Приказ Госкомрыболовства РФ от 04.02.2008 № 54

«О размещении заказа на выполнение в первом полугодии 2008 года работ по направлению „Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)“ для нужд Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ

ПРИКАЗ

от 4 февраля 2008 г. № 54

О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2008 ГОДА РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ГЛОБАЛЬНОЙ МОРСКОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ ПРИ БЕДСТВИИ И ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (ГМССБ)» ДЛЯ НУЖД ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд и эффективного использования средств федерального бюджета приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключить государственный контракт на выполнение в первом полугодии 2008 года работ по направлению «Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)» для нужд Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса.

2. Утвердить документацию по размещению государственного заказа на право заключить государственный контракт на выполнение в первом полугодии 2008 года работ по направлению «Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)» для нужд Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству согласно Приложению.

3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития обеспечить размещение в установленном порядке документации, указанной в Приложении.

4. Управлению развития рыбопромыслового флота, портов и мониторинга совместно с Управлением финансов, Управлением правового обеспечения в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного конкурса и осуществлять контроль его выполнения.

5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Госкомрыболовства России П.А. Ефанова.

А. А. Крайний

от 4 февраля 2008 г. № 54

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2008 ГОДА РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ГЛОБАЛЬНОЙ МОРСКОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ ПРИ БЕДСТВИИ И ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (ГМССБ)» ДЛЯ НУЖД ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ

Извещение о проведении конкурса

1. Название торгов — право на заключение государственного контракта на выполнение в первой половине 2008 года работ по направлению «Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)».

2. Форма торгов — открытый конкурс.

3. Заказчик — Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству.

Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Адрес электронной почты: Tarasova@fishcom.ru.

Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Тарасова Алеся Андреевна).

4. Предмет государственного контракта — выполнение в первой половине 2008 года работ по направлению «Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)».

5. Место выполнения работ — г. Петропавловск-Камчатский, п. Озерновский Камчатского края, г. Южно-Сахалинск, п. Корсаков Сахалинской области, п. Холмск Сахалинской области, п. Невельск Сахалинской области, мыс Свободный (о. Сахалин), п. п. Охотское Сахалинской области, г. Магадан, п. Охотск Хабаровского края, г. Владивосток, г. Мурманск, г. Калининград.

6. Наименование, характеристика лота, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

7. Преференции не предоставляются.

8. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект документации на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, 7 марта 2008 года 11 ч. 00 мин. Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, 14 марта 2008 года. Место и дата подведения итогов конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, 21 марта 2008 года.

1. Общие положения

Настоящая документация по размещению заказа на выполнение в первой половине 2008 года работ по направлению «Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)» (далее — конкурсная документация) разработана Государственным комитетом Российской Федерации по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с Приложением 1 конкурсной документации.

К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:

1. полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

3. предложение о функциональных характеристиках и о качестве работ, иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложения о цене контракта;

4. копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса.

Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.

Участник размещения заказа в отношении каждого лота вправе подать только одну заявку.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа — юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа — физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

Описание выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, должно включать сведения о выполняемых работах для обеспечения функционирования береговых объектов морского района А2 ГМССБ с учетом Приложения 4.

Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

4. Место, условия и сроки выполнения работ

Место, условия и сроки выполнения работ указаны в Приложении 3 настоящей документации.

Форма оплаты работ — безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом. Источник финансирования — средства федерального бюджета.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

Лот № 1 — Обеспечение функционирования береговых объектов ГМССБ в Камчатском крае в зоне ответственности Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству в первой половине 2008 г. — 10500,0 тыс. руб.

Лот № 2 — Обеспечение функционирования береговых объектов ГМССБ в Сахалинской области, Магаданской области, Хабаровском крае в зоне ответственности Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству в первой половине 2008 г. — 36250,0 тыс. руб.

Лот № 3 — Обеспечение функционирования береговых объектов ГМССБ в Приморском крае в зоне ответственности Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству в первой половине 2008 г. — 4500,0 тыс. руб.

Лот № 4 — Обеспечение функционирования береговых объектов ГМССБ в Калининградской области в зоне ответственности Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству в первой половине 2008 г. — 4800,0 тыс. руб.

Лот № 5 — Обеспечение функционирования береговых объектов ГМССБ в Мурманской области в зоне ответственности Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству в первой половине 2008 г. — 6145,0 тыс. руб.

5. Порядок формирования цены контракта (цены лота)

Цена контракта (цена лота) включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

Цена контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

Арифметические расхождения в форме заявки на участие в конкурсе между цифрами и словами не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.

