Раздел I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ИУРЗ)
Статья 35. Законодательное регулированиеПриказ Рособразования от 28.02.2008 № 148
Документ утратил силу 28.02.2008.
Актуально на 04.11.2026.
Как цитировать: Статья 35. Законодательное регулирование. Приказ Рособразования от 28.02.2008 N 148. 148. 28.02.2008. https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5
35.1. Размещение заказов на выполнение работ для государственных нужд регулируется законодательством Российской Федерации.
Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения Конкурса дополняют собой положения Инструкции Участникам размещения заказа (ИУРЗ). В случае противоречий между положениями информационной карты ИУРЗ и ИУРЗ, информационная карта ИУРЗ имеет преобладающую силу.
| ИУРЗ 1.1 | Вид и предмет Конкурса: Открытый Конкурс на право заключить Государственный контракт по проекту _________________________________ Номер Конкурса: | |
| ИУР3 1.2 | Место и сроки выполнения научно-исследовательских работ Работы выполняются в Российской Федерации. Работы выполняются в ______ этап(а). Работы выполняются с ____________ по ______________ 200_ г. | |
| ИУРЗ 2.1 | Источник финансирования заказа: Работы по Государственному контракту финансируются за счет средств федерального бюджета | |
| ИУРЗ 2.2 | Форма, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты — безналичный расчет. Выбрать из двух вариантов в зависимости от решения Заказчика о выплате аванса («а» или «б»): а) Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 процентов от стоимости (цены) научно-исследовательских работ, предусмотренной Государственным контрактом, заключенным по итогам проведения Конкурса, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Заказчиком. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ, предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта), по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика. б) Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ, предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачиприемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта), по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика | |
| ИУРЗ 3.1 | Заказчик: Федеральное агентство по образованию Адрес: Россия, г. Москва, 115998, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51, ком. _________ Контактное лицо от Заказчика: _______________________ Контактный телефон: _________________________________ Адрес электронной почты (e-mail): ___________________ Специализированная организация: ____________________ Контактное лицо от Специализированной организации: ___________ Адрес электронной почты (e-mail): ______________ Контактный телефон: (495)_______________________ | |
| ИУРЗ 5.1 | Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 1) Соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Конкурса; 2) Непроведение ликвидации Участника размещения заказа — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 4) Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе не принято; 5) Обладание Участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности <*>; 6) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа <*>. --------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. | |
| ИУРЗ 6.1 | Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей к выполнению научно-исследовательских работ по Государственному контракту | |
| ИУРЗ 9.1 | Разъяснения положений Конкурсной документации предоставляются Участникам размещения заказа, начиная с _______________________ 200_ года (дата начала приема Заявок) и до _________ 200_ года | |
| ИУРЗ 12.1 | Язык Заявки на участие в Конкурсе. Русский | |
| ИУРЗ 13.1 | Начальная (максимальная) цена Государственного контракта. Начальная (максимальная) цена Контракта: ____________ рублей | |
| ИУРЗ 13.4 | Валюта Заявки на участие в Конкурсе. Рубль Российской Федерации | |
| ИУРЗ 15.1 | Требования к документам, представляемым Участником размещения в в составе Заявки на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе следующие документы и сведения: 1. Общие сведения об Участнике размещения заказа по форме 2 раздела V Конкурсной документации (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2. Копии документов, удостоверяющих личность для иных физических лиц (копии должны быть заверены подписью Участника размещения заказа); 3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа (для юридических лиц) (копии и оригиналы документов должны быть заверены подписью и печатью Участника размещения заказа): 3.1. Копии учредительных документов; 3.2. Копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, заверенную лицом, подтвердившим полномочия на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Если документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, подписываются не лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, то Участник размещения заказа также представляет оригинал документа либо копию документа, заверенную выдавшим его лицом или нотариально, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3.3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа, если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника размещения заказа крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Федеральным законом № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»): 3.3.1. В случае если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника крупной сделкой в зависимости от организационно-правовой формы Участника — юридического лица: а) выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (для Участников, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью), либо выписку из Устава Участника, подтверждающую право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; b) выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 79 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (для Участников, зарегистрированных в форме акционерного общества), либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; с) документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 23 Федерального закона № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 3.3.2. В случае, если заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе оригинал уведомления от Участника на бумажном носителе о том, что заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой. 4. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для юридических лиц). 5. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса. 7. Документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа <*>: а) наличие необходимых кадровых ресурсов; б) наличие у Участника размещения заказа опыта по выполнению аналогичных предмету Конкурса научно-исследовательских работ. (Список корректируется в зависимости от специфики проекта.) -------------------------------- <*> Если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа. Сводная информация о квалификации Участника размещения заказа представляется по форме 4 «Сведения о квалификации Участника размещения заказа» раздела V Конкурсной документации. 8. Копии документов, подтверждающих наличие у Участника размещения заказа исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено Заказчиком (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. 9. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа — для юридических лиц) или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа — для юридических лиц) <*>. -------------------------------- <*> Если данное условие предусмотрено в пункте 20.6 информационной карты ИУРЗ КД. | |
| ИУРЗ 15.2 | Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов: 1) Для подтверждения Участником размещения заказа права на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации: копии необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с исполнением Государственного контракта, если данные виды деятельности лицензируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) | |
