Приказ Госкорпорации «Роскосмос» от 22.02.2018 № 54

«Об утверждении примерной формы договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСКОСМОС»

ПРИКАЗ

от 22 февраля 2018 г. № 54

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА ОБ УЧАСТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ

В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и упорядочения работы при заключении договоров о предоставлении бюджетных инвестиций с организациями ракетно-космической промышленности приказываю:

1. Утвердить прилагаемую примерную форму договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций (далее — примерная форма), заключаемого с организациями ракетно-космической промышленности.

2. Использовать примерную форму в работе при заключении договоров об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций начиная с 2018 года.

3. Исключить применение пунктов 6.2 и 6.7 Положения о порядке подготовки, визирования, подписания договоров в Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утвержденного приказом от 30 марта 2016 г. № 26, в отношении Юридического департамента и Департамента контрактно-договорной работы при согласовании проектов договоров об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций в случае их соответствия примерной форме.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента организации капитального строительства предприятий Госкорпорации «Роскосмос».

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций N _________

г. Москва                                          "__" ___________ 20__ г.

    Федеральное   агентство   по   управлению  государственным  имуществом,
именуемое       в       дальнейшем       "Росимущество",       в       лице

          (наименование должности работника Росимущества)

__________________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество должностного лица) действующего на основании доверенности от ____________ г. N ______________,

                                             (дата)            (номер)
    Государственная  корпорация  по космической деятельности "Роскосмос", в
дальнейшем      именуемая     Госкорпорация     "Роскосмос",     в     лице

   (наименование должности работника Госкорпорации "Роскосмос")

__________________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество должностного лица) действующего на основании доверенности от ____________ г. N ______________,

                                             (дата)            (номер)
выступающие   от   имени   Российской  Федерации,  и  акционерное  общество

__________________________________________________________________________, (полное наименование организации) являющееся субъектом инвестиций и именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице ____________________________________________________________________ (наименование должности руководителя или иного лица, уполномоченного действовать от имени Застройщика) __________________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество, должность руководителя или иного лица, уполномоченного действовать от имени Застройщика) действующего на основании ________________________________________________, (положения, устава, доверенности — указать нужное) совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в

пределах  бюджетных   ассигнований,   утвержденных  федеральным  законом  о
федеральном  бюджете  на  соответствующий финансовый год и плановый период,
доведенных в установленном порядке для предоставления бюджетных  инвестиций

Госкорпорации «Роскосмос» по федеральной целевой программе (государственной программе, непрограммной части государственной программы) _________________

                       (указывается нужное)

__________________________________________________________________________, (указать название Программы) утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от «» «______» 20 г. N ________________ (далее — Программа) в рамках (указать реквизиты нормативного акта) государственного оборонного заказа, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет настоящего Договора

    1.1.  Российская    Федерация   в   лице    Госкорпорации   "Роскосмос"
предоставляет Застройщику бюджетные инвестиции,  предусмотренные  законом о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год  и плановый период, в

размере ______________________ (_____________________) рублей, на условиях, (прописью)

установленных настоящим Договором,  путем перечисления бюджетных инвестиций
на  счет,  открытый  территориальному  органу  Федерального  казначейства в
учреждении  Центрального  банка  Российской Федерации.  Застройщик  в  счет
указанных денежных средств передает в собственность  Российской Федерации в

лице Росимущества ____ (__________) штук акций Застройщика (далее — Акции). (прописью)

2. Цель предоставления бюджетных инвестиций

2.1 Бюджетные инвестиции предоставляются Застройщику на осуществление

работ по объекту капитального строительства «______________________________ (наименование мероприятий _____________________________________» (далее — Объект), сметная стоимость, с указанием названия объекта) мощность и срок ввода в эксплуатацию которого приведены в титульном списке

вновь  начинаемого  (переходящего)  объекта  (приложение N 1  к  настоящему
Договору) (далее - титульный список), при наличии  решения  уполномоченного
органа Застройщика об увеличении его  уставного  капитала и государственной
регистрации  дополнительного  выпуска  Акций  на  сумму  предоставляемых  в

соответствующем финансовом году бюджетных инвестиций.

2.2 Результат использования бюджетных инвестиций Застройщиком

отражается в Показателях результативности использования бюджетных инвестиций (приложение № 3 к настоящему Договору).

3. Акции. Порядок, объемы и сроки оплаты акций

3.1 Характеристика Акций:

категория: именные обыкновенные;
форма: бездокументарные;
способ размещения: закрытая подписка;
срок размещения: _____________________________________________________;
                        (указываются порядок и сроки размещения)
государственная регистрация дополнительного выпуска:
номер _________________________;
дата ____________________________;
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ______

_______________________________; (полное наименование организации) изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, дата регистрации «» ______ 20 г. <*> --------------------------------

<*> Данная строка включается в настоящий Договор при наличии таких изменений в необходимом количестве (т.е. один и более раз).

3.2 Реестродержатель:

наименование: ________________________________________________________;
                         (полное наименование организации)
адрес: _______________________________________________;
                   (адрес местонахождения)
телефон: _________________________.
              (номер телефона)

3.3 Право Застройщика на Акции подтверждается выпиской из реестра

акционеров общества от «» ______ 20 г. N ________. (указать реквизиты)

3.4 Застройщик гарантирует, что Акции до даты передачи не отчуждены

иным лицам, не находятся под арестом, в залоге и не обременены иным образом, его право не оспаривается в судебном порядке.

3.5 Цена Акций:

3.5.1. Номинальная стоимость ______ (___________) рублей за одну Акцию. (прописью)

3.5.2. Стоимость Акции в соответствии с ценой размещения Стороны определяют в размере _________ (_________________) рублей за одну Акцию. (прописью)

На момент заключения настоящего Договора Застройщик обязан представить отчет оценщика <*>, подтверждающий стоимость одной акции, определенной советом директоров, для размещения акций, за исключением случаев, если акции размещены по номинальной стоимости без проведения оценки.

