Приказ Рособразования от 30.06.2009 № 719
Актуально на 03.11.2026.
Как цитировать: Приказ Рособразования от 30.06.2009 N 719. 719. 30.06.2009. https://bukva.ai/docs/prikaz-719-2009-2
«Об утверждении примерных форм документов, используемых при размещении заказов путем запроса котировок в рамках реализации федеральных целевых, государственных и иных программ в сфере образования, воспитания и развития общедоступных образовательных ресурсов»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
от 30 июня 2009 г. № 719
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ИНЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОБЩЕДОСТУПНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В целях повышения эффективности реализации федеральных целевых, государственных и иных программ в сфере образования, воспитания и развития общедоступных образовательных ресурсов, в соответствии с Положением о Федеральном агентстве по образованию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 288, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Порядком организации в Минобрнауки России и подведомственных федеральных агентствах работы с федеральными целевыми программами, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.07.2006 № 195, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые примерные формы документов, используемых при размещении заказов путем запроса котировок: Заказ на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1), Заказ на поставку товара (Приложение № 2), Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 3), Извещение о проведении запроса котировок на поставку товара (Приложение № 4), Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 5), Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку товара (Приложение № 6), Протокол об отказе от заключения контракта (Приложение № 7).
2. Считать утратившим силу Приказ Рособразования от 3 марта 2008 г. № 156 «Об утверждении примерных форм документов, используемых при размещении заказа путем запроса котировок в рамках реализации федеральных целевых, государственных и иных программ в сфере образования, воспитания и социальной защиты детей, и Положения о Котировочной комиссии».
3. Структурным подразделениям Рособразования при подготовке документов для размещения государственного заказа путем запроса котировок в рамках реализации федеральных целевых, государственных и иных программ в сфере образования, воспитания и развития общедоступных образовательных ресурсов руководствоваться примерными формами, утвержденными настоящим Приказом.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя В.В. Лазутина.
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Рособразования Рособразования
_______________ /__________/ ____________ /__________/
"__" ______________ 200__ г. "__" ____________ 200_ г.
ЗАКАЗ на выполнение работ (оказание услуг) по проекту: «__________________________________________________________________», (наименование проекта) проводимому в рамках _____________________________________________, (наименование мероприятия, задачи, Программы)
в соответствии с
_________________________________________________________________
(приказ и/или другие нормативные акты Заказчика, определяющие
наименование проекта, вид закупки (работы (услуги) и др. основные
параметры, обосновывающие бюджет и способ размещения заказа)
Способ размещения заказа: запрос котировок.
Максимальная цена Контракта: ___________ рублей.
Авансовый платеж: не предусматривается (если предусматривается выплата аванса, указать словами: «предусматривается в размере ________%»).
Заказчик: Федеральное агентство по образованию.
Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации.
Направление расходов: «прочие нужды».
Статья (подстатья) классификации операций сектора государственного управления: 226 «Прочие работы, услуги» (или 320 «Увеличение стоимости нематериальных активов», или 221 «Услуги связи»).
1. Обоснование актуальности выполнения проекта
1.1 Постановка проблемы.
1.2 Цели и задачи реализации проекта:
б) целевой индикатор и показатель направления деятельности в рамках задачи _________ мероприятия __________ Программы, достижению которых будет способствовать реализация проекта;
в) область практического использования и применения результатов выполнения работ (оказания услуг) в системе образования с указанием конкретных категорий специалистов, конкретных уровней и ступеней образования, пользователей результатов работ (услуг).
2. Содержание выполняемых работ (оказываемых услуг). Требования, предъявляемые к выполняемым работам (оказываемым услугам), их результатам, Исполнителю, отчетным материалам
| Раздел 2.1. Наименование (виды), код по ОКДП, стоимость работ (услуг) | |||
| Номер этапа работ (услуг) | Наименование (виды) и основное содержание работ (услуг) | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 | Общая стоимость (цена) работ (услуг) по видам, этапам, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I.1 | ||
| I.2 | |||
| I.3 | |||
| Итого по I-му этапу: | |||
| II | II.1 | ||
| II.2 | |||
| II.3 | |||
| Итого по II-му этапу: | |||
| ВСЕГО: | |||
| Раздел 2.2. Требования, предъявляемые к работам (услугам), результат работ (услуг), срок окончания выполнения работ (услуг) | |||
| Номер этапа работ (услуг) | Требования к работам (услугам) по каждой позиции, указанной в столбце 2 раздела 2.1 настоящего Заказа: Детализированные описания содержания заказываемых работ (услуг), при необходимости, с подпунктами — I.1.1 и т.д.; Параметры, определяющие: количественные (и/или объемные, структурные и т.п.) характеристики, уровень сложности, минимально допустимые требования к уровню качества заказываемых работ (услуг) | Результат работ (итог оказания услуг) Требования к формату (виду) результатов работ (итогов услуг), разрабатываемых материалов и (или) документов, при необходимости, описание образцов (макетов) | Срок окончания этапа (этапов) выполнения работ (оказания услуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I.1 | дата | |
| I.2 | |||
| I.3 | |||
| II | II.1 | дата | |
| II.2 | |||
| II.3 | |||
| Раздел 2.3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых в результате выполнения работ (оказания услуг) | |||
| Номер этапа работ (услуг) | Наименование (вид) работ (услуг) | Наименование ОИС, создаваемых в результате выполнения работ (оказания услуг) | Виды и объемы прав на использование ОИС, созданных в результате выполнения работ (оказания услуг) и передаваемых Заказчику |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I.1 | ||
| I.2 | |||
| II | II.1 | ||
| II.2 | |||
| Раздел 2.4. Порядок приемки выполненных работ (оказанных) услуг | |
| Номер этапа работ | Требования к порядку приемки и утверждения выполненных работ (оказанных услуг), в т.ч. в случаях: — передачи охраняемых объектов интеллектуальной |
| (услуг) | собственности; — проведения предварительной экспертизы и рассмотрения представляемых результатов на ученых советах организаций; — требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний (с указанием требуемой методики и регламента) и т.п. |
| 1 | 2 |
| I | |
| II | |
| Раздел 2.5. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации | ||
| Номер этапа работ (услуг) | Состав, форма и требования к отчетной документации, предоставляемой Государственному заказчику Управление Рособразования, ответственное за прием и хранение отчетной документации | Сроки предоставления отчетной документации |
| 1 | 2 | 3 |
| I | дата | |
| II | дата | |
| Раздел 2.6. Требования о наличии у Исполнителя лицензии, государственной аккредитации, об обладании правами на объекты интеллектуальной собственности | |||
| Номер этапа работ (услуг) | Ссылка на вид работ (услуг) (номер) | Содержание требования | Реквизиты документов, определяющие требования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 2.7. При необходимости, прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства Исполнителя, специфические обязанности Заказчика | ||
| Номер этапа работ (услуг) | Ссылка на вид работ (услуг) (номер) | Содержание требования и (или) наименование требуемого документа, специфические обязанности Заказчика |
| 1 | 2 | 3 |
3. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
Победителем в проведении запроса котировок признается Участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена работ (услуг). При предложении наиболее низкой цены работ (услуг) несколькими Участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается Участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других Участников размещения заказа.
Единая комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена работ (услуг) превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
4. Контактное лицо по вопросам, касающимся содержания требований Заказчика:
Ф.И.О.: Контактный телефон: Адрес эл. почты:
Начальник Управления программ в сфере
образования и размещения
государственного заказа Рособразования
_________________________
"__" ___________ 200__ г.
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Рособразования Рособразования
_______________ /__________/ ____________ /___________/
"__" ______________ 200__ г. "__" _____________ 200_ г.
ЗАКАЗ на поставку товара по проекту: «_________________________________________________________________», (наименование проекта) проводимому в рамках _________________________________________________, (наименование направления (задачи, мероприятия и т.п.) Программы) в соответствии с _____________________________________________________ (приказ и/или другие нормативные акты Заказчика, определяющие наименование проекта, его цели, задачи, вид закупки (товар) и др. основные параметры, обосновывающие бюджет)
Способ размещения заказа: запрос котировок.
Максимальная цена Контракта: _________ рублей.
Авансовый платеж: не предусматривается (если предусматривается выплата аванса указать словами: «предусматривается в размере _________%»).
Заказчик: Федеральное агентство по образованию.
Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации.
Направление расходов: «прочие нужды».
Статья классификации операций сектора государственного управления: 310 «Увеличение стоимости основных средств».
1. Обоснование актуальности проекта
1.1 Постановка проблемы.
1.2 Цели и задачи реализации проекта:
а) краткое описание целей и задач;
б) целевой индикатор и показатель направления деятельности в рамках задачи ___________ мероприятия ___________ Программы;
в) область практического использования и применения результатов.
2. Описание поставляемого товара, требования, предъявляемые к поставляемому товару, срок и место поставки, Грузополучатели товаров, порядок приемки исполненных обязательств, отчетная документация и требования, предъявляемые к отчетной документации
| Раздел 2.1. Наименование, код по классификатору, количество поставляемого товара | |||||
| Номер позиции товара | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004-93 (ОКДП) | Код по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 (ОКП) | Наименование товара | Единица измерения товара | Количество товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 2.2. Требования к качеству товара, технические и функциональные характеристики товара | |||
| Номер позиции товара | Наименование товара | Комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности) товара | Требования, обязательные для заполнения: — требования к качеству товара; — технические характеристики; — функциональные характеристики; — требования к размерам товара; — маркировка и пломбирование; — требования к упаковке (таре) Дополнительные (необязательные) требования: |
| - требования к расходным и сопроводительным материалам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.1. | ||
| 1.2. | |||
| 2 | 2.1. | ||
| 2.2. | |||
| Раздел 2.3. Отгрузочная разнарядка: Грузополучатели товара, расчетная стоимость, срок поставки товара (поставка товара по этапам не предусматривается) | |||||
| N | Грузополучатели товара: | Наименование | Кол-во, | Стоимость | Срок поставки |
| п/п | 1) полное наименование Грузополучателя 2) Краткое наименование Грузополучателя 3) ИНН/КПП Грузополучателя 4) ППП — код административной подчиненности 5) ОГРН 6) ОКПО 7) ОКОГУ 8) ОКВЭД 9) ОКФС 10) ОКОПФ 11) ОКАТО 12) адрес и телефон 13) адрес электронной почты Грузополучателя 14) место поставки товара | товара | шт. | (цена) единицы товара, рублей | товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | |||||
| Итого по Грузополучателю, рублей | |||||
| 2 | |||||
| Итого по Грузополучателю, рублей | |||||
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 2.4. Порядок приемки исполненных обязательств │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Требования к порядку приемки поставленного товара: │
│получение товара Грузополучателями; │
│проведение предварительной экспертизы поставленного товара; │</pre>
│требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний и т.п. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
| Раздел 2.5. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, срок предоставления отчетной документации | |
| Состав, форма и требования к отчетной документации, предоставляемой Заказчику | Сроки предоставления отчетной документации |
| 1 | 2 |
| (дата) | |
| Раздел 2.6. Требования к сертификации, безопасности, лицензированию, страхованию, соответствию государственным стандартам; упаковке, санитарным нормам и правилам | |||
| Номер позиции товара | Наименование товара | Комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности) товара | Требования, обязательные для заполнения: требования к сертификации (если товар подлежит обязательной сертификации); требования к безопасности; требования к лицензированию (если продажа или использование товара подлежит лицензированию); требования к упаковке товара; требования соответствия товара государственным стандартам или регламентам; требование соответствия товара санитарным нормам и правилам; Дополнительные (необязательные) требования: |
| требования по страхованию товара; требования к документации на поставляемый товар; маркировка и пломбирование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.1. | ||
| 1.2. | |||
| 2 | 2.1. | ||
| 2.2. | |||
| Раздел 2.7. Прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства (обслуживание), способ поставки товара и выполнение работ (услуг) по монтажу, наладке товара, обучению пользователей товара | |||
| № п/п | Наименование товара | Комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности) товара | - требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию; — требования к монтажу, наладке и сопровождению товара; — прочие требования к поставке; — требования к консультированию и обучению пользователей товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.1. | ||
| 1.2. | |||
| 2 | 2.1. | ||
| 2.2. | |||
| Общие требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию, сопровождению товара (режим работы и способ связи с Поставщиком для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания; режим и способ консультирования Поставщиком пользователей товара и т.п.): | |||
| Состав проектной и эксплуатационной документации | |||
3. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
Победителем в проведении запроса котировок признается Участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров. При предложении наиболее низкой цены товаров несколькими Участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается Участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других Участников размещения заказа.
Единая комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
4. Специфические обязанности Заказчика
Если Заказчик планирует тестирование отдельных образцов оборудования Участника, чья заявка определена как победившая в запросе котировок, на предмет их соответствия техническим требованиям, Заказчик обязан разработать программу (алгоритм, методику) такого тестирования.
Перечень образцов оборудования, представляемых на тестирование, определяется и обосновывается Заказчиком.
При необходимости, предоставление сведений о площадках установки, имеющихся коммуникациях, специфических требований для монтажа и т.д. закупаемого оборудования (товаров).
5. Контактное лицо по вопросам, касающимся содержания требований Заказчика
Ф.И.О.: Контактный телефон: Адрес эл. почты:
Начальник Управления программ в сфере
образования и размещения
государственного заказа Рособразования
_________________________
"__" ___________ 200__ г.
Приложение № 3 к Приказу Рособразования от 30 июня 2009 г. № 719
**СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ** Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя Федерального агентства Федерального агентства по по образованию образованию _______________ /__________/ ____________ /_________/ "__" ______________ 200__ г. "__" __________ 200__ г.
Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ (оказание услуг)
1. <a id="p100142"></a>Федеральное агентство по образованию (далее - Государственный
заказчик) извещает о проведении размещения заказа на выполнение работ (оказание услуг) по проекту: ______________________________________________ ___________________________ (со ссылкой на задачу, мероприятие и Программу)
________________ (далее — работы (услуги)) путем запроса котировок, закупка N ________.
Размещение заказа осуществляется у субъекта малого предпринимательства (указывать, если предусматривается).
2. <a id="p100144"></a>Источник финансирования: федеральный бюджет.
3. <a id="p100145"></a>Наименование и характеристики выполняемых работ (услуг)
| Номер этапа работ (услуг) | № п/п | Наименование (вид) и основное содержание работ (услуг), в т.ч. с указанием требований к работам (услугам) по каждой позиции; — детализированное описание содержания заказываемых работ (услуг); — параметры, определяющие: количественные (и/или объемные, структурные и т.п.) характеристики; уровень сложности; минимально допустимые требования к уровню качества заказываемых работ (услуг) | Результат работ (итог оказания услуг) Требования к формату (виду) результатов работ (итогов услуг), разрабатываемых материалов и (или) документов, при необходимости, описание образцов (макетов) | Срок окончания этапа (этапов) выполнения работ (оказания услуг) | Состав, форма и требования к отчетной документации, предоставляемой Государственному заказчику | Сроки предоставления отчетной документации |
| I | I.1 | |||||
| I.2 | ||||||
| II | II.1 | |||||
| II.2 |
4. Место выполнения работ (оказания услуг) _________________.
5. Максимальная цена Контракта ____________________ (рублей).
Цена работ (услуг) должна быть указана с учетом всех затрат и издержек, включая уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Если в заказе предусмотрена выплата аванса:
Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости работ (услуг), предусмотренной Государственным контрактом, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если в заказе не предусмотрена выплата аванса:
Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
7. Требование к Участникам размещения заказа
Отсутствие в реестре недобросовестных Поставщиков сведений об Участниках размещения заказа, подающих котировочные заявки
8. Место и срок подачи котировочных заявок
В случае согласия выполнить работы (оказать услуги), указанные в настоящем извещении, просим представить котировочную заявку в письменной форме по адресу:
117997, ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, комн.
Контактное лицо от Заказчика: __________________________
Контактный телефон: ____________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________
Начало приема котировочных заявок: «__» __________ 200_ г. ___ час. ___ мин. (указать точную дату и время).
Окончание срока подачи котировочных заявок: «__» __________ 200_ г. ___ час. ___ мин. (указать точную дату и время).
Котировочная заявка составляется по форме согласно Приложению 1 к настоящему извещению и заверяется подписью уполномоченного представителя Участника размещения заказа (Участником размещения заказа) и печатью. Прием котировочных заявок по электронной почте, факсу, а также в форме электронного документа не предусматривается.