| ИУРЗ 16.1 | Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащее следующие документы: А) Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ, подготовленное в соответствии с формой 3 «Задание на выполнение научноисследовательских работ»; Б) Концепцию выполнения научно-исследовательских работ. Включаемые в Концепцию разделы должны раскрывать и обосновывать выбранные Участником варианты решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения заказываемых работ, описанных в разделе IV «Заказ на выполнение научно-исследовательских работ» Конкурсной документации; содержать описания факторов, обеспечивающих достижение требуемых результатов, высококачественное выполнение научно-исследовательских работ; В) Детализированный план-график выполнения научноисследовательских работ. План-график должен раскрывать последовательность и сроки выполнения всех видов работ, обусловленные требованиями Заказчика и изложенными в Концепции Участника размещения заказа решениями, способами, методами; как правило, содержать ссылки на соответствующие разделы (части) предложенной Концепции, на основе или в развитие которых планируется выполнение работ. (Оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) -------------------------------- <*> (В случаях, предусмотренных Конкурсной документацией, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам). | |
| ИУРЗ 17.2 | Порядок формирования цены Государственного контракта: В цену научно-исследовательских работ, выполняемых по Государственному контракту, включаются расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о цене Государственного контракта. Предложение о цене Государственного контракта должно быть подготовлено в соответствии с формой 5 «Предложение о цене Государственного контракта» (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа) | |
| ИУРЗ 18.1 | Количество копий. Одна копия | |
| ИУРЗ 20.1 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе. Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана Заказчику в запечатанном конверте, который доставляется Участником размещения заказа самостоятельно либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой связи датой и временем получения Заказчиком Заявки на участие в Конкурсе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления Заказчику по адресу, указанному в настоящем пункте. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комната _____. Конверты с Заявками на участие в Конкурсе принимаются Заказчиком ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени, начиная с _____ года. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе прекращается в _______ по московскому времени ______ года. Прием Заявок на участие в Конкурсе в форме электронного документа не предусмотрен | |
| ИУРЗ 20.2 | Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в ___ часов _____ минут по московскому времени _______ года по адресу: г. Москва, Люсиновская ул., д. 51, комната ____ | |
| ИУРЗ 20.6 | Обеспечение Заявок на участие в Конкурсе: ______% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 | |
| Для оценки лучших условий исполнения Государственного контракта устанавливается следующая система критериев и их значения: | ||
| Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе: | Максимальное количество баллов по каждому критерию | |
| Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе | ||
| ИУРЗ 25.3 | 1. Цена Государственного контракта | 100 |
| Порядок расчета ценового балла Ценовой балл рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены Заявки на участие в Конкурсе к цене Заявки Участника: ЦБ = Цmin / Цi х 100, где: ЦБ — ценовой балл; Цmin — минимальная предложенная цена; Цi — цена Заявки Участника | ||
| ИУРЗ 25.4 | 2. Неценовые критерии оценки и сопоставления Заявок КБ — неценовые баллы за качество выполнения научно-исследовательских работ и квалификацию Участника Конкурса; СВ — неценовые баллы за сроки выполнения научно-исследовательских работ; ГБ — неценовые баллы за сроки предоставления гарантии качества работ и объем предоставления гарантии качества работ | |
| 2.1. Качество научно-исследовательских работ и (или) квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | 100 | |
| 2.1.1. Качество научно-исследовательских работ, в т.ч.: | ||
| - наличие в составе Концепции выполнения научно-исследовательских работ описаний факторов, способствующих повышению уровня качества работ; степень обоснованности этих описаний, их детализации и содержательной проработанности | ||
| - степень детализации и проработанности представленного Участником размещения заказа плана-графика выполнения работ | ||
| 2.1.2. Квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | ||
| - квалификация Участника Конкурса применительно к специфике Конкурса, оцениваемая на основе сведений о выполнении аналогичных работ, отзывах, публикациях, квалификации и специализации персонала и т.п. | ||
| 2.2. Сроки (периоды) выполнения научноисследовательских работ, в т.ч.: | 100 | |
| - не противоречащая установкам Заказчика, технологически и организационно обоснованная в Концепции и Плане-графике выполнения работ возможность сокращения срока выполнения и предоставления Заказчику результатов работ по ______ этапу: макс. балл присуждается при сокращении срока на _______ | ||
| 2.3. Срок предоставления гарантии качества научно-исследовательских работ и объем предоставления гарантии качества работ, в т.ч.: | 100 | |
| - наличие в составе Концепции выполнения работ сведений об апробированности выбранных вариантов решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения работ, позволяющих оценивать уровень (объем) гарантий качества работ | ||
| - уровень обоснованности и проработанности действий (мероприятий), предусмотренных Участником Конкурса в Плане-графике выполнения работ в обеспечение гарантий качества, сроков и объемов их предоставления | ||
| ИУРЗ 25.5 | Порядок расчета суммарных баллов. Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов с применением весовых факторов. Весовые коэффициенты определяются Заказчиком в заказе на поставку товара исходя из предмета закупки и специфики Конкурса: СБ = ЦБ х Р + КБ х Т + СВ х П + ГБ х М, где: Р — вес балла по критерию «Цена Государственного контракта»; Т — вес балла по критерию «Качество выполнения научно-исследовательских работ и (или) квалификация Участника Конкурса» (<= 0,45); П — вес балла по критерию «Срок выполнения научно-исследовательских работ»; М — вес балла по критерию «Срок и объем предоставления гарантий качества». При этом: Р + Т + П + М = 1 | |
| ИУРЗ 30.1 | Обеспечение исполнения Государственного контракта. Срок предоставления обеспечения исполнения Государственного контракта: В течение 10 дней со дня получения Участником, с которым заключается Государственный контракт, проекта Государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта: _____% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта. Способы обеспечения исполнения Государственного контракта: Безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на счет Заказчика в указанном в настоящем пункте размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Государственного контракта: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ — В КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): В случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса | |
| ИУРЗ 31.1 | Срок подписания Государственного контракта Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном пунктами 29.5, 29.6 статьи 29 ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов | |
Государственный контракт N _____ на выполнение научно-исследовательских работ для государственных нужд
г. Москва "__" __________ 200_ Федеральное агентство по образованию, именуемое в дальнейшем