<*> Отчет оценщика должен быть составлен не ранее шести месяцев до даты заключения Договора.

3.5.3. Общая сумма сделки по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей.

3.6. Бюджетные инвестиции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи) на соответствующий финансовый год для Госкорпорации «Роскосмос».

В случае внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год Стороны обязуются заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору.

3.7. Для предоставления Застройщику бюджетных инвестиций Госкорпорация «Роскосмос» при условии наличия решения Застройщика, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Договора, и государственной регистрации дополнительного выпуска Акций в течение 20 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора перечисляет бюджетные инвестиции на текущий год в размере, установленном пунктом 1.1 настоящего Договора, на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

3.8 Застройщик принимает на себя следующие обязательства по передаче и регистрации Акций:

3.8.1. В течение 10 (десяти) дней с даты перечисления бюджетных инвестиций передать Российской Федерации в лице Росимущества Акции в количестве, предусмотренном пунктом 1.1 настоящего Договора на соответствующий финансовый год, по цене, установленной подпунктом 3.5.2 настоящего Договора. Передача Акций согласно настоящему подпункту включает в себя подписание передаточного распоряжения и регистрацию перехода права на Акции в системе ведения реестра акционеров Застройщика. Датой передачи Акций в соответствии с настоящим пунктом считается дата регистрации реестродержателем перехода права на Акции в системе ведения реестра акционеров Застройщика.

3.8.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи Акций направить в Росимущество (один экземпляр) и Департамент корпоративного управления и имущественного комплекса Госкорпорации «Роскосмос» (два экземпляра) уведомления о выполнении операций в реестре акционеров Застройщика (оригинал), содержащие данные в соответствии с Положением о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденным приказом Центрального банка Российской Федерации (далее — Банк России) от 27 декабря 2016 г. № 572-П.

3.8.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления к Застройщику зарегистрированного Банком России (или территориальным учреждением Банка России), осуществившим государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) Акций, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) Акций, указанного в пункте 3.1 настоящего Договора, представить в Росимущество (один экземпляр) и Департамент корпоративного управления и имущественного комплекса Госкорпорации «Роскосмос» (один экземпляр) нотариально заверенные копии указанного отчета, а также документ, подтверждающий дату его поступления к Застройщику.

3.8.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации налоговым органом изменений Устава Застройщика, связанных с увеличением размера уставного капитала Застройщика, направить в Росимущество и Госкорпорацию «Роскосмос» по одному экземпляру нотариально заверенных копий изменений в Устав и выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), подтверждающей такие изменения.

4. Условия предоставления бюджетных инвестиций

4.1. Операции по зачислению (списанию) бюджетных инвестиций осуществляются в порядке, установленном Федеральным казначейством, и отражаются на лицевом счете для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее — лицевой счет), открытом Застройщику в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Операции с денежными средствами, отраженными на лицевом счете для учета операций юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств Застройщика, возникающих из заключенных им договоров, после проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, определяющем в том числе перечень документов, подлежащих представлению в территориальные органы Федерального казначейства для подтверждения возникновения денежных обязательств Застройщиком.

4.3. Использование предоставленных бюджетных инвестиций на цели, не соответствующие пункту 2.1 настоящего Договора, не допускается.

4.4 Застройщику запрещается:

4.4.1. Приобретать за счет полученных средств бюджетных инвестиций иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций и определенных решениями Правительства Российской Федерации.

4.4.2. Использовать бюджетные инвестиции в качестве взносов в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления бюджетных инвестиций, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Банка России или в кредитной организации (далее — банк).

4.4.3. Использовать бюджетные инвестиции в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, получаемых Застройщиком в результате финансово-хозяйственной деятельности, в том числе за счет средств бюджетных инвестиций.

4.4.4 Перечислять бюджетные инвестиции на счета, открытые в банке Застройщику, за исключением:

оплаты обязательств Застройщика в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств Застройщика по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате Застройщика, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении бюджетных инвестиций;

оплаты фактически выполненных Застройщиком работ, оказанных услуг, изготовленной продукции, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, в случае если Застройщик не привлекает для выполнения работ, оказания услуг и изготовления продукции иных юридических лиц, а также при условии предоставления документов-оснований и (или) иных документов, предусмотренных настоящим Договором или нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления бюджетных инвестиций;

возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) в случае, если указанные расходы осуществлялись до поступления бюджетных инвестиций на лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса и при условии представления документов, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, копий платежных поручений, реестров платежных поручений подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов).

4.4.5. Перечислять бюджетные инвестиции на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с Застройщиком договоры, за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также договоров страхования в соответствии со страховым законодательством.

4.4.6. Осуществлять иные операции, запрет на совершение которых предусмотрен нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, при осуществлении казначейского сопровождения бюджетных инвестиций.

4.5. Порядок формирования идентификатора договора устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Застройщик обязан соблюдать режим лицевых счетов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Права и обязанности Сторон

5.1 Российская Федерация в лице Госкорпорации «Роскосмос»:

5.1.1. Обязуется своевременно перечислить бюджетные инвестиции в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Договора.

5.1.2. Организовывает контроль за целевым использованием Застройщиком выделенных бюджетных инвестиций посредством проведения мониторинга представленных Застройщиком форм отчетности КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», ОС-1 «Акт о приеме-передачи объекта основных средств», ОС-14 «Акт о приеме (поступлении) оборудования», товарная накладная по форме ТОРГ-12, акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ, которые не учитываются по форме КС-3).

