Распоряжение Правительства РФ от 26.05.2017 № 1063-р
Редакция от 24.08.2021, актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Распоряжение Правительства РФ от 26.05.2017 N 1063-р. 1063-р. 26.05.2017. редакция от 24.08.2021. https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1063-r-2017
(ред. от 24.08.2021)
<Об утверждении формы плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены>
Примечание
Начало действия редакции — 24.08.2021. Изменения, внесенные распоряжением Правительства РФ от 24.08.2021 № 2341-р, вступили в силу с 24 августа 2021 года.
1. Утвердить прилагаемую форму плана-графика («дорожной карты») по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее — план-график).
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 01.10.2020 № 2520-р)
2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации:
утвердить до 1 августа 2017 г. региональные планы-графики, приведенные в соответствие с формой плана-графика, утвержденной настоящим распоряжением;
назначить ответственными за реализацию планов-графиков заместителей руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, размещать в единой информационной системе жилищного строительства сведения, предусмотренные подпунктом 5 пункта 5 статьи 23.3 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 01.10.2020 № 2520-р)
3. Минстрою России ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Российской Федерации информацию о ходе реализации утвержденных региональных планов-графиков.
(п. 3 в ред. распоряжения Правительства РФ от 24.08.2021 № 2341-р)
4. Реализация Минстроем России полномочий, предусмотренных настоящим распоряжением, осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной штатной численности Министерства и бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.
Председатель Правительства Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ ГРАЖДАН, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЧАСТЬЮ
1.1 СТАТЬИ 23.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ»
СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПЛАН-ГРАФИК
(«дорожная карта») по осуществлению мер
по восстановлению прав граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных
на территории субъекта Российской Федерации, включенных
в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью
1.1 статьи 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»
| Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | Информация о застройщике | Информация о гражданах и количестве заключенных договоров | Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены | ||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства | Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) | Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> | Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам | Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) | Кадастровый номер земельного участка | Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов | Общая площадь жилых помещений (квартир) | Количество жилых помещений (квартир) | Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/ паенакопления | Общая площадь нежилых помещений | Количество нежилых помещений | Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве | Наименование | ИНН | Сведения о введении процедуры банкротства | Общее количество граждан — участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений | Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами — участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами — участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | Иные договоры | меры нормативного (правового) характера | меры финансового характера | ||||
| наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Планируемые способ и срок восстановления прав граждан | План мероприятий по восстановлению прав граждан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> | Иной способ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привлечение приобретателя | График завершения строительства | Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Дата начала заселения | Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) | Способ восстановления прав граждан <***> | Срок восстановления прав граждан — участников строительства иным способом, всего (месяцев) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| способ | срок восстановления прав граждан | Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика | Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления | Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями | Дата внесения изменений в разрешение на строительство | Дата завершения проектно-изыскательских работ | Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Сроки выполнения строительно-монтажных работ | Этап 1 <****> | Этап 2 <****> | Этап 3 <****> | Этап N <****> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| С помощью механизмов Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | За счет мер регионального характера | За счет мер застройщика | Дата начала строительно-монтажных работ | Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов | Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта | Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта | Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения | Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||
<*> Основание включения объекта в единый реестр проблемных объектов указывается в соответствии со следующими кодами оснований:
«1» — застройщиком более чем на 6 месяцев нарушен срок завершения строительства (создания) объекта;
«2» — застройщиком более чем на 6 месяцев нарушен срок передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве;
«3» — застройщик признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», если при банкротстве застройщика применяются правила параграфа 7 главы IX указанного Федерального закона;
«4» — в отношении застройщика введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
При одновременном наличии нескольких оснований включения объекта в единый реестр проблемных объектов указываются все соответствующие таким основаниям коды с разделением их запятой.
<**> Раздел заполняется, если в качестве способа восстановления прав граждан — участников строительства выбрано завершение строительства объекта, расположенного на территории субъекта Российской Федерации и включенного в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
В случае если восстановление прав граждан — участников строительства осуществляется с помощью механизмов Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», то плановые сроки, указываемые в полях 31 — 45, подлежат согласованию с публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».
<***> Раздел заполняется, если восстановление прав граждан — участников строительства осуществляется способом, отличным от завершения строительства объекта, расположенного на территории субъекта Российской Федерации и включенного в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Указывается способ, с помощью которого восстанавливаются права граждан — участников строительства.
<****> Указывается содержание этапа реализации плана мероприятий по восстановлению прав граждан — участников строительства (не менее 3 этапов) и срок его исполнения.