--- title: "Приказ Минвуза СССР от 09.07.1962 N 263" number: "263" issuer: "Министерство высшего и среднего специального образования СССР" issued_on: 1962-07-09 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-263-1962" --- ## Приказ Минвуза СССР от 09.07.1962 N 263 # Приказ Минвуза СССР от 09.07.1962 N 263 "Об утверждении Положения о научно-исследовательской работе в высших учебных заведениях" > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-895-1979#p100006) Минвуза СССР от 11.07.1979 N 895. **МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО** **ОБРАЗОВАНИЯ СССР** ## ПРИКАЗ от 9 июля 1962 г. N 263 **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ** **РАБОТЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ** 1. В соответствии с [Положением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-483-1960#p100012) о Министерстве высшего и среднего специального образования СССР, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 11 мая 1960 г. N 483, утвердить прилагаемое [Положение](#p100007) о научно-исследовательской работе в высших учебных заведениях, согласованное с Советами Министров союзных республик, Государственным комитетом Совета Министров СССР по координации научно-исследовательских работ, Министерством финансов СССР и ВЦСПС. 2. [Положение](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-178-1944#p100010) о научно-исследовательской деятельности высших учебных заведений, утвержденное постановлением СНК СССР от 18 февраля 1944 г. N 178, не применять.
Министр
**В.ЕЛЮТИН**
## ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ Всемерное развитие научных исследований является непременной обязанностью преподавателей вузов, ибо без научно-исследовательской работы не может осуществляться высшими учебными заведениями подготовка специалистов на уровне требований современной науки и немыслима подготовка научно-педагогических кадров и повышение их квалификации. Решения XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза обязывают высшие учебные заведения всемерно развивать науку, расширять теоретические исследования во всех областях знаний, укреплять связь с производством, сосредоточивать творческие усилия научных коллективов на решении наиболее важных научных проблем, неуклонно поднимать роль науки в решении практических задач коммунистического строительства. Научно-исследовательская работа в высших учебных заведениях проводится с учетом достижений отечественной и зарубежной науки и техники. 1. Основными задачами научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях являются: а) проведение актуальных научных исследований и опытно-конструкторских работ, способствующих развитию передовой советской науки и решению задач коммунистического строительства; б) обогащение учебного процесса результатами новейших научных исследований; практическое ознакомление студентов высших учебных заведений с постановкой научных исследований и привлечение их к выполнению научно-исследовательских, опытных и проектно-конструкторских работ; в) повышение научной квалификации профессорско-преподавательских кадров; г) подготовка научно-педагогических кадров. 2. Научно-исследовательская работа в высших учебных заведениях ведется по следующим направлениям: - разработка теоретических проблем; - решение наиболее актуальных задач в области народного хозяйства; - изучение и обобщение опыта коммунистического строительства; - создание учебников и учебных пособий; - выполнение исследовательских работ научно-методического характера. Высшие учебные заведения участвуют во внедрении в народное хозяйство результатов своих исследований, а также пропагандируют достижения науки, техники и культуры. 3. Высшие учебные заведения проводят научные исследования в тесном контакте с учреждениями Академии наук СССР и академий наук союзных республик, с отраслевыми академиями, научно-исследовательскими институтами и заводскими лабораториями путем согласования планов научно-исследовательских работ, организации совместных научных исследований, совместного проведения научных конференций, совещаний и издания научных трудов по отдельным проблемам. 4. Научно-исследовательские работы выполняются высшими учебными заведениями в соответствии с планом, рассматриваемым советом вуза и утверждаемым ректором. Планы научно-исследовательской работы вузов разрабатываются с широким участием научной общественности. Планы научно-исследовательских работ вузов могут направляться заинтересованным организациям в порядке, установленном министерством или ведомством, которому подчинен вуз. Наиболее важные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы высших учебных заведений включаются в планы важнейших научных работ министерств и ведомств, в ведении которых находятся высшие учебные заведения. Ректоры высших учебных заведений представляют в установленные сроки в министерства и ведомства по подчиненности предложения о проведении важнейших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также предложения по проведению опытно-промышленной проверки и внедрения в народное хозяйство законченных работ на следующий год. Министерства и ведомства рассматривают поступившие из подведомственных вузов