5.1.3. Вправе проводить проверки соблюдения Застройщиком условий, установленных настоящим Договором, в том числе реализовывать контрольные мероприятия за осуществлением закупок товаров, работ, услуг в целях, определенных пунктом 2.1 настоящего Договора.

5.1.4. Вправе устанавливать требования к содержанию и формам отчетности Застройщика по выполнению настоящего Договора, а также к порядку представления отчетности.

#5.1.5. Вправе участвовать в работе по вводу завершенного строительством (реконструкцией, техническим перевооружением) Объекта в эксплуатацию.# <*>

<*> Здесь и далее по тексту примерной формы Договора пункты, выделенные курсивом, подлежат включению в текст договора, заключаемого с конкретным Застройщиком, в случае, если согласно Программе предполагается ввод Объекта в эксплуатацию в течение срока выполнения работ по договору.

5.1.6. Вправе направлять представителей Госкорпорации «Роскосмос» для участия в работе комиссий Застройщика по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг.

5.1.7. Вправе принимать решение о взыскании неустойки, установленной пунктами 6.5, 6.6 и 6.7 настоящего Договора, и осуществлять претензионную работу в отношении Застройщика.

5.1.8. Вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.2 Российская Федерация в лице Росимущества обязуется:

5.2.1. Представлять реестродержателю Застройщика сведения, необходимые для ведения реестродержателем лицевого счета Росимущества в системе ведения реестра акционеров Застройщика.

5.2.2. Принять Акции в установленном порядке от имени Российской Федерации.

5.3 Застройщик обязуется:

5.3.1. Использовать предоставленные бюджетные инвестиции на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Договора.

5.3.2 В соответствии с Программой вложить в реализацию инвестиционного

проекта   по  строительству  (реконструкции,  техническому  перевооружению)
Объекта  в  соответствии с условиями Программы собственные или привлекаемые

инвестиции в объеме ___________ (___________________) рублей. (прописью)

5.3.3. Своевременно передать Российской Федерации в лице Росимущества Акции в количестве, указанном в подпункте 3.8.1 настоящего Договора, а также предоставить документы, предусмотренные подпунктами 3.8.2, 3.8.3 и 3.8.4 настоящего Договора в Росимущество и в соответствующие структурные подразделения Госкорпорации «Роскосмос».

5.3.4. Открыть лицевой счет (в случае если на момент подписания настоящего Договора у Застройщика не открыт лицевой счет) и уведомить Госкорпорацию «Роскосмос» о его открытии в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения выписки из лицевого счета.

Уведомление в Госкорпорацию «Роскосмос» об открытии лицевого счета должно быть подписано генеральным директором и главным бухгалтером Застройщика и заверено его печатью.

5.3.5. Представлять в территориальный орган Федерального казначейства документы для подтверждения возникновения связанных с осуществлением работ по объекту капитального строительства денежных обязательств, предусмотренные Порядком проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений), утвержденным приказом Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 244н, а также договоров, заключенных в рамках их исполнения.

При казначейском сопровождении привлекаемые Застройщиком поставщики (подрядчики, исполнители) открывают лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства.

5.3.6. Осуществлять закупки товаров (работ, услуг), необходимых для выполнения работ по Объекту, указанному в пункте 2.1 настоящего Договора, финансируемых полностью либо частично за счет бюджетных инвестиций в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случаях и в пределах, указанных в подпунктах 2, 3, 4, 7 части 1 статьи 1, части 3 статьи 103, статьи 104 данного Закона, а также с учетом ограничений, определенных постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» и от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства».

Застройщик обязан согласовать извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также документацию по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе при проведении конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запросов котировок, запросов предложений с Госкорпорацией «Роскосмос» в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5.3.7. Включать в договоры, имеющие казначейское сопровождение, в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период условия:

об указании в договорах, заключаемых с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в рамках исполнения настоящего Договора, обязанности открытия поставщиками (подрядчиками, исполнителями) лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства;

об указании в договорах, заключенных в рамках исполнения настоящего Договора, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатора настоящего Договора;

о предоставлении в территориальные органы Федерального казначейства документов, предусмотренных порядком санкционирования бюджетных инвестиций;

об указании в договорах, заключаемых с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в рамках исполнения настоящего Договора, условий, указанных в пункте 4.4 настоящего Договора, а также о соблюдении режима лицевых счетов.

5.3.8. При заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг с учетом требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд предусматривать в них следующие условия:

применение штрафных санкций в случае невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в установленные договором сроки, обязательств по объемам и этапам работ, услуг, поставок товаров в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее — Постановление № 1042);

возможность оплаты цены договора за вычетом неустоек, штрафов, пеней, подлежащих уплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с отражением в акте приемки результатов исполнения договора общей суммы оплаты, размера неустойки, основания ее применения и порядок подсчета, а также итоговой суммы оплаты;

возможность снижения цены договора в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе по результатам заключения экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости.

Результатом выполненной работы по договору на выполнение строительно-монтажных работ является построенный и (или) реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.3.9. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» обеспечить регистрацию заключенных договоров в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

5.3.10. Организовать выполнение работ в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Внесение изменений в проектную документацию без согласования с Госкорпорацией «Роскосмос» не допускается, за исключением внесения изменений, которые не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности Объекта, не изменяют его качественные и функциональные характеристики и не приводят к увеличению сметы на строительство, реконструкцию Объекта в сопоставимых ценах.

Запрещается внесение каких-либо изменений в технологические решения без согласования с Госкорпорацией «Роскосмос».

5.3.11. В рамках исполнения плана-графика (приложение № 2 к настоящему Договору) сформировать с учетом проведения процедур закупок помесячный план-график выполнения работ на текущий год и представить в Департамент организации капитального строительства предприятий Госкорпорации «Роскосмос» в течение 15 дней с момента заключения настоящего Договора.

5.3.12. Обеспечить осуществление работ по Объекту в объеме, предусмотренном титульным списком и планом-графиком.

