Приказ Госкорпорации «Роскосмос» от 07.11.2016 № 234

(ред. от 25.11.2020)

«Об утверждении Типовых форм договоров в Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“»

ПРИКАЗ

В целях установления единых правил оформления договоров поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, заключаемых для нужд Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее — Положение о закупке товаров, работ, услуг), приказываю:

(в ред. Приказа Госкорпорации «Роскосмос» от 25.11.2020 № 329)

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа прилагаемые типовые формы договоров поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее — Типовые формы договоров).

2. Рекомендовать организациям, присоединившимся к Положению о закупке товаров, работ, услуг, применять Типовые формы договоров при осуществлении закупок в соответствии с указанным Положением.

3. Исключить Юридический департамент из процесса согласования проектов договоров поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, полностью совпадающих с Типовыми формами договоров.

4. Юридическому департаменту осуществлять методическую и консультационную работу по применению Типовых форм договоров.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Юридического департамента Госкорпорации «Роскосмос» Е.Ю. Харитонцеву.

<*> Для целей процедуры визирования договоров в Госкорпорации «Роскосмос» под договором, #«полностью совпадающим»# с настоящей Типовой формой, понимается договор, в котором 1) условия определены путем выбора одного из вариантов, выделенных курсивом, и/или 2) исключены пункты/положения, не относящиеся к условиям конкретного обязательства, и/или 3) инициатором заключения договора самостоятельно определено содержание условий договора в случаях, когда Типовая форма это прямо допускает.

г. Москва «__» ___________ 201_

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» #[Организация, присоединившаяся к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»]#, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице [], действующего на основании [], с одной стороны, и [], именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице [], действующего на основании [*], с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий договор (далее — «Договор») на следующих условиях.

1. Термины. Толкование

1.1 Следующие термины используются в тексте Договора в значениях, указанных ниже:

«Органы власти» — органы государственной и муниципальной власти Российской Федерации, их должностные лица, а также иные организации и лица, обладающие полномочиями принимать решения и издавать указания, обязательные для Сторон.

«Положение» - Положение о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное наблюдательным советом Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 № 3/2015) с учетом дополнений и изменений к нему. При утверждении нового Положения о закупке в период действия Договора, оно подлежит применению к отношениям Сторон с даты его введения в действие.

«Сообщения» — заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения, направляемые Сторонами друг другу в связи с Договором; указание в Договоре на осуществление Сторонами действий по уведомлению, извещению, направлению запроса и т.п. предполагает направление ими соответствующих Сообщений. Если иное прямо не указано в Договоре, любые Сообщения в связи с Договором направляются Сторонами друг другу в письменной форме (включая направление по электронным каналам связи).

Другие термины, не определенные в настоящем разделе, трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением.

1.2. Сроки, указанные в Договоре, включают последний день соответствующего срока. При указании по тексту Договора срока в днях предполагается, что срок исчисляется в календарных днях, если иное не указано в Договоре.

Указание в Договоре на документ подразумевает его оригинал, если иное прямо не указано в Договоре.

Употребление в Договоре слов «в том числе», «включая» (или аналогичных выражений) не подразумевает каких-либо ограничений.

2. Предмет Договора

2.1. Поставщик обязуется на условиях Договора и в соответствии с #требованиями Технического задания (Приложение N []) [и Спецификации (Приложение N [])]# поставить Заказчику [указать: #наименование товара, модель, индивидуализирующие признаки, в т.ч. товарный знак, характеристики, соответствие требованиям стандартов и технических регламентов]# (далее — «Товар»), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его.

2.2. Поставщик имеет право распоряжаться Товаром путем заключения Договора. Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц, не отчужден и не подлежит отчуждению третьим лицам по каким-либо основаниям, не является предметом судебного или иного спора, не находится в залоге, под арестом; право собственности Поставщика на Товар не обременено каким-либо иным способом.

2.3. #Каждая из Сторон гарантирует, что заключение Договора и поставка Товара не противоречат законодательству Российской Федерации и решениям Органов власти, обязательствам Сторон перед третьими лицами, не нарушают права и интересы третьих лиц.# [Вариант: #«Поставщик имеет право на поставку Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности, Поставщиком получена лицензия (сертификат, разрешение и т.п.) от [] N [] сроком действия до [*]. Заверенная Поставщиком копия лицензии (сертификата, разрешения и т.п.) представлена Заказчику в день заключения Договора».)]# <1>

<1> Оговорка о наличии и представлении лицензии, сертификатов, допусков включается в текст Договора, если поставщик/поставка подлежат обязательному лицензированию/сертификации/требуют оформления допусков и т.п.

2.4. #Заключение Договора ни для одной из Сторон не является сделкой, требующей одобрения (разрешения, согласования и т.п.) органами управления соответствующей Стороны и/или третьего лица.# [Вариант, когда заключение Договора требует одобрений: #«Заключение Договора является для [указать Сторону] сделкой, требующей одобрения (разрешения, согласования) органами ее управления и/или одобрения (разрешения, согласования) третьим лицом — [указать: характер одобрения (разрешения, согласования) и орган управления/лицо, его предоставляющее]. Заверенные копии необходимых одобрений и/или согласований получены в установленном порядке и представлены [указать Сторону] в день заключения Договора»].# <2>

<2> Пункт включается при заключении Договора с единственным поставщиком.

2.5. #Основанием для заключения Договора является протокол закупочной комиссии Заказчика об итогах закупки от [] N [].# [Вариант для закупки у единственного источника: #«Основанием для заключения Договора является [указать: пункт Положения, на основании которого осуществляется закупка]»].#

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. #Цена Договора составляет [] рублей, в том числе НДС по ставке [] в размере [].# [Варианты: #«Цена Договора составляет [] рублей. НДС не облагается в соответствии со статьей [] Налогового кодекса Российской Федерации (в соответствии с патентом/иным документом N [] от [], копия которого представлена Заказчику в день подписания Договора)»/«Цена Договора указана в Спецификации (Приложение N [])»].#

[Вариант, когда цену договора в момент подписания однозначно установить невозможно: #«Максимальный размер денежных средств, который может быть уплачен Заказчиком в качестве цены приобретаемого по Договору Товара составляет [], включая НДС в размере []. Заказчик не обязан приобретать Товар на указанную сумму. По достижении стоимости поставленного Товара, указанного в настоящем пункте, максимального размера цены Договора, действие Договора прекращается»].#

3.2. В цену Договора входят стоимость Товара, налоги, сборы, все расходы Поставщика, необходимые для исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь [указать то, что является применимым для конкретного договора: #расходы на изготовление, упаковку и транспортировку Товара, в том числе расходы на его погрузку и разгрузку, страхование рисков случайной гибели и случайного повреждения Товара, обеспечение сохранности Товара до момента его приемки Заказчиком, уплату обязательных платежей в связи с поставкой Товара, расходы на его гарантийное обслуживание, расходы, связанные с его монтажом и пуско-наладкой, расходы по возврату многооборотной тары].#

3.3. Финансирование Договора осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

3.4 Оплата Товара производится в рублях.

3.5. #Оплата Товара производится Заказчиком единовременным платежом в течение [*] дней после приемки Товара Заказчиком на основании выставленного Поставщиком счета и подписанной Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.#

[Варианты:

оплата Товара, требующего отдельной приемки по качеству, ассортименту и комплектности: #«Оплата Товара производится Заказчиком единовременным платежом в течение [*] дней после приемки Товара Заказчиком на основании выставленного Поставщиком счета, подписанных Сторонами Акта приемки Товара и товарной накладной (по форме ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика»;#

оплата Товара, поставляемого партиями: #«Оплата каждой партии Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры в течение [*] дней после подписания Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12) в отношении соответствующей партии»;#

оплата Товара, поставляемого партиями и требующего отдельной приемки по качеству, ассортименту и комплектности: #«Оплата каждой партии Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета, подписанных Сторонами Акта приемки Товара и товарной накладной (по форме ТОРГ-12) в отношении соответствующей партии»;#

оплата включает авансирование, полное или частичное: #«Заказчик на основании полученного от Поставщика счета перечисляет Поставщику аванс в размере []. Окончательная оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение [] дней после приемки Товара на основании выставленного Поставщиком счета, подписанной Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12). Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара»].# <*>

<*> Условие об авансировании может сочетаться с условиями об отдельной приемке по качеству, ассортименту и комплектности, а также поставке товара партиями. В таких случаях инициатор заключения Договора самостоятельно формулирует условия об оплате, используя комбинации формулировок, приведенных в пункте 3.5 Типовой формы.

3.6. Денежные средства перечисляются Заказчиком по реквизитам, указанным в Договоре. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате с момента списания денежных средств с его расчетного счета. В случае неуведомления Заказчика в порядке, предусмотренном Договором, об изменении реквизитов Заказчик признается исполнившим свою обязанность по оплате Товара надлежащим образом при условии перечисления денежных средств согласно реквизитам, указанным в Договоре.

3.7. #По окончании расчетов Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N [])# [Варианты: #«По окончании расчетов за каждую партию Товара Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N [])»/«Ежемесячно, не позднее [], Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N []) за прошедший месяц»].#

3.8. #Обеспечение исполнения Поставщиком обязательств по Договору представлено в виде банковской гарантии# [реквизиты документа] #на сумму# [указывается число прописью] #рублей, выданной# [наименование банка] #на срок [*].#

[Вариант: #«Обеспечение исполнения Поставщиком обязательств по Договору представлено в виде перечисления денежных средств на сумму [указывается число прописью] рублей [реквизиты платежного поручения] по следующим реквизитам:#»

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»:#

ОГРН 1157700012502#

ИНН 7702388027 КПП 770201001#

Расчетный счет № 40503810338000000004 в Универсальном дополнительном офисе № 01754 Московского банка ПАО Сбербанк#

Корреспондентский счет № 30101810400000000225#

Код БИК 044525225#

ОКПО 00084008#

ОКОГУ 4210014#

ОКТМО 45379000000#

ОКВЭД 84.11#

(Организация, присоединившаяся к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»:#

ОГРН [*]#

ИНН [] КПП []#

Расчетный счет N [*]#

Корреспондентский счет N [*]#

Код БИК [*]#

ОКПО [*]#

ОКОГУ [*]#

ОКТМО [*]#

ОКВЭД [*]).#

Возврат Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, производится в течение [*] дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной [для случая, когда производится приемка по качеству, количеству и комплектности: «с даты подписания Заказчиком Акта приемки Товара»].#

4. Порядок поставки и приемки Товара

4.1. Поставка Товара должна быть осуществлена [Варианты: #«не позднее# [указать дату]/#»в течение# [указать период]/#«в соответствии с Графиком поставки (Приложение N [*]»#/#«не позднее даты, указанной в заявке Заказчика»].#

4.2. Товар может быть поставлен досрочно с согласия Заказчика. В случае досрочной поставки поставщик обязан не позднее чем за [] дней до даты предполагаемой поставки Товара письменно запросить согласие Заказчика на такую поставку и получить от него подтверждение о готовности к приемке Товара. #Досрочная поставка Товара не влечет обязательства Заказчика по его досрочной оплате.# <>

<*> Выделенное курсивом правило включается в Договор, если срок оплаты Товара определяется конкретной датой.

4.3. Заказчик вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена более чем на [] дней, уведомив Поставщика об отказе от принятия Товара в течение [] дней со дня получения Товара.

