оплате предыдущего ТР-1 грузовых вагонов.
4.2. Подрядчик вправе с предварительным уведомлением Заказчика приостановить выполнение взятых на себя обязательств по проведению ТР-1 грузовых вагонов в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком условий, изложенных в пункте 2.2 настоящего Договора.
4.3 Заказчик обязан:
4.3.1. Осуществлять оплату выполненных работ по ТР-1 грузовых вагонов в сроки, установленные пунктом 2.2 настоящего Договора.
4.3.2. По запросу Подрядчика обеспечивать полноту и достоверность информации о номерах, типах, моделях, годах постройки, выполненных плановых ремонтах грузовых вагонов.
4.3.3. Предоставить Подрядчику информацию об изменениях в составе владельцев Заказчика, включая конечных бенефициаров или в исполнительных органах Заказчика не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.
В случае непредставления Заказчиком указанной информации Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 10.3 настоящего Договора.
4.3.4. В установленном порядке производить регистрацию признака аренды грузовых вагонов, арендованных Заказчиком, в автоматизированной базе данных парка вагонов Главного вычислительного центра (АБД ПВ ГВЦ).
4.3.5. В 3-дневный срок с даты подписания Сторонами настоящего Договора представить Подрядчику перечень должностных лиц Заказчика (ФИО, контактный телефон, должность, электронный почтовый адрес), уполномоченных совершать от имени Заказчика действия по исполнению настоящего Договора.
4.3.6. В 3-дневный срок с даты подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику доверенность на представителя, уполномоченного на подписание документов, связанных с исполнением настоящего Договора (заявок, актов о выполненных работах (оказанных услугах) и т.д.).
4.3.7. Не переуступать права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Подрядчика.
При намерении осуществить уступку прав и/или обязанностей по настоящему Договору направить соответствующее уведомление Подрядчику. Подрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления предоставляет Заказчику перечень документов и информацию, необходимые для оформления согласия на уступку.
Уступка Заказчиком прав и/или обязанностей по настоящему Договору осуществляется в порядке и по основаниям, определенным законодательством Российской Федерации и внутренними документами ОАО «РЖД», по письменному согласию Подрядчика.
4.3.8. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, рекомендации Роспотребнадзора, иных уполномоченных органов и Подрядчика в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний (включая выполнение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение дистанции, проведение дезинфекции и другие меры).
4.4. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения сведений, указанных в разделе 12 настоящего Договора, известить об этом друг друга.
4.5. В случае обмена в целях исполнения настоящего Договора информацией на съемных носителях до направления информации передающая Сторона обязана осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.
5.1 Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:
обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действии в отношении такой информации;
обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором.
5.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.
5.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.
5.4. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 6.1 настоящего Договора: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы).
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 6.1 настоящего Договора: тел. __________, email: ____________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 6.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
6.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 6.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
6.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 6.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
7.1. За нарушение Подрядчиком срока проведения ТР-1 грузовых вагонов, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,07% от стоимости работ по ТР-1 грузовых вагонов, срок проведения по которым нарушен, за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости работ по ТР-1 грузовых вагонов, срок проведения по которым был нарушен.
7.2. В случае нарушения сроков оплаты ТР-1 грузовых вагонов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Подрядчиком соответствующего требования выплачивает пеню в размере 0,07% от неуплаченной в срок денежной суммы, за каждые сутки просрочки, но не более 5% от неуплаченной в срок денежной суммы.
7.3. В случае уступки Заказчиком прав и/или обязанностей по настоящему Договору в нарушение требований подпункта 4.3.7 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 10% от суммы (стоимости) уступленного требования (обязательства).
7.4. За несоблюдение Заказчиком обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.3.8 настоящего Договора, Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также возмещает в полном объеме расходы и убытки (в том числе суммы оплаченных штрафов, удовлетворенных претензий и т.д.), понесенные Подрядчиком, в том числе в случае предъявления к Подрядчику третьими лицами требований в результате несоблюдения Заказчиком указанных обязанностей.