5.3.13 При организации работ по строительству (реконструкции, техперевооружению) и выполнении строительного контроля:

5.3.13.1. Обеспечить разработку проектной документации в отношении Объекта и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, приобретение земельных участков под строительство (в случае необходимости), проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведение в установленном порядке проверки достоверности определения сметной стоимости Объекта капитального строительства, а также проведение в установленных Правительством Российской Федерации случаях и порядке технологического и ценового аудита инвестиционных проектов и аудита проектной документации без использования на эти цели бюджетных инвестиций.

Застройщик проводит конъюнктурный анализ обоснованности стоимости товаров, работ (услуг) по Объекту.

5.3.13.2. Получить разрешение на строительство Объекта и передать его генеральному подрядчику вместе с решением об отводе земельного участка под строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Представить Госкорпорации «Роскосмос» заверенную Застройщиком копию разрешения на строительство. Копия разрешения на строительство представляется только в случае, если указанное разрешение выдавалось не Госкорпорацией «Роскосмос».

При отказе органа, уполномоченного на выдачу разрешения на строительство (за исключением Госкорпорации «Роскосмос»), в выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) в Госкорпорацию «Роскосмос» представляется копия письменного отказа.

5.3.13.3. Организовать контроль и технический надзор за строительством (реконструкцией, техперевооружением), соответствием объема, стоимости и качества работ проектной документации, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку работ.

5.3.13.4. В случае несоответствия результатов работ проектной документации за счет собственных средств произвести необходимые доработки с целью завершения работ, предусмотренных проектной документацией.

5.3.13.5. Устранять за счет собственных средств недостатки, выявленные после подписания актов приемки работ.

5.3.13.6. Обеспечить соблюдение требований строительных норм и правил в организации строительного производства, и в случае нарушения этих требований приостанавливать производство работ до устранения выявленных нарушений.

5.3.13.7. Хранить проектную документацию, положительное заключение экспертизы проектной документации, заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта, подготовленные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, а также документы об утверждении проектной документации.

#5.3.13.8. Организовать ввод законченного строительством (реконструкцией, техперевооружения) Объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направить заверенную копию разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в Госкорпорацию «Роскосмос» в течение 15 дней со дня его получения, но не позднее трех месяцев со дня окончания работ по строительству (реконструкции, техперевооружению) Объекта, определенного государственным контрактом. Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представляется только в случае, если указанное разрешение выдавалось не Госкорпорацией «Роскосмос».

В случае когда при строительстве (реконструкции, техническом перевооружении) Объекта выполняются работы, которые не приводят к превышению предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) Объекта, на основании норм, предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и градостроительными регламентами, получение разрешения на строительство (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) не требуется. В этом случае Застройщик обязан с учетом постановления Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100 организовать работу приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, принять участие в ее работе, оформить акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (форма КС-14) по окончании работы комиссии, один экземпляр которого направляется в Госкорпорацию «Роскосмос» в течение одного месяца с даты окончания работ по строительству (реконструкции) Объекта, определенной государственным контрактом.

5.3.13.9. По факту ввода Объекта в эксплуатацию Застройщик в течение 15 (пятнадцати) дней представляет в Департамент организации капитального строительства предприятий Госкорпорации «Роскосмос» акт о приеме-передаче здания (сооружения) по соответствующей форме (реконструкция здания — ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств», техническое перевооружение — ОС-1 «Акт о приемке-передаче объекта основных средств» и ОС-14 «Акт о приеме (поступлении) оборудования», приобретение нового здания — ОС-1а «Акт о приеме-передаче здания (сооружения)»), акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта»), акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14 «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией»).#

5.3.14. Осуществлять в порядке, установленном федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и нормативными правовыми актами, принятыми в его развитие, авансирование по договорам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; обеспечивать целевое направление средств поставщикам и подрядным организациям и осуществлять расчеты с поставщиками, подрядными организациями за поставленную продукцию, выполненные работы (услуги).

5.3.15. Проводить проверки обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) к оплате за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги).

5.3.16. Обеспечить осуществление эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества после ввода их в эксплуатацию. Без использования на эти цели средств, предоставляемых из федерального бюджета, в том числе в соответствии с иными договорами о предоставлении бюджетных инвестиций.

5.3.17 Представить в установленные настоящим Договором сроки:

5.3.17.1 В Департамент контрактно-договорной работы Госкорпорации «Роскосмос»:

копии договоров, дополнительных соглашений к указанным договорам, заключенных с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) для выполнения работ по Объекту в электронном виде в формате .pdf в течение 10 (десяти) дней с даты их заключения.

5.3.17.2. В Департамент организации капитального строительства предприятий Госкорпорации «Роскосмос» в течение 10 (десяти) дней с даты получения денежных средств от Госкорпорации «Роскосмос» на бумажном носителе и в электронном виде (формат .pdf):

заверенные копии (по вновь начинаемым объектам):

а) положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, подготовленных в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности;

б) заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;

в) решения об утверждении проектной документации;

г) положительного заключения о проведении технологического и ценового аудита в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

д) приказа единоличного исполнительного органа Застройщика о назначении ответственного представителя Застройщика за выполнение работ на Объекте;

е) отчет о мероприятиях по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации; техническому перевооружению) Объекта (приложение № 8 к настоящему Договору).

В случае корректировки проектной документации, сметной документации, модификации проектной документации указанный отчет предоставляется с учетом обновления данных в течение 10 (десяти) дней с момента получения положительного заключения по соответствующей экспертизе.

5.3.17.3. В территориальные органы Федеральной службы государственной статистики в ходе строительства отчетность по формам С-1, С-2, П-2 (инвест) в соответствии со сроками, определенными приказами Росстата, с одновременным направлением копий указанной отчетности в Департамент организации капитального строительства предприятий Госкорпорации «Роскосмос».

