Приказ Росрыболовства от 18.11.2008 № 333
Актуально на 10.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росрыболовства от 18.11.2008 N 333. 333. 18.11.2008. https://bukva.ai/docs/prikaz-333-2008-rosrybolovstvo-federalnoe
«Об утверждении и размещении государственного заказа на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению „Проведение исследований в области экономики и управления рыбохозяйственным комплексом“ для нужд Федерального агентства по рыболовству»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПРИКАЗ
от 18 ноября 2008 г. № 333
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ В 2008 ГОДУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ» ДЛЯ НУЖД ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ
С целью обеспечения размещения заказа на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению «Проведение исследований в области экономики и управления рыбохозяйственным комплексом» для нужд Федерального агентства по рыболовству за счет средств федерального бюджета приказываю:
1. Утвердить государственный заказ на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению «Проведение исследований в области экономики и управления рыбохозяйственным комплексом» для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу.
2. Установить, что размещение государственного заказа на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению «Проведение исследований в области экономики и управления рыбохозяйственным комплексом» для нужд Федерального агентства по рыболовству, осуществляется путем проведения запроса котировок.
3. Утвердить извещение о проведении запроса котировок, форму котировочной заявки, а также проект государственного контракта, заключаемого по результатам проведения запроса котировок в соответствии с Приложениями 2, 3, 4 к настоящему Приказу.
4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликов) обеспечить в установленном порядке проведение запроса котировок.
5. Управлению науки и образования (В.А. Беляев) совместно с Управлением экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликов) и Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного запроса котировок и осуществить контроль его выполнения.
6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществить оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета.
7. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству В.В. Холодова.
Руководитель А. А. Крайний
Приложение № 1 к Приказу Росрыболовства от 18 ноября 2008 г. № 333
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ В 2008 ГОДУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ» ДЛЯ НУЖД ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ
| № п/п | Темы | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемые результаты | Сроки выполнения работ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Разработка программного комплекса ведения текстовой части доклада о результатах и основных направлениях деятельности Федерального агентства по рыболовству | 500 | Программное обеспечение по ведению текстовой части доклада о результатах и основных направлениях деятельности Федерального агентства по рыболовству | С момента заключения государственного контракта до 08.12.2008 |
Приложение № 2 к Приказу от 18 ноября 2008 г. № 333
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
1. Заказчик — Федеральное агентство по рыболовству. Адрес Заказчика — 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12. Адрес электронной почты: Avdeev@fishcom,ru; Koposov@fishcom.ru. Контактный телефон: (495)624-64-32 (Копосов Александр Сергеевич) (495)625-63-23 (Авдеев Борис Николаевич)
2. Источник финансирования — средства федерального бюджета.
3. Форма котировочной заявки — в соответствии с Приложением 3.
4. Наименование работ — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме: «Разработка программного комплекса ведения текстовой части доклада о результатах и основных направлениях деятельности Федерального агентства по рыболовству». Место выполнения работ — г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15. Сроки выполнения работ: до 12 декабря 2008 года. Характеристики и объем выполняемых работ указаны в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего извещения.
5. Максимальная цена контракта — 500000,0 рублей. Цена включает все расходы на выполнение работ, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей.
6. Место подачи котировочных заявок — г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15. (кабинет 419). Для подачи заявки необходимо связаться с сотрудником Федерального агентства по рыболовству, изложенным в п. 1 настоящего извещения.
7. Срок подачи заявок:
а) дата и время начала подачи котировочных заявок — с 10.00 ч 19 ноября 2008 года;
б) дата и время окончания подачи котировочных заявок — 18.00 ч 27 ноября 2008 года. Прием заявок осуществляется в рабочие дни по адресу г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15, кабинеты 423 и 419 с понедельника по четверг с 10-00 ч до 18-00 ч. В пятницу прием заявок осуществляется с 10-00 ч до 16-30 ч.
8. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта — государственный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
9. Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата в безналичной форме. Оплата производится в размере 100% в течение 5 банковских дней после подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.
10. Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным настоящим запросом котировок.
11. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
12. Поданная в срок, указанный в п. 7 настоящего извещения, котировочная заявка регистрируется заказчиком.
13. Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.
14. Котировочные заявки, поданные после времени и даты окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в п. 7 настоящего извещения, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
15. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена контракта.
16. При предложении наиболее низкой цены контракта несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
Приложение к извещению о проведении запроса котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ВЕДЕНИЯ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Наименование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: Разработка программного комплекса ведения текстовой части доклада о результатах и основных направлениях деятельности Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство).
1.2 Срок выполнения работ: до 12.12.2008.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Цели
Программный комплекс ведения текстовой части доклада о результатах и основных направлениях деятельности Федерального агентства по рыболовству (далее — ДРОНД) (далее — Комплекс) предназначен для централизованного хранения и ведения отдельных фрагментов текстовой части ДРОНДа и последующего их объединения в единую текстовую часть ДРОНДа. Основными целями создания программного комплекса ведения текстовой части ДРОНДа (далее — Комплекс) являются:
- повышение качества и оперативности подготовки текстовой части ДРОНД.
- повышение производительности труда сотрудников Росрыболовства занятых в процессах подготовки ДРОНДа.
2.2 Задачи
Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:
- реализовано программное обеспечение Комплекса, включающего в себя: модуль формирования фрагментов доклада, модуль формирования текстовой части доклада;
- подготовлено руководство пользователям Комплекса (в соответствии с РД 50-34.698-90);
- выполнена установка программного обеспечения Комплекса на технических средствах Росрыболовства.
3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
3.1 Требования к Комплексу
3.1.1 Требования к Комплексу в целом
3.1.1.1 Требования к структуре и функционированию Комплекса
Комплекс должен включать в себя следующие модули:
- Модуль формирования фрагментов доклада;
- Модуль формирования текстовой части доклада. Модуль ведения фрагментов доклада должен предоставлять пользовательский интерфейс формирования и загрузки текстовых фрагментов ДРОНД Росрыболовства. Пользователями модуля являются сотрудники Росрыболовства. Должны быть автоматизированы следующие функции:
1. Формирование текстового фрагмента доклада.
2. Загрузка текстового фрагмента доклада из файла формата MS Word. Модуль формирования текстовой части доклада должен предоставлять пользовательский интерфейс формирования текстовой части ДРОНДа Росрыболовства из перечня текстовых фрагментов. Пользователями модуля являются сотрудники Росрыболовства. Должны быть автоматизированы следующие функции:
1. Формирование текстового части доклада из фрагментов, сформированных в модуле ведения фрагментов доклада, с указанием даты формирования фрагмента и ответственного сотрудника.
2. Выгрузка сформированной текстовой части в файл формата MS Word.
3. Загрузка текстовой части доклада из файла формата MS Word. Должна быть обеспечена транзакционность всех операций пользователей, гарантирующая возможность однозначной интерпретации состояния Комплекса в любой момент времени и целостность данных. Работа пользователей, которые являются сотрудниками Росрыболовства, должна быть организована в двухуровневой архитектуре «клиент — сервер БД». Клиентская часть Комплекса должна обеспечивать пользовательский интерфейс для работы с Комплексом в соответствии с разделом «3.1.1.3. Требования к эргономике и технической эстетике».
3.1.1.2 Требования к надежности
В случае возникновения сбоев, аварий и отказов на отдельных рабочих станциях должна быть сохранена возможность дальнейшего ввода данных и их обработки на других рабочих станциях. В целях обеспечения надежного функционирования программное обеспечение Комплекса предусматривает:
- контроль за целостностью данных на уровне СУБД;
- сохранение целостности данных при нештатном завершении программы в случае отказа рабочей станции;
- сохранение работоспособности программного обеспечения при некорректных действиях пользователя;
- резервное копирование информации на внешние электронные носители с возможностью оперативного восстановления.
