Приказ Росрыболовства от 02.02.2007 № 26

«О размещении заказа на выполнение в 2007 году работ по направлению „Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)“ для нужд Федерального агентства по рыболовству»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

ПРИКАЗ

от 2 февраля 2007 г. № 26

О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ В 2007 ГОДУ РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ГЛОБАЛЬНОЙ МОРСКОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ ПРИ БЕДСТВИИ И ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (ГМССБ)» ДЛЯ НУЖД

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд и эффективного использования средств федерального бюджета приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключить в 2007 году Государственный контракт на выполнение работ по направлению «Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)» для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого Конкурса.

2. Утвердить документацию по размещению государственного заказа на право заключить в 2007 году Государственный контракт на выполнение работ по направлению «Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)» для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно Приложению.

3. Управлению экономического развития, имущественных отношений и права обеспечить размещение в установленном порядке документации, указанной в Приложении.

4. Управлению рыбопромыслового флота, портов и мониторинга совместно с Управлением финансирования и отчетности, Юридическим отделом в пределах своей компетенции обеспечить заключение Государственного контракта с победителем по итогам проведенного Конкурса и осуществлять контроль его выполнения.

5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росрыболовства П.А. Ефанова.

Извещение о проведении Конкурса

1. Название торгов — право на заключение Государственного контракта на выполнение в 2007 году работ по направлению «Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)».

2. Форма торгов — открытый Конкурс.

3. Заказчик — Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Адрес электронной почты: ReshetnikovaAV@fishcom.ru.

Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Решетникова Александра Владимировна).

4. Источник финансирования заказа — средства федерального бюджета.

5. Предмет Государственного контракта — выполнение в 2007 году работ по направлению «Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)».

6. Место выполнения работ — Петропавловск-Камчатский, п/п Озерновский (Камчатская область), Южно-Сахалинск, Невельск, Корсаков, Холмск, Владивосток, мыс Свободный (Сахалинская область), п/п Охотское (Сахалинская область), Мурманск, Калининград, Магадан.

7. Наименование, характеристика лота, срок выполнения работ, начальная цена контракта:

8. Оплата работ производится безналичным расчетом в соответствии с этапами, определенными в Государственном контракте. Предварительная оплата составляет 30% от стоимости работ, указанных в Государственном контракте. Окончательный расчет по факту предоставленных исполнителем работ после подписания акта сдачи-приемки.

9. Преимущества не предоставляются.

10. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект документации по размещению заказа на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика.

11. Дата начала приема заявок: 12 февраля 2007 года.

Дата и время окончания приема заявок: 15 марта 2007 года 10 час. 30 мин.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам — с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

12. Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе:

1. функциональные характеристики и качество работы;

2. сроки выполнения работ;

3. цена контракта.

13. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 15 марта 2007 года, 10 ч. 30 мин.

1. Общие положения

Настоящая документация по размещению заказа на выполнение в 2007 году работ по направлению «Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)» (далее — конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в Конкурсе и инструкции по ее заполнению

Участник размещения заказа подает заявку на участие в Конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с Приложением 1 конкурсной документации.

Заявка на участие в Конкурсе должна содержать:

1. сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выданную не ранее 1 января 2007 года выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, в случае необходимости;

2. предложение о функциональных характеристиках и о качестве работ, иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта;

3. копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Конкурса.

Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности Участника размещения заказа по выполнению работ.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе в отношении каждого лота.

Прием заявок на участие в Конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в Конкурсе, обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке, до вскрытия конверта с заявкой на участие в Конкурсе.

При описании условий и предложений Участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные Участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица Участника размещения заказа — юридического лица и собственноручно заверены Участником размещения заказа — физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в Конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

Все документы, представляемые Участниками размещения заказа в составе заявки на участие в Конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в Конкурсе документы не возвращаются Участнику размещения заказа.

3. Требования к описанию Участниками размещения заказа выполняемых работ

Описание Участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом Конкурса, их количественных и качественных характеристик включается в состав заявки на участие в Конкурсе и оформляются в виде отдельного приложения.