«Государственный заказчик», в лице ______________________, действующего(ей) на основании Положения о Федеральном агентстве по образованию,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 N 288, и Приказа Федерального агентства по образованию от 16.08.2007 N 1519 "О распределении обязанностей по руководству деятельностью Федерального агентства по образованию", с одной стороны, и
__________________________________________________________________________, (указать полное наименование организации и ее организационно-правовую форму или Ф.И.О. Участника — физического лица (индивидуального предпринимателя)) зарегистрированное(ый/ая) в ______________________________________________, (указать наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ________ (Свидетельство
о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или Свидетельство о внесении записи в единый реестр индивидуальных
предпринимателей N , от ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице , действующего (указать должность, Ф.И.О. руководителя организации — для юридических лиц) на основании ________________________________________________________, (указать: Устава или Положения, а также доверенности, если Государственный контракт подписывается не руководителем организации) с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь: приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________ « о реализации проектов в рамках ...»; приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________ « о выделении ассигнований ...»; приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________ « о внесении изменений в приказ о реализации проектов (или в приказ о выделении ассигнований) »; решением Конкурсной комиссии (протокол от _________ N ) по Конкурсу N __________ «_________________», (указать наименование Конкурса) в рамках реализации «______________», (указать: номер и наименование задачи, мероприятия и программы, кем и когда утверждена программа) по подстатье «» классификации операций сектора государственного управления, по направлению расходов «НИОКР»;
заключили настоящий Государственный контракт на выполнение научно- исследовательских работ для государственных нужд (далее - Государственный
контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленные Заданием (заказом) Государственного заказчика научно-исследовательские работы (указать наименование научно-исследовательских работ по названию Конкурса) наименование выделять жирным шрифтом (далее — Работы), и передать полученные при выполнении Работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных п. 1.1, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.3. Требования, предъявляемые к Работам и результатам Работ: виды (содержание), объем Работ, сроки выполнения Работ, Получатели результатов Работ, состав отчетной документации, сроки ее представления и другие условия, определяются в Задании на выполнение научно-исследовательских работ (Приложение № 1 к Государственному контракту).
1.4. Соглашение Сторон о цене (стоимости) выполняемых Работ оформляется Предложением о цене Государственного контракта (Приложение № 2 к Государственному контракту).
2. Общие положения Государственного контракта
2.1.1. Получатель — Государственный заказчик или лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными получателями результата Работ.
2.1.2. Отчетная документация — документы и материалы Исполнителя, подтверждающие выполнение Работ, передаваемые Государственному заказчику, включая образцы (макеты), акты передачи результата Работ и иные документы, определяемые в Задании на выполнение научно-исследовательских работ (далее также — Задание).
2.1.3. Отчет Исполнителя — документ, представляемый Исполнителем в составе отчетной документации по установленной Государственным заказчиком форме, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части исполненных обязательств и иные необходимые сведения.
2.2.1. Работы (результаты Работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям технического регулирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.
2.2.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Заданием на выполнение научно-исследовательских работ.
2.2.3. Результаты Работ могут иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Если результат Работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в Задании на выполнение научно-исследовательских работ.
2.2.5. Риск случайной невозможности исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ несет Исполнитель.
2.3.1. Место выполнения Работ может быть определено в Задании на выполнение научно-исследовательских работ.
2.3.2. Работы выполняются Исполнителем лично, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 статьи 6 Государственного контракта.
2.3.3. Согласованный с Государственным заказчиком перечень ранее созданных объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам, и которые используются для выполнения Работ, указывается в Задании на выполнение Работ.
2.4.1. Исполнитель гарантирует, что при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту не будут нарушены исключительные права третьих лиц на территории Российской Федерации.
2.4.2. Исполнитель гарантирует, что результат Работ не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Исполнитель гарантирует, что при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту не будут использованы сведения, составляющие государственную тайну.
2.4.4. Иные гарантии Исполнителя могут быть определены в Задании на выполнение научно-исследовательских работ.
3. Цена (стоимость) Работ и порядок оплаты
3.1. Общая цена (стоимость) Работ по Государственному контракту составляет ______ рублей коп. (______ рублей _____________ коп.), (сумма прописью) НДС не облагается на основании пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Указанная цена (стоимость) Государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.3 и 5.1.8 настоящего Государственного контракта.
3.2. Общая стоимость Работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.
3.3. В случае изменения объема выполняемых Работ, в соответствии с п. 5.1.7 настоящего Государственного контракта, Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе при выполнении дополнительного объема Работ изменить первоначальную цену (стоимость) Государственного контракта пропорционально объему таких дополнительных Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены настоящего Государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких Работ, Государственный заказчик обязан изменить цену настоящего Государственного контракта указанным образом.
Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
3.4. Оплата выполненных Работ по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке:
Если Конкурсной документацией предусмотрена выплата аванса:
3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости Работ, предусмотренной в п. 3.1 настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.4.2. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если Конкурсной документацией не предусмотрена выплата аванса:
3.4.3. Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
4. Порядок выполнения и сдачи-приемки Работ
4.1. Порядок выполнения Работ по Государственному контракту определяется Заданием на выполнение научно-исследовательских работ. Работы выполняются в соответствии с ГОСТом 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ».
4.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Задания и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
4.3. В порядке контроля за ходом и качеством выполнения Работ по требованию Государственного заказчика Исполнитель представляет необходимую документацию, относящуюся к Работам, и создает условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Государственному контракту.