3.1.1.3 Требования к эргономике и технической эстетике
Комплекс должен иметь удобный, понятный пользовательский интерфейс. Цветовая гамма интерфейса не должна быть броской или раздражающей зрение. При совершении пользователями действий, не предусмотренных Комплексом и/или приводящих к ошибкам ее работы, должны появляться соответствующие сообщения. Интерфейс Комплекса должен быть построен таким образом, чтобы обеспечить наименьшее количество производимых пользователем операций при переходе из одного модуля в другой, от одной операции к другой, то есть должен быть эргономичным. Интерфейс Комплекса должен обеспечивать быстрый и адекватный отклик на действия пользователя, при выполнении длительных операций пользователь должен получать предупреждение о предстоящем времени ожидания, а в процессе выполнения операции видеть на экране динамику процесса. Случайное нажатие пользователем какой-либо комбинации клавиш не должно приводить к сбоям или трудно восстановимым состояниям Комплекса.
3.1.2 Требования к функциям и задачам, выполняемым комплексом
3.1.2.1 Требования к функциональным возможностям модуля формирования фрагментов доклада
Модуль должен обеспечивать возможность ввода и загрузки фрагментов текстовой части доклада. В модуле должен быть реализован следующий функционал:
1. Ввод текста фрагмента доклада, при наличии прав доступа на редактирование.
2. Редактирование фрагмента доклада, при наличии прав доступа на редактирование.
3. Просмотр фрагмента доклада.
4. Загрузка текста фрагмента доклада из файла формата MS Word, при наличии прав доступа на редактирование.
5. Выгрузка фрагмента доклада в файл формата MS Word.
3.1.2.2 Требования к функциональным возможностям модуля формирования текстовой части доклада
Модуль должен обеспечивать возможность формирования текстовой части доклада из фрагментов. В модуле должен быть реализован следующий функционал:
1. Формирование текстовой части доклада из фрагментов, сформированных в модуле формирования фрагментов.
2. Отдельные фрагменты должны быть выделены указанием на ответственного сотрудника и дату формирования фрагмента.
3. Выгрузка сформированной текстовой части в файл формата MS Word — без указания на ответственных сотрудников и даты формирования фрагментов.
4. Загрузка текстовой части из файла формата MS Word — без разбиения на фрагменты.
3.1.3 Требования к видам обеспечения
3.1.3.1 Требования к информационному обеспечению
Базы данных Комплекса должны быть нормализованы. Все таблицы баз данных должны быть взаимосвязаны по первичным ключам, отдельные поля таблиц должны быть проиндексированы. Базы данных Комплекса должны находиться под управлением СУБД, обеспечивающей максимальную платформенную независимость и переносимость на различные операционные Комплекса. При заполнении полей оконных форм Комплекса должна быть предусмотрена возможность копирования и вставки значений.
3.1.3.2 Требования к программному обеспечению
Клиентская часть Комплекса должна функционировать под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows.
3.1.3.3 Требования к методическому обеспечению
Комплекс должен соответствовать следующим нормативно-правовым актам:
- Федеральный закон от 23 декабря 2004 г. № 174-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О бюджетной классификации Российской Федерации“ и Бюджетный кодекс Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов»;
- Методические рекомендации по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования на 2006 — 2008 годы (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2005 г. № 02-АЛ/2008).
3.2 Состав и содержание работ по созданию Комплекса
Создание и внедрение Комплекса должно осуществляться в один этап. На данном этапе должно быть разработано программное обеспечение, подготовлена эксплуатационная документация, установлены и настроены рабочие места. Исполнитель должен сформировать и передать Заказчику программную документацию в соответствии с п. 3.3. Передача этих документов Заказчику должна быть оформлена актом приемки-передачи программной документации. Результаты работ оформляются актом приемки Комплекса в постоянную эксплуатацию.