предложения с целью их взаимной координации и согласования с планами других научных учреждений, правильного использования научных кадров высших учебных заведений и актуальности намеченных научных работ, составляют сводный план научно-исследовательских работ по установленной форме и представляют его в Министерство высшего и среднего специального образования СССР и другие органы по подчиненности. Министерство высшего и среднего специального образования СССР рассматривает сводные годовые планы научной работы органов управления высшими и средними специальными учебными заведениями и в порядке координации подготавливает рекомендации по ним. Рекомендации Научно-технического совета Министерства высшего и среднего специального образования СССР направляются в министерства и ведомства по подчиненности высших учебных заведений для внесения необходимых корректив в годовые планы научной работы. 5. Научно-исследовательская работа в высших учебных заведениях проводится профессорами, доцентами, преподавателями, ассистентами и учебно-вспомогательным персоналом, аспирантами и студентами, а также научными работниками и научно-техническим персоналом НИИ, лабораторий, научно-исследовательских секторов и отделов, опытных станций, учебно-опытных хозяйств и клиник данного вуза. 6. К выполнению договорных научно-исследовательских, проектно-конструкторских и опытных работ, а также работ по внедрению законченных научных исследований привлекаются: а) штатный профессорско-преподавательский и учебно-вспомогательный персонал; б) заведующие (начальники), инженеры, техники, учебные мастера, механики, квалифицированные рабочие учебных мастерских, полигонов, лабораторий и кабинетов высшего учебного заведения. 7. Договорные работы, выполняемые по совместительству, проводятся во внеурочное время, не предусмотренное для работы по штатной должности. 8. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ заключаются: а) между предприятиями и другими организациями - заказчиками и высшими учебными заведениями - ведущими исполнителями, принимающими на себя выполнение всего объема научно-исследовательской работы по данной теме и привлекающими в случае необходимости для выполнения отдельных разделов и частей научных исследований или конструкторских разработок другие научные учреждения, высшие учебные заведения, а также предприятия и организации; б) между ведущими исполнителями и научными учреждениями, высшими учебными заведениями, предприятиями и организациями, принимающими на себя выполнение отдельных разделов и частей научных исследований или конструкторских разработок. 9. Работы, выполняемые высшими учебными заведениями по договорам, оплачиваются заказчиками за счет средств, предусматриваемых для этой цели в их балансах доходов и расходов (финансовых планах). 10. Заключению договоров предшествуют подготовительные работы, проводимые высшими учебными заведениями - исполнителями и организациями - заказчиками (согласование тематики и необходимого времени для выполнения работ, разработка технического задания, предварительное определение стоимости работ, выявление наличия соответствующей суммы средств для оплаты работ и т.п.). 11. Заключение договоров по окончании подготовительной работы производится: а) с хозрасчетными организациями, как правило, в течение 30 дней после утверждения народнохозяйственного плана; б) с бюджетными организациями, как правило, в течение 30 дней после утверждения бюджета, за счет которого финансируется соответствующая организация. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ могут заключаться и по истечении указанного срока, но в течение текущего года, при наличии дополнительных плановых заданий или по соглашению сторон, при условии, что работы будут выполняться в пределах утвержденной вузу численности работников, фонда заработной платы и сметы расходов на данный год. 12. Договоры на выполнение работ по определенной теме заключаются только с одной организацией - заказчиком. В тех случаях, когда в выполнении одноименной темы заинтересовано несколько организаций, заказчиком по договору является одна из организаций, которая по уполномочию остальных осуществляет все права и обязанности, вытекающие из договора. 13. Проект договора составляется исполнителем и представляется заказчику в двух экземплярах с приложением к нему сметных расчетов. 14. Заказчик в десятидневный срок после получения договора обязан подписать его и возвратить исполнителю один экземпляр договора. Второй экземпляр договора, подписанный сторонами, остается у заказчика. К экземпляру договора, возвращаемому исполнителю, заказчик обязан приложить подписанную руководителем и главным бухгалтером справку об обеспечении работы финансированием. При наличии у заказчика разногласий по отдельным пунктам договора он обязан в течение указанного выше десятидневного срока составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным экземпляром договора исполнителю. В этом случае перед подписью в договоре указывается, что он подписан с протоколом разногласий. 