5.3.18 Представлять в ходе строительства Объекта в Госкорпорацию «Роскосмос»:

5.3.18.1. В Департамент организации капитального строительства предприятий Госкорпорации «Роскосмос» отчетность о выполненных работах (услугах) не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом:

по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» представляется ежеквартально на электронном носителе в формате .pdf;

по форме КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», в которой приводятся данные по видам оборудования, относящегося к стройке (пусковому комплексу, этапу), к монтажу которого приступили в отчетном периоде, ОС-12 «Акт приема передачи основных средств», ОС-14 «Акт о приеме (поступлении) оборудования», товарная накладная по форме ТОРГ-12, акт сдачи-приемки выполненных работ (которые не учитываются по форме КС-3) представляется ежемесячно в виде оригинала документа либо его копии, заверенной в установленном законом порядке;

перечень заключенных Застройщиком соглашений (дополнительных соглашений) с Госкорпорацией «Роскосмос» с указанием источников и объемов финансирования и фактического объема освоенных средств за предшествующий период (приложение № 4 к настоящему Договору);

отчет о ходе исполнения плана-графика выполнения работ (приложение № 5 к настоящему Договору);

реестр договоров, заключенных Застройщиком с контрагентами в рамках реализации проекта (приложение № 6 к настоящему Договору);

отчет об использовании бюджетных инвестиций в рамках реализуемого проекта (приложения № 7а и 7б к настоящему Договору);

5.3.18.2 В Департамент свода и анализа исполнения федерального бюджета ежегодно до 20 января:

отчет о состоянии лицевого счета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом.

5.3.18.3 В Департамент бухгалтерского учета и корпоративной отчетности ежегодно до 20 января:

информацию об осуществлении расходов на 1 января года, следующего за отчетным годом, с указанием:

а) даты, на которую представляется информация;

б) наименования и кода валюты, в которой указывается объем осуществленных расходов;

в) объема осуществленных расходов на цели, предусмотренные условиями настоящего Договора;

информацию о неиспользованных по итогам финансового года остатках бюджетных инвестиций, с указанием:

а) даты, на которую представляется информация;

б) объема средств бюджетных инвестиций, возвращенных в федеральный бюджет;

в) объема восстановленных средств бюджетных инвестиций прошлых лет в отчетном году.

Указанная отчетность предоставляется на бумажном и электронном носителе. На электронном носителе информация представляется в формате Microsoft Word (*.doc) и .pdf.

5.3.19. Представлять в течение 10 (десяти) дней с даты заключения договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в Департамент организации капитального строительства предприятий Госкорпорации «Роскосмос» и территориальный орган Федерального казначейства сведения о привлекаемых подрядных организациях.

5.3.20. Вести учет и контроль за расходованием выделенных средств в соответствии с технологической структурой капитальных вложений, предусмотренных утвержденной проектной документацией.

5.3.21. Осуществлять своевременное предъявление подрядным организациям, поставщикам и другим организациям претензий, штрафов, неустоек, пени за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств с требованием об уплате неустоек (штрафов, пеней), рассчитанных в соответствии с требованиями Постановления № 1042. Копию претензии необходимо представить в Департамент организации капитального строительства предприятий Госкорпорации «Роскосмос» в течение 15 (пятнадцати) дней с даты направления претензии поставщику (подрядчику, исполнителю).

5.3.22. Предъявлять иски в суды за невыполнение и ненадлежащее выполнение подрядными организациями, поставщиками и другими организациями договорных обязательств и в течение 5 (пяти) дней с даты подачи искового заявления информировать об этом Департамент организации капитального строительства предприятий Госкорпорации «Роскосмос».

5.3.23. Ввести в эксплуатацию Объект в срок, предусмотренный Программой.

5.3.24. При необходимости в срок до 15 января и 15 мая текущего года представлять в Госкорпорацию «Роскосмос» предложения по внесению изменений в государственный оборонный заказ с обосновывающими материалами в соответствии с Порядком внесения изменений в федеральную адресную инвестиционную программу, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 19 мая 2014 г. № 278 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 „Об утверждении правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы“.»

5.3.25. Обеспечить деятельность (включая представление необходимой информации и документов, допуск на объект контроля) органов контроля, указанных в пунктах 5.1 и 6.1 настоящего Договора.

5.3.26. При осуществлении деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выполнять требования, установленные законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

5.3.27. В случае возбуждения дела о банкротстве в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя), которому был предоставлен аванс, незамедлительно сообщать об этом в Госкорпорацию «Роскосмос» для обращения в Федеральную налоговую службу для ее участия в представлении в делах о банкротстве требований Российской Федерации по денежным обязательствам.

6. Контроль за исполнением условий договора и ответственность

6.1. Госкорпорация «Роскосмос» и уполномоченные государственные органы контроля и надзора вправе проводить проверки соблюдения Застройщиком целей, условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Застройщик обязан представлять в Госкорпорацию «Роскосмос» по требованию необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет бюджетных инвестиций, в том числе и по договорам с соисполнителями, а также информацию о движениях денежных средств по счету, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Застройщик несет ответственность за достоверность и корректность представляемых документов.

6.2. В случае невыполнения Застройщиком обязательств по передаче Акций Застройщик возвращает средства, перечисленные Госкорпорацией «Роскосмос» за соответствующий финансовый год в соответствии с условиями настоящего Договора, в течение 20 (двадцати) дней с даты перечисления бюджетных инвестиций в порядке, установленном в пункте 3.7 настоящего Договора.

В случае невыполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных подпунктом 3.8.3 настоящего Договора, ввиду отказа регистрирующего органа в государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, признания соответствующего дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся и аннулирования его государственной регистрации Застройщик обязан в течение 10 (десяти) дней с даты получения такого решения вернуть предоставленные в соответствии с настоящим Договором средства федерального бюджета на счет Госкорпорации «Роскосмос».