4.4. Перечень научной и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Государственному заказчику при завершении Работ по Государственному контракту, определяется Заданием на выполнение научно-исследовательских работ. Разработка и оформление отчетной документации осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
4.5.1. Результат Работ передается Получателю по акту сдачи-приемки Работ (результата Работ) по качеству. Если Получателем результата Работ является непосредственно Государственный заказчик, то представление акта сдачи-приемки Работ (результата Работ) по качеству не требуется, а все существенные условия сдачи-приемки Работ (результата Работ) по качеству указываются в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.
4.5.2. По завершении Работ по настоящему Государственному контракту Исполнитель представляет Государственному заказчику отчетную документацию, а также документы, необходимые для обеспечения государственного учета результатов научно-технической деятельности: форма 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, утвержденная Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2005 г. № 312, копии документов, подтверждающих приведенные в форме 1 сведения.
4.5.3. В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия выполненных Работ (этапа Работ) и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта. Для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов. Срок проведения такой экспертизы не может превышать 20 (двадцати) дней.
4.5.4. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту Приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по Государственному контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. По результатам заключения Приемочной комиссии Государственный заказчик передает Исполнителю подписанный со своей Стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.
4.5.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Исполнитель обязан подписать со своей Стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) дней с момента его получения.
4.5.6. Подписанный Сторонами акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта) оформляет и удостоверяет факт принятия Государственным заказчиком Работ (этапа Работ) в полном объеме и является основанием для оплаты Исполнителю выполненных Работ.
4.5.7. Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного контракта) должен содержать ссылку на переданный Государственному заказчику перечень документов, подтверждающих исполнение обязательств по Государственному контракту.
4.5.8. При досрочном завершении выполнения Работ (этапа выполнения Работ) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Государственного контракта.
4.6. Если в процессе выполнения Работ (этапа Работ) выявляется невозможность достижения результатов Работ (этапа Работ) в соответствии с требованиями Задания, Исполнитель обязан незамедлительно приостановить их выполнение и письменно уведомить о приостановлении Работ Государственного заказчика в 3-дневный срок. В течение 10 (десяти) дней с момента приостановления Работ Исполнитель составляет соответствующее заключение с описанием фактически выполненных Работ до момента приостановления причин невозможности достижения результата.
4.6.1. С момента приостановления Работ Стороны обязаны в течение 20 (двадцати) дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ (этапа Работ) и внести изменения в настоящий Государственный контракт либо принять совместное решение о его расторжении. Досрочное прекращение Работ (этапа Работ) по настоящему Государственному контракту оформляется Соглашением о досрочном расторжении Государственного контракта, которое подписывается Сторонами.
4.6.2. Досрочное прекращение Работ оформляется в порядке, предусмотренном настоящим Государственным контрактом для сдачи-приемки Работ (этапа Работ). С момента подписания указанного Соглашения Работы по Государственному контракту считаются прекращенными, а Государственный контракт — расторгнутым.
5. Права и обязанности Государственного заказчика
5.1.1. Осуществлять контроль за процессом выполнения Работ Исполнителем по Государственному контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных средств, предоставляемых Государственным заказчиком в рамках настоящего Государственного контракта.
5.1.3. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Заданием, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.4. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием.
5.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных Работ и представленной Исполнителем отчетной документации.
5.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем Работ и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Государственному контракту.
5.1.7. По согласованию с Исполнителем изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный Государственным контрактом объем Работ при изменении потребности в Работах, на выполнение которых заключен Государственный контракт, или в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Государственным контрактом.
5.1.8. Осуществлять контроль за использованием результатов Работ, полученных при выполнении Государственного контракта, в том числе передаваемых Исполнителем третьим лицам.
5.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию.
5.2.2. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ или приемки исполненных обязательств.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
5.2.4. Указывать данные об авторах во всех публикациях или иных способах распространения сведений о результатах Работ, выполненных по настоящему Государственному контракту.
6. Права и обязанности Исполнителя
6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и материалов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или актом сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6.1.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Государственному контракту других лиц — соисполнителей по видам (содержанию) Работ, предусмотренных Заданием. Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
6.1.4. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов Работ по настоящему Государственному контракту. Перечень Работ, выполненных соисполнителями, Исполнитель указывает в своей отчетной документации.
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с Заданием и представить Государственному заказчику отчетную документацию.
6.2.2. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения Работ недостатки в сроки, определенные Государственным заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Государственного заказчика об устранении недостатков.
6.2.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, представить финансово-хозяйственные документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Государственному контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
6.2.4. Согласовать с Государственным заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту охраняемых объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат Государственному заказчику, Исполнителю или третьим лицам, а также условия приобретения прав на их использование.
6.2.5. Своевременно выполнить требования по государственной регистрации научно-исследовательских работ, предусмотренные Приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 17.11.1997 № 125.
6.2.6. Незамедлительно уведомлять Государственного заказчика о каждом полученном при выполнении Государственного контракта результате в виде объекта интеллектуальной собственности, обладающем хотя бы одной из нижеследующих характеристик:
является способным к правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности;
не является способным к правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности, но является информацией, для которой может быть установлен режим коммерческой тайны.
6.2.7. Проводить патентные исследования в соответствии с ГОСТом Р 15.011-96.
6.2.8. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков, предусмотренных Заданием, устранять допущенные по его вине недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступление от научных и технико-экономических параметров, предусмотренных Государственным контрактом.
6.2.9. Предпринять меры, обеспечивающие правовую охрану результатов Работ, созданных при реализации Государственного контракта и способных к правовой охране.
6.2.10. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Государственного контракта представить Государственному заказчику заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Исполнителя детализированный план-график выполнения Работ по Государственному контракту, составленный в соответствии с Заданием на выполнение научно-исследовательских работ.
