---
title: "Приказ Минэкономразвития РФ от 01.08.2008 N 225"
number: "225"
issuer: "Министерство экономического развития Российской Федерации"
issued_on: 2008-08-01
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-225-2008-minekonomrazvitiya-rossii"
---
## Приказ Минэкономразвития РФ от 01.08.2008 N 225
# Приказ Минэкономразвития РФ от 01.08.2008 N 225
"О проведении открытого конкурса на право заключить государственные контракты на выполнение научно-исследовательской и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках мероприятий государственного заказчика-координатора по Федеральной целевой программе "Мировой океан" в интересах Министерства экономического развития Российской Федерации в 2008 году (шифры тем: 1901-17-08 (научно-исследовательская работа), 1902-17-08, 1903-17-08 (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы))"
**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ПРИКАЗ**
от 1 августа 2008 г. N 225
**О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО**
**ЗАКЛЮЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРАКТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ**
**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ**
**И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ**
**ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА-КООРДИНАТОРА ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ**
**ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "МИРОВОЙ ОКЕАН" В ИНТЕРЕСАХ МИНИСТЕРСТВА**
**ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2008 ГОДУ**
**(ШИФРЫ ТЕМ: 1901-17-08 (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА),**
**1902-17-08, 1903-17-08 (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ**
**И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ))**
В целях организации работ по проведению открытого конкурса на право заключить государственные контракты на выполнение научно-исследовательской и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках мероприятий государственного заказчика-координатора по Федеральной целевой программе "Мировой океан" в интересах Министерства экономического развития Российской Федерации в 2008 году (шифры тем: 1901-17-08 - научно-исследовательская работа, 1902-17-08, 1903-17-08 - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) приказываю:
1. Объявить открытый конкурс на право заключить государственные контракты на выполнение научно-исследовательской и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках мероприятий государственного заказчика-координатора по Федеральной целевой программе "Мировой океан" в интересах Министерства экономического развития Российской Федерации в 2008 году (шифры тем: 1901-17-08 - научно-исследовательская работа, 1902-17-08, 1903-17-08 - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в соответствии с тематикой согласно [Приложению N 1](#p100017) (далее - открытый конкурс).
2. Определить срок проведения открытого конкурса - III квартал 2008 г.
3. Образовать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса в составе согласно приложению N 2 (не приводится).
4. Утвердить конкурсную [документацию](#p100023) на проведение открытого конкурса согласно Приложению N 3.
5. Департаменту государственных целевых программ и капитальных вложений (Ю.М. Колочков):
- осуществить организационные мероприятия по проведению открытого конкурса;
- обеспечить опубликование на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд извещения о проведении открытого конкурса, а также иных документов, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов;
- обеспечить подписание государственных контрактов между Минэкономразвития России и победителями открытого конкурса.
6. Департаменту кадров, государственной службы и управления персоналом (О.Б. Бекасов) обеспечить размещение на внешнем сайте Министерства в сети Интернет информации о проведении и результатах открытого конкурса в соответствии с [пунктом 1](#p100005) настоящего Приказа.
7. Финансовому департаменту (С.Н. Бабарин) произвести оплату услуг, указанных в [пункте 1](#p100005) настоящего Приказа, в соответствии с государственными контрактами, заключенными Минэкономразвития России с победителями открытого конкурса, за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств на 2008 год.
8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений Колочкова Ю.М.
Статс-секретарь -
заместитель Министра
**А.В.ПОПОВА**
Приложение N 1
к Приказу
Минэкономразвития России
от 1 августа 2008 г. N 225
| Шифр темы | Наименование темы | Ожидаемые результаты | Лимит средств, тыс. руб., в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1901-17-08 | Комплексное изучение и освоение ресурсов и пространств Мирового океана | Мониторинг и анализ: - климатической изменчивости Атлантического океана; - взаимодействия между океаном и атмосферой; - геофизической и геологической структуры акватории Атлантического океана и прилегающих морей; - биологических процессов и экологического состояния в Атлантическом океане и прилегающих морях | 25000,00 |
| 1902-17-08 | Разработка оптимизированной модели сети модернизированных барокомплексов гипербарического лечения декомпрессионных расстройств у лиц, работающих под повышенным давлением. Исследование применения инертных газов при проведении водолазных и аварийно-спасательных работ | Оптимизированная модель сети модернизированных барокомплексов для гипербарического лечения декомпрессионных расстройств у лиц, работающих под повышенным давлением. Проект предполагаемого расположения и базирования дежурных и стационарных барокамер на территории Российской Федерации, образующих сеть для гипербарического лечения декомпрессионных расстройств у лиц, работающих под повышенным давлением. Результаты экспериментальных медико-физиологических исследований по обоснованию применения инертных газов в водолазной практике. Требования к новому поколению водолазных передвижных рекомпрессионных станций для обеспечения водолазных спусков и проведения лечебной рекомпрессии лицам, пострадавшим от декомпрессионной болезни | 6000,00 |
| 1903-17-08 | Разработка системы проведения и совершенствования контроля результатов морских исследований в интересах навигационно-гидрографического обеспечения морской деятельности | Методика создания морских метрологических полигонов для метрологического обеспечения гидрографических исследований (рельефа дна, гравитационного и магнитного полей Земли). Методики и программное обеспечение контроля качества информационных баз гидрографических данных, используемых для навигационно-гидрографического обеспечения морской деятельности. Методика комплексных гидрографических исследований на акватории Мирового океана, включающей съемки поля рельефа дна и геофизических полей Земли и обеспечивающей повышение точности результатов измерений. Программно-математическое обеспечение построения моделей учета погрешностей, возникающих в процессе реализации разработанной методики высокоточных комплексных измерений гидрографических параметров. Технические требования по созданию судового комплекса технических средств, реализующего разработанную методику комплексной съемки и контроля результатов измерений. Проекты методических документов по реализации и контролю результатов гидрографических исследований. Рекомендации по совершенствованию навигационно-гидрографического обеспечения в целях устойчивого инновационного развития морской деятельности Российской Федерации | 18000,00 |
Приложение N 3
к Приказу
Минэкономразвития России
от 1 августа 2008 г. N 225
**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**
**НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО**
**ЗАКЛЮЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРАКТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ**
**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ**
**И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ**
**ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА-КООРДИНАТОРА ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ**
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "МИРОВОЙ ОКЕАН" В ИНТЕРЕСАХ МИНИСТЕРСТВА
**ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2008 ГОДУ**
**(ШИФРЫ ТЕМ: 1901-17-08 (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА),**
**1902-17-08, 1903-17-08 (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ**
**И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ))**
Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**
#### 1.1 Законодательное регулирование
Настоящий конкурс проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон);
- Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
- иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией.
#### 1.2 Заказчик
1.2.1. Государственный заказчик (далее - Заказчик) указан в Информационной [карте](#p100220) конкурса.
1.3. Вид и предмет конкурса. Место, условия и сроки выполнения научно-исследовательской и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
1.3.1. Заказчик осуществляет выбор исполнителя научно-исследовательской и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИР/НИОКР), информация о которых содержится в Информационной [карте](#p100221) конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте государственного [контракта](#p100409) (раздел IV).
1.3.2. Участник конкурса, с которым заключается государственный контракт, должен выполнить НИР/НИОКР, являющуюся предметом государственного контракта, в течение периода времени и в месте, указанных в Информационной [карте](#p100222) конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.
1.3.3. Если указано в Информационной [карте](#p100221) конкурса, в настоящем конкурсе выделяются лоты. Если конкурс состоит из нескольких лотов, предметы, начальные (максимальные) цены, сроки и иные условия НИР/НИОКР по лотам указаны в Информационной карте конкурса. При этом участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный государственный контракт.
1.3.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота.
#### 1.4 Начальная (максимальная) цена государственного контракта
1.4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) указана в Информационной [карте](#p100223) конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам открытого конкурса.
#### 1.5 Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
1.5.1. Финансирование государственного контракта на выполнение НИР/НИОКР, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной [карте](#p100224) конкурса.
1.5.2. Порядок, форма и сроки оплаты за выполненную НИР/НИОКР определяются в проекте государственного контракта, приведенном в конкурсной документации, и указаны в Информационной [карте](#p100224) конкурса.
#### 1.6 Требования к участникам размещения заказа
1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
##### 1.6.2 Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, а именно:
1.6.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение НИР/НИОКР, являющихся предметом настоящего конкурса. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной [карте](#p100225) конкурса;
1.6.2.2. О непроведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
1.6.2.3. О неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
1.6.2.4. Об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
1.6.3. Если указано в Информационной [карте](#p100226) конкурса, Заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа, предусмотренные Законом:
- об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;
- об обладании участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.
#### 1.7 Привлечение соисполнителей
1.7.1. Если иного не оговорено в Информационной [карте](#p100227) конкурса, исполнитель по государственному контракту обязан выполнить НИР/НИОКР лично. В процессе исполнения государственного контракта он вправе привлекать к выполнению НИР/НИОКР третьих лиц только по согласованию с Заказчиком.
#### 1.8 Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе
1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в конкурсе и участием в конкурсе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается конкурс.
#### 1.9 Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов
1.9.1. В случае, если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, то сведения о таких преимуществах и порядке их применения содержатся в Информационной [карте](#p100228) конкурса.
**2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**
#### 2.1 Содержание конкурсной документации
2.1.1. Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также изменения, выпускаемые в соответствии с [пунктом 2.3](#p100077) настоящего раздела.
Раздел I. Общие условия проведения конкурса.
[Раздел II](#p100218). Информационная карта конкурса.
[Раздел III](#p100276). Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа.
[Раздел IV](#p100409). Проект государственного контракта.
[Раздел V](#p100624). Технические задания.
2.1.2. Конкурсная документация может представляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Заказчик, Конкурсная комиссия будут руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несут ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.
2.1.3. Предполагается, что участник размещения заказа изучит конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки на участие в конкурсе, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, может привести к отклонению заявки на участие в конкурсе.
2.1.4. Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям Заказчика, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.
#### 2.2 Разъяснение положений конкурсной документации
2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика, Конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений конкурсной документации.
2.2.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (сообщением по электронной почте, адрес которой указан в Информационной карте конкурса), Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа (сообщением по электронной почте) разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в [п. 4.1.3](#p100235) Информационной карты конкурса.
2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
#### 2.3 Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию
2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе (без изменения предмета конкурса). В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
2.3.2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию (без изменения предмета конкурса) не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов (сообщениями по электронной почте) всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
2.3.3. Участники размещения заказа, получившие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие уведомления о получении конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений в извещении о проведении конкурса и разъяснений и изменений конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа соответствующей информации.
#### 2.4 Отказ от проведения конкурса
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
**3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ**
#### 3.1 Формы заявки на участие в конкурсе
3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с указаниями в Информационной [карте](#p100229) конкурса.
#### 3.2 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом переводом на русский язык.
#### 3.3 Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по [форме](#p100293), представленной в разделе III настоящей конкурсной документации, и содержать следующее:
###### 3.3.1.1 Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;
г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, если в Информационной карте конкурса указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа.
3.3.1.2. Предложение о качестве НИР/НИОКР и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене государственного контракта (по [форме](#p100320), приложенной в разделе III). Если указано в Информационной карте конкурса, также копии документов, подтверждающих соответствие НИР/НИОКР требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким НИР/НИОКР.
3.3.1.3. Документы или копии документов, указанные в Информационной карте конкурса, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиям допуска к участию в конкурсе:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае если в Информационной [карте](#p100230) конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки;
б) копии документов, указанные в Информационной [карте](#p100231) конкурса, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение НИР/НИОКР, являющихся предметом конкурса.
3.3.1.4. Любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.
3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.
#### 3.4 Предложение о цене государственного контракта в заявке на участие в конкурсе
3.4.1. Цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не должна превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота) (указанную в Информационной [карте](#p100223) конкурса). В случае, если цена государственного контракта (цена лота), указанная в заявке на участие в конкурсе, превышает начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота), данная заявка отклоняется Конкурсной комиссией на этапе рассмотрения заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.4.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену государственного контракта, предлагаемую участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе.
3.4.3. Цена государственного контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной [картой](#p100223) конкурса.
3.4.4. Неучтенные затраты исполнителя по государственному контракту, связанные с исполнением государственного контракта, но не включенные в предлагаемую цену государственного контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
#### 3.5 Требования к описанию НИР/НИОКР
3.5.1. Описание подлежащих выполнению НИР/НИОКР производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной [карте](#p100232) конкурса, и по [форме](#p100320), приведенной в разделе III.
#### 3.6 Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
3.6.1. При подготовке заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа должен использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.6.3. Все документы, представленные участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в [форме](#p100277) Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (раздел III).
3.6.4. Все документы, представляемые участником в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.6.5. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется в соответствии с указаниями в Информационной [карте](#p100233) конкурса.
3.6.6. Если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в соответствии с требованиями конкурсной документации, Заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого, или досрочное вскрытие такого конверта.
3.6.7. Представленная заявка на участие в конкурсе и документы в составе заявки на участие в конкурсе не возвращаются участнику размещения заказа, за исключением случая, предусмотренного [пунктом 4.4](#p100140) настоящего раздела.
3.6.8. Если конкурс состоит из нескольких лотов, заявка на участие в конкурсе и документы в составе заявки на участие в конкурсе оформляются отдельно в отношении каждого лота.
**4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ**
#### 4.1 Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
4.1.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса и в Информационной [карте](#p100234) конкурса.
4.1.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются начиная со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.
4.1.3. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанный в извещении о проведении открытого конкурса и в Информационной [карте](#p100235) конкурса.
4.1.4. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей ([пункт 4.4.1](#p100141) настоящего раздела).
#### 4.2 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
4.2.1. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с [пунктом 3.6](#p100110) настоящего раздела, направляются участником размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной [карте](#p100236) конкурса. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
4.2.2. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.
4.2.3. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
4.2.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
4.2.5. В случае если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, изложенном в Информационной [карте](#p100236) конкурса, такие конверты с заявками не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт.
4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки
4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе путем письменного уведомления Заказчика об этом до окончания срока подачи заявок, установленного в соответствии с [пунктом 4.1.3](#p100123) настоящего раздела.
4.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны оформляться в соответствии с [пунктами 3.6](#p100110) и [4.1](#p100120) настоящего раздела, конверт с комплектом документов маркироваться "ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и направляться Заказчику до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном [пунктом 4.2](#p100125) настоящего раздела.
4.3.3. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет Заказчика в письменной форме до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, отзывающего заявку, и способ возврата заявки.
##### 4.3.4 Возврат отозванных заявок осуществляется следующим образом:
- если на конверте с заявкой на участие в конкурсе указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, отзывающего заявку, такой конверт с заявкой возвращается невскрытым в соответствии с выбранным участником размещения заказа способом возврата заявки;
- если на конверте с заявкой на участие в конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, отзывающего заявку, но представлена расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, выданная Заказчиком, такой конверт с заявкой на участие в конкурсе возвращается невскрытым в соответствии с выбранным участником размещения заказа способом возврата заявки;
- если на конверте с заявкой на участие в конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, отзывающего заявку, и не представлена расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, выданная Заказчиком, что не позволяет идентифицировать отзываемый конверт на участие в конкурсе, возврат такого конверта с заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии с выбранным участником размещения заказа способом возврата заявки.
4.3.5. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе и отзыв заявок на участие в конкурсе.
#### 4.4 Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
4.4.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, вскрываются Заказчиком (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и в тот же день такие конверты с заявками на участие в конкурсе возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением.
#### 4.5 Срок действия заявок на участие в конкурсе
4.5.1. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока, указанного в Информационной [карте](#p100237) конкурса.
**5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ**
#### 5.1 Порядок вскрытия конвертов
5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной [карте](#p100238) конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
5.1.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и в Информационной [карте](#p100238) конкурса, Конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.1.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух или более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
5.1.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
5.1.5. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.1.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола.
5.1.7. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
**6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ДОПУСК**
**К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ**
#### 6.1 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
6.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в [пункте 3.3](#p100090) настоящего раздела, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в [пункте 1.6](#p100046) настоящего раздела.
6.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не превышает двадцати дней со дня вскрытия конвертов.
6.1.3. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в [пункте 3.3](#p100090) настоящего раздела, и участников размещения заказа на предмет их соответствия требованиям, установленным в [1.6](#p100046) настоящего раздела, осуществляется по принципу: "соответствует требованиям" или "не соответствует требованиям".
6.1.4. Для проверки соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным в [пункте 1.6](#p100046) настоящего раздела, Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
6.1.5. Заявкой, отвечающей требованиям конкурсной документации, признается та, которая соответствует всем требованиям, положениям и условиям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенным отклонением или оговоркой являются те:
а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем, сроки, качество и другие существенные характеристики подлежащих выполнению НИР/НИОКР;
б) которые ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства исполнителя по контракту, как они предусмотрены в конкурсной документации;
в) исправления, которые могут повлиять на определение победителя конкурса.
6.1.6. Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения.
6.1.7. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.
6.1.8. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [пунктом 3.3](#p100090) настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Конкурсная комиссия отстраняет такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
##### 6.1.9 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:
а) о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);
б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
##### 6.1.10 Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:
а) непредоставления определенных [пунктом 3.3](#p100090) настоящего раздела документов (за исключением предусмотренных [подпунктом "г" пункта 3.3.1.1](#p100096) настоящего раздела) либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о НИР/НИОКР, на выполнение которых размещается заказ;
б) несоответствия требованиям, установленным в [пункте 1.6](#p100046) настоящего раздела;
в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:
- заявка и документы в составе заявки на участие в конкурсе не соответствуют по форме и содержанию, указанным в конкурсной документации, и/или не имеют в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;
- предложение о цене контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота);
- заявка и документы в составе заявки не подписаны должным образом;
- предлагаемые НИР/НИОКР и иные предложения об условиях исполнения контракта не соответствуют требованиям заказчика, установленным в конкурсной документации;
г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, если в Информационной [карте](#p100230) конкурса установлено требование обеспечения заявки.
6.1.11. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
6.1.12. Конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который содержит сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и размещается Заказчиком на официальном сайте.
6.1.13. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
**7. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ**
#### 7.1 Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
7.1.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкуре, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.
7.1.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не превышает десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
7.1.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в Информационной [карте](#p100239) конкурса.
7.1.4. В случае если в Информационной [карте](#p100228) конкурса содержится указание на преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок указанных участников конкурса.
#### 7.2 Определение победителя конкурса
7.2.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения государственного контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения государственного контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
7.2.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта и заявке которого присвоен первый номер.
7.2.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
7.2.4. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика.
7.2.5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
7.2.6. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (сообщением по электронной почте, адрес которой указан в Информационной карте конкурса), запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа (сообщением по электронной почте) соответствующие разъяснения.
7.2.7. Заказчик после объявления победителя конкурса обязан отказаться от заключения контракта с победителем в случае установления факта:
- проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, поданных участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе;
- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
**8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**
#### 8.1 Срок заключения контракта
8.1.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр указанного протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
8.1.2. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. В случае если государственный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если в документации не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
8.1.3. Государственный контракт должен быть подписан участником конкурса, с которым заключается государственный контракт в течение срока, указанного в Информационной [карте](#p100274) конкурса.
8.1.4. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный в Информационной [карте](#p100274) конкурса, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения государственного контракта (в случае если Информационной [картой](#p100275) конкурса было предусмотрено обеспечение исполнения контракта) победитель конкурса признается уклонившимся от заключения контракта. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса не состоявшимся.
8.1.5. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.
#### 8.2 Обеспечение исполнения государственного контракта
8.2.1. Если Информационной [картой](#p100275) конкурса установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, участник конкурса, с которым заключается государственный контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения государственного контракта. Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в порядке и на сумму, которые указаны в Информационной [карте](#p100223) конкурса.
#### 8.3 Изменение объема НИР/НИОКР и цены государственного контракта
Заказчик при заключении и исполнении государственного контракта вправе изменить объем НИР/НИОКР и цену контракта в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
**9. ПРИЗНАНИЕ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ**
9.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается не состоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.
9.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном [пунктом 6.1](#p100154) настоящего раздела. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передает участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемого к конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, с учетом [пункта 8.2](#p100207) настоящего раздела на условиях и по цене государственного контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого государственного контракта не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса и в Информационной [карте](#p100223) конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.
9.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
9.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с учетом [пункта 8.2](#p100207) настоящего раздела на условиях и по цене государственного контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого государственного контракта не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса и в Информационной [карте](#p100223) конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.
**10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ**
**УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ**
10.1. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в административном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.
## Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующая информация и данные изменяют и/или дополняют положения [раздела I](#p100024) "Общие условия проведения конкурса". При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями раздела I "Общие условия проведения конкурса".
[Пункт 1.2.1](#p100035). Наименование Заказчика
Министерство экономического развития Российской Федерации,
Департамент государственных целевых программ и капитальных
вложений.
Адрес: 125993, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3.
Контактные лица:
Востриков Дмитрий Сергеевич, тел.: (495) 650-85-67,
E-mail: Vostrikov@economy.gov.ru.
Баженова Татьяна Леонидовна, тел.: (495) 650-89-74,
E-mail: BagenovaTL@economy.gov.ru.
Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с
9-00 до 16-45) по московскому времени.
Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных
государственных нужд:
http://www.zakupki.gov.ru.
[Пункт 1.3.1](#p100037). Вид и предмет конкурса
Открытый конкурс на право заключить государственные
контракты на выполнение научно-исследовательской и
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
рамках мероприятий государственного заказчика-координатора
по Федеральной целевой программе "Мировой океан" в
интересах Министерства экономического развития Российской
Федерации в 2008 году (далее - НИР/НИОКР) по темам:
Лот N 1 "Комплексное изучение и освоение ресурсов и
пространств Мирового океана", шифр темы 1901-17-08 (НИР);
Лот N 2 "Разработка оптимизированной модели сети
модернизированных барокомплексов гипербарического лечения
декомпрессионных расстройств у лиц, работающих под
повышенным давлением. Исследование применения инертных
газов при проведении водолазных и аварийно-спасательных
работ", шифр темы: 1902-17-08 (НИОКР);
Лот N 3 "Разработка системы проведения и совершенствования
контроля результатов морских исследований в интересах
навигационно-гидрографического обеспечения морской
деятельности", шифр темы 1903-17-08 (НИОКР).
[Пункт 1.3.2](#p100038). Место и сроки выполнения НИР/НИОКР
Заказчик не устанавливает требований к месту выполнения
НИР/НИОКР.
Адрес сдачи результатов НИР/НИОКР: г. Москва, 1-я
Тверская-Ямская ул., д. 1,3, Министерство экономического
развития Российской Федерации.
НИР/НИОКР выполняются согласно техническим заданиям.
Срок выполнения НИР/НИОКР по государственным контрактам:
Лот N 1: 15 ноября 2008 года;
Лот N 2: 15 ноября 2008 года;
Лот N 3: 1 ноября 2008 года.
[Пункт 1.4.1](#p100042). Начальная (максимальная) цена государственного контракта
Начальная (максимальная) цена государственного контракта по
лоту N 1 составляет - 25000000,00 (двадцать пять миллионов)
рублей, без обложения налогом на добавленную стоимость
(НДС) в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Начальная (максимальная) цена государственного контракта
по лоту N 2 составляет - 6000000,00 (шесть миллионов)
рублей, без обложения налогом на добавленную стоимость
(НДС) в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Начальная(максимальная) цена государственного контракта по
лоту N 3 составляет - 18000000,00 (восемнадцать миллионов)
рублей, без обложения налогом на добавленную стоимость
(НДС) в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Цена государственного контракта является твердой и не может
изменяться в процессе его исполнения, за исключением
следующих случаев:
Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения
Государственного контракта вправе изменить не более чем на
10% предусмотренный государственным контрактом объем
НИР/НИОКР при изменении потребности в НИР/НИОКР, на
выполнение которых заключен государственный контракт, или
при выявлении потребности в дополнительном объеме
НИР/НИОКР, не предусмотренном государственным контрактом,
но связанном с НИР/НИОКР, предусмотренными государственным
контрактом. При выполнении дополнительного объема таких
НИР/НИОКР Заказчик по согласованию с Исполнителем по
государственному контракту вправе изменить первоначальную
цену государственного контракта пропорционально объему
таких НИР/НИОКР, но не более чем на 10% такой цены
государственного контракта, а при внесении соответствующих
изменений в государственный контракт в связи с сокращением
потребности в выполнении таких НИР/НИОКР Заказчик обязан
изменить цену государственного контракта указанным образом.
[Пункт 1.5.1](#p100044), Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
[1.5.2](#p100045). НИР/НИОКР
Финансирование НИР/НИОКР по государственному контракту
осуществляется за счет средств федерального бюджета.
Цена государственного контракта формируется с учетом всех
расходов, в том числе: уплата всех пошлин и налогов в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, но
без обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) в
соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Оплата работ по настоящим государственным контрактам
производится поэтапно с авансовым платежом в размере 30%
стоимости работы.
Оплата стоимости каждого этапа работ производится в течение
десяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о
приемке работ (этапа работ) на основании подлинного акта о
приемке работ (этапа работ) с учетом ранее выплаченного
аванса.
[Пункт 1.6.2.1](#p100049). Требования, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации к участникам
размещения заказа
Не требуется.
[Пункт 1.6.3](#p100053). Дополнительные требования, установленные Заказчиком
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений
об участниках размещения заказа.
Заявка на участие в конкурсе от участника размещения
заказа, сведения о котором внесены в реестр
недобросовестных поставщиков, будет отклонена Заказчиком на
этапе рассмотрения.
[Пункт 1.7.1](#p100057). Привлечение соисполнителей
Исполнитель по государственному контракту обязан выполнить
НИР/НИОКР лично. В процессе исполнения государственного
контракта он вправе привлекать к выполнению НИР/НИОКР
третьих лиц только с письменного согласия Заказчика.
Исполнитель несет ответственность за действия таких
соисполнителей, в том числе за качество выполненной ими
работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.
[Пункт 1.9.1](#p100061). Преимущества учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов
Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
организациям инвалидов при участии в размещении заказа
преимущества не предоставляются.
[Пункт 3.1.1](#p100087). Формы заявки на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе подаются в форме бумажного
документа. Подача заявок на участие в конкурсе в форме
электронных документов не допускается. Заявка на участие в
конкурсе должна быть подготовлена по формам, представленным
в [разделе III](#p100276) настоящей конкурсной документации. Заявка на
участие в конкурсе должна содержать оглавление и сквозную
нумерацию страниц.
[Пункт 3.3.1.3а](#p100099). Обеспечение заявки на участие в конкурсе
Не требуется.
[Пункт 3.3.1.3б](#p100100). Копии документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа требованиям, установленным в соответствии
с законодательством Российской Федерации, и условиям
допуска к участию в конкурсе
Если техническим заданием предусмотрена необходимость
наличия лицензий.
Копия действующей лицензии на осуществление деятельности по
(указать лицензируемый вид деятельности).
[Пункт 3.5.1](#p100109). Требования к описанию предлагаемых НИР/НИОКР
Описание НИР/НИОКР производится по формам, приведенным в
[разделе III](#p100276).
[Пункт 3.6](#p100110). Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе по отдельному лоту, поданная
участником размещения заказа в письменной форме,
оформляется следующим образом.
Участник размещения заказа представляет один оригинальный
экземпляр заявки на участие в конкурсе, который подшивается
в отдельную папку и помечается "ОРИГИНАЛ". Кроме того,
участник размещения заказа представляет две копии заявки на
участие в конкурсе на отдельный лот, помеченные "КОПИЯ",
которые также подшиваются в отдельные папки. В случае
расхождений между оригиналом и копией Конкурсная комиссия
будет руководствоваться оригиналом. Участник размещения
заказа должен поместить прошитые оригинал и копию заявки
на участие в конкурсе в отдельные конверты, должным образом
маркированные надписями "ОРИГИНАЛ" и "КОПИЯ". На каждом
внутреннем конверте должны быть указаны фирменное
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица или индивидуального предпринимателя)
участника размещения заказа, наименование конкурса, номер
лота, шифр темы.
Затем эти конверты помещаются во внешний конверт. При этом
на внешнем конверте должно быть указано наименование
открытого конкурса, на участие в котором подается данная
заявка, номер лота и шифр темы. Участник размещения заказа
вправе не указывать на внешнем конверте свое фирменное
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица или индивидуального предпринимателя).
В конверт с оригиналом заявки на участие в конкурсе
участник размещения заказа может дополнительно вложить
один CD-диск, содержащий электронную версию заявки на
участие в конкурсе и приложений по [формам 1](#p100277), [2](#p100293), [3](#p100320), [4](#p100335)
раздела III настоящей конкурсной документации в формате
Microsoft Word.
[Пункт 4.1.1](#p100121). Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес)
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 125993,
Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 1, 3 (экспедиция
Минэкономразвития России), вход со стороны ул. Гашека,
д. 10.
[Пункт 4.1.3](#p100123). Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее
11.00 часов (по московскому времени) "1" сентября 2008 г.
[Пункт 4.2.1](#p100126). Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе (включая все документы в
составе заявки на участие в конкурсе) подается отдельно в
отношении каждого предмета конкурса (лота).
Участник размещения заказа самостоятельно выбирает способ
подачи заявки на участие в конкурсе.
Заказчик обеспечивает прием заявок на участие в конкурсе,
поступающих ему общедоступной почтовой связью, а также
обеспечивает возможность получения заявок нарочным.
Заказчик осуществляет прием заявок на участие в конкурсе
по рабочим дням с 9-30 до 17-30 (с 9-30 до 16-00 по
пятницам) по московскому времени в течение всего срока
приема заявок на участие в конкурсе, исключая день
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
При подаче заявки на участие в конкурсе нарочным необходимо
заблаговременно проинформировать об этом контактное лицо
Заказчика по телефонам: (+7) (495) 650-85-67, 650-89-74.
Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы участником
размещения заказа на заседании Конкурсной комиссии
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в конкурсе после объявления присутствующим о
возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные
заявки.
[Пункт 4.5.1](#p100143). Срок действия заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие
в течение не менее девяноста дней с даты вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе.
[Пункт 5.1.1](#p100146). Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться
по адресу: 125993, Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 1,
3, 1-я переговорная, в 11.00 часов (по московскому времени)
"1" сентября 2008 г. В связи с тем, что в здании
Минэкономразвития России действует пропускной режим, для
участия в процедуре вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе участник размещения заказа не позднее
чем за два часа до окончания рабочего дня, предшествующего
дню вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
сообщает контактному лицу Заказчика в Департамент
государственных целевых программ и капитальных вложений по
телефонам: (495) 650-85-67, 650-89-74 информацию о своем
представителе, направляемом для участия в процедуре
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Ф.И.О. полностью, название должности, наименование
организации.
При несоблюдении данного условия Заказчик не несет
ответственности за невозможность присутствия такого
участника конкурса (его представителя) на процедуре
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
[Пункт 7.1.3](#p100185). Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления
лучших условий исполнения государственного контракта в
соответствии с критериями:
Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе по:
лоту N 1 "Комплексное изучение и освоение ресурсов и
пространств Мирового океана", шифр темы: 1901-17-08 (НИР);
лоту N 2 "Разработка оптимизированной модели сети
модернизированных барокомплексов гипербарического лечения
декомпрессионных расстройств у лиц, работающих под
повышенным давлением. Исследование применения инертных
газов при проведении водолазных и аварийно-спасательных
работ", шифр темы: 1902-17-08 (НИОКР);
лоту N 3 "Разработка системы проведения и совершенствования
контроля результатов морских исследований в интересах
навигационно-гидрографического обеспечения морской
деятельности", шифр темы: 1903-17-08 (НИОКР).
Для оценки лучших условий исполнения государственных контрактов устанавливается следующая система критериев и их значения:
| Критерии оценки заявок | Значение критерия, баллы |
| --- | --- |
| 1. Цена государственного контракта | 30 баллов |
| 2. Качество и квалификация участника конкурса, в том числе: | 45 баллов |
| 2.1. Предлагаемая методология выполнения работы, ее эффективность и обоснованность; | 0 - 25 баллов с шагом 1 балл |
| 2.2. Опыт выполнения работы; | 0 - 10 баллов с шагом 1 балл |
| 2.3. Опыт работы ключевого персонала | 0 - 10 баллов с шагом 5 баллов |
| 3. Сроки (периоды) выполнения | 25 баллов |
1) Оценка заявок по критерию "цена государственного контракта" производится расчетным путем. Участнику конкурса, предложившему наименьшую стоимость государственного контракта, присваивается максимальное количество баллов критерия.
Количество баллов, присуждаемое другим заявкам, определяется по формуле:
Ц
min
Бц = ---- х Бц,
i Ц
i
где:
i - порядковый номер оцениваемой заявки,
Бц - количество баллов, присуждаемое оцениваемой заявке по критерию
i
"цена государственного контракта" (с округлением до двух знаков после
запятой);
Ц - минимальная предложенная цена;
min
Ц - цена оцениваемой заявки;
i
Бц - значение критерия "цена государственного контракта".
2) Оценка заявок по критерию "качество НИР/НИОКР и квалификация участника конкурса" производится отдельно по каждому подкритерию путем сравнения между собой условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе. Заявке на участие в конкурсе, содержащей лучшие условия по отдельному подкритерию, присваивается наибольший балл.
Общее количество баллов по критерию "качество НИР/НИОКР и квалификация участника конкурса" рассчитывается путем сложения присвоенных баллов по каждому подкритерию:
Бк = Б + Б + Б ,
i 2.1 2.2 2.3
где:
i - порядковый номер оцениваемой заявки;
Бк - количество баллов, присуждаемое оцениваемой заявке по критерию
i
"качество НИР/НИОКР и квалификация участника конкурса";
Б ...Б - значения баллов, присвоенные оцениваемой заявке по
2.1 2.3
соответствующим подкритериям.
2.1. Предлагаемая методология выполнения работы, ее эффективность и обоснованность (в том числе, предлагаемый порядок выполнения НИР/НИОКР для обеспечения ожидаемых результатов, сравнительный анализ и эффективность предлагаемого порядка проведения НИР/НИОКР, обоснованность предлагаемой методологии).
Оценка осуществляется в сравнении с заявками, поданными всеми участниками конкурса.
#### 2.2 Опыт выполнения работы.
Оценка опыта разработки проектов, связанных с аналогичной тематикой:
- 1 проект сопоставимого характера и объема - 1 балл, но не более 10 баллов в сумме по данному подкритерию.
#### 2.3 Опыт работы ключевого персонала.
Оценка опыта работы ключевого персонала в аналогичных проектах:
- до 1 года - 0 баллов;
- от 1 до 3 лет - от 1 до 3 баллов;
- от 3 до 5 лет - от 4 до 5 баллов;
- свыше 5 лет - от 6 до 10 баллов.
3) Сроки (периоды) выполнения НИР/НИОКР.
Оценка заявок:
- досрочно до 10 календарных дней - до 10 баллов;
- досрочно от 11 до 14 календарных дней - от 11 до 15 баллов;
- свыше 15 календарных дней - от 16 до 25 баллов.
Суммарная балльная оценка каждой заявки определяется путем сложения полученных баллов по всем критериям:
Б = Бк + Бц + Бс ,
i i i i
где:
i - порядковый номер оцениваемой заявки;
Бк - количество баллов, присуждаемое оцениваемой заявке по критерию
i
"качество НИР/НИОКР и квалификация участника конкурса";
Бц - количество баллов, присуждаемое оцениваемой заявке по критерию
i
"цена контракта";
Бс - количество баллов, присуждаемое оцениваемой заявке по критерию
i
"сроки (периоды) выполнения НИР/НИОКР".
На основании итогового количества баллов каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения количества баллов Конкурсной комиссией присваивается порядковый номер. Заявке, получившей максимальное количество баллов, присваивается первый номер.
Последующие номера присваиваются заявкам по мере уменьшения количества набранных ими баллов.
[Пункт 8.1.3](#p100204). Срок заключения государственных контрактов
Заказчик в течение трех рабочих дней после подведения итогов
конкурса передает победителю конкурса проект государственного
контракта.
Государственный контракт между победителем конкурса и
Заказчиком должен быть подписан не ранее чем через десять дней
со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе или протокола оценки и
сопоставления заявок. При этом государственный контракт
подписывается:
- победителем конкурса - в течение одиннадцати дней со дня
подписания протокола оценки и сопоставления заявки на участие
в конкурсе;
- участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоено второе место (в случае уклонения победителя конкурса
от заключения государственного контракта), - в течение
одиннадцати дней со дня передачи такому участнику проекта
государственного контракта;
- единственным участником конкурса (в случае если конкурс
признан несостоявшимся) - в течение одиннадцати дней со дня
передачи такому участнику проекта государственного контракта.
При этом лицо, подписывающее государственный контракт может
передать Заказчику подписанный государственный контракт в
любой день до конца окончания указанного срока.
В случае если государственный контракт не будет подписан
победителем конкурса/единственным участником размещения заказа
в указанные сроки, то он будет признан уклонившимся от
заключения государственного контракта.
[Пункт 8.2](#p100207). Обеспечение исполнения государственного контракта
Не требуется.
Раздел III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
**УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
**1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ**
**В КОНКУРСЕ**
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
**2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ**
На бланке организации
Дата, исх. номер Минэкономразвития России
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключить государственный контракт на выполнение
научно-исследовательской (научно-исследовательской
и опытно-конструкторской) работы в рамках мероприятий
государственного заказчика-координатора по Федеральной
целевой программе "Мировой океан" в интересах Министерства
экономического развития Российской Федерации в 2008 году
Лот N 1, 2, 3
наименование темы: ____________, шифр темы: ___________
1. ________________ (наименование участника размещения заказа) в лице
___________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица, его Ф.И.О., действующего на основании ___)
предлагает выполнить предусмотренные конкурсом научно-исследовательскую
(научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу) в соответствии с
требованиями конкурсной документации на следующих условиях:
Предлагаемая цена государственного контракта составляет __________ (указать цену цифрами и прописью).
В указанную цену включены все затраты, связанные с выполнением научно-исследовательской (научно-исследовательской и опытно-конструкторской) работы, в том числе налоги и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением данной работы. Мы осведомлены о том, что научно-исследовательская (научно-исследовательская и опытно-конструкторская) работа по государственному контракту не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 16 части 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, а также о том, что неучтенные затраты, связанные с выполнением научно-исследовательской (научно-исследовательской и опытно-конструкторской) работы, но не включенные в предлагаемую цену государственного контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
Работы будут выполнены в срок до ___________ согласно календарному [плану](#p100309) выполнения работ.
Предложение о качестве работ и иных условиях исполнения государственного контракта прилагается.
2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________
(наименование участника
размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, что
размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших
активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения, в том числе сведения о нашей квалификации.
4. В случае признания нас победителем конкурса мы берем на себя обязательства подписать государственный контракт с Минэкономразвития России на выполнение научно-исследовательской (научно-исследовательской и опытно-конструкторской) работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в срок, не превышающий одиннадцати дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
5. В случае если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать государственный контракт на выполнение научно-исследовательской (научно-исследовательской и опытно-конструкторской) работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в срок, не превышающий одиннадцати дней со дня передачи нам проекта государственного контракта.
6. В случае передачи нам проекта государственного контракта при несостоявшемся конкурсе мы обязуемся подписать государственный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условий наших предложений в срок, не превышающий одиннадцати дней со дня передачи нам проекта государственного контракта.
7. Мы извещены о включении сведений о _________________________________
(наименование участника
размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от
заключения государственного контракта.
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком уполномочен
_____________________________.
(Ф.И.О., телефон работника)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
9. Настоящая заявка действует __________ дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Наше полное и сокращенное фирменное наименование (наименование, ИНН), организационно-правовая форма, юридический и фактический адреса (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)), телефон ___________, факс ___________, адрес электронной почты, банковские реквизиты: _____________________.
11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
__________________________________________________________________________.
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа ______________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ НИР/НИОКР**
| N п/п | Наименование основных этапов работ. Перечень работ по этапам | Ожидаемые результаты работ по этапам | Сроки выполнения работ по этапам (начало - конец) | Стоимость работ, руб. |
| 1. | Этап N 1 | | | Стоимость работ по этапу N 1, в том числе: |
| 1.1 | Работа 1 | | | Стоимость работы 1 |
| 1.2 | Работа 2 | | | Стоимость работы 2 |
| 1.N | Работа... | | | Стоимость работы... |
| Y. | Этап N Y | | | Стоимость работ по этапу Y, в том числе: |
| Y.1 | Работа К | | | Стоимость работы К |
| Y.N | Работа... | | | Стоимость работы... |
| Итого | | | Предлагаемая цена государственного контракта |
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа ______________________________________ (Ф.И.О.)
М.П.
**3. ФОРМА ОПИСАНИЯ ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПОЛНЕНИЮ НИР/НИОКР,**
**ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ НИР/НИОКР И ИНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ**
**ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**
На бланке организации
Дата, исх. номер Минэкономразвития России
**ОПИСАНИЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПОЛНЕНИЮ НИР/НИОКР,**
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ НИР/НИОКР И ИНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ**
**ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**
________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
Участник размещения заказа в данной форме представляет описание подлежащих выполнению НИР/НИОКР и сведения, характеризующие качество подлежащих выполнению НИР/НИОКР, необходимые для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, согласно принятым в конкурсной документации критериям оценки качества работ.
Описание подлежащих выполнению НИР/НИОКР осуществляется в виде комментариев к техническому заданию с обоснованием предложений по каждой из следующих позиций:
1. Введение (краткий обзор состояния проблемы)
2. Методология решения поставленных в техническом задании целей и задач
3. Ожидаемые результаты НИР/НИОКР.
Качество подлежащих выполнению НИР/НИОКР будет оцениваться на основании анализа представленного описания подлежащих выполнению НИР/НИОКР в части:
- эффективности, обоснованности предлагаемой методологии выполнения НИР/НИОКР;
- выбранных вариантов решений, подходов, способов выполнения работы, соответствия.
Примечание: Участник размещения заказа должен представить ответы на поставленные в данной форме вопросы в сжатом виде (не более пяти листов).
Участник размещения заказа по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию (в том числе документы), подтверждающую качество подлежащих выполнению работ.
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа ______________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
**4. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА**
**РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
На бланке организации
Дата, исх. номер Минэкономразвития России
СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
______________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
квалификацию подтверждает следующей информацией:
1. Сведения о руководителе проекта:
| Ф.И.О. Должность Ученая степень Телефон Факс E-mail (электронная почта) |
| --- |
2. Квалификация основных исполнителей, состоящих в штате организации:
| N п/п | Ф.И.О. | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием | Стаж работы, лет |
| общий | в том числе по специальности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. Сведения о производственной деятельности организации:
| Опыт работы участника размещения заказа по выполнению НИР/НИОКР, аналогичных предмету конкурса |
| Наименование НИР/НИОКР | Объем выполненных НИР/НИОКР в ценах на дату исполнения обязательств, млн. руб. | Период выполнения НИР/НИОКР | Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо) |
| Общий объем | в т.ч. собственными силами | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. Репутация организации:
| Отзывы заказчиков |
| Наименование документа, рег. номер, дата выдачи | Организация, выдавшая документ |
| 1 | 2 |
| Сведения об участии в арбитражных разбирательствах |
| Период | Истец | Ответчик | Основание для тяжбы, предмет спора | Оспариваемая сумма, руб. | Решение суда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Примечание. По своему усмотрению участник размещения заказа может
предоставить другие сведения (с приложением соответствующих документов),
не учтенные в предложенных таблицах. При этом такие сведения должны быть
указаны ниже приведенных таблиц либо оформлены в виде приложений к
настоящей форме.
Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при
оценке заявки на участие в конкурсе по критерию "Квалификация участника
конкурса".
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа ______________________________________ (Ф.И.О.)
М.П.
**5. ФОРМА "ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ"**
1. Произведения, на которые Заказчику передаются права
на использование, достаточные для полноценного
использования и тиражирования
Наименование Объект авторского права Наименование приложения,
произведения (программа для ЭВМ, содержащего условия
произведение науки, лицензионного договора,
литературы, искусства, если таковые имеются
база данных)
1.
2.
3.
2. Произведения, являющиеся объектами авторского
права, права на использование которых передаются
Заказчику в объеме, недостаточном для полноценного
использования и тиражирования
Наименование Объект авторского права Правообла- Наименование Передаваемое
произведения (программа для ЭВМ, датель приложения к в рамках
произведение науки, настоящему государственного
литературы, искусства, документу, контракта
база данных) содержащего количество
условия экземпляров
лицензионного произведения
договора
1.
2.
3.
3. Произведения, экземпляры которых Заказчику
не передаются, но наличие которых будет необходимо
для полноценного использования произведений, указанных
в [таблице 1](#p100358), и эксплуатации произведений, указанных
в [таблице 2](#p100363)
Наимено- Произведение Объект Правооб- Количество Стоимость Стоимость
вание из [таблиц 1](#p100358) - 2, авторского ладатель экземпляров экземпляра покупки
произве- для использо- права (лицензий) произведения экземпляров
дения вания которого (программа при самосто- (лицензий)
требуется для ЭВМ, ятельном
данное произве- приобререте-
произведение дение нии государ-
науки, ственным
литературы, заказчиком
искусства,
база данных)
1.
2.
Руководитель организации
_________________ Ф.И.О.
М.П.
Требования к заполнению таблиц
В настоящем документе участник размещения заказа декларирует все компоненты (произведения) как входящие в состав разрабатываемых (поставляемых) в рамках государственного контракта программных систем (если таковые разрабатываются в рамках государственного контракта), так и необходимые для их функционирования. Передаваемые заказчику права на использование произведения и экземпляры произведений декларируются путем заполнения участником размещения заказа приведенных таблиц в соответствии с настоящими разъяснениями.
Под интеллектуальными понимаются права, предусмотренные статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Участник размещения заказа в соответствии с условиями государственного контракта несет финансовую ответственность за полноту и достоверность информации.
Если объем передаваемых прав использования является достаточным, участник размещения заказа указывает передаваемые в рамках государственного контракта авторские имущественные права в [таблице 1](#p100358).
Передаваемые интеллектуальные права считаются достаточными, если позволяют Заказчику передавать третьим лицам следующие права использования:
- воспроизводить произведение; в т.ч. изготавливать более одного экземпляра произведения или его части в любой материальной форме;
- распространять произведение в неизменном, переработанном или модифицированном виде или в переводе (по усмотрению пользователя), возмездно или безвозмездно (по усмотрению пользователя), без ограничения тиража;
- переделывать или другим образом перерабатывать, модифицировать произведение;
- переводить произведение;
- для программ для ЭВМ - воспроизводить программу в ходе ее запуска без каких-либо ограничений.
---
<*> Для программ для ЭВМ распространение осуществляется в виде исходного кода, сопровожденного или не сопровожденного (по усмотрению пользователя) соответствующим ему объектным кодом; для иных произведений такое распространение допускается в "прозрачной" форме (форме, наиболее пригодной для переработки), сопровожденной или не сопровожденной (по усмотрению пользователя) иными формами представления того же произведения.
Если объем передаваемых прав использования не является достаточным для полноценного использования и тиражирования, участник размещения заказа указывает поставляемые в рамках государственного контракта экземпляры произведений. При этом такие экземпляры произведений и права на их использование, передаваемые в рамках государственного контракта, указываются в [таблице 2](#p100363).
Произведения, экземпляры которых и права на использование которых не передаются, но наличие которых будет необходимо для полноценного использования произведений, указанных в [таблице 1](#p100358), и эксплуатации произведений, указанных в [таблице 2](#p100363), указываются в [таблице 3](#p100368).
[Таблица 1](#p100358)
В этой таблице указываются объекты, на которые передается достаточный объем прав использования.
- В [колонке](#p100359) "Наименование произведения" участник размещения заказа указывает наименование произведения, на которое передаются права использования.
- В [колонке](#p100359) "Объект авторского права" участник размещения заказа указывает один из видов произведения: произведение науки, литературы, искусства, программа для ЭВМ, аудиовизуальное произведение, произведение ДПИ или др.
- В [колонке](#p100359) "Наименование приложения, содержащего условия лицензии (авторского договора), если таковые имеются" участник размещения заказа указывает наименование приложенной лицензии на передаваемый объект (если передается уже готовое, разработанное произведение).
[Таблица 2](#p100363)
В данной таблице участник размещения заказа указывает сведения о произведениях, являющихся объектами авторского права участника размещения заказа или третьих лиц, на которые Заказчику не передаются права на использование в достаточном объеме.
- В [колонке](#p100364) "Наименование произведения" участник размещения заказа указывает наименование произведения, экземпляры которого будут переданы Заказчику в рамках государственного контракта.
- В [колонке](#p100364) "Объект авторского права" участник размещения заказа указывает один из видов произведения: произведение науки, литературы, искусства, программа для ЭВМ, аудиовизуальное произведение или др.
- В [колонке](#p100364) "Правообладатель" участник размещения заказа указывает лицо, которому принадлежат исключительные права на указанное произведение.
- В [колонке](#p100364) "Наименование приложения к настоящему документу, содержащее условия авторского договора (лицензии)" участник размещения заказа указывает реквизиты авторского договора, по условиям которого Заказчик может получить дополнительные права на использование произведения, экземпляры которых будут переданы участником размещения заказа, а также перечень прав, которыми обладает участник размещения заказа в соответствии с лицензионным договором. Копия данного лицензионного договора прилагается. Если экземпляры произведения не сопровождаются лицензионными договорами, данная колонка не заполняется.
- В [колонке](#p100364) "Передаваемое в рамках государственного контракта количество экземпляров произведения" указывается количество экземпляров произведения или лицензий, которые будут переданы Заказчику в рамках государственного контракта.
[Таблица 3](#p100368)
В данной таблице участник размещения заказа указывает сведения о произведениях, которые не передаются Заказчику в рамках настоящего государственного контракта, но которые необходимы для функционирования разрабатываемых (поставляемых) в рамках государственного контракта.
Колонки таблицы:
- В [колонке](#p100369) "Наименование произведения" участник размещения заказа указывает наименование произведения.
- В [колонке](#p100369) "Произведение из таблиц 1 - 2, для использования которого требуется данное произведение" участник размещения заказа указывает произведения, которые зависят от указанного произведения.
- В [колонке](#p100369) "Объект авторского права" участник размещения заказа указывает один из видов произведения: произведение науки, литературы, искусства, программа для ЭВМ, аудиовизуальное произведение или др.
- В [колонке](#p100369) "Правообладатель" участник размещения заказа указывает правообладателя, которому принадлежат права на использование указанного произведения.
- В [колонке](#p100369) "Количество экземпляров (лицензий)" указывается количество экземпляров/лицензий, которое предстоит дополнительно приобрести вне рамок государственного контракта в масштабах внедрения, предусмотренных в конкурсной документации.
- В [колонке](#p100369) "Стоимость экземпляра произведения" указывается стоимость одного экземпляра произведения при самостоятельном приобретении государственным заказчиком.
- В [колонке](#p100369) "Стоимость покупки экземпляров (лицензий)" указывается стоимость покупки указанного количества экземпляров/лицензий, которое предстоит дополнительно приобрести вне рамок государственного контракта в масштабах внедрения. Вычисляется как произведение двух предыдущих столбцов.
Раздел IV. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Лот N 1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение научно-исследовательской работы
N ______
г. Москва "__" ____________ 2008 г.
Министерство экономического развития Российской Федерации, действующее
от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
_______________ __________________, действующего на основании доверенности
от ____________ N ___________, с одной стороны, и _________________________
(регистрационный номер _______________, зарегистрировано __________________
регистрационной палатой _________, основной государственный регистрационный
номер в Едином государственном реестре юридических лиц __________________),
именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице_________________, действующего
на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Сторонами, заключили настоящий государственный контракт на основании
протокола от "__" ____________ 2008 г. N ____ заседания Конкурсной комиссии
(название комиссии), утвержденной приказом Министерства от "__" ___________
2008 г. N ______, о нижеследующем:
1.
Предмет и условия государственного контракта
3.
Последствия невозможности достижения результатов работ
6.
Порядок выполнения, сдачи и приемки работ
7.
Исключительные права на результаты
государственного контракта
8.1. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным [пунктом 2.4](#p100432) настоящего государственного контракта, вносятся по согласию Сторон, которое оформляется соответствующим соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
8.2. Расторжение настоящего государственного контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего государственного контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.
8.3. В случае расторжения настоящего государственного контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков.
9. Ответственность Сторон
9.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,5% от цены настоящего государственного контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
В случае если размер штрафных санкций достигнет 10% от цены настоящего государственного контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении контракта в силу существенного неисполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему государственному контакту.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами иных обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему государственному контракту, в случае если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему государственному контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего государственного контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не позднее пяти рабочих дней с момента их наступления обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Такие документы должны быть получены от компетентных органов территории, где данные обстоятельства имели место (в случае если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации, то Торгово-промышленной палатой страны, где данные обстоятельства имели место).
10.3. Если такого уведомления не будет сделано, то Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что сами те обстоятельства не давали возможности послать уведомление.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше шести месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего государственного контракта полностью или частично, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, один из которых передан Исполнителю, а другой находится у Заказчика.
11.2. Настоящий государственный контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.
Настоящий государственный контракт прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев, установленных настоящим государственным контрактом.
11.3. Все изменения и приложения к настоящему государственному контракту являются его неотъемлемой частью.
12. Юридические адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК: Министерство экономического развития Российской Федерации;
Адрес: 125993, г. Москва, А47, ГСП-3, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3
Банковские реквизиты: ИНН _______________ УФК по г. Москве;
ИНН ________ Министерства экономического развития Российской Федерации;
л/с _______________ р/с _______________
**БИК ___________________________________**
КОД по ОКПО ___________ КПП ___________.
**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**
Адрес местонахождения: ____________________________________________________
Почтовый адрес, телефон: __________________________________________________
Электронный адрес: ________________________________________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________________
р/с _______________________________ в _____________________________________
ИНН _________________, к/с ______________ в _______________________________
**БИК _________________**
КПП ________________, ОКАТО _________________,
**КБК ________________.**
Приложения:
Техническое [задание](#p100597) на ___ л.
Календарный [план](#p100608) на ___ л.
[Цена](#p100612) научно-исследовательской работы с разбивкой по этапам на ___ л.
[Перечень](#p100623) объектов исключительных прав на ___ л.
За Министерство экономического За ____________________________
развития Российской Федерации
"__" __________ 2008 г. "__" ____________ 2008 г.
**М.П. М.П.**
Лот N 2, 3
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение научно-исследовательской
и опытно-конструкторской работы
N _________
г. Москва "__" ____________ 2008 г.
Министерство экономического развития Российской Федерации, действующее
от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
_______________ __________________, действующего на основании доверенности
от ____________ N ___________, с одной стороны, и _________________________
(регистрационный номер _______________, зарегистрировано __________________
регистрационной палатой _________, основной государственный регистрационный
номер в Едином государственном реестре юридических лиц __________________),
именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице_________________, действующего
на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Сторонами, заключили настоящий государственный контракт на основании
протокола от "__" ____________ 2008 г. N ____ заседания Конкурсной комиссии
(название комиссии), утвержденной приказом Министерства от "__" ___________
2008 г. N ______, о нижеследующем:
1. Предмет и условия государственного контракта
#### 1.1 Исполнитель обязуется провести обусловленную техническим заданием
Заказчика научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по теме
_____________________, шифр темы __________________ и своевременно сдать ее
результаты Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить работу.
#### 1.2 Требования к выполнению работ определяются техническим заданием на
выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме
_______________________, шифр темы _______________, являющимся неотъемлемой
частью настоящего государственного контракта.
2. Права и обязанности Сторон
#### 2.1 Исполнитель в соответствии с настоящим государственным контрактом обязан:
2.1.1. Выполнять предусмотренные настоящим государственным контрактом работы лично или привлекать к выполнению работ третьих лиц только по согласованию с Заказчиком и передать их результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим государственным контрактом.
2.1.2. Гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.
2.1.3. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных Исполнителем работах, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании.
2.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.
2.1.5. Если в процессе выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в течение десяти дней после приостановления работ научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.
2.1.6. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными Исполнителями работ, составляющих предмет настоящего государственного контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему государственному контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.
2.1.7. Представлять в Департамент ________________ (Департамент-заказчик) Министерства экономического развития Российской Федерации для передачи в Департамент экономики социального развития и приоритетных программ Министерства экономического развития Российской Федерации на бумажном и электронном носителях по утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2005 г. N 312 формам учетных документов сведения о полученных результатах научно-технической деятельности.
2.1.8. В случае изменения банковских реквизитов в течение трех дней письменно известить Заказчика.
#### 2.2 Исполнитель вправе:
2.2.1. Привлекать с письменного согласия Заказчика к исполнению настоящего государственного контракта соисполнителей. При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких соисполнителей, в том числе за качество выполненных ими работ и сроки их выполнения, как за свои собственные.
#### 2.3 Заказчик в соответствии с настоящим государственным контрактом обязан:
2.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию.
2.3.2. Принять и оплатить результаты научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.
2.3.3. Осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2005 г. N 284.
#### 2.4 Заказчик вправе:
По согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего государственного контракта изменить не более чем на 10% предусмотренный настоящим государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим государственным контрактом.
По согласованию с Исполнителем при выполнении дополнительного объема таких работ изменить первоначальную цену настоящего государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% такой цены настоящего государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену настоящего государственного контракта указанным образом.
#### 2.5 Стороны обязуются:
2.5.1. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему государственному контракту. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов, ограничение круга лиц, допущенных к информации, заключение соглашений о конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации.
2.5.2. Не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также не публиковать или иным способом не разглашать полученные результаты без письменного согласия другой Стороны.
3. Последствия невозможности достижения результатов работ
3.1. Если в ходе выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязаны в трехдневный срок письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и провести переговоры о продлении или прекращении действия настоящего государственного контракта, либо об изменении его условий. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный лицами, уполномоченными Сторонами подписывать такой документ.
3.2. Если в ходе выполнения работ по настоящему государственному контракту обнаруживается невозможность достижения предусмотренных настоящим государственным контрактом результатов работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактическую стоимость научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, проведенной до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим государственным контрактом результаты, но не более 30% от общей стоимости этапа научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, предусмотренной настоящим государственным контрактом.
4. Сроки исполнения
4.1. Срок сдачи окончательных результатов научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по настоящему государственному контракту устанавливается _____________ 2008 г.
4.2. Предусмотренная настоящим государственным контрактом работа, включая ее этапы, выполняется в сроки, указанные в календарном плане, который является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
4.3. Датой исполнения настоящего государственного контракта считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа работ при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане.
5. Стоимость работы и порядок расчетов
5.1. Стоимость работ установлена в сумме _____________ (___________) рублей.
Цена настоящего государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных [пунктом 2.4](#p100525) настоящего государственного контракта.
5.2. Расчеты за выполняемую по настоящему государственному контракту научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу производятся между Заказчиком и Исполнителем по законченным и принятым Заказчиком этапам в размере их фактической стоимости, но не более суммы, оговоренной [ценой](#p100612) научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы с разбивкой по этапам (Приложение N 3), предусмотренной настоящим государственным контрактом.
5.3. Оплата работ по настоящему государственному контракту производится поэтапно с авансовым платежом в размере 30% стоимости научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, что составляет _______________ (______________) рублей.
5.4. Оплата стоимости каждого этапа научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы производится в течение десяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке работ (этапа работ) на основании подлинного акта о приемке работ (этапа работ) с учетом ранее выплаченного аванса.
5.5. Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы (этапы работ). В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденной Приказом Минфина России от 24 августа 2007 г. N 72н, Исполнитель представляет Главному распорядителю средств федерального бюджета (Заказчику) следующие отчеты:
- "Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета" (код 0503127);
- "Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя средств бюджета" (код 0503178).
Отчетность представляется в Департамент _______________ (Департамент-заказчик) Министерства экономического развития Российской Федерации для передачи в Финансовый департамент Министерства экономического развития Российской Федерации в следующие сроки:
- квартальная - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
-
годовая - не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
6.
Порядок выполнения, сдачи и приемки работ
интеллектуальной деятельности
7.1. Исключительные права на произведения, изложенные в любых отчетных материалах по настоящему государственному контракту и созданные в процессе выполнения работ, включая компьютерные программы и мультимедийную продукцию, принадлежат Российской Федерации в лице Министерства экономического развития Российской Федерации.
7.2. Исполнитель вправе использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.
В случае если в ходе выполнения работ были использованы, в том числе путем модификации или переработки, охраняемые объекты авторского права третьих лиц, Исполнитель обязуется самостоятельно приобрести у соответствующих правообладателей и передать Российской Федерации в лице Заказчика права на использование таких объектов, достаточные для осуществления Заказчиком прав, указанных в [пункте 7.1](#p100565) настоящего государственного контракта.
8. Изменение, дополнение и расторжение
государственного контракта
8.1. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным [пунктом 2.4](#p100525) настоящего государственного контракта, вносятся по согласию Сторон, которое оформляется соответствующим соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
8.2. Расторжение настоящего государственного контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего государственного контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.
8.3. В случае расторжения настоящего государственного контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков.
9. Ответственность Сторон
9.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,5% от цены настоящего государственного контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
В случае если размер штрафных санкций достигнет 10% от цены настоящего государственного контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении контракта в силу существенного неисполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему государственному контакту.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами иных обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему государственному контракту, в случае если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему государственному контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего государственного контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не позднее пяти рабочих дней с момента их наступления обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Такие документы должны быть получены от компетентных органов территории, где данные обстоятельства имели место (в случае если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации, то Торгово-промышленной палатой страны, где данные обстоятельства имели место).
10.3. Если такого уведомления не будет сделано, то Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что сами те обстоятельства не давали возможности послать уведомление.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше шести месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего государственного контракта полностью или частично, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, один из которых передан Исполнителю, а другой находится у Заказчика.
11.2. Настоящий государственный контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.
Настоящий государственный контракт прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев, установленных настоящим государственным контрактом.
11.3. Все изменения и приложения к настоящему государственному контракту являются его неотъемлемой частью.
12. Юридические адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК: Министерство экономического развития Российской Федерации;
Адрес: 125993, г. Москва, А47, ГСП-3, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3
Банковские реквизиты: ИНН _______________ УФК по г. Москве;
ИНН ________ Министерства экономического развития Российской Федерации;
л/с _______________ р/с _______________
**БИК ___________________________________**
КОД по ОКПО ___________ КПП ___________.
**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**
Адрес местонахождения: ____________________________________________________
Почтовый адрес, телефон: __________________________________________________
Электронный адрес: ________________________________________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________________
р/с _______________________________ в _____________________________________
ИНН _________________, к/с ______________ в _______________________________
**БИК _________________**
КПП ________________, ОКАТО _________________,
**КБК ________________.**
Приложения:
Техническое [задание](#p100597) на ___ л.
Календарный [план](#p100608) на ___ л.
[Цена](#p100612) научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы с
разбивкой по этапам на ___ л.
[Перечень](#p100623) объектов исключительных прав на ___ л.
За Министерство экономического За ____________________________
развития Российской Федерации
"__" __________ 2008 г. "__" ____________ 2008 г.
**М.П. М.П.**
Приложение N 1
к государственному контракту
N ___ от "__" _________2008 г.
**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**
на выполнение научно-исследовательской
(научно-исследовательской и опытно-конструкторской)
работы
"_______________________________________"
(наименование темы)
1. Введение
2. Цель и задачи научно-исследовательской (научно-исследовательской и опытно-конструкторской) работы
3. Перечень и объем работ
4. График выполнения работы
5. Ожидаемые результаты работы
6. Отчетность
7. Методология выполнения научно-исследовательской (научно-исследовательской и опытно-конструкторской) работы
От Заказчика От Исполнителя
(Директор Департамента-заказчика) (Руководитель организации-исполнителя)
**________________________ (Ф.И.О.) _____________________________ (Ф.И.О.)**
Приложение N 2
к государственному контракту
N ___ от "__" __________2008 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
к государственному контракту на выполнение
научно-исследовательской (научно-исследовательской
и опытно-конструкторской) работы по теме:
__________________________________________________
| N п/п | Наименование основных этапов работ. Перечень работ по этапам | Ожидаемые результаты работ. Форма представления результатов работ | Сроки выполнения работ по этапам (начало - окончание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
От Заказчика От Исполнителя
(Директор Департамента - заказчика) (Руководитель организации-исполнителя)
**__________________________ (Ф.И.О.) _____________________________ (Ф.И.О.)**
Приложение N 3
к государственному контракту
N ___ от "__" __________2008 г.
УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ
Руководство Министерства Руководитель организации-исполнителя
экономического развития
Российской Федерации
"__" ____________ 2008 г. "__" ____________ 2008 г.
ЦЕНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ) РАБОТЫ С РАЗБИВКОЙ ПО ЭТАПАМ
по теме _____________________________________________
(наименование темы)
| N п/п | Наименование работ | Цена работ, руб. |
| 1. | Этап N 1 (наименование этапа) | Цена работ по этапу N 1, в том числе: |
| 1.1 | Работа 1 | Цена работы 1 |
| 1.2 | Работа 2 | Цена работы 2 |
| 1.N | Работа... | Цена работы... |
| Y | Этап N Y (наименование этапа) | Цена работ по этапу N Y, в том числе: |
| Y.I | Работа М | Цена работы М |
| Y.N | Работа... | Цена работы... |
| Итого по контракту | Цена работ по контракту |
| От Заказчика | | От Исполнителя |
| (Директор Департамента-заказчика) | | (Руководитель темы) |
Приложение N 4
к государственному контракту
N ___ от "__" ____________ 2008 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
к государственному контракту
на выполнение научно-исследовательской
(научно-исследовательской и опытно-конструкторской)
работы по теме:
______________________________________________________
От Заказчика От Исполнителя
(Директор Департамента-заказчика) (Руководитель организации-исполнителя)
Раздел V. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**
на выполнение научно-исследовательской работы по теме:
"Комплексное изучение и освоение ресурсов и пространств
Мирового океана" (шифр темы: 1901-17-08)
Введение
Основные цели и задачи проекта направлены на реализацию положений Морской доктрины Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Президентом Российской Федерации 27 июля 2001 г. N Пр-1387), а именно:
- поддержание составляющих морского потенциала Российской Федерации на уровнях, соответствующих национальным интересам России, в том числе обеспечение присутствия российского флота в удаленных районах Мирового океана и российских исследователей на Антарктическом континенте;
- объединение усилий и координация научных исследований по проблемам формирования и реализации морской политики;
- поддержание российского флота в готовности к решению стоящих перед ним задач, а также мобилизационной готовности научно-исследовательского флота;
- проведение комплексных морских научных исследований в интересах Российской Федерации, развитие систем мониторинга за состоянием морской природной среды и прибрежных территорий;
- проведение специализированных исследований и мониторинг биологических ресурсов Мирового океана;
- создание условий и возможностей для разведки и добычи ресурсов глубоководных районов Мирового океана;
- формирование благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников финансирования, в том числе иностранных инвесторов.
1. Цель и задачи работы
Проведение комплексных океанографических исследований в Мировом океане в интересах министерств и ведомств, участников Федеральной целевой программы "Мировой океан", в том числе:
- оценка минеральных и биологических ресурсов океана;
- оценка параметров взаимодействия между океаном и атмосферой;
- выполнение специальных океанографических исследований двойного назначения;
- привлечение внебюджетных источников для поддержания флота и проведения экспедиций;
- координация экспедиционных исследований государственных заказчиков подпрограмм;
- расширение международного сотрудничества в области изучения и освоения Мирового океана.
Основные направления комплексных океанографических исследований:
- выявление изменений климата Мирового океана;
- оценка минеральных ресурсов Атлантического океана;
- оценка биологических ресурсов Атлантического океана;
- оценка экологического состояния Атлантического океана и его морей;
- проведение промерных работ для построения карт рельефа дна Атлантического океана;
- выполнение специальных океанографических исследований в интересах ВМФ.
Установление климатической изменчивости Атлантического океана под эгидой международных программ МОК-ЮНЕСКО, СКОР, ВМО, CLIVAR.
Проведение комплексных экспедиций в высоких широтах Северной и Южной Атлантики. Оценка параметров взаимодействия между океаном и атмосферой.
Проведение геофизических и геологических исследований на акватории Атлантического океана и прилегающих морей.
Установление биологических закономерностей и оценка экологического состояния акваторий Атлантического океана и его морей.
2. Перечень и объем работ
- Измерение поверхностной температуры воды и солености на протяжении всего маршрута судна.
- Изучение аномалий поверхностной температуры океана.
- CTD зондирования во всей толще вод от поверхности до дна на полигонах.
- Отбор проб воды на отдельных горизонтах для проведения гидрохимических анализов на содержание кислорода, биогенных веществ и концентрации взвеси.
- Измерение трех составляющих скорости течений в верхнем 300-метровом слое океана с помощью акустического допплеровского профилографа течений.
- Измерение трех составляющих скорости течений во всей толще от поверхности до дна с помощью опускаемого акустического допплеровского профилографа течений.
- Батиметрические работы для сбора информации и пополнения банка данных о рельефе дна Мирового океана.
- Гидробиологические исследования.
- Геолого-геофизические исследования.
- Высокоразрешающее акустическое профилирование осадочной толщи.
- Измерение концентрации органических загрязняющих веществ в различных компонентах морских экосистем.
- Определение структурных и функциональных характеристик планктонных сообществ.
- Срочные метеонаблюдения.
Стоимость работ - 25000000,00 (двадцать пять миллионов) рублей.
3.
График выполнения работы
Работа выполняется в один этап.
Сроки выполнения работы - с момента заключения контракта по 15 ноября 2008 г.
4.
Ожидаемые результаты работы
Мониторинг и анализ:
- климатической изменчивости Атлантического океана;
- взаимодействия между океаном и атмосферой;
- геофизической и геологической структуры акватории Атлантического океана и прилегающих морей;
- биологических процессов и экологического состояния в Атлантическом океане и прилегающих морях.
5. Отчетность
Исполнитель представляет государственному заказчику в 2-х экземплярах отчет о выполнении работы по ГОСТ 7.32-2001 и его электронную версию, финансовый отчет, аннотацию, экспертное заключение, материалы приемочной комиссии и при необходимости рецензию. Работа принимается приемочной комиссией Заказчика.
6. Методология выполнения работы
Методология разрабатывается и определяется Исполнителем.
**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**
на выполнение научно-исследовательской
и опытно-конструкторской работы по теме: "Разработка
оптимизированной модели сети модернизированных
барокомплексов гипербарического лечения декомпрессионных
расстройств у лиц, работающих под повышенным давлением.
Исследование применения инертных газов при проведении
водолазных и аварийно-спасательных работ"
(шифр темы: 1902-17-08)
1. Введение
Основные цели и задачи проекта направлены на реализацию Морской доктрины Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Президентом Российской Федерации 27 июля 2001 г. N Пр-1387).