6.3. В случае установления по результатам проверок представляемых Застройщиком отчетов, проверок, проведенных в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Договора, фактов использования средств предоставленных бюджетных инвестиций с нарушением целей, условий и порядка их предоставления Застройщик перечисляет в федеральный бюджет денежные средства в объеме ненадлежащим образом использованных средств в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего мотивированного требования Госкорпорации «Роскосмос», а также уплачивает штраф в размере суммы бюджетных инвестиций, использованных с нарушением. Указанный штраф перечисляется в доход федерального бюджета.

6.4. В случае нарушения Застройщиком сроков завершения работ в отношении Объекта, предусмотренных приложением № 2 к настоящему Договору, Застройщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России от суммы сделки по договору за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения работ.

#6.5. В случае нарушения Застройщиком сроков введения Объекта в эксплуатацию, определенных Программой, Застройщик уплачивает штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый последующий месяц не введения Объекта в эксплуатацию до месяца введения Объекта в эксплуатацию.#

6.6. В случае нарушения Застройщиком сроков, установленных подпунктами 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4 и пунктом 6.2 настоящего Договора, и принятия Госкорпорацией «Роскосмос» решения о взыскании неустойки Застройщик обязан уплатить штраф в размере 1% от суммы, указанной в подпункте 3.5.3 настоящего Договора за соответствующий финансовый год, за каждый случай нарушения в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Госкорпорацией «Роскосмос» соответствующего требования.

6.7. В случае несвоевременного представления и/или представления Застройщиком недостоверной отчетности/сведений, предусмотренных подпунктами 5.3.11, 5.3.13.9, 5.3.17, 5.3.18, 5.3.19, 5.3.21, 5.3.22 и 5.3.24 настоящего Договора, Застройщик выплачивает Госкорпорации «Роскосмос» штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Госкорпорацией «Роскосмос» соответствующего требования.

#6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного подпунктом 5.3.13.8 настоящего Договора, Застройщик уплачивает штраф в размере 2,5% от суммы, указанной в подпункте 3.5.3 настоящего Договора на соответствующий год, в течение 30 (тридцати) дней с даты предъявления Госкорпорацией «Роскосмос» соответствующего требования.#

6.9. В случае недостижения установленных показателей результативности использования бюджетных инвестиций (приложение № 3 к настоящему Договору) Застройщик ежегодно выплачивает Госкорпорации «Роскосмос» штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый показатель результативности, достижение которого не подтверждено соответствующей документацией. При этом при повторном недостижении конкретного показателя штраф увеличивается на сумму, кратную количеству лет непрерывного недостижения такого показателя.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. При возникновении споров, в том числе вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами обязательств по настоящему Договору, соблюдение досудебного претензионного порядка является обязательным. Претензия должна содержать описание предполагаемого нарушения и соответствующее требование направляющей претензию Стороны.

7.2. Претензия подлежит рассмотрению Стороной, получившей ее, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения. Письменный ответ на претензию должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до истечения указанного срока.

7.3. В случае если спор не урегулирован Сторонами в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

8. Особые условия

Госкорпорация «Роскосмос» не несет ответственность за сокращение объемов бюджетных инвестиций в результате внесения изменений в федеральное законодательство, а также принятых в установленном порядке решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иных уполномоченных федеральных органов, в том числе в случае сокращения бюджетных ассигнований.

9. Дополнительные условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору не допускается.

9.3. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, иных реквизитов такая Сторона обязана в течение трех рабочих дней с даты вышеуказанных изменений письменно уведомить об этом другие Стороны. Уведомление должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером Стороны, у которой произошли указанные изменения, и заверено печатью.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны каждой из Сторон, за исключением случаев, указанных в пункте 9.3 настоящего Договора.

9.5. Настоящий Договор составлен в шести экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр Застройщику, два экземпляра для Росимущества и три экземпляра для Госкорпорации «Роскосмос».

9.6 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

приложение № 1 — Титульный список вновь начинаемого (переходящего) объекта капитального строительства;

приложение № 2 - План-график выполнения работ;

приложение № 3 - Показатели результативности использования бюджетных инвестиций;

приложение № 4 - Перечень заключенных Застройщиком соглашений (дополнительных соглашений, договоров) с Госкорпорацией «Роскосмос» с указанием источников и объемов финансирования и фактического объема освоенных средств за предшествующий период;

приложение № 5 - Отчет о ходе исполнения плана-графика выполнения работ;

приложение № 6 - Реестр договоров, заключенных Застройщиком с контрагентами в рамках реализации проекта;

приложение № 7а - Отчет об использовании бюджетных инвестиций в рамках реализуемого проекта (КС-3);

приложение № 7б - Отчет об использовании бюджетных инвестиций в рамках реализуемого проекта (ОС-14);

приложение № 8 - Отчет о мероприятиях по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) Объекта.

