Приказ Росрыболовства от 30.08.2007 № 370

№ 370 от 30.08.2007Действующий акт

Актуально на 03.11.2026.

Как цитировать: Приказ Росрыболовства от 30.08.2007 N 370. 370. 30.08.2007. https://bukva.ai/docs/prikaz-370-2007-3

«О размещении заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для государственных нужд»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

ПРИКАЗ

от 30 августа 2007 г. № 370

О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и эффективного использования средств федерального бюджета приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для государственных нужд осуществляется путем проведения открытого конкурса.

2. Утвердить документацию по размещению заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для государственных нужд согласно Приложению.

3. Управлению науки и образования совместно с Управлением финансирования и отчетности, Юридическим отделом в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственных контрактов с победителями по итогам проведенного конкурса и осуществлять контроль их выполнения.

4. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Вр.и.о. Руководителя Агентства
П. А. Ефанов

Приложение
к Приказу Росрыболовства
от 30 августа 2007 г. № 370

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Извещение о проведении конкурса

1. Название торгов — право на заключение государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для государственных нужд.

2. Форма торгов — открытый конкурс.

3. Заказчик — Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Адрес электронной почты: Tarasova@fishcom.ru.

Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Тарасова Алеся Андреевна).

4. Предмет государственного контракта — выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для государственных нужд.

5. Место, сроки выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ лота	Место выполнения работ	Сроки выполнения работ	Виды водных биоресурсов, возрастная стадия, количество, млн. шт.	Миним. штучная навеска молоди, г	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), тыс. руб.	Объемы ресурсного обеспечения, тонн
Новгородская область
1.	Озера Новгородской области	С момента заключения государственного контракта — до 31 октября 2008 г. В т.ч. по годам: С момента заключения государственного контракта — 31 декабря 2007 г. С 1 января — до 31 октября 2008 г.	Сиговые (сиг, пелядь), сеголетки, 0,5 Закладка икры на инкубацию, инкубация икры Инкубация икры, выпуск молоди	15	2600,0 840,0 1760,0	-
Свердловская область
2.	Озера Таватуй	С момента заключения государственного контракта — до 31 октября 2008 г. В т.ч. по годам: С момента заключения государственного контракта — 31 декабря 2007 г. С 1 января — до 31 октября 2008 г.	Сиговые (сиг-пыжьян, пелядь), сеголетки, 0,5 Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры Инкубация икры, выпуск молоди	10	630,0 210,0 420,0	1,3
Псковская область
3.	Озера Псковской области	С момента заключения государственного контракта — до 30 сентября 2008 г. В т.ч. по годам: С момента заключения государственного контракта — 31 декабря 2007 г. С 1 января — до 30 сентября 2008 г.	Сиговые (сиг, пелядь), сеголетки, 0,15 Закладка икры на инкубацию, инкубация икры Инкубация икры, выпуск молоди	15	800,0 261 539	-
Тульская область
4.	Бассейн р. Дон	С момента заключения государственного контракта — до 31 октября 2007 г.	Частиковые (сазан), сеголетки, 4,5	25	6520	-
5.	Бассейн р. Ока	С момента заключения государственного контракта — до 31 октября 2007 г.	Частиковые (сазан), сеголетки, 2,4	25	3480	-

6. Преимущества не предоставляются.

7. Комплект документации на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, - www.zakupki.gov.ru.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 4 октября 2007 года, в 10 час. 00 мин.

9. Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 11 октября 2007 года.

10. Место и дата оценки и сопоставления заявок: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 18 октября 2007 года.

1. Общие положения

Настоящая документация по размещению на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для государственных нужд (далее — конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с Приложением 1 конкурсной документации.