10. Срок подписания Государственного контракта
С победителем будет заключен Государственный контракт в срок не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
Приложение 1: Форма котировочной заявки.
Приложение 2. Проект Государственного контракта.
Начальник Управления программ в сфере образования и размещения государственного заказа Рособразования _________________ /__________________/ «» _______________ 200 г.
Исх. от __________ N ________ Кому: Федеральное агентство по образованию Запрос котировок N __________
1. <a id="p100181"></a>Рассмотрев размещенное Вами извещение о проведении запроса
котировок, ______________________ Ф.И.О. (для физических лиц), наименование организации согласно записи в Едином государственном реестре юридических лиц в лице _____________________ (должность, Ф.И.О.) (для юридических лиц), представляет Вам следующую котировочную заявку на выполнение работ (оказание услуг) по проекту: ____________________________.
2. <a id="p100182"></a>Цена работ (услуг) (с учетом расходов, издержек, налогов и других
обязательных платежей): ____________ рублей ______ коп. (__________________ рублей ________ коп.), в т.ч. НДС % ___________ рублей ________ коп. (________________ рублей _______ коп.).
3. <a id="p100183"></a>Мы согласны выполнить работы (оказать услуги) на всех условиях,
предусмотренных в извещении о проведении запроса котировок.
4. <a id="p100184"></a>Мы признаем, что размещенный Заказчиком запрос котировок и
представление нами котировочной заявки не накладывает на Стороны никаких дополнительных обязательств.
5. <a id="p100185"></a>Сведения об Участнике размещения заказа
| Для юридических лиц | Для физических лиц |
|---|---|
| 1. Фирменное наименование организации; | 1. Место жительства; |
| 2. Организационно-правовая форма; | 2. Банковские реквизиты; |
| 3. Адрес места нахождения (юридический адрес); | 3. ИНН; |
| 4. Адрес для почтовых отправлений | 4. Телефон, факс |
| (фактический адрес); | |
| 5. Банковские реквизиты; | |
| 6. ИНН; | |
| 7. КПП; | |
| 8. Телефон, факс |
_________________ ____________________________ /_________________/ (должность) (подпись) (расшифровка)
М.П.
Государственный контракт N __________ на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд
г. Москва "__" ____________ 20__ Федеральное агентство по образованию, именуемое в дальнейшем
«Государственный заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по образованию,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 N 288, и Приказа Федерального агентства по образованию от
09.06.2009 № 616 «О распределении обязанностей по руководству деятельностью»
Федерального агентства по образованию», с одной стороны, и __________________________________________________________________________, (указать полное наименование организации и ее организационно-правовую форму или Ф.И.О. Участника — физического лица (индивидуального предпринимателя)) зарегистрированное(ый/ая) в ______________________________________________, (указать наименование регистрирующего органа)
за основным государственным регистрационным номером ________ (Свидетельство
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Свидетельство о внесении записи в Единый реестр индивидуальных
предпринимателей N ___________ от ________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________________, (указать должность, Ф.И.О. руководителя организации — для юридических лиц) действующего на основании ________________________________________________, (указать: устава или Положения, а также доверенности, если Государственный контракт подписывается не руководителем организации) с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь:
приказом Федерального агентства по образованию от __________ N ________ «_________ о реализации проектов в рамках... ________»;
приказом Федерального агентства по образованию от __________ N ________ «_________ о выделении ассигнований... __________»;
приказом Федерального агентства по образованию от __________ N ________ «_________ о внесении изменений в приказ... _________»;
решением Единой комиссии (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от ______ N ) по проекту «», в рамках реализации «____________________________», (указать: номер и наименование задачи, мероприятия и Программы, кем и когда утверждена Программа)
по статье (подстатье) «________________» классификации операций сектора государственного управления, по направлению расходов «прочие нужды»;
заключили настоящий Государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд (далее - Государственный
контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Государственного контракта
1.1 Исполнитель по заданию Государственного заказчика обязуется
выполнить работы (оказать услуги) _________________________________________ (указать наименование работ (услуг) в _________________________________________________ и передать полученные при соответствии с наименованием проекта в извещении) выполнении работ результаты (отчитаться об оказанных услугах) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных п. 1.1, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.3. Наименования, виды работ (услуг) по Государственному контракту, требования, предъявляемые к работам (услугам), сроки выполнения работ (оказания услуг), требования к отчетной документации и другие условия исполнения Государственного контракта определяются в Задании на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту).
1.4. Соглашение о цене работ (услуг), выполняемых в рамках настоящего Государственного контракта, которая указана в Приложении № 2 к Государственному контракту «Цена Государственного контракта».
2. Общие положения Государственного контракта
2.1 Основные определения, используемые в Государственном контракте:
Отчетная документация — подготовленные и подписанные Исполнителем документы и материалы, подтверждающие надлежащее выполнение работ (оказание услуг) по Государственному контракту (этапу Государственного контракта), передаваемые Государственному заказчику, включая все документы и материалы, предусмотренные требованиями к отчетной документации, установленными в разделе 5 Задания на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту).
2.2 Требования к работам (услугам):
2.2.1. Работы (результат работ) (услуги) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются настоящим Государственным контрактом и (или) действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Работы (услуги) должны быть выполнены (оказаны) в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
2.2.3. Сроком начала выполнения работ (оказания услуг) является дата вступления в силу настоящего Государственного контракта, если иное не установлено в Задании на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту).
2.2.4. Работы (услуги) по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) должны быть полностью выполнены (оказаны) Исполнителем и Отчетная документация в установленном порядке передана Государственному заказчику до соответствующей даты, указанной в разделе 5 Задания на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту).
2.2.5. Результат работ может иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Если результат работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в Задании на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту).
2.2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Исполнителе.
2.2.8. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к результату работ, если такое требование установлено законодательством Российской Федерации или в Задании на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту).
2.3 Требования к условиям и способам выполнения работ (оказания услуг):
Место выполнения работ (оказания услуг) может быть определено в Задании на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту).
2.4 Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства:
2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Государственному контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Государственного заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Иные условия использования (правообладания) объектов интеллектуальной собственности могут быть определены в Задании на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту).
2.4.2. Исполнитель гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Срок гарантии качества на работы (услуги) по Государственному контракту устанавливается в Задании на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту). Течение срока гарантии начинается с момента подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту.
2.4.4. Объем гарантии качества на работы (услуги) по Государственному контракту может устанавливаться в Задании на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту).
3. Стоимость (цена) работ (услуг) и порядок оплаты
3.1 Общая стоимость (цена) работ (услуг) по Государственному контракту
составляет _________ рублей _____ коп. (__________ рублей __________ коп.), (Сумма прописью) в том числе НДС % ________ рублей ______ коп. (__ рублей ____ коп). (Сумма прописью)
(Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС» — этот текст удалить.)
Указанная цена (стоимость) Государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.3 Государственного контракта.
3.2. Общая стоимость работ (услуг) включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.
3.3. Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Государственным контрактом объема работ (услуг) и иных условий исполнения Государственного контракта. Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
3.4. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке:
Если Извещением предусмотрена выплата аванса:
3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере _____________ (прописью) процентов от общей стоимости работ (услуг), предусмотренной в п. 3.1 настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.4.2. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи приемки-исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если Извещением не предусмотрена выплата аванса:
Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи приемки-исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.4. В случае уменьшения соответствующими государственными органами в установленном порядке бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Государственным заказчиком обязательств по настоящему Государственному контракту, о чем Государственный заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают новые сроки, а если необходимо — иные условия настоящего Государственного контракта.
3.5. В случае применения к Исполнителю неустойки расчеты с Исполнителем осуществляются после погашения Исполнителем неустойки.
4. Порядок сдачи-приемки исполнения обязательств
4.1. Передача отчетной документации осуществляется в сроки, предусмотренные в разделе 5 Задания на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту).
Выполненные работы (оказанные услуги) принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта. При приемке, в том числе, проверяется соответствие объема и качества выполненных работ (оказанных услуг) требованиям настоящего Государственного контракта.
4.2. В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления подготовленной и подписанной Исполнителем отчетной документации Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту (по этапу Государственного контракта) на предмет соответствия выполненных работ (оказанных услуг) и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта. Для проверки соответствия качества выполненных работ (оказанных услуг) требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов. В случае проведения экспертизы срок рассмотрения отчетной документации может быть продлен на 20 (двадцать) дней.