10. Адреса и реквизиты Сторон

10.1 Российская Федерация в лице Росимущества

10.2 Российская Федерация в лице Госкорпорации "Роскосмос"

10.3 Застройщик: акционерное общество "__________________________"

                                        (наименование организации)

_______________________________________________________________________
            (наименование должности работника Росимущества)

    ____________________     ______________________________________________
       (И.О. Фамилия)                             (подпись)

Российская Федерация в лице Госкорпорации "Роскосмос"
_______________________________________________________________________

     (наименование должности работника Госкорпорации "Роскосмос")

    ____________________     ______________________________________________

       (И.О. Фамилия)                             (подпись)

Застройщик ____________________________________________________________<br>
                           (наименование организации)

_______________________________________________________________________
                 (наименование должности руководителя)

    ____________________     ______________________________________________
       (И.О. Фамилия)                             (подпись)

вновь начинаемого (переходящего) объекта капитального строительства на 20__ год, планируемого к финансированию полностью или частично за счет средств федерального бюджета (федеральная адресная инвестиционная программа)

Наименование, месторасположение (полный адрес) стройки (объекта)

Сроки строительства (годы):

Организационно-правовая форма Застройщика (код) (ОКОПФ)

Форма собственности Застройщика (код) (ОКФС)

Ведомственная принадлежность Застройщика (код) (ОКОГУ)

Вид экономической деятельности стройки (ОКВЭД)

Наименование федеральной целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы или непрограммная часть

Характер строительства: новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение

Генеральная подрядная организация

Способ строительства

Приложение № 2 к Договору от «»___ 20__ г. N ____________

ПЛАН-ГРАФИК выполнения работ по объекту «_____________________________________» (наименование объекта строительства (реконструкции), включенного в Программу) на 20 год

*__________________________________   Генеральный __________________________*
*(наименование должности работника    директор       (название организации*
    *Госкорпорации "Роскосмос")                          Застройщика)*

*_______________   ________________  ______________   __________________*
   *(подпись)       (И.О. Фамилия)      (подпись)       (И.О. Фамилия)*

*"__" ______ 20__ г.                   "__" ______ 20__ г.*

Приложение № 3 к Договору от «»___ 20__ г. N ____________

Показатели результативности использования бюджетных инвестиций

Таблица 1 <**>

Целевые показатели результативности использования бюджетных инвестиций по объекту «_______________________________________» (наименование объекта)

Таблица 2 <**>

Объемы финансирования

Таблица 3 <***>

Достигнутые значения показателей результативности использования бюджетных инвестиций по объекту «____________________________» (наименование объекта)

в рамках выполнения условий Договора _____________________________________, (указать реквизиты договора) заключенного между Российской Федерацией в лице Госкорпорации «Роскосмос», Росимущества и ____________________________________________________________ (указать наименование организации)

<> Показатели N 1 и 2 заполняются только по объекту, подлежащему вводу в эксплуатацию.*

<**> Приложение N 3 на момент заключения настоящего Договора содержит заполненные Таблицы 1 и 2.

<> Таблица N 3 предоставляется в отчетные даты, указанные в Таблице N 1, подписывается руководителем организации и предоставляется на бумажном и электронном носителе в формате Microsoft Word (.doc) и .pdf.

Все показатели рассчитываются за отчетный период (год).

1. K1 - показатель роста (неуменьшения) величины капитала.

K1 = Kn / Kn-1, где:

Kn - сумма значений строк 1310 и 1350 бухгалтерского баланса за отчетный период;

Kn-1 - сумма значений строк 1310 и 1350 бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному периоду.

Нормативное значение: >=1.

2. K2 - показатель изменения соотношения заемных средств и выручки в отчетном и предыдущем периодах.

K2 = KM / KM-1, где:

2.1 KM = (Lm - Sm - Fm) / Vm, где:

Lm - сумма значений строк 1410 и 1510 бухгалтерского баланса за отчетный период;

Sm - сумма кредитных средств, привлеченных за отчетный период на выполнение государственного оборонного заказа с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации;

Fm - сумма кредитных средств, привлеченных за отчетный период на внебюджетные ассигнования для реализации мероприятий федеральных целевых программ;

Vm - выручка за отчетный период (значение строки 2110 отчета о прибылях и убытках).

2.2 KM-1 = (Lm-1 - Sm-1 - Fm-1) / Vm-1, где:

Lm-1 - среднее арифметическое сумм значений строк 1410 и 1510 бухгалтерских балансов за три периода, предшествующих отчетному периоду;

Sm-1 - среднее арифметическое сумм кредитных средств, привлеченных за три периода, предшествующих отчетному, на выполнение государственного оборонного заказа с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации;

Fm-1 - среднее арифметическое сумм кредитных средств, привлеченных за три периода, предшествующих отчетному, на внебюджетные ассигнования для реализации мероприятий федеральных целевых программ;

Vm-1 - среднее арифметическое значений выручки за три периода, предшествующих отчетному (строки 2110 отчетов о прибылях и убытках).

Нормативное значение: <=1.

#Данный показатель результативности использования бюджетных инвестиций не применяется в случае уменьшения количества и уменьшения цен основных производственных заказов, объемов финансирования по годам, а также изменения сроков сдачи основных производственных заказов, что подтверждается соответствующими отчетными материалами.#

3. K3 - показатель роста внеоборотных активов.

K3 = Kva / Kva-1, где:

Kva - показатель внеоборотных активов отчетного периода (строка 1100 формы N 1 бухгалтерского баланса на конец отчетного периода);

Kva-1 - показатель внеоборотных активов периода, предшествующего отчетному периоду (строка 1100 формы N 1 бухгалтерского баланса на начало отчетного периода).

Нормативное значение: >=1.

Подписи Сторон: Российская Федерация в лице Росимущества _______________________________________________________________________ (наименование должности работника Росимущества)

    *____________________     ______________________________________________*
       *(И.О. Фамилия)                             (подпись)*

*Российская Федерация в лице Госкорпорации "Роскосмос"*
*_______________________________________________________________________*
     *(наименование должности работника Госкорпорации "Роскосмос")*

    *____________________     ______________________________________________*
       *(И.О. Фамилия)                             (подпись)*

*Застройщик ______________________________________________________*
                        *(наименование организации)*

    *____________________     ______________________________________________*
       *(И.О. Фамилия)                             (подпись)*

Приложение № 4 к Договору от «»___ 20__ г. N ____________

Перечень заключенных Застройщиком соглашений (дополнительных соглашений, договоров) с Госкорпорацией «Роскосмос» с указанием источников и объемов финансирования и фактического объема освоенных средств за предшествующий период по «_____» <1>

Генеральный директор

    __________________________________  ________________   ________________
    (название организации Застройщика)     (подпись)        (И.О. Фамилия)

«» _______ 20 г.