4.4. #Поставщик уведомляет Заказчика о готовности Товара к поставке и после получения письменного подтверждения Заказчика о готовности принять Товар доставляет Товар по адресу [*]. Поставщик самостоятельно определяет способ транспортировки Товара.#

[Вариант для выборки Товара Заказчиком: «Поставка Товара осуществляется [указать: по месту нахождения Поставщика/иное место]. Поставщик обязан сообщить Заказчику о готовности Товара к поставке не позднее чем за [*] дней до предполагаемой даты передачи Товара Заказчику. Сообщение о готовности Товара должно содержать место и время выборки товара, способ идентификации Товара. В срок, указанный в Сообщении Поставщика, Заказчик обязан направить своего Представителя по адресу, указанному в Сообщении о готовности Товара, провести приемку Товара и вывезти его за свой счет»].#

4.5. #Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент подписания Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).#

[Вариант, когда требуется отдельная приемка Товара по качеству, ассортименту и комплектности: #«Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент подписания Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12) и Акта приемки Товара по форме Приложения N [*] к Договору»].#

4.6 Одновременно с Товаром поставщик обязан передать Заказчику без взимания какой-либо платы следующие документы:

4.6.1) подписанную со своей стороны товарную накладную (по форме ТОРГ-12);

4.6.2) #[подписанный со своей стороны Акт приемки Товара в двух экземплярах];#

4.6.3) #[транспортные документы (транспортная накладная и т.п.)];#

4.6.4) счет на оплату Товара, #[техническую документацию на Товар в составе [*];#

4.6.5) #[документы о качестве Товара в составе [*];#

4.6.6) #[документы о гарантии и последующем обслуживании Товара в составе [*];#

4.6.7) [указать при необходимости иные документы].

Счет-фактура представляется Поставщиком в случаях и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

При непредставлении указанных в настоящем пункте документов Заказчик вправе установить поставщику дополнительный срок для их представления и при их непредставлении Поставщиком в дополнительно установленный срок — отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.

4.7. Тара и упаковка Товара должны обеспечивать сохранность Товара и предотвращение его порчи, повреждения при транспортировке и хранении #[в течение [*]].#

Тара и упаковка не подлежат возврату Поставщику [Варианты: «Товар поставляется в таре многоразового использования, принадлежащей Поставщику, которая подлежит возврату Поставщику после приемки Товара»/«Товар поставляется в таре многоразового использования, принадлежащей Заказчику, которая должна быть передана Поставщику не позднее чем за [*] дней до предполагаемой даты поставки»].#

4.8. #В течение [] дней после получения Товара и всех документов к нему Заказчик обязан произвести осмотр Товара, проверку его соответствия условиям Договора, а также проверить соответствие Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах. Если по итогам осмотра Товар и сопроводительные документы признаны Заказчиком соответствующими Договору, Заказчик обязуется подписать товарную накладную (по форме ТОРГ-12) в двух экземплярах и направить один подписанный экземпляр в адрес Поставщика.# <>

<*> При поставке Товара партиями в пункте указывается, что предусмотренная в нем процедура осуществляется в отношении каждой партии Товара.

[Вариант, когда требуется отдельная приемка Товара по качеству, ассортименту и комплектности: #«В течение [] дней после получения Товара и всех документов к нему Заказчик обязан произвести осмотр Товара, проверку его соответствия условиям Договора по количеству, таре и упаковке, а также проверить соответствие Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах. Соответствие Товара Договору по количеству, таре и упаковке отражается в товарной накладной (по форме ТОРГ-12). В течение [] дней после подписания Заказчиком товарной накладной Заказчиком должна быть осуществлена приемка Товара по качеству, ассортименту и комплектности. Если по итогам осмотра Товар признан Заказчиком соответствующим Договору, он обязуется подписать Акт приемки Товара по форме Приложения N [] к Договору в двух экземплярах и направить один подписанный экземпляр Акта приемки Товара в адрес Поставщика»].# <>

<*> При поставке Товара партиями в пункте указывается, что предусмотренная в нем процедура осуществляется в отношении каждой партии Товара.

4.9. В случае недопоставки Товара, а равно поставки Товара в ассортименте, не соответствующем Договору, Поставщик обязуется в срок не позднее [*] дней после получения Сообщения Заказчика об этом, соответственно, поставить недостающее количество Товара или поставить Товар в надлежащем ассортименте. В обратном случае Заказчик будет вправе отказаться от Товара (его части) и его оплаты, а если он был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Все сопутствующие расходы, включая, но не ограничиваясь, расходы на вывоз Товара, не соответствующего Договору, и поставку надлежащего Товара, несет Поставщик.

4.10. При выявлении несоответствий Товара положениям Договора о качестве или комплектности Заказчик не позднее [*] дней со дня получения Товара сообщает об этом Поставщику с указанием выявленных недостатков, а также даты, времени и места совместного осмотра Товара Сторонами.

После получения Сообщения о выявленных недостатках Поставщик в указанный Заказчиком срок обязан направить своего представителя для осмотра Товара. Представитель Поставщика должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и надлежащим образом оформленную доверенность.

Выявленные недостатки Товара фиксируются представителями Сторон в двустороннем акте о фактическом качестве и комплектности Товара. При неявке представителя Поставщика для осмотра Товара в установленный срок Заказчик в одностороннем порядке составляет и подписывает акт о фактическом качестве и комплектности Товара, в котором отражает выявленные недостатки Товара и указывает на отказ от его принятия. Один экземпляр подписанного Заказчиком акта о фактическом качестве и комплектности Товара направляется Поставщику и служит доказательством несоответствия Товара условиям Договора.

Поставщик обязуется в срок, указанный в акте о фактическом качестве и комплектности Товара, соответственно, заменить Товар качественным, доукомплектовать его или поставить комплектный Товар вместо некомплектного. Все сопутствующие расходы, включая, но не ограничиваясь, расходы на вывоз Товара, не соответствующего Договору, и поставку надлежащего Товара, несет Поставщик.

4.11. При несогласии Поставщика с недостатками качества Товара, на которые указывает Заказчик при приемке, Поставщик обязан подтвердить соответствие Товара в независимой экспертной организации, согласованной с Заказчиком. Расходы на проведение экспертизы качества Товара, включая, но не ограничиваясь, транспортировку Товара к месту проведения экспертизы и обратно, оплату работы экспертов, несет Поставщик.

4.12. В случае отказа Заказчика от приемки Товара (его части) Заказчик обязан обеспечить сохранность непринятого Товара (ответственное хранение) в течение [*] дней после направления Поставщику Сообщения об отказе от принятия Товара. Поставщик обязуется вывезти непринятый Заказчиком Товар за свой счет.

4.13. При выявлении ошибок и неточностей, допущенных при оформлении транспортных и/или иных документов, все расходы, связанные с их переоформлением и задержкой Товара в пути следования, оплачиваются Поставщиком. При этом изменение срока поставки Товара не допускается.

4.14. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении обстоятельств, затрудняющих или препятствующих исполнению ими обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено другой Стороне не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств, посредством электронной почты или факса.

5. Качество Товара. Гарантия качества

5.1. Товар должен быть исправным, новым, не бывшим в употреблении. Товар должен соответствовать [указать: #стандарты качества, чертеж, образец или указание на требования, обычно предъявляемые к аналогичным товарам, например, требование о том, что товар должен быть произведен не ранее определенного срока, что должно подтверждаться [указать документ: сертификат, паспорт качества, свидетельство об испытаниях и т.п.].#

5.2. По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с тем качеством и характеристиками, которые указаны в Договоре.

5.3. На Товар устанавливается гарантийный срок #продолжительностью [*] с момента приемки Товара Заказчиком [ввода Товара в эксплуатацию, монтажа и т.п.].#

5.4. В период действия гарантийного обязательства Поставщик обязуется после получения Сообщения Заказчика о недостатках Товара устранять их за свой счет (включая, но не ограничиваясь, оплату транспортировки Товара к месту ремонта и обратно, приобретение запасных частей и расходных материалов, оплату работы третьих лиц). Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. На период ремонта Поставщик обязан по выбору Заказчика либо безвозмездно предоставить ему во временное пользование аналог Товара, либо оплатить расходы Заказчика, понесенные им в связи с использованием аналога Товара, предоставленного третьими лицами.

5.5. Если устранение недостатков Товара невозможно или не произведено Поставщиком в установленный срок, а также если недостатки Товара, требующие его ремонта, проявляются два раза и более, Заказчик вправе потребовать замены Товара на новый в срок, указанный в требовании о замене Товара, или потребовать от Поставщика возврата денежных средств, уплаченных за Товар. Настоящим Поставщик обязуется произвести возврат денежных средств Заказчику в срок, указанный в Сообщении Заказчика об отказе от Договора.

В случае выявления недостатков Товара в период гарантийного обязательства Заказчик вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. Переход права собственности на Товар. Переход риска случайной гибели или случайного повреждения Товара

6.1. #Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент подписания им товарной накладной (по форме ТОРГ-12).# [Вариант, когда требуется отдельная приемка Товара по качеству, ассортименту и комплектности: #«Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент подписания им Акта приемки Товара»].#

До момента окончательной оплаты Товара он не считается находящимся в залоге у Поставщика.# <*>

<*> Абзац исключается, если Договором предусмотрено авансирование.

6.2. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания Заказчиком товарной накладной (по форме ТОРГ-12).

На период до момента перехода Заказчику права собственности на Товар. Поставщик на предварительно согласованных с Заказчиком условиях обеспечивает страхование в пользу Заказчика рисков гибели, утраты и повреждения Товара по любым основаниям с обязательным покрытием расходов на его дополнительную упаковку и доставку производителю/иному лицу для установления размера ущерба (дефектовки) и обратно, а также расходов на установление размера ущерба (дефектовку); условия страхования Товара также должны предусматривать, что требование к Заказчику как к лицу, ответственному за страховой случай, в порядке суброгации к страховщику не переходит. Сторонами могут быть согласованы иные или дополнительные условия страхования Товара. При наступлении страхового случая Поставщик обязан обеспечить получение Заказчиком страхового возмещения.# <*>

<*> Абзац включается при необходимости в страховой защите. Условия страхования подлежат согласованию с подразделением/должностным лицом Госкорпорации «Роскосмос», ответственным за работу по страхованию имущественных интересов Госкорпорации «Роскосмос».

7. Конфиденциальность

7.1. #Стороны в соответствии с настоящим разделом Договора обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, относящейся к Договору и его исполнению, кроме информации, которая не может являться конфиденциальной в силу законодательства Российской Федерации. К конфиденциальной информации относится информация, полученная Сторонами друг от друга при заключении и исполнении Договора и обозначенная ими в таком качестве. Факт заключения и исполнения Договора не является конфиденциальным.#

7.2. #Конфиденциальная информация предназначена исключительно для Сторон и не может быть полностью (частично) передана (опубликована, разглашена) третьим лицам или использована каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон, если Договором не предусмотрено иное.#

7.3. #Поставщик обязан обеспечить сохранение получаемой от Заказчика конфиденциальной информации привлекаемыми к исполнению Договора работниками Поставщика, его представителями и консультантами (лицами, привлекаемыми Сторонами для оказания юридических, бухгалтерских, аудиторских и прочих консультационных услуг); при этом Поставщик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.#

7.4. #Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение# [указать: #количество лет, в т.ч. прописью] лет после истечения или прекращения действия Договора.#

7.5. #Положения настоящего раздела Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по мотивированным запросам Органов власти в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В этом случае при предъявлении требования о ее раскрытии к Поставщику последний обязан до раскрытия конфиденциальной информации согласовать с Заказчиком объем и характер предоставляемой информации, порядок ее раскрытия, а также обеспечить Заказчику возможность участия в оспаривании требования Органа власти в случае его необоснованности.#

7.6. #Использование информации о Договоре, в том числе о его Сторонах и условиях, в рекламных и иных аналогичных целях осуществляется с письменного согласия другой Стороны.#

[Вариант, при котором Стороны заключают отдельное соглашение о конфиденциальности:

7.7. #Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, относящейся к Договору, его условиям и исполнению в соответствии с Соглашением о конфиденциальности от [] N [], заключенным между Сторонами].#

8. Ответственность Сторон

Общие положения

8.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора наступает независимо от вины Стороны, допустившей соответствующее нарушение.

8.2. Неустойки (штрафы и пени) за нарушение Договора, а также иные суммы, подлежащие перечислению в связи с нарушением Договора, должны быть перечислены Стороной, допустившей нарушение Договора, в срок, указанный в соответствующем требовании другой Стороны.