4.3. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту (по этапу Государственного контракта) Приемочная комиссия Государственного заказчика с учетом результатов экспертизы (если для проверки соответствия качества выполненных работ (оказанных услуг) требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик привлек независимых экспертов) составляет мотивированное заключение о надлежащем исполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного контракта). По результатам заключения приемочной комиссии Государственный заказчик не позднее чем через 30 дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного контракта) или мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного контракта).
4.4. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного контракта) Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного контракта) и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику.
4.5. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного контракта) Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения. Доработанная Исполнителем отчетная документация с описью произведенных изменений рассматривается Государственным заказчиком в соответствии с п. 4.2 и 4.3 Государственного контракта.
4.6. Дата подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта является датой выполнения Исполнителем всех обязательств по Государственному контракту или датой окончания соответствующего этапа выполнения работ (оказания услуг). Подписанный между Государственным заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта является основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ (оказанных услуг).
4.7. Порядок передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности, а также иные требования к порядку приемки исполненных обязательств определяются в Задании на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту).
4.8. При досрочном выполнении работ (оказании услуг) по Государственному контракту (этапу Государственного контракта), если досрочное выполнение работ (оказание услуг) возможно в соответствии с условиями Государственного контракта, Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Государственного контракта.
5. Права и обязанности Государственного заказчика
5.1 Государственный заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) в соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту) и иными приложениями к настоящему Государственному контракту, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта).
5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ (оказанных услуг) и представленной Исполнителем отчетной документации.
5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем работ (оказания Исполнителем услуг) и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Государственному контракту.
5.1.5. В любое время проверять соответствие качества выполняемых (оказываемых) Исполнителем работ (услуг) требованиям, установленным настоящим Государственным контрактом без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что работы (услуги) не будут выполнены (оказаны) надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Государственный заказчик вправе направить Исполнителю Требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования расторгнуть Государственный контракт в установленном законодательством Российской Федерации порядке с взысканием с Исполнителя причиненных убытков.
5.2 Государственный заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг) или приемки исполненных обязательств.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
6. Права и обязанности Исполнителя
6.1 Исполнитель вправе:
6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного контракта) на основании представленных Исполнителем отчетных документов либо мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного контракта).
6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или актом сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6.1.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Государственному контракту других лиц-соисполнителей. Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
6.1.4. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ (услуг) по настоящему Государственному контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) соисполнителями, Исполнитель указывает в отчетной документации.
6.2 Исполнитель обязан:
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и представить Государственному заказчику отчетную документацию.
6.2.2. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работ (оказания услуг) недостатки в сроки, определенные Государственным заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления Государственного заказчика с Требованием об устранении недостатков.
6.2.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, представить документы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по настоящему Государственному контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
7. Ответственность Сторон
7.1 Ответственность Государственного заказчика:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2 Ответственность Исполнителя:
7.2.1. В случае нарушения сроков выполнения работ (оказания услуг), и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости неисполненных надлежащим образом работ (услуг), предусмотренных Государственным контрактом, за каждый день просрочки их исполнения.
7.2.2. В случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества, Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости неисполненных надлежащим образом работ (услуг), предусмотренных Государственным контрактом, за каждый день с момента направления Исполнителю мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного контракта) до момента устранения недостатков выполненных работ (оказанных услуг), подтвержденного подписанием Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного контракта).
7.2.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7.2.4. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3 Условия освобождения Сторон от ответственности:
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
9. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
9.1. Государственный контракт после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Государственному контракту. Финансирование настоящего Государственного контракта осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 200_ года.
9.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10. Прочие условия Государственного контракта
10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
10.2. Настоящий Государственный контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой — у Государственного заказчика.
11. Реквизиты и подписи Сторон
"Государственный заказчик" "Исполнитель" Федеральное агентство по образованию Наименование Место нахождения: Место нахождения:
ГСП-8, 117997, г. Москва, ул. Люсиновская, 51 тел.
Фактическое место нахождения: Фактическое место нахождения: ГСП-8, 117997, г. Москва, ул. Люсиновская, 51 тел.
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: **ИНН 7725509655/КПП 772501001 ИНН КПП**
УФК по г. Москве, Федеральное агентство по образованию л/с 03731000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва, 705 р/с 40105810700000010079
БИК 044583001 БИК ОКОПФ 81 ОКОПФ ОКПО 00083411 ОКПО ОКВЭД 75.11.11 ОКВЭД Для бюджетных учреждений: КБК Разрешение от ____ N ____ пункт
Заместитель руководителя Должность **____________________________ Ф.И.О. _________________________ Ф.И.О.** **М.П. М.П.**
Приложение № 1
к Государственному контракту
на выполнение работ
(оказание услуг)
для государственных нужд
от __________ N _______
| Раздел 1. Виды работ (услуг) | ||
| Номер этапа работ (услуг) | Наименование (виды) и основное содержание работ (услуг) | Срок окончания этапа (этапов) выполнения работ (оказания услуг) |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | I.1. | |
| I.2. | ||
| I.3. | ||
| II | II.1. | |
| II.2. | ||
| II.3. | ||
| Раздел 2. Требования, предъявляемые к работам (услугам), результат работ (услуг) | ||
| Номер этапа работ | Требования к работам (услугам) по каждой позиции, указанной в столбце 2 раздела 1 настоящего | Результат работ (итог оказания услуг) |
| (услуг) | Задания: Детализированные описания содержания заказываемых работ (услуг), при необходимости, с подпунктами — I.1.1 и т.д.; Параметры, определяющие: количественные (и/или объемные, структурные и т.п.) характеристики, уровень сложности, требования к уровню качества работ (услуг) | Требования к формату (виду) результатов работ (итогов услуг), разрабатываемых материалов и (или) документов, при необходимости, описание образцов (макетов) |
| 1 | 2 | 3 |
| I | I.1 | |
| I.2 | ||
| I.3 | ||
| II | II.1 | |
| II.2 | ||
| II.3 | ||
| Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых в результате выполнения работ (оказания услуг) | |||
| Номер этапа работ (услуг) | Наименование (вид) работ (услуг) | Наименование ОИС, создаваемых в результате выполнения работ (оказания услуг) | Виды и объемы прав на использование ОИС, созданных в результате выполнения работ (оказания услуг) и передаваемых Заказчику |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I.1 | ||
| I.2 | |||
| II | II.1 | ||
| II.2 | |||
| Раздел 4. Порядок приемки выполненных работ (оказанных) услуг | |
| Номер этапа работ | Требования к порядку приемки и утверждения выполненных работ (оказанных услуг), в т.ч. в случаях: — передачи охраняемых объектов интеллектуальной |
| (услуг) | собственности; — проведения предварительной экспертизы и рассмотрения представляемых результатов на ученых советах организаций; — требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний (с указанием требуемой методики и регламента) и т.п. |
| 1 | 2 |
| I | |
| II | |
| Раздел 5. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации | ||
| Номер этапа работ (услуг) | Состав, форма и требования к отчетной документации, предоставляемой Государственному заказчику Управление Рособразования, ответственное за прием и хранение отчетной документации | Сроки предоставления отчетной документации |
| 1 | 2 | 3 |
| I | дата | |
| II | дата | |
| Раздел 6. Требования о наличии у Исполнителя лицензии, государственной аккредитации об обладании правами на объекты интеллектуальной собственности | |||
| Номер этапа работ (Услуг) | Ссылка на вид работ (услуг) (номер) | Содержание требования | Реквизиты документов, определяющие требования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 7. При необходимости, прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства Исполнителя, специфические обязанности Заказчика | ||
| Номер этапа работ (услуг) | Ссылка на вид работ (услуг) (номер) | Содержание требования и (или) наименование требуемого документа, специфические обязанности Заказчика |
| 1 | 2 | 3 |
"Государственный заказчик" "Исполнитель" Федеральное агентство по образованию Наименование Заместитель руководителя Должность **________________________________ Ф.И.О. _________________________ Ф.И.О.** **М.П. М.П.**
Приложение № 2
к Государственному контракту
на выполнение работ
(оказание услуг)
для государственных нужд
от ____________ N _________
| Номер этапа | Вид (содержание) работ (услуг) | Цена, с учетом НДС, рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| I | I.1. | |
| I.2. | ||
| I.3. | ||
| II | II.1. | |
| II.2. | ||
| II.3. |
Итого стоимость (цена) работ (услуг) составляет: _____________ рублей _____ коп. (_____________ рублей __________ коп.), (Сумма прописью) в том числе НДС % ____________ рублей ______ коп. (_____ рублей _________ коп). (Сумма прописью)
(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС" - этот текст
удалить.)