6.2.11. Ежемесячно не позднее 5-го числа каждого месяца представлять Государственному заказчику сведения по установленной форме о ходе выполнения Работ по Государственному контракту за прошедший месяц в соответствии с указанным в п. 6.2.10 планом-графиком.
7. Ответственность Сторон
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.1. В случае нарушения сроков выполнения Работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.
7.2.2. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества, Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, подлежащей оплате за каждый день, с момента уведомления Исполнителя до момента устранения недостатков выполненных Работ.
7.2.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
Если обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено Конкурсной документацией (выбрать нужный вариант):
7.2.4. Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией от __________ N _________, выданной ________________, сроком действия до __________ в размере _____ рублей __ коп. ( рублей __коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее ____ года в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается передачей Государственному заказчику в залог денежных средств в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) (платежное поручение от __________ N _________, указать наименование банка).
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается договором страхования ответственности от __________ N ____, указывается наименование страховщика, сроком действия до __________ в размере _____ рублей __ коп. ( рублей __ коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее __________ в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
7.2.5. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить, или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через четырнадцать (14) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и так же, как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
8. Конфиденциальность информации
8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету настоящего Государственного контракта.
Вся информация в рамках Государственного контракта, кроме общедоступной, признается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.2. Конфиденциальная информация включает в себя научно-техническую, технологическую, финансово-экономическую или иную информацию (в том числе, ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьими лицами, к которой нет свободного доступа на законном основании.
8.3. Прекращение срока действия Государственного контракта не освобождает Стороны от обязанности по сохранению конфиденциальной информации, предоставленной в рамках настоящего Государственного контракта.
9. Права и обязанности Сторон, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности
<*> Исключительные права закрепляются за Российской Федерацией, если Государственный заказчик планирует использовать объект исключительного права при производстве продукции для федеральных государственных нужд.
9.1. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, а также исключительные права на результаты Работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные в рамках настоящего Государственного контракта, принадлежат Российской Федерации.
9.2. Распоряжение исключительными правами от имени Российской Федерации осуществляет Государственный заказчик.
9.3. Неисключительные имущественные права на результаты Работ, полученные в рамках реализации настоящего Государственного контракта, передаются Исполнителю. Результаты Работ могут быть использованы Исполнителем без согласования с Государственным заказчиком только в собственном производстве. Исполнитель вправе передавать неисключительные имущественные права на использование результатов Работ другим лицам только с письменного согласия Государственного заказчика.
9.4. Исполнитель обязуется урегулировать взаимоотношения с авторами созданных в рамках настоящего Государственного контракта результатов Работ, в том числе посредством выплаты авторского вознаграждения.
В случае несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.
9.6 Исполнитель обязан представить Государственному заказчику документы, подтверждающие наличие достаточных правовых оснований для использования при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту ранее созданных объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам.
В случае несанкционированного использования ранее созданных объектов интеллектуальной собственности ответственность перед правообладателями полностью возлагается на Исполнителя.
9.7. Дополнительные условия передачи и использования прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате выполнения Работ по настоящему Государственному контракту, могут определяться в Задании.
В случаях, когда исключительные права передаются Исполнителю
9.1. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, а также исключительные права на результаты Работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные в рамках настоящего Государственного контракта, принадлежат (указать полное наименование Исполнителя).
9.2. По требованию Государственного заказчика правообладатель обязан предоставить указанному Государственным заказчиком лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующего объекта исключительного права для государственных нужд.
9.3. Результаты Работ, полученные в рамках реализации настоящего Государственного контракта, должны быть использованы Исполнителем в собственном производстве или переданы третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Исполнитель обязуется использовать результаты Работ на территории Российской Федерации.
9.5. Исполнитель обязан предоставлять Государственному заказчику сведения обо всех фактах использования результатов Работ, исключительные права на которые ему переданы в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
9.6. Исполнитель обязан обеспечить правовую охрану полученного по Государственному контракту результата. Все расходы, связанные с обеспечением правовой охраны, осуществляются за счет Исполнителя.
9.8. Исполнитель обязуется обеспечить выплату вознаграждения авторам созданного результата Работ.
9.9. В случае несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.
10. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
10.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения — с последующим предоставлением оригинала документа.
10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
11. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
11.1. Государственный контракт после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
11.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта в текущем финансовом году осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 200_ года при условии представления Исполнителем подписанного акта сдачи-приемки исполнения обязательств.
11.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение, после подписания Сторонами, вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
11.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
12. Прочие условия Государственного контракта
12.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
12.2. Настоящий Государственный контракт должен быть составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой — у Государственного заказчика.
