--- title: "Приказ ГТК РФ от 10.11.1994 N 573" number: "573" issuer: "Государственный таможенный комитет Российской Федерации" issued_on: 1994-11-10 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-573" --- ## Приказ ГТК РФ от 10.11.1994 N 573 # Приказ ГТК РФ от 10.11.1994 N 573 "Об утверждении типовых договоров" **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** ## ПРИКАЗ от 10 ноября 1994 г. N 573 **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ** В целях совершенствования работы по заключению и исполнению хозяйственных договоров (контрактов) приказываю: 1. Утвердить в качестве типовых: договор аренды (Приложение 1); договор комиссии (Приложение 2); договор купли - продажи (Приложение 3); договор подряда (Приложение 4); договор на создание (передачу) научно-технической продукции (Приложение 5). 2. Таможенным органам использовать утвержденные типовые договоры при составлении и заключении хозяйственных договоров (контрактов) в соответствии с наделенными полномочиями. 3. Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям системы ГТК России использовать утвержденные типовые договоры. 4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Председателя ГТК России Максимцева В.А. 5. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания. Председатель Государственного таможенного комитета Российской Федерации **А.С.КРУГЛОВ** Приложение 1 к приказу ГТК России от 10.11.94 N 573 ДОГОВОР АРЕНДЫ N _____________ ___________________ "____"____________19____г. (место заключения) __________________________________________________________________ (наименование таможенного органа, предприятия, учреждения, _________________________________________________________________, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем_____ в дальнейшем "Арендодатель", в лице__________________ _________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и _______________________________________________ (наименование таможенного органа, предприятия, _________________________________________________________________, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем_____ в дальнейшем "Арендатор", в лице ____________________ _________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование либо пользование следующее имущество: _____ __________________________________________________________________ (наименование и характеристики имущества, цель использования) 2. ЦЕНА ДОГОВОРА За пользование имуществом Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в ______________ в размере __________________ в год (вид валюты) или __________________ в месяц. 3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА #### 3.1 Оплата по настоящему Договору производится ______________ __________________________________________________________________ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.) #### 3.2 Форма оплаты ____________________________________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, __________________________________________________________________ аккредитив и т.п.) 4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ #### 4.1 Указанное в ст. 1 Договора имущество должно быть передано Арендатору по приемосдаточному акту в течение ______ дней со дня подписания Договора. #### 4.2 Арендатор уплатит арендную плату в следующие сроки: _____ __________________________________________________________________ #### 4.3 Срок действия Договора: начало _______________________________________________________ окончание ____________________________________________________ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН #### 5.1 Арендодатель обязан: ##### 5.1.1 Своевременно передать Арендатору арендованное имущество с состоянии, отвечающем условиям Договора. ##### 5.1.2 Производить капитальный ремонт имущества. 5.1.3. Оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее эффективного использования арендованного имущества. #### 5.2 Арендатор обязан: ##### 5.2.1 Использовать имущество в соответствии с условиями Договора и назначением имущества. 5.2.2. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт. ##### 5.2.3 Нести расходы по содержанию имущества. ##### 5.2.4 В установленные Договором сроки вносить арендную плату. ##### 5.2.5 Возвратить имущество Арендодателю после прекращения Договора по приемосдаточному акту в состоянии на момент заключения Договора с учетом нормального износа. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора. #### 6.2 За неуплату Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, начисляется пеня в размере ____ процента просроченной суммы за каждый день просрочки в течение десяти дней и ____ процента просроченной суммы - свыше десяти дней, но не более одного месяца. #### 6.3 В случае просрочки внесения арендной платы свыше одного месяца Арендодатель имеет право расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков, причиненных этой просрочкой. #### 6.4 За неисполнение иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная сторона уплачивает штраф в размере ____ процентов суммы годовой арендной платы. #### 6.5 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ #### 7.1 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. #### 7.2 Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. #### 7.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. #### 7.4 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Арендатором и Арендодателем путем направления уведомления другой стороне. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ #### 8.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. #### 8.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА #### 9.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. #### 9.2 Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ #### 10.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. #### 10.2 Другие условия по усмотрению сторон ____________________ __________________________________________________________________ #### 10.3 К договору прилагаются: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР _______________________________ _______________________________ (индекс, адрес, расчетный и (индекс, адрес, расчетный и _______________________________ _______________________________ валютный счета) валютный счета) _______________________________ _______________________________ (должность, подпись) (должность, подпись) М.