---
title: "Приказ Ростехрегулирования от 05.05.2009 N 1683"
number: "1683"
issuer: "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии"
issued_on: 2009-05-05
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-1683-2009"
---
## Приказ Ростехрегулирования от 05.05.2009 N 1683
# Приказ Ростехрегулирования от 05.05.2009 N 1683
"О внесении дополнения в Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 февраля 2009 г. N 633 "Об утверждении рекомендуемых форм государственных контрактов, договоров и дополнительных соглашений на выполнение работ за счет средств федерального бюджета"
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**
**ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**
## ПРИКАЗ
от 5 мая 2009 г. N 1683
**О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПРИКАЗ**
**ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ**
**И МЕТРОЛОГИИ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2009 Г. N 633 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ**
**РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ**
**И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЗА СЧЕТ**
**СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА"**
В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 148н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2009 г.) и в целях установления единого порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности по имуществу, приобретенному в рамках исполнения государственных контрактов (договоров), приказываю:
1. Включить пункт следующего содержания: "Материальные объекты, приобретенные и созданные в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту (договору), принадлежат Исполнителю и используются им для осуществления научно-технической деятельности, предусмотренной Уставом" в приложения к Приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 февраля 2009 г. N 633:
в приложение 1 "Государственный контракт на выполнение работ в области технического регулирования" - п. 5.6 [раздела V](https://bukva.ai/docs/prikaz-633-2009-2#p100043) "Права сторон на результаты работы";
в приложение 2 "Государственный контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ" - п. 5.6 [раздела V](https://bukva.ai/docs/prikaz-633-2009-2#p100160) "Права сторон на результаты работы";
в приложение 3 "Государственный контракт на выполнение работы в области каталогизации продукции для федеральных государственных нужд" - п. 5.6 [раздела V](https://bukva.ai/docs/prikaz-633-2009-2#p100277) "Права сторон на результаты работы";
в приложение 4 "Государственный контракт на выполнение работ по Премии Правительства Российской Федерации в области качества" - п. 5.6 [раздела V](https://bukva.ai/docs/prikaz-633-2009-2#p100394) "Права сторон на результаты работы";
в приложение 5 "Государственный контракт на выполнение работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы" - п. 5.7 [раздела 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-633-2009-2#p100535) "Порядок сдачи и приемки выполненных работ";
в приложение 6 "Государственный контракт на выполнение работ в рамках федеральной целевой программы "Глобальная навигационная система" - п. 3.5 [раздела 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-633-2009-2#p100662) "Порядок сдачи-приемки работ по контракту";
в приложение 8 "Договор о предоставлении субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий в области обеспечения единства измерений" - п. 4.3 [раздела IV](https://bukva.ai/docs/prikaz-633-2009-2#p100842) "Прочие условия";
в приложение 9 "Договор о предоставлении субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат, связанных с созданием и ведением Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов" - п. 4.2 [раздела 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-633-2009-2#p100926) "Прочие условия".
2. Дополнить [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-633-2009-2) от 26 февраля 2009 г. N 633 [приложением 11](#p100019) "Государственный контракт на осуществление бюджетных инвестиций при реализации федеральных целевых программ".
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель
Федерального агентства
**Г.И.ЭЛЬКИН**
Приложение
к Приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 5 мая 2009 г. N 1683
Приложение 11
к Приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 26 февраля 2009 г. N 633
**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ______**
на осуществление бюджетных инвестиций при реализации
федеральной целевой программы (наименование ФЦП)
г. Москва "__" _________ 2009 г.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, именуемое в дальнейшем "Федеральное агентство", выступая от имени Российской Федерации в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии __________, действующего на основании доверенности _____ от ______ N ________, с одной стороны, и (наименование организации, ее адрес), именуемое в дальнейшем "Заказчик (застройщик)", в лице директора ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
### 1. Предмет государственного контракта
1.1. Предметом настоящего государственного контракта является взаимодействие Сторон при осуществлении бюджетных инвестиций в ________ (наименование объекта капитального строительства), указанного в перечне строек и объектов на ________, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации, в форме капитальных вложений в основные средства Заказчика (застройщика) и осуществлении контроля за целевым использованием Заказчиком (застройщиком) перечисленных ему бюджетных ассигнований.