<1> Указывается наименование мероприятия с указанием названия объекта в соответствии с Программой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации. Таблица заполняется ежемесячно.

<2> Указываются договоры (соглашения, дополнительные соглашения), заключенные в предшествующем периоде по каждому году реализации (прочерк, если нет).

<3> Указываются данные с учетом последнего заключенного дополнительного соглашения к договору (соглашению).

<4> Указывается объем принятых Застройщиком работ по годам на дату составления отчета.

Приложение № 5 к Договору от «»___ 20__ г. N ____________

Процент технической готовности объекта _______.

Генеральный директор _________________________  _________   ________________
                       (название организации    (подпись)    (И.О. Фамилия)

                       Застройщика)

«» _______ 20 г.

<1> Представление установленной информации нарастающим итогом в рамках квартальных отчетов предусматривается в отношении мероприятий, плановое либо фактическое исполнение которых выпадает на отчетный период или более ранний период.

<2> Указывается наименование мероприятий с указанием названия объекта в соответствии с Программой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации.

<3> Указывается в соответствии с планом-графиком выполнения работ по объекту (приложение № 2 к настоящему Договору).

<4> Заполняется в соответствии с планом-графиком выполнения работ по объекту (приложение № 2 к настоящему Договору).

<5> Указываются фактические даты начала и окончания (день, месяц, год) реализации этапа проекта, мероприятий. Для мероприятий, указанных в плане-графике (приложение № 2 к настоящему Договору), заполняется только графа «Окончание».

<6> Указывается объем средств, направленных в качестве платежей по договорам поставки, договорам подряда и договорам об оказании услуг на реализацию этапов проекта, мероприятий на дату составления отчета (за отчетный период).

<7> Указываются даты фактического начала и фактического окончания (день, месяц, год) финансирования этапа проекта (мероприятия). Для мероприятий, указанных в плане-графике (приложение № 2 к настоящему Договору), заполняется только графа «Окончание».

<8> Название организации, отвечающей за достижение результата этапа проекта (мероприятия, контрольного события). При наличии заключенных договоров указывается организация — исполнитель по указанному договору. В отношении иных мероприятий (блоков мероприятий, этапов) проекта ответственным исполнителем указывается инициатор инвестиционного проекта.

<9> Указывается в соответствии с реестром договоров, заключенных Застройщиком в рамках реализации проекта.

<10> Описание результата, полученного вследствие достижения мероприятия, указанного в плане-графике (приложение № 2 к настоящему Договору) реализации этапов проекта, отдельных мероприятий проекта. Информация в отношении достижения целей, указанных в плане-графике (приложение № 2 к настоящему Договору), включает в себя краткое описание итогов, указание статуса мероприятия «Исполнено», «Не исполнено». Информация в отношении мероприятия включает в себя краткое описание итогов, указание статуса мероприятия «Исполнено», «Не исполнено», «Исполнено частично», а также оценку степени исполнения мероприятия в процентах. Информация в отношении этапов и блоков мероприятий включает в себя краткое описание итогов, указание статуса этапа, блока мероприятий «Исполнено», «Не исполнено», «Исполнено частично», а также оценку степени исполнения этапа, блока мероприятий в процентах.

<11> Указываются средства, выданные в счет причитающегося по договору подряда (договору поставки, договора об оказании услуг) платежа после исполнения работ в рамках договора подряда (договора поставки).

<12> Указываются средства, выданные в счет причитающегося по договору подряда (договору поставки, договора об оказании услуг) платежа до исполнения договора поставки (договора подряда) в полном объеме и зафиксированные в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными требованиями к оформлению аванса.

по «___________________________________» <1>

Генеральный директор

    __________________________________  ________________   ________________
    (название организации Застройщика)     (подпись)        (И.О. Фамилия)

«» _______ 20 г.

<1> Указывается наименование мероприятий с указанием названия объекта в соответствии с Программой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации. Таблица заполняется с нарастающим итогом ежемесячно.

<2> Указывается наименование организации-контрагента (поставщика, исполнителя или подрядчика) по договору, адрес местонахождения, фамилия, имя, отчество и должность руководителя или иного должностного лица, ответственного за реализацию договора.

<3> Указывается одна или несколько целей заключения договора в виде пункта мероприятий в соответствии с планом-графиком выполнения работ по объекту (приложение № 2 к настоящему Договору).

<4> Содержит краткое описание перечня и состава работ, планируемых к выполнению в рамках договора.

<5> Указывается с учетом НДС.

<6> Указывается(-ются) источник(-и) финансирования договора, используемый(-ые) Застройщиком. Сведения приводятся в разбивке по источникам финансирования в отдельных строках.

<7> Указывается сумма средств, перечисленных Застройщиком контрагенту (подрядчику, исполнителю, поставщику) в рамках заключенного между ними договора.

<8> Указывается статус договора (заключен или расторгнут).

I. Информация о действующих обязательствах

II. Принятые и неисполненные обязательства

<1> По каждому контрагенту с момента заключения контракта.

<2> С указанием дополнительных соглашений.

<3> Указывается год, в счет средств которого были зачтены средства, с указанием объема и источников (собственные средства и средства федерального бюджета).

I. Информация о действующих обязательствах

II. Принятые и неисполненные обязательства

Процент готовности (оборудование) — __%

<1> По каждому контрагенту с момента заключения контракта.

<2> С указанием дополнительных соглашений.

<3> Указывается год, в счет средств которого были зачтены средства, с указанием объема и источников (собственные средства и средства федерального бюджета).