3.3 Порядок контроля и приемки Комплекса
Приемка работ по созданию и приемке Комплекса осуществляется в 1 этап, в соответствии с составом работ по созданию Комплекса (п. 3.2). Приемка Комплекса осуществляется на технических средствах Заказчика.
3.4 Требования к документированию
Состав документации на Комплекс должен включать в себя руководство пользователя (в соответствии с РД 50-34.698-90). Документы должны быть предоставлены в двух печатных экземплярах и на электронном носителе (компакт-диск).
Приложение № 3 к Приказу от 18 ноября 2008 г. № 333
Котировочная заявка
Дата: «» __________ 2008 г. Время: «» час. «___» мин. (проставляется заказчиком в момент подачи котировочной заявки)
Кому: Федеральное агентство по рыболовству.
Участник: _________________________________________________________________ (наименование для юридического лица/Ф.И.О. для физического лица) место нахождения (место жительства): ______________________________________ телефон: _______________________________ телефакс: ________________________ зарегистрированный (паспортные данные физического лица): __________________ (место регистрации) ИНН _________________________________ банковские реквизиты: _____________________________________________________ Изучив опубликованное Федеральным агентством по рыболовству извещение о
запросе котировок на выполнение научно-исследовательской и опытно- конструкторской работы по теме: "Разработка программного комплекса ведения текстовой части доклада о результатах и основных направлениях деятельности Федерального агентства по рыболовству", обязуемся выполнить работу в соответствии с техническим заданием, указанным в Приложении к извещению
о проведении запроса котировок. Цена контракта ___________________ рублей _________ копеек, включая НДС 18% в сумме ______________ рублей _____________ копеек. Цена государственного контракта включает в себя все затраты и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего контракта. Место оказания услуг: г. Москва, Рождественский бульвар д. 15.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы в соответствии с условиями и в сроки, установленные извещением о
проведении запроса котировок и указанные в настоящей котировочной заявке.
_____________________ _______________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись, печать)
Приложение № 4 к документации по размещению заказа
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
N _____________
на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по теме: "Разработка программного комплекса ведения текстовой части доклада о результатах и основных направлениях деятельности Федерального
агентства по рыболовству»
г. Москва "__"__________ 2008 г.
Федеральное агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство),
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея
Анатольевича, действующего на основании Положения, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 444,
с одной стороны, и _________________________________________________________________________ (полное наименование (сокращенное) — для юридического лица, фамилия, имя, отчество — для физического лица) в лице ___________________________________________________________________, (для юридических лиц — должность, Ф.И.О.; физическим лицом не заполняется) действующего на основании _________________________________________________ (для юридических лиц — Устав, доверенность;
для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации,
доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство
о регистрации в едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей)
признанное победителем запроса котировок на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению «проведение исследований в области экономики и управления рыбохозяйственным комплексом» для нужд Федерального агентства по рыболовству России (протокол _______ от «__» __________ 2008 г. N _______),
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями государственного контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме: «Разработка программного комплекса ведения текстовой части доклада о результатах и основных направлениях деятельности Федерального агентства по рыболовству».
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющиеся предметом государственного контракта, определены в техническом задании (Приложение 1), составляющем неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.
1.3. Срок сдачи работ по государственному контракту, содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.
1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляются в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполненную работу, являющуюся предметом настоящего государственного контракта, Заказчик выплачивает Исполнителю
_____________ 0,00 руб. (_________________________________________ рублей),
(цифрами) (сумма прописью) согласно протоколу согласования контрактной цены (Приложение 3),
являющемуся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
2.3. Оплата работ производится в размере 100% в течение 5 банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки результатов работы.
2.4. В случае введения режима сокращения расходов федерального бюджета и изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость работ по государственному контракту. При этом Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ, а в случае необходимости, и другие условия государственного контракта.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия государственного контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с государственным контрактом, определены техническим заданием и календарным планом.