"Государственный заказчик" "Исполнитель" Федеральное агентство по образованию Наименование Заместитель руководителя Должность **_____________________________ Ф.И.О. _________________________ Ф.И.О.** **М.П. М.П.**
**СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ** Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя Федерального агентства Федерального агентства по образованию по образованию _______________ /______/ _______________ /______/ "__" ___________ 200_ г. "__" ___________ 200_ г.
Извещение о проведении запроса котировок на поставку товара
1. <a id="p100365"></a>Федеральное агентство по образованию (далее - Государственный
заказчик) извещает о проведении размещения заказа на поставку товара по проекту: __________________________________________________________________ ______________ (со ссылкой на задачу, мероприятие и Программу)
_______ (далее — поставка товара) путем запроса котировок, закупка N _____.
Размещение заказа осуществляется у субъекта малого предпринимательства (указывать, если предусматривается).
2. <a id="p100367"></a>Описание поставляемого товара, требования, предъявляемые к
поставляемому товару, срок и место поставки, Грузополучатели товаров:
| Раздел 2.1. Наименование, код по классификатору, количество поставляемого товара | |||||
| Номер позиции товара | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004-93 (ОКДП) | Код по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 (ОКП) | Наименование товара | Единица измерения товара | Количество товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 2.2. Требования к качеству товара, технические и функциональные характеристики товара | |||
| Номер позиции товара | Наименование товара | Комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности) товара | Требования, обязательные для заполнения: — требования к качеству товара; — технические характеристики; — функциональные характеристики; — требования к размерам товара; — маркировка и пломбирование; — требования к упаковке (таре) Дополнительные (необязательные) требования: |
| - требования к расходным и сопроводительным материалам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.1. | ||
| 1.2. | |||
| 2 | 2.1. | ||
| 2.2. | |||
| Раздел 2.3. Отгрузочная разнарядка: Грузополучатели товара, расчетная стоимость, срок поставки товара (поставка товара по этапам не предусматривается) | ||||
| N | Грузополучатели товара: | Наименование | Кол-во, | Срок |
| п/п | 1) полное наименование Грузополучателя 2) Краткое наименование Грузополучателя 3) ИНН/КПП Грузополучателя 4) ППП — код административной подчиненности 5) ОГРН 6) ОКПО 7) ОКОГУ 8) ОКВЭД 9) ОКФС 10) ОКОПФ 11) ОКАТО 12) адрес и телефон 13) адрес электронной почты Грузополучателя 14) место поставки товара | товара | шт. | поставки товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 2.4. Порядок приемки исполненных обязательств │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Требования к порядку приемки поставленного товара: │
│получение товара Грузополучателями; │
│проведение предварительной экспертизы поставленного товара; │</pre>
│требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний и т.п. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
| Раздел 2.5. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, срок предоставления отчетной документации | |
| Состав, форма и требования к отчетной документации, предоставляемой Заказчику | Сроки предоставления отчетной документации |
| 1 | 2 |
| (дата) | |
| Раздел 2.6. Требования к сертификации, безопасности, лицензированию, страхованию, соответствию государственным стандартам; упаковке, санитарным нормам и правилам: | |||
| Номер позиции товара | Наименование товара | Комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности) товара | Требования, обязательные для заполнения: — требования к сертификации (если товар подлежит обязательной сертификации); — требования к безопасности; — требования к лицензированию (если продажа или использование товара подлежит лицензированию); — требования к упаковке товара; — требования соответствия товара государственным стандартам или регламентам; — требование соответствия товара санитарным нормам и правилам; Дополнительные (необязательные) требования: |
| - требования по страхованию товара; — требования к документации на поставляемый товар; — маркировка и пломбирование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.1. | ||
| 1.2. | |||
| 2 | 2.1. | ||
| 2.2. | |||
| Раздел 2.7. Прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства (обслуживание), способ поставки товара и выполнение работ (услуг) по монтажу, наладке товара, обучению пользователей товара | |||
| Номер позиции товара | Наименование товара | Комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности) товара | - требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию; — требования к монтажу, наладке и сопровождению товара; — прочие требования к поставке; — требования к консультированию и обучению пользователей товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.1. | ||
| 1.2. | |||
| 2 | 2.1. | ||
| 2.2. | |||
| Общие требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию, сопровождению товара (режим работы и способ связи с Поставщиком для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания; режим и способ консультирования Поставщиком пользователей товара и т.п.): | |||
| Состав проектной и эксплуатационной документации | |||
3. Источник финансирования: федеральный бюджет.
4. Максимальная цена Контракта ____________________ (рублей).
Цена товара должна быть указана с учетом всех затрат и издержек (на перевозку, страхование), включая уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Если в заказе предусмотрена выплата аванса: Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости товара, предусмотренной Государственным контрактом, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Расчет с Поставщиком осуществляется с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) поставленного товара, предусмотренной Государственным контрактом, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если в заказе не предусмотрена выплата аванса: расчет с Поставщиком осуществляется в пределах стоимости (цены) поставленного товара, предусмотренной Государственным контрактом в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6. Требование к Участникам размещения заказа
Отсутствие в реестре недобросовестных Поставщиков сведений об Участниках размещения заказа, подающих котировочные заявки.
7. Место и срок подачи котировочных заявок
В случае Вашего согласия осуществить поставку товаров, указанных в настоящем извещении, просим представить котировочную заявку в письменной форме по адресу:
117997, ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, комн.
Контактное лицо от Заказчика: ___________________
Контактный телефон: _____________________________
Адрес электронной почты: ________________________
Начало приема котировочных заявок: «__» ________ 200_ г. ___ час. ___ мин. (указать точную дату и время).
Окончание срока подачи котировочных заявок: «__» _________ 200_ г. ___ час. ___ мин. (указать точную дату и время).
Котировочная заявка составляется по форме согласно Приложению 1 к настоящему извещению и заверяется подписью уполномоченного представителя Участника размещения заказа (Участником размещения заказа) и печатью. Прием котировочных заявок по электронной почте, факсу, а также в форме электронного документа не предусматривается.
9. Срок подписания Государственного контракта
С победителем будет заключен Государственный контракт в срок не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
Приложение 1: Форма котировочной заявки.
Приложение 2. Проект Государственного контракта.
Начальник Управления программ в сфере образования и размещения государственного заказа Рособразования ____________________ /_______________/ «» ____________ 200 г.
Исх. от _______ N ____________ Кому: Федеральное агентство по образованию Запрос котировок N ___________
1. <a id="p100432"></a>Рассмотрев размещенное Вами извещение о проведении запроса
котировок, ______________________ Ф.И.О. (для физических лиц), наименование организации согласно записи в Единый государственный реестр юридических лиц в лице _____________________ (должность, Ф.И.О.) (для юридических лиц), представляет Вам следующую котировочную заявку на поставку товара по проекту:
2. <a id="p100433"></a>Наименование и характеристики поставляемого товара
| Номер позиции товара | Наименование товара | Комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности) товара | Характеристики поставляемого товара: — функциональные характеристики; — технические характеристики; — качественные характеристики; — размер, иные параметры товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.1. | ||
| 1.2. |
3. <a id="p100438"></a>Цена товара (с учетом расходов на перевозку, страхование), издержек,
налогов и других обязательных платежей): ______________ рублей _______ коп. (______________________ рублей ______________ коп.), в т.ч. НДС % ______________ рублей _________ коп. (____ рублей ________ коп.).
| Номера позиций товара | Наименование товара | Единица измерения | Колво | Цена ед. товара с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания, в т.ч. НДС | Общая цена с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания, в т.ч. НДС |
| Комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности) товара | |||||
| 1 | |||||
| 1.1 | |||||
| 1.2 | |||||
| 2 | |||||
| 2.1 | |||||
| 2.2. |
4. Мы согласны осуществить поставку товара в соответствии с требованиями и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении запроса котировок.