П. М.П. Приложение 2 к приказу ГТК России от 10.11.94 N 573 ДОГОВОР КОМИССИИ N _____________ ___________________ "____"____________19____г. (место заключения) __________________________________________________________________ (наименование таможенного органа, предприятия, учреждения, _________________________________________________________________, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем_____ в дальнейшем "Комитент", в лице______________________ _________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и _______________________________________________ (наименование таможенного органа, предприятия, _________________________________________________________________, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем_____ в дальнейшем "Комиссионер", в лице __________________ _________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА #### 1.1 Комиссионер обязуется по поручению Комитента совершить для Комитента за его счет от своего имени за обусловленное ниже вознаграждение следующее: ________________________________________ __________________________________________________________________ #### 1.2 По исполнении поручения Комиссионер получает комиссионное вознаграждение в ______________ в размере ________________________ (вид валюты) (сумма в пределах до 1,5 __________________________________________________________________ процента цены Договора) 2. ЦЕНА ДОГОВОРА #### 2.1 Цена Договора составляет_________________________________ #### 2.2 Цена Договора включает в себя____________________________ 3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА #### 3.1 Оплата по настоящему Договору производится ______________ __________________________________________________________________ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.) #### 3.2 Форма оплаты ____________________________________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, __________________________________________________________________ аккредитив и т.п.) 4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 4.1. Указанное в п. 1.1 Договора Комиссионер исполнит в следующие сроки:__________________________________________________ __________________________________________________________________ #### 4.2 Комитент перечислит указанное в п. 2.1 в следующие сроки: __________________________________________________________________ #### 4.3 Срок действия Договора: начало _______________________________________________________ окончание ____________________________________________________ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН #### 5.1 Комиссионер обязан: ##### 5.1.1 Исполнить принятое на себя поручение в соответствии с указаниями Комитента на наиболее выгодных для него условиях. #### 5.2 Комитент обязан: ##### 5.2.1 Оплатить Комиссионеру расходы, связанные с исполнением поручения в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. ##### 5.2.2 Выплатить предусмотренное Договором комиссионное вознаграждение. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН #### 6.1 В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Комиссионер уплачивает Комитенту штраф в размере _________ процентов цены Договора за каждый день просрочки. 6.2. В случае неисполнения обязательств по Договору Комиссионер возвращает Комитенту все перечисленные денежные средства в течение _______ банковских дней, а также неустойку за неосновательное пользование денежными средствами в размере _____________ процентов перечисленных сумм, а также возмещает убытки, включая упущенную выгоду. #### 6.3 В случае нарушения срока возврата перечисленных денежных средств и уплаты неустойки Комиссионер выплачивает пеню в размере ______ процентов неперечисленных сумм за каждый день просрочки. #### 6.4 В случае нарушения Комиссионером обязанностей по Договору комиссионное вознаграждение может быть уменьшено на 30 процентов. #### 6.5 В случае неперевода в срок денежных средств Комитент выплачивает Комиссионеру пеню в размере ______ процентов неперечисленной суммы за каждый день просрочки. #### 6.6 В случае отказа Комитента от услуг Комиссионера после вступления в силу контракта с инофирмой Комитент несет все расходы, связанные с аннулированием заключенного контракта при представлении следующих документов: копии настоящего Договора, копии заключенного с инофирмой контракта, копий документов, подтверждающих расходы. #### 6.7 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору и устранения нарушений. 7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ #### 7.1 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. #### 7.2 Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. #### 7.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. #### 7.4 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Комитентом и Комиссионером путем направления уведомления другой стороне. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ #### 8.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. #### 8.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА #### 9.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. #### 9.2 Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ #### 10.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. #### 10.2 Другие условия по усмотрению сторон ____________________ __________________________________________________________________ #### 10.3 К Договору прилагаются: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН КОМИССИОНЕР КОМИТЕНТ _______________________________ _______________________________ (индекс, адрес, расчетный и (индекс, адрес, расчетный и _______________________________ _______________________________ валютный счета) валютный счета) _______________________________ _______________________________ (должность, подпись) (должность, подпись) М.П. М.