К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:

выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;
в произвольной форме описание работ, обеспечивающих выпуск молоди в водные объекты рыбохозяйственного значения и отвечающих «Временным биотехническим нормативам по разведению молоди ценных промысловых рыб предприятиями по искусственному воспроизводству рыбных запасов Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомрыболовства России от 21.09.1999 № 264, при наличии положительного заключения об ихтиопатологическом состоянии выпускаемой рыбоводной продукции в соответствии с «Инструкцией о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями Российской Федерации в естественные водоемы и водохранилища», утвержденной Приказом от 06.03.1995 № 38 Роскомрыболовства.

Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота.

В случае подачи участником размещения заказа заявок на участие в конкурсе по нескольким лотам, по каждому лоту готовится отдельный пакет документов.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке, до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа — юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа — физическим лицом, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

Участники размещения заказа представляют заказчику в составе конкурсной документации в произвольной форме описание выполняемых работ по выпуску молоди ценных промысловых видов рыб с указанием места, сроков выполнения, характеристикой работ и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота).

4. Место, условия и сроки выполнения работ

Место, условия и сроки выполнения работ указаны в извещении о проведении открытого конкурса и в Приложении 3 конкурсной документации.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в Приложении 3 конкурсной документации.

Форма оплаты — безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты определяются условиями, изложенными в государственном контракте.

Источник финансирования заказа — средства федерального бюджета.

5. Порядок формирования цены контракта (цены лота)

Цена контракта (цена лота) включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в Приложении 3 конкурсной документации.

Цена контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

При указании цены контракта (цены лота) в заявке на участие в конкурсе арифметические расхождения не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта (цены лота) и расчетов с исполнителями

При формировании цены контракта (цены лота) и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.

7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ

Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт оформляется в соответствии с Приложением 2 конкурсной документации.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика.

Дата начала приема заявок — 4 сентября 2007 года.

Дата окончания приема заявок — 4 октября 2007 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам — с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9. Язык заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.

10. Расходы на участие в конкурсе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта.

11. Требования к участникам размещения заказа

В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом — участником размещения заказа.

3. Заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика.

4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе __________ (наименование конкурса). __________ (регистрационный номер заявки)». Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации.

3. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).

4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации.

6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.

9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.

10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе оформлен не в соответствии с требованиями порядка, установленным в конкурсной документации, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.

В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации

При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству.

Публично 4 октября 2007 года в 10 час. 00 мин. конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

15. Условия допуска к участию в конкурсе

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

непредоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;
несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 конкурсной документации;
несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии с критерием оценки заявок на участие в конкурсе — ценой контракта.

17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критерием, установленным пунктом 16 конкурсной документации.

Заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе в соответствии с предложенной участником размещения заказа ценой контракта (ценой лота).

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержится минимальная цена контракта (цена лота), присваивается первый номер.

Каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается следующий порядковый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

В случае, если две или более заявок на участие в конкурсе имеют одинаковую цену контракта (цену лота), победителем конкурса признается участник конкурса, предложение о цене контракта которого поступило ранее других предложений.

18. Срок и порядок подписания победителем конкурса государственного контракта

Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный действующим законодательством, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся, государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта.

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

проведения ликвидации участников размещения заказа — юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 конкурсной документации;
нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе

1. <a id="p100177"></a>Название конкурса, номер и наименование лота ______________

2.   <a id="p100178"></a>Фирменное   наименование   (наименование),   сведения  об

организационно-правовой  форме,  о  месте нахождения, юридический,
почтовый  адрес  (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные  данные,  сведения  о месте жительства (для физического

лица), номер контактного телефона ________________________________

3. <a id="p100179"></a>Цена контракта по данному лоту: ___________________________

4. <a id="p100180"></a>Сроки выполнения работ: ___________________________________

5. <a id="p100181"></a>ИНН _______________________________________________________

6. <a id="p100182"></a>Банковские реквизиты: _____________________________________

Подачей настоящей заявки участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований:

непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, и выражает свое согласие с проведением Конкурса на условиях, указанных в конкурсной документации на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для государственных нужд, и в случае признания его победителем Конкурса обязуется заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации.