5. Мы признаем, что размещенный Заказчиком запрос котировок и представление нами котировочной заявки не накладывает на Стороны никаких дополнительных обязательств.
6. Сведения об Участнике размещения заказа
| Для юридических лиц | Для физических лиц |
|---|---|
| 1. Фирменное наименование организации; | 1. Место жительства; |
| 2. Организационно-правовая форма; | 2. Банковские реквизиты; |
| 3. Адрес места нахождения (юридический | 3. ИНН; |
| адрес); | 4. Телефон, факс |
| 4. Адрес для почтовых отправлений | |
| (фактический адрес); | |
| 5. Банковские реквизиты; | |
| 6. ИНН; | |
| 7. КПП; | |
| 8. Телефон, факс |
____________________________ ______________________ /__________________/ (должность) (подпись) (расшифровка) М.П.
Государственный контракт N __________ на поставку товара для государственных нужд
г. Москва "__" __________ 20__ Федеральное агентство по образованию, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице _____________________________________,
действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по образованию,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 N 288, и Приказа Федерального агентства по образованию от 09.06.2009 N 616 "О распределении обязанностей по руководству деятельностью Федерального агентства по образованию", с одной стороны, и
__________________________________________________________________________, (указать полное наименование организации и ее организационно-правовую форму или Ф.И.О. Участника — физического лица (индивидуального предпринимателя) зарегистрированное(ый/ая) в ______________________________________________, (указать наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ________ (Свидетельство
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Свидетельство о внесении записи в Единый реестр индивидуальных
предпринимателей N __________ от _________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________, (указать должность, Ф.И.О. руководителя организации — для юридических лиц) действующего на основании ________________________________________________, (указать: Устава или Положения, а также доверенности, если Государственный контракт подписывается не руководителем организации) с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь:
приказом Федерального агентства по образованию от __________ N _____ «О реализации проектов в рамках... ________»;
приказом Федерального агентства по образованию от __________ N _____ «О выделении ассигнований... __________»;
приказом Федерального агентства по образованию от __________ N _____ «О внесении изменений в приказ... _________»;
решением Единой комиссии (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от ______ N ) по проекту «», в рамках реализации «____________________________», (указать: номер и наименование задачи, мероприятия и Программы, кем и когда утверждена Программа)
по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" классификации операций сектора государственного управления, по направлению расходов
«прочие нужды»
заключили настоящий Государственный контракт на поставку товара для государственных нужд (далее — Государственный контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Государственного контракта
1.1. Поставщик по заданию Государственного заказчика обязуется поставить и передать (указать товары или оборудование в соответствии с наименованием проекта в извещении) (наименование выделять жирным шрифтом) (далее — товар) Грузополучателям, указанным Государственным заказчиком, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного (переданного) товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.3. Требования, предъявляемые к товару и срокам его поставки, Грузополучатели товара и состав отчетной документации определены в Задании на поставку товара (Приложение № 1 к Государственному контракту).
1.4. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего Государственного контракта, его наименование, цена, комплектация и количество (объем) определяются в Спецификации на товар (Приложение № 2 к Государственному контракту).
2. Общие положения Государственного контракта
2.1 Основные определения, используемые в Государственном контракте:
2.1.1. Грузополучатели — лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными получателями товара.
2.1.2. Отчетная документация — документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара Грузополучателям, передаваемые Государственному заказчику, включая товарные (транспортные) накладные, акты передачи товара по количеству и качеству и т.п., определяемые в Задании на поставку товара.
2.2 Требования к товару:
2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.
2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом. Товар передается Грузополучателям с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и иные документы, указанные в Задании на поставку товара.
2.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или определяются Заданием на поставку товара. Дополнительные требования содержания таких условий определяются в Задании на поставку товара.
2.2.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Задании на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Государственным контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Грузополучатель вправе отказаться от его принятия, а Государственный заказчик вправе отказаться от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
2.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Грузополучателям лежит на Поставщике.
2.2.6. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Грузополучателю.
2.3 Требования к условиям и способам поставки товара:
2.3.1. Если иные условия не определены в Задании на поставку товара, датой исполнения обязательств Поставщика по поставке (отгрузке) товара Грузополучателю считается дата подписания данным Грузополучателем и Поставщиком акта сдачи-приемки товара по количеству и качеству в порядке, предусмотренном настоящим Государственным контрактом.
2.3.2. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара в соответствии с настоящим Государственным контрактом является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту в порядке, предусмотренном настоящим Государственным контрактом. Товар должен быть полностью поставлен всем указанным в настоящем Государственном контракте Грузополучателям, и отчетная документация передана Государственному заказчику до даты, указанной в разделе 4 Задания на поставку товара.
2.3.3. Поставка товара осуществляется способом, в сроки и на условиях, определенных Заданием на поставку товара.
2.3.4. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Государственного контракта, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на товар с аналогичными характеристиками, либо товар, имеющий характеристики не хуже предусмотренных Государственным контрактом. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки товара в течение 14 (четырнадцати) дней с момента обнаружения недостатков товара.
2.4 Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Государственному контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Государственного заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности, при необходимости, определяются в Задании на поставку товара.
2.4.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Гарантийный срок на товар определяется в Задании на поставку товара, а если гарантийный срок не определен, то он составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента передачи товара Грузополучателю. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, предусмотренным в Задании на поставку товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления от Государственного заказчика либо Грузополучателя о недостатках товара.
2.4.4. Иные гарантийные обязательства Поставщика могут быть определены в Задании на поставку товара.
3. Стоимость (цена) и порядок оплаты товара
3.1. Общая стоимость товара по Государственному контракту составляет _________ рублей _____ коп. (сумма прописью ________ рублей ____ коп.), в том числе НДС ________% ____________ рублей _______ коп. (сумма прописью ________ рублей _________ коп.).
(Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС» — этот текст удалить.)
Указанная цена (стоимость) Государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Государственного контракта.
3.2. Общая стоимость товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.
3.3. Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Государственным контрактом количества товаров и иных условий исполнения Государственного контракта. Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
3.4. Оплата товара по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке:
Если в извещении предусмотрена выплата аванса:
3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости товара, предусмотренной в п. 3.1 настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.4.2. Расчеты с Поставщиком осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) поставленного товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту по установленной Государственным заказчиком форме, и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если в извещении не предусмотрена выплата аванса:
Расчеты с Поставщиком осуществляются в пределах стоимости (цены) поставленного товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту по установленной Государственным заказчиком форме, и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.5. В случае уменьшения соответствующими государственными органами в установленном порядке бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Государственным заказчиком обязательств по настоящему Государственному контракту, о чем Государственный заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают новые сроки, а если необходимо — иные условия настоящего Государственного контракта.
3.6. В случае применения к Поставщику неустойки, расчеты с Поставщиком осуществляются после погашения Поставщиком неустойки.
4. Срок поставки товара и порядок сдачи-приемки исполнения обязательств
4.1 Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
4.1.1. Товар в соответствии с отгрузочной разнарядкой, предусмотренной в Задании на поставку товара, передается Грузополучателю по акту сдачи-приемки товара по количеству и качеству. Порядок сдачи-приемки товара по количеству и качеству устанавливается в Задании на поставку товара.
4.1.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту.
4.3. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов.
4.4. В течение 20 (двадцати) дней с момента представления Поставщиком отчетной документации Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта.
4.5. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Государственному контракту Приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. По результатам заключения Приемочной комиссии Государственный заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.
4.6. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) дней с момента его получения. Доработанная Поставщиком отчетная документация с описью произведенных изменений рассматривается Государственным заказчиком в соответствии с п. 4.4 и 4.5 Государственного контракта.
4.7. Подписанный между Государственным заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.
4.8. При досрочном завершении поставки товара по настоящему Государственному контракту Поставщик обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Государственного контракта.
5. Права и обязанности Государственного заказчика
5.1 Государственный заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Государственным контрактом.