П. Приложение 3 к приказу ГТК России от 10.11.94 г. N 573 ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ N _____________ ___________________ "____"____________19____г. (место заключения) __________________________________________________________________ (наименование таможенного органа, предприятия, учреждения, _________________________________________________________________, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем_____ в дальнейшем "Продавец", в лице______________________ _________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и _______________________________________________ (наименование таможенного органа, предприятия, _________________________________________________________________, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем_____ в дальнейшем "Покупатель", в лице ___________________ _________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА #### 1.1 Продавец обязуется передать в собственность (полное хозяйственное ведение или оперативное управление) Покупателя принадлежащее Продавцу имущество, а Покупатель обязуется принять это имущество и оплатить его. #### 1.2 Сведения об имуществе: - наименование, комплектность и качество _____________________ __________________________________________________________________ (с указанием стандарта, технических условий и пр.) - изготовитель _______________________________________________ (полное наименование предприятия, учреждения, __________________________________________________________________ организации, Ф.И.О. физического лица) - единица измерения __________________________________________ - цена за единицу ____________________________________________ - количество единиц __________________________________________ - гарантийный срок эксплуатации (хранения, годности) _________ 2. ЦЕНА ДОГОВОРА #### 2.1 Цена Договора составляет_________________________________ #### 2.2 Цена Договора включает в себя____________________________ 3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА #### 3.1 Оплата по настоящему Договору производится ______________ __________________________________________________________________ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.) #### 3.2 Форма оплаты ____________________________________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, __________________________________________________________________ аккредитив и т.п.) 4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 4.1. Указанное в п. 1.2 Договора имущество должно быть передано Покупателю в течение ________ дней со дня подписания Договора. #### 4.2 Покупатель оплатит имущество в следующие сроки: _________ __________________________________________________________________ #### 4.3 Срок действия Договора: начало _______________________________________________________ окончание ____________________________________________________ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН #### 5.1 Продавец обязан: ##### 5.1.1 Своевременно передать Покупателю имущество в состоянии, отвечающем условиям Договора. ##### 5.1.2 Заменить некачественное имущество в течение ______ дней с момента получения извещения об установлении некачественности имущества либо в течение ______ дней возвращает стоимость некачественного имущества согласно п. 2 настоящего Договора. #### 5.2 Покупатель обязан: ##### 5.2.1 Принять товар по количеству, качеству и комплектности в порядке и сроки, установленные настоящим Договором и действующим законодательством, оформив при этом акт приемки. ##### 5.2.2 При установлении некачественности поступившего имущества оповестить об этом Продавца в течение ______ часов с момента составления акта о некачественности имущества. ##### 5.2.3 Оплатить имущество в размерах и сроки, установленные Договором. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН #### 6.1 За нарушение сроков передачи имущества виновная сторона возмещает другой стороне прямые убытки в полном объеме и уплачивает штраф в размере _________. #### 6.2 За неполную передачу имущества Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере ______ процента стоимости непереданного имущества за каждый день просрочки. #### 6.3 За передачу имущества, не соответствующего по качеству условиям Договора, а также за передачу некомплектного имущества виновная сторона уплачивает штраф в размере ______. #### 6.4 За отказ в замене некачественного имущества в сроки, предусмотренные в п. 5.1.2, Продавец уплачивает штраф в размере _____. 6.5. За несвоевременную или неполную оплату имущества Покупатель уплачивает пеню в размере _______ процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки, но не более _____. #### 6.6 При несвоевременном вывозе имущества со склада Продавца, если это предусмотрено соглашением сторон, Покупатель наряду с пеней возмещает Продавцу убытки, связанные с хранением товара в размере ________ за каждый день хранения свыше установленного Договором срока. #### 6.7 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору. 7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ #### 7.1 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. #### 7.2 Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. #### 7.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. #### 7.4 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Продавцом и Покупателем путем направления уведомления другой стороне. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ #### 8.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. #### 8.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА #### 9.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. #### 9.2 Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ #### 10.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. #### 10.2 Другие условия по усмотрению сторон ____________________ __________________________________________________________________ #### 10.3 К Договору прилагаются: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ _______________________________ _______________________________ (индекс, адрес, расчетный и (индекс, адрес, расчетный и _______________________________ _______________________________ валютный счета) валютный счета) _______________________________ _______________________________ (должность, подпись) (должность, подпись) М.П. М.