8.3. Уплата Стороной неустоек и возмещение убытков другой Стороне за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору не освобождает Сторону от исполнения обязательства, если Стороны не договорились об ином.

Ответственность Поставщика

8.4. За просрочку поставки Товара #[каждой партии Товара]# Поставщик уплачивает пеню в размере [] от цены Договора #[цены партии Товара, в отношении которой допущена просрочка]# за каждый день просрочки с условием, что общий размер неустойки не может превышать [].

8.5. При нарушении Поставщиком #[указать пункты Договора]#, Поставщик уплачивает штраф в размере [*] за каждый случай нарушения.

8.6. Настоящим Поставщик принимает на себя обязательство возместить Заказчику расходы, понесенные в связи с выплатой Заказчиком любых денежных сумм третьим лицам, если такие выплаты явились следствием ненадлежащего исполнения Поставщиком Договора или публично-правовых обязанностей Поставщика в связи с Договором, в частности, если соответствующие расходы были произведены Заказчиком при причинении вреда третьим лицам вследствие недостатков Товара, за которые отвечает Поставщик, при доначислении Заказчику налогов или привлечении Заказчика к ответственности по решениям Органов власти вследствие несоблюдения законодательства Российской Федерации Поставщиком в связи с Договором. Соответствующие суммы подлежат перечислению Поставщиком в срок, указанный в требовании Заказчика.

8.7. Заказчик имеет право не оплачивать Товар до получения от Поставщика начисленных в соответствии с Договором неустоек и иных сумм, подлежащих перечислению Заказчику по условиям Договора, либо удержать их из денежных средств, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором или зачесть против требования Поставщика об оплате Товара и/или иных сумм в соответствии с Договором.

Ответственность Заказчика

8.8. При нарушении Заказчиком сроков оплаты Товара за каждый день просрочки начисляется пеня в размере [] от цены Договора #[цены неоплаченного Товара/цены неоплаченной партии Товара]# за каждый день просрочки с условием, что общий размер неустойки не может превышать [].

8.9. Уплата Заказчиком неустоек в соответствии с Договором не освобождает его от обязанности возмещения документально подтвержденных убытков, причиненных Поставщику, в части, не покрытой неустойками; упущенная выгода Поставщика возмещению не подлежит.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, освобождается от ответственности в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, в том числе наводнениями, землетрясениями и другими стихийными бедствиями, пожарами, эпидемиями, эмбарго, военными конфликтами.

9.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение [*] дней с момента их возникновения или прекращения. Факт возникновения и прекращения таких обстоятельств должен быть документально удостоверен уполномоченным Органом власти или уполномоченной организацией.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют дольше [], каждая из Сторон сможет заявить о расторжении Договора, сообщив об этом другой Стороне не позднее чем за [] дней до даты расторжения. При расторжении Договора по правилам настоящего раздела ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

10. Разрешение споров

10.1. При возникновении между Сторонами любых споров в связи с Договором, в том числе вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами обязательств по Договору, соблюдение претензионного порядка является обязательным.

Претензия должна содержать:

10.1.1) обоснование претензии;

10.1.2) соответствующие требования, а при денежном исчислении — их сумму с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

10.1.3) почтовый адрес (номер факса) для направления ответа на претензию;

10.1.4) список прилагаемых документов;

10.1.5) реквизиты счета для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);

10.1.6) дату составления претензии.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии.

Претензия, оформленная и/или направленная с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, возвращается вместе с приложенными документами и указанием причин возврата не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня ее получения.

10.2. Претензия подлежит рассмотрению Стороной, получившей ее, в течение [*] рабочих дней со дня получения. Письменный ответ на претензию должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до истечения указанного срока.

Если спор не урегулирован Сторонами в срок, указанный в настоящем пункте, заинтересованная Сторона вправе обратиться за его разрешением в Арбитражный суд г. Москвы.

11. Сообщения

11.1. Сообщения, направляемые Сторонами в связи с Договором, влекут для адресата юридически значимые последствия с момента их доставки Сторонам или их представителям, указанным в настоящем разделе Договора.

Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, а также реквизитов своих представителей, в срок не позднее 3 (Трех) дней после того, как соответствующее изменение имело место. Сторона, не исполнившая данную обязанность, считается получившей Сообщение другой Стороны, если оно направлено по адресам, указанным в Договоре.

11.2. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене Сообщениями в связи с исполнением Договора Поставщик назначает следующих представителей:

[*]

Адрес: [*]

Электронная почта: [*]

Телефон: [*]

Факс: [*]

11.3. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене Сообщениями в связи с исполнением Договора, Заказчик назначает следующих представителей:

[*]

Адрес: [*]

Электронная почта: [*]

Телефон: [*]

Факс: [*]

11.4 Сообщения подлежат направлению Стороне или ее представителю:

путем вручения под расписку;

по почте — заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с доказательством его доставки адресату;

посредством факсимильной связи или электронной почты при условии получения подтверждения доставки Сообщения адресату.

Если иное не указано в Договоре, каждое Сообщение подлежит обязательному направлению способами, указанными в абзацах 3 и 4 настоящего пункта.

11.5 Сообщение считается доставленным Стороне или ее представителю, если оно:

11.5.1) поступило адресату одним из способов, указанных в настоящем разделе. Датой уведомления в таких случаях признается дата получения (вручения) Сообщения адресату;

11.5.2) по обстоятельствам, зависящим от адресата, Сообщение не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. К таким обстоятельствам относятся: отказ Стороны от получения Сообщения при условии, что отказ зафиксирован организацией почтовой связи или курьерской службой; несмотря на почтовое извещение или извещение курьерской службы, адресат не явился за получением Сообщения, о чем организация почтовой связи или курьерская служба уведомила отправителя; Сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в Договоре, о чем организация почтовой связи или курьерская служба уведомила отправителя. В случаях, предусмотренных настоящим подпунктом, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении [*] дней с даты направления Стороне Сообщения.

12. Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора

12.1. Договор действует со дня подписания до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств. Истечение срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон, не исполненных на день прекращения Договора, в том числе гарантийных, а также ответственности за нарушение его условий.

12.2. Изменение существенных условий Договора (объемы и цена поставляемого Товара, порядок расчетов, сроки и условия поставки, обязательства Сторон, гарантии, ответственность Сторон, условия об обеспечении) допускается в случаях, предусмотренных Положением, и оформляется письменным соглашением Сторон.

Изменение прочих условий Договора возможно по соглашению Сторон.

12.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных Положением, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при существенном нарушении условий Договора Поставщиком.

Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

12.3.1) поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение [*];

12.3.2) неоднократного нарушения сроков поставки Товара более чем на [*] в каждом случае нарушения.

12.4. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при существенном нарушении условий Договора Заказчиком.

Нарушение Договора Заказчиком предполагается существенным в случаях неоднократного (2 раза подряд и более) нарушения сроков оплаты Товара более чем на [*] в каждом случае нарушения.

12.5. Сообщение об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне одним из способов, указанных в Договоре.

Договор считается расторгнутым через [*] дней с даты надлежащего уведомления.

12.6. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности по обязательствам до полного проведения ими (Сторонами) взаиморасчетов и погашения задолженностей.

12.7. При расторжении Договора Заказчик обязан произвести необходимые расчеты и представить Поставщику акт сверки взаиморасчетов за поставленный и принятый на момент расторжения Договора Товар.

13. Прочие условия

13.1. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Стороны обязуются не позднее 3 (Трех) дней со дня наступления соответствующего обстоятельства сообщать друг другу об изменениях в своем правовом положении, в том числе о принятых решениях о реорганизации или ликвидации Стороны, #[отзыве или прекращении срока лицензии, сертификата, разрешения, указанных в пункте 2.3 Договора].#

13.3 Не допускается перемена Стороны по Договору, за исключением следующих случаев:

13.3.1) в порядке универсального правопреемства;

13.3.2) при переходе прав и/или обязанностей Заказчика по Договору на основании соответствующего соглашения с третьим лицом. Заказчик имеет право передать права требования к Поставщику третьему лицу без согласия Поставщика.

13.4. Если какая-либо часть Договора будет признана недействительной, Договор будет толковаться и исполняться так, как если бы такая его недействительная часть не существовала.

13.5. Настоящим Стороны подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не получали, не соглашались на получение и не будут получать прямо или косвенно денежные средства или иные блага за предоставление каких-либо неправомерных преимуществ или достижение иных неправомерных целей при заключении и/или исполнении Договора, а также не предоставляли, не предлагали предоставить и не будут предоставлять или предлагать предоставить денежные средства или иные блага любым лицам для оказания влияния на их действия и/или решения для достижения неправомерных целей в связи с Договором.

При установлении факта нарушения настоящего пункта или возникновения риска такого нарушения Сторона обязуется письменно сообщить об этом другой Стороне с приложением документов, дающих основания предполагать, что такое нарушение произошло или может произойти, а также вправе приостановить исполнение по Договору до получения ответа от другой Стороны.

В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта и/или неполучения другой Стороной ответа на указанное в настоящем пункте Сообщение в течение 10 (Десяти) дней с даты его доставки, другая Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, а также требовать возмещения причиненных ей убытков.

13.6. Договор составлен на [] листах в [], имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой Стороны.

13.7 Сторонами согласованы и подписаны следующие приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение N [*] (Техническое задание).#

Приложение N [*] (Спецификация Товара [при необходимости]).#

Приложение N [*] (График поставки Товара [при необходимости]).#

Приложение N [*] (Форма Акта приемки Товара [при необходимости: если требуется отдельная приемка Товара по качеству, ассортименту и комплектности]).#

Приложение N [*] (Форма Акта сверки взаиморасчетов [при необходимости]).#

14. Адреса и реквизиты Сторон

N ______ от __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ [*]

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

г. Москва "__" ____________ 201_

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" #[Организация, присоединившаяся к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"]#, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице [], действующего на основании [], с одной стороны, и [], именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице [], действующего на основании [], с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании "Стороны" ("Сторона" - в отношении каждой из Сторон в отдельности), в связи с исполнением Сторонами Договора поставки от [] N [*] подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял [указать Товар] в количестве [*] (далее - "Товар").

По результатам осмотра Товара у Заказчика отсутствуют претензии к поставленному Товару.

2. Вместе с Товаром Поставщиком переданы Заказчику следующие документы: [*].

С формой Акта согласны:

Приложение N [*] к Договору поставки N ______ от __________

ФОРМА АКТА СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

г. Москва                                            "__" ____________ 201_

по  Договору  от [*] N [*] между Государственной корпорацией по космической

деятельности «Роскосмос» #[Организацией, присоединившейся к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической

Сальдо на ________ _________ (дата) (сумма)

В пользу ___________________

С формой Акта согласны:

<*> Для целей процедуры визирования договоров в Госкорпорации "Роскосмос", под Договором, #"полностью совпадающим"# с настоящей Типовой формой, понимается Договор, в котором 1) условия определены путем выбора одного из вариантов, выделенных курсивом, и/или 2) исключены пункты/положения, не относящиеся к условиям конкретного обязательства, и/или 3) инициатором заключения Договора самостоятельно определено содержание условий Договора в случаях, когда Типовая форма это прямо допускает.

г. Москва "__" ____________ 201_

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" #[Организация, присоединившаяся к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"]#, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице [], действующего на основании [], с одной стороны, и [], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице [], действующего на основании [*], с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящий договор (далее - "Договор") на следующих условиях.

1. Термины. Толкование

1.1 Следующие термины используются в тексте Договора в значениях, указанных ниже:

"Органы власти" - органы государственной и муниципальной власти Российской Федерации, их должностные лица, а также иные организации и лица, обладающие полномочиями принимать решения и издавать указания, обязательные для Сторон.

"Положение" - Положение о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное наблюдательным советом Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (протокол от 01.12.2015 N 3/2015) с учетом дополнений и изменений к нему. При утверждении нового Положения о закупке в период действия Договора, оно подлежит применению к отношениям Сторон с даты его введения в действие.