Описание выполняемых работ, которые являются предметом Конкурса, их количественных и качественных характеристик должно включать в себя следующие обязательные разделы:

а) сведения о выполняемых работах в соответствии с требованиями к объектам морского района А1, А2 ГМССБ, пунктам системы НАВТЕКС и ИБМ;

б) сведения о наличии материально-технической базы, включая перечень основного оборудования, установленного на береговых объектах морского района А1, А2 ГМССБ, пунктов системы НАВТЕКС и ИБМ, систем управления и коммуникаций, в соответствии с обозначенными зонами ответственности по каждому лоту;

в) сведения о наличии разрешений, сертификатов на оборудование объектов морского района А1, А2 ГМССБ, пунктов НАВТЕКС и ИБМ, наличие лицензий и сертификатов, свидетельств о признании береговых объектов, с приложением копий указанных документов;

г) сведения по обеспеченности квалифицированными кадрами, наличие соответствующих дипломов и сертификатов, с приложением копий указанных документов;

д) перечень и порядок выполнения регламентных работ, в соответствии с руководящими документами в данной отрасли;

4. Место, условия и сроки выполнения работ

5. Порядок формирования цены контракта

Расчет цены контракта оформляется Участником размещения заказа в виде отдельного приложения к заявке на участие в Конкурсе и содержит следующие основные позиции:

а) обоснование необходимости привлечения к выполнению работ и оказанию услуг определенной численности работников различных категорий и объем средств, требуемых на выплату заработной платы с начислениями;

б) обоснование необходимости текущих эксплуатационных затрат;

в) обоснование необходимости приобретения запасных частей, инструментов, принадлежностей, предметов снабжения и расходных материалов;

г) обоснование необходимости прочих текущих расходов на покупку товаров и оплату услуг.

Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в Приложении 3 конкурсной документации.

Цена контракта, предложенная Участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения Конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в Конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

При указании Участником размещения заказа разных цен в прилагаемой форме заявки и в календарном плане арифметические ошибки исправляются следующим образом. Если существует расхождение между ценой, указанной в заявке, и ценой, указанной в календарном плане, то преимущество имеет цена, указанная в заявке, а цена, указанная в календарном плане, не учитывается.

Если есть расхождение между словами и цифрами, то предпочтение отдается сумме, выраженной словами. Если Участник размещения заказа не соглашается с таким исправлением ошибок, то его конкурсная заявка отклоняется.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.

7. Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту работ

Заказчик имеет право в односторонней порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с поставщиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

8. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе

Для участия в Конкурсе Участник размещения заказа подает заявку на участие в Конкурсе в указанный в извещении о проведении открытого Конкурса срок.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в Конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование Конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) Участника размещения заказа.

Конверт оформляется в соответствии с Приложением 2 конкурсной документации.

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется по адресу заказчика.

Дата начала приема заявок: 12 февраля 2007 года.

Дата и время окончания приема заявок: 15 марта 2007 года 10 час. 30 мин.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам — с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

Каждый конверт с заявкой на участие в Конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого Конкурса, регистрируется заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе.

По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в Конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9. Язык заявки на участие в Конкурсе

Заявка на участие в Конкурсе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в Конкурсе, которой обменялись Участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.

10. Расходы на участие в Конкурсе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в Конкурсе, участием в Конкурсе и заключением Государственного контракта.

11. Требования к Участникам размещения заказа

В настоящем Конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1. Соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Конкурса.

2. Непроведение ликвидации Участника размещения заказа — юридического лица или непроведение в отношении Участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.

3. Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе.

4. Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе.

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в Конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

Заявки на участие в Конкурсе отзываются в следующем порядке.

1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование Конкурса, регистрационный номер заявки на участие в Конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в Конкурсе.

2. Заявление об отзыве заявки на участие в Конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом — Участником размещения заказа.

3. Заявление об отзыве заявок на участие в Конкурсе подаются по адресу заказчика.

4. В день вскрытия заявок на участие в Конкурсе, заявки на участие в Конкурсе отзываются на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого Конкурса.

5. Отзывы заявок на участие в Конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе.

6. Заявки на участие в Конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в Конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в Конкурсе.

Заявки на участие в Конкурсе изменяются в следующем порядке.

1. Изменения заявки на участие в Конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого Конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом Конкурсе _____________ (наименование Конкурса) ________ (регистрационный номер заявки)».

2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в Конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации.

3. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 конкурсной документации, изменения заявок на участие в Конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении Конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении Конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении Конкурса).

4. В день вскрытия заявок на участие в Конкурсе, изменения заявок на участие в Конкурсе подаются на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого Конкурса.

5. Изменения заявок на участие в Конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации.

6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в Конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в Конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

7. Конверты с изменениями заявок вскрываются Конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в Конкурсе.

8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок Конкурсная комиссия устанавливает поданы ли изменения заявки на участие в Конкурсе надлежащим лицом.

9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в Конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в Конкурсе.

10. Если конверт с изменениями заявки на участие в Конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в Конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) — Участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в Конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации

При проведении Конкурса какие-либо переговоры Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения Конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования извещения о проведении Конкурса любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в Конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальной сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству.

Публично 15 марта 2007 года в 10 час. 30 мин. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, Конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в Конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в Конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в Конкурсе.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в Конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей Участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Конкурсной комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения Государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в Конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе Конкурсная комиссия вправе потребовать от Участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок на участие в Конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в Конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в день его подписания на официальном сайте.

Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в Конкурсе конверты с заявками на участие в Конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе подана только одна заявка на участие в Конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в Конкурсе, Конкурс признается несостоявшимся.

15. Условия допуска к участию в Конкурсе

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в Конкурсе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в Конкурсе, Участником Конкурса или об отказе в допуске такого Участника размещения заказа к участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, который ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в Конкурсе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в Конкурсе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе и о признании его Участником Конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в Конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в Конкурсе и признанным Участниками Конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в Конкурсе и не допущенным к участию в Конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

При рассмотрении заявок на участие в Конкурсе Участник размещения заказа не допускается Конкурсной комиссией к участию в Конкурсе в случае:

1. непредоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2. несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 конкурсной документации;

3. несоответствия заявки на участие в Конкурсе требованиям конкурсной документации.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении Участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Конкурсная комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения.

16. Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в Конкурсе, Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в Конкурсе:

1. функциональные характеристики работ и качество работ;

2. цена контракта.

17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в Конкурсе, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками Конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 16 конкурсной документации.

Оценка заявок на участие в Конкурсе осуществляется по следующей методике:

    По  критерию  "Качество  работ"  каждая  заявка  на  участие в
Конкурсе получает оценку, выраженную в баллах (Т ),  со  значением

                                            k

от 0 до 30.  По каждой заявке на участие в Конкурсе рассчитывается
показатель S  с учетом критерия "Цена контракта" в соответствии со

        k

следующей формулой:

                            С           Т
                             min         k
                   S  = 0,2 ---- + 0,8 ----,
                    k        С         Т
                              k         max

где:
С    - минимальная  цена  контракта среди  заявок на участие в
 min

Конкурсе, которые до этого не были отклонены; С — цена контракта k-ой заявки на участие в Конкурсе; k Т — максимальная балльная оценка по данному лоту; max Т — балльная оценка k-ой заявки на участие в Конкурсе. k В соответствии с полученными оценками S заказчик проводит k

ранжирование  заявок  на  участие в Конкурсе. Победителем Конкурса
признается  Участник  Конкурса,  который  предложил лучшие условия
исполнения  контракта  и  заявке  на  участие  в Конкурсе которого

присвоен первый номер в соответствии с показателем S . k

    В  случае,  если  две  или  более заявок на участие в Конкурсе
получили  одинаковый  показатель S , победитель определяется путем

                              k

простого голосования членов Конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю Конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем Конкурса в заявке на участие в Конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

18. Срок и порядок подписания победителем Конкурса Государственного контракта

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе подана только одна заявка на участие в Конкурсе, и если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в Конкурсе передаст Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в Конкурсе, проект контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения Государственного контракта. При непредставлении заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

В случае, если Конкурс признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в Конкурсе, признан Участником Конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передаст такому Участнику Конкурса проект контракта. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Государственного контракта.

В иных случаях срок подписания контракта составляет не менее чем десять дней.