Реквизиты и подписи Сторон
«Государственный заказчик» «Исполнитель» Федеральное агентство по образованию Место нахождения: Место нахождения: 115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51 тел. Фактическое место нахождения: Фактическое место нахождения: 115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51 тел. Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: ИНН 7725509655 УФК МФ РФ по г. Москве Федеральное агентство по образованию Л/с 03073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Расчетный счет: 40105810700000010079
**БИК 044583001 БИК** **КПП 772501001 КПП**
ОКОПФ 81 ОКОПФ ОКПО 00083411 ОКПО ОКВЭД 75.11.11 ОКВЭД
_____________________________ _____________________________ **М.П. М.П.**
к Государственному
контракту на выполнение
научно-исследовательских
работ для государственных нужд
N _____ от __________________
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 1. Наименование, виды (содержание), срок выполнения научно-иссле- │
│довательских работ (НИР) и передачи результатов: │
├──────────────────┬──────┬───────────────────────┬───────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Наименование │Номер │ Вид (содержание) НИР │ Срок окончания этапа │
│НИР (в соответ- │этапа │ │ выполнения НИР │
│ствии с предметом │ НИР │ │ │
│Государственного │ │ │ │
│контракта) │ │ │ │</pre>
├──────────────────┼──────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ │1 │1.1 │ │
│ │ ├───────────────────────┤ │
│ │ │1.2 │ │</pre>
├──────────────────┼──────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ │2 │2.1 │ │
│ │ ├───────────────────────┤ │
│ │ │2.2 │ │</pre>
├──────────────────┴──────┴───────────────────────┴───────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Раздел 2. Требования, предъявляемые к научно-исследовательским работам, │
│результат НИР: │</pre>
├──────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Номер │Требования к НИР согласно пози-│ Результат НИР │
│ этапа НИР │циям, предусмотренным в │ │
│ │разделе 1 настоящего Задания: │ │
│ │- описание, объем выполняемых │ │
│ │НИР; │ │
│ │- требования к НИР, формату │ │
│ │(виду) материалов и (или) │ │
│ │документов, при необходимости -│ │
│ │описание образцов (макетов) │ │</pre>
├──────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│1 │1.1 │ │
│ ├───────────────────────────────┤ │
│ │1.2 │ │</pre>
├──────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│2 │2.1 │ │
│ ├───────────────────────────────┤ │
│ │2.2 │ │</pre>
├──────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной │
│собственности (ОИС), создаваемых в результате НИР: │</pre>
├─────────┬────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Номер │Наименование│ Виды и объемы прав на │ Получатели прав на │
│этапа НИР│ОИС, созда- │ использование ОИС, │ использование ОИС │
│ │ваемых в ре-│ созданных в │ │
│ │зультате НИР│ результате НИР │ │</pre>
├─────────┼────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────┼────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│I │I.1 │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │I.2 │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │I.3 │ │ │</pre>
├─────────┼────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│II │II.1 │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │II.2 │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │II.3 │ │ │</pre>
├─────────┴────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┤
│Раздел 4. Порядок приемки выполненных научно-исследовательских работ: │
├─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Номер │Требования к порядку приемки и утверждения выполненных НИР, │
│этапа НИР│в т.ч. в случаях: │
│ │- передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; │
│ │- государственной регистрации результатов НИР; │
│ │- проведения предварительной экспертизы и рассмотрения │
│ │представляемых результатов на ученых советах (НТС) │
│ │организаций, согласованных с Заказчиком; │
│ │- требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых │
│ │испытаний и т.п. (с указанием требуемой методики и регламента) │</pre>
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│1 │1.1 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2 │</pre>
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│2 │2.1 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.2 │</pre>
├─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 5. Состав отчетной документации, требования, предъявляемые к ней, │
│и получатели результата научно-исследовательских работ: │
├─────────┬────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Номер │Состав, форма и │ Получатели результата │Сроки предоставления │
│этапа НИР│ требования к │ НИР, место выполнения │отчетной документации│
│ │ отчетной │ НИР, наименование и │ и материалов │
│ │ документации и │ место нахождения │ │
│ │ материалам, │ Получателя результатов │ │
│ │предоставляемым │ НИР │ │
│ │Государственному│ │ │
│ │ заказчику │ │ │</pre>
├─────────┼────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│1 │ │ │ │
├─────────┼────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│2 │ │ │ │
├─────────┴────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Область практического использования и применения результатов выполнения │
│научно-исследовательских работ │</pre>
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Необходимо описать область практического использования и применения │
│результатов выполнения НИР │</pre>
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к специа- │
│листам), безопасности, лицензирования, госаккредитации, обладания правами│
<pre class="legal-pre">│на объекты интеллектуальной собственности, страхования, соответствие │
│государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, включая │
│дополнительные требования к качеству работ и т.п.: │</pre>
├──────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Номер │ Содержание требования и (или) │Ссылка на вид (виды), этап│
│требования│ наименование требуемого документа │ (этапы) НИР, к которым │
│ │ │ относится требование │</pre>
├──────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│6.1 │ │ │
├──────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│6.2 │ │ │
├──────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий │
│качества НИР (результата НИР), а также, при необходимости, прочие и │
│особые условия и (или) способы исполнения обязательств: │</pre>
├──────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Номер │ Содержание требования и (или) │Ссылка на вид (виды), этап│
│требования│ наименование требуемого документа │ (этапы) НИР, к которым │
│ │ │ относится требование │</pre>
├──────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│7.1 │ │ │
├──────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│7.2 │ │ │
├──────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Раздел 8. Иные необходимые сведения по выполнению научно-исследова- │
│тельских работ: │
│8.1. Руководитель проекта; │
│8.2. Направление научной деятельности организации, по которому │
│выполняется НИР; │
│8.3. Коды темы по ГРНТИ; │
│8.4. Цель НИР; │
│8.5. Имеющийся научный задел │</pre>
├──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.1 │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.2 │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.3 │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.4 │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.5 │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘
Государственный заказчик: Исполнитель: ___________________________ __________________________ М.П. М.П.
к Государственному
контракту на выполнение
научно-исследовательских
работ для государственных нужд
N _________ от _______________
| Номер этапа | Вид (содержание) Работ | Цена (рублей) |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 | |
| ИТОГО по 1-му этапу: _______________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 | |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 | |
| ИТОГО по 2-му этапу: _______________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 | |
Итого стоимость (цена) научно-исследовательских работ составляет: _____________ рублей ____ коп. (________________ рублей _____ коп.), НДС не облагается на основании пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Государственный заказчик: Исполнитель: _________________________ _________________________ **М.П. М.П.**
Заполняется на основе утвержденного заказа (с п. 1 по раздел 2.7) по соответствующему Конкурсу (проекту), при этом из р. 2.1 исключается столбец, содержащий стоимость видов работ.