"Сообщения" - заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения, направляемые Сторонами друг другу в связи с Договором; указание в Договоре на осуществление Сторонами действий по уведомлению, извещению, направлению запроса и т.п. предполагает направление ими соответствующих Сообщений. Если иное прямо не указано в Договоре, любые Сообщения в связи с Договором направляются Сторонами друг другу в письменной форме (включая направление по электронным каналам связи).

Другие термины, не определенные в настоящем разделе, трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением.

1.2. Сроки, указанные в Договоре, включают последний день соответствующего срока. При указании по тексту Договора срока в днях предполагается, что срок исчисляется в календарных днях, если иное не указано в Договоре.

Указание в Договоре на документ подразумевает его оригинал, если иное прямо не указано в Договоре.

Употребление в Договоре слов "в том числе", "включая" (или аналогичных выражений) не подразумевает каких-либо ограничений.

2. Предмет Договора

2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить на условиях Договора следующую работу: [кратко указать: #наименование (содержание) работы, ее количественные характеристики#] (далее - "Работа") и передать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.

2.2. #Содержание и объем Работы, выполняемой по Договору, требования к порядку и способам ее выполнения, а также к результату(ам) Работы приведены в Техническом задании [Смете/Графике выполнения Работ/Ведомости работ] (Приложение N [*]).#

[Вариант, когда Техническое задание разрабатывается Подрядчиком и утверждается Заказчиком: #"Подрядчик обязуется разработать Техническое задание на выполнение Работы и передать его Заказчику для утверждения не позднее []. После утверждения Технического задания Заказчиком оно становится частью Договора. Требования к составлению Технического задания приведены в Приложении N []. При непредставлении Технического задания в указанный в настоящем пункте срок, а также при отказе Заказчика от утверждения Технического задания Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора"].#

2.3. Каждая из Сторон гарантирует, что заключение Договора и выполнение Работы не противоречат законодательству Российской Федерации и решениям Органов власти, обязательствам Сторон перед третьими лицами, не нарушает права и интересы третьих лиц. Подрядчик имеет право на выполнение Работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, #в частности, Подрядчиком получена лицензия (сертификат, свидетельство о допуске и т.п.) N [] сроком действия до []. Заверенная Подрядчиком копия лицензии (сертификата, свидетельства о допуске и т.п.) предоставлена Заказчику в день заключения Договора# <1>.

<1> Оговорка о наличии и предоставлении лицензии, сертификатов, допусков включается в текст Договора, если работы подлежат обязательному лицензированию/сертификации/требуют оформления допусков и т.п.

2.4. #Заключение Договора ни для одной из Сторон не является сделкой, требующей одобрения (разрешения, согласования и т.п.) органами управления соответствующей Стороны и/или третьего лица.# [Вариант, когда заключение Договора требует одобрения: #"Заключение Договора является для [указать Сторону] сделкой, требующей одобрения (разрешения, согласования) органами ее управления и/или одобрения (разрешения, согласования) третьим лицом# - [указать: #характер одобрения (разрешения, согласования) и орган управления/лицо, его предоставляющее]. Заверенные копии необходимых одобрений и/или согласований получены в установленном порядке и предоставлены [указать Сторону] в день заключения Договора"]# <2>.

<2> Пункт включается при заключении Договора с единственным поставщиком.

2.5. Основанием для заключения Договора является протокол закупочной комиссии Заказчика об итогах закупки от [] N []. [Вариант для закупки у единственного источника: #"Основанием для заключения Договора является [указать: пункт Положения, на основании которого осуществляется закупка]"].#

3. Права и обязанности Сторон

3.1 Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить Работу надлежащим образом в соответствии с условиями Договора и передать результат Работы Заказчику, включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе ее выполнения (при их создании).

3.1.2. В ходе выполнения Работы следовать требованиям законодательства Российской Федерации, обеспечить соблюдение правил техники безопасности, исполнять предписания и требования Органов власти, направляемые в адрес Подрядчика в связи с исполнением Договора. Копии указанных в настоящем пункте требований и предписаний Органов власти должны быть направлены Заказчику не позднее дня, следующего за днем их получения Подрядчиком.

3.1.3. Информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению Работы или затрудняющих ее выполнение, возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения Работы, иных обстоятельствах, которые могут повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено Заказчику не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств.

3.1.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика, переданному Подрядчику в связи с исполнением Договора; возвратить указанное имущество Заказчику в том состоянии, в котором Подрядчик его получил, с учетом нормального износа, не позднее дня, следующего за днем приемки результатов Работы или досрочного прекращения Договора, кроме случаев, когда такое имущество в ходе выполнения Работы подлежит переработке, изменению и т.п. В случаях утраты (в том числе гибели) или повреждения имущества Заказчика, когда наступление таких обстоятельств в ходе исполнения Договора не предусмотрено, Подрядчик обязуется в срок, указанный в претензии Заказчика, возместить ему стоимость утраченного имущества или перечислить Заказчику денежные средства для оплаты его ремонта в размере, указанном в претензии.

3.1.5. Предоставлять Заказчику отчеты о ходе выполнении Работы с периодичностью [], а также предоставлять иную информацию по письменным запросам Заказчика - не позднее [] дней после получения соответствующего запроса.

3.1.6. Предоставлять представителю Заказчика возможность присутствовать при выполнении Работы, а также предоставлять ему для проверки имущество, переданное Заказчиком Подрядчику в рамках Договора, при условии, что соответствующее требование Заказчика получено не позднее чем за [*] дней до предполагаемого осмотра.

3.1.7. Устранять недостатки в Работе и ее результате, на которые указано Заказчиком, не позднее [*] дней после получения соответствующего требования, если иной срок не установлен Заказчиком.

3.2 Подрядчик вправе:

3.2.1. Привлекать третьих лиц для выполнения Работы в порядке, установленном Договором.

3.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения Договора.

3.2.3. Не приступать к выполнению Работы или приостановить начатую Работу в случаях, когда Заказчиком не предоставлены имущество и/или документы, которые должны быть предоставлены Заказчиком по условиям Договора. Подрядчик обязан незамедлительно письменно сообщить Заказчику о необходимости их предоставления.

3.2.4. По согласованию с Заказчиком определять способы выполнения Работы в части, не урегулированной #Техническим заданием [Сметой/Графиком выполнения Работ/Ведомостью работ].#

3.2.5. #Отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором, при условии полного возмещения Заказчику убытков [Вариант: отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором, при условии перечисления Заказчику денежных средств в размере [*]].#

3.3 Заказчик обязуется:

3.3.1. #Передать Подрядчику по акту имущество, перечень которого приведен в Техническом задании. Доставка имущества, указанного в настоящем пункте, до места выполнения Работы производится силами и за счет Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком оборудования, материалов, иного имущества, переданного Заказчиком Подрядчику в связи с исполнением Договора. По окончании выполнения Работы или досрочного прекращения Договора Подрядчик должен предоставить Заказчику письменный отчет об использовании имущества, переданного Заказчиком, в том числе о материалах Заказчика, израсходованных Подрядчиком.#

3.3.2. #Предоставить Подрядчику [заверенные Заказчиком] копии следующих документов [*].#

3.3.3. Осуществить приемку результата Работы в порядке, установленном Договором.

3.3.4. Оплатить надлежащим образом выполненную и принятую Работу в порядке, установленном Договором.

3.4 Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять ход выполнения и качество Работы, в том числе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работы, присутствовать при ее выполнении, осматривать место выполнения Работы, а также проверять имущество Заказчика, предоставленное Подрядчику в связи с Договором.

3.4.2. В любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения Подрядчиком Сообщения об отказе Заказчика от Договора.

4. Цена Договора и порядок расчетов

4.1. #Цена Договора составляет [] рублей, в том числе НДС по ставке [] в размере []# [Варианты: #"Цена Договора составляет [] рублей. Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей [] Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом N [] от [] (копия документа должна быть представлена Заказчику до подписания Договора)"/"Работа оплачивается по тарифам Подрядчика, указанным в Приложении N [] к Договору"/"Цена Работы определена Сметой, приведенной в Приложении N [*] к Договору"].#

В цену Договора входят, включая, но не ограничиваясь указанным, все расходы Подрядчика, связанные с его исполнением, в том числе транспортные расходы и затраты на материалы (кроме предоставляемых Заказчиком в соответствии с Договором), расходы на привлечение третьих лиц, уплату обязательных платежей [указать: #прочие расходы исходя из существа Работы#], а также вознаграждение Подрядчика. В случае если в результате приемки Работы Заказчику отчуждаются исключительные права, стоимость исключительных прав также считается включенной в цену Договора.

4.2. #Цена Договора является твердой и в течение срока действия Договора изменению не подлежит. Заключая Договор, Подрядчик подтверждает, что полностью согласен с ценой, определенной Договором, предусмотрел полный объем Работы и любые возможные расходы, связанные с ее выполнением, а также любые обстоятельства, влияющие на изменение цены Договора, и в дальнейшем не будет ссылаться на какие-либо обстоятельства в обоснование увеличения цены Работы, включая существенное изменение обстоятельств.# [Вариант, когда цена является приблизительной: #"Цена Договора является приблизительной. Окончательная цена определяется перед подписанием Акта приемки Работы на основании отчета Подрядчика о выполненной Работе и оформляется дополнительным соглашением к Договору"].#

4.3. Финансирование Договора осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

4.4. #Оплата Работы производится в рублях в срок не позднее [] дней после подписания сторонами Акта приемки Работы на основании счета, выставленного Подрядчиком.# [Варианты: #"Оплата Работы производится ежемесячно на основании счета Подрядчика в течение [] дней после окончания месяца, следующего за месяцем выполнения Работы и подписания сторонами Акта приемки Работы за этот месяц, на основании счета, выставленного Подрядчиком"/"Оплата каждого этапа Работы производится в течение [] дней после окончания очередного этапа Работы и подписания сторонами Акта приемки Работы по этому этапу на основании счета, выставленного Подрядчиком. Окончательная оплата Работы, выполненной по Договору, должна быть произведена не позднее []"/"Не позднее [] дней после заключения Договора Заказчик на основании полученного от Подрядчика счета перечисляет Подрядчику аванс в размере []. Окончательная оплата Работы производится в течение [] дней после ее приемки на основании выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры, подписанных Сторонами документов о приемке Работы"].# <>

<*> Условие об авансировании может сочетаться с условиями о поэтапном выполнении работ. В таких случаях инициатор заключения Договора самостоятельно формулирует условия об оплате, используя комбинации формулировок, приведенные в пункте 4.4 Типовой формы.

4.5. Денежные средства перечисляются Заказчиком по реквизитам, указанным в Договоре, если иные реквизиты не указаны в выставленном Подрядчиком счете на оплату Работы. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате Работы с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

4.6. #По окончании расчетов Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N [])# [Варианты: #"По окончании расчетов за каждый этап выполнения Работы Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N [])"/"Ежемесячно, не позднее [], Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N []) за отчетный месяц"].#

4.7. #Обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по Договору представлено в виде банковской гарантии [реквизиты документа] на сумму [указывается число прописью] рублей, выданной [наименование банка] на срок [*].#

#[Вариант: "Обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по Договору представлено в виде перечисления денежных средств на сумму# [указывается число прописью] #рублей# [реквизиты платежного поручения] #по следующим реквизитам:#

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос":#

ОГРН 1157700012502#

ИНН 7702388027 КПП 770201001#

Расчетный счет N 40503810338000000004 в Универсальном дополнительном офисе N 01754 Московского банка ПАО Сбербанк#

Корреспондентский счет N 30101810400000000225#

Код БИК 044525225#

ОКПО 00084008#

ОКОГУ 4210014#

ОКТМО 45379000000#

ОКВЭД 84.11#

(Организация, присоединившаяся к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос":#

ОГРН [*]#

ИНН [] КПП []#

Расчетный счет N [*]#

Корреспондентский счет N [*]#

Код БИК [*]#

ОКПО [*]#

ОКОГУ [*]#

ОКТМО [*]#

ОКВЭД [*]).#

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, производится в течение [*] дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки Работы"].#

5. Порядок выполнения и приемки Работы

5.1. #Подрядчик обязуется выполнить Работу в сроки, указанные в Техническом задании [Смете/Графике выполнения Работ/Ведомости работ Графике].# [Варианты: #"Выполнение Работы должно быть начато Подрядчиком не позднее [дата/срок после подписания Договора] и завершено не позднее []"/"Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работы [указать дату]. Срок выполнения Работы по Договору составляет []"].#

5.2. Подрядчик вправе выполнить Работу и сдать ее результат досрочно с письменного согласия Заказчика. #Досрочное выполнение Работы и сдача ее результата Заказчику не влечет обязательства Заказчика по их досрочной оплате.# <*>

<*> Выделенное курсивом правило включается в Договор, если срок оплаты Товара определяется конкретной датой.

Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работы или выполняет ее настолько медленно, что соблюдение сроков, установленных Договором, становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков и уплаты предусмотренных Договором санкций.

5.3 Место выполнения Работы - [*].

5.4. Работа выполняется Подрядчиком своими силами, средствами, с использованием собственных материалов и оборудования, если их предоставление Заказчиком прямо не согласовано Сторонами в Договоре или дополнительных соглашениях к нему. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за использование материалов и оборудования, принадлежащих третьим лицам, без их согласия.

5.5. Привлечение третьих лиц к выполнению Работы допускается только с письменного согласия Заказчика. В запросе Подрядчика о привлечении третьих лиц должно быть указано лицо, привлечение которого предлагается Подрядчиком, условия договора с ним, а также причины, по которым участие данного лица в выполнении Работы является необходимым. Отсутствие ответа Заказчика на запрос Подрядчика о привлечении третьего лица к выполнению Работы не является согласием на его привлечение.

Подрядчик отвечает перед Заказчиком за надлежащее исполнение Договора третьими лицами. Заказчик не будет иметь каких-либо обязательств и/или нести ответственность перед третьими лицами, привлеченными Подрядчиком к выполнению Работы.

5.6. Если при проведении проверки Заказчиком хода и порядка выполнения Работы будут выявлены отступления от Договора, Стороны не позднее дня, следующего за днем выявления таких отступлений, составляют и подписывают акт, в котором отражают выявленные недостатки и сроки их устранения в пределах общего срока выполнения Работы по Договору.

5.7. По итогам выполнения Работы [Вариант: #"По итогам выполнения Работы и по окончании каждого из ее этапов"#] Подрядчик в срок не позднее [] направляет Заказчику отчет о выполнении Работы (этапа Работы), а также подписанные со своей стороны два экземпляра Акта приемки Работы и счет на ее оплату. В течение [] дней после получения указанных документов Заказчик обязан проверить соответствие выполненной Работы условиям Договора и возвратить Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком Акта приемки Работы, либо направить мотивированный отказ от подписания Акта приемки Работы.

5.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки Работы Стороны не позднее [*] дней с даты получения Подрядчиком мотивированного отказа составляют протокол, фиксирующий перечень замечаний и сроки их устранения. В случае отказа Подрядчика от составления и/или подписания протокола или уклонения от его составления и/или подписания в установленный настоящим пунктом срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, возврата уплаченных по Договору денежных средств и уплаты предусмотренных Договором неустоек. Невыполненную Работу либо Работу, выполненную ненадлежащим образом, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать.

5.9. При невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, либо по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически понесенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением Договора. Оплата цены Договора в гаком случае не производится.

6. Качество выполняемой Работы

6.1. Качество выполняемой Работы должно отвечать следующим требованиям: [указать: #характеристики Работ, ссылка на Технический регламент, ГОСТ и/или руководящие (методические) документы, системы сертификации, система качества Работ Подрядчик и т.п.#]. Персонал Подрядчика, привлеченный к выполнению Работ, должен иметь надлежащий опыт и квалификацию, а также обладать [указать специальные требования: #прохождение специальных экзаменов, получение удостоверений, сертификатов и т.д.#].

6.2. На результат Работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью [*] с момента приемки результата Работы Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом Работ из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Заказчик сообщил Подрядчику об этих недостатках в письменной форме.

6.3. Если Работа выполнена некачественно, в том числе с недостатками, которые делают непригодным для использования результат выполнения Работ, Заказчик обязан сообщить о выявленных недостатках Подрядчику и вправе на свой выбор и и зависимости от характера недостатков Работы потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в указанный Заказчиком срок, соразмерного уменьшения цены Работы или устранить недостатки самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов. В последнем случае Подрядчик обязуется возместить документально подтвержденные расходы Заказчика на устранение недостатков не позднее [*] дней после получения счета Заказчика на их оплату.

6.4. В случае некачественного выполнения Работ Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки выполненных Работ являются неустранимыми или существенными, Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

7. Конфиденциальность

7.1. #Стороны в соответствии с настоящим разделом Договора обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, относящейся к Договору и его исполнению, кроме информации, которая не может являться конфиденциальной в силу законодательства Российской Федерации. К конфиденциальной информации относится информация, полученная Сторонами друг от друга при заключении и исполнении Договора и обозначенная ими в таком качестве. Факт заключения и исполнения Договора не является конфиденциальным.#

7.2. #Конфиденциальная информация предназначена исключительно для Сторон и не может быть полностью (частично) передана (опубликована, разглашена) третьим лицам или использована каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон, если Договором не предусмотрено иное.#

7.3. #Подрядчик обязан обеспечить сохранение получаемой от Заказчика конфиденциальной информации привлекаемыми к исполнению Договора работниками Подрядчика, его представителями и консультантами (лицами, привлекаемыми Сторонами для оказания юридических, бухгалтерских, аудиторских и прочих консультационных услуг); при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.#

7.4. #Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение [указать: количество лет, в т.ч. прописью] лет после истечения или прекращения действия Договора.#

7.5. #Положения настоящего раздела Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по мотивированным запросам Органов власти в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В этом случае при предъявлении требования о ее раскрытии к Подрядчику последний обязан до раскрытия конфиденциальной информации согласовать с Заказчиком объем и характер предоставляемой информации, порядок ее раскрытия, а также обеспечить Заказчику возможность участия в оспаривании требования Органа власти в случае его необоснованности.#

7.6. #Использование информации о Договоре, в том числе о его Сторонах и условиях, в рекламных и иных аналогичных целях осуществляется с письменного согласия другой Стороны.#

[Вариант, при котором Стороны заключают отдельное соглашение о конфиденциальности:

7.7. #Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, относящейся к Договору, его условиям и исполнению в соответствии с Соглашением о конфиденциальности от [] N [], заключенным между Сторонами].#

8. Ответственность Сторон

Общие положения

8.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора наступает независимо от вины Стороны, допустившей соответствующее нарушение.

8.2. Неустойки (штрафы и пени) за нарушение Договора, а также иные суммы, подлежащие перечислению в связи с нарушением Договора, должны быть перечислены Стороной, допустившей нарушение Договора, в срок, указанный в соответствующем требовании другой Стороны.

8.3. Уплата Стороной неустоек и возмещение убытков другой Стороне за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору не освобождает ее от исполнения обязательства, если Стороны не договорились об ином.

Ответственность Подрядчика

8.4. За просрочку в выполнении Работ #[каждого этапа выполнения Работ]# Подрядчик оплачивает пеню в размере [] от цены Договора #[цены этапа, в отношении которого допущена просрочка]# за каждый день просрочки #с условием, что общий размер неустойки не может превышать [].#

8.5. При нарушении Подрядчиком #[указать пункты Договора]#, Подрядчик уплачивает штраф в размере [*] за каждый случай нарушения.

8.6. Настоящим Подрядчик принимает на себя обязательство возместить Заказчику расходы, понесенные в связи с выплатой Заказчиком любых денежных сумм третьим лицам, если такие выплаты явились следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком Договора или публично-правовых обязанностей Подрядчиком в связи с Договором, в частности, если соответствующие расходы были произведены Заказчиком при причинении вреда третьим лицам вследствие недостатков Работ, за которые отвечает Подрядчик, при доначислении Заказчику налогов или привлечении Заказчика к ответственности по решениям Органов власти вследствие несоблюдения законодательства Российской Федерации Подрядчиком в связи с Договором. Соответствующие суммы подлежат перечислению Заказчику в срок, указанный в его требовании.

8.7. Заказчик имеет право не оплачивать Работу до получения от Подрядчика начисленных в соответствии с Договором неустоек и иных сумм, подлежащих перечислению Заказчику по условиям Договора, либо удержать их из денежных средств, причитающихся Подрядчику в соответствии с Договором или зачесть против требования Подрядчика об оплате Работ и/или иных сумм в соответствии с Договором.

Ответственность Заказчика

8.8. При просрочке Заказчика в оплате Работ начисляется пеня в размере [] от Цены договора за каждый день просрочки #с условием, что общий размер неустойки не может превышать [].#

8.9. Уплата Заказчиком неустоек в соответствии с Договором не освобождает его от обязанности возмещения реального ущерба, причиненного Подрядчику, в части, не покрытой неустойками.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, освобождается от ответственности в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, в том числе наводнениями, землетрясениями и другими стихийными бедствиями, пожарами, эпидемиями, эмбарго, военными конфликтами.

9.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение [*] дней с момента их возникновения или прекращения. Факт возникновения и прекращения таких обстоятельств должен быть документально удостоверен уполномоченным Органом власти или уполномоченной организацией.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют дольше [], каждая из Сторон сможет заявить о расторжении Договора, сообщив об этом другой Стороне не позднее чем за [] дней до даты расторжения. В случае расторжения Договора в соответствии с настоящим пунктом, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактические, документально подтвержденные расходы, понесенные им на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы. Подрядчик обязан вернуть Заказчику средства, полученные в счет будущего выполнения тех Работ, которые не были выполнены по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы. При расторжении Договора по правилам настоящего раздела ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

10. Разрешение споров

10.1. При возникновении между Сторонами любых споров в связи с Договором, в том числе вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами обязательств по Договору, соблюдение претензионного порядка является обязательным.

Претензия должна содержать:

10.1.1) обоснование претензии;

10.1.2) соответствующие требования, а при денежном исчислении - их сумму с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

10.1.3) почтовый адрес (номер факса) для направления ответа на претензию;

10.1.4) список прилагаемых документов;

10.1.5) реквизиты счета для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);

10.1.6) дату составления претензии.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии.

Претензия, оформленная и/или направленная с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, возвращается вместе с приложенными документами и указанием причин возврата не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня ее получения.

10.2. Претензия подлежит рассмотрению Стороной, получившей ее, в течение [*] рабочих дней со дня получения. Письменный ответ на претензию должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до истечения указанного срока.

Если спор не урегулирован Сторонами в срок, указанный в настоящем пункте, заинтересованная Сторона вправе сможет обратиться за его разрешением в Арбитражный суд г. Москвы.

11. Сообщения

11.1. Сообщения, направляемые Сторонами в связи с Договором, влекут для адресата юридически значимые последствия с момента их доставки Сторонам или их представителям, указанным в настоящем разделе Договора.

Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, а также реквизитов своих представителей, в срок не позднее 3 (Трех) дней после того, как соответствующее изменение имело место. Сторона, не исполнившая данную обязанность, считается получившей Сообщение другой Стороны, если оно направлено по адресам, указанным в Договоре.

11.2. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене Сообщениями в связи с исполнением Договора Подрядчик назначает следующих представителей:

[*]

Адрес: [*]

Электронная почта: [*]

Телефон: [*]

Факс: [*]

11.3. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене Сообщениями в связи с исполнением Договора, Заказчик назначает следующих представителей:

[*]

Адрес: [*]

Электронная почта: [*]

Телефон: [*]

Факс: [*]

11.4 Сообщения подлежат направлению Стороне или ее представителю:

путем вручения под расписку;

по почте - заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с доказательством его доставки адресату;

посредством факсимильной связи или электронной почты при условии получения подтверждения доставки Сообщения адресату.