7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг

Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного количества таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в таких товарах, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке такого товара должно определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт оформляется в соответствии с Приложением 2 конкурсной документации.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика.

Дата начала приема заявок 6 февраля 2008 года.

Дата окончания приема заявок 7 марта 2008 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам — с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9. Язык заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.

10. Расходы на участие в конкурсе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта.

11. Требования к участникам размещения заказа

В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом — участником размещения заказа.

3. Заявление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика.

4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:

1.  <a id="p100108"></a>Изменения  заявки  на  участие  в  конкурсе подаются в запечатанном

конверте.  На  соответствующем конверте указываются: наименование открытого
конкурса,  регистрационный  номер  заявки  в  следующем порядке: "Изменение
заявки  на  участие  в открытом конкурсе ____________________ (наименование

конкурса) _____ (регистрационный номер заявки)».

2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации.

3. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).

4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации.

6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.

9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.

10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации

При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству.

Публично 7 марта 2008 года в 11 час. 00 мин. конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

15. Условия допуска к участию в конкурсе

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1. непредоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2. несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 конкурсной документации;

3. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе:

1. качество работ и квалификация участника конкурса — 20%;

2. цена контракта — 80%.

17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 16 конкурсной документации.

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующей методике:

    По  критерию  "Качество  работ"  каждая  заявка  на  участие в конкурсе
получает  оценку,  выраженную  в  баллах  (T )  со значением от 0 до 10. По

                                        k

каждой заявке на участие в конкурсе рассчитывается показатель S с учетом k критерия «Цена контракта» в соответствии со следующей формулой:

                                  C           T
                                   min         k
                         S  = 0,8 ---- + 0,2 ----,
                          k        C         T
                                    k         max

где: C — минимальная цена контракта среди заявок на участие в конкурсе, min которые до этого не были отклонены; C — цена контракта k-ой заявки на участие в конкурсе; k T — максимальная бальная оценка по данному лоту; max T — бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе. k

В соответствии с полученными оценками S заказчик проводит ранжирование k заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем S . k

    В  случае,  если  две  или  более заявок на участие в конкурсе получили
одинаковый   показатель   S ,   победитель   определяется   путем  простого

                       k

голосования членов конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

18. Срок и порядок подписания победителем конкурса государственного контракта

Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный соответствующим законодательством, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся, государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта.

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1. проведения ликвидации участников размещения заказа — юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2. приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3. предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 конкурсной документации;

4. нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

19. Принятые условные обозначения

1. ГМССБ — глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания.

2. НАВТЕКС — система автоматической передачи и приема информации по безопасности мореплавания в прибрежных районах моря.

3. ПРДЦ — передающий радиоцентр.

4. ПРЦ — приемный радиоцентр.

5. МР1 ГМССБ — морской район А1 ГМССБ (в пределах зоны действия в режиме радиотелефонии по крайней мере одной береговой станции в УКВ диапазоне, в котором непрерывно обеспечивается радионаблюдение и связь по тревоге и бедствию в режиме ЦИВ).

6. МР2 ГМССБ — морской район А2 ГМССБ (в пределах зоны действия в режиме радиотелефонии по крайней мере одной береговой станции в ПВ диапазоне (2187,5 кГц), в котором непрерывно обеспечивается радионаблюдение и связь по тревоге и бедствию в режиме ЦИВ).

7. ИБМ КВ — станции обеспечивают передачу навигационной и гидрометеорологической информации на коротких волнах на удаленные районы моря.

Приложение 1

ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе

1. Название конкурса, номер и наименование лота ___________________________

2. Фирменное наименование (наименование), сведения об

организационно-правовой  форме,  о  месте нахождения, юридический, почтовый
адрес  (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения  о  месте  жительства  (для  физического  лица), номер контактного

телефона __________________________________________________________________

3. Цена контракта по данному лоту: ________________________________________

4. Сроки выполнения работ: ________________________________________________

5. ИНН ____________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты: __________________________________________________

Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований:

• непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или непринятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и не открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
• отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, и выражает свое согласие с проведением Конкурса на условиях, указанных в конкурсной документации на участие в открытом конкурсе на выполнение в первой половине 2008 года работ по направлению «Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) для нужд Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству, и в случае признания его победителем Конкурса обязуется заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации.»