После определения победителя Конкурса в срок, предусмотренный для заключения Государственного контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем Конкурса либо при уклонении победителя Конкурса от заключения контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1. проведения ликвидации Участников размещения заказа — юридических лиц или проведения в отношении Участников размещения заказа — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2. приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3. предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных п. 2 конкурсной документации;

4. нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказ признается размещенным со дня заключения Государственного или муниципального контракта.

Расторжение Государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В Государственный контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Государственным или муниципальным контрактом.

19. Принятые условные обозначения

1. ГМССБ — глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания.

2. НАВТЕКС — система автоматической передачи и приема информации по безопасности мореплавания в прибрежных районах моря.

3. МР 1 ГМССБ — морской район А1 ГМССБ.

4. МР 2 ГМССБ — морской район А2 ГМССБ.

5. ИБМ — система передачи информации по безопасности мореплавания на удаленные районы моря.

6. ПРЦ — приемный радиоцентр.

7. ПРДЦ — передающий радиоцентр.

8. ППРДЦ — приемопередающий радиоцентр.

1. <a id="p100199"></a>Название Конкурса, номер и наименование лота ______________

2.   <a id="p100200"></a>Фирменное   наименование   (наименование),   сведения  об

организационно-правовой   форме, о  месте нахождения, юридический,
почтовый  адрес  (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные  данные,  сведения  о месте жительства (для физического

лица), номер контактного телефона ________________________________

3. <a id="p100201"></a>Цена контракта по данному лоту: ___________________________

4. <a id="p100202"></a>Сроки выполнения работ: ___________________________________

5. <a id="p100203"></a>ИНН _______________________________________________________

6. <a id="p100204"></a>Банковские реквизиты: _____________________________________

Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований:

• непроведение ликвидации Участника размещения заказа — юридического лица или непроведение в отношении Участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
• неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;
• отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе

и выражает свое согласие с проведением Конкурса на условиях, указанных в конкурсной документации на участие в открытом Конкурсе на выполнение в 2007 году работ по направлению «Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)» для нужд Федерального агентства по рыболовству, и в случае признания его победителем Конкурса обязуется заключить с Заказчиком Государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации.

К заявке прилагаются следующие документы:

1) <a id="p100211"></a>______________________________________

2) <a id="p100212"></a>______________________________________

3) <a id="p100213"></a>______________________________________

__________________________________________________      /________/
(Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки,       (подпись)

а также для юридического лица — указать должность уполномоченного подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя — соответствующий статус)

М.П.

«__» ________________ 2007 г.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
<pre class="legal-pre">│                                                   ЗАКАЗНОЕ     │
│                                                                │
│             Заявка на участие в открытом Конкурсе              │
│   на право заключить Государственный контракт на выполнение    │</pre>
│ в 2007 году работ по направлению "Обеспечение функционирования │
<pre class="legal-pre">│       береговых объектов глобальной морской системы связи      │
│      при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)"      │
│        для нужд Федерального агентства по рыболовству          │
│                                                                │
│Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12          │
│                                                                │
│Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству        │</pre>
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

В случае отсутствия на конверте надписи «Заявка на участие в открытом Конкурсе» конверт будет вскрыт до начала Конкурса и заявка на участие в Конкурсе не будет рассматриваться Комиссией.

    г. Москва                            "__" ____________ 2007 г.

    Федеральное агентство по рыболовству,   в   лице   заместителя

руководителя Агентства ________________, действующего на основании Положения и по доверенности, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________________, в лице ____________________________________________________________,

действующего   на   основании   Устава,   именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель",    с   другой    стороны,    заключили    настоящий
Государственный    контракт     (в    дальнейшем    -    Контракт)

СТАТЬЯ 1. Предмет Контракта

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 03.07.97 № 813 «О создании и функционировании Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)» Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется организовать и провести мероприятия по обеспечению функционирования береговых объектов ГМССБ для федеральных нужд:

1.1 Проведение работ по обеспечению функционирования

введенных в эксплуатацию береговых объектов ГМССБ ____________ (А1 ГМССБ, А2 ГМССБ, пунктов НАВТЕКС, ИБМ), а именно: - ____________________________________________________________ - ____________________________________________________________ - ____________________________________________________________

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение № 1), составляющим неотъемлемую часть настоящего Контракта.

1.3. После подписания настоящего Контракта Исполнитель заключает соответствующие договоры со сторонними организациями на выполнение работ по обеспечению функционирования введенных в эксплуатацию береговых объектов ГМССБ.