Если иное не указано в Договоре, каждое Сообщение подлежит обязательному направлению способами, указанными в абзацах 3 и 4 настоящего пункта.

11.5 Сообщение считается доставленным Стороне или ее представителю, если оно:

11.5.1) поступило адресату одним из способов, указанных в настоящем разделе. Датой уведомления в таких случаях признается дата получения (вручения) Сообщения адресату;

11.5.2) по обстоятельствам, зависящим от адресата, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. К таким обстоятельствам относятся: отказ Стороны от получения Сообщения при условии, что отказ зафиксирован организацией почтовой связи или курьерской службой; несмотря на почтовое извещение или извещение курьерской службы, адресат не явился за получением Сообщения, о чем организация почтовой связи или курьерская служба уведомила отправителя; Сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в Договоре, о чем организация почтовой связи или курьерская служба уведомила отправителя. В случаях, предусмотренных настоящим подпунктом, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении [*] дней с даты направления Стороне Сообщения.

12. Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора

12.1. Договор действует со дня подписания до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств. Истечение срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон, не исполненных на день прекращения Договора, в том числе гарантийных, а также ответственности за нарушение его условий.

12.2. Изменение существенных условий Договора (цена, объемы, сроки, условия выполнения Работы, порядок расчетов, обязательства Сторон, гарантии, ответственность Сторон, условия об обеспечении) допускается в случаях, предусмотренных Положением, и оформляется письменным соглашением Сторон.

Изменение прочих условий Договора возможно по соглашению Сторон.

12.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных Положением, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством.

12.5. Сообщение об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне одним из способов, указанных в Договоре.

Договор считается расторгнутым через [*] дней с даты надлежащего уведомления.

12.6. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности по обязательствам до полного проведения ими (Сторонами) взаиморасчетов и погашения задолженностей.

12.7. При расторжении Договора Заказчик обязан произвести необходимые расчеты и представить Подрядчику акт сверки взаиморасчетов на момент расторжения Договора.

13. Прочие условия

13.1. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Стороны обязуются не позднее 3 (Трех) дней со дня наступления соответствующего обстоятельства сообщать друг другу об изменениях в своем правовом положении, в том числе о принятых решениях о реорганизации или ликвидации Стороны #[отзыве или прекращении срока лицензии, сертификата, разрешения, указанных в пункте 2.3 Договора].#

13.3 Не допускается перемена Стороны по Договору, за исключением следующих случаев:

13.3.1) в порядке универсального правопреемства;

13.3.2) при переходе прав и/или обязанностей Заказчику по Договору на основании соответствующего соглашения с третьим лицом. Заказчик имеет право передать права требования к Подрядчику третьему лицу без согласия Подрядчика.

13.4. Если какая-либо часть Договора будет признана недействительной, Договор будет толковаться и исполняться так, как если бы такая его недействительная часть не существовала.

13.5. Настоящим Стороны подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не получали, не соглашались на получение и не будут получать прямо или косвенно денежные средства или иные блага за предоставление каких-либо неправомерных преимуществ или достижение иных неправомерных целей при заключении и/или исполнении Договора, а также не предоставляли, не предлагали предоставить и не будут предоставлять или предлагать предоставить денежные средства или иные блага любым лицам для оказания влияния на их действия и/или решения для достижения неправомерных целей в связи с Договором.

При установлении факта нарушения настоящего пункта или возникновения риска такого нарушения Сторона обязуется письменно сообщить об этом другой Стороне с приложением документов, дающих основания предполагать, что такое нарушение произошло или может произойти, а также вправе приостановить исполнение по Договору до получения ответа от другой Стороны.

В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта и/или неполучения другой Стороной ответа на указанное в настоящем пункте Сообщение в течение 10 (Десяти) дней с даты его доставки, другая Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, а также требовать возмещения причиненных ей убытков.

13.6. Договор составлен на [] листах в [] имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой Стороны.

13.7 Сторонами согласованы и подписаны следующие приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение N [*] (Техническое задание).#

Приложение N [*] (График выполнения Работ и их оплаты [при необходимости]).#

Приложение N [*] (Смета [при необходимости]).#

Приложение N [*] (Форма Акта приемки Работы).#

Приложение N [*] (Форма Акта сверки взаиморасчетов [при необходимости]).#

14. Адреса и реквизиты Сторон

г. Москва "__" ____________ 201_

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" #[Организация, присоединившаяся к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"]#, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице [], действующего на основании [], с одной стороны, и [], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице [], действующего на основании [], с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании "Стороны" ("Сторона" - в отношении каждой из Сторон в отдельности), в связи с исполнением Сторонами Договора от [] N [*] подписали настоящий Акт приемки Работы о нижеследующем:

1. Подрядчик по заданию Заказчика выполнил, а Заказчик принял следующую Работу: [*].

2. По итогам выполнения Работ Подрядчиком переданы Заказчику следующие документы: [*].

3. Стоимость Работы, подлежащая оплате на основании данного Акта #с учетом ранее перечисленного аванса#, составляет [] рублей, включая НДС в сумме [].

С формой Акта согласны:

ФОРМА АКТА СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

г. Москва                                            "__" ____________ 201_

по  Договору  от [*] N [*] между Государственной корпорацией по космической

деятельности «Роскосмос» #[Организацией, присоединившейся к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»]# и [] по состоянию на [].

Сальдо на ________ _________ (дата) (сумма)

В пользу ___________________

Приложение N 3

Утверждена приказом генерального директора Госкорпорации "Роскосмос"

<*> Для целей процедуры визирования договоров в Госкорпорации "Роскосмос", под Договором, #"полностью совпадающим"# с настоящей Типовой формой, понимается Договор, в котором 1) условия определены путем выбора одного из вариантов, выделенных курсивом, и/или 2) исключены пункты/положения, не относящиеся к условиям конкретного обязательства, и/или 3) инициатором заключения Договора самостоятельно определено содержание условий Договора в случаях, когда Типовая форма это прямо допускает.

(Организации, присоединившейся к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос")#

1. Термины. Толкование

1.1 Следующие термины используются в тексте Договора в значениях, указанных ниже:

"Органы власти" - органы государственной и муниципальной власти Российской Федерации, их должностные лица, а также иные организации и лица, обладающие полномочиями принимать решения и издавать указания, обязательные для Сторон.

"Положение" - Положение о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное наблюдательным советом Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (протокол от 01.12.2015 N 3/2015) с учетом дополнений и изменений к нему. При утверждении нового Положения о закупке в период действия Договора, оно подлежит применению к отношениям Сторон с даты его введения в действие.

"Сообщения" - заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения, направляемые Сторонами друг другу в связи с Договором; указание в Договоре на осуществление Сторонами действий по уведомлению, извещению, направлению запроса и т.п. предполагает направление ими соответствующих Сообщений. Вели иное прямо не указано в Договоре, любые Сообщения в связи с его исполнением направляются Сторонами друг другу в письменной форме (включая направление по электронным каналам связи).

Другие термины, не определенные в настоящем разделе, трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением.

1.2. Сроки, указанные в Договоре, включают последний день соответствующего срока. При указании по тексту Договора срока в днях предполагается, что срок исчисляется в календарных днях, если иное не указано в Договоре.

Указание в Договоре на документ подразумевает его оригинал, если иное прямо не указано в Договоре.

Употребление в Договоре слов "в том числе", "включая" (или аналогичных выражений) не подразумевает каких-либо ограничений.

2. Предмет договора

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику на условиях Договора и в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение N [*]) услуги по #[наименование услуг, действия Исполнителя или его деятельность, их объем и характеристики]# (далее - "Услуги"), а Заказчик обязуется оплатить надлежащим образом оказанные Услуги.

2.2 По итогам оказания Услуг Исполнитель обязуется предоставить Заказчику #[указать результат]#. <1>

<1> Пункт включается, если Услуги предполагают получение материального результата, например, аудиторского заключения, проекта документа, документа о повышении квалификации работников Заказчика и т.п.

2.3. Каждая из Сторон гарантирует, что заключение Договора и оказание Услуг не противоречат законодательству Российской Федерации и решениям Органов власти, обязательствам Сторон перед третьими лицами, не нарушают права и интересы третьих лиц. Исполнитель имеет право на оказание Услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, #в частности, Исполнителем получена лицензия (сертификат, свидетельство о допуске и т.п.) N [] сроком действия до []. Заверенная Исполнителем копия лицензии (сертификата, свидетельства о допуске и т.п.) предоставлена Заказчику в день заключения Договора.# <2>

<2> Оговорка о наличии и предоставлении лицензии, сертификатов, допусков включается в текст Договора, если услуги подлежат обязательному лицензированию/сертификации/требуют оформления допусков и т.п.

2.4. #Заключение Договора ни для одной из Сторон не является сделкой, требующей одобрения (разрешения, согласования и т.п.) органами управления соответствующей Стороны и/или третьего лица.# [Вариант, когда заключение Договора требует одобрений: #"Заключение Договора является для [указать Сторону] сделкой, требующей одобрения (разрешения, согласования) органами ее управления и/или одобрения (разрешения, согласования) третьим лицом [указать: характер одобрения (разрешения, согласования) и орган управления/лицо, его предоставляющее]. Заверенные копии необходимых одобрений и/или согласований получены в установленном порядке и предоставлены [указать Сторону] в день заключения Договора"].# <3>

<3> Пункт включается при заключении Договора с единственным Исполнителем.

2.5. Основанием для заключения Договора является протокол закупочной комиссии Заказчика об итогах закупки от [] N []. [Вариант для закупки у единственного источника: #"Основанием для заключения Договора является [указать: пункт Положения, на основании которого осуществляется закупка]"].#

3. Права и обязанности Сторон

3.1 Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказать Услуги Заказчику надлежащим образом в соответствии с условиями Договора и передать Заказчику все права на результаты Услуг, включая исключительные права (при их возникновении), в полном объеме.

3.1.2. В ходе оказания Услуг следовать требованиям законодательства Российской Федерации, обеспечить соблюдение правил техники безопасности, исполнять предписания и требования Органов власти, направляемые в адрес Исполнителя в связи с исполнением Договора. Копии указанных в настоящем пункте требований и предписаний органов власти должны быть направлены Заказчику не позднее дня, следующего за днем их получения Исполнителем.

3.1.3. Информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих оказанию Услуг или затрудняющих их оказание, возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях исполнения Договора, иных обстоятельствах, которые могут повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено Заказчику не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств.

3.1.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика, переданному Исполнителю в связи с исполнением Договора; возвратить указанное имущество Заказчику в том состоянии, в котором Исполнитель его получил, с учетом нормального износа, не позднее дня, следующего за днем окончания оказания Услуг или досрочного прекращения Договора, кроме случаев, когда такое имущество в ходе оказания Услуг подлежит переработке, изменению и т.д. В случаях утраты (в том числе гибели) или повреждения имущества Заказчика, когда наступление таких обстоятельств в ходе исполнения Договора не предусмотрено, Исполнитель обязуется в срок, указанный в претензии Заказчика, возместить ему стоимость утраченного имущества или перечислить Заказчику денежные средства для оплаты его ремонта в размере, указанном в претензии.

3.1.5. Представлять Заказчику отчеты о ходе оказания Услуг с периодичностью [], а также представлять иную информацию по письменным запросам Заказчика - не позднее [] дней после получения соответствующего запроса.

3.1.6. Предоставлять представителям Заказчика возможность присутствовать при оказании Услуг, а также предоставлять им для проверки имущество, переданное Заказчиком Исполнителю в рамках Договора, при условии, что соответствующее требование Заказчика получено не позднее чем за [*] дней до предполагаемого осмотра.

3.1.7. Устранять недостатки в Услугах и их результате, на которые указано Заказчиком, не позднее [*] дней после получения соответствующего требования, если иной срок не установлен Заказчиком.

3.2 Исполнитель вправе:

3.2.1. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг в порядке, установленном Договором.

3.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения Договора.