Дата __________
N Конкурса: _____
КОМУ: Федеральному агентству по образованию 115998, Москва, М-93, Г СП-8, ул. Люсиновская, 51 ОТ: _____________________________________________________________, в лице (наименование и местонахождение Участника размещения заказа) __________________________________________________________________________, (должность уполномоченного лица и его Ф.И.О) действующего на основании ________________________________________________.
Изучив Конкурсную документацию по Конкурсу N ____, включая Дополнения N ____ (указать номера, если таковые имели место), получение которых настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить научно-исследовательские работы __________ наименование работ __________ в соответствии с указанной Конкурсной документацией на сумму (общая сумма Заявки на участие в Конкурсе прописью и цифрами), подтверждаемую Предложением о цене Государственного контракта, которое является частью нашей Заявки на участие в Конкурсе.
Мы обязуемся в случае признания нас победителем Конкурса выполнить работы (оказать услуги) в сроки, указанные в Предложении о качестве работ (услуг) и иных предложениях об условии исполнения Контракта.
В случае признания нас победителем Конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта нами будет предоставлено обеспечение в виде __________ (указывается способ обеспечения Государственного контракта) в соответствии с требованиями Конкурсной документации для надлежащего исполнения Государственного контракта (за исключением бюджетных учреждений).
Мы извещены, что в случае признания нас победителем Конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта, в случае нашего уклонения от заключения Государственного контракта или расторжения с нами Государственного контракта в связи с существенным нарушением нами условий Государственного контракта сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Мы понимаем, что цена научно-исследовательских работ, предложенная нами в Заявке на участие в Конкурсе, не является единственным критерием определения победителя Конкурса.
Мы извещены, что для участия в Конкурсе Участник размещения заказа должен отвечать следующим обязательным требованиям: непроведение ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе или Заявки на участие в аукционе; отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы понимаем, что в случае несоответствия указанным требованиям Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ___________________________. Все сведения о проведении Конкурса просим
(Ф.И.О., телефон работника) сообщать уполномоченному лицу.
Наши юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства), телефон __________, факс __________.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________.
Документы, подтверждающие полномочия на подписание документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, от имени и/или по поручению Участника: (перечислить).
Датировано __________ числом __ месяца __________ 200_ г.
____________________ ____________________
(Подпись) (Должность)
М.П.
Каждый Участник размещения заказа, подающий Заявку на участие в Конкурсе, должен заполнить данную форму.
| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) Участника размещения заказа | |
| 2. | Организационно-правовая форма | |
| 3. | Адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес) | |
| 4. | Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес) | |
| 5. | Телефоны, факс Участника (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного Участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения |
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1 | Фамилия, имя, отчество Участника размещения заказа | |
| 2 | Паспортные данные (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган, выдавший документ) | |
| 3 | Сведения о месте жительства | |
| 4 | Телефоны, факс Участника размещения заказа (с указанием кода города), адрес электронной почты |
_______________ (подпись, М.П.) ________________________________ (Ф.И.О., должность подписавшего)
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме согласно таблицам, содержащимся в разделе IV «Заказ на выполнение научно-исследовательских работ» настоящей Конкурсной документации.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 1. Наименование, виды (содержание), срок выполнения научно-иссле- │
│довательских работ (НИР) и передачи результатов: │
├──────────────────┬──────┬───────────────────────┬───────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Наименование НИР │Номер │ Вид (содержание) НИР │ Срок окончания этапа │
│(в соответствии с │этапа │ │ выполнения НИР │
│предметом Государ-│ НИР │ │ │
│ственного контрак-│ │ │ │
│та) │ │ │ │</pre>
├──────────────────┼──────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ │1 │1.1 │ │
│ │ ├───────────────────────┤ │
│ │ │1.2 │ │</pre>
├──────────────────┼──────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ │2 │2.1 │ │
│ │ ├───────────────────────┤ │
│ │ │2.2 │ │</pre>
├──────────────────┴──────┴───────────────────────┴───────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Раздел 2. Требования, предъявляемые к научно-исследовательским работам, │
│результат НИР: │</pre>
├──────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Номер │Требования к НИР согласно │ Результат НИР │
│ этапа НИР │позициям, предусмотренным │ │
│ │в разделе 1 настоящего Задания:│ │
│ │- описание, объем выполняемых │ │
│ │НИР; │ │
│ │- требования к НИР, формату │ │
│ │(виду) материалов и (или) │ │
│ │документов, при необходимости -│ │
│ │описание образцов (макетов) │ │</pre>
├──────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│1 │1.1 │ │
│ ├───────────────────────────────┤ │
│ │1.2 │ │</pre>
├──────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│2 │2.1 │ │
│ ├───────────────────────────────┤ │
│ │2.2 │ │</pre>
├──────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной │
│собственности (ОИС), создаваемых в результате НИР: │</pre>
├─────────┬────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Номер │Наименование│ Виды и объемы прав на │ Получатели прав на │
│этапа НИР│ОИС, созда- │ использование ОИС, │ использование ОИС │
│ │ваемых в ре-│ созданных в │ │
│ │зультате НИР│ результате НИР │ │</pre>
├─────────┼────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────┼────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│I │I.1 │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │I.2 │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │I.3 │ │ │</pre>
├─────────┼────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│II │II.1 │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │II.2 │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │II.3 │ │ │</pre>
├─────────┴────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┤
│Раздел 4. Порядок приемки выполненных научно-исследовательских работ: │
├─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Номер │Требования к порядку приемки и утверждения выполненных НИР, │
│этапа НИР│в т.ч. в случаях: │
│ │- передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; │
│ │- государственной регистрации результатов НИР; │
│ │- проведения предварительной экспертизы и рассмотрения │
│ │представляемых результатов на ученых советах (НТС) │
│ │организаций, согласованных с Заказчиком; │
│ │- требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых │
│ │испытаний и т.п. (с указанием требуемой методики и регламента) │</pre>
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│1 │1.1 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2 │</pre>
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│2 │2.1 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.2 │</pre>