К заявке прилагаются следующие документы:

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

___________________________________________________________   /___________/
(Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки, а также      (подпись)

для юридического лица — указать должность уполномоченного подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя — соответствующий статус)

М.П.

«____» _______________ 2008 г.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
<pre class="legal-pre">│                                                                ЗАКАЗНОЕ  │
│ НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11-00 ч. 7 марта 2008 г.                                 │
│                                                                          │
│                  Заявка на участие в открытом конкурсе                   │
│                                                                          │</pre>
│__________________________________________________________________________│
│                            (название конкурса)                           │
│__________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│                            (наименование лота)                           │
│                                                                          │
│ Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12                   │
│ Кому: Руководителю Государственного комитета Российской Федерации        │
│по рыболовству                                                            │</pre>
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

В случае отсутствия на конверте надписи «Заявка на участие в открытом конкурсе», конверт будет вскрыт до начала конкурса, и заявка на участие в конкурсе не будет рассматриваться Комиссией.

Приложение 4

ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ГЛОБАЛЬНОЙ МОРСКОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ ПРИ БЕДСТВИИ И ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (ГМССБ)

Участник размещения заказа должен представить описание работ, выполняемых для обеспечения функционирования береговых объектов ГМССБ, по следующей форме:

1. Наименование работ - "Непрерывное радионаблюдение за морскими районами А2 ГМССБ на частотах бедствия в зоне ответственности. Связь при спасательных операциях. Поддержание в исправном техническом состоянии оборудования, антенно-фидерных устройств, линий связи, радиорелейных линий, зданий и сооружений объектов МР2 ГМССБ".

Способы выполнения работ ___________________

2. Наименование работ - "Передача навигационной и гидрометеорологической информации и другой срочной информации по безопасности мореплавания в зоне ответственности. Поддержание в исправном техническом состоянии оборудования, антенно-фидерных устройств, линий связи, радиорелейных линий, зданий и сооружений пунктов НАВТЕКС и ИБМ КВ".

Способы выполнения работ ___________________

3. Наименование работ - "Непрерывное радионаблюдение за морскими районами А1 ГМССБ в УКВ диапазоне в режиме ЦИВ. Связь при спасательных операциях. Поддержание в исправном состоянии оборудования, антенно-фидерных устройств, линий связи, радиорелейных линий, зданий и сооружений объектов МР1 ГМССБ".

Способы выполнения работ ___________________

4. Наименование работ - "Передача навигационной и гидрометеорологической информации и другой срочной информации по безопасности мореплавания в зоне ответственности.

Поддержание в исправном техническом состоянии оборудования, антенно-фидерных устройств, линий связи, радиорелейных линий, зданий и сооружений пункта ИБМ КВ".

Способы выполнения работ ___________________

В описании работ необходимо дополнительно указать сведения:

• о ранее выполненных работах для обеспечения функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) в зоне ответственности;
• о наличии свидетельства о признании береговой станции морского района А1 ГМССБ, А2 ГМССБ, пункта системы НАВТЕКС (с приложением копий);
• о наличии разрешения на использование радиочастот (с приложением копий);
• о наличии разрешения на эксплуатацию радиоэлектронного средства (с приложением копий);
• о наличии у персонала, осуществляющего радионаблюдение за морскими районами А1 ГМССБ, А2 ГМССБ, связь при аварийно-спасательных операциях, передачу информации по безопасности мореплавания, свидетельства оператора ГМССБ и опыта работы (с приложением копий).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

                           N ___________
          на выполнение в первой половине 2008 года работ
      по направлению "обеспечение функционирования береговых
      объектов глобальной морской системы связи при бедствии
              и для обеспечения безопасности (ГМССБ)"

    г. Москва                                   "____" ____________ 2008 г.

    Государственный  комитет  Российской  Федерации  по рыболовству, в лице
заместителя  руководителя Государственного комитета Российской Федерации по

рыболовству Ефанова Петра Анатольевича, действующего на основании Положения

и  по  доверенности,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и
____________________________________________________,         в        лице
__________________________________________________,     действующего     на
основании  Устава,  именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны,
заключили  настоящий  Государственный  контракт  (в  дальнейшем Контракт) о

нижеследующем:

1. Предмет контракта

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от

03.07.97 № 813 «О создании и функционировании Глобальной морской системы»

связи  при  бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)" и на основании
Протокола   конкурсной   комиссии   Государственного   комитета  Российской
Федерации  по рыболовству от __________ N ___________, Заказчик поручает, а
Исполнитель  обязуется  организовать  и провести мероприятия по обеспечению

функционирования береговых объектов ГМССБ для федеральных нужд:

1.1 Проведение работ по обеспечению функционирования введенного в

эксплуатацию береговых объектов морского района А2 ГМССБ: — _____________________________________________________________________ — _____________________________________________________________________ — _____________________________________________________________________

1.2 Содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются

календарным планом (Приложение № 1), составляющим неотъемлемую часть настоящего Контракта.