П. Приложение 4 к приказу ГТК России от 10.11.94 N 573 ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____________ ___________________ "____"____________19____г. (место заключения) __________________________________________________________________ (наименование таможенного органа, предприятия, учреждения, _________________________________________________________________, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем_____ в дальнейшем "Заказчик", в лице______________________ _________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и _______________________________________________ (наименование таможенного органа, предприятия, _________________________________________________________________, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем_____ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________ _________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: __________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. ЦЕНА ДОГОВОРА #### 2.1 Цена Договора составляет_________________________________ #### 2.2 Цена Договора включает в себя____________________________ 2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена Договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена Договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены Договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего Договора. 3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА #### 3.1 Оплата по настоящему Договору производится ______________ __________________________________________________________________ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.) #### 3.2 Форма оплаты ____________________________________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, __________________________________________________________________ аккредитив и т.п.) #### 3.3 Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. 4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные п. 1 настоящего Договора, в сроки, установленные календарным планом работ (Приложение). #### 4.2 Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: _________________________________________________ #### 4.3 Срок действия Договора: начало _______________________________________________________ окончание ____________________________________________________ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН #### 5.1 Подрядчик обязан: ##### 5.1.1 Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации _____________________________________________________ ##### 5.1.2 Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период строительства. ##### 5.1.3 Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Договору. ##### 5.1.4 Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ. ##### 5.1.5 Обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки. ##### 5.1.6 Осуществить страхование объектов строительства. ##### 5.1.7 В 10-дневный срок после подписания акта о приемке законченных строительством объектов вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество. #### 5.2 Заказчик обязан: ##### 5.2.1 Передать Подрядчику строительную площадку в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ. ##### 5.2.2 Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п. 1 настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором. ##### 5.2.3 Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН #### 6.1 За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ________ процента цены Договора за каждый день просрочки. #### 6.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду. #### 6.3 Если Подрядчик после завершения работ по Договору оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки. #### 6.4 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ #### 7.1 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. #### 7.2 Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. #### 7.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. #### 7.4 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ #### 8.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. #### 8.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА #### 9.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. #### 9.2 Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. #### 9.3 Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях: - задержка Подрядчиком хода строительства по его вине, когда срок окончания строительства, установленный в Договоре, увеличивается более чем на один месяц; - снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий Договора. #### 9.4 Подрядчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях: - при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц; - уменьшение стоимости строительства более чем на _____ процентов в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию; - утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства. #### 9.5 При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. #### 9.6 Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне. 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ #### 10.1 Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. 10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается продолжительностью 24 месяца. #### 10.3 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет. #### 10.4 Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. 10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком. #### 10.6 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначит квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. #### 10.7 Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. #### 10.8 Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик. #### 10.9 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. #### 10.10 Другие условия по усмотрению сторон __________________ __________________________________________________________________ 10.11. К Договору прилагается календарный план работ (Приложение). __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК _______________________________ _______________________________ (индекс, адрес, расчетный и (индекс, адрес, расчетный и _______________________________ _______________________________ валютный счета) валютный счета) _______________________________ _______________________________ (должность, подпись) (должность, подпись) М.П. М.