Статья 30. Юридические адреса и банковские реквизиты сторонПриказ Росавиации от 20.02.2007 № 37

Государственный заказчик: Федеральное агентство воздушного транспорта 125993, г. Москва, А-167, ГСП-3, Ленинградский проспект, 37, корп. 2 ИНН 7714549744, КПП 771401001 ОКПО — 00083534, ОКОГУ — 45277598000, ОКВЭД — 75.11.11, ОКФС — 12, ОКОПФ — 81 Лицевой счет: 03107001070 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Кор/сч. 40105810700000010079, БИК 044583001

Заказчик-застройщик:

Подрядчик:

От Государственного заказчика:           От Заказчика-застройщика:
  Руководитель Федерального              _________________________
агентства воздушного транспорта          _________________________
____________________ А.А. Юрчик          _________________________

От Подрядчика: _____________________ _____________________

Приложение № 3 к Приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 20 февраля 2007 г. № 37

ТИПОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ________ на выполнение работ по разработке обоснования инвестиций

г. Москва «__» ________ 200_ г.

Федеральное агентство воздушного транспорта, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», от имени Российской Федерации и в целях обеспечения государственных нужд, в лице Руководителя Юрчика Александра Алексеевича, действующего на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 г. № 1642-р, и в соответствии с Положением о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, ___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» (лицензия на осуществление функций заказчика-застройщика N _______________), в лице __________, действующего на основании ______________, и _________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений N ________ от «» __________), в лице _______, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от «» ________ 200 г. N _______ «Об утверждении перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд на 200 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 200 год», с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2001 № 714 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 27.05.2005 № 339) «Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств федерального бюджета», протоколом заседания Единой комиссии от «» ______ 200 г., заключили настоящий государственный контракт (далее — Контракт) о нижеследующем:

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Государственный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства разработать обоснования инвестиций по объекту: «____________» (далее — Объект), предусмотренному распоряжением Правительства Российской Федерации от ____________ N ______________ «Об утверждении перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд на 200 год» (далее — Работы).

1.2. Исполнитель выполняет Работы в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к настоящему Контракту — здесь и далее приложения не приводятся), требованиями СНиП и другими действующими нормативными актами Российской Федерации в части состава, содержания и оформления Работ.

1.3. Исполнитель передает Заказчику результаты выполненных Работ (далее — Документация) для их дальнейшего использования при разработке проектной документации и выполнения строительно-монтажных работ по Объекту.

1.4. Заказчик обязуется создать все необходимые условия для выполнения Работ, вытекающих из настоящего Контракта, и обеспечить приемку готовой Документации.

2.1.1 Утверждает Техническое задание.

2.1.2. Обеспечивает доведение до Заказчика лимитов бюджетных ассигнований и обязательств из средств федерального бюджета с поквартальной разбивкой в объемах и в соответствии с бюджетной росписью, предусмотренных по Объекту на соответствующий год.

2.1.3. Осуществляет контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств.

2.1.4. В пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных по Объекту на соответствующий год, перечисляет Заказчику средства федерального бюджета под фактически выполненные объемы Работ с учетом авансирования Работ, при условии представления Заказчиком соответствующих подтверждающих документов.

2.1.5. В случаях, предусмотренных законодательством, обеспечивает представление в территориальные органы Федерального казначейства документов, необходимых для финансирования выполненных Работ, а также произведенных затрат.

2.2.1. В целях выполнения Работ обеспечивает специалистам Исполнителя необходимый доступ в зону (аэропорта) аэродрома.

2.2.2. Осуществляет ведение бухгалтерского учета, составление и представление Государственному заказчику отчетности об использовании средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию настоящего Контракта.

2.2.3. Осуществляет целевое и эффективное использование выделенных средств федерального бюджета.

2.2.4 Представляет Государственному заказчику до 5-го числа каждого месяца следующие документы:

• копию банковского платежного документа о перечислении средств Исполнителю с отметкой банка об исполнении;
• Акт выполненных работ;
• справку о стоимости выполненных Работ;
• соответствующие счет и счет-фактуру.