5.1.2. Направить своих представителей для участия в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
5.1.3. В любое время проверять соответствие сроков и порядка поставки товара Грузополучателям, требованиям, установленным настоящим Государственным контрактом. Если товар не будет поставлен Грузополучателю в установленные настоящим Государственным контрактом порядке и сроки, и (или) товар не будет принят Грузополучателем из-за несоответствия качества, количества, ассортимента и иных характеристик поставляемого товара требованиям настоящего Государственного контракта, Государственный заказчик вправе направить Поставщику Требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения недостатков и при неисполнении Поставщиком в назначенный срок этого требования расторгнуть Государственный контракт в установленном законодательством Российской Федерации порядке с взысканием с Поставщика причиненных убытков.
5.1.4. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.
5.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
5.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
5.2 Государственный заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта.
5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.
6. Права и обязанности Поставщика
6.1 Поставщик вправе:
6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6.2 Поставщик обязан:
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Государственному заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
6.2.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
6.2.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, предоставить финансово-хозяйственные документы, связанные с поставкой товара по настоящему Государственному контракту. В этих целях Поставщик обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
7. Ответственность Сторон
7.1 Ответственность Государственного заказчика:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2 Ответственность Поставщика:
7.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара Грузополучателям и (или) нарушения сроков представления отчетной документации, Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения.
7.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим Государственным контрактом, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.
7.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.
7.2.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7.2.5. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3 Условия освобождения Сторон от ответственности:
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
9. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
9.1. Государственный контракт после его подписания Сторонами вступает в силу с момента регистрации Государственным заказчиком.
9.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 20__ года.
9.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта допускается в случаях, предусмотренных законом. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение после подписания Сторонами, вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10. Прочие условия Государственного контракта
10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
10.2. Настоящий Государственный контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой — у Государственного заказчика.
11. Реквизиты и подписи Сторон
"Государственный заказчик" "Поставщик" Федеральное агентство по образованию Наименование Место нахождения: Место нахождения:
ГСП-8, 117997, г. Москва, ул. Люсиновская, 51 тел.
Фактическое место нахождения: Фактическое место нахождения: ГСП-8, 117997, г. Москва, ул. Люсиновская, 51 тел.
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: **ИНН 7725509655/КПП 772501001 ИНН КПП**
УФК по г. Москве, Федеральное агентство по образованию л/с 03731000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва, 705 р/с 40105810700000010079
БИК 044583001 БИК ОКОПФ 81 ОКОПФ ОКПО 00083411 ОКПО ОКВЭД 75.11.11 ОКВЭД Для бюджетных учреждений: КБК Разрешение от ____ N ____ пункт
Заместитель руководителя Должность **_______________ (Ф.И.О. ______________) ____________ (Ф.И.О. __________)** **М.П. М.П.**
Приложение № 1
к Государственному контракту
на поставку товара
для государственных нужд
от ____________ N _______
| Раздел 1. Наименование, код по классификатору, количество поставляемого товара | |||||
| Номер позиции товара | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 | Код по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 (ОКП) | Наименование товара | Единица измерения товара | Количество товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 2. Требования к качеству товара, технические и функциональные характеристики товара | |||
| Номер позиции товара | Наименование товара | Комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности) товара | Требования, обязательные для заполнения: — требования к качеству товара; — технические характеристики; — функциональные характеристики; — требования к размерам товара; — маркировка и пломбирование; — требования к упаковке (таре); Дополнительные (необязательные) требования: |
| - требования к расходным и сопроводительным материалам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.1. | ||
| 1.2. | |||
| 2 | 2.1. | ||
| 2.2. | |||
| Раздел 3. Отгрузочная разнарядка: Грузополучатели товара, расчетная стоимость, срок поставки товара (поставка товара по этапам не предусматривается) | |||||
| № п/п | Грузополучатели товара: | Наименование товара | Колво, шт. | Стоимость (цена) единицы товара, рублей | Срок поставки товара |
| 1) полное наименование Грузополучателя 2) Краткое наименование Грузополучателя 3) ИНН/КПП Грузополучателя 4) ППП — код административной подчиненности 5) ОГРН 6) ОКПО 7) ОКОГУ 8) ОКВЭД 9) ОКФС 10) ОКОПФ 11) ОКАТО 12) адрес и телефон 13) адрес электронной почты Грузополучателя 14) место поставки товара | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | |||||
| Итого по Грузополучателю, рублей: | |||||
| 2 | |||||
| Итого по Грузополучателю, рублей: | |||||
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 4. Порядок приемки исполненных обязательств │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Требования к порядку приемки поставленного товара: │
│получение товара Грузополучателями; │
│проведение предварительной экспертизы поставленного товара; │
│требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых │
│испытаний и т.п. │</pre>
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
| Раздел 5. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, срок предоставления отчетной документации | |
| Состав, форма и требования к отчетной документации, предоставляемой Заказчику | Сроки предоставления отчетной документации |
| 1 | 2 |
| (дата) | |
| Раздел 6. Требования к сертификации, безопасности, лицензированию, страхованию, соответствию государственным стандартам; упаковке, санитарным нормам и правилам | |||
| Номер позиции товара | Наименование товара | Комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности) товара | Требования, обязательные для заполнения: — требования к сертификации (если товар подлежит обязательной сертификации); — требования к безопасности; — требования к лицензированию (если продажа или использование товара подлежит лицензированию); — требования к упаковке товара; — требования соответствия товара государственным стандартам или регламентам; — требование соответствия товара санитарным нормам и правилам; Дополнительные (необязательные) требования: |
| - требования по страхованию товара; — требования к документации на поставляемый товар; — маркировка и пломбирование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.1. | ||
| 1.2. | |||
| 2 | 2.1. | ||
| 2.2. | |||
| Раздел 7. Прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства (обслуживание), способ поставки товара и выполнение работ (услуг) по монтажу, наладке товара, обучению пользователей товара | |||
| Номер позиции товара | Наименование товара | Комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности) товара | - требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию; — требования к монтажу, наладке и сопровождению товара; — прочие требования к поставке; — требования к консультированию и обучению пользователей товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.1. | ||
| 1.2. | |||
| 2 | 2.1. | ||
| 2.2. | |||
| Общие требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию, сопровождению товара (режим работы и способ связи с Поставщиком для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания; режим и способ консультирования Поставщиком пользователей товара и т.п.): | |||
| Состав проектной и эксплуатационной документации | |||
"Государственный заказчик" "Поставщик" Федеральное агентство по образованию Наименование Заместитель руководителя Должность **________________________________ Ф.И.О. _________________________ Ф.И.О.** **М.П. М.П.**
Приложение № 2
к Государственному контракту
на поставку товара
для государственных нужд
от ____________ N __________
| Номера позиций товара | Наименование товара | Единица измерения | Колво | Цена ед. товара с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания, в т.ч. НДС | Общая цена с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания, в т.ч. НДС |
| Комплектация (запасные части, расходные материалы, принадлежности и комплектность товара (изделия) Страна происхождения товара | |||||
| 1 | |||||
| 1.1 | |||||
| 1.2 | |||||
| 2 | |||||
| 2.1 | |||||
| 2.2 | |||||
| Итого стоимость (цена) товара составляет: ______________ рублей ______________ коп., в т.ч. НДС ________% ___________ рублей ______________ коп. (_______________ рублей ______ коп.) | 0,00 | ||||
"Государственный заказчик" "Поставщик" Федеральное агентство по образованию Наименование Заместитель руководителя Должность **________________________________ Ф.И.О. _________________________ Ф.И.О.** **М.П. М.П.**
ПРОТОКОЛ N _________ рассмотрения и оценки котировочных заявок на выполнение работ (оказание услуг)
г. Москва «__» ___________ 200_ года
1. Наименование предмета запроса котировок:
На заседании Единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
Председатель Единой комиссии -
(Фамилия, Имя, Отчество)
Заместитель председателя Единой комиссии
(Фамилия, Имя, Отчество)
Члены Единой комиссии:
(Фамилия, Имя, Отчество)
(Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь Единой комиссии -
(Фамилия, Имя, Отчество)
Государственным заказчиком является Федеральное агентство по образованию.
Почтовый адрес: г. Москва, 117997, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51.
3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Единой
комиссией в период с ____ часов ___ минут "__" ____________ 200_ года по _____ часов ____ минут "__" ____________ 200_ года по адресу:
________________________________________.
4. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет «__» __________ 200_ г.
5. Существенными условиями Государственного контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1 Предмет Государственного контракта:
5.2 Сроки выполнения работ (оказания услуг): _____________________________
5.3 Место выполнения работ (оказания услуг): _____________________________
5.4 Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг расходах:
5.5 Максимальная цена Контракта: ______________________ рублей.