15. Исполнитель, получив договор, подписанный с разногласиями, обязан в десятидневный срок рассмотреть его, письменно подтвердить заказчику свое согласие на принятие предложенных им изменений договора или в отношении неурегулированных вопросов передать в этот же срок на разрешение соответствующего арбитража или вышестоящих организаций сторон (если спор касается научных и технических вопросов, рассмотрение которых не входит в компетенцию арбитража). Если исполнитель в течение указанного срока не передаст оставшиеся неурегулированными разногласия на решение соответственно арбитража или вышестоящих организаций сторон, предложения заказчика считаются принятыми исполнителем. 16. В договорах на выполнение научно-исследовательских работ обязательно указывается: а) наименование сторон по договору и их почтовые, телеграфные и банковские реквизиты; б) основание для заключения договора; в) наименование темы и каждого этапа (раздела) научно-исследовательских или конструкторских работ с указанием ожидаемого результата работы. В тех случаях, когда выполнение предусмотренных договором работ выходит за пределы календарного года, в договоре должны быть отдельно указаны содержание и стоимость работ первого года; г) срок действия договора, а также сроки выполнения работ в целом и по этапам (разделам); д) общая, а в необходимых случаях и поэтапная стоимость научно-исследовательской или конструкторской работы; е) порядок расчета за выполненные работы; ж) порядок сдачи и приемки работ по этапам и в целом; з) другие условия, которые исполнитель и заказчик признают необходимым включить в договор. Форма типового [договора](#p100113) на выполнение научно-исследовательских работ прилагается (приложение N 1). Всякие дополнения и изменения договора должны быть оформлены дополнительными [соглашениями](#p100187) (приложение N 3). 17. Стоимость научно-исследовательских и конструкторских работ определяется сметными расчетами, в которых предусматриваются прямые и накладные расходы. В договоре на выполнение научно-исследовательских и конструкторских работ заказчиком предусматриваются размеры и сроки перечисления высшему учебному заведению - исполнителю аванса в пределах до 25% стоимости работ с последующим зачетом этого аванса при оплате выполняемых работ по степени их готовности и при окончательных расчетах по договору. По тем работам, срок выполнения которых предусматривается свыше года, сумма аванса исчисляется от объема затрат на данный год. Первое удержание аванса производится при первой оплате счета после 50% готовности научной или конструкторской работы. Расчеты по научно-исследовательским или конструкторским работам производятся заказчиками на основании [актов](#p100185) приемки - сдачи работ (приложение N 2). 18. Работники высшего учебного заведения, перечисленные в [п. 6](#p100033) настоящего положения, проводящие научно-исследовательскую работу по договорам, имеют право на получение оплаты за эту работу до 50% оклада по совмещаемой должности. 19. Оплата работников вузов за открытия, изобретения и рационализаторские предложения, принятые к внедрению в народное хозяйство, производится в соответствии с [Положением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-435-1959#p100020) об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 24 апреля 1959 г. N 435. 20. Высшие учебные заведения имеют право производить в установленном порядке расходы на изготовление опытных макетов, образцов машин, лабораторных стендов для испытаний за счет госбюджетных ассигнований, а также за счет средств на договорные научно-исследовательские работы. 21. Образцы машин, аппаратура и оборудование, опытные макеты, лабораторные стенды, изготовленные для выполнения договорных научно-исследовательских работ за счет средств заказчиков, подлежат по окончании этих работ безвозмездной передаче высшему учебному заведению для укомплектования лабораторий. 22. Ректоры высших учебных заведений имеют право использовать 50% суммы превышения доходов над расходами по договорным научно-исследовательским работам на расширение и укрепление материально-технической базы высшего учебного заведения, сверх ассигнований, предусмотренных по бюджету на приобретение инвентаря и оборудования, а также сверх ассигнований по планам капитальных вложений. 23. За качество и сроки выполнения научной работы несет ответственность руководитель данной темы. Ответственность за выполнение плана научно-исследовательских работ кафедры, факультета и высшего учебного заведения несут соответственно заведующий кафедрой, декан факультета и ректор высшего учебного заведения. Заведующие кафедрами представляют ректору вуза отчеты по научно-исследовательским работам 15 числа следующего за отчетным годом месяца. 24. Ректоры (проректоры по научной работе), деканы факультетов и заведующие кафедрами организуют проверку выполнения планов научно-исследовательских работ и предложений по внедрению законченных исследований в народное хозяйство путем обсуждения отчетов руководителей работ с участием научной общественности и заинтересованных организаций. 25. Годовые отчеты о выполнении плана научно-исследовательских работ обсуждаются и утверждаются советом вуза или факультета до 1 февраля следующего за истекшим года. В годовых отчетах дается оценка экономической эффективности выполненных исследований и результатов их внедрения в народное хозяйство. 