2.3.1. Своевременно и должным образом выполняет принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.3.1.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту Исполнитель предоставляет Государственному заказчику (банковскую гарантию) или (заключает договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (передает Государственному заказчику денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере _____________________ (далее — обеспечение исполнения настоящего Контракта)). ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 2.3.1.1 настоящего Контракта. Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия государственного контракта. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Подрядчик предоставляет банковскую гарантию, предусматривающую возможность безакцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта. ВАРИАНТ 2: Договор страхования ответственности Исполнителя должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Исполнителя. Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту. Договор страхования также должен содержать указание на настоящий Контракт путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта. Срок действия договора страхования должен быть установлен на весь срок действия государственного контракта. Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования. ВАРИАНТ 3: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.3.1.1 настоящего Контракта на следующий счет ________________. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются Исполнителю Государственным заказчиком при условии надлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение ________ банковских дней со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании. В случае продления срока выполнения Работ или увеличения объемов Работ по настоящему Контракту Исполнитель обязуется переоформить (соответствующую банковскую гарантию) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта). В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

2.3.2. Представляет Заказчику документацию в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Графиком выполнения работ (приложение N _____ к настоящему Контракту).

2.3.3. Выполняет указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации и ИКАО. В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Контракта, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Контракту, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

2.3.4. Не вносит без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Документацию.

2.3.5. Согласовывает с Заказчиком все проектные (технические и технологические) решения и сметы до представления Документации в Главгосэкспертизу России.

2.3.6. Исполнитель участвует при согласовании Документации в государственных учреждениях в соответствии с действующими требованиями.

2.3.7. После предоставления Заказчиком Документации в Главгосэкспертизу России Исполнитель обязуется совместно с Заказчиком защищать проектные решения и, при необходимости, устранять несоответствия в Документации.

2.3.8. Исполнитель вправе предоставлять на рассмотрение Заказчику отдельные технически законченные этапы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.3.9. Исполнитель по запросу Заказчика информирует его о состоянии дел, представляет необходимую информацию.

2.3.10. В срок, согласованный с Заказчиком, и за собственный счет устраняет недоделки и замечания в Документации, указанные Заказчиком в мотивированной письменной претензии.

2.3.11 Согласовывает готовую Документацию с Заказчиком.

2.3.12. Назначает в трехдневный срок с момента подписания настоящего Контракта представителей Исполнителя, ответственных за ход Работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

2.3.13. Исполнитель обязан выполнять свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

3.1. Цена настоящего Контракта установлена в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по государственным капитальным вложениям, предусмотренным на Объект в утвержденном Правительством Российской Федерации Перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд, и на основании Протокола Единой комиссии от __________ N ________.

3.2. В соответствии с п. 3.1 Контракта стоимость Работ по настоящему Контракту составляет ____________, в том числе НДС 18%.

3.3. Стороны безусловно установили, что цена Контракта является достаточной для возмещения всех возможных убытков и расходов Исполнителя, осуществляемых в целях и в связи с исполнением Контракта, в том числе расходов на выполнение Исполнителем всех видов Работ в точном соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Контракту), а также любых иных расходов Исполнителя, которые он может понести в рамках исполнения Контракта.

3.4. Документом, подтверждающим исполнение Исполнителем условий настоящего Контракта за прошедший отчетный период, определяемый Графиком выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Контракту), является Акт выполненных работ, подписанный уполномоченными на то представителями Заказчика и Исполнителя.

• предварительная оплата (аванс) в размере до 30% от стоимости Работ, указанной в п. 3.2 настоящего Контракта, в течение 5 банковских дней с даты подписания настоящего Контракта. При этом сумма авансового платежа засчитывается в счет оплаты выполненных Работ путем ежемесячного удержания части выплаченного аванса пропорционально объему Работ, выполненных за оплачиваемый календарный месяц, до момента ее полного погашения;
• дальнейшая оплата Работ по настоящему Контракту производится Заказчиком поэтапно за выполненные Работы в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение № 3 к Контракту) не позднее 7 банковских дней с даты подписания Заказчиком Актов выполненных Работ, представления Исполнителем счета-фактуры и счета на оплату за вычетом 20% общей стоимости Работ, которые выплачиваются после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России.

3.6. Исполнитель в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Контракту) подготавливает Акт выполненных работ, исходя из фактического объема выполненных Работ за отчетный период, и представляет его Заказчику подписанным со своей стороны в течение пяти первых рабочих дней периода, следующего за отчетным. Указанный в настоящем пункте Акт представляется Заказчику в сопровождении завершенных оформлением счета-фактуры и счета на оплату, оформленных исходя из указанных в этом Акте данных об объеме фактически выполненных Работ.

3.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления Исполнителем Акта выполненных работ, указанного в пункте 4.6 Контракта, подписывает его и осуществляет оплату фактически выполненных Работ либо направляет мотивированный отказ. Мотивированный отказ должен содержать указание на необходимость устранения выявленных недостатков и недоделок (если их существо позволяет их устранить) и сроки для их устранения.

3.8. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта по инициативе Заказчика последний обязан оплатить Исполнителю стоимость выполненных и принятых по настоящему Контракту Работ, указанных в Акте выполненных работ.

3.9. Заказчик обеспечивает финансирование Исполнителя в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по государственным капитальным вложениям, предусмотренным на Объект в утвержденном Правительством Российской Федерации Перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд под фактически выполненные объемы Работ согласно предмету Контракта.

3.10. Государственный заказчик вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом Работ не более чем на 5 (пять) процентов такого объема в случае:

• выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;
• при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом части Работ.

3.11. При этом по согласованию с Исполнителем Государственный заказчик вправе изменить общую стоимость Работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 4.2 настоящего Контракта, пропорционально объему указанных дополнительных Работ или объему указанной части Работ, но не более чем на 5 (пять) процентов такой цены.

3.12. По окончании Работ по настоящему Контракту Заказчик и Исполнитель проведут сверку взаиморасчетов по настоящему Контракту с подписанием соответствующего Протокола.

3.13. Оплата надлежаще выполненных Работ Исполнителя осуществляется по мере поступления бюджетных средств Заказчику в пределах годовых лимитов бюджетных ассигнований по Объекту, в объемах и в соответствии с утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке на соответствующий финансовый год бюджетной росписью.

3.14. Финансирование настоящего Контракта может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Государственному заказчику бюджетных ассигнований по Объекту, о чем Государственный заказчик письменно уведомляет Заказчика и Исполнителя. В этом случае Стороны должны согласовать новые условия настоящего Контракта либо расторгнуть его по взаимному соглашению.

4.1. Сдача отчетов о выполненных Работах, а также разработанной Документации осуществляется по этапам, состав и сроки которых определяются в Графике выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Контракту).

• передачи Исполнителю исходной Документации;
• оплаты аванса;
• задержки оплаты выполненных этапов Работ, сроки начала и окончания Работ по Контракту подлежат корректировке, График выполнения работ подлежит новому согласованию Сторонами, Исполнитель освобождается от ответственности, предусмотренной п. 5.3 настоящего Контракта.

4.3. Готовность Документации подтверждается подписанием Заказчиком Акта выполненных работ по последнему этапу при условии выполнения обязательств по всем другим этапам, указанным в Графике выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Контракту). Сдача-приемка результатов Работ осуществляется в следующем порядке:

4.3.1. В сроки, установленные Графиком выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Контракту), Исполнитель передает Уполномоченному представителю Заказчика по накладной Акт выполненных работ с приложением 5 (пяти) экземпляров на бумажном носителе, при этом каждая книга обоснования инвестиций должна быть подписана и заверена оригинальной печатью Исполнителя, и один экземпляр в электронном виде на электронных носителях (CD) с текстовыми и табличными документами в формате MS Office 2000 (или Acrobat PDF) или более поздних версий и чертежами в формате AutoCAD 2000 или более поздних версий.

4.3.2. Приемка этапов Работ Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения Документации. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки Работ. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта. Основаниями для отказа в приемке Работ является несоответствие Документации, разработанной Исполнителем, требованиям Технического задания (приложение № 2 к настоящему Контракту), действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам.

4.3.3. В случае отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами в течение 2 рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. Если в процессе разработки Документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения Работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.

5.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Контракте, Стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

5.2. При существенных нарушениях Исполнителем требований Технического задания (приложение № 2 к настоящему Контракту) и сроков сдачи этапов Работ, на любом этапе Работ Государственный заказчик вправе по своему выбору:

а) расторгнуть в одностороннем порядке Контракт;

б) потребовать соответствующего уменьшения стоимости выполненной Работы;

в) потребовать безвозмездного устранения недостатков выполненной Работы;

г) потребовать возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной Работы собственными силами или с привлечением третьих лиц.

5.3. При нарушении сроков сдачи этапов Работ, установленных Графиком выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Контракту), в т.ч. установленных двусторонним актом для устранения выявленных недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере ______% от стоимости Контракта за каждый день просрочки.

5.4. В случае отступления от иных условий Контракта (ненадлежащее оформление или некомплектность Документации, нарушение конфиденциальности, передача созданной научно-технической продукции или ее отдельных самостоятельных частей третьим лицам и т.п.) Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере ________% от стоимости Контракта.

5.5. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных Работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.

6.1. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, направив Исполнителю и Заказчику за 30 (тридцать) календарных дней письменное уведомление о расторжении Контракта, в следующих случаях:

6.1.1. Существенного нарушения Исполнителем и/или Заказчиком своих обязательств по Контракту.