### 2. Условия государственного контракта
2.1. _________ (наименование объекта) (далее - работа) осуществляется подрядным способом, для чего Заказчик (застройщик) заключает с другими организациями договоры подряда, договоры на выполнение работ, оказание услуг и договоры поставки оборудования с использованием конкурсных процедур отбора поставщиков работ, услуг и осуществляет контроль за ходом их выполнения.
2.2. Выполнение работ по _________ (наименование объекта) осуществляется в объеме и в сроки в соответствии с титульным списком переходящей стройки на ____ год (приложение N 1) и графиком выполнения работ в ____ году (приложение N 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. Сроки и объемы выполнения работ в _______ годах определяют дополнительным соглашением.
### 3. Права и обязанности Сторон
#### 3.1 Федеральное агентство:
3.1.1. Осуществляет контроль за целевым использованием Заказчиком (застройщиком) перечисленных ему бюджетных ассигнований и соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных договором подряда (иных работ). Для этого оно вправе проверять ход и качество выполняемых работ, правильность расходования средств федерального бюджета.
3.1.2. Обеспечивает в 10-дневный срок со дня представления Заказчиком (застройщиком) утвержденного годового бухгалтерского отчета принятие решения об увеличении уставного фонда Заказчика (застройщика).
3.1.3. Перечисляет бюджетные ассигнования Заказчику (застройщику) в порядке, определенном настоящим государственным контрактом.
3.1.4. В 10-дневный срок с момента получения от Заказчика (застройщика) подписанного им проекта акта о подтверждении Заказчиком (застройщиком) выполненных подрядчиком работ (этапа работ) во исполнение заключенного между ними договора с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 подписывает его или направляет мотивированный отказ.
#### 3.2 Заказчик (застройщик):
3.2.1. Организует размещение заказов на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ и (или) поставку оборудования в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, и по итогам проведенного размещения заказов заключает соответствующие договоры.
3.2.2. Представляет Федеральному агентству копии договоров подряда и других договоров в 10-дневный срок с момента их заключения.
3.2.3. Осуществляет контроль за своевременным и качественным производством работ в соответствии с утвержденной проектной (проектно-сметной) документацией.
3.2.4. Обязуется осуществить ___________ (наименование объекта) в срок и в порядке, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации.
3.2.5. Представляет Федеральному агентству не позднее 1 апреля ______ г. бухгалтерский отчет за ______ г. и копию приказа руководителя предприятия об организации работ по увеличению уставного капитала на сумму полученных бюджетных инвестиций.
3.2.6. Представляет Федеральному агентству ежеквартально и по итогам года по установленной форме отчет об использовании бюджетных инвестиций, предоставленных за счет федерального бюджета.
3.2.7. В 10-дневный срок с момента принятия решения об увеличении уставного фонда Заказчика (застройщика) осуществляет предусмотренные законодательством Российской Федерации действия по государственной регистрации соответствующих изменений в учредительные документы.
3.2.8. Обеспечивает надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактических затрат по ___________ (наименование объекта) в пределах выделенных Заказчику (застройщику) бюджетных инвестиций.
3.2.9. Обязан предоставлять Федеральному агентству, по его требованию, необходимые документы, относящиеся к предмету настоящего договора, в том числе по договорам с подрядными организациями.
3.2.10. Обеспечивает эффективное и целевое использование бюджетных инвестиций, выделенных Заказчику (застройщику) для проведения работ, предусмотренных настоящим государственным контрактом.
3.2.11. Предоставляет в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, сведения по формам: С-2, П-2, 1-ФП, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и аналитическую справку по результатам выполненных работ.
3.2.12. Направляет в Федеральное агентство подписанный Заказчиком (застройщиком) акт о подтверждении Заказчиком (застройщиком) выполненных подрядчиком работ (этапа работ) во исполнение заключенного между ними договора с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 для подписания.
### 4. Порядок расчетов
4.1. Сумма подлежащих оплате денежных обязательств при осуществлении бюджетных инвестиций в ________ (наименование объекта) составляет:
Сумма (прописью) рублей в _____ году, в т.ч. проектно-изыскательские работы сумма (прописью) рублей.