26. Научные отчеты по всем законченным научно-исследовательским работам и приложения к ним (чертежи, фотоснимки и т.д.) высшие учебные заведения обязаны хранить в двух экземплярах: один экземпляр в фундаментальных библиотеках и другой на кафедрах (в лабораториях), выполнявших работы. Отчеты по договорным научно-исследовательским работам вместе с отзывами рецензентов, заключениями совещаний по этим работам направляются ректором вуза в организации, финансировавшие данные работы, в сроки, предусмотренные договорами на проведение этих работ. 27. Ректоры высших учебных заведений ежегодно представляют в органы управления высшими и средними специальными учебными заведениями по подчиненности годовой отчет о выполнении и внедрении в народное хозяйство научно-исследовательских работ за истекший год - к 15 февраля следующего года. 28. Ректоры высших учебных заведений представляют в установленном порядке материалы по законченным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в месячный срок после их завершения для регистрации в Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР. Регистрации подлежат завершенные научно-исследовательские, проектно-конструкторские и опытные работы по созданию новых, а также по коренному усовершенствованию существующих машин, приборов, аппаратов, материалов, способов производства, по механизации трудоемких и тяжелых работ, по автоматизации производственных процессов, по выведению новых пород животных, по созданию новых сортов растений, по разработке новых агротехнических приемов и новых способов защиты растений, способов и средств лечения. Ректоры высших учебных заведений обязаны представлять в установленном порядке для патентования за границей наиболее важные научные работы. 29. Для координации и подведения итогов научно-исследовательской работы вузов и широкого обсуждения наиболее крупных научных работ ректорами высших учебных заведений проводятся научные тематические конференции. По наиболее актуальным проблемам проводятся межвузовские научные конференции с участием заинтересованных министерств и ведомств. 30. Органы управления высшими и средними специальными учебными заведениями рассматривают представленные вузами годовые отчеты о научно-исследовательской работе, составляют сводный годовой отчет о научно-исследовательской работе подведомственных вузов и представляют его в Министерство высшего и среднего специального образования СССР до 15 марта. 31. Органы управления высшими и средними специальными учебными заведениями оказывают помощь вузам и осуществляют контроль за выполнением вузами планов проведения научно-исследовательских работ и внедрения в народное хозяйство и опытно-промышленной проверки законченных исследований. 32. Высшие учебные заведения издают на условиях самоокупаемости научные труды, сборники докладов научных конференций, аннотации законченных научных работ. Издательский план высшего учебного заведения рассматривается советом вуза и утверждается министерствами и ведомствами по подчиненности вуза. 33. Ректоры высших учебных заведений могут премировать работников науки за успешное разрешение научных проблем и внедрение научных и технических достижений в народное хозяйство. Премирование работников науки производится за счет специального фонда, предусмотренного в сметах высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений в соответствии с Положением о премировании работников науки (инструктивное письмо Министерства высшего образования СССР от 20 декабря 1957 г. N И-125). В высших учебных заведениях, где объем работ по новой технике составляет не менее 50% от общего объема работ по сметной стоимости, образование фонда премирования и премирование работников может производиться в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы от 31 августа 1960 г. N 1078. 34. Высшие учебные заведения в научно-исследовательской работе исходят из того, что Совет Министров СССР предоставил право министерствам и ведомствам: а) передавать в установленном порядке безвозмездно высшим учебным заведениям для испытания и использования в научной и учебной работе опытные и новые образцы машин, станков, приборов, аппаратов, оборудования, а также техническую документацию и каталоги этих образцов; б) создавать при вузах научно-исследовательские лаборатории для выполнения силами высших учебных заведений актуальных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по поручению этих министерств и ведомств. Для организации указанных лабораторий министерства и ведомства: а) выделяют высшим учебным заведениям необходимые для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ассигнования, оборудование, материалы и приборы, а также фонды заработной платы и лимиты по труду обслуживающего персонала и инженерно-технического персонала; б) проводят в лабораториях своими силами и средствами необходимые строительно-монтажные работы. 35. Созданные министерствами и ведомствами научно-исследовательские лаборатории передаются на баланс высших учебных заведений и работают по тематике, согласованной с этими министерствами и ведомствами. 