Раздел I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ИУРЗ)
Статья 35. Законодательное регулированиеПриказ Рособразования от 28.02.2008 № 148
Документ утратил силу 28.02.2008.
Актуально на 03.11.2026.
Как цитировать: Статья 35. Законодательное регулирование. Приказ Рособразования от 28.02.2008 N 148. 148. 28.02.2008. https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35
35.1. Размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд регулируется законодательством Российской Федерации.
Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения Конкурса дополняют собой положения Инструкции Участникам размещения заказа (ИУРЗ). В случае противоречий между положениями информационной карты ИУРЗ и ИУРЗ, информационная карта ИУРЗ имеет преобладающую силу.
| ИУРЗ 1.1 | Вид и предмет Конкурса: Открытый Конкурс на право заключить Государственный контракт по проекту _______________ Номер Конкурса: | |
| ИУРЗ 1.2 | Место и сроки выполнения работ (оказания услуг) Работы выполняются в Российской Федерации. Работы выполняются в _____ этап(а). Работы выполняются с __________ по __________ 200_ г. | |
| ИУРЗ 2.1 | Источник финансирования заказа: Работы (услуги) по Государственному контракту финансируются за счет средств федерального бюджета | |
| ИУРЗ 2.2 | Форма, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты — безналичный расчет. Выбрать из двух вариантов в зависимости от решения Заказчика о выплате аванса «а» или «б»: а) Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 процентов от стоимости (цены) работ (услуг), предусмотренной Государственным контрактом, заключенным по итогам проведения Конкурса, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Заказчиком. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг), предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачиприемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта), по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика. б) Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг), предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта), по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика | |
| ИУРЗ 3.1 | Заказчик: Федеральное агентство по образованию Адрес: Россия, г. Москва, 115998, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51, ком. _____ Контактное лицо от Заказчика: __________ Контактный телефон: __________ Адрес электронной почты (e-mail): __________ | |
| Специализированная организация: __________ Контактное лицо от Специализированной организации: __________ Адрес электронной почты (e-mail): __________ Контактный телефон: (495) __________ | ||
| ИУРЗ 5.1 | Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 1) Соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом настоящего Конкурса; 2) Непроведение ликвидации Участника размещения заказа — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 4) Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе не принято; 5) Обладание Участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности <*>; 6) Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. | |
| ИУРЗ 6.1 | Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей к выполнению работ (оказанию услуг) по Государственному контракту | |
| ИУРЗ 9.1 | Разъяснения положений Конкурсной документации предоставляются Участникам размещения заказа начиная с __________ 200_ года (дата начала приема Заявок) и до 200_ года | |
| ИУРЗ 12.1 | Язык Заявки на участие в Конкурсе. Русский | |
| ИУРЗ 13.1 | Начальная (максимальная) цена Государственного контракта. Начальная (максимальная) цена Контракта: __________ рублей | |
| ИУРЗ 13.4 | Валюта Заявки на участие в Конкурсе. Рубль Российской Федерации | |
| ИУРЗ 15.1 | Требования к документам, представляемым Участником размещения в составе Заявки на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе следующие документы и сведения: 1. Общие сведения об Участнике размещения заказа по форме 2 раздела V Конкурсной документации (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа). 2. Копии документов, удостоверяющих личность для иных физических лиц (копии должны быть заверены подписью Участника размещения заказа). 3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа (для юридических лиц) (копии и оригиналы документов должны быть заверены подписью и печатью Участника размещения заказа): 3.1. Копии учредительных документов; 3.2. Копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, заверенную лицом, подтвердившим полномочия на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Если документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, подписываются не лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, то Участник размещения заказа также представляет оригинал документа либо копию документа, заверенную выдавшим его лицом или нотариально, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3.3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа, если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника размещения заказа крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Федеральным законом № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»): 3.3.1. В случае если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника крупной сделкой, в зависимости от организационно-правовой формы Участника — юридического лица: а) выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (для Участников, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью), либо выписку из Устава Участника, подтверждающую право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; b) выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 79 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (для Участников, зарегистрированных в форме акционерного общества), либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; с) документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 23 Федерального закона № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 3.3.2. В случае если заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе оригинал уведомления от Участника на бумажном носителе о том, что заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой. 4. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для юридических лиц). 5. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса. 7. Документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа <*>: а) наличие необходимых кадровых ресурсов б) наличие у Участника размещения заказа опыта по выполнению аналогичных предмету Конкурса работ (услуг) (список корректируется в зависимости от специфики проекта). -------------------------------- <*> Если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа. Сводная информация о квалификации Участника размещения заказа представляется по форме 4 Сведения о квалификации Участника размещения заказа раздела V Конкурсной документации. 8. Копии документов, подтверждающих наличие у Участника размещения заказа исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено Заказчиком (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчикам указанных требований. 9. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа — для юридических лиц) или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа — для юридических лиц) <*>. -------------------------------- <*> Если данное условие предусмотрено в пункте 20.6 информационной карты ИУРЗ КД. | |
| ИУРЗ 15.2 | Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом торгов: 1) Для подтверждения Участником размещения заказа права на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации: копии необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с исполнением Государственного контракта, если данные виды деятельности лицензируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) | |
| ИУРЗ 16.1 | Участник должен представить в составе Заявки на участие Конкурсе Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащие следующие документы: А) Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг), подготовленное в соответствии с формой 3 Задание на выполнение работ (оказание услуг). Б) Концепция выполнения работ (услуг). Включаемые в Концепцию разделы должны раскрывать и обосновывать выбранные Участником варианты решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения заказываемых работ (услуг), описанных в разделе IV. ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Конкурсной документации; содержать описания факторов, обеспечивающих достижение требуемых результатов, высококачественное выполнение работ (оказание услуг). В) Детализированный план-график выполнения (оказания) работ (услуг). План-график должен раскрывать последовательность и сроки выполнения всех видов работ (оказания услуг), обусловленные требованиями Заказчика и изложенными в Концепции Участника размещения заказа решениями, способами, методами; как правило, содержать ссылки на соответствующие разделы (части) предложенной Концепции, на основе или в развитие которых планируется выполнение работ (оказание услуг). (Оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) -------------------------------- <*> В случаях, предусмотренных Конкурсной документацией, Участник должен представить в составе Заявки на участие Конкурсе также копии документов, подтверждающих соответствие работ (услуг) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам (услугам). | |
| ИУРЗ 17.2 | Порядок формирования цены Государственного контракта: В цену работ (услуг), выполняемых (оказываемых) по Государственному контракту, включаются расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о цене Государственного контракта. Предложение о цене Государственного контракта должно быть подготовлено в соответствии с формой 5 «Предложение о цене Государственного контракта» (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа) | |
| ИУРЗ 18.1 | Количество копий. Одна копия | |
| ИУРЗ 20.1 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе. Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана Заказчику в запечатанном конверте, который доставляется Участником размещения заказа самостоятельно либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой связи датой и временем получения Заказчиком Заявки на участие в Конкурсе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления Заказчику по адресу, указанному в настоящем пункте. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комната _____. Конверты с Заявками на участие в Конкурсе принимаются Заказчиком ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени начиная с ____ года. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе прекращается в ____ по московскому времени ____ года. Прием Заявок на участие в Конкурсе в форме электронного документа не предусмотрен | |
| ИУРЗ 20.2 | Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в __ часов __ минут по московскому времени ____ года по адресу: г. Москва, Люсиновская ул., д. 51, комната _____ | |
| ИУРЗ 20.6 | Обеспечение Заявок на участие в Конкурсе: _____% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 | |
| ИУРЗ 25 | Для оценки лучших условий исполнения Государственного контракта устанавливается следующая система критериев и их значения: | |
| Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе: | Максимальное количество баллов по каждому критерию | |
| Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе | ||
| ИУРЗ 25.3 | 1. Цена Государственного контракта | 100 |