Авансовый платеж составляет до 30% от объема бюджетных инвестиций в текущем году.
Обязательство Федерального агентства по выплате аванса и оплате выполненных работ по настоящему государственному контракту наступает при условии доведения до Федерального агентства к моменту возникновения указанных обстоятельств лимитов бюджетных обязательств и объема финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий договор, при этом Федеральное агентство освобождается от ответственности за ущерб, упущенную выгоду либо иные убытки, возникшие у Заказчика (застройщика) по указанной причине.
4.2. Источником финансирования по настоящему государственному контракту является федеральный бюджет по классификации: код главы - ____, раздел - ____, подраздел - ____, целевая статья расходов - ____, вид расходов - _____, код операций сектора государственного управления - _____.
4.3. Перечисление бюджетных ассигнований на расчетный счет Заказчика (застройщика) осуществляется в соответствии со сроками платежей, установленными в договоре подряда.
Условием перечисления авансового платежа является предоставление Заказчиком (застройщиком) Федеральному агентству заверенной в установленном порядке копии договора строительного подряда с генеральным подрядчиком, заключенного Заказчиком (застройщиком) в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров (выполнение работ и оказание услуг) для государственных нужд, и заверенной в установленном порядке копии протокола заседания конкурсной (аукционной) комиссии.
Условием перечисления указанных бюджетных ассигнований является подтверждение Заказчиком (застройщиком) объема работ, выполненных подрядчиком во исполнение договора подряда или иного договора, а также подписанный Сторонами акт о подтверждении Заказчиком (застройщиком) выполненных подрядчиком работ (этапа работ) во исполнение заключенного между ними договора с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.
4.4. Федеральное агентство имеет право проверять фактические затраты по выполненным работам на основании первичных и сводных документов Заказчика (застройщика) и подрядных организаций.
4.5. Оплата настоящего государственного контракта может быть приостановлена, уменьшена или прекращена в случае неполного выделения Федеральному агентству бюджетных ассигнований, о чем Федеральное агентство уведомляет Заказчика (застройщика).
### 5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.
5.2. Невыполнение организациями обязательств по договорам перед Заказчиком (застройщиком) не освобождает последнего от выполнения обязательств по настоящему государственному контракту перед Федеральным агентством.
### 6. Порядок разрешения споров
6.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего государственного контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
6.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего государственного контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
### 7. Срок действия настоящего государственного контракта
7.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
### 8. Прочие условия
8.1. На основании годовой бухгалтерской отчетности по итогам года исполнения настоящего государственного контракта Заказчик (застройщик) обязан во взаимодействии с Федеральным агентством и Росимуществом организовать работу по принятию Росимуществом решения об увеличении уставного капитала Заказчика (застройщика) на сумму бюджетных инвестиций, полученных по итогам ____ года, и по внесению в Устав Заказчика (застройщика) соответствующих изменений.
8.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.
8.3. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон либо в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
8.4. Стороны не могут передавать свои права и обязанности по настоящему государственному контракту третьим лицам, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.
В случае, установленном действующим законодательством, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами и которое после его подписания становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
8.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.
8.6. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Настоящий государственный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых переданы Заказчику (застройщику) и один находится у Федерального агентства.
#### 8.8 Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:
- титульный список переходящей стройки на 2009 год (приложение N 1 на 1 листе);
- график выполнения работ __________ (наименование объекта) в _____ году (приложение N 2 на 2 листах);
- смета расходов;
- лимиты бюджетных обязательств.
### 9. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты:
Федеральное агентство ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК):
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
(Ростехрегулирование):
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
119991, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 9
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 77106406291, КПП 770601001, л/с ИНН КПП р/с
03731001720 в УФК МФ РФ по г. Москве,
р/с 4010581070000010079, Отделение 1
Московского ГТУ Банка России, г. Москва,
**БИК 044583001**
Федеральное агентство ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК):
Заместитель Руководителя Директор ФГУП
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии
____________________ ____________________
"__" ___________ 2009 г. "__" __________ 2009 г.
---