36. Для проведения исследований по крупным научным проблемам в высших учебных заведениях решением Совета Министров союзной республики по согласованию с Государственным комитетом Совета Министров СССР по координации научно-исследовательских работ и Министерством высшего и среднего специального образования СССР могут создаваться проблемные научно-исследовательские лаборатории, которым в установленном порядке определяется категория научно-исследовательского учреждения. 37. Проблемную научно-исследовательскую лабораторию возглавляет научный руководитель, назначаемый ректором вуза по представлению совета высшего учебного заведения. 38. Научно-исследовательские работы в проблемной лаборатории выполняются: а) профессорско-преподавательским составом и учебно-вспомогательным персоналом соответствующих кафедр в порядке их обычной кафедральной нагрузки; б) специальным госбюджетным штатом научного, инженерно-технического и вспомогательного персонала в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым министерством и ведомством по подчиненности высшего учебного заведения; в) аспирантами, работающими над диссертациями в области проблем, разрабатываемых в лаборатории; г) студентами в порядке выполнения курсовых и дипломных работ. 39. Проблемная лаборатория ежегодно составляет план научно-исследовательских работ, исходя из основных научных направлений лаборатории. План рассматривается советом и утверждается ректором высшего учебного заведения. Проблемная лаборатория ежегодно составляет сводный научный отчет о результатах проведенных исследований и представляет его в министерство или ведомство по подчиненности и Министерство высшего и среднего специального образования СССР. 40. Средства проблемной лаборатории составляются из: а) ассигнований по бюджету, которые выделяются из ассигнований на содержание высшего учебного заведения (включая и проблемные лаборатории); б) специальных целевых ассигнований, выделяемых проблемной лаборатории министерством, ведомством по подчиненности высшего учебного заведения, на выполнение специальных заданий и поручений.
Приложение N 1
к Положению
о научно-исследовательской
работе вузов
Типовой договор На выполнение научно-исследовательских работ (утвержден Министерством финансов СССР, Госпланом СССР, Государственным комитетом Совета Министров СССР по координации научно-исследовательских работ 7 сентября 1961 г. N 300). ______________________________________________________ "__" _______ 196_ г. (место нахождения вуза) ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем исполнитель, в лице _______________________________________________________ __________________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя и отчество) действующего на основании _________________________________________________ _________________________________________________________, с одной стороны, и _________________________________________________________________________ (наименование организации) ___________________________________________________, именуемая в дальнейшем заказчик, в лице __________________________________________________________ (должность, фамилия, имя и отчество) ________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________ с другой стороны, заключили нижеследующий договор: #### I. Предмет договора 1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя проведение следующих научно-исследовательских работ: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Объем и содержание работ определяются приложенной к договору [программой](#p100169), составляющей неотъемлемую часть настоящего договора. *Примечание.* По работам, выполняемым в срок более года, программа составляется на весь объем работ с обязательным выделением объема и стоимости работ текущего года. 3. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, исполнитель вправе приостановить ее, поставив об этом в известность заказчика в трехдневный срок после приостановки работы. В этом случае стороны обязаны в _____ срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ и в случае необходимости войти с ходатайством в соответствующие организации о прекращении работ. 4. Одновременно с подписанием договора заказчик письменно извещает исполнителя о назначении им официального представителя, уполномоченного на актирование и приемку работ от имени заказчика. 5. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения научно-исследовательской работы, предусмотренной договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя. 6. Право использования результатов работ, выполненных по настоящему договору, принадлежит обеим сторонам в равной мере. 7. Внедрение законченной научно-исследовательской работы осуществляется заказчиком на _____________________________________________________________ (указать предприятие, организацию) путем _____________________________________________________________________ (указать, каким образом будет внедряться результат работы) Все расходы по внедрению ______________________________________________ (наименование данной темы) оплачиваются непосредственно заказчиком в установленном порядке. Исполнитель никаких затрат по внедрению не несет, кроме расходов по авторскому надзору за внедрением, включаемых в сметную стоимость темы. 8. Заказчик обязуется предоставить исполнителю для выполнения работы __ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ #### II. Срок выполнения работы 9. Срок выполнения всей работы _______________ 196_ г. Сроки исполнения отдельных этапов (разделов, частей) работы определяются календарным планом работ. *Примечание.