К заявке прилагаются следующие документы:

___________________________________
___________________________________
___________________________________

__________________________________________________   /___________/
    (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание         (подпись)

заявки, а также для юридического лица — указать должность уполномоченного подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя — соответствующий статус)

М.П.

«__» _____________ 2007 г.

Приложение 2

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТА

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
<pre class="legal-pre">│                                                        ЗАКАЗНОЕ│
│                                                                │
│             Заявка на участие в открытом конкурсе              │
│                                                                │
│ ___________________________________                            │
│         (название конкурса)                                    │
│ ___________________________________                            │
│         (наименование лота)                                    │
│                                                                │
│Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12          │
│                                                                │
│Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству        │</pre>
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Внимание!

В случае отсутствия на конверте надписи «Заявка на участие в открытом конкурсе» конверт будет вскрыт до начала конкурса и заявка на участие в конкурсе не будет рассматриваться Комиссией.

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛОТОВ, МЕСТО, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ,
НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА (ЦЕНА ЛОТА)

№ лота	Место выполнения работ	Сроки выполнения работ	Виды водных биоресурсов, возрастная стадия, количество, млн. шт.	Миним. штучная навеска молоди, г	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), тыс. руб.	Объемы ресурсного обеспечения, тонн
Новгородская область
1.	Озера Новгородской области	С момента заключения государственного контракта — до 31 октября 2008 г. В т.ч. по годам: С момента заключения государственного контракта — 31 декабря 2007 г. С 1 января — до 31 октября 2008 г.	Сиговые (сиг, пелядь), сеголетки, 0,5 Закладка икры на инкубацию, инкубация икры Инкубация икры, выпуск молоди	15	2600,0 840,0 1760,0	-
Свердловская область
2.	Озера Таватуй	С момента заключения государственного контракта — до 31 октября 2008 г. В т.ч. по годам: С момента заключения государственного контракта — 31 декабря 2007 г. С 1 января — до 31 октября 2008 г.	Сиговые (сиг-пыжьян, пелядь), сеголетки, 0,5 Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры Инкубация икры, выпуск молоди	10	630,0 210,0 420,0	1,3
Псковская область
3.	Озера Псковской области	С момента заключения государственного контракта — до 30 сентября 2008 г. В т.ч. по годам: С момента заключения государственного контракта — 31 декабря 2007 г. С 1 января — до 30 сентября 2008 г.	Сиговые (сиг, пелядь), сеголетки, 0,15 Закладка икры на инкубацию, инкубация икры Инкубация икры, выпуск молоди	15	800,0 261 539	-
Тульская область
4.	Бассейн р. Дон	С момента заключения государственного контракта — до 31 октября 2007 г.	Частиковые (сазан), сеголетки, 4,5	25	6520	-
5.	Бассейн р. Ока	С момента заключения государственного контракта — до 31 октября 2007 г.	Частиковые (сазан), сеголетки, 2,4	25	3480	-

Приложение 4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _____

    г. Москва                              "__" __________ 2007 г.

    Федеральное  агентство  по рыболовству, именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в лице ___________________, действующего на основании
_________________  и  по доверенности ___________________, с одной

стороны, и ______________________________________________________, (полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для физического лица) именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице _________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании, ______________________________________,

с  другой  стороны,  определенное  победителем  по  лоту  N  _____
открытого  конкурса  на выполнение работ по воспроизводству водных
биологических  ресурсов  в  2007  году  для  государственных  нужд
(протокол  заседания  комиссии  по  размещению  заявок на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд

путем    проведения    конкурса,   аукциона,   запроса   котировок
Федерального  агентства  по рыболовству от "__" __________ 2007 г.
N ___),  именуемые в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий

государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по воспроизводству водных биоресурсов, включая выращивание и реализацию (выпуск) молоди ценных промысловых видов рыб в естественные водоемы и водохранилища, в соответствии с условиями Контракта (далее по тексту — Работы), а Заказчик обязуется принять результаты выполненных Работ и оплатить их.