| Порядок расчета ценового балла Ценовой балл рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены Заявки на участие в Конкурсе к цене Заявки Участника: ЦБ = Цmin / Цi х 100, где: ЦБ — ценовой балл; Цmin — минимальная предложенная цена; Цi — цена Заявки Участника | ||
| ИУРЗ 25.4 | 2. Неценовые критерии оценки и сопоставления Заявок | |
| КБ — неценовые баллы за качество работ (услуг) и квалификацию Участника Конкурса; СВ — неценовые баллы за сроки выполнения работ (оказания услуг); ГБ — неценовые баллы за сроки предоставления гарантии качества работ (услуг) и объем предоставления гарантии качества работ (услуг) | ||
| 2.1. Качество работ (услуг) и (или) квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | 100 | |
| 2.1.1. Качество работ (услуг), в т.ч.: | ||
| - наличие в составе Концепции выполнения работ (оказания услуг) описаний факторов, способствующих повышению уровня качества работ (услуг); степень обоснованности этих описаний, их детализации и содержательной проработанности | ||
| - степень детализации и проработанности представленного Участником размещения заказа плана-графика выполнения работ (оказания услуг) | ||
| 2.1.2. Квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | ||
| - квалификация Участника Конкурса применительно к специфике Конкурса, оцениваемая на основе сведений: о выполнении аналогичных работ, отзывах, публикациях, квалификации и специализации персонала и т.п. | ||
| 2.2. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг), в т.ч.: | 100 | |
| - не противоречащая установкам Заказчика, технологически и организационно обоснованная в Концепции и плане-графике выполнения работ (оказания услуг) возможность сокращения срока выполнения и предоставления Заказчику результатов работ по ___ этапу: макс. балл присуждается при сокращении срока на ___ | ||
| - не противоречащая установкам Заказчика, технологически и организационно обоснованная в Концепции и плане-графике выполнения работ (оказания услуг) возможность продления срока предоставления услуг по ___ этапу: макс. балл присуждается при продлении срока на ___ | ||
| 2.3. Срок предоставления гарантии качества работ (услуг) и объем предоставления гарантии качества работ (услуг), в т.ч.: | 100 | |
| - наличие в составе Концепции выполнения работ (оказания услуг) сведений об апробированности выбранных вариантов решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения работ (оказания услуг), позволяющих оценивать уровень (объем) гарантий качества работ (услуг) | ||
| - уровень обоснованности и проработанности действий (мероприятий), предусмотренных Участником Конкурса в Плане-графике выполнения работ (оказания услуг) в обеспечение гарантий качества, сроков и объемов их предоставления | ||
| ИУРЗ 25.5 | Порядок расчета суммарных баллов Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов с применением весовых факторов. Весовые коэффициенты определяются Заказчиком в Заказе на выполнение работ (оказание услуг) исходя из предмета закупки и специфики Конкурса: СБ = ЦБ х Р + КБ х Т + СВ х П + ГБ х М, где: Р — вес балла по критерию «Цена Государственного контракта»; Т — вес балла по критерию «Качество работ (услуг) и (или) квалификация Участника Конкурса» (<= 0,2, а в случае проведения Конкурса на оказание услуг по обслуживанию (обеспечению) официального сайта, услуг специализированной организации для осуществления функций по размещению заказа <= 0,45); П — вес балла по критерию «Срок выполнения работ (оказания услуг)»; М — вес балла по критерию «Срок и объем предоставления гарантий качества». При этом: Р + Т + П + М = 1 | |
| ИУРЗ 30.1 | Обеспечение исполнения Государственного контракта Срок предоставления обеспечения исполнения Государственного контракта: В течение 10 дней со дня получения Участником, с которым заключается Государственный контракт, проекта Государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта: _____% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта. Способы обеспечения исполнения Государственного контракта: безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на счет Заказчика в указанном в настоящем пункте размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Государственного контракта: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ — В КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): В случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса | |
| ИУРЗ 31.1 | Срок подписания Государственного контракта Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном пунктами 29.5, 29.6 статьи 29 ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов | |
Государственный контракт N _____ на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд
г. Москва "__" __________ 200_ Федеральное агентство по образованию, именуемое в дальнейшем
«Государственный заказчик», в лице __________________________, действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по образованию,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 N 288, и Приказа Федерального агентства по образованию от 16.08.2007 N 1519 "О распределении обязанностей по руководству деятельностью Федерального агентства по образованию", с одной стороны, и