3.2.3. По согласованию с Заказчиком определять способ оказания Услуги в части, не урегулированной Техническим заданием.

3.2.4. #Отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором, при условии полного возмещения Заказчику убытков# [Вариант: #"Отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором, при условии перечисления Заказчику денежных средств в размере [*]"].#

3.3 Заказчик обязуется:

3.3.1. #Передать Исполнителю по акту имущество, перечень которого приведен в Техническом задании. Доставка имущества, указанного в настоящем пункте, до места оказания Услуг производится силами и за счет Исполнителя. Исполнитель несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком оборудования, материалов, иного имущества, переданного Заказчиком в связи с исполнением Договора. По окончании оказания Услуг или досрочного прекращения Договора Исполнитель должен представить Заказчику письменный отчет об использовании имущества, переданного Заказчиком, в том числе о материалах Заказчика, израсходованных Исполнителем.#

3.3.2. #Представить Исполнителю [заверенные Заказчиком] копии следующих документов [*].#

3.3.3. Осуществить приемку результата оказанных Услуг в порядке, установленном Договором.

3.3.4. Оплатить надлежащим образом оказанные и принятые Услуги в порядке, установленном Договором.

3.4 Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество Услуг, в том числе запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг, присутствовать при их оказании, осматривать место оказания Услуг, а также проверять имущество Заказчика, предоставленное Исполнителю в связи с Договором.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных Исполнителем документально подтвержденных расходов, связанных с исполнением Договора.

4. Цена Договора и порядок расчетов

4.1. #Цена Договора составляет [] рублей, включая НДС по ставке [] в размере []# [Варианты: #"Цена Договора составляет [] рублей. Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей [] Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом N [] от [] (копия документа должна быть представлена Заказчику до подписания Договора)"/"Услуги оплачиваются по тарифам Исполнителя, указанным в Приложении N [] к Договору"/"Услуги оплачиваются исходя из фактического времени предоставления Услуг из расчета [] рублей за []"].#

В цену Договора входят все расходы Исполнителя, связанные с его исполнением, включая, но не ограничиваясь указанным, транспортные расходы и затраты на материалы (кроме предоставляемых Заказчиком в соответствии с Договором), расходы на привлечение третьих лиц, уплату обязательных платежей [указать: прочие расходы исходя из существа Услуг], а также вознаграждение Исполнителя. В случае если в результате оказания и приемки Услуг Заказчику отчуждаются исключительные права, стоимость исключительных прав также считается включенной в цену Договора.

4.2. #Цена Договора является твердой и в течение срока действия Договора изменению не подлежит. Заключая Договор, Исполнитель подтверждает, что полностью согласен с ценой Договора, определенной Договором, предусмотрел полный объем Услуг и любые возможные расходы, связанные с оказанием Услуг, а также любые иные обстоятельства, влияющие на изменение цены Договора, и в дальнейшем не будет ссылаться на какие-либо обстоятельства в обоснование увеличения цены Договора, включая существенное изменение обстоятельств.# [Вариант, когда цена является приблизительной: #"Цена Договора согласована Сторонами приблизительно. Окончательная цена определяется Сторонами перед подписанием Акта об оказании Услуг на основании отчета Исполнителя об оказанных Услугах и оформляется дополнительным соглашением к Договору"].#

4.3. Финансирование Договора осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

4.4. #Оплата Услуг производится в рублях в срок не позднее [] дней после подписания сторонами Акта об оказании Услуг на основании счета, выставленного Исполнителем. [Варианты: "Оплата Услуг производится ежемесячно на основании счета Исполнителя в течение [] дней после окончания месяца, следующего за месяцем оказания Услуг и подписания сторонами Акта об оказании Услуг за этот месяц, на основании счета, выставленного Исполнителем"/"Оплата Услуг производится по Графику оказания Услуг (Приложение N []) на основании счета, выставленного Исполнителем"/"Оплата каждого этапа Услуг производится в течение [] дней после окончания очередного этапа Услуг и подписания Сторонами Акта об оказании Услуг по этому этапу на основании счета, выставленного Исполнителем. Окончательная оплата Услуг, оказанных по Договору, должна быть произведена не позднее []"/"Не позднее [] дней после заключения Договора Заказчик на основании полученного от Исполнителя счета перечисляет Исполнителю аванс в размере [] рублей. Окончательная оплата Услуг производится в течение [] дней после приемки Услуг на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры, подписанных Сторонами документов о приемке Услуг."]# <1>.

<1> Условие об авансировании может сочетаться с условиями о поэтапном выполнении работ. В таких случаях инициатор самостоятельно формулирует условия об оплате, используя комбинации формулировок, приведенные в пункте 4.4 Типовой формы.

4.5. Денежные средства перечисляются Заказчиком по реквизитам, указанным в Договоре, если иные реквизиты не указаны в выставленном Исполнителем счете на оплату Услуг. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате Услуг с момента списания денежных средств с его расчетного счета. По просьбе Исполнителя платеж может быть подтвержден представленной Заказчиком копией соответствующего банковского платежного поручения.

4.6. #По окончании расчетов Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N [])# (Варианты: #"По окончании расчетов за каждый этап оказания Услуг Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N [])"/"Ежемесячно, не позднее [], Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N []) за отчетный месяц"].# <2>

<2> Пункт может быть исключен, если составление Акта сверки взаиморасчетов не требуется.

4.7. #Обеспечение исполнения Исполнителем обязательств по Договору представлено в виде банковской гарантии [реквизиты документа] на сумму [указывается число прописью] рублей, выданной [наименование банка] на срок [*].#

[Вариант: "Обеспечение исполнения Исполнителем обязательств по Договору представлено в виде перечисления денежных средств на сумму [указывается число прописью] рублей [реквизиты платежного поручения] по следующим реквизитам:#

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос":#

ОГРН 1157700012502#

ИНН 7702388027 КПП 770201001#

Расчетный счет N 40503810338000000004 в Универсальном дополнительном офисе N 01754 Московского банка ПАО Сбербанк#

Корреспондентский счет N 30101810400000000225#

Код БИК 044525225#

ОКПО 00084008#

ОКОГУ 4210014#

ОКТМО 45379000000#

ОКВЭД 84.11#

(Организация, присоединившаяся к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос":#

ОГРН [*]#

ИНН [] КПП []#

Расчетный счет N [*]#

Корреспондентский счет N [*]#

Код БИК [*]#

ОКПО [*]#

ОКОГУ [*]#

ОКТМО [*]#

ОКВЭД [*]).#

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, производится в течение [*] дней с даты подписания Заказчиком Акта об оказании Услуг"].#

5. Порядок оказания и приемки Услуг

5.1. #Исполнитель обязуется оказать Услуги в сроки, указанные в Техническом задании.# [Варианты; #"Оказание Услуг должно быть начато Исполнителем не позднее [дата/срок после подписания Договора) и завершено не позднее []"/"Исполнитель обязуется приступить к оказанию Услуг [указать дату]. Срок оказания Услуг по Договору составляет []"].#

5.2. Исполнитель вправе оказать Услуги досрочно с письменного согласия Заказчика. #Досрочное оказание Услуг не влечет обязательства Заказчика по их досрочной оплате.# <*>

<*> Выделенное курсивом правило включается в Договор, если срок оплаты Товара определяется конкретной датой.

Если Исполнитель не приступает своевременно к оказанию Услуг или оказывает их настолько медленно, что соблюдение сроков, установленных Договором, становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать от Исполнителя возмещения убытков и уплаты предусмотренных Договором санкций.

5.3 Место оказания Услуг - [*].

5.4. Услуги оказываются Исполнителем своими силами, средствами, с использованием собственных материалов и оборудования, если их предоставление Заказчиком прямо не согласовано Сторонами в Договоре или дополнительных соглашениях к нему. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за использование материалов и оборудования, принадлежащих третьим лицам, без их согласия.

5.5. Привлечение Исполнителем третьих лиц к оказанию Услуг по Договору допускается с письменного согласия Заказчика. В запросе Исполнителя о привлечении третьих лиц для оказания Услуг по Договору должно быть указано лицо, привлечение которого предлагается Исполнителем, условия договора с ним, а также причины, по которым участие данного лица в оказании Услуг является необходимым. Отсутствие ответа Заказчика на запрос Исполнителя о привлечении третьего лица к оказанию Услуг не является согласием на его привлечение.

Исполнитель отвечает перед Заказчиком за надлежащее исполнение Договора третьими лицами, привлеченными к оказанию Услуг по Договору. Заказчик не будет иметь каких-либо обязательств и(или) нести ответственность перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем к оказанию Услуг.

5.6. Если при проведении проверки Заказчиком хода и порядка оказания Услуг будут выявлены отступления от Договора, Стороны не позднее дня, следующего за днем выявления таких отступлений, составляют и подписывают акт, в котором отражают выявленные недостатки и сроки их устранения в пределах общего срока оказания Услуг.

5.7. По итогам оказания Услуг [Вариант: #"По итогам оказания Услуг и по окончании каждого из этапов"#] Исполнитель в срок не позднее [] направляет Заказчику отчет об оказании Услуг (этапа Услуг), а также подписанные со своей стороны два экземпляра Акта об оказании Услуг и счет на их оплату. В течение [] дней после получения указанных документов, Заказчик обязан проверить соответствие оказанных Услуг условиям Договора и возвратить Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком Акта об оказании Услуг либо направить мотивированный отказ от подписания Акта об оказании Услуг.

5.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта об оказании Услуг Стороны не позднее [*] дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа составляют протокол, фиксирующий перечень замечаний и сроки их устранения. В случае отказа Исполнителя от составления и/или подписания протокола или уклонения от его составления и/или подписания в установленный настоящим пунктом срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать от Исполнителя возмещения убытков, возврата уплаченных по Договору денежных средств и уплаты предусмотренных Договором неустоек. Неоказанные Услуги либо Услуги, оказанные ненадлежащим образом, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать.

5.9. При невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, либо по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные и документально подтвержденные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора. Оплата цены Договора в таком случае не производится.

6. Качество Услуг

6.1. Качество оказываемых Услуг должно отвечать следующим требованиям: [указать: #характеристики Услуг, ссылка на Технический регламент, ГОСТ и/или руководящие (методические) документы, системы сертификации, система качества услуг Исполнителя и т.п.#]. Персонал Исполнителя, привлеченный к оказанию Услуг должен иметь надлежащий опыт и квалификацию, а также обладать #[указать специальные требования: прохождение специальных экзаменов, получение удостоверений, сертификатов и т.д.].#

6.2. На результат Услуг устанавливается гарантийный срок продолжительностью [*] с момента приемки результата Услуг Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом Услуг из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик сообщил Исполнителю об этих недостатках в письменной форме.

6.3. Если Услуги оказаны некачественно, в том числе с недостатками, которые делают не пригодным для использования результат оказанных Услуг, Заказчик обязан сообщить о выявленных недостатках Исполнителю и вправе на свой выбор и в зависимости от характера недостатков Услуг потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в определенный им срок, соразмерного уменьшения цены Услуг или может устранить недостатки самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. В последнем случае Исполнитель обязуется возместить документально подтвержденные расходы Заказчика на устранение недостатков в течение [*] дней после получения счета Заказчика на их оплату.