7.5. В случае утраты документации, переданной Заказчику Подрядчиком, сообщения третьим лицам информации конфиденциального характера в нарушение раздела 5 настоящего Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение, Заказчик возмещает Подрядчику убытки и оплачивает штраф в размере 1% от годового лимита цены настоящего Договора.
7.6. В случае нарушения Заказчиком срока подписания и возврата акта сверки взаимных расчетов в соответствии с требованиями пункта 2.7 настоящего Договора, Подрядчик вправе предъявить, а Заказчик обязуется уплатить пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% от цены соответствующего периода исполнения обязательств, за который Сторонами осуществляется сверка расчетов.
7.7. Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС.
7.8. Уплата Стороной неустойки и возмещения ущерба не освобождает ее от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.
7.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.
8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.
9.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим Договором, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения и ответа на претензию — 21 (двадцать один) календарный день с даты ее получения.
Претензии по качеству выполнения работ в рамках настоящего Договора направляются в адрес ВЧДЭ, на территории которого выполнялся ТР-1 грузовых вагонов.
9.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения СП ЦДИ, на территории которого выполнялись работы по ТР-1 по настоящему Договору.
10. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения
10.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
10.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора оплате подлежат фактически выполненные работы по ТР-1 грузовых вагонов и связанные с ним услуги, а также расходы, документально подтвержденные Подрядчиком по настоящему Договору.
10.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. В этом случае Стороны осуществляют приемку выполненных до даты расторжения работ/услуг, подписывают акт сверки взаимных расчетов и проводят расчеты.
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по __________ 20__ года. Срок окончания выполнения работ по настоящему Договору — __________ 20__ года.
11.2. Стороны настоящим согласовывают перечень документов, наличие которых будет являться основанием для оплаты ТР-1 грузовых вагонов:
акт о выполненных работах (оказанных услугах);
перечень грузовых вагонов, в отношении которых выполнен ТР-1.
11.3. При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают акт приемки исполненных обязательств, составленный по форме согласно приложению № 9 к настоящему Договору.
11.4. Стороны согласовали предварительный обмен документами, предусмотренными настоящим Договором, с помощью электронной, факсимильной, телеграфной, телетайпной или иной связи с последующим предоставлением оригиналов документов в сроки, указанные в подпункте 2.2.1 и пунктах 3.6, 3.9 настоящего Договора.
11.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.7 К настоящему Договору прилагаются:
11.7.1 Форма заявки на выполнение работ по подготовке грузовых вагонов к перевозкам (приложение № 1);
11.7.2 Перечень вагонных депо Подрядчика (приложение № 2);
11.7.3. Ставка сбора за подачу и уборку одного грузового вагона на железнодорожные пути необщего пользования ВЧДЭ (приложение № 3);
11.7.4 Форма акта о выполненных работах (оказанных услугах) (приложение № 4);
11.7.5 Адреса и платежные реквизиты СП ЦДИ (приложение № 5);
11.7.6 Порядок электронного документооборота (приложение № 6);
11.7.7 Форма перечня грузовых вагонов, в отношении которых выполнены работы по ТР-1 (приложение № 7);
11.7.8 Форма уведомления об отказе от обмена документами в электронной форме (приложение № 8);
11.7.9. Форма акта приемки исполненных обязательств (приложение № 9).
| Подрядчик: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») |
Заказчик: |
|---|
| От Подрядчика: | От Заказчика: | |||||
| М.П. | И. О. Фамилия | М.П. | И. О. Фамилия | |||
Заявка на выполнение работ по подготовке грузовых вагонов к перевозкам
| № п/п | Дата | Наименование участка | № вагона |
| 1. | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... |
| 3. | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| n | ... | ... | ... |
| Всего вагонов | ... | ||
| От Заказчика: | ||
|---|---|---|
| От Подрядчика: | От Заказчика: | |||||
| М.П. | И. О. Фамилия | М.П. | И. О. Фамилия | |||
Приложение № 2 к Договору N _____________ от «» __________ 20 г.