2. Обязанности Сторон

2.1 Исполнитель обязуется:

2.1.1 По заданию Заказчика выполнить следующие Работы:

выпустить в __________ (наименование водного объекта) __________ (кол-во) штук молоди __________ (наименование вида рыб) видов рыб минимальной штучной навеской __________ (кол-во) грамм.

Наименование, сроки, основное содержание Работ (Этапов Работ в случае проведения многолетних работ) и стоимость выполненных Работ (Этапов Работ) устанавливаются Сторонами в Календарном плане (Приложение к настоящему контракту).

2.1.2. Выполнять Работы, указанные в п. 1 настоящего Контракта в соответствии с требованиями, определенными Приказом Госкомрыболовства России от 21.09.99 № 264 «Об утверждении временных биотехнических нормативов по разведению молоди ценных промысловых рыб предприятиями по искусственному воспроизводству рыбных запасов Российской Федерации» и требованиями «Инструкции о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями Российской Федерации в естественные водоемы и водохранилища», утвержденной Приказом от 06.03.1995 № 38 Роскомрыболовства.

2.1.3 Представлять Заказчику следующие документы:

3 подлинных экземпляра окончательного акта сдачи-приемки выполненных Работ (Этапов Работ), указанных в Календарном плане;
2 подлинных экземпляра счета-фактуры с указанием НДС — в необходимых случаях;
пояснительные записки к актам сдачи-приемки выполненных Работ (Этапов Работ);
акты приема-передачи рыбоводной продукции, утвержденные соответствующим федеральным государственным учреждением — бассейновым управлением по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства, согласно «Инструкции о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями Российской Федерации в естественные водоемы и водохранилища», утвержденной Приказом Роскомрыболовства России от 06.03.1995 № 38;
акт проверки хода выполнения Работ (Этапов Работ), предусмотренных Календарным планом, проведенной соответствующим федеральным государственным учреждением — бассейновым управлением по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства.

2.2 Заказчик обязуется:

2.2.1. Принимать результаты выполненных Работ (Этапов Работ) и оплачивать их из средств федерального бюджета.

2.2.2 Осуществлять контроль за ходом выполнения Работ (Этапов Работ).

2.2.3. Принимать результаты выполнения Работ (Этапов Работ) в порядке, установленном разделом 3 Контракта.

2.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.

3. Порядок сдачи и приемки результатов выполнения Работ

3.1. Исполнитель в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения работ, направляет Заказчику документы, указанные в п. 2.1.3 настоящего Контракта.

3.2. Прием выполненных Работ (Этапов Работ) осуществляется Заказчиком или уполномоченным им лицом путем подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ (Этапов Работ). Акт подписывается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем акта Заказчику.

3.3. При наличии возражений по объему и качеству работ, определенных соответствующим рыбоводно-биологическим обоснованием, срокам выполненных Исполнителем Работ Стороны составляют протокол с указанием замечаний и согласовывают сроки, необходимые для их устранения.

3.4. Все недостатки и дефекты в работах Исполнитель устраняет за свой счет, в том числе скрытые недостатки, установленные Заказчиком, в течение года с момента подписания акта.

4. Стоимость и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость Контракта составляет ____ тыс. руб. В случае превышения стоимости возникшая разница в стоимости погашается за счет Исполнителя.

4.2. Заказчик вправе проавансировать Работы в размере не более 30 (тридцати) процентов от годовой стоимости Контракта.

4.3. Исполнитель обязан вернуть Заказчику выплаченный им аванс в случае невыполнения Работ (Этапов Работ), указанных в Календарном плане.

4.4. Окончательная оплата по контракту производится на основании представленного Исполнителем акта приема-передачи рыбоводной продукции и акта сдачи-приемки выполненных Работ в полном объеме, а также счета-фактуры.

4.5. В случае проведения многолетних Работ оплата по каждому этапу Календарного плана осуществляется после подписания уполномоченными представителями Сторон промежуточного акта сдачи-приемки выполненных Этапов Работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.

4.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

5. Ответственность Сторон и условия расторжения Контракта

5.1. В случае невыполнения Исполнителем объемов Работ (Этапов Работ), несоблюдения сроков, установленных Контрактом, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт и потребовать возмещения убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

5.2. В случае невыполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик имеет право отказаться от исполнения Контракта.

5.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по Контракту Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки исполнения обязательства.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

Доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является справка уполномоченного органа.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 Контракта, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Контракта, должна направить другой Стороне в течение 10 дней с момента наступления указанных обстоятельств письменное уведомление, которое должно содержать, в том числе, данные о характере обстоятельств непреодолимой силы.

В случае неизвещения (несвоевременного извещения) другой Стороны о наступивших обстоятельствах, Сторона, не исполнившая обязательства по Контракту, должна нести ответственность в соответствии с разделом 5 Контракта.

6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и соблюдения Стороной условий, указанных в п. 6.2 Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев, то Контракт может быть расторгнут по заявлению заинтересованной Стороны.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Контракту и/или в связи с ним, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке.

8. Прочие условия

8.1. В случае если для выполнения установленного задания невозможно заготовить необходимое количество производителей согласно выделенной Заказчиком квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на цели искусственного воспроизводства, Исполнитель имеет право использовать половозрелых производителей той же популяции из собственного ремонтно-маточного стада или закупить недостающее количество оплодотворенной икры без увеличения стоимости контракта.

8.2. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8.3. Все Приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

8.4. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

8.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8.6 Контракт действует с до .

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

10. Приложение

10.1 К настоящему государственному контракту прилагаются:

Календарный план на ____ листах в 1 экз.

    Исполнитель:                         Заказчик:
    _________________________            _________________________
    М.П.                                 М.П.
    "__" __________ 200_ г.              "__" __________ 200_ г.

Приложение 1
к государственному контракту
N __________
от «__» __________ 2007 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по воспроизводству
водных биоресурсов, включая выращивание и реализацию
(выпуск) молоди ценных промысловых видов рыб
в естественные водоемы и водохранилища

№ п/п этапа (В случае проведения многолетних работ)	Наименование работ Основное содержание работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Контрактная цена, тыс. руб.

    Исполнитель:                         Заказчик:
    _________________________            _________________________

    М.П.                                 М.П.
    "__" __________ 200_ г.              "__" __________ 200_ г.

Приложение 2
к государственному контракту
N __________
от «__» __________ 2007 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ПЛАНОВОЕ) ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по воспроизводству
водных биоресурсов, включая выращивание и реализацию
(выпуск) молоди ценных промысловых видов рыб
в естественные водоемы и водохранилища

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

(Протокол Комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок от __________ N ____)

1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Целью проведения настоящих работ является увеличение объемов и повышение эффективности воспроизводства тихоокеанских лососей.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ РАБОТ:

В результате выполненной работы (наименование предприятия) предусматривается осуществить выпуск в __________ (водоем вселения) молоди (сеголетков, годовиков) (видовой состав) нормативной навеской ____ г в 200_ году в количестве ____ млн. штук.

Для указанных целей Исполнителем предусматривается осуществить в 200_ году добычу (вылов): __________ (видовой, половой и размерный состав уловов).

Районы добычи (вылова): (зона, подзона), место лова (водный объект), границы лова.

Сроки добычи (вылова): __________.

Орудия и способы лова: __________.

    ЗАКАЗЧИК:                            ИСПОЛНИТЕЛЬ:
    _________________________            _________________________

    М.П.                                 М.П.
    "__" __________ 200_ г.              "__" __________ 200_ г.