П. Приложение к Договору N _________ **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ** | Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения | Срок выполнения: начало - окончание (месяц, год) | Расчетная цена этапа, тыс. руб. в % к договорной цене | | --- | --- | --- | ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК _______________________________ _______________________________ (должность) (должность) _______________________________ _______________________________ (подпись) (подпись) М.П. М.П. Приложение 5 к приказу ГТК России от 10.11.94 N 573 ДОГОВОР НА СОЗДАНИЕ (ПЕРЕДАЧУ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ N ____ ___________________ "____"____________19____г. (место заключения) __________________________________________________________________ (наименование таможенного органа, предприятия, учреждения, _________________________________________________________________, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем_____ в дальнейшем "Заказчик", в лице______________________ _________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и _______________________________________________ (наименование таможенного органа, предприятия, _________________________________________________________________, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем_____ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________ _________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА #### 1.1 Исполнитель обязуется провести, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ #### 1.2 Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции: __________________________________________________________________ (содержание требований или наименование, номер, дата документа, __________________________________________________________________ в котором они отражены) #### 1.3 Созданная научно-техническая продукция и проектная документация к ней должны соответствовать требованиям действующих __________________________________________________________________ (ГОСТ, ЕСКД) 2. ЦЕНА ДОГОВОРА #### 2.1 Цена Договора составляет_________________________________ #### 2.2 Цена Договора включает в себя____________________________ 3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА #### 3.1 Оплата по настоящему Договору производится ______________ __________________________________________________________________ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.) #### 3.2 Форма оплаты ____________________________________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, __________________________________________________________________ аккредитив и т.п.) 4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ #### 4.1 Исполнитель выполнит работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, в сроки, установленные календарным планом работ. #### 4.2 Заказчик оплатит выполненные Исполнителем работы в следующие сроки: _________________________________________________ #### 4.3 Срок действия Договора: начало _______________________________________________________ окончание ____________________________________________________ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН #### 5.1 Исполнитель обязан: ##### 5.1.1 Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме, предусмотренном календарным планом работ. 5.1.2. Сдать работы Заказчику в порядке и в состоянии, соответствующих требованиям настоящего Договора. ##### 5.1.3 Приостановить работу, поставив об этом в известность Заказчика в ____-дневный срок, если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы. В этом случае стороны обязаны в ____-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. #### 5.2 Заказчик обязан: ##### 5.2.1 Оплатить Исполнителю работу, предусмотренную п. 1.1 настоящего Договора в размерах и в сроки, установленные Договором. ##### 5.2.2 Принять работу в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим Договором. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН #### 6.1 За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по настоящему Договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ________ процента цены Договора (этапа) за каждый день просрочки. #### 6.2 В случае ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель выплачивает штраф в размере ____ процентов цены Договора (этапа). При этом Заказчик имеет право расторгнуть Договор, в связи с чем Исполнитель возвращает Заказчику все суммы, полученные по Договору, а также неустойку в размере ___ процентов цены Договора за неосновательное пользование денежными средствами. #### 6.3 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ #### 7.1 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. #### 7.2 Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. #### 7.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. #### 7.4 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления уведомления другой стороне. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ #### 8.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. #### 8.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА #### 9.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. #### 9.2 Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков, включая упущенную выгоду. #### 9.3 Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне. 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 10.1. Сдача и приемка работ осуществляется в следующем порядке: ##### 10.1.1 Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготовляемых в соответствии с Договором, определен ______________ (наименование ___________________________ от "___"___________19___г. N ________ документа) 10.1.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Договора обеспечивается сопроводительными документами Исполнителя. ##### 10.1.3 При завершении работ по этапам или по Договору в целом Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи - приемки научно-технической продукции с приложением к нему: - комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями Договора; - протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по Договору <*>; - копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию на ее проведение _________________________________________________ (наименование, число, месяц и год утверждения) 10.1.4. <*> Заказчик обязан в срок до "___"___________19___г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных по Договору. 