3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ — в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки результатов работы (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет по НИОКР), подтверждающую выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренном техническим заданием и календарным планом.
3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной в п. 3.2 настоящего государственного контракта, акт сдачи-приемки подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего государственного контракта.
3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.
3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.
3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате.
3.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам государственного контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Исполнитель обязан:
4.1.1. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему государственному контракту.
4.1.2. Выполнять предусмотренные настоящим государственным контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим государственным контрактом.
4.1.3. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему государственному контракту третьих лиц (соисполнителей).
4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование. При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.
4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.
4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему государственному контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов.
4.1.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании.
4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы.
4.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ.
4.1.10. Не заключать на время действия настоящего государственного контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, и использованию результатов этих работ.
4.1.11. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего государственного контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему государственному контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.
4.1.12. В случае изменения банковских реквизитов в 3-дневный срок письменно известить Заказчика.
4.2 Исполнитель имеет право:
4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего государственного контракта третьих лиц (соисполнителей) только на основании письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия привлекаемых третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.
4.2.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.
4.3 Заказчик обязан:
4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию.
4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.
4.4 Заказчик имеет право:
4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему государственному контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего государственного контракта.
5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере не менее 1/300 действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ (этапа), за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика, при этом им должны быть представлены подтверждающие документы.
5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае неустранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.
5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим государственным контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право расторгнуть настоящий государственный контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
5.5. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего государственного контракта.
5.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ.
5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.
5.8. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны — участника настоящего государственного контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику.
5.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим государственным контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему государственному контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.
6. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
6.1. Вопрос о принадлежности прав на результаты, полученные при выполнении НИОКР (этапов НИОКР), а также порядок правовой охраны использования и распоряжения ими, определяется в соглашении (договоре), заключаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Права на результаты научно-технической деятельности, получаемые в федеральных государственных учреждениях, закрепляются за указанными учреждениями. Условия распоряжения этими правами определяются договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему государственному контракту.
7.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны, за исключением информации, которая является секретной.
7.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего государственного контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет.
7.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Работы по настоящему государственному контракту оплачиваются из средств федерального бюджета, выделяемых Росрыболовству России.
8.2. Все изменения, дополнения и Приложения к настоящему государственному контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему государственному контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.
8.4. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по «»____________ 2008 г.
9.2 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бул. 12, ИНН _______________________, л/с _______________________, р/с _______________________, КПП _______________________, БИК _______________________.
Исполнителя:
10. ПРИЛОЖЕНИЕ
10.1 К настоящему государственному контракту прилагаются:
-
Техническое задание на ________ листах
-
Календарный план на ___________ листах
-
Протокол согласования контрактной цены выполнения работ (с Приложениями).
Исполнитель: Заказчик:
____________________________________ Руководитель
(Должность, сокращенное Федерального агентства
наименование организации) по рыболовству
________________ (Ф.И.О.) _________ А.А. Крайний
(подпись)
М.П. М.П.
"__"____________ 2008 г. "__"__________ 2008 г.
Куратор:
Начальник Управления экономики,
имущественных отношений
и перспективного развития
________________ Н.В. Кругликов
Приложение N 1
к государственному контракту
___________________________
(сокращенное наименование
организации)
N ______________
от "__"____________ 2008 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение в 2008 году научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка
программного комплекса ведения текстовой части доклада
о результатах и основных направлениях деятельности
Федерального агентства по рыболовству"
1. Основание для проведения работ
2. Цель и исходные данные на проведение работ
3. Этапы работ
4. Основные требования к проведению работ
5. Способ реализации результатов работ
6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ
7. Порядок рассмотрения и приемки работ
8. Технико-экономическое обоснование
Исполнитель: Заказчик: _______________________________ Руководитель (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству ______________________ (Ф.И.О.) _______________ А.А. Крайний
(подпись)
**М.П. М.П.**
"__"____________ 2008 г. "__"__________ 2008 г.