6.4. В случае некачественного оказания Услуг Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика безвозмездно оказать Услуги заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки оказанных Услуг являются неустранимыми или существенными, Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

7. Конфиденциальность

7.1. #Стороны в соответствии с настоящим разделом Договора обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, относящейся к Договору и его исполнению, кроме информации, которая не может являться конфиденциальной в силу законодательства Российской Федерации. К конфиденциальной информации относится информация, полученная Сторонами друг от друга при заключении и исполнении Договора и обозначенная ими в таком качестве. Факт заключения и исполнения Договора не является конфиденциальным.#

7.2. #Конфиденциальная информация предназначена исключительно для Сторон и не может быть полностью (частично) передана (опубликована, разглашена) третьим лицам или использована каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон, если Договором не предусмотрено иное.#

7.3. #Исполнитель обязан обеспечить сохранение получаемой от Заказчика конфиденциальной информации привлекаемыми к исполнению Договора работниками Исполнителя, его представителями и консультантами (лицами, привлекаемыми Сторонами для оказания юридических, бухгалтерских, аудиторских и прочих консультационных услуг); при этом Исполнитель несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.#

7.4. #Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение [указать: количество лет, в т.ч. прописью] лет после истечения или прекращения действия Договора.#

7.5. #Положения настоящего раздела Договора не распространяются на случаи раскрытия, конфиденциальной информации по мотивированным запросам Органов власти в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В этом случае при предъявлении требования о ее раскрытии к Исполнителю последний обязан до раскрытия конфиденциальной информации согласовать с Заказчиком объем и характер предоставляемой информации, порядок ее раскрытия, а также обеспечить Заказчику возможность участия в оспаривании требования Органа власти в случае его необоснованности.#

7.6. #Использование информации о Договоре, в том числе о его Сторонах и условиях, в рекламных и иных аналогичных целях осуществляется с письменного согласия другой Стороны.#

[Вариант, при котором Стороны заключают отдельное соглашение о конфиденциальности:

7.7. #Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, относящейся к Договору, его условиям и исполнению в соответствии с Соглашением о конфиденциальности от [] N [], заключенным между Сторонами].#

8. Ответственность

Общие положения

8.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора наступает независимо от вины Стороны, допустившей соответствующее нарушение.

8.2. Неустойки (штрафы и пени) за нарушение Договора, а также иные суммы, подлежащие перечислению в связи с нарушением Договора, должны быть перечислены Стороной, допустившей нарушение Договора, в срок, указанный в соответствующем требовании другой Стороны.

8.3. Уплата Стороной неустоек и возмещение убытков другой Стороне за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору не освобождает ее от исполнения обязательства, если Стороны не договорились об ином.

Ответственность Исполнителя

8.4. За просрочку в оказании Услуг #[в том числе каждого этапа оказания Услуг]#, Исполнитель оплачивает пеню в размере [] от цены Договора #[цены этапа, в отношении которого допущена просрочка]# за каждый день просрочки #с условием, что общий размер неустойки не может превышать [].#

8.5. При нарушении Исполнителем #[указать пункты Договора]#, Исполнитель уплачивает штраф в размере [*] за каждый случай нарушения.

8.6. Настоящим Исполнитель принимает на себя обязательство возместить Заказчику расходы, понесенные в связи с выплатой Заказчиком любых денежных сумм третьим лицам, если такие выплаты явились следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем Договора или публично-правовых обязанностей Исполнителя в связи с Договором, в частности, если соответствующие расходы были произведены Заказчиком при причинении вреда третьим лицам вследствие недостатков Услуг, за которые отвечает Исполнитель, при доначислении Заказчику налогов или привлечении Заказчика к ответственности по решениям Органов власти вследствие несоблюдения законодательства Российской Федерации Исполнителем в связи с Договором. Соответствующие суммы подлежат перечислению Заказчику в срок, указанный в его требовании.

8.7. Заказчик имеет право не оплачивать Услуги до получения от Исполнителя начисленных в соответствии с Договором неустоек и иных сумм, подлежащих перечислению Заказчику по условиям Договора, либо удержать их из денежных средств, причитающихся Исполнителю в соответствии с Договором или зачесть против требования Исполнителя об оплате Услуг и/или иных сумм в соответствии с Договором.

Ответственность Заказчика

8.8. При просрочке Заказчика в оплате Услуг начисляется пеня в размере [] от Цены договора за каждый день просрочки #с условием, что общий размер неустойки не может превышать [].#

8.9. Уплата Заказчиком неустоек в соответствии с Договором не освобождает его от обязанности возмещения реального ущерба, причиненного Исполнителю, в части, не покрытой неустойками.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, освобождается от ответственности в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, в том числе наводнениями, землетрясениями и другими стихийными бедствиями, пожарами, эпидемиями, эмбарго, военными конфликтами.

9.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение [*] дней с момента их возникновения или прекращения. Факт возникновения и прекращения таких обстоятельств должен быть документально удостоверен уполномоченным Органом власти или уполномоченной организацией.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют дольше [], каждая из Сторон сможет заявить о расторжении Договора, сообщив об этом другой Стороне не позднее, чем за [] дней до даты расторжения. В случае расторжения Договора в соответствии с настоящим пунктом, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактические, документально подтвержденные расходы, понесенные им на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы. Подрядчик обязан вернуть Заказчику средства, полученные в счет будущего оказания тех Услуг, которые не были оказаны по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы. При расторжении Договора по правилам настоящего раздела ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

10. Разрешение споров

10.1. При возникновении между Сторонами любых споров в связи с Договором, в том числе вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами обязательств по Договору, соблюдение претензионного порядка является обязательным.

Претензия должна содержать:

10.1.1) обоснование претензии;

10.1.2) соответствующие требования, а при денежном исчислении - их сумму с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

10.1.3) почтовый адрес (номер факса) для направления ответа на претензию;

10.1.4) список прилагаемых документов;

10.1.5) реквизиты счета для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);

10.1.6) дату составления претензии.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии.

Претензия, оформленная и/или направленная с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, воз вращается вместе с приложенными документами и указанием причин возврата не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня ее получения.

10.2. Претензия подлежит рассмотрению Стороной, получившей ее, в течение [*] рабочих дней со дня получения. Письменный ответ на претензию должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до истечения указанного срока.

Если спор не урегулирован Сторонами в срок, указанный в настоящем пункте, заинтересованная Сторона вправе обратиться за его разрешением в Арбитражный суд г. Москвы.

11. Сообщения

11.1. Сообщения, направляемые Сторонами в связи с Договором, влекут для адресата юридически значимые последствия с момента их доставки Сторонам или их представителям, указанным в настоящем разделе Договора.

Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, а также реквизитов своих представителей, в срок не позднее 3 (Трех) дней после того, как соответствующее изменение имело место. Сторона, не исполнившая данную обязанность, считается получившей Сообщение другой Стороны, если оно направлено по адресам, указанным в Договоре.

11.2. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене Сообщениями в связи с исполнением Договора Исполнитель назначает следующих представителей;

[*]

Адрес: [*]

Электронная почта: [*]

Телефон: [*]

Факс: [*]

11.3. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене Сообщениями в связи с исполнением Договора, Заказчик назначает следующих представителей:

Адрес: [*]

Электронная почта: [*]

Телефон: [*]

Факс: [*]

11.4 Сообщения подлежат направлению Стороне или ее представителю:

путем вручения под расписку;

по почте - заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с доказательством его доставки адресату;

посредством факсимильной связи или электронной почты при условии получения подтверждения доставки Сообщения адресату.

Если иное не указано в Договоре, каждое Сообщение подлежит обязательному направлению способами, указанными в абзацах 3 и 4 настоящего пункта.

11.5 Сообщение считается доставленным Стороне или ее представителю, если оно:

11.5.1) поступило адресату одним из способов, указанных в настоящем разделе. Датой уведомления в таких случаях признается дата получения (вручения) Сообщения адресату;

11.5.2) по обстоятельствам, зависящим от адресата, Сообщение не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. К таким обстоятельствам относятся: отказ Стороны от получения Сообщения при условии, что отказ зафиксирован организацией почтовой связи или курьерской службой; несмотря на почтовое извещение или извещение курьерской службы, адресат не явился за получением Сообщения, о чем организация почтовой связи или курьерская служба уведомила отправителя; Сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в Договоре, о чем организация почтовой связи или курьерская служба уведомила отправителя. В случаях, предусмотренных настоящим подпунктом, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении [*] дней с даты направления Стороне Сообщения.

12. Срок действии Договора. Изменение и расторжение Договора

12.1. Договор действует со дня подписания до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств. Истечение срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон, не исполненных на день прекращения Договора, в том числе гарантийных, а также ответственности за нарушение его условий.

12.2. Изменение существенных условий Договора (цена, объем, сроки, условия оказания Услуг, порядок расчетов, обязательства Сторон, гарантии, ответственность Сторон, условия об обеспечении) допускается в случаях, предусмотренных Положением, и оформляется письменным соглашением Сторон.

Изменение прочих условий Договора возможно по соглашению Сторон.

12.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных Положением, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.5. Сообщение об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне одним из способов, указанных в Договоре.

Договор считается расторгнутым через [*] дней с даты надлежащего уведомления.

12.6. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности по обязательствам до полного проведения ими (Сторонами) взаиморасчетов и погашения задолженностей.

12.7. При расторжении Договора Заказчик обязан произвести необходимые расчеты и представить Исполнителю акт сверки взаиморасчетов на момент расторжения Договора.

13. Прочие условия

13.1. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Стороны обязуются не позднее 3 (Трех) дней со дня наступления соответствующего обстоятельства сообщать друг другу об изменениях в своем правовом положении, в том числе о принятых решениях о реорганизации или ликвидации Стороны, #[отзыве или прекращении срока лицензии, сертификата, разрешения, указанных в пункте 2.3 Договора].#

13.3 Не допускается перемена Стороны по Договору, за исключением следующих случаев:

13.3.1) в порядке универсального правопреемства;

13.3.2) при переходе прав и/или обязанностей Заказчика по Договору на основании соответствующего соглашения с третьим лицом. Заказчик имеет право передать права требования к Исполнителю третьему лицу без согласия Заказчика. Если какая-либо часть Договора будет признана недействительной, Договор будет толковаться и исполняться так, как если бы такая его недействительная часть не существовала.

13.4. Настоящим Стороны подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не получали, не соглашались на получение и не будут получать прямо или косвенно денежные средства или иные блага за предоставление каких-либо неправомерных преимуществ или достижение иных неправомерных целей при заключении и/или исполнении Договора, а также не предоставляли, не предлагали предоставить и не будут предоставлять или предлагать предоставить денежные средства или иные блага любым лицам для оказания влияния на их действия и/или решения для достижения неправомерных целей в связи с Договором.

При установлении факта нарушения настоящего пункта или возникновения риска такого нарушения Сторона обязуется письменно сообщить об этом другой Стороне с приложением документов, дающих основания предполагать, что такое нарушение произошло или может произойти, а также вправе приостановить исполнение по Договору до получения ответа от другой Стороны.

В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта и/или неполучения другой Стороной ответа на указанное в настоящем пункте Сообщение в течение 10 (Десяти) дней с даты его доставки, другая Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, а также требовать возмещения причиненных ей убытков.

13.5. Договор составлен на [] листах в [] имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой Стороны.

13.6 Сторонами согласованы и подписаны следующие приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение N [*] (Техническое задание).#

Приложение N [*] (График оказания. Услуг [при необходимости]).#

Приложение N [*] (Форма Акта об оказании Услуг).#

Приложение N [*] (Форма Акта сверки взаиморасчетов [при необходимости]).#

14. Адреса и реквизиты Сторон

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ [*]

г. Москва "__" ____________ 201_

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" #[Организация, присоединившаяся к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"]#, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице [], действующего на основании [], с одной стороны, и [], именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице [], действующего на основании [], с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании "Стороны" ("Сторона" - в отношении каждой из Сторон в отдельности), в связи с исполнением Сторонами Договора от [] N [*] подписали настоящий Акт об оказании Услуг о нижеследующем:

1. Подрядчик по заданию Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие Услуги: [*].

2. По итогам оказания Услуг) Подрядчиком переданы Заказчику следующие документы: [*].

3. Стоимость Услуг, подлежащая оплате на основании данного Акта #с учетом ранее перечисленного аванса#, составляет [] рублей, включая НДС в сумме [].

С формой Акта согласны:

ФОРМА АКТА СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

г. Москва                                            "__" ____________ 201_

по  Договору  от [*] N [*] между Государственной корпорацией по космической

деятельности «Роскосмос» #[Организацией, присоединившейся к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»]# и [] по состоянию на [].

Сальдо на ________ _________ (дата) (сумма)

В пользу ___________________

С формой Акта согласны: