Приказ Минэкономразвития РФ от 02.06.2009 № 202

«О проведении открытого конкурса на право заключить государственные контракты на выполнение научно-исследовательских работ в рамках федеральной целевой программы „Мировой океан“ подпрограммы „Освоение и использование Арктики“ (шифры тем: 2001-07-09, 2002-07-09, 2003-07-09, 2004-07-09, 2005-07-09)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 2 июня 2009 г. № 202

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРАКТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МИРОВОЙ ОКЕАН» ПОДПРОГРАММЫ «ОСВОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРКТИКИ» (ШИФРЫ ТЕМ: 2001-07-09, 2002-07-09, 2003-07-09, 2004-07-09, 2005-07-09)

В целях организации работ по проведению открытого конкурса на право заключить государственные контракты на выполнение научно-исследовательских работ в рамках федеральной целевой программы «Мировой океан» подпрограммы «Освоение и использование Арктики» приказываю:

1. Объявить открытый конкурс на право заключить государственные контракты на выполнение научно-исследовательских работ в рамках федеральной целевой программы «Мировой океан» подпрограммы «Освоение и использование Арктики» (шифры тем: 2001-07-09, 2002-07-09, 2003-07-09, 2004-07-09, 2005-07-09) (далее — открытый конкурс) в соответствии с тематикой согласно Приложению № 1.

2. Определить срок проведения открытого конкурса — III квартал 2009 г.

3. Образовать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса в составе согласно приложению № 2 (не приводится).

4. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса согласно Приложению № 3.

5. Департаменту государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности (М.Ю. Курбатов):

• осуществить организационные мероприятия по проведению открытого конкурса;
• обеспечить опубликование на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд извещения о проведении открытого конкурса, а также иных документов, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов;
• обеспечить подписание государственных контрактов между Минэкономразвития России и победителями открытого конкурса.

6. Департаменту кадров, государственной службы и управления персоналом (О.Б. Бекасов) обеспечить размещение на внешнем сайте Министерства в сети Интернет информации о проведении и результатах открытого конкурса в соответствии с пунктом 1 настоящего Приказа.

7. Финансовому департаменту (С.Н. Бабарин) произвести оплату услуг, указанных в пункте 1 настоящего Приказа, в соответствии с государственными контрактами, заключенными Минэкономразвития России с победителями открытого конкурса, за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

А. Н. Клепач

Приложение № 1

от 2 июня 2009 г. № 202

Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Законодательное регулирование

Настоящий конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон).

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации о размещении заказов, проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией.

1.2 Заказчик

1.2.1. Государственный заказчик (далее — Заказчик) указан в Информационной карте конкурса.

1.3 Вид и предмет конкурса. Место, условия и сроки выполнения научно-исследовательских работ

1.3.1. Заказчик осуществляет выбор исполнителя научно-исследовательских работ (далее — НИР), информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте государственного контракта (раздел IV).

1.3.2. Участник конкурса, с которым заключается государственный контракт, должен выполнить НИР, являющиеся предметом государственного контракта, в течение периода времени и в месте, указанных в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

1.3.3. Если указано в Информационной карте конкурса в настоящем конкурсе выделяются лоты. Если конкурс состоит из нескольких лотов, предметы, начальные (максимальные) цены контрактов, сроки и иные условия выполнения НИР по лотам указаны в Информационной карте конкурса. При этом Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный государственный контракт.

1.3.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота.

1.4 Начальная (максимальная) цена государственного контракта

1.4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам открытого конкурса.

1.5 Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

1.5.1. Финансирование государственного контракта на выполнение НИР, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте конкурса.

1.5.2. Порядок, форма и сроки оплаты за выполненные НИР определяются в проекте государственного контракта, приведенном в конкурсной документации, и указаны в Информационной карте конкурса.

1.6 Требования к Участникам размещения заказа

1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2 Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, а именно:

1.6.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение НИР, являющихся предметом настоящего конкурса. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте конкурса;

1.6.2.2. О непроведении ликвидации Участника размещения заказа — юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3. О неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. Об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3. Если указано в Информационной карте конкурса, Заказчик устанавливает дополнительные требования к Участникам размещения заказа, предусмотренные Законом:

• об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа;
• об обладании Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

1.6.4. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей Участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.7 Привлечение соисполнителей

1.7.1. Если иного не оговорено в Информационной карте конкурса, исполнитель по государственному контракту обязан выполнить НИР лично. В процессе исполнения государственного контракта он вправе привлекать к выполнению НИР третьих лиц только по согласованию с Заказчиком.

1.8 Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в конкурсе и участием в конкурсе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается конкурс.

1.9 Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

1.9.1. В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, то сведения о таких преимуществах и порядке их применения содержатся в Информационной карте конкурса.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1 Содержание конкурсной документации

2.1.1. Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также изменения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела.

Раздел I Общие условия проведения конкурса

Раздел II Информационная карта конкурса

Раздел III Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа

Раздел IV Проект государственного контракта

Раздел V Технические задания

2.1.2. Конкурсная документация может представляться на бумажном носителе или в электронном виде. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Заказчик, Конкурсная комиссия будут руководствоваться текстом конкурсной документации, утвержденной приказом Минэкономразвития России, и не несут ответственности за содержание конкурсной документации, полученной Участником размещения заказа неофициально.

2.1.3. Участнику размещения заказа следует изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки на участие в конкурсе, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, может привести к отклонению заявки на участие в конкурсе.

2.1.4. Заявка Участника размещения заказа, подготовленная не на основании конкурсной документации, утвержденной приказом Минэкономразвития России, но соответствующая всем требованиям конкурсной документации, будет рассматриваться в соответствии с установленным в конкурсной документации порядком.

2.2 Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика, Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений конкурсной документации.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (сообщением по электронной почте, адрес которой указан в Информационной карте конкурса), Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа (сообщением по электронной почте) разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в п. 4.1.3 Информационной карты конкурса.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3 Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию

2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе (без изменения предмета конкурса). В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.3.2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию (без изменения предмета конкурса) не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов (сообщениями по электронной почте) всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.3.3. Для получения уведомлений по E-mail об изменениях извещения о проведении конкурса, разъяснениях и изменениях конкурсной документации Участник размещения заказа должен направить по E-mail контактным лицам Заказчика, указанным в Информационной карте конкурса, уведомление о получении конкурсной документации.

2.3.4. Участник размещения заказа, получивший комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направивший уведомление о получении конкурсной документации, должен самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений в извещение о проведении конкурса и разъяснений и изменений конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения таким Участником размещения заказа соответствующей информации.

2.4 Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1 Формы заявки на участие в конкурсе

3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе, оформленную в соответствии с указаниями, содержащимися в Информационной карте конкурса.

3.2 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом переводом на русский язык.

3.3 Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по формам, приведенным в разделе III настоящей конкурсной документации, и содержать следующее:

3.3.1.1 Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы — руководитель)). В случае если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий Участника размещения заказа, заверенную печатью Участника размещения заказа и подписанную руководителем размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа, если в Информационной карте конкурса указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа;

д) копии учредительных документов Участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

3.3.1.2. Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене государственного контракта (по форме описания подлежащих выполнению НИР, предложения о качестве НИР и иных предложениях об условиях исполнения государственного контракта, приложенной в разделе III). Если указано в Информационной карте конкурса, также копии документов, подтверждающих соответствие НИР требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким НИР.

3.3.1.3. Документы или копии документов, указанные в Информационной карте конкурса, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

б) если указано в Информационной карте конкурса, копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение НИР, являющихся предметом конкурса.

3.3.1.4. Любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.4 Предложение о цене государственного контракта в заявке на участие в конкурсе

3.4.1. Цена государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не должна превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота). В случае если цена государственного контракта (цена лота), указанная в заявке на участие в конкурсе превышает начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота), данная заявка отклоняется Конкурсной комиссией на этапе рассмотрения заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.4.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе.

3.4.3. Цена государственного контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.4. Неучтенные затраты исполнителя по государственному контракту, связанные с исполнением государственного контракта, но не включенные в предлагаемую цену государственного контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

3.5 Требования к описанию НИР

3.5.1. Описание подлежащих выполнению НИР производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса, и по форме описания подлежащих выполнению НИР, предложения о качестве НИР и иных предложениях об условиях исполнения государственного контракта, приведенной в разделе III.

3.6 Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе

3.6.1. При подготовке заявки на участие в конкурсе Участник размещения заказа должен использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представляемые Участником в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.4. Заявка на участие в конкурсе, поданная Участником размещения заказа в письменной форме, оформляется в соответствии с указаниями в Информационной карте конкурса.

3.6.5. Если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в соответствии с требованиями конкурсной документации, Заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

3.6.6. Представленная заявка на участие в конкурсе и документы в составе заявки на участие в конкурсе не возвращаются Участнику размещения заказа, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего раздела.

3.6.7. Если конкурс состоит из нескольких лотов, заявка на участие в конкурсе и документы в составе заявки на участие в конкурсе оформляются отдельно в отношении каждого лота.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1 Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса.

4.1.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются начиная со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

4.1.3. Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа, указанный в извещении о проведении открытого конкурса и в Информационной карте конкурса.

4.1.4. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

4.2 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.2.1. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6 настоящего раздела, направляются Участником размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

4.2.2. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, регистрируются представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

4.2.3. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.2.4. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Заказчик обязан подтвердить в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня.

4.2.5. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

4.2.6. В случае если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт.

4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе путем письменного уведомления Заказчика об этом до окончания срока подачи заявок, установленного в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего раздела.

4.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны оформляться в соответствии с пунктами 3.6 и 4.1 настоящего раздела и направляться Заказчику до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего раздела. На конверте ставится маркировка: «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ».

4.3.3. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет Заказчика в письменной форме до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) — Участника размещения заказа, отзывающего заявку, и способ возврата заявки (нарочным Участника размещения заказа по адресу Заказчика, по которому осуществляется прием заявок на участие в конкурсе, либо средствами общедоступной почтовой связи).

4.3.4 Возврат отозванных заявок осуществляется следующим образом:

• если на конверте с заявкой на участие в конкурсе указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) — Участника размещения заказа, отзывающего заявку, такой конверт с заявкой возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата заявки;
• если на конверте с заявкой на участие в конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) — Участника размещения заказа, отзывающего заявку, но представлена расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, выданная Заказчиком, такой конверт с заявкой на участие в конкурсе возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата заявки;
• если на конверте с заявкой на участие в конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) — Участника размещения заказа, отзывающего заявку, и не представлена расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, выданная Заказчиком, что не позволяет идентифицировать отзываемый конверт на участие в конкурсе, возврат такого конверта с заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата заявки.

4.3.5. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускаются внесение изменений в заявки на участие в конкурсе и отзыв заявок на участие в конкурсе.

4.4 Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1 Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.1.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и в Информационной карте конкурса, Конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе Участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.1.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух или более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.

5.1.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

5.1.5. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.1.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола.

5.1.7. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ДОПУСК К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

6.1 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

6.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в пункте 3.3 настоящего раздела, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

6.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не превышает двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6.1.3. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в пункте 3.3 настоящего раздела, и Участников размещения заказа на предмет их соответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела, осуществляется по принципу: «соответствует требованиям» или «не соответствует требованиям».

6.1.4. Для проверки соответствия Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела, Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа — юридического лица, подавшего заявку, о принятии арбитражным судом решения о признании такого Участника — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

6.1.5. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

6.1.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа — юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Конкурсная комиссия отстраняет такого Участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

6.1.7 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса);

б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.

6.1.8 Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) непредоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов (за исключением предусмотренных подпунктом «г» пункта 3.3.1.1 настоящего раздела) либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о НИР, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

• заявка и документы в составе заявки на участие в конкурсе не соответствуют по форме и содержанию, указанным в конкурсной документации, и/или не имеют в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;
• предложение о цене контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота);
• заявка и документы в составе заявки не подписаны должным образом;
• предлагаемые НИР и иные предложения об условиях исполнения контракта не соответствуют требованиям, установленным в конкурсной документации;

г) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки.

6.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

6.1.10. Конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который содержит сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его Участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого Участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Конкурсной комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и размещается Заказчиком на официальном сайте.

6.1.11. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным Участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

7. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

7.1 Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

7.1.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкуре, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса.

7.1.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать тридцати дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7.1.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в Информационной карте конкурса.

7.1.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия учитывает такие преимущества в пользу заявок указанных Участников конкурса.

7.2 Определение победителя конкурса

7.2.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения государственного контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения государственного контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

7.2.2. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта и заявке которого присвоен первый номер.

7.2.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об Участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.

7.2.4. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика.

7.2.5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

7.2.6. Любой Участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (сообщением по электронной почте, адрес которой указан в Информационной карте конкурса), запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет Участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа (сообщением по электронной почте) соответствующие разъяснения.

7.2.7. Заказчик после объявления победителя конкурса обязан отказаться от заключения контракта с победителем в случае установления факта:

• проведения ликвидации Участника размещения заказа — юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
• приостановления деятельности указанного лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
• предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, поданных Участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе;
• нахождения имущества указанного лица под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанного лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
• наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

8.1 Срок заключения контракта

8.1.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр указанного протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

8.1.2. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. В случае если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8.1.3. Государственный контракт должен быть подписан Участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.

8.1.4. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный в Информационной карте конкурса, не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения государственного контракта (в случае если Информационной картой конкурса было предусмотрено обеспечение исполнения контракта), победитель конкурса признается уклонившимся от заключения контракта. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого Участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

8.1.5. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

8.2 Обеспечение исполнения государственного контракта

8.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, Участник конкурса, с которым заключается государственный контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения государственного контракта. Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в порядке и на сумму, которые указаны в Информационной карте конкурса.

8.3 Изменение объема НИР и цены государственного контракта

Заказчик при заключении и исполнении государственного контракта вправе изменить объем НИР и цену контракта в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. ПРИЗНАНИЕ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ

9.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

9.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 6.1 настоящего раздела. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передает Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных таким Участником в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемого к конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с Участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, с учетом пункта 8.2 настоящего раздела на условиях и по цене государственного контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого государственного контракта не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса и в Информационной карте конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

9.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании Участником конкурса принято относительно только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

9.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан Участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому Участнику конкурса проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных таким Участником в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с учетом пункта 8.2 настоящего раздела на условиях и по цене государственного контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого государственного контракта не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса и в Информационной карте конкурса. Такой Участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

10.1. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в административном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные изменяют и/или дополняют положения раздела I «Общие условия проведения конкурса». При возникновении противоречия положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями раздела I «Общие условия проведения конкурса».

Пункт 1.2.1 Наименование Заказчика Министерство экономического развития Российской Федерации, Департамент государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности. Адрес: 125993, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3. Контактные лица Рыкунова Марина Сергеевна, тел. (495) 650-81-84, E-mail: rikunova@economy.gov.ru. Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени. Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки выполнение работ, оказание услуг для товаров, федеральных государственных нужд: https://www.zakupki.gov.ru.

Пункт 1.3.1 Вид и предмет конкурса Открытый конкурс на право заключить государственные контракты на выполнение научно-исследовательских работ в рамках федеральной целевой программы «Мировой океан» подпрограммы «Освоение и использование Арктики» (далее — НИР) по лотам: Лот № 1 «Анализ мирового опыта и разработка вариантных предложений по изучению и освоению морских нефтегазовых месторождений в Арктике с учетом перспектив промышленного использования нетрадиционных источников и дополнительных ресурсов углеводородного сырья», шифр темы 2001-07-09. Лот № 2 «Разработка предложений по определению южной границы Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ)», шифр темы 2002-07-09. Лот № 3 «Разработка предложений по созданию перспективных космических информационно-коммуникационных систем, учитывающих прогнозируемое уменьшение ледового покрова и увеличение сроков навигации по Северному морскому пути (СМП)», шифр темы 2003-07-09. Лот № 4 «Исследование международных правовых норм и правил, регулирующих деятельность на архипелаге Шпицберген, и разработка политико-правовых и организационных мер, обеспечивающих укрепление российского присутствия на архипелаге», шифр темы 2004-07-09. Лот № 5 «Разработка предложений по совершенствованию механизма управления и повышению экономической эффективности деятельностью российских организаций на архипелаге Шпицберген», шифр темы 2005-07-09.

Пункт 1.3.2 Место и сроки выполнения НИР Заказчик не устанавливает требований к месту выполнения НИР. Адрес сдачи результатов НИР: г. Москва, 1-я Тверская- Ямская ул., д. 1, 3, Министерство экономического развития Российской Федерации. НИР выполняются согласно техническому заданию. Сроки выполнения НИР по государственному контракту: (Срок исчисляется со дня заключения государственного контракта) — Лот № 1 не позднее 1 ноября 2009 г.; Лот № 2 не позднее 1 ноября 2010 г.; Лот № 3 не позднее 1 ноября 2009 г.; Лот № 4 не позднее 1 ноября 2010 г.; Лот № 5 не позднее 1 ноября 2009 г.

Пункт 1.4.1 Начальная (максимальная) цена государственного контракта Начальная (максимальная) цена государственного контракта по лоту № 1 составляет — 3000000,00 (три миллиона) рублей 00 копеек без обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Начальная (максимальная) цена государственного контракта по лоту № 2 составляет — 17000000,00 (семнадцать миллионов) рублей 00 копеек без обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе: на этапы НИР, выполняемые в 2009 году, — 8000000,00 (восемь миллионов) рублей 00 копеек; на этапы НИР, выполняемые в 2010 году, — 9000000,00 (девять миллионов) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена государственного контракта по лоту № 3 составляет — 5399400,00 (пять миллионов триста девяносто девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек без обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Начальная (максимальная) цена государственного контракта по лоту № 4 составляет — 7300000,00 (семь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек без обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе: на этапы НИР, выполняемые в 2009 году, — 3800000,00 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек; на этапы НИР, выполняемые в 2010 году, — 3500000,00 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена государственного контракта по лоту № 5 составляет — 4200000,00 (четыре миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек без обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением следующих случаев: Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего государственного контракта. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный государственным контрактом объем НИР при изменении потребности в НИР, на выполнение которых заключен государственный контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме НИР, не предусмотренном государственным контрактом, но связанном с НИР, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких НИР Заказчик по согласованию с Исполнителем по государственному контракту вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких НИР, но не более чем на 10% такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких НИР Заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом.

Пункт 1.5.1, Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты 1.5.2 НИР Финансирование НИР по государственному контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета. Цена государственного контракта формируется с учетом всех расходов, в том числе с уплатой всех пошлин, налогов и иных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выполнение научно-исследовательской работы по государственному контракту не облагается НДС в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Форма оплаты — безналичный расчет. Оплата работ по государственному контракту производится поэтапно с авансовым платежом ежегодно в размере 30% стоимости этапов НИР текущего года после утверждения Минэкономразвития России лимитов бюджетных обязательств. Оплата стоимости каждого этапа работ производится в течение десяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке работ (этапа работ) на основании подлинного акта о приемке работ (этапа работ) с учетом ранее выплаченного аванса.

Пункт 1.6.2.1 Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, к Участникам размещения заказа При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

             1) соответствие Участников размещения заказа требованиям,
             устанавливаемым в соответствии с законодательством
             Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
             товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
             предметом торгов;

             2) непроведение ликвидации Участника размещения заказа -
             юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда
             о признании Участника размещения заказа - юридического
             лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
             открытии конкурсного производства;

             3) неприостановление деятельности Участника размещения

заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

             4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности
             по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
             платежам в бюджеты любого уровня или государственные
             внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
             размер которой превышает двадцать пять процентов
             балансовой стоимости активов Участника размещения заказа
             по данным бухгалтерской отчетности за последний
             завершенный отчетный период. Участник размещения заказа
             считается соответствующим установленному требованию
             в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности
             в соответствии с законодательством Российской Федерации
             и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
             участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе
             не принято.

Пункт 1.6.3 Дополнительные требования, установленные Заказчиком Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.

Пункт 1.7.1 Привлечение соисполнителей Исполнитель по государственному контракту обязан выполнить НИР лично. В процессе исполнения государственного контракта он вправе привлекать к выполнению НИР третьих лиц только с письменного согласия Заказчика. Исполнитель несетответственность за действия таких соисполнителей, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.

Пункт 1.9.1 Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно- исполнительной системы, организациям инвалидов Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов при участии в размещении заказа преимущества не предоставляются.

Пункт 3.1.1 Формы заявки на участие в конкурсе Заявка на участие в конкурсе подается в форме бумажного документа или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по формам, представленным в разделе III настоящей конкурсной документации. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью Участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким Участником размещения заказа. Соблюдение Участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени Участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (раздел III).

Пункт 3.3.1.3 а) Обеспечение заявки на участие в конкурсе Обеспечение заявок на участие в конкурсе не предусмотрено.

Пункт 3.3.1.3 б) Копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиям допуска к участию в конкурсе.

Пункт 3.5.1 Требования к описанию предлагаемых НИР Описание НИР производится по формам, приведенным в разделе III.

Пункт 3.6 Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе Заявка на участие в конкурсе, поданная Участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом. Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе, который подшивается в отдельную папку и помечается «ОРИГИНАЛ». Кроме того, Участник размещения заказа представляет две копии заявки на участие в конкурсе, помеченные «КОПИЯ», которые также подшиваются в отдельные папки. В случае расхождений между оригиналом и копией Конкурсная комиссия будет руководствоваться оригиналом. Участник размещения заказа должен поместить прошитые оригинал и копию заявки на участие в конкурсе в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». На каждом внутреннем конверте должны быть указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя) Участника размещения заказа, наименование конкурса, номер лота, шифр темы. Затем эти конверты помещаются во внешний конверт. При этом на внешнем конверте должно быть указано наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, номер лота и шифр темы. Участник размещения заказа вправе не указывать на внешнем конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя). В конверт с оригиналом заявки на участие в конкурсе Участник размещения заказа может дополнительно вложить один CD-диск, содержащий электронную версию заявки на участие в конкурсе и приложений по формам 1, 2, 2.1, 2.3, 2.4 раздела III настоящей конкурсной документации в формате Microsoft Word.

Пункт 4.1.1 Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 125993, Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 1, 3 (экспедиция Минэкономразвития России), вход со стороны ул. Гашека, д. 10.

Пункт 4.1.3 Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее __ 00 часов (по московскому времени) «__» _______ 2009 г.

Пункт 4.2.1 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе Заявка на участие в конкурсе (включая все документы в составе заявки на участие в конкурсе) подается отдельно в отношении каждого предмета конкурса (лота). Участник размещения заказа самостоятельно выбирает способ подачи заявки на участие в конкурсе. Заказчик обеспечивает прием заявок на участие в конкурсе, поступающих ему общедоступной почтовой связью, а также обеспечивает возможность получения заявок нарочным. Заказчик осуществляет прием заявок на участие в конкурсе по рабочим дням с 9-30 до 17-30 (с 9-30 до 16-00 по пятницам) по московскому времени в течение всего срока приема заявок на участие в конкурсе, исключая день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. При подаче заявки на участие в конкурсе нарочным необходимо заблаговременно проинформировать об этом контактное лицо Заказчика по телефону: (+7) (495) 650-81-84. Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы Участником размещения заказа на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

Пункт 5.1.1 Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: 125993, Москва, 1-я Тверская- Ямская ул., д. 1, 3, 1-я переговорная, в ____ часов (по московскому времени) «__» ______ 2009 г. В связи с тем, что в здании Минэкономразвития России действует пропускной режим, для участия в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Участник размещения заказа не позднее чем за два часа до окончания рабочего дня, предшествующего дню вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, сообщает контактному лицу Заказчика в Отдел государственного регулирования тарифов Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности по телефону (495) 650-81-84 информацию о своем представителе, направляемом для участия в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Ф.И.О. полностью, название должности, наименование организации. При несоблюдении данного условия Заказчик не несет ответственности за невозможность присутствия такого Участника конкурса (его представителя) на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Пункт 7.1.3 Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями: Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лотам № 1, 2, 3, 4, 5 Для оценки лучших условий исполнения государственного контракта устанавливается следующая система критериев и их значения:

    1)   Оценка   заявок  по  критерию  "цена  государственного  контракта"
производится  расчетным путем. Участнику конкурса, предложившему наименьшую

стоимость государственного контракта, присваивается максимальное количество баллов критерия.

Количество баллов, присуждаемое другим заявкам, определяется по формуле:

                                 Ц    - Ц
                                  max    i
                           Бц  = --------- х Бц,
                             i     Ц

                                max

где:
i - порядковый номер оцениваемой заявки;
Бц   -  количество  баллов, присуждаемое i-той заявке по критерию "цена
  i

государственного контракта» (с округлением до двух знаков после запятой); Ц — начальная (максимальная) цена государственного контракта, max установленная в конкурсной документации; Ц — предложение i-того Участника конкурса по цене государственного i контракта; Бц — значение критерия «цена государственного контракта».

    2)  Оценка  заявок  по  критерию "качество НИР и квалификация Участника
конкурса"  производится  отдельно  по  каждому  подкритерию путем сравнения
между  собой  условий исполнения государственного контракта, предложенных в
заявках  на  участие  в  конкурсе. Заявке на участие в конкурсе, содержащей

лучшие условия по отдельному подкритерию, присваивается наибольший балл.

    Общее  количество  баллов  по  критерию  "качество  НИР  и квалификация
Участника  конкурса"  рассчитывается  путем  сложения присвоенных баллов по

каждому подкритерию:

                         Бк  = Б    + Б    + Б   ,
                           i    2.1    2.2    2.3

где:
i - порядковый номер оцениваемой заявки;
Бк    -  количество  баллов,  присуждаемое  i-той  заявке  по  критерию
  i

«качество НИР и квалификация Участника конкурса»;

    Б   ...Б     -   значения   баллов,   присвоенные   i-той   заявке   по
     2.1    2.3

соответствующим подкритериям.

Суммарная балльная оценка i-той заявки определяется путем сложения полученных баллов по всем критериям:

                              Б  = Бк  + Бц ,
                               i     i     i

где:
i - порядковый номер оцениваемой заявки;
Бк    -  количество  баллов,  присуждаемое  i-той  заявке  по  критерию
  i

«качество НИР и квалификация Участника конкурса»; Бц — количество баллов, присуждаемое i-той заявке по критерию «цена i контракта».

    На  основании  итогового  количества  баллов каждой заявке на участие в
конкурсе   относительно   других   по  мере  уменьшения  количества  баллов
Конкурсной  комиссией  присваивается  порядковый  номер. Заявке, получившей

максимальное количество баллов, присваивается первый номер.

Последующие номера присваиваются заявкам по мере уменьшения количества набранных ими баллов.

Пункт 8.1.3 Срок заключения государственного контракта Заказчик в течение трех рабочих дней после подведения итогов конкурса передает победителю конкурса проект государственного контракта. Государственный контракт между победителем конкурса и Заказчиком должен быть подписан не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе или протокола оценки и сопоставления заявок. При этом государственный контракт подписывается: — Победителем конкурса — в течение одиннадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; — Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место (в случае уклонения победителя конкурса от заключения государственного контракта) — в течение одиннадцати дней со дня передачи такому участнику проекта государственного контракта; — Единственным Участником конкурса (в случае если конкурс признан несостоявшимся) — в течение одиннадцати дней со дня передачи такому участнику проекта государственного контракта. При этом лицо, подписывающее государственный контракт, может передать Заказчику подписанный государственный контракт в любой день до конца окончания указанного срока. В случае если победитель конкурса или Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный государственный контракт, а также обеспечение исполнения государственного контракта, в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель конкурса или Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

Раздел III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

________________________________ (наименование Участника размещения заказа) для участия в открытом конкурсе по теме ____________, шифр темы ___________ направляет следующие документы:

Подпись руководителя (уполномоченного лица) Участника размещения заказа ____________________________ (Ф.И.О.) М.П.

<*> Если конкурсной документацией предусмотрено внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе.

<**> Если конкурсной документацией предусмотрена необходимость наличия лицензий.

2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации
Дата, исх. номер
                                               Минэкономразвития России

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ на право заключить государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы в рамках федеральной целевой программы «Мировой океан» подпрограммы «Освоение и использование Арктики» в 2009 году (или в 2009 — 2010 годах)

Лот N _______

наименование темы: ___________, шифр темы: ______

1. <a id="p100277"></a>_________________ (наименование  Участника размещения заказа) в лице

(должность уполномоченного лица, его Ф.И.О., действующего на основании ___)

предлагает  выполнить  предусмотренную  конкурсом  научно-исследовательскую
работу в соответствии с требованиями конкурсной документации  на  следующих

условиях:

Предлагаемая цена государственного контракта составляет ______________ (указать цену цифрами и прописью).

    В   указанную  цену  включены  все  затраты,  связанные  с  выполнением
научно-исследовательской  работы,  в том числе налоги и другие обязательные

платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением данной работы, ___________ (наименование Участника размещения заказа) осведомлен о том, что научно-исследовательская работа по государственному контракту не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 16 части 3 статьи

149  Налогового кодекса Российской Федерации, а также о том, что неучтенные
затраты,  связанные  с  выполнением  научно-исследовательской работы, но не
включенные  в  предлагаемую  цену  государственного  контракта, не подлежат

оплате Заказчиком.

Срок выполнения научно-исследовательской работы __________.

Предложение о качестве работ и иных условиях исполнения государственного контракта прилагается.

2. <a id="p100282"></a>Настоящей заявкой ____________________________________ (наименование

Участника   размещения   заказа)   декларируется   соответствие   Участника
размещения  заказа  требованиям,  установленным в документации о конкурсе в

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.  <a id="p100283"></a>В случае присуждения государственного контракта ___________________

            (наименование Участника размещения заказа)

обязуется  подписать государственный контракт в соответствии с требованиями
конкурсной  документации  и условиями предложений, содержащихся в настоящей
заявке,  в срок, не <...>  и сопоставления заявок на участие в конкурсе  (в

случае признания победителем), либо в срок, не превышающий одиннадцати дней

со дня передачи проекта государственного контракта  (в  случае  присуждения
второго   места   и    уклонения   победителя   конкурса   от    заключения

государственного контракта либо при несостоявшемся конкурсе).

4.   <a id="p100284"></a>Мы   извещены   о   включении  сведений  о  ______________________

(наименование   Участника  размещения  заказа)  в  Реестр  недобросовестных
поставщиков  в  случае  нашего  уклонения  от  заключения  государственного

контракта.

5.  <a id="p100285"></a>Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера

и   взаимодействия   с   Минэкономразвития  России  от  ___________________
(наименование  Участника  размещения  заказа) уполномочен _________________

(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника).

6.  <a id="p100286"></a>Полное  и  сокращенное  фирменное  наименование (наименование, ИНН)

организационно-правовая  форма,  юридический и фактический адреса (фамилия,
имя,   отчество,  паспортные  данные,  сведения  о  месте  жительства  (для
физического  лица),  телефон  _______, факс _____, адрес электронной почты,

                                       (подпись)<br>

2.1. ФОРМА ОПИСАНИЯ ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПОЛНЕНИЮ НИР, ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ НИР И ИНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

На бланке организации Дата, исх. номер

Минэкономразвития России

ОПИСАНИЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПОЛНЕНИЮ НИР, ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ НИР И ИНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

(наименование Участника размещения заказа)

Участник размещения заказа в данной форме представляет описание подлежащих выполнению НИР и сведения, характеризующие качество подлежащих выполнению НИР, необходимые для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе согласно принятым в конкурсной документации критериям оценки качества работ.

Описание подлежащих выполнению НИР осуществляется в виде комментариев к техническому заданию с обоснованием предложений по каждой из следующих позиций:

1. Введение (краткий обзор состояния проблемы).

2. Методология решения поставленных в техническом задании целей и задач.

3. Ожидаемые результаты НИР.

Качество подлежащих выполнению НИР будет оцениваться на основании анализа представленного описания подлежащих выполнению НИР в части:

Участник размещения заказа по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию (в том числе документы), подтверждающую качество подлежащих выполнению работ.

Участник размещения заказа по своему усмотрению может заполнить и приложить к форме № 2.1 «Описания подлежащих выполнению НИР, предложения о качестве НИР и иных предложениях об условиях исполнения государственного контракта» форму № 2.2 «Календарный план выполнения научно-исследовательской работы».

Подпись руководителя (уполномоченного лица) Участника размещения заказа ____________________________________ /Ф.И.О./ (подпись)

2.2. ФОРМА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН к государственному контракту на выполнение научно-исследовательской работы по теме «____________________________________» (наименование темы)

Подпись руководителя (уполномоченного лица) Участника размещения заказа __________________ /Ф.И.О./ М.П.

Примечание: количество этапов НИР определено техническим заданием. Под «работой» для целей заполнения данного календарного плана на выполнение НИР понимаются работы, поименованные в разделе 3 «Перечень и объем работ» Технического задания.

Значение «Предлагаемой цены государственного контракта» в календарном плане на выполнение НИР должно соответствовать цене государственного контракта, указываемой в заявке на участие в конкурсе. В случае несоответствия значений цены государственного контракта, указанных в заявке на участие в конкурсе и календарном плане на выполнение НИР, за значение цены государственного контракта, предлагаемое Участником размещения заказа, будет приниматься цена, указанная в его заявке на участие в конкурсе.

Данное примечание следует удалить при заполнении формы.

2.3. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации
Дата, исх. номер
                                               Минэкономразвития России

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

            (наименование Участника размещения заказа)

квалификацию подтверждает следующей информацией:

1. <a id="p100321"></a>Квалификация руководителя проекта и основных исполнителей, состоящих

в штате организации:

2.  <a id="p100324"></a>Сведения  об  участии руководителя проекта и основных исполнителей,

состоящих в штате организации, в проектах, аналогичных предмету конкурса:

3. <a id="p100327"></a>Сведения о производственной деятельности организации:

4. <a id="p100330"></a>Репутация организации:

    Примечание.  По  своему  усмотрению  Участник  размещения  заказа может
предоставить  другие  сведения  (с приложением соответствующих документов),
не учтенные в  предложенных  таблицах.  При этом такие сведения должны быть
указаны  ниже  приведенных  таблиц  либо  оформлены  в  виде  приложений  к

настоящей форме.

Указанные сведения и документы учитываются при оценке заявки на участие в конкурсе по критерию «Квалификация Участника конкурса».

Подпись руководителя (уполномоченного лица) Участника размещения заказа _______________________ /Ф.И.О./ М.П.

2.4. ФОРМА «ПЕРЕЧЕНЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ»

к государственному контракту на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «___________________________________»

                  1. <a id="p100339"></a>Объекты исключительных прав,
      на которые Заказчику передаются права на использование,
    достаточные для полноценного использования и тиражирования

Наименование         Объект авторского права       Наименование приложения,
                       (программа для ЭВМ,           содержащего условия
                 произведение науки, литературы,   лицензионного договора,
                     искусства, база данных)         если таковые имеются

1.

2.

3.

      2. <a id="p100344"></a>Объекты исключительных прав, права на использование
       которых передаются Заказчику в объеме, недостаточном
          для полноценного использования и тиражирования

Наименование   Объект авторского   Правооб-  Наименование    Передаваемое
                права (программа   ладатель  приложения к      в рамках
                    для ЭВМ,                  настоящему   государственного
                  произведение                документу,       контракта
               науки, литературы,            содержащего      количество
                искусства, база                 условия       экземпляров
                    данных)                  лицензионного

                                           договора

1.

2.

3.

    3. <a id="p100349"></a>Объекты исключительных прав, права на которые Заказчику

        не передаются, но наличие которых будет необходимо<br>
          для полноценного использования и тиражирования

объектов, указанных в таблице 1, и эксплуатации объектов, указанных в таблице 2

Наименование      Объект           Объект    Правооб-  Количество      Стоимость      Стоимость
              исключительных     авторского  ладатель  экземпляров  экземпляра при     покупки
              прав из права      (лицензий)                         самостоятельном  экземпляров

таблиц 1 - 2, для (программа приобретении (лицензий)

               использования      для ЭВМ,                            Заказчиком
                 которого       произведение
                 требуется         науки,
               данный объект    литературы,

                             искусства,
                            база данных)

1.

2.

За Министерство экономического За развития Российской Федерации

"__" __________ 2009 г.                             "__" __________ 2009 г.

**М.П.                                                М.П.**

Требования к заполнению таблиц

В настоящем документе Участник размещения заказа декларирует все объекты исключительных прав, созданные им или другими организациями до выполнения НИР по теме открытого конкурса, как входящие в состав разрабатываемых (поставляемых) в рамках государственного контракта программных систем (если таковые разрабатываются в рамках государственного контракта), так и необходимые для их функционирования. Передаваемые Заказчику права на использование объекта исключительных прав и экземпляры объекта исключительных прав декларируются путем заполнения Участником размещения заказа приведенных таблиц в соответствии с настоящими разъяснениями.

Под интеллектуальными понимаются права, предусмотренные статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участник размещения заказа в соответствии с условиями государственного контракта несет финансовую ответственность за полноту и достоверность информации.

Если объем передаваемых прав использования является достаточным, Участник размещения заказа указывает передаваемые в рамках государственного контракта авторские имущественные права в таблице 1.

Передаваемые интеллектуальные права считаются достаточными, если позволяют Заказчику передавать третьим лицам следующие права использования:

• воспроизводить объект исключительных прав, в т.ч. изготавливать более одного экземпляра объекта исключительных прав или его части в любой материальной форме;
• распространять объект исключительных прав в неизменном, переработанном или модифицированном виде или в переводе (по усмотрению пользователя), возмездно или безвозмездно (по усмотрению пользователя), без ограничения тиража;
• переделывать или другим образом перерабатывать, модифицировать объект исключительных прав;
• переводить объект исключительных прав;
• для программ для ЭВМ — воспроизводить программу в ходе ее запуска без каких-либо ограничений.

<*> Для программ для ЭВМ распространение осуществляется в виде исходного кода, сопровожденного или не сопровожденного (по усмотрению пользователя) соответствующим ему объектным кодом; для иных объектов исключительных прав такое распространение допускается в «прозрачной» форме (форме, наиболее пригодной для переработки), сопровожденной или не сопровожденной (по усмотрению пользователя) иными формами представления того же объекта исключительных прав.

Если объем передаваемых прав использования не является достаточным для полноценного использования и тиражирования, Участник размещения заказа указывает поставляемые в рамках государственного контракта экземпляры объекта исключительных прав. При этом такие экземпляры объектов исключительных прав и права на их использование, передаваемые в рамках государственного контракта, указываются в таблице 2.

В этой таблице указываются объекты, на которые передается достаточный объем прав использования.

• В колонке «Наименование» Участник размещения заказа указывает наименование объекта исключительных прав, на которые передаются права использования.
• В колонке «Объект авторского права» Участник размещения заказа указывает один из видов объекта исключительных прав: произведение науки, литературы, искусства, программа для ЭВМ, аудиовизуальное произведение, произведение ДПИ или др.
• В колонке «Наименование приложения, содержащего условия лицензии (авторского договора), если таковые имеются» Участник размещения заказа указывает наименование приложенной лицензии на передаваемый объект (если передается уже готовый, разработанный объект исключительных прав).

Таблица 2.

В данной таблице Участник размещения заказа указывает сведения об объектах исключительных прав, являющихся объектами авторского права Участника размещения заказа или третьих лиц, на которые Заказчику не передаются права на использование в достаточном объеме.

• В колонке «Наименование» Участник размещения заказа указывает наименование объекта исключительных прав, экземпляры которого будут переданы Заказчику в рамках государственного контракта.
• В колонке «Объект авторского права» Участник размещения заказа указывает один из видов объекта исключительных прав: произведение науки, литературы, искусства, программа для ЭВМ, аудиовизуальное произведение или др.
• В колонке «Правообладатель» Участник размещения заказа указывает лицо, которому принадлежат исключительные права на указанный объект исключительных прав.
• В колонке «Наименование приложения к настоящему документу, содержащее условия авторского договора» Участник размещения заказа указывает реквизиты авторского договора, по условиям которого Заказчик может получить дополнительные права на использование объекта исключительных прав, экземпляры которого будут переданы Участником размещения заказа, а также перечень прав, которыми обладает Участник размещения заказа в соответствии с лицензионным договором. Копия данного лицензионного договора прилагается. Если экземпляры объекта исключительных прав не сопровождаются лицензионными договорами, данная колонка не заполняется.
• В колонке «Передаваемое в рамках государственного контракта количество экземпляров» указывается количество экземпляров объекта исключительных прав или лицензий, которые будут переданы Заказчику в рамках государственного контракта.

Таблица 3.

В данной таблице Участник размещения заказа указывает сведения об объектах исключительных прав, которые не передаются Заказчику в рамках настоящего государственного контракта, но которые необходимы для функционирования разрабатываемых (поставляемых) в рамках государственного контракта объектов исключительных прав.

Колонки таблицы:

• В колонке «Наименование» Участник размещения заказа указывает наименование объекта исключительных прав.
• В колонке «Объект исключительных прав из таблиц 1 — 2, для использования которого требуется данный объект» Участник размещения заказа указывает объекты исключительных прав, которые зависят от указанного объекта исключительных прав.
• В колонке «Объект авторского права» Участник размещения заказа указывает один из видов объекта исключительных прав: произведение науки, литературы, искусства, программа для ЭВМ, аудиовизуальное произведение или др.
• В колонке «Правообладатель» Участник размещения заказа указывает правообладателя, которому принадлежат права на использование указанного объекта исключительных прав.
• В колонке «Количество экземпляров (лицензий)» указывается количество экземпляров/лицензий, которое предстоит дополнительно приобрести вне рамок государственного контракта в масштабах внедрения, предусмотренных в конкурсной документации.
• В колонке «Стоимость экземпляра при самостоятельном приобретении Заказчиком» указывается стоимость одного экземпляра объекта исключительных прав при самостоятельном приобретении Заказчиком.
• В колонке «Стоимость покупки экземпляров (лицензий)» указывается стоимость покупки указанного количества экземпляров/лицензий, которое предстоит дополнительно приобрести вне рамок государственного контракта в масштабах внедрения. Вычисляется как произведение двух предыдущих столбцов.

Раздел IV. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Для лотов № 1, 3, 5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на выполнение научно-исследовательской работы N __________

 г. Москва «__» _______ 2009 г.

Министерство экономического развития Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________ __________________, действующего на основании доверенности от _____ N ______, с одной стороны, и ________________________ (регистрационный номер __________, зарегистрировано ___________ регистрационной палатой _, основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц ), именуем в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, на основании протокола от «» ______ 2009 г. N ___ заседания Конкурсной комиссии () заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет и условия государственного контракта

1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленную техническим заданием Заказчика научно-исследовательскую работу по теме __________, шифр темы _____, и своевременно сдать ее результаты Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить результаты научно-исследовательской работы.

1.2. Требования к выполнению работ определяются техническим заданием на выполнение научно-исследовательской работы по теме _________, шифр темы _____, являющимся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1 Исполнитель в соответствии с настоящим государственным контрактом обязан:

2.1.1. Выполнять предусмотренные настоящим государственным контрактом работы лично или с привлечением к выполнению работ третьих лиц только по согласованию с Заказчиком и передать их результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим государственным контрактом.

2.1.2. Гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

2.1.3. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных Исполнителем работах, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании.

2.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения научно-исследовательской работы.

2.1.5. Если в процессе выполнения научно-исследовательской работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в течение десяти дней после приостановления научно-исследовательской работы.

2.1.6. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего государственного контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему государственному контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

2.1.7. В случае изменения банковских реквизитов в течение трех дней письменно известить Заказчика.

2.2 Исполнитель вправе:

2.2.1. Привлекать с письменного согласия Заказчика к исполнению настоящего государственного контракта соисполнителей. При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких соисполнителей, в том числе за качество выполненных ими работ и сроки их выполнения, как за свои собственные.

2.3 Заказчик в соответствии с настоящим государственным контрактом обязан:

2.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию.

2.3.2. Принять и оплатить результаты научно-исследовательской работы в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.

2.4 Заказчик вправе:

2.4.1. По согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего государственного контракта изменить не более чем на 10% предусмотренный настоящим государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим государственным контрактом.

2.4.2. По согласованию с Исполнителем при выполнении дополнительного объема таких работ изменить первоначальную цену настоящего государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% такой цены, а при внесении соответствующих изменений в настоящий государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену настоящего государственного контракта указанным образом.

2.5 Стороны обязуются:

2.5.1. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему государственному контракту. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов, ограничению круга лиц, допущенных к информации, заключению соглашений о конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации.

2.5.2. Не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также не публиковать или иным способом не разглашать полученные результаты без письменного согласия другой Стороны.

3. Последствия невозможности достижения результатов работ

3.1. Если в ходе выполнения научно-исследовательской работы обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязаны в трехдневный срок письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и провести переговоры о продлении или прекращении действия настоящего государственного контракта либо об изменении его условий. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный лицами, уполномоченными Сторонами подписывать такой документ.

3.2. Если в ходе выполнения работ по настоящему государственному контракту обнаруживается невозможность достижения предусмотренных настоящим государственным контрактом результатов работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактическую стоимость научно-исследовательской работы, проведенной до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим государственным контрактом результаты, но не более 30% от общей стоимости этапа научно-исследовательской работы, предусмотренной настоящим государственным контрактом.

4. Сроки исполнения

4.1. Срок сдачи окончательных результатов научно-исследовательской работы по настоящему государственному контракту устанавливается ________ 2009 г.

4.2. Предусмотренная настоящим государственным контрактом работа, включая ее этапы, выполняется в сроки, указанные в календарном плане, который является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

4.3. Датой исполнения научно-исследовательской работы считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа работ при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане.

5. Стоимость и порядок расчетов

5.1. Стоимость работ установлена в сумме _____ (_____) рублей ___ копеек.

Цена настоящего государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения.

Цена настоящего государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного настоящим государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего государственного контракта, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего государственного контракта.

5.2. Расчеты за выполняемую по настоящему государственному контракту научно-исследовательскую работу производятся между Заказчиком и Исполнителем по законченным и принятым Заказчиком этапам в размере их фактической стоимости, но не более суммы, оговоренной в календарном плане (Приложение № 2), предусмотренной настоящим государственным контрактом.

5.3. Оплата работ по настоящему государственному контракту производится поэтапно с авансовым платежом в размере 30% стоимости научно-исследовательской работы, что составляет _____ (____) рублей _____ копеек.

5.4. Оплата стоимости каждого этапа научно-исследовательской работы производится в течение десяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке работ (этапа работ) на основании подлинного акта о приемке работ (этапа работ) с учетом ранее выплаченного аванса.

5.5. Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы (этапы работ). В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 13 ноября 2008 г. № 128н, Исполнитель представляет Главному распорядителю средств федерального бюджета (Заказчику) следующие отчеты:

• «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (ф. 0503127);
• «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» (ф. 0503178).

Отчетность представляется в Департамент ___________ (Департамент-заказчик) Минэкономразвития России для передачи в Финансовый департамент Минэкономразвития России в следующие сроки:

• квартальная — не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
• годовая — не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

В случае непредставления бюджетной отчетности в указанные сроки Заказчик вправе не производить дальнейшие выплаты в пользу Исполнителя по настоящему государственному контракту до того момента, пока такая отчетность не будет представлена Заказчику.

Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых по настоящему государственному контракту работ, а также процесс расходования Исполнителем полученных бюджетных средств без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.6. Финансирование настоящего государственного контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета по главе ____, разделу ____, подразделу ____, целевой статье расходов ____, виду расходов ____, КОСГУ ____.

5.7. Цена настоящего государственного контракта формируется с учетом всех расходов, в том числе с уплатой всех пошлин, налогов и иных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выполнение научно-исследовательской работы по настоящему государственному контракту не облагается НДС в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.8. В случае приостановления по просьбе Заказчика выполнения этапа, начатого Исполнителем, на срок более трех месяцев настоящий государственный контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю затраты по выполненному объему работ на момент приостановления исполнения на основании соглашения о прекращении взаимных обязательств по настоящему государственному контракту.

6. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

6.1. Порядок выполнения работ по настоящему государственному контракту определяется Техническим заданием (Приложение № 1), Календарным планом (Приложение № 2) на проведение научно-исследовательской работы по теме _________________, шифр темы ________, и, при необходимости, Перечнем объектов исключительных прав (Приложение № 3).

6.2. Приемка научно-исследовательской работы (этапа работы) осуществляется Исполнителем в соответствии с техническим заданием и ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ».

По окончании научно-исследовательской работы (этапа работы) Исполнитель представляет Заказчику с сопроводительным письмом акт сдачи-приемки работ, прилагая к нему отчет о выполнении научно-исследовательской работы по ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» в двух экземплярах и его электронную версию, рецензию, сведения о полученных результатах научно-технической деятельности, предусмотренные пунктом 7.3.3 настоящего государственного контракта.

Датой сдачи Исполнителем работ Заказчику считается дата регистрации сопроводительного письма в системе электронного документооборота Минэкономразвития России.

6.3. По окончании научно-исследовательской работы Исполнитель представляет обязательный экземпляр неопубликованных документов в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».

6.4. Заказчик в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан принять научно-исследовательскую работу (этап работы) и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и с указанием контрольных сроков их выполнения. Такой акт должен быть составлен Сторонами в течение пяти рабочих дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика.

6.5. В случае если представленные результаты научно-исследовательской работы (этапа работы) содержат существенные отклонения от условий настоящего государственного контракта, в том числе технического задания, календарного плана (срыв сроков, замечания к качеству работ, невыполнение работ в целом и др.), а также перечня объектов исключительных прав, Заказчик вправе отказаться от принятия научно-исследовательской работы (этапа работы) в целом и выплаты Исполнителю вознаграждения за научно-исследовательскую работу (этап работы). В результате принятия Заказчиком такого решения Сторонами оформляется акт о прекращении взаимных обязательств по настоящему государственному контракту.

6.6. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную научно-исследовательскую работу в целом или ее отдельные этапы. Заказчик принимает и оплачивает такую научно-исследовательскую работу (этапы работы) в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.

7. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

7.1. Исключительные права на результаты научно-исследовательской работы, изложенные в любых отчетных материалах по настоящему государственному контракту и созданные в процессе выполнения работ, включая компьютерные программы и мультимедийную продукцию, принадлежат Российской Федерации в лице Минэкономразвития России.

7.2. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, созданные и (или) использованные при выполнении научно-исследовательской работы (этапа работы), подлежат отражению в отчетной документации.

7.3 Исполнитель обязан:

7.3.1. В случае если выполнение научно-исследовательской работы требует проведения патентных исследований, проводить патентные исследования и представлять Заказчику отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и Календарному плану (Приложение № 2).

7.3.2. В случае если в ходе выполнения работ были использованы, в том числе путем модификации или переработки, охраняемые объекты авторского права третьих лиц, Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком права на использование таких объектов, достаточные для осуществления Заказчиком прав, указанных в пункте 7.3 настоящего государственного контракта.

7.3.3. Представлять в Департамент ____________ (Департамент-заказчик) Минэкономразвития России для передачи в Департамент стратегического управления (программ) и бюджетирования Минэкономразвития России на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах научно-технической деятельности по утвержденным Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2005 г. № 312 формам учетных документов.

7.4 Заказчик обязан:

7.4.1. Осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в установленном порядке.

7.4.2. Сообщать Исполнителю в месячный срок после поступления от него уведомления о получении результатов интеллектуальной деятельности решение о способе правовой охраны.

7.4.3. Обеспечить за счет выделяемых ему средств федерального бюджета правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности.

7.5. Исполнитель вправе использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускаются только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

7.6. Заказчик вправе подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня письменного уведомления Исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, а Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести все права либо обеспечить их приобретение для передачи Российской Федерации. При этом Исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц.

Если в течение указанного срока Заказчик не подаст заявку на выдачу патента, то право на получение патента принадлежит Исполнителю.

7.7. Выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении научно-исследовательской работы (этапов работы), осуществляется Исполнителем за счет средств, выплачиваемых Исполнителю по государственному контракту.

Условия договоров с авторами результатов интеллектуальной деятельности определяются по согласованию между Исполнителем и авторами.

7.8. Отношения между Заказчиком и Исполнителем, связанные с использованием прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполнения научно-исследовательской работы, по требованию одной из Сторон государственного контракта подлежат дополнительному урегулированию в договоре, заключаемом между Заказчиком и Исполнителем.

8. Изменение, дополнение и расторжение государственного контракта

8.1. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1 настоящего государственного контракта, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим соглашением и является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

8.2. Расторжение настоящего государственного контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего государственного контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.3. В случае расторжения настоящего государственного контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Исполнителем условий настоящего государственного контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в Реестр недобросовестных поставщиков.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае если размер штрафных санкций достигнет 10% от цены настоящего государственного контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении настоящего государственного контракта в силу существенного неисполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему государственному контакту.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами иных обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему государственному контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему государственному контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего государственного контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не позднее пяти рабочих дней с момента их наступления обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Такие документы должны быть получены от компетентных органов территории, где данные обстоятельства имели место (в случае если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации, то Торгово-промышленной палатой страны, где данные обстоятельства имели место).

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше шести месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего государственного контракта полностью или частично, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, один из которых передан Исполнителю, а другой находится у Заказчика.

11.2. Настоящий государственный контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.

Настоящий государственный контракт прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев, установленных настоящим государственным контрактом.

11.3. Все изменения и приложения к настоящему государственному контракту являются его неотъемлемой частью.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ИНН 7710349494, Министерство экономического развития Российской Федерации;

Л/с 03731001390; р/с 40105810700000010079 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва, 705; БИК 044583001; КПП 771001001; ОКАТО 45286585000.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________________

Адрес местонахождения: ____________________

Почтовый адрес, телефон: __________________

Электронный адрес: ________________________

Банковские реквизиты:

Р/с ________________ в_____________________

ИНН ________________, к/с _________________ в _____________,

БИК ________________,

КПП ________________, ОКАТО _______________,

КБК ________________.

Приложения:

Техническое задание на ___ л.

Календарный план на ___ л.

Перечень объектов исключительных прав (при необходимости) на ___ л.

За Министерство экономического За развития Российской Федерации

"__" __________ 2009 г.                             "__" __________ 2009 г.

**М.П.                                                М.П.**

Для лотов № 2, 4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на выполнение научно-исследовательской работы N __________

 г. Москва «__» _______ 2009 г.

Министерство экономического развития Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______ ________________, действующего на основании доверенности от __________ N ____, с одной стороны, и ______________ (регистрационный номер _________, зарегистрировано ___________ регистрационной палатой ____________, основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц _________), именуем в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий государственный контракт на основании протокола от «» _____ 2009 г. N ___ заседания Конкурсной комиссии (название комиссии) о нижеследующем:

1. Предмет и условия государственного контракта

1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленную техническим заданием Заказчика научно-исследовательскую работу по теме ______________, шифр темы ________, и своевременно сдать ее результаты Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу.

1.2. Требования к выполнению работ определяются техническим заданием на выполнение научно-исследовательской работы по теме _______________, шифр темы ______, являющимся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1 Исполнитель в соответствии с настоящим государственным контрактом обязан:

2.1.1. Выполнять предусмотренные настоящим государственным контрактом работы лично или привлекать к выполнению работ третьих лиц только по согласованию с Заказчиком и передать их результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим государственным контрактом.

2.1.2. Гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

2.1.3. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных Исполнителем работах, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании.

2.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения научно-исследовательской работы.

2.1.5. Если в процессе выполнения научно-исследовательской работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в течение десяти дней после приостановления научно-исследовательской работы.

2.1.6. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего государственного контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему государственному контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

2.1.7. В случае изменения банковских реквизитов в течение трех дней письменно известить Заказчика.

2.2 Исполнитель вправе:

2.2.1. Привлекать с письменного согласия Заказчика к исполнению настоящего государственного контракта соисполнителей. При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких соисполнителей, в том числе за качество выполненных ими работ и сроки их выполнения, как за свои собственные.

2.3 Заказчик в соответствии с настоящим государственным контрактом обязан:

2.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию.

2.3.2. Принять и оплатить результаты научно-исследовательской работы в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.

2.4 Заказчик вправе:

2.4.1. По согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего государственного контракта изменить не более чем на 10% предусмотренный настоящим государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим государственным контрактом.

2.4.2. По согласованию с Исполнителем при выполнении дополнительного объема таких работ изменить первоначальную цену настоящего государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% такой цены, а при внесении соответствующих изменений в настоящий государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену настоящего государственного контракта указанным образом.

2.5 Стороны обязуются:

2.5.1. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему государственному контракту. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов, ограничению круга лиц, допущенных к информации, заключению соглашений о конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации.

2.5.2. Не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также не публиковать или иным способом не разглашать полученные результаты без письменного согласия другой Стороны.

3. Последствия невозможности достижения результатов работ

3.1. Если в ходе выполнения научно-исследовательской работы обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязаны в трехдневный срок письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и провести переговоры о продлении или прекращении действия настоящего государственного контракта либо об изменении его условий. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный лицами, уполномоченными Сторонами подписывать такой документ.

3.2. Если в ходе выполнения работ по настоящему государственному контракту обнаруживается невозможность достижения предусмотренных настоящим государственным контрактом результатов работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактическую стоимость научно-исследовательской работы, проведенной до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим государственным контрактом результаты, но не более 30% от общей стоимости этапа научно-исследовательской работы, предусмотренной настоящим государственным контрактом.

4. Сроки исполнения

4.1. Срок сдачи окончательных результатов научно-исследовательской работы по настоящему государственному контракту устанавливается _______ 2010 г.

4.2. Предусмотренная настоящим государственным контрактом работа, включая ее этапы, выполняется в сроки, указанные в Календарном плане, который является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

4.3. Датой исполнения научно-исследовательской работы считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа работ при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в Календарном плане.

5. Стоимость и порядок расчетов

5.1 Стоимость работ установлена в сумме _____ (_____) рублей ___ копеек, в том числе:

работы, выполняемые в 2009 г., в сумме _____ (_______) рублей ___ копеек;

работы, выполняемые в 2010 г., в сумме _____ (_______) рублей ___ копеек.

Цена настоящего государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения.

Цена настоящего государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного настоящим государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего государственного контракта, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего государственного контракта.

5.2. Расчеты за выполняемую по настоящему государственному контракту научно-исследовательскую работу производятся между Заказчиком и Исполнителем по законченным и принятым Заказчиком этапам в размере их фактической стоимости, но не более суммы, оговоренной в Календарном плане (Приложение № 2), предусмотренной настоящим государственным контрактом.

5.3. Оплата работ по настоящему государственному контракту производится поэтапно. Авансовые платежи осуществляются ежегодно в размере 30% стоимости этапов работ текущего периода после утверждения Минэкономразвития России лимитов бюджетных обязательств:

по 1 этапу — _____ (_______) рублей ___ копеек;

по 2 этапу — _____ (_______) рублей ___ копеек.

5.4. Оплата стоимости каждого этапа научно-исследовательской работы производится в течение десяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке работ (этапа работ) на основании подлинного акта о приемке работ (этапа работ) с учетом ранее выплаченного аванса.

5.5. Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы (этапы работ). В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 13 ноября 2008 г. № 128н, Исполнитель представляет Главному распорядителю средств федерального бюджета (Заказчику) следующие отчеты:

• «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (ф. 0503127);
• «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» (ф. 0503178).

Отчетность представляется в Департамент ___________ (Департамент-заказчик) Минэкономразвития России для передачи в Финансовый департамент Минэкономразвития России в следующие сроки:

• квартальная — не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
• годовая — не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

В случае непредставления бюджетной отчетности в указанные сроки Заказчик вправе не производить дальнейшие выплаты в пользу Исполнителя по настоящему государственному контракту до того момента, пока такая отчетность не будет представлена Заказчику.

Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых по настоящему государственному контракту работ, а также процесс расходования Исполнителем полученных бюджетных средств без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.6. Финансирование настоящего государственного контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета по главе _____, разделу ____, подразделу ______, целевой статье расходов _______, виду расходов ______, КОСГУ _____.

5.7. Цена настоящего государственного контракта формируется с учетом всех расходов, в том числе с уплатой всех пошлин и налогов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Выполнение научно-исследовательской работы по настоящему государственному контракту не облагается НДС в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.8. В случае приостановления по просьбе Заказчика выполнения этапа, начатого Исполнителем, на срок более трех месяцев настоящий государственный контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю затраты по выполненному объему работ на момент приостановления исполнения на основании соглашения о прекращении взаимных обязательств по настоящему государственному контракту.

6. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

6.1. Порядок выполнения работ по настоящему государственному контракту определяется Техническим заданием (Приложение № 1), Календарным планом (Приложение № 2) на проведение научно-исследовательской работы по теме ___________, шифр темы _______, и, при необходимости, Перечнем объектов исключительных прав (Приложение № 3).

6.2. Приемка научно-исследовательской работы (этапа работы) осуществляется Исполнителем в соответствии с техническим заданием и ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ».

По окончании научно-исследовательской работы (этапа работы) Исполнитель представляет Заказчику с сопроводительным письмом акт сдачи-приемки работ, прилагая к нему отчет о выполнении научно-исследовательской работы по ГОСТ 7.32-2001: «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» в двух экземплярах и его электронную версию, рецензию, сведения о полученных результатах научно-технической деятельности, предусмотренные пунктом 7.3.3 настоящего государственного контракта.

Датой сдачи Исполнителем работ Заказчику считается дата регистрации сопроводительного письма в системе электронного документооборота Минэкономразвития России.

6.3. По окончании научно-исследовательской работы Исполнитель представляет обязательный экземпляр неопубликованных документов в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».

6.4. Заказчик в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан принять научно-исследовательскую работу (этап работы) и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и с указанием контрольных сроков их выполнения. Такой акт должен быть составлен Сторонами в течение пяти рабочих дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика.

6.5. В случае если представленные результаты научно-исследовательской работы (этапа работы) содержат существенные отклонения от условий настоящего государственного контракта, в том числе технического задания, календарного плана (срыв сроков, замечания к качеству работ, невыполнение работ в целом и др.), а также перечня объектов исключительных прав, Заказчик вправе отказаться от принятия научно-исследовательской работы (этапа работы) в целом и выплаты Исполнителю вознаграждения за научно-исследовательскую работу (этап работы). В результате принятия Заказчиком такого решения Сторонами оформляется акт о прекращении взаимных обязательств по настоящему государственному контракту.

6.6. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную научно-исследовательскую работу в целом или ее отдельные этапы. Заказчик принимает и оплачивает такую научно-исследовательскую работу (этапы работы) в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.

7. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

7.1. Исключительные права на результаты научно-исследовательской работы, изложенные в любых отчетных материалах по настоящему государственному контракту и созданные в процессе выполнения работ, включая компьютерные программы и мультимедийную продукцию, принадлежат Российской Федерации в лице Минэкономразвития России.

7.2. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, созданные и (или) использованные при выполнении научно-исследовательской работы (этапа работы), подлежат отражению в отчетной документации.

7.3 Исполнитель обязан:

7.3.1. В случае если выполнение научно-исследовательской работы требует проведения патентных исследований, проводить патентные исследования и представлять Заказчику отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и Календарному плану (Приложение № 2).

7.3.2. В случае если в ходе выполнения работ были использованы, в том числе путем модификации или переработки, охраняемые объекты авторского права третьих лиц, Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком права на использование таких объектов, достаточные для осуществления Заказчиком прав, указанных в пункте 7.3 настоящего государственного контракта.

7.3.3. Представлять в Департамент _______________ (Департамент-заказчик) Минэкономразвития России для передачи в Департамент стратегического управления (программ) и бюджетирования Минэкономразвития России на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах научно-технической деятельности по утвержденным Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2005 г. № 312 формам учетных документов.

7.4 Заказчик обязан:

7.4.1. Осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в установленном порядке.

7.4.2. Сообщать Исполнителю в месячный срок после поступления от него уведомления о получении результатов интеллектуальной деятельности решение о способе правовой охраны.

7.4.3. Обеспечить за счет выделяемых ему средств федерального бюджета правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности.

7.5. Исполнитель вправе использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

7.6. Заказчик вправе подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня письменного уведомления Исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, а Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести все права либо обеспечить их приобретение для передачи Российской Федерации. При этом Исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц.

Если в течение указанного срока Заказчик не подаст заявку на выдачу патента, то право на получение патента принадлежит Исполнителю.

7.7. Выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении научно-исследовательской работы (этапов работы), осуществляется Исполнителем за счет средств, выплачиваемых Исполнителю по государственному контракту.

Условия договоров с авторами результатов интеллектуальной деятельности определяются по согласованию между Исполнителем и авторами.

7.8. Отношения между Заказчиком и Исполнителем, связанные с использованием прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполнения научно-исследовательской работы, по требованию одной из Сторон государственного контракта подлежат дополнительному урегулированию в договоре, заключаемом между Заказчиком и Исполнителем.

8. Изменение, дополнение и расторжение государственного контракта

8.1. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1 настоящего государственного контракта, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим соглашением и является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

8.2. Расторжение настоящего государственного контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего государственного контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.3. В случае расторжения настоящего государственного контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Исполнителем условий настоящего государственного контракта Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в Реестр недобросовестных поставщиков.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае если размер штрафных санкций достигнет 10% от цены настоящего государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении настоящего государственного контракта в силу существенного неисполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему государственному контакту.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами иных обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему государственному контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему государственному контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего государственного контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не позднее пяти рабочих дней с момента их наступления обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Такие документы должны быть получены от компетентных органов территории, где данные обстоятельства имели место (в случае, если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации, то Торгово-промышленной палатой страны, где данные обстоятельства имели место).

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше шести месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего государственного контракта полностью или частично, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, один из которых передан Исполнителю, а другой находится у Заказчика.

11.2. Настоящий государственный контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.

Настоящий государственный контракт прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев, установленных настоящим государственным контрактом.

11.3. Все изменения и приложения к настоящему государственному контракту являются его неотъемлемой частью.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Адрес: 125993, г. Москва, А47, ГСП-3, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3;

Банковские реквизиты: ИНН 7725074789, УФК по г. Москве;

ИНН 7710349494, Министерство экономического развития Российской Федерации;

Л/с 03731001390; р/с 40105810700000010079 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва, 705; БИК 044583001; КПП 771001001; ОКАТО 45286585000.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________________

Адрес местонахождения: ____________________

Почтовый адрес, телефон: __________________

Электронный адрес: ________________________

Банковские реквизиты:

Р/с ________________ в ____________________,

ИНН ________________, к/с _________________ в _____________,

БИК ________________,

КПП ________________, ОКАТО _______________,

развития Российской Федерации

"__" __________ 2009 г.                             "__" __________ 2009 г.

**М.П.                                                М.П.**

Приложение № 1 к государственному контракту от «__» _____ N ____ 2009 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение научно-исследовательской работы по теме «_______________________________________» (наименование темы)

1. Введение

2. Цель научно-исследовательской работы

3. Содержание и объем основных работ

4. Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов научно-исследовательской работы

5. Ожидаемые результаты

6. Отчетность

7. Методология выполнения научно-исследовательской работы <*>

<*> При необходимости в техническое задание могут быть добавлены другие разделы, содержащие необходимую информацию с целью получения ожидаемых результатов научно-исследовательской работы и включение которых в данное Приложение не противоречит законодательству Российской Федерации.

За Министерство экономического За развития Российской Федерации

"__" __________ 2009 г.                             "__" __________ 2009 г.

**М.П.                                                М.П.**

Приложение № 2 к государственному контракту от «__» _____ N ____ 2009 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН к государственному контракту

За Министерство экономического За развития Российской Федерации

"__" __________ 2009 г.                             "__" __________ 2009 г.

**М.П.                                                М.П.**

Приложение № 3 к государственному контракту от «__» _____ N ____ 2009 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

                   к государственному контракту
       на выполнение научно-исследовательской работы по теме
               "__________________________________"

                  1. <a id="p100665"></a>Объекты исключительных прав,
      на которые Заказчику передаются права на использование,
    достаточные для полноценного использования и тиражирования

Наименование         Объект авторского права       Наименование приложения,

                       (программа для ЭВМ,           содержащего условия

                 произведение науки, литературы,   лицензионного договора,
                     искусства, база данных)         если таковые имеются

1.

2.

3.

      2. <a id="p100670"></a>Объекты исключительных прав, права на использование
       которых передаются Заказчику в объеме, недостаточном
          для полноценного использования и тиражирования

Наименование   Объект авторского   Правооб-  Наименование    Передаваемое
                права (программа   ладатель  приложения к      в рамках
                    для ЭВМ,                  настоящему   государственного
                  произведение                документу,       контракта
               науки, литературы,             содержащее      количество
                искусства, база                 условия       экземпляров
                    данных)                  лицензионного

                                           договора

1.

2.

3.

    3. <a id="p100675"></a>Объекты исключительных прав, права на которые Заказчику
        не передаются, но наличие которых будет необходимо
          для полноценного использования и тиражирования

объектов, указанных в таблице 1, и эксплуатации объектов, указанных в таблице 2

Наименование      Объект          Объект    Правооб-  Количество      Стоимость      Стоимость
              исключительных    авторского  ладатель  экземпляров  экземпляра при     покупки
                  прав из         права               (лицензий)   самостоятельном  экземпляров

таблиц 1 - 2, для (программа приобретении (лицензий)

               использования     для ЭВМ,                            Заказчиком
                 которого      произведение
                 требуется        науки,
               данный объект   литературы,

                            искусства,
                           база данных)

"__" __________ 2009 г.                             "__" __________ 2009 г.

**М.П.                                                М.П.**

В настоящем документе Участник размещения заказа декларирует все объекты исключительных прав, созданные им или другими организациями до выполнения НИР по теме открытого конкурса, как входящие в состав разрабатываемых (поставляемых) в рамках государственного контракта программных систем (если таковые разрабатываются в рамках государственного контракта), так и необходимые для их функционирования. Передаваемые Заказчику права на использование объекта исключительных прав и экземпляры объекта исключительных прав декларируются путем заполнения Участником размещения заказа приведенных таблиц в соответствии с настоящими разъяснениями.

Под интеллектуальными понимаются права, предусмотренные статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участник размещения заказа в соответствии с условиями государственного контракта несет финансовую ответственность за полноту и достоверность информации.

Если объем передаваемых прав использования является достаточным, Участник размещения заказа указывает передаваемые в рамках государственного контракта авторские имущественные права в таблице 1.

Передаваемые интеллектуальные права считаются достаточными, если позволяют Заказчику передавать третьим лицам следующие права использования:

• воспроизводить объект исключительных прав, в т.ч. изготавливать более одного экземпляра объекта исключительных прав или его части в любой материальной форме;
• распространять объект исключительных прав в неизменном, переработанном или модифицированном виде или в переводе (по усмотрению пользователя), возмездно или безвозмездно (по усмотрению пользователя), без ограничения тиража;
• переделывать или другим образом перерабатывать, модифицировать объект исключительных прав;
• переводить объект исключительных прав;
• для программ для ЭВМ — воспроизводить программу в ходе ее запуска без каких-либо ограничений.

<*> Для программ для ЭВМ распространение осуществляется в виде исходного кода, сопровожденного или не сопровожденного (по усмотрению пользователя) соответствующим ему объектным кодом; для иных объектов исключительных прав такое распространение допускается в «прозрачной» форме (форме, наиболее пригодной для переработки), сопровожденной или не сопровожденной (по усмотрению пользователя) иными формами представления того же объекта исключительных прав.

Если объем передаваемых прав использования не является достаточным для полноценного использования и тиражирования, Участник размещения заказа указывает поставляемые в рамках государственного контракта экземпляры объекта исключительных прав. При этом такие экземпляры объектов исключительных прав и права на их использование, передаваемые в рамках государственного контракта, указываются в таблице 2.

Объекты исключительных прав, экземпляры и права на использование которых не передаются, но наличие которых будет необходимо для полноценного использования объектов исключительных прав, указанных в таблице 1, и эксплуатации объектов исключительных прав, указанных в таблице 2, указываются в таблице 3.

Таблица 1.

В этой таблице указываются объекты, на которые передается достаточный объем прав использования.

• В колонке «Наименование» Участник размещения заказа указывает наименование объекта исключительных прав, на которые передаются права использования.
• В колонке «Объект авторского права» Участник размещения заказа указывает один из видов объекта исключительных прав: произведение науки, литературы, искусства, программа для ЭВМ, аудиовизуальное произведение, произведение ДПИ или др.
• В колонке «Наименование приложения, содержащего условия лицензии (авторского договора), если таковые имеются» Участник размещения заказа указывает наименование приложенной лицензии на передаваемый объект (если передается уже готовый разработанный объект исключительных прав).

Таблица 2.

В данной таблице Участник размещения заказа указывает сведения об объектах исключительных прав, являющихся объектами авторского права Участника размещения заказа или третьих лиц, на которые Заказчику не передаются права на использование в достаточном объеме.

• В колонке «Наименование» Участник размещения заказа указывает наименование объекта исключительных прав, экземпляры которого будут переданы Заказчику в рамках государственного контракта.
• В колонке «Объект авторского права» Участник размещения заказа указывает один из видов объекта исключительных прав: произведение науки, литературы, искусства, программа для ЭВМ, аудиовизуальное произведение или др.
• В колонке «Правообладатель» Участник размещения заказа указывает лицо, которому принадлежат исключительные права на указанный объект исключительных прав.
• В колонке «Наименование приложения к настоящему документу, содержащее условия авторского договора» Участник размещения заказа указывает реквизиты авторского договора, по условиям которого Заказчик может получить дополнительные права на использование объекта исключительных прав, экземпляры которого будут переданы Участником размещения заказа, а также перечень прав, которыми обладает Участник размещения заказа в соответствии с лицензионным договором. Копия данного лицензионного договора прилагается. Если экземпляры объекта исключительных прав не сопровождаются лицензионными договорами, данная колонка не заполняется.
• В колонке «Передаваемое в рамках государственного контракта количество экземпляров» указывается количество экземпляров объекта исключительных прав или лицензий, которые будут переданы Заказчику в рамках государственного контракта.

Таблица 3.

В данной таблице Участник размещения заказа указывает сведения об объектах исключительных прав, которые не передаются Заказчику в рамках настоящего государственного контракта, но которые необходимы для функционирования разрабатываемых (поставляемых) в рамках государственного контракта объектов исключительных прав.

Колонки таблицы:

• В колонке «Наименование» Участник размещения заказа указывает наименование объекта исключительных прав.
• В колонке «Объект исключительных прав из таблиц 1 — 2, для использования которого требуется данный объект» Участник размещения заказа указывает объекты исключительных прав, которые зависят от указанного объекта исключительных прав.
• В колонке «Объект авторского права» Участник размещения заказа указывает один из видов объекта исключительных прав: произведение науки, литературы, искусства, программа для ЭВМ, аудиовизуальное произведение или др.
• В колонке «Правообладатель» Участник размещения заказа указывает правообладателя, которому принадлежат права на использование указанного объекта исключительных прав.
• В колонке «Количество экземпляров (лицензий)» указывается количество экземпляров/лицензий, которое предстоит дополнительно приобрести вне рамок государственного контракта в масштабах внедрения, предусмотренных в конкурсной документации.
• В колонке «Стоимость экземпляра при самостоятельном приобретении Заказчиком» указывается стоимость одного экземпляра объекта исключительных прав при самостоятельном приобретении Заказчиком.
• В колонке «Стоимость покупки экземпляров (лицензий)» указывается стоимость покупки указанного количества экземпляров/лицензий, которое предстоит дополнительно приобрести вне рамок государственного контракта в масштабах внедрения. Вычисляется как произведение двух предыдущих столбцов.

Раздел V. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Лот № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Анализ мирового опыта и разработка вариантных предложений по изучению и освоению морских нефтегазовых месторождений в Арктике с учетом перспектив промышленного использования нетрадиционных источников и дополнительных ресурсов углеводородного сырья», шифр темы 2001-07-09

1. Введение

Подпрограммой «Освоение и использование Арктики» федеральной целевой программы «Мировой океан» предусматривается решение задачи по созданию условий для устойчивого освоения углеводородных ресурсов путем осуществления мероприятий по совершенствованию экономических механизмов распоряжения недрами, изучения мирового опыта и разработки на вариантной основе предложений по организации работ, связанных с изучением и освоением морских нефтегазовых месторождений.

К середине следующего десятилетия во многих внутриматериковых нефтегазовых провинциях России ожидается стабилизация, а к 2020 г. — снижение объемов нефтегазодобычи в результате исчерпания запасов системообразующих месторождений. Крупные месторождения (нефтяное — Самотлорское, газовые — Уренгойское, Ямбургское и Медвежье) прошли пик своей добычи и находятся на стадии падающей добычи.

В недрах арктического шельфа Российской Федерации, по прогнозным оценкам, содержится более 90 млрд. тонн углеводородов (в нефтяном эквиваленте) — это почти 20% мировых запасов. Однако проведение работ по поиску, разведке и освоению месторождений углеводородов на континентальном шельфе Арктики сдерживает:

отсутствие технических средств и технологических возможностей, связанных с поиском и разведкой морских месторождений, а также с освоением уже разведанных запасов в особо сложных ледовых условиях;

низкий объем инвестиций в разведку и разработку морских месторождений в связи с высоким риском работ.

Опыт освоения сахалинского шельфа показывает, что инвестиции в основном ограничиваются проектами, которые реализуются в рамках соглашений о разделе продукции, большая часть которых осваивается на производственных предприятиях зарубежных стран.

Освоение месторождений нефти и газа в пределах арктического шельфа требует значительных капитальных вложений. Так, для освоения Штокманского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море, вместе с обеспечивающей транспортной инфраструктурой, требуются вложения, составляющие по разным оценкам до 1 трлн. рублей. Для освоения всех месторождений в районе Баренцева моря объем необходимых капитальных вложений оценивается в нескольких десятках триллионов рублей.

Учитывая высокие риски работ на континентальном шельфе, особенно в сложных ледовых условиях (в мире отсутствует опыт эксплуатации месторождений в высоких широтах), принятию стратегических решений о полномасштабном освоении арктического шельфа должна предшествовать предварительная проработка всех альтернативных вариантов с учетом возможностей использования нетрадиционных источников сырья и дополнительных ресурсов на эксплуатируемых крупных месторождениях, законсервированных малых и средних месторождениях при создании определенных экономических, инфраструктурных и инновационных условий.

Ограниченность и невосполнимость традиционных ресурсов природного газа в эксплуатируемых и перспективных месторождениях (в том числе на континентальном шельфе) предопределили во многих промышленно развитых странах (не обладающих собственными ресурсами) приоритетность изучения нетрадиционных источников газа, к которым относятся природные газовые гидраты, метан угленосных толщ, водорастворенные газы подземной гидросферы. Потенциальные ресурсы газогидратов рассматриваются США, Японией, Германией, Великобританией, Южной Кореей, Индией в качестве одного из основных перспективных источников энергоресурсов XXI века. Исследование газовых гидратов считается наиболее перспективным технологическим направлением газовой промышленности этих стран. Открыто финансирование национальных научно-технических программ по разведке и освоению прибрежных ресурсов природного газа в гидратосодержащих отложениях. Так, в США ресурсы газа газогидратных залежей на суше и шельфе оцениваются в объеме 6000 трлн. куб. м.

При наличии в России значительных запасов «традиционного» газа поиск нетрадиционных энергоносителей и разработка методов их освоения до сих пор считаются неактуальными. Однако начало разработки газогидратных месторождений в других странах в перспективе может стать началом нового этапа передела мирового газового рынка.

2. Цель и задачи научно-исследовательской работы

1. Провести анализ проблем освоения морских месторождений нефти и газа в условиях арктического континентального шельфа Российской Федерации.

2. Провести анализ современных зарубежных и отечественных исследований нетрадиционных источников и дополнительных ресурсов углеводородного сырья.

3. Оценить технологические возможности промышленного использования нетрадиционных источников и дополнительных ресурсов углеводородного сырья.

4. Оценить перспективы освоения месторождений в труднодоступных районах Арктики с учетом перспектив промышленного использования нетрадиционных источников и дополнительных ресурсов углеводородного сырья.

3. Содержание и объем основных работ

Содержание и объем работ в 2009 году определяется задачами, указанными в разделе 2 настоящего Технического задания.

Предусматривается выполнить следующие работы:

3.1. Анализ проблем освоения морских месторождений нефти и газа в условиях арктического континентального шельфа Российской Федерации, включая:

оценку состояния изученности морских месторождений нефти и газа на арктическом шельфе;

определение степени готовности к промышленному освоению нефтегазовых месторождений на лицензионных участках арктического шельфа;

определение перечня лимитирующих факторов и основных видов рисков при реализации инвестиционных проектов освоения месторождений в экстремальных условиях арктического шельфа.

3.2. Анализ современных зарубежных и отечественных исследований нетрадиционных источников и дополнительных ресурсов нефтегазового сырья, включая:

характеристику основных направлений современных исследований и разработок;

определение отставаний и пробелов в изучении и внедрении прогрессивных технологий.

3.3. Оценка технологических возможностей промышленного использования нетрадиционных источников и дополнительных ресурсов углеводородного сырья, включая:

рассмотрение основных направлений промышленного использования нетрадиционных источников и дополнительных ресурсов углеводородного сырья;

анализ наилучших доступных технологий по добыче газогидратов, повышению нефте- и газоотдачи месторождений, хранению, транспортировке и переработке сырья;

разработку предложений по внедрению и механизмам государственной поддержки инновационных разработок, связанных с промышленным использованием нетрадиционных источников и дополнительных ресурсов углеводородного сырья.

3.4. Оценка перспектив освоения месторождений в труднодоступных районах Арктики с учетом развития альтернативных направлений исследований и использования нетрадиционных источников и дополнительных ресурсов углеводородного сырья, включая анализ рисков и перспектив для российского ТЭК, связанных с развитием технологий организации промышленной добычи нетрадиционных источников и дополнительных ресурсов углеводородного сырья.

4. Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов научно-исследовательской работы

Выполнение работы в 2009 году является 1 этапом реализации мероприятия 4 подпрограммы «Освоение и использование Арктики» федеральной целевой программы «Мировой океан» (сроки реализации мероприятия — 2009 — 2011 гг.).

Сроки выполнения работы — с момента подписания контракта до 1 ноября 2009 г.

Стоимость работы в 2009 году — 3000000,00 (три миллиона) рублей 00 копеек.

5. Ожидаемые результаты

Перечень лимитирующих факторов и основных видов рисков при реализации инвестиционных проектов освоения месторождений в экстремальных условиях арктического шельфа.

Основные направления современных зарубежных и отечественных исследований и разработок в области промышленного использования нетрадиционных источников и дополнительных ресурсов углеводородного сырья.

Предложения по механизмам государственной поддержки и внедрению инновационных разработок, связанных с промышленным использованием нетрадиционных источников и дополнительных ресурсов углеводородного сырья.

Характеристика рисков и перспектив для российского ТЭК, связанных с развитием технологий организации промышленной добычи нетрадиционных источников и дополнительных ресурсов углеводородного сырья.

6. Отчетность

По окончании научно-исследовательской работы (этапа работы) Исполнитель представляет Заказчику отчет о выполнении научно-исследовательской работы по ГОСТ 7.32-2001 в двух экземплярах и его электронную версию, рецензию. К заключительному отчету также должны быть приложены сведения о полученных результатах научно-технической деятельности по утвержденным Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2005 г. № 312 формам учетных документов.

7. Методология выполнения научно-исследовательской работы

Методологию работы Исполнитель выбирает самостоятельно.

Потенциальный Исполнитель научно-исследовательской работы более подробно раскрывает задачи и перечень предполагаемых работ.

Лот № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка предложений по определению южной границы Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ)», шифр темы 2002-07-09

1. Введение

Территория Арктической зоны Российской Федерации (далее — АЗРФ) как объект государственного регулирования имеет сложную структуру. АЗРФ включает в себя территории северных субъектов Российской Федерации, определенные решением Государственной комиссии при Совете Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 г., а также земли и острова, указанные в Постановлении Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 г., и прилегающие к ним внутренние морские воды, территориальное море, исключительную экономическую зону и континентальный шельф Российской Федерации, в пределах которых Россия обладает суверенными правами и юрисдикцией в соответствии с международным правом.

Особенностями АЗРФ, оказывающими влияние на реализацию государственной политики в Арктике, являются:

а) экстремальные природно-климатические условия, в том числе постоянный ледовый покров или дрейфующие льды в арктических морях;

б) очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкая плотность населения;

в) удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость и зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок топлива, продовольствия и товаров первой необходимости из других регионов России;

г) низкая устойчивость экологических систем, определяющих биологическое равновесие и климат Земли, и их зависимость даже от незначительных антропогенных воздействий.

Задача по установлению границ АЗРФ имеет политический и экономический аспекты. Рассмотрение этих аспектов необходимо для стратегического планирования социально-экономического развития районов Арктики, управления рисками и регулирования режима хозяйственной и иной деятельности с учетом специфических особенностей арктической окружающей среды.

АЗРФ является стратегической сырьевой базой Российской Федерации. Здесь сосредоточены значительные запасы ряда важнейших полезных ископаемых, которые являются определяющими для развития экономики России. В недрах арктического шельфа России содержится более 90 млрд. тонн углеводородов (в нефтяном эквиваленте) — это почти 20% мировых запасов. В западной части арктического шельфа установлено три крупных бассейна нефтегазонакопления: Центрально-Баренцевский и Южно-Карский газоконденсатные и Печороморский нефгегазоконденсатный. Здесь, без учета акваторий внутренних морских вод, открыто три уникальных и семь крупных месторождений нефти и газа.

Зонирование территории АЗРФ, включая континентальный шельф, территориальное море, внутренние морские воды, прибрежные и сухопутные районы, предусматривает установление границ природно-территориальных комплексов по совокупности признаков, включая геоморфологические, природно-климатические и ледовые условия, оценку ценности природных территорий и объектов, степени их уязвимости к внешним воздействиям, а также иные условия, которые определяют риски для экономической деятельности и влияют на режим изучения и освоения территорий и водных объектов. Процедура зонирования предполагает позиционирование и идентификацию административно-территориальных единиц субъектов Российской Федерации, районов перспективного освоения территорий в границах различных природно-территориальных комплексов АЗРФ.

Зонирование территории АЗРФ является основой для проведения стратегической экологической оценки (далее — СЭО) возможного регионального и трансграничного влияния на морскую среду результатов хозяйственной и иной деятельности. Все экологические последствия, связанные с планируемыми работами на континентальном шельфе и в прибрежной зоне, в других районах Арктики должны быть выявлены на ранней стадии и учтены при анализе вариантов и принятии решений о развитии работ. Процедуры зонирования и стратегической оценки предшествовали освоению крупных нефтегазоносных морских районов мира и являются обязательными для проектов решений, касающихся подготовки инвестиционных проектов по изучению и освоению морских месторождений, созданию производственного, транспортного потенциалов и другого обеспечивающего сервиса.

Работа направлена на обеспечение решения задачи, определенной в утвержденных 18 сентября 2008 г. Президентом Российской Федерации Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике и предусматривающей подготовку нормативных правовых актов Российской Федерации об уточнении географических границ Арктической зоны Российской Федерации, в том числе ее южной границы, с перечнем и статусом муниципальных образований, входящих в пределы указанной зоны.

Результаты работы предусматривается использовать в деятельности Минэкономразвития России при оптимизации планирования мероприятий по освоению ресурсного потенциала и развитию конкурентоспособной экономической деятельности в российской части Арктики, принятии решений о мерах государственной поддержки инвестиционных проектов общегосударственного значения в АЗРФ, осуществлении государственного регулирования социально-экономического развития арктических районов страны с учетом экстремальных условий арктической окружающей среды и связанными с ними рисками для экономической деятельности.

2. Цель и задачи научно-исследовательской работы

Целью работы является научное обоснование проекта нормативного правового акта по определению южной границы АЗРФ и перечня территорий, относящихся к АЗРФ.

В ходе выполнения НИР требуется решить задачи:

1. Разработать критерии для научного обоснования южной границы АЗРФ и перечня территорий, относящихся к арктической зоне.

2. Подготовить картографический материал с результатами зонирования территорий и определения южной границы АЗРФ.

3. Подготовить обосновывающие материалы к проекту нормативного правового акта по определению южной границы АЗРФ и перечня территорий Российской Федерации, относящихся к АЗРФ.

3. Содержание и объем основных работ

3.2. Обоснование критериев, вариантов, методов и процедур выделения южной границы АЗРФ, зонирования территории для решения задач государственного регулирования хозяйственной деятельности и социально-экономического развития морских и наземных районов АЗРФ. Зонирование АЗРФ проводится с определением границ:

• внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа;
• прибрежных зон арктических морей и побережья;
• сухопутной части территории АЗРФ с выделением южной границы.

3.3. Разработка вариантов определения южной границы АЗРФ для решения задач государственного регулирования социально-экономического развития арктических районов страны.

3.4. Определение административно-территориальных единиц субъектов Российской Федерации, районов перспективного освоения, районов особого режима природопользования, расположенных в АЗРФ.

3.5. Подготовка картографического материала с результатами зонирования территории АЗРФ и вариантами ее южной границы.

В 2010 г.

3.1. Анализ положений действующих нормативных правовых актов, определяющих порядок зонирования территории и определения границ территориальных зон.

3.2. Анализ видов и состава территориальных зон, устанавливаемых в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

3.3. Оценка вариантов проведения территориального зонирования и установления южной границы АЗРФ.

3.4. Подготовка проекта нормативного правового акта по определению южной границы АЗРФ и перечня территорий Российской Федерации, относящихся к АЗРФ.

4. Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов научно-исследовательской работы

Выполнение работы в 2009 — 2010 годах планируется в соответствии с мероприятием 6 подпрограммы «Освоение и использование Арктики» федеральной целевой программы «Мировой океан».

1 этап — Разработка критериев для научного обоснования южной границы АЗРФ и перечня территорий, относящихся к арктической зоне.

Сроки выполнения этапа — с момента подписания контракта до 1 ноября 2009 г.

2 этап — Подготовка обосновывающих материалов к проекту нормативного правового акта по определению южной границы АЗРФ.

Сроки выполнения — со 2 ноября 2009 г. до 1 ноября 2010 г.

Общая стоимость работ составляет 17000000,00 (семнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе в 2009 году — 8000000,00 (восемь миллионов) рублей 00 копеек; в 2010 году — 9000000,00 (девять миллионов) рублей 00 копеек.

5. Ожидаемые результаты

2009 г.

Критерии для научного обоснования южной границы АЗРФ и зонирования территории, учитывающие разнообразие и экстремальность природных условий, специфику и условия жизнедеятельности населения, локализацию природно-ресурсного и промышленно-экономического потенциала, особенности регулирования охраны окружающей среды.

Предложения по определению южной границы АЗРФ.

Предварительный перечень административно-территориальных единиц субъектов Российской Федерации, районов перспективного освоения, районов особого режима природопользования, расположенных в АЗРФ.

Картографический материал по зонированию территории АЗРФ, включая морские и сухопутные районы с вариантами ее южной границы.

2010 г.

Предложения по проекту нормативного правового акта по определению южной границы АЗРФ.

Пояснительная записка, карты и схемы к проекту нормативного правового акта.

Перечень территорий (морских и сухопутных районов) и административно-территориальных единиц, относящихся к АЗРФ.

Предложения по методологии проведения тематического (геоэкологического, территориально-производственного, медико-экологического и др.) картографирования АЗРФ.

6. Отчетность

По окончании научно-исследовательской работы (этапа работы) Исполнитель представляет Заказчику отчет о выполнении научно-исследовательской работы по ГОСТ 7.32-2001 в двух экземплярах и его электронную версию, рецензию. К заключительному отчету также должны быть приложены сведения о полученных результатах научно-технической деятельности по утвержденным Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2005 г. № 312 формам учетных документов.

7. Методология выполнения научно-исследовательской работы

Методологию работы Исполнитель выбирает самостоятельно.

Потенциальный Исполнитель научно-исследовательской работы более подробно раскрывает задачи и перечень предполагаемых работ.

Лот № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка предложений по созданию перспективных космических информационно-коммуникационных систем, учитывающих прогнозируемое уменьшение ледового покрова и увеличение сроков навигации по Северному морскому пути (СМИ)», шифр темы 2003-07-09

1. Введение

Одной из стратегических задач федеральной целевой программы «Мировой океан» в 2008 — 2012 гг. является создание благоприятных условий для реализации комплексных межведомственных проектов и комплексных проектов развития прибрежных зон.

Использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве основной стратегической ресурсной базы страны, повышение эффективности функционирования сложившейся производственной инфраструктуры, развитие перспективных конкурентоспособных видов экономической деятельности, обеспечение безопасной жизнедеятельности в суровых арктических условиях и ограниченной транспортной доступности возможно только на основе внедрения инновационных технологий и государственной поддержки инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное значение.

В настоящее время эффективность работ в высокоширотных районах пионерного освоения, риски для экономической деятельности и уровень жизнеобеспечения в отдаленных районах Арктики в значительной степени связаны с ограничениями, обусловленными отсутствием современных информационно-коммуникационных систем, особенно современных средств связи и навигации, предусматривающих использование орбитальных спутников.

Для решения задач на заседании Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации 19 декабря 2007 года (протокол № 2 (15)) Минэкономразвития России поручено проработать вопрос о подготовке и реализации в 2008 — 2012 годы мероприятий по созданию системы гидрометеорологической безопасности на базе российских космических аппаратов (в рамках подпрограммы «Освоение и использование Арктики» ФЦП «Мировой океан»).

На заседании Правительства Российской Федерации 24 апреля 2008 г. (протокол № 16) принято решение о разработке комплексного проекта, обеспечивающего получение информации о ледовой обстановке, мониторинг состояния окружающей среды, решение задач связи, навигации, вещания, безопасности жизнедеятельности и природопользования в Арктике.

2. Цели и задачи научно-исследовательской работы

анализ отечественного и мирового опыта по использованию передовых технологий и технических средств получения спутниковой информации, ее обработки и подготовки информационных продуктов для решения задач обеспечения безопасности судоходства по трассам СМП, гидрометеорологии, навигации, мониторинга состояния природной среды;

подготовка предложений по номенклатуре, составу, качеству и условиям предоставления информационных продуктов и услуг Проекта, оценка степени соответствия продуктов и услуг текущим и перспективным потребностям страны с учетом прогноза развития сектора космических информационных услуг и отраслей, являющихся потенциальными потребителями услуг данной системы на период до 2025 года;

разработка предложений по созданию организационно-финансового механизма реализации Проекта, обеспечивающего его инвестиционную привлекательность для частных инвесторов;

разработка на вариантной основе структуры реализации Проекта, в том числе с учетом государственно-частного партнерства; описание основных рисков, сравнительных преимуществ и недостатков каждого из вариантов;

разработка технического задания на разработку системного проекта в 2010 году, обеспечивающего его окупаемость за срок активного существования спутниковой системы и возможность ее дальнейшего поддержания и развития в основном за счет получаемого дохода.

3. Содержание и объем основных работ

Содержание и объем работ в 2009 году определяется задачами, указанными в разделе 2 настоящего Технического задания.

3.1. Анализ отечественного и мирового опыта по использованию передовых технологий и технических средств получения спутниковой информации, ее обработки и подготовки информационных продуктов для решения задач управления судоходством, гидрометеорологии, навигации, мониторинга состояния природной среды, включая:

анализ возможностей современных российских и зарубежных космических и наземных систем аналогичного назначения, включая обзор современных и перспективных российских и зарубежных проектов, которые полностью или частично могут рассматриваться в качестве конкурирующих с предлагаемым Проектом;

сравнительный анализ характеристик, которые предполагается достигнуть при реализации Проекта;

требования потенциальных потребителей к номенклатуре, составу, качеству и условиям предоставления информационных продуктов и услуг.

3.2. Разработка предложений по номенклатуре, составу, качеству и условиям предоставления информационных продуктов и услуг; оценка степени соответствия продуктов и услуг текущим и перспективным потребностям страны с учетом прогноза развития сектора космических информационных услуг, в том числе:

анализ современных и перспективных мировых и российских потребностей в информационных продуктах и услугах данной системы;

прогноз объемов предоставления экспортных услуг;

анализ потенциальных потребителей и оценка спроса на конечный продукт системы на глобальном рынке по группам потребителей (в первую очередь, гражданская/грузовая авиация, добывающий сектор, госсектор);

оценка влияния зарубежных конкурентов (сроки, объем, качество и цена предложений) на предоставляемые российской системой услуги на период до 2025 г.

3.3. Разработка предложений по созданию организационно-финансового механизма реализации проекта, обеспечивающего его инвестиционную привлекательность для частных инвесторов, в том числе:

анализ структуры затрат на производство, запуск и страховку, эксплуатацию спутников и наземных станций; оценка других операционных затрат (маркетинг и т.п.);

анализ потенциальных источников (инвестиционных и венчурных фондов, кредитных организаций и др.) и оценка объемов необходимого финансирования для создания и эксплуатации системы.

3.4. Разработка на вариантной основе структуры реализации проекта, в том числе с учетом государственно-частного партнерства; дать описание основных рисков, сравнительных преимуществ и недостатков каждого из вариантов.

4. Перечень и объем работ

Выполнение работы в 2009 году является 1 этапом реализации мероприятия 10 подпрограммы «Освоение и использование Арктики» федеральной целевой программы «Мировой океан» (сроки реализации мероприятия — 2009 — 2011 гг.).

Сроки выполнения работы — с момента подписания контракта до 1 ноября 2009 года.

Стоимость работы в 2009 году — 5399400,00 (пять миллионов триста девяносто девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

5. Ожидаемые результаты

Предложения по созданию перспективной космической информационно-коммуникационной системы, обеспечивающей эффективное управление транспортными потоками в районах интенсивного движения судов в арктическом регионе, учитывающей прогнозируемое уменьшение ледового покрова и увеличение сроков навигации по СМП, включая:

• предложения по номенклатуре, составу, качеству и условиям предоставления информационных продуктов и услуг;
• предложения по созданию организационно-финансового механизма реализации проекта, предусматривающего инвестиционную привлекательность проекта для частных инвесторов, включающие оценку окупаемости за срок активного существования спутниковой системы и возможности ее дальнейшего поддержания и развития в основном за счет получаемого дохода;
• варианты структуры реализации проекта, в том числе с учетом государственно-частного партнерства; описание основных рисков, сравнительных преимуществ и недостатков каждого из вариантов.

6. Отчетность

По окончании научно-исследовательской работы (этапа работы) Исполнитель представляет Заказчику отчет о выполнении научно-исследовательской работы по ГОСТ 7.32-2001 в двух экземплярах и его электронную версию, рецензию. К заключительному отчету также должны быть приложены сведения о полученных результатах научно-технической деятельности по утвержденным Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2005 г. № 312 формам учетных документов.

7. Методология выполнения научно-исследовательской работы

Методологию работы Исполнитель выбирает самостоятельно.

Потенциальный Исполнитель научно-исследовательской работы более подробно раскрывает задачи и перечень предполагаемых работ.

Лот № 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Исследование международных правовых норм и правил, регулирующих деятельность на архипелаге Шпицберген, и разработка политико-правовых и организационных мер, обеспечивающих укрепление российского присутствия на архипелаге», шифр темы 2004-07-09

1. Введение

Парижский Договор о Шпицбергене от 9 февраля 1920 года, участниками которого в настоящее время являются 42 государства, включая Российскую Федерацию, устанавливает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном и одновременно предоставляет равные права всем участникам договора на ведение хозяйственной и научно-исследовательской деятельности как на самом архипелаге, так и в его территориальных водах. Право производить разведку, приобретать и разрабатывать естественные месторождения угля, нефти, а также других минералов и горных пород, добываемых путем горных разработок, регулируется Горным уставом для архипелага Шпицберген, разработанным Норвегией на основании статьи 8 указанного договора и утвержденным Королевской резолюцией от 7 августа 1925 г.

Таким образом, архипелаг Шпицберген имеет особый, уникальный статус и является единственной в современном международном праве сухопутной государственной территорией общего пользования. Вместе с тем, особый статус Шпицбергена не исключает действие на территории архипелага законодательства Норвегии. Все государства — участники договора в соответствии со статьей 3 обязаны соблюдать «местные законы и постановления». Однако внутреннее норвежское законодательство не может противоречить закрепленному договором международно-правовому статусу Шпицбергена. Статья 7 договора обязывает Норвегию «предоставить всем гражданам Высоких Договаривающихся Сторон в отношении способов приобретения права собственности, пользования ими и его осуществления, включая право заниматься горным делом, режим, основанный на полном равенстве и согласный с постановлениями настоящего Договора».

Используя свои трактовки Договора о Шпицбергене, Норвегия приняла ряд нормативных правовых актов (законы, предписания), которые существенно ограничивают права государств — участников договора на проведение хозяйственной и научной деятельности, вводят разрешительный порядок осуществления фактически всех видов промышленных, строительных и транспортных работ на территории архипелага и в прилегающих водах. Для применения ограничений Норвегией в основном используются все более жесткие экологические требования, в частности, Закон об охране природы Свальбарда от 1 июля 2002 г. Большей части территории архипелага придан статус национального парка, все объекты, датируемые 1945 годом или раньше, объявлены памятниками культуры и стали объектами охраны.

В 1977 году Норвегия в одностороннем порядке ввела 200-мильную «рыбоохранную зону» вокруг Шпицбергена, а в последнее время на самом высоком уровне обсуждается вопрос о придании рыбоохранной зоне статуса исключительной экономической и об установлении норвежского континентального шельфа вокруг Шпицбергена. Статус двухсотмильной зоны вокруг Шпицбергена не признают Россия, Исландия и большинство стран Евросоюза. С российской стороны было также заявлено о непризнании ряда норвежских предписаний о природоохранных мерах, о ведении изыскательских работ и бурения на нефть, об археологических исследованиях как направленных на ограничение хозяйственной и иной деятельности на архипелаге.

2. Цель и задачи научно-исследовательской работы

3. Содержание и объем основных работ

Содержание и объем работ определяются задачами, указанными в разделе 2 настоящего Технического задания. Выполнение работы предусматривается в 2009 — 2010 годах.

В 2009 г.

Анализ правоприменения международных правовых норм, регулирующих деятельность на архипелаге Шпицберген и в прилежащих к нему акваториях, подпадающих под действие Договора о Шпицбергене, в том числе:

3.1. Сравнительный терминологический анализ ключевых положений текстов Договора о Шпицбергене и Горного устава на английском, норвежском и русском языках.

3.2. Оценка положений Горного устава на предмет соответствия Парижскому договору.

3.3. Оценка соответствия международному праву действий норвежской стороны, ограничивающих осуществление Россией прав, предоставленных Договором о Шпицбергене, в том числе:

ограничение хозяйственной и научной деятельности на архипелаге по экологическим основаниям;

введение вокруг Шпицбергена 200-мильной рыбоохранной зоны с установлением своих национальных правил рыболовства.

В 2010 г.

3.1. Анализ международных правовых документов, гарантирующих государственному тресту «Арктикуголь» сохранение прав, которые он имеет на архипелаге, на основании права собственности на земельные участки.

3.2. Оценка потенциала обеспечения экономических и иных интересов Российской Федерации (включая деятельность российских организаций) на архипелаге Шпицберген и в его акватории с учетом особого правового статуса этого архипелага.

3.3. Разработка политико-правовых и организационных мер, обеспечивающих укрепление российского присутствия на архипелаге Шпицберген в соответствии с международным правом.

3.4. Разработка предложений по международному правовому обеспечению экономической и иной деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.

4. Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов научно-исследовательской работы

Выполнение работы в 2009 — 2010 годах планируется в соответствии с мероприятием 17 подпрограммы «Освоение и использование Арктики» федеральной целевой программы «Мировой океан».

1 этап — Анализ правоприменения международных правовых норм, регулирующих деятельность на архипелаге Шпицберген и в прилежащих к нему акваториях, подпадающих под действие Договора о Шпицбергене.

Сроки выполнения — с момента подписания контракта до 1 ноября 2009 г.

2 этап — Разработка политико-правовых и организационных мер, обеспечивающих укрепление российского присутствия на архипелаге Шпицберген в соответствии с международным правом.

Сроки выполнения — со 2 ноября 2009 г. до 1 ноября 2010 г.

Общая стоимость работ составляет 7300000,00 (семь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

в 2009 году — 3800000,00 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек;

в 2009 году — 3500000,00 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

5. Ожидаемые результаты

2009 г.

Анализ международных правовых норм, регулирующих деятельность на архипелаге Шпицберген и в прилежащих к нему акваториях, подпадающих под действие Договора о Шпицбергене, рекомендации по их правоприменению.

Оценка положений Горного устава на предмет соответствия Парижскому договору.

Оценка соответствия международному праву действий норвежской стороны, ограничивающих осуществление Россией прав, предоставленных Договором о Шпицбергене.

2010 г.

Проект изменений и дополнений в тексты Договора о Шпицбергене и Горного устава на русском языке.

Предложения по международному правовому обеспечению экономической и иной деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Предложения для обоснования позиции российской стороны в переговорном процессе с зарубежными партнерами по решению проблемных вопросов на архипелаге Шпицберген и в его акватории.

6. Отчетность

По окончании научно-исследовательской работы (этапа работы) Исполнитель представляет Заказчику отчет о выполнении научно-исследовательской работы по ГОСТ 7.32-2001 в двух экземплярах и его электронную версию, рецензию. К заключительному отчету также должны быть приложены сведения о полученных результатах научно-технической деятельности по утвержденным Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2005 г. № 312 формам учетных документов.

7. Методология выполнения научно-исследовательской работы

Методологию работы Исполнитель выбирает самостоятельно.

Потенциальный Исполнитель научно-исследовательской работы более подробно раскрывает задачи и перечень предполагаемых работ.

Лот № 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка предложений по совершенствованию Механизма управления и повышению экономической эффективности деятельностью российских организаций на архипелаге Шпицберген», шифр темы 2005-07-09

1. Введение

Необходимость оптимизации и повышения эффективности деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген определяется следующими факторами:

завершением сроков реализации Комплексной программы оптимизации и повышения эффективности деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген, разработанной на период 1998 — 2002 гг. (далее — Комплексная программа);

2. Цель и задачи научно-исследовательской работы

3. Содержание и объем основных работ

4. Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов научно-исследовательской работы

5. Ожидаемые результаты

6. Отчетность

7. Методология выполнения научно-исследовательской работы