Куратор:
Начальник Управления экономики,
имущественных отношений
и перспективного развития
________________ Н.В. Кругликов
Приложение N 2
к государственному контракту
___________________________
(сокращенное наименование
организации)
N ______________
от "__"____________ 2008 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение в 2008 году научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка
программного комплекса ведения текстовой части доклада
о результатах и основных направлениях деятельности
Федерального агентства по рыболовству"
Контрактная цена ________________ руб.
| № п/п | Наименование работ (этапов работ) | Дата начала этапа | Дата окончания этапа | Цена по контракту руб. | Результаты работ |
|---|---|---|---|---|---|
| I |
Исполнитель: Заказчик: _____________________________ Руководитель (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству ________________ (Ф.И.О.) __________________ А.А. Крайний (подпись)
**М.П. М.П.**
"__"____________ 2008 г. "__"__________ 2008 г.
Куратор:
Начальник Управления экономики,
имущественных отношений
и перспективного развития
________________ Н.В. Кругликов
Приложение N 3
к государственному контракту
___________________________
(сокращенное наименование
организации)
N ______________
от "__"____________ 2008 г.
ПРОТОКОЛ
согласования контрактной цены выполнения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по теме "Разработка программного комплекса ведения
текстовой части доклада о результатах и основных
направлениях деятельности Федерального
агентства по рыболовству"
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика руководитель Федерального агентства по рыболовству Крайний Андрей Анатольевич, и от лица Исполнителя
(должность, Ф.И.О., полное наименование
организации, сокращенное наименование организации)
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной цены на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в сумме ___________ 0,00 руб. (цифрами) (_______________________ рублей) (сумма прописью) в том числе по этапам работ:
| Номер этапа работ | Дата начала этапа | Дата окончания этапа | Сумма этапа работ (руб.) |
|---|---|---|---|
| Всего: |
К настоящему протоколу прилагается смета затрат с расшифровками.
НДС не облагается (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации). Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком и относится к предмету государственного контракта.
Исполнитель: Заказчик: _____________________________ Руководитель (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству ________________ (Ф.И.О.) __________________ А.А. Крайний
(подпись)
**М.П. М.П.**
"__"____________ 2008 г. "__"__________ 2008 г.
Куратор:
Начальник Управления экономики,
имущественных отношений
и перспективного развития
________________ Н.В. Кругликов
Приложение N 1
к протоколу согласования
контрактной цены
по государственному контракту
_____________________________
(сокращенное наименование
организации)
N ______________
от "__"____________ 2008 г.
СМЕТА ЗАТРАТ
на выполнение в 2008 году научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка
программного комплекса ведения текстовой части доклада
о результатах и основных направлениях деятельности
Федерального агентства по рыболовству"
| N | Наименование статей расходов | Всего (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Материалы | |
| 2 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | |
| 3 | Отчисление на социальные нужды | |
| 4 | Прочие прямые расходы | |
| 5 | Накладные расходы | |
| 6 | ИТОГО: себестоимость | |
| 7 | Прибыль (рентабельность %) | |
| 8 | Сторонние организации | |
| 9 | ВСЕГО: контрактная цена |
Исполнитель: Куратор: ______________________________ Начальник Управления экономики, (Должность, сокращенное имущественных отношений наименование организации) и перспективного развития ________________ (Ф.И.О.) ________________ Н.В. Кругликов (подпись) М.П. «»__________ 2008 г.
Приложение N 2
к протоколу согласования
контрактной цены
по государственному контракту
_____________________________
(сокращенное наименование
организации)
N ______________
от "__"____________ 2008 г.