5.6. Источник финансирования Государственного контракта: федеральный бюджет Российской Федерации.
5.7 Условия оплаты выполнения работ (оказания услуг):
Если в заказе предусмотрена выплата аванса:
Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости работ (услуг), предусмотренной Государственным контрактом, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи приемки-исполнения обязательств по этапу Государственного контракта, при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если в заказе не предусмотрена выплата аванса:
Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи приемки-исполнения обязательств по этапу Государственного контракта, при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6. Запросы котировок были направлены следующим организациям <1> (либо — адресно не направлялись):
| № п/п | Наименование и адреса |
|---|
<1> Данный пункт заполняется в случае если в соответствии с п. 3 ст. 45 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Государственный заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок адресно направил настоящее извещение потенциальным Поставщикам (Исполнителям).
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «__» ________ 200_ г. ___ часов ___ минут (время ) поступило ___ () котировочных заявок, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок).
8. Предложение о наиболее низкой цене работ (услуг) составило _______ (прописью) рублей ____ копеек, включая все налоги и сборы.
9. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) РЕШЕНИЕ (выбрать нужное):
а) ОТКЛОНИТЬ все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся.
б) ОТКЛОНИТЬ котировочные заявки следующих Участников размещения заказа:
(Перечислить) ____________________.
ОСНОВАНИЕ: Котировочные заявки не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (или предложенная в котировочных заявках цена работ, услуг превышает максимальную цену Государственного контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок).
в) ПРИЗНАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ в проведении запроса котировок:
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) Участника размещения заказа)
(цена Государственного контракта, руб.)
ОСНОВАНИЕ: Котировочная заявка соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, указана наиболее низкая цена работ (услуг) (котировочная заявка поступила ранее котировочных заявок других Участников размещения заказа).
10. СВЕДЕНИЯ об Участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок (либо предложение о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий).
11. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Второй экземпляр протокола и проект Государственного контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения Контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, Заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
13. <a id="p100658"></a>Подписи:
Председатель Единой комиссии: _________ ____________________________
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
Заместитель председателя _________ ____________________________
Единой комиссии (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены Единой комиссии: _________ ____________________________
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
_________ ____________________________
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь Единой комиссии _________ ____________________________
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
Представитель Заказчика: _________ ____________________________
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «__» _______ 200_ г.
N _____________________
| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) Участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический), телефон, факс | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма подачи (бумажный носитель) |
|---|
Ответственное лицо _____________ _____________ ________________________ (Должность) (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «__» _______ 200_ г.
N _____________________
| Регистрационный № заявки | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) Участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основание принятого решения | Цена Государственного контракта | Решение комиссии |
|---|
Секретарь Единой комиссии _________________ ___________________________ (Подпись) (Фамилия, имя, отчество)
ПРОТОКОЛ N _______ рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку товара
г. Москва «» ____________ 200 года
1. Наименование предмета запроса котировок:
На заседании Единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: Председатель Единой комиссии -
(Фамилия, Имя, Отчество)
Заместитель председателя Единой комиссии -
(Фамилия, Имя, Отчество)
Члены Единой комиссии:
(Фамилия, Имя, Отчество)
(Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь Единой комиссии -
(Фамилия, Имя, Отчество)
Государственным заказчиком является Федеральное агентство по образованию.
Почтовый адрес: г. Москва, 117997, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51.
3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с ____ часов ___ минут «» __________ 200_ года по _____ часов ______ минут «» __________ 200_ года по адресу: _________________________________.
4. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет «__» ___________ 200_ г.
5. Существенными условиями Государственного контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1 Предмет Государственного контракта: __________________________________
5.2 Сроки поставки товара: _______________________________________________
5.3 Места поставки товара: _______________________________________________
5.4 Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах:
5.5 Максимальная цена Контракта: _____________________________ (руб.)
5.6. Источник финансирования Государственного контракта: федеральный бюджет.
5.7 Условия оплаты поставки товара:
Если с заказе предусмотрена выплата аванса.
Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости товара, предусмотренной Государственным контрактом, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Расчет с Поставщиком осуществляется с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) поставленного товара, предусмотренной Государственным контрактом, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если в заказе не предусмотрена выплата аванса:
Расчет с Поставщиком осуществляется в пределах стоимости (цены) поставленного товара, предусмотренной Государственным контрактом в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6. Запросы ценовых котировок были направлены следующим организациям <1> (либо — адресно не направлялись):
| № п/п | Наименование и адреса |
|---|
<1> Данный пункт заполняется в случае если в соответствии с п. 3 ст. 45 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Государственный заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок адресно направил настоящее извещение потенциальным Поставщикам (Исполнителям).
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «__» __________ 200_ г. ___ часов ___ минут (время ) поступило ________ () котировочных заявок, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок).
8. Предложение о наиболее низкой цене поставки товара составило _______________ (прописью) рублей ___ копеек, включая все налоги и сборы.
9. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) РЕШЕНИЕ (выбрать нужное):
а) ОТКЛОНИТЬ все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся.
б) ОТКЛОНИТЬ котировочные заявки следующих Участников размещения заказа (либо единственную котировочную заявку):
(Перечислить) _________________.
ОСНОВАНИЕ: Котировочные заявки (котировочная заявка) не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену Государственного контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок).
в) ПРИЗНАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ в проведении запроса котировок:
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) Участника размещения заказа)
(цена Государственного контракта, руб.)
ОСНОВАНИЕ: Котировочная заявка (единственная котировочная заявка) соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, указана наиболее низкая цена поставки товара.
10. СВЕДЕНИЯ об Участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок (либо предложение о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий).
11. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект Государственного контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения Контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, Заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
13. <a id="p100705"></a>Подписи:
Председатель Единой комиссии: _________ ____________________________
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
Заместитель председателя _________ ____________________________
Единой комиссии (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены Единой комиссии: _________ ____________________________
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
_________ ____________________________
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь Единой комиссии _________ ____________________________
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
Представитель Заказчика: _________ ____________________________
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «__» _______ 200_ г.
N _____________________
| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) Участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический), телефон, факс | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма подачи (бумажный носитель) |
|---|
Ответственное лицо _____________ _____________ ________________________ (Должность) (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «__» _______ 200_ г.
N _____________________
| Регистрационный № заявки | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) Участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основание принятого решения | Цена государственного контракта | Решение комиссии |
|---|
Секретарь Единой комиссии _________________ ___________________________ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
ПРОТОКОЛ N / (N протокола/N запроса котировок) об отказе от заключения Государственного контракта
город Москва «» ____________ 200 г.
Выполнение работ (оказание услуг) ЛИБО поставка товара по проекту «_________________________»,
проводимому в рамках мероприятия ___________
задачи _________________________________________________________
программы ______________________________________________________
Настоящий протокол составлен в ___ по московскому времени «__» _______ 200_ года по адресу: Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комн. __.
Настоящий протокол составлен в связи с: (далее выбираются следующие варианты)
А) отказом Государственного заказчика от заключения Контракта с победителем в проведении запроса котировок;
Б) отказом Государственного заказчика от заключения Контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя в проведении запроса котировок от заключения Контракта.
Основанием для отказа от заключения Государственного контракта является установление Государственным заказчиком следующих фактов:
Указываются факты, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», являющиеся основанием для отказа от заключения Государственного контракта:
-
проведение ликвидации Участника размещения заказа — юридического лица или принятие арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и открытие конкурсного производства;
-
приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-
нахождение имущества Участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
-
наличие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Факты, являющиеся основанием для отказа от заключения Контракта, подтверждаются следующими документами:
указываются реквизиты документов, подтверждающих факты, являющиеся основанием для отказа от заключения Контракта.
Государственный заказчик, рассмотрев указанные выше факты и обстоятельства, ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
ОТКАЗАТЬСЯ от заключения Государственного контракта со следующим Участником размещения заказа путем запроса котировок:
| Фирменное наименование и организационно-правовая форма (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, индивидуального предпринимателя) | Место нахождения и почтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя) | Номер контактного телефона |
|---|
Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Государственный заказчик _____________________ (_______________) (указывается должность (подпись, расшифровка подписи)
представителя Заказчика):
"__" ___________ 200_ г.