├─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 5. Состав отчетной документации, требования, предъявляемые к ней, │
│и получатели результата научно-исследовательских работ: │
├─────────┬────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Номер │Состав, форма и │ Получатели результата │Сроки предоставления │
│этапа НИР│ требования к │ НИР, место выполнения │отчетной документации│
│ │ отчетной │ НИР, наименование и │ и материалов │
│ │ документации и │ место нахождения │ │
│ │ материалам, │ Получателя результатов │ │
│ │предоставляемым │ НИР │ │
│ │Государственному│ │ │
│ │ заказчику │ │ │</pre>
├─────────┼────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│1 │ │ │ │
├─────────┼────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│2 │ │ │ │
├─────────┴────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Область практического использования и применения результатов выполнения │
│научно-исследовательских работ │</pre>
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Необходимо описать область практического использования и применения │
│результатов выполнения НИР │</pre>
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к специа- │
│листам), безопасности, лицензирования, госаккредитации, обладания правами│
<pre class="legal-pre">│на объекты интеллектуальной собственности, страхования, соответствие │
│государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, включая │
│дополнительные требования к качеству работ и т.п.: │</pre>
├──────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Номер │ Содержание требования и (или) │Ссылка на вид (виды), этап│
│требования│ наименование требуемого документа │ (этапы) НИР, к которым │
│ │ │ относится требование │</pre>
├──────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│6.1 │ │ │
├──────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│6.2 │ │ │
├──────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий │
│качества НИР (результата НИР), а также, при необходимости, прочие и │
│особые условия и (или) способы исполнения обязательств: │</pre>
├──────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Номер │ Содержание требования и (или) │Ссылка на вид (виды), этап│
│требования│ наименование требуемого документа │ (этапы) НИР, к которым │
│ │ │ относится требование │</pre>
├──────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│7.1 │ │ │
├──────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│7.2 │ │ │
├──────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Раздел 8. Иные необходимые сведения по выполнению научно-исследова- │
│тельских работ: │
│8.1. Руководитель проекта; │
│8.2. Направление научной деятельности организации, по которому │
│выполняется НИР; │
│8.3. Коды темы по ГРНТИ; │
│8.4. Цель НИР; │
│8.5. Имеющийся научный задел │</pre>
├──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.1 │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.2 │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.3 │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.4 │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.5 │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘
______________ (____________)
Документ должен быть составлен по форме таблиц, содержащихся в нижеприведенных «Сведениях о квалификации Участника размещения заказа».
Документ представляется, если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа.
(наименование Участника размещения заказа)
квалификацию подтверждает следующей информацией
1. Квалификация основных Исполнителей, состоящих в штате организации:
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием | Стаж работы, лет | |
| общий | в том числе по проведению аналогичных предмету Конкурса работ | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Сведения о производственной деятельности организации:
| Опыт работы Участника размещения заказа по выполнению аналогичных предмету Конкурса работ | |||||
| Содержание работ | Объем выполненных работ в ценах на дату исполнения обязательств, млн. руб. | Период выполнения работ | Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо) | ||
| начало | окончание | ||||
| общий объем | в т.ч. собственными силами | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Примечание. По своему усмотрению Участник размещения заказа может предоставить другие сведения (с приложением соответствующих документов), не учтенные в предложенных таблицах. При этом такие сведения должны быть указаны ниже приведенных таблиц либо оформлены в виде приложений к настоящей форме.
Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке Заявки на участие в Конкурсе по критерию «Квалификация Участника Конкурса».
Участник размещения заказа ________________ (______________)
М.П.
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме, при этом предложенная Участником размещения заказа цена не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта. Цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должна соответствовать цене Государственного контракта, указанной в Письме об участии в Конкурсе.
«__________________________________________» (наименование Участника размещения заказа)
| Номер этапа | Вид (содержание) НИР | Цена (рублей) |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 | |
| ИТОГО по 1-му этапу: _______________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 | |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 | |
| ИТОГО по 2-му этапу: _______________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 | |
Итого стоимость (цена) научно-исследовательских работ составляет: _____________ рублей ____ коп. (________________ рублей _____ коп.), НДС не облагается на основании пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Участник размещения заказа
___________________ (_______________)
М.П.
по образованию
Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации:
| № п/п | Раздел Конкурсной документации | Ссылка на пункт Конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации |
|---|
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)
С уважением,
Руководитель ______________________________ (подпись, расшифровка подписи)
по образованию
Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе N __________
Настоящим письмом (наименование организации — для юридических лиц или Ф.И.О. — для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в Конкурсе.
Руководитель ______________________________ (подпись, расшифровка подписи)
Приложение № 14
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. № 148
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Федерального агентства Федерального агентства
по образованию по образованию
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на выполнение научно-исследовательских работ по проекту
"_______________________________________________",
(наименование проекта)
проводимому в рамках
мероприятия __________________________________
(номер и наименование мероприятия)
задачи _____________________________
(номер и наименование задачи)
_______________________________________________________
(наименование Программы)
Номер открытого Конкурса: ______________________
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления программ
в сфере образования и размещения
государственного заказа
Федерального агентства по образованию
___________ /__________/
"__" __________ 200_ г.
Москва
200_
Переход между статьями: Ctrl + ← / →
В этом разделе
- Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки выполнения работ (оказания услуг)
- Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
- Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
- Статья 4. Участники размещения заказа
- Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
- Статья 6. Привлечение соисполнителей к выполнению Государственного контракта