Перечень вагонных депо Подрядчика
| От Подрядчика: | От Заказчика: | |||||
| М.П. | И. О. Фамилия | М.П. | И. О. Фамилия | |||
Приложение № 3 к Договору N _____________
| Кроме того, начисляется НДС ставке утвержденной законодательством Российской Федерации на дату выполнения работ/оказания услуг. |
|---|
| От Подрядчика: | От Заказчика: | |||||
| М.П. | И. О. Фамилия | М.П. | И. О. Фамилия | |||
| Код | |||
| Форма по ОКУД | 0305867 | ||
| ЗАКАЗЧИК | по ОКПО | ||
| (организация) | БЕ | ||
| (структурное подразделение, адрес) | по ОКПО | ||
| ИСПОЛНИТЕЛЬ | |||
| (ПОДРЯДЧИК) | (организация) | БЕ | |
| (структурное подразделение, адрес) | бизнес-код объекта | ||
| ОБЪЕКТ | |||
| Номер | Дата | |||
| АКТ | ||||
| о выполненных работах (оказанных услугах) | ||||
| Работу сдал: | Работу принял: | |||||
| ИСПОЛНИТЕЛЬ (ПОДРЯДЧИК) | ЗАКАЗЧИК | |||||
| (должность) | (должность) | |||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| М.П. | М.П. | |||||
| Исп. Ф.И.О. | ||||||
| тел. | ||||||
| От Подрядчика: | От Заказчика: | |||||
| М.П. | И. О. Фамилия | М.П. | И. О. Фамилия | |||
Приложение № 5 к Договору N _____________ от «» __________ 20 г.
| От Подрядчика: | От Заказчика: | |||||
| М.П. | И. О. Фамилия | М.П. | И. О. Фамилия | |||
Приложение № 6 к Договору N _____________ от «» __________ 20 г.
Порядок электронного документооборота
1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
-
электронная подпись — информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;
-
квалифицированная электронная подпись — вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате, для создания и проверки которой используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
-
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи — сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи, и являющейся в связи с этим официальным документом;
-
удостоверяющий центр — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющий функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции возложенные на него законодательством;
-
машиночитаемая доверенность (МЧД) — доверенность, выданная в электронной форме от имени юридического лица, подписанная квалифицированной электронной подписью юридического лица, с указанием в качестве владельца квалифицированного сертификата лица, уполномоченного действовать без доверенности; или квалифицированной электронной подписью лица, которому выдана доверенность с правом передоверия; или квалифицированной электронной подписью нотариуса в случае, если доверенность, в том числе доверенность, выданная в порядке передоверия, удостоверена нотариусом.
-
оператор электронного документооборота — организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами, удовлетворяющая требованиям ФНС России к операторам электронного документооборота;
-
электронный документ — это документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах;
-
электронный первичный документ — первичный учетный документ в электронной форме, составленный в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и подписанный электронной подписью, отвечающей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
-
электронный счет-фактура — это счет-фактура в электронной форме, составленный в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и подписанный электронной подписью;
-
направляющая сторона — Сторона, направляющая электронный документ по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне;
-
получающая сторона — Сторона, получающая от направляющей стороны электронный документ по телекоммуникационным каналам связи.
2. При осуществлении электронного документооборота Стороны руководствуются:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Минфина России от 5 февраля 2021 г. № 14н;
договором с оператором электронного документооборота.
3. Электронными документами, которыми обмениваются Стороны, являются <1>:
<1> Перечень документов определяется согласно условиям заключаемого Договора
2. Порядок обмена электронными документами
4. Для обмена электронными первичными документами Стороны до начала осуществления обмена электронными документами должны в установленном законодательством порядке:
а) в случае выдачи МЧД, подписанной лицом, уполномоченным действовать без доверенности, обеспечить ее загрузку на Цифровую платформу распределенного реестра ФНС (https://m4d.nalog.gov.ru/emchd);
б) в случае выдачи МЧД в порядке передоверия обеспечить единоразовую передачу получающей стороне файла МЧД, выпущенной в порядке передоверия в формате .xml, и файла открепленной подписи доверенности в формате .sig.
С учетом соблюдения требований к защите персональных данных передача файла МЧД возможна с использованием корпоративной электронной почты после его архивации архиватором 7-Zip или WinRAR и защиты архива паролем. Требования к паролю: длина не менее 12 символов, одновременно включает цифры, буквы в различных регистрах и специализированные символы. Пароль должен доводиться до получателя почтового сообщения любым иным удобным способом (в телефонном сообщении, по SMS и т.п.).