1.3 После подписания настоящего Контракта Исполнитель заключает

соответствующие договоры со сторонними организациями на выполнение работ по обеспечению функционирования введенных в эксплуатацию береговых объектов ГМССБ.

2. Стоимость работ и порядок расчета

2.1 Стоимость работ по обеспечению функционирования введенных в

эксплуатацию объектов ГМССБ составляет __________________ рублей, включая НДС.

2.2. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ из средств федерального бюджета (раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 05 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевая статья 2710100 «Обеспечение деятельности аварийно-спасательного флота», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», экономическая статья расходов 226 «Прочие услуги») согласно смете затрат (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.3. При формировании сметы затрат (Приложение № 2) Исполнитель руководствуется «Примерными штатными расписаниями объектов ГМССБ», утвержденными Госкомрыболовством России 23.04.2003.

2.4. Заказчик вправе проавансировать работы не более 30% от полной стоимости Контракта.

2.5. Оплата этапов выполненных работ производится Заказчиком после получения надлежащим образом оформленного Исполнителем двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуры. Допускается досрочное выполнение этапов работ.

2.6 Время перерывов выполнения работ оплате не подлежит.

2.7. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

3. Срок действия Контракта

3.1. Настоящий Контракт действует _____________________________________.

3.2. Окончание срока действия Контракта не влечет за собой прекращения обязательств Заказчика и Исполнителя без письменного уведомления и согласования вопросов по взаимным расчетам за выполненные работы.

3.3 Досрочное расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку выполнения работ пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных работ, указанной в календарном плане, за каждый день просрочки.

4.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результате выполненных работ (этапов работ). В случае неустранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.

4.4. При реорганизации или ликвидации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по контракту, все его обязательства переходят к правопреемнику.

4.5. Дополнительные, не установленные законодательством, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств — не предусмотрены.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта путем переговоров и консультаций.

5.2. Неурегулируемые в досудебном порядке споры, касающиеся предмета настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

6. Форс-мажор

6.1. Случаями форс-мажор (непреодолимой силы) признаются следующие события: война, военные действия, восстания, эпидемии и эпизоотии, мобилизация, забастовка на предприятиях Стороны контракта, пожары, взрывы, захват заложников, террористические акты, природные катастрофы, транспортные катастрофы, транспортные аварии и стихийные бедствия, акты органов власти и управления и все другие события и обстоятельства, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

6.2. Сторона, которая ссылается на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить достоверные документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств и уведомить другую Сторону о наступлении, разновидности и возможной продолжительности действия непреодолимой силы или же других обстоятельств, препятствующих исполнению договорных обязательств.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, в этом случае, ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.

7. Прочие условия

7.1. Все уведомления, запросы или соглашения между сторонами по настоящему Контракту должны осуществляться в письменном виде по указанным реквизитам сторон или адресу, о котором своевременно уведомит соответствующая Сторона.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту принимаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон и подписываются уполномоченными на то лицами. Все дополнения, изменения и Приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть.

7.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7.4. После подписания Контракта все предварительные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами относительно предмета контракта считаются аннулированными.

7.5 Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение № 1 — Календарный план;

Приложение № 2 - Смета затрат.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты

Заказчик:

Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству

107996, г. Москва, Рождественский бульвар, 12

ИНН 7702658918

КПП 770201001

л/с 03080000800

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва

р/с 40105810700000010079

БИК 044583001

Исполнитель:

__________________

__________________

Исполнитель:                                  Заказчик:
__________________                            ____________________
(должность)                                   (должность)
**__________________ (Ф.И.О.)                   ____________________ (Ф.И.О.)**

**М.П.                                          М.П.**
"____" _____________ 2008 г.                  "____" ______________ 2008 г.

Приложение N 2                                           УТВЕРЖДАЮ
к госконтракту от ______ N ____                 Начальник Управления

                                            развития Рыбопромыслового
                                            флота, портов и мониторинга
                                            Государственного комитета
                                            Российской Федерации
                                            по рыболовству
                                            ___________________________

Смета затрат