Национальная морская политика, изложенная в Морской доктрине Российской Федерации и нацеленная на обеспечение экономических и военно-стратегических интересов России в Мировом океане, диктует необходимость расширения морской деятельности в нашей стране. В частности, реализация этой доктрины включает в себя обеспечение деятельности российского флота, грузоподъемных работ со дна, разведки и разработки месторождений на континентальном шельфе, что требует создания стационарных и передвижных гипербарических комплексов и необходимого барокамерного и аварийно-спасательного оборудования. Создание и практическое использование такого оборудования обеспечит дальнейшее повышение эффективности водолазного труда и снизит риск возникновения аварийных ситуаций.
Охрана человеческой жизни на море относится к национальным интересам Российской Федерации в Мировом океане - в соответствии с международными обязательствами России: Международной Конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS-74) с Протоколом 1988 года к Международной Конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года, Международной Конвенции о поиске и спасании на море 1979 года (SAR-79), Международной Конвенции о спасании (имущества) 1989 года (SALVAGE) и др. - и Морской доктриной Российской Федерации. В настоящее время проведение морских спасательных операций и водолазных работ на больших глубинах в Российской Федерации невозможно без применения технологии длительного пребывания (ДП) человека под повышенным давлением искусственной газовой среды. Для проведения водолазных спусков методом ДП необходимо качественное и количественное определение состава искусственной газовой среды, что является одной из важных составляющих проекта "Гипербария". Кроме этого, для лечения (в том числе отсроченного) декомпрессионных расстройств, необходимо создание сети барокомплексов для гипербарического лечения.
В свете вышеизложенного, решение указанных ниже цели и задач по данному проекту является актуальным и необходимым.
2. Цель и задачи работы
Целью работы является разработка оптимизированной модели сети модернизированных барокомплексов для гипербарического лечения декомпрессионных расстройств у лиц, работающих под повышенным давлением, а также исследования применения инертных газов при проведении водолазных и аварийно-спасательных работ.
Проработка на базе создаваемых модернизированных барокомплексов модели взаимодействия дежурных и стационарных барокамер для гипербарического лечения декомпрессионных расстройств у лиц, работающих под повышенным давлением. Проведение экспериментальных медико-физиологических исследований по обоснованию применения инертных газов в водолазной практике.
Анализ применения инертных газов при проведении водолазных и аварийно-спасательных работ.
Разработка требований к новому поколению водолазных передвижных рекомпрессионных станций (ПРС-ВМ) для обеспечения водолазных спусков и проведения лечебной рекомпрессии лицам, пострадавшим от декомпрессионной болезни.
3. Перечень и объем работ
1. Анализ перспективных направлений оптимизации сети модернизированных барокомплексов для гипербарического лечения декомпрессионных расстройств у лиц, работающих под повышенным давлением.
2. Разработка требований к новому поколению водолазных передвижных рекомпрессионных станций (ПРС-ВМ) для обеспечения водолазных спусков и проведения лечебной рекомпрессии лицам, пострадавшим от декомпрессионной болезни.
3. Оптимизация сети модернизированных барокомплексов для гипербарического лечения декомпрессионных расстройств у лиц, работающих под повышенным давлением.
4. Проработка на базе создаваемых модернизированных барокомплексов модели взаимодействия дежурных и стационарных барокамер для гипербарического лечения декомпрессионных расстройств у лиц, работающих под повышенным давлением на территории.
5. Проведение экспериментальных медико-физиологических исследований по обоснованию применения инертных газов в водолазной практике.
6. Анализ применения инертных газов при проведении водолазных и аварийно-спасательных работ.
Стоимость работы - 6000000,00 (шесть миллионов) рублей.
4.
График выполнения работы
Работа выполняется в один этап.
Сроки выполнения работы - с момента заключения контракта по 15 ноября 2008 года.
5. Ожидаемые результаты
Оптимизированная модель сети модернизированных барокомплексов для гипербарического лечения декомпрессионных расстройств у лиц, работающих под повышенным давлением.
Проект предполагаемого расположения и базирования дежурных и стационарных барокамер на территории Российской Федерации, образующих сеть для гипербарического лечения декомпрессионных расстройств у лиц, работающих под повышенным давлением.
Результаты экспериментальных медико-физиологических исследований по обоснованию применения инертных газов в водолазной практике.
Анализ применения инертных газов при проведении водолазных и аварийно-спасательных работ.
Требования к новому поколению водолазных передвижных рекомпрессионных станций для обеспечения водолазных спусков и проведения лечебной рекомпрессии лицам, пострадавшим от декомпрессионной болезни.
6. Отчетность
Исполнитель представляет государственному заказчику в 2-х экземплярах отчет о выполнении работы по ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 19, РД 50-34.698-90 и его электронную версию, экспертное заключение, технический акт, комплект технической документации. Работа принимается комиссией Заказчика.
7. Методология выполнения работы
Методология разрабатывается и определяется Исполнителем.
**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**
на выполнение научно-исследовательской
и опытно-конструкторской работы по теме: "Разработка
системы проведения и совершенствования контроля
результатов морских исследований в интересах
навигационно-гидрографического обеспечения
морской деятельности" (шифр темы: 1903-17-08)
1. Введение
Одним из приоритетных направлений Федеральной целевой программы "Мировой океан" является совершенствование системы навигационно-гидрографического обеспечения морской деятельности. Потребности органов государственного управления, флотов, промышленности России выдвигают требования модернизации и развития системы стандартизации и контроля результатов морских научных исследований на акватории морей и океанов.
Проект носит межведомственный характер и отражает интересы федеральных органов исполнительной власти, связанных с морской деятельностью, в том числе государственных заказчиков подпрограмм ФЦП "Мировой океан".
2. Цель и задачи работы
Совершенствование системы навигационно-гидрографического обеспечения морской деятельности в интересах решения задач экономики и обороны Российской Федерации за счет стандартизации, контроля и повышения точности и информативности результатов гидрографических исследований на акватории Мирового океана.
Анализ потребностей органов государственного управления, флотов, промышленности России в навигационно-гидрографическом обеспечении морской деятельности в рамках устойчивого инновационного развития России.
Анализ существующих технологий и тенденций развития средств и методов сбора и контроля точности гидрографической информации в океанских районах и морских зонах в интересах навигационно-гидрографического обеспечения.
Анализ существующей системы метрологического обеспечения технических средств гидрографических исследований и исследование перспективных направлений ее модернизации.
Разработка и обоснование требований по совершенствованию метрологического обеспечения комплексных гидрографических работ на основе создания морских полигонов.
Разработка методик и программно-математического обеспечения экспертизы результатов гидрографических исследований, включаемых в базы данных.
Изыскание принципиально новых способов снижения погрешностей съемок рельефа дна, гравитационного и магнитного полей Земли на акватории и разработка принципиальных схем устройств для их реализации.
Разработка методики комплексных гидрографических исследований на акватории Мирового океана, включающей съемки поля рельефа дна и геофизических полей и обеспечивающей повышение точности результатов измерений.
Разработка структуры и обоснование технических требований по созданию перспективного судового комплекса технических средств для реализации разработанной методики комплексной съемки рельефа дна и геофизических полей на акватории.
Разработка рекомендаций по совершенствованию навигационно-гидрографического обеспечения в целях устойчивого инновационного развития морской деятельности Российской Федерации на период 2009 - 2012 гг. и на более отдаленную перспективу.
3. Перечень и объем работы
1. Анализ потребностей органов государственного управления, флотов, промышленности России в навигационно-гидрографическом обеспечении морской деятельности и подходов к совершенствованию навигационно-гидрографического обеспечения в целях устойчивого инновационного развития морской деятельности государства.
2. Анализ технических средств, методов и существующей системы метрологического обеспечения гидрографических исследований и тенденций их развития.
3. Совершенствование методов метрологического обеспечения гидрографических исследований (рельефа дна, гравитационного и магнитного полей Земли) в морском метрологическом полигоне.
4. Разработка методик контроля качества гидрографической информации и программно-математического обеспечения для реализации этих методик перед включением информации в базы данных, используемых для навигационно-гидрографического обеспечения морской деятельности.
5. Разработка методики комплексных гидрографических исследований на акватории Мирового океана, включающей съемки поля рельефа дна и геофизических полей Земли и обеспечивающей повышение точности результатов измерений для реализации требований международных стандартов.
6. Разработка и обоснование перспективных способов повышения точности измерения гидрографических параметров на основе новых методических и конструктивных решений для исключения различных типов погрешностей измерений.
7. Разработка структуры и обоснование технических требований по созданию перспективного судового комплекса технических средств для реализации новой методики комплексной съемки поля рельефа дна и геофизических полей на акватории.
8. Разработка рекомендаций по совершенствованию навигационно-гидрографического обеспечения в целях устойчивого инновационного развития морской деятельности Российской Федерации.
Стоимость работ - 18000000,00 (восемнадцать миллионов) рублей.
4.
График выполнения работы
Работа выполняется в один этап.
Сроки выполнения работы - с момента заключения контракта по 1 ноября 2008 г.
5.
Ожидаемые результаты и отчетность
В процессе выполнения НИОКР будут получены следующие результаты:
1.
Разработанные методики:
Методика создания морских метрологических полигонов для метрологического обеспечения гидрографических исследований (рельефа дна, гравитационного и магнитного полей Земли).
Методики и программное обеспечение контроля качества информационных баз гидрографических данных, используемых для навигационно-гидрографического обеспечения морской деятельности.
Методика комплексных гидрографических исследований на акватории Мирового океана, включающей съемки поля рельефа дна и геофизических полей Земли и обеспечивающей повышение точности результатов измерений.
2.
Программно-математическое обеспечение построения моделей учета погрешностей, возникающих в процессе реализации разработанной методики высокоточных комплексных измерений гидрографических параметров.
3.
Способы повышения точности и информативности параметров рельефа дна и геофизических полей при производстве гидрографических исследований.
4.
Структура и технические требования по созданию судового комплекса технических средств, реализующего разработанную методику комплексной съемки и контроля результатов измерений.
5.
Научно-техническое обоснование проектов методических документов по реализации и контролю результатов гидрографических исследований.
6.
Научное обоснование рекомендаций по совершенствованию навигационно-гидрографического обеспечения в целях устойчивого инновационного развития морской деятельности Российской Федерации.
6.
Отчетность
Исполнитель представляет государственному заказчику в 2-х экземплярах отчет о выполнении работы по ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 19, РД 50-34.698-90 и его электронную версию, финансовый отчет, аннотацию, экспертное заключение, материалы приемочной комиссии и при необходимости рецензию. Работа принимается приемочной комиссией Заказчика.
7.
Методология выполнения работы
Методология разработки определяется Исполнителем.
---