6.1.2. Нецелевого использования Исполнителем или Заказчиком средств федерального бюджета.

6.1.3. Невыделения или неполного выделения Государственному заказчику бюджетных ассигнований по Объекту.

6.2. Основанием для расторжения Контракта также является аннулирование лицензии Исполнителя на выполняемую деятельность, издание других Актов государственных органов в рамках законодательства РФ, лишающих Исполнителя права на выполнение Работ по настоящему Контракту.

6.3. Исполнитель не вправе требовать расторжения Контракта в силу невыполнения его условий Заказчиком или Государственным заказчиком, если такое невыполнение возникло вследствие невключения Объекта в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на соответствующий год, утверждаемый Правительством Российской Федерации.

6.4. Действие настоящего Контракта может быть прекращено также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.5. При расторжении Контракта в случае нецелевого использования Исполнителем или Заказчиком средств федерального бюджета виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. При досрочном расторжении Контракта Стороны производят взаиморасчеты за Работы только в той части, в какой они фактически выполнены Исполнителем и приняты в установленном порядке Заказчиком на момент такого расторжения, о чем составляется Акт сверки взаиморасчетов.

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему Контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Контракта.

8.2. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований п. 8.1 настоящего Контракта, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

9.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Контракта или касающиеся его, либо его нарушения, прекращения или недействительности, должны быть по возможности урегулированы путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, содержат прямую ссылку на настоящий Контракт и подписаны надлежаще уполномоченными то представителями Сторон.

10.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, возникновении обстоятельств, существенно влияющих на возможности выполнения условий Контракта, а также в случае реорганизации одной из Сторон Контракта, она обязана незамедлительно уведомить о таких изменениях и обстоятельствах другие Стороны.

10.4. Любое обращение или уведомление, которое одна из Сторон направляет другой в рамках исполнения настоящего Контракта, может направляться в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим направлением оригинала такого обращения.

10.5. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по предмету и условиям настоящего Контракта теряют силу.

Государственный заказчик: Федеральное агентство воздушного транспорта 125993, ГСП-3, А-167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 2 ИНН 7714549744, КПП 771401001, Лицевой счет: 03107001070 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва; БИК 044583001 К/с. 40105810700000010079 тел. 155-50-09, факс 155-55-35 Руководитель ______________ А.А. Юрчик	Заказчик:
Исполнитель:

Приложение № 4 к Приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 20 февраля 2007 г. № 37

ТИПОВОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N ______ к государственному контракту от «__» _______ 200_ года

г. Москва «__» ________ 200_ г.

Федеральное агентство воздушного транспорта, от имени и в интересах Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице руководителя Юрчика Александра Алексеевича, действующего на основании Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта», и распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.10.2005 № 1642-р, ___________________, именуемое в дальнейшем Заказчик-застройщик (лицензия на осуществление функций Заказчика-застройщика N _______________________), в лице генерального директора ____________ ___________ _____________, действующего на основании _________________, и _____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик (лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений N ____________ от «» _____________), в лице генерального директора _____________ ________________ ____, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от «» ________ 200 г. N _________ «Об утверждении перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд на 200 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 200 год», с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2001 № 714 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 27.05.2005 № 339) «Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств федерального бюджета», а также в соответствии с договором между Государственным заказчиком и Заказчиком-застройщиком о передаче части функций от «» ___________ 200 г. N __________, заключили настоящее дополнительное соглашение к Государственному контракту от ___________ N _________ (далее — Контракт) о нижеследующем.

1. Пункт ________ Статьи _________ (Цена контракта) Контракта дополнить абзацами следующего содержания: «Общая стоимость Работ, подлежащих выполнению в 200_ году, установлена в пределах годового лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию проекта »« и составляет ____________ () рублей, в том числе НДС 18%. Авансовый платеж в 200 году определяется в размере % от стоимости Работ, подлежащих выполнению в 200 году, и составляет _________ (___) рублей, в том числе НДС 18%».

2. Объемы и стоимость подлежащих выполнению Работ по Объекту в 200_ году указаны в приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению (здесь и далее приложения не приводятся).

3. Сроки выполнения Работ, указанных в п. 2 настоящего Дополнительного соглашения, содержатся в приложении № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта.

5. Все остальные пункты Контракта остаются в прежней редакции и Стороны подтверждают свои обязательства по ним.

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Контракта:

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

    Государственный заказчик:             Заказчик-застройщик:
Руководитель Федерального             ____________________________
агентства воздушного транспорта       ____________________________
_________________ А.А. Юрчик          ____________________________

                        Подрядчик:
                   __________________
                   __________________
                   __________________

---