10.1.5. <*> Исполнитель обязан в срок до "___"___________19___г. уведомить Заказчика о готовности образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом). ------------------------------ <*> Для Договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники. ##### 10.1.6 Заказчик в течение _____ дней со дня получения акта сдачи - приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 10.1.3 настоящего Договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи - приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ. ##### 10.1.7 В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. ##### 10.1.8 В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы. ##### 10.1.9 При сокращении сроков выполнения работ, улучшении технико-экономических параметров разработки, повышении экспортных возможностей Заказчика от внедрения работы за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну в целях удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к Договорной цене в размере _____________. ##### 10.1.10 Приемо-сдаточные испытания осуществляются на технической базе _________________________________________________ __________________________________________________________________ в присутствии представителей Заказчика и Исполнителя. #### 10.2 Выполнение дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, изменение сроков исполнения оформляются дополнительным соглашением, подписываемым обеими сторонами. #### 10.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. #### 10.4 Другие условия по усмотрению сторон ____________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ #### 10.5 К Договору прилагаются: 1. Протокол соглашения о Договорной цене на научно-техническую продукцию (Приложение 1). 2. Календарный план работ (Приложение 2). 3. Акт сдачи - приемки научно-технической продукции (Приложение 3). __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________________ _______________________________ (индекс, адрес, расчетный и (индекс, адрес, расчетный и _______________________________ _______________________________ валютный счета) валютный счета) _______________________________ _______________________________ (должность, подпись) (должность, подпись) М.П. М.П. Приложение 1 к Договору N _________ ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ __________________________________________________________________ (наименование научно-технической продукции) Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ____________________ _________________________________________________________________, (должность, фамилия, инициалы) с одной стороны, и от лица Исполнителя ___________________________ _________________________________________________________________, (должность, фамилия, инициалы) с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции в сумме ____________________________, (цифрами и прописью) в том числе по этапам: ___________________________________________ __________________________________________________________________ При выполнении (невыполнении) Исполнителем условий договора в соответствии с пунктами __________________________________________ __________________________________________________________________ договорная цена увеличивается (уменьшается): по пункту _______ на _________ %, по пункту _______ на _________%, по пункту _______ на _________ %. Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком. От Исполнителя От Заказчика _______________________________ _______________________________ (должность) (должность) _______________________________ _______________________________ (подпись) (подпись) М.П. М.П. Приложение 2 к Договору N _________ **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ** | Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения | Срок выполнения: начало - окончание (месяц, год) | Расчетная цена этапа, тыс. руб. в % к договорной цене | | --- | --- | --- | ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________________ _______________________________ (должность) (должность) _______________________________ _______________________________ (подпись) (подпись) М.П. М.П. Приложение 3 к Договору N _________ АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ Составлен "___"___________19___г. __________________________________________________________________ (наименование научно-технической продукции и этапа работ) Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя ___________________ _________________________________________________________________, (должность, фамилия, инициалы) с одной стороны, и от лица Заказчика _____________________________ _________________________________________________________________, (должность, фамилия, инициалы) с другой стороны, составили настоящий акт о том, что научно-техническая продукция _____________________________________ (удовлетворяет, не удовлетворяет __________________________________________________________________ условиям Договора и технического задания или иного документа, __________________________________________________________________ превышает требования технического задания или иного документа) Краткое описание научно-технической продукции: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Эффективность научно-технической продукции и документ, ее обосновывающий ___________________________________________________ __________________________________________________________________ Цена Договора составляет ____________________________________ (цифрами и прописью) __________________________________________________________________ При сдаче работы с учетом выполнения условий Договора установлена надбавка (скидка) к договорной цене в размере ______%. Общая сумма аванса, перечисленная за выполненные этапы, составила ________________________________________________________ (цифрами и прописью) Следует к перечислению _______________________________________ (цифрами и прописью) с учетом надбавки (скидки) к договорной цене на сумму ____________ __________________________________________________________________ (цифрами и прописью) Работу сдал: Работу принял: от Исполнителя от Заказчика _______________________________ _______________________________ (подпись) (подпись) М.П. М.П. ---