СТАТЬЯ 2. Стоимость работ и порядок расчета

2.1. Стоимость работ по обеспечению функционирования введенных в эксплуатацию объектов ГМССБ составляет ___________________ рублей, включая НДС.

2.2. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ из средств федерального бюджета (раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 05 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевая статья 2710000 «Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере рыбохозяйственной деятельности», вид расходов 347 «Обеспечение деятельности аварийно-спасательного флота», экономическая статья расходов 226 «Прочие услуги») согласно смете затрат (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.3. При формировании сметы затрат (Приложение № 2) Исполнитель руководствуется «Примерными штатными расписаниями объектов ГМССБ», утвержденными Госкомрыболовством России 23.04.2003.

2.4. Заказчик вправе проавансировать работы не более 30% от полной стоимости Контракта.

2.5. Оплата этапов выполненных работ производится Заказчиком после получения надлежащим образом оформленного Исполнителем двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуры. Допускается досрочное выполнение этапов работ.

2.6 Время перерывов выполнения работ оплате не подлежит.

2.7. В случае введения режима сокращения расходов федерального бюджета и изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств Заказчик вправе изменить стоимость работ по Контракту. При этом Стороны согласовывают новые сроки и, если необходимо, новые условия Контракта.

СТАТЬЯ 3. Срок действия Контракта

3.1 Настоящий Контракт действует ________________.

3.2. Окончание срока действия Контракта не влечет за собой прекращения обязательств Заказчика и Исполнителя без письменного уведомления и согласования вопросов по взаимным расчетам за выполненные работы.

3.3 Досрочное расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон.

СТАТЬЯ 4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку выполнения работ пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных работ, указанной в календарном плане, за каждый день просрочки.

4.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результате выполненных работ (этапов работ). В случае неустранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.

4.4. При реорганизации или ликвидации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по Контракту, все его обязательства переходят к правопреемнику.

4.5. Дополнительные, не установленные законодательством, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств — не предусмотрены.

СТАТЬЯ 5. Порядок разрешения споров

5.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта путем переговоров и консультаций.

5.2. Неурегулируемые в досудебном порядке споры, касающиеся предмета настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

СТАТЬЯ 6. Форс-мажор

6.1. Случаями форс-мажор (непреодолимой силы) признаются следующие события: война, военные действия, восстания, эпидемии и эпизоотии, мобилизация, забастовка на предприятиях Стороны контракта, пожары, взрывы, захват заложников, террористические акты, природные катастрофы, транспортные катастрофы, транспортные аварии и стихийные бедствия, акты органов власти и управления и все другие события и обстоятельства, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

6.2. Сторона, которая ссылается на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить достоверные документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств и уведомить другую Сторону о наступлении, разновидности и возможной продолжительности действия непреодолимой силы или же других обстоятельств, препятствующих исполнению договорных обязательств.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, в этом случае, ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков.

СТАТЬЯ 7. Прочие условия

7.1. Все уведомления, запросы или соглашения между Сторонами по настоящему Контракту должны осуществляться в письменном виде по указанным реквизитам Сторон или адресу, о котором своевременно уведомит соответствующая Сторона.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту принимаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон и подписываются уполномоченными на то лицами. Все дополнения, изменения и приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть.

7.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7.4. После подписания Контракта все предварительные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами относительно предмета Контракта считаются аннулированными.

7.5 Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение № 1 - Календарный план;

Приложение № 2 - Смета затрат.

СТАТЬЯ 8. Юридические адреса и банковские реквизиты

Заказчик:

Федеральное агентство по рыболовству

107996, г. Москва, Рождественский бульвар, 12

ИНН 7702524600

КПП 770201001

л/с 03080000800

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва

р/с 40105810700000010079

БИК 044583001

Исполнитель: ___________________________ ___________________________

Исполнитель:                      Заказчик:
______________________________    ________________________________
          (должность)                        (должность)
**_____________________ (Ф.И.О.)    _______________________ (Ф.И.О.)**

**М.П.                              М.П.**
"__" ____________ 2007 г.         "__" _______________ 2007 г.

Приложение № 1

Руководитель

Руководитель ____________ _________________________ _________________________