Файл с визуализацией XML файлов МЧД в формате .pdf, файл МЧД в формате .xml и файл открепленной подписи доверенности в формате .sig, сформированных в АС Сервис ЭП, можно также выгрузить из системы в соответствии с п. 4.12 руководства пользователя АС Сервис ЭП. Модуль МЧД.
5. Электронные первичные документы и электронные счета-фактуры, которыми обмениваются Стороны, должны быть сформированы по формату, утвержденному ФНС России, действующему на дату выставления документа. В случае, если действует более одного формата одновременно, то применяется формат, согласованный Сторонами.
Иные электронные документы (в том числе первичные), которыми обмениваются Стороны, формируются по согласованному Сторонами формату и подписываются электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
6. Электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручной подписью документу на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:
-
подтверждена действительность квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату его подписания;
-
получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ;
-
подтверждено отсутствие изменений, внесенных в электронный документ после его подписания;
-
квалифицированная электронная подпись, с помощью которой подписан электронный документ, используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате.
7. При соблюдении условий, приведенных в пункте 6 настоящего Порядка, электронный документ должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа. Согласно части 4 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ, одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов. Применение данного положения применяется по соглашению Сторон.
Исключение составляют случаи, когда в состав пакета электронных документов лицом, подписавшим пакет, включены электронные документы, созданные иными лицами (органами, организациями) и подписанные ими тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. В этих случаях электронный документ, входящий в пакет, считается подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, тем видом электронной подписи, которым этот документ был подписан при создании, вне зависимости от того, каким видом электронной подписи подписан пакет электронных документов.
8. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон.
9. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалифицированной электронной подписи, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия, а также за подписание документов лицами, имеющими необходимые полномочия и МЧД, своевременно предоставленные другой стороне.
10. В случае невозможности производить обмен электронными документами (в том числе при неполучении извещений о получении электронного документа, при отсутствии любого вида связи получающей стороной и пр.) направляющая сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде, кроме документов, оформляемых в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости или маркировке.
11. Квалифицированная электронная подпись, которой подписан электронный документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным в пункте 6 настоящего Порядка, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.
12. Проверка действительности сертификата электронной подписи производится в соответствии с регламентом удостоверяющего центра.
| От Подрядчика: | От Заказчика: | |||||
| М.П. | И. О. Фамилия | М.П. | И. О. Фамилия | |||
к Договору N _____________
от «» __________ 20 г.
грузовых вагонов, в отношении которых выполнены
работы по ТР-1
с __ _______ 20__ года по __ _______ 20__ года
| N | Наименование станции или ППВ | Номер вагона | Цена ремонта | Услуга по транспортировке/передислокации, руб. | Стоимость работ, руб., без НДС (гр. 4 + гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| n | ... | ... | ... | ... | ... |
| Итого: | ... | ||||
| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК | |||||
| (должность) | (должность) | |||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| М.П. | М.П. | |||||
| От Подрядчика: | От Заказчика: | |||||
| М.П. | И. О. Фамилия | М.П. | И. О. Фамилия | |||
к Договору N _____________
от «» __________ 20 г.
Уведомление об отказе обмена документами в электронной форме
_________________________ уведомляет, (полное наименование Стороны) что отказывается от обмена электронными документами по Договору N __ от __ по причине _____________________________________________________________
__________________________________ с ___________________________.
_____________________ ______________ _______________________________ (наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)
| От Подрядчика: | От Заказчика: | |||||
| М.П. | И. О. Фамилия | М.П. | И. О. Фамилия | |||
Приложение № 9 к Договору N _____________ от «» __________ 20 г.
N __________ « » ________ 20__ г.
Подрядчик: __________________________________________
Основание: ____________________________________________
имеют взаимных претензий в части исполненных обязательств.
| Подрядчик: _________________ | Заказчик: ____________________ |
|---|
| От Подрядчика: | От Заказчика: | |||||
| М.П. | И. О. Фамилия | М.П. | И. О. Фамилия | |||