* На случай досрочного выполнения работы исполнителем стороны определяют порядок приемки и оплаты выполненных работ. 10. Просрочка со стороны заказчика в представлении исходных данных, в выполнении заказчиком обязательств, предусмотренных [п. 8](#p100125) настоящего договора, а также в уплате аванса соответственно отодвигает как частные сроки, так и общий срок выполнения работ. #### III. Порядок сдачи-приемки работ 11. Об окончании выполнения каждого этапа работы, а также всей работы в целом исполнитель обязан уведомить заказчика, после чего стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работы в 2 или 3 экземплярах по одному для каждой стороны и для приложения к счету в случаях, предусмотренных указаниями банка. В случае необеспечения заказчиком приемки работы (этапа, раздела, части) в течение ___ дней после получения уведомления исполнитель вправе составить односторонний акт [(приложение N 3)](#p100187), который является основанием для расчета. 12. При завершении договорных работ исполнитель представляет заказчику одновременно с актом сдачи-приемки работы научно-технический отчет о выполненной работе. В случае, если после оплаты выполненной работы у заказчика выявляются дополнительные замечания или претензии, то ему предоставляется право заявить их исполнителю в течение ___ дней после вручения ему научно-технического отчета. Исполнитель обязан по требованию заказчика произвести необходимые исправления в выполненной работе, без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы программы работ и темы. Срок внесения исправлений согласовывается заказчиком с исполнителем. 13. Если во время производства работ заказчик или исполнитель найдет необходимым замену одного вида работ другим, то таковая замена допускается по письменному соглашению между сторонами, в пределах данной темы. #### IV. Сумма договора и порядок расчета 14. За выполненные работы, указанные в [п. 1](#p100115) договора, заказчик уплачивает исполнителю руб. _______________________________________________ (согласно прилагаемым к договору сметным ___________________________________________________________________________ расчетам (калькуляциям), в том числе по этапам (разделам, частям) 15. Научно-исследовательская работа, проводимая исполнителем, подлежит оплате заказчиком полностью, если она проведена в соответствии с программой. Получение отрицательного результата не освобождает заказчика от оплаты стоимости выполненных работ. 16. Не позднее ______ срока со дня подписания договора заказчик обязан перечислить исполнителю аванс в размере ______________________ (до 25% от сметной стоимости работ), т.е. ______________________________________________ рублей. В случае, если выполнение работ предусмотрено договором в срок более года, заказчик перечисляет исполнителю аванс в размере ____________ (до 25% от стоимости работ текущего года), т.е. ____________________________________ рублей. 17. Промежуточные платежи заказчик производит по счетам исполнителя на основании актов, составляемых по соглашению сторон по мере готовности отдельных этапов работ. Примечание. В случае нецелесообразности вызова представителя заказчика (дальность расстояния, небольшой объем работы и т.п.) порядок оформления актов для сдачи-приемки отдельных этапов работ определяется соглашением сторон в ["Особых условиях"](#p100160). При оплате промежуточных счетов заказчиком удерживается часть аванса, соответствующая стоимости выполненной работы. Первое удержание аванса производится при первой оплате счета после 50% готовности научно-исследовательской работы. Окончательный расчет производится после сдачи-приемки всей работы с зачетом остающейся части аванса. 18. Счета исполнителя, с приложенными к ним актами о проделанной работе, оплачиваются заказчиком в установленном порядке. #### V. Санкции 19. За нарушение обусловленного договором конечного срока выполнения работы исполнитель уплачивает заказчику неустойку в размере 1% от стоимости невыполненной в срок работы. 20. В случае, если исполнитель в обусловленный сторонами срок не внесет в работу исправлений, предусмотренных [п. 12](#p100133) настоящего договора, он уплачивает заказчику неустойку в размере 1% от стоимости доработок. 21. За несвоевременную приемку выполненных работ по этапам или в целом заказчик уплачивает исполнителю пени в размере 10 рублей в день, но не более 200 рублей. 22. За просрочку в оплате счета или перечисления аванса заказчик уплачивает исполнителю пени в размере 0,01% от суммы счета или аванса в день за все время просрочки. 23. За неосновательный отказ от акцепта счета заказчик сверх установленной пени уплачивает исполнителю штраф в размере 3% суммы, от оплаты которой он неосновательно отказался. 24. За задержку в подписании договора виновная сторона уплачивает другой стороне пени в размере 10 руб. в день, но не более 250 рублей. 25. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых на себя по договору обязательств. #### VI. Разрешение споров и другие условия 26. Все споры научного и технического характера разрешаются вышестоящими организациями сторон. Остальные споры разрешаются соответствующими органами арбитража по установленной подведомственности. Все иски по настоящему договору предъявляются по месту нахождения ответчика. 27. Расторжение договора или изменение его условий может иметь место по соглашению сторон, заключивших договор, если это не противоречит утвержденному для каждой из сторон плану. При недостижении соглашения о расторжении договора или изменении его условий спор между сторонами рассматривается органами арбитража. В случае досрочного расторжения договора или прекращения работ все понесенные исполнителем фактические расходы по теме, включая затраты на систематизацию материалов (если они предусмотрены сметой), полностью оплачиваются заказчиком с учетом выданного аванса. 28. Особые условия ____________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 29. Договор составляется в двух экземплярах по одному для каждой стороны. *Примечание.* В тех случаях, когда организация (заказчик) финансируется в Стройбанке, договор составляется в 3 экземплярах, из которых один экземпляр договора направляется в Стройбанк. 30. Адреса и расчетные счета сторон: исполнителя ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ счет N ____________________________________________________________________ заказчика _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ счет N ____________________________________________________________________ 31. К настоящему договору прилагаются: 1. [Программа](#p100169) работ и календарный [план](#p100174) выполнения работ. 2. Сметные расчеты (калькуляция). Исполнитель Заказчик ##### Программа научно-исследовательских работ, выполняемых исполнителем ___________________________________________________________________________ по договору с заказчиком от "__" _________ 196_ г. 1. Задача исследований. 2. Содержание исследований. 3. Методы исследований. 4. Результат работы. Руководитель лаборатории, отдела исполнителя Согласовано с заказчиком ##### Календарный план проведения работ по теме ______________________________________________ ___________________________________________________________________________ по договору ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ | N п/п | Наименование этапов работ | В % от общей стоимости выполненных работ | Сроки выполнения работ | Фамилия исполнителя | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 2 3 4 5 | | | | | Руководитель темы Заказчик
Приложение N 2
к Положению
о научно-исследовательской
работе вузов
___________________________________ (наименование исполнителя) Акт "__" _______ 196_ г. Мы, нижеподписавшиеся, представитель исполнителя тов. ________________, с одной стороны, и представитель заказчика ________________________________ тов. ___________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно договору N _________________ от "__" ____________________ 196_ г. исполнителем выполнено с начала работы на "__" ________________ 196_ г. _____% от общей стоимости работы по договору, что составляет в рублях _____________________. В том числе выполнено по этапам в % ______ в рублях: Этап N 1 Этап N 2 Этап N 3 Этап N 4 Этап N 5 Этап N 6 Этап N 7 Этап N 8 Этап N 9 Этап N 10 Итого на сумму рублей _________________________________________________ Ранее опроцентовано _______________________________________________________ Удерживается ________% из выданного аванса ___________________________ руб. Следует к получению по настоящему акту руб. _______________________________ Представитель наполнителя Представитель заказчика Печати сторон
Приложение N 3
к Положению
о научно-исследовательской
работе вузов
Дополнительное соглашение к договору на выполнение научно-исследовательских и конструкторских работ гор. ___________________ 196_ г., месяца __________ дня ___________________________________________________________________________ (наименование вуза) именуемый в дальнейшем исполнитель, в лице ________________________________ (должность) ________________________________________________, действующего на основании (фамилия, имя, отчество) ___________________________________________________________________________ и ______________________________________________________________, именуемый (наименование заказчика) в дальнейшем заказчик, в лице _____________________________________________ (должность) __________________________________________________________________________, (фамилия, и.о.) действующего на основании ________________________________________________, заключили между собой в дополнение к договору N ____ от ___________________ _______________________________________ следующее дополнительное соглашение ___________________________________________________________________________ Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в соответствии с настоящим дополнительным соглашением, составляет _____________________________ рублей (сумма прописью). Адреса и расчетные счета сторон: Заказчик (подпись) Исполнитель (подпись) Место печати Место печати заказчика исполнителя ---