РАСЧЕТ
контрактной цены на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по теме: "Разработка программного комплекса ведения
текстовой части доклада о результатах и основных
направлениях деятельности Федерального
агентства по рыболовству", руб.
| N | Наименование статей затрат | На планируемый период | |
| 1 | Материалы | ||
| 2 | Спецоборудование | нет | |
| 3 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | ||
| 3 | 1 | Основная заработная плата (ОЗП) | |
| 3 | 2 | Дополнительная заработная плата | |
| 3 | 3 | Текущее премирование | |
| 4 | Отчисление на социальные нужды | ||
| 4 | 1 | Фонд социального страхования | |
| 4 | 2 | Медицинское страхование | |
| 4 | 3 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев | |
| 4 | 4 | Пенсионный фонд | |
| 5 | Прочие прямые расходы | ||
| 5 | 1 | Командировочные расходы | |
| 5 | 2 | Затраты на связь | |
| 5 | 3 | Прочие расходы | |
| 6 | Накладные расходы | ||
| 6 | 1 | Амортизация | |
| 6 | 2 | Налоги, сборы, платежи и другие отчисления | |
| 6 | 3 | Прочие расходы | |
| 7 | ИТОГО: себестоимость | ||
| 8 | Отчисления во внебюджетные фонды | нет | |
| 9 | Прибыль (рентабельность, %) | ||
| 10 | НДС | ||
| 11 | Сторонние организации | ||
| 12 | ВСЕГО: контрактная цена | ||
Исполнитель: Куратор: ______________________________ Начальник Управления экономики, (Должность, сокращенное имущественных отношений наименование организации) и перспективного развития __________________ (Ф.И.О.) ________________ Н.В. Кругликов
(подпись)
М.П. «»__________ 2008 г.
Приложение N 3
к протоколу согласования
контрактной цены
по государственному контракту
_____________________________
(сокращенное наименование
организации)
N ______________
от "__"____________ 2008 г.
РАСЧЕТ
затрат на материалы по теме: "Разработка программного
комплекса ведения текстовой части доклада о результатах
и основных направлениях деятельности Федерального
агентства по рыболовству"
руб.
| N | Материалы | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Исполнитель: Куратор: ______________________________ Начальник Управления экономики, (Должность, сокращенное имущественных отношений наименование организации) и перспективного развития __________________ (Ф.И.О.) ________________ Н.В. Кругликов
(подпись)
М.П. «»__________ 2008 г.
Приложение N 4
к протоколу согласования
контрактной цены
по государственному контракту
_____________________________
(сокращенное наименование
организации)
N ______________
от "__"____________ 2008 г.
РАСЧЕТ
затрат на заработную плату по теме: "Разработка
программного комплекса ведения текстовой части доклада
о результатах и основных направлениях деятельности
Федерального агентства по рыболовству"
| N | Занимаемая должность | Оклад (руб.) | Надбавки (коэфф.) | Численность | Кол-во месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основная зарплата
Средняя зарплата
Чел./мес.
Исполнитель: Куратор: ______________________________ Начальник Управления экономики, (Должность, сокращенное имущественных отношений наименование организации) и перспективного развития __________________ (Ф.И.О.) ________________ Н.В. Кругликов
(подпись)
М.П. «»__________ 2008 г.
Приложение N 5
к протоколу согласования
контрактной цены
по государственному контракту
_____________________________
(сокращенное наименование
организации)
N ______________
от "__"____________ 2008 г.
РАСЧЕТ
затрат на командировки по теме: "Разработка
программного комплекса ведения текстовой части доклада
о результатах и основных направлениях деятельности
Федерального агентства по рыболовству"
руб.
| N | Пункт командировки и цель назначения | Кол-во дней | Кол-во человек | Стоимость проезда в оба конца | Суточные (руб.) | Квартирные (руб.) | Сумма (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Исполнитель: Куратор: ______________________________ Начальник Управления экономики, (Должность, сокращенное имущественных отношений наименование организации) и перспективного развития __________________ (Ф.И.О.) ________________ Н.В. Кругликов
(подпись)
М.П. «»__________ 2008 г.