__________________________________________________________________________, (указать полное наименование организации и ее организационно-правовую форму или Ф.И.О. Участника — физического лица (индивидуального предпринимателя)) зарегистрированное(ый/ая) в ______________________________________________, (указать наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ________ (Свидетельство
о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или Свидетельство о внесении записи в единый реестр индивидуальных предпринимателей N _____, от __________), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице , действующего (указать должность, Ф.И.О. руководителя организации — для юридических лиц) на основании ________________________________________________________, (указать: Устава или Положения, а также доверенности, если Государственный контракт подписывается не руководителем организации) с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь: приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________ « о реализации проектов в рамках ...»; приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________ « о выделении ассигнований ...»; приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________ « о внесении изменений в приказ о реализации проектов (или в приказ о выделении ассигнований) »; решением Конкурсной комиссии (протокол от _________ N ) по Конкурсу N __________ «», (указать наименование Конкурса) в рамках реализации «____________________________________________________», (указать: номер и наименование задачи, мероприятия и Программы, кем и когда утверждена Программа) по статье (подстатье) «___» классификации операций сектора государственного управления, по направлению расходов «прочие нужды»;
заключили настоящий Государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд (далее - Государственный
контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Государственного контракта
выполнить работы (оказать услуги) _________________________________________ (указать наименование работ (услуг) по названию Конкурса)
и передать полученные при выполнении работ результаты (отчитаться об оказанных услугах) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Государственным контрактом.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных п. 1.1, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.3. Требования, предъявляемые к работам (услугам), виды (содержание) и объем, а также сроки, Получатели, состав отчетной документации и другие условия определяются в Задании на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту).
1.4. Соглашение Сторон о цене выполняемых работ (оказываемых услуг) оформляется путем подписания Предложения о цене Государственного контракта (Приложение № 2 к Государственному контракту).
2. Общие положения Государственного контракта
2.1.1. Получатель (Потребитель) — Государственный заказчик или лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными Получателями результата работ (потребителями услуг).
2.1.2. Отчетная документация — документы и материалы Исполнителя, подтверждающие выполнение работ (оказание услуг), передаваемые Государственному заказчику, включая накладные, в т.ч. почтовые, а также образцы (макеты), акты передачи результата работ и т.п., определяемые в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.1.3. Отчет Исполнителя — документ, представляемый Исполнителем в составе отчетной документации по установленной Государственным заказчиком форме, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части исполненных обязательств и иные необходимые сведения.
2.2.1. Работы (результат работ) (услуги) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.
2.2.2. Работы (услуги) должны быть выполнены (оказаны) в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
2.2.3. Результат работ может иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Если результат работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Получателю лежит на Исполнителе.
2.2.6. Результат работ передается Получателю с необходимыми принадлежностями к результату работ, которыми могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.
2.3.1. Место выполнения работ (оказания услуг) может быть определено в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.3.2. Работы выполняются (услуги оказываются) Исполнителем лично, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 статьи 6 Государственного контракта.
2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Государственному контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Государственного заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования (правообладания) объектов интеллектуальной собственности могут быть определены в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.4.2. Исполнитель гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет двенадцать месяцев (если иное не предусмотрено в Заявке на участие в Конкурсе). Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту.
2.4.4. Иные гарантии Исполнителя могут быть определены в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
3. Стоимость (цена) работ (услуг) и порядок оплаты
составляет _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.), в том числе НДС % (сумма прописью) _____ рублей __ коп. (___ рублей __ коп.). (сумма прописью)
(Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС» — этот текст удалить).
Указанная цена (стоимость) Государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.3 и 5.1.6 настоящего Государственного контракта.
3.2. Общая стоимость работ (услуг) включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.
3.3. В случае изменения объема выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с п. 5.1.6 настоящего Государственного контракта, Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе при выполнении дополнительного объема работ (оказании услуг) изменить первоначальную цену (стоимость) Государственного контракта пропорционально объему таких дополнительных работ (услуг), но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены настоящего Государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ (оказании услуг), Государственный заказчик обязан изменить цену настоящего Государственного контракта указанным образом.
Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
3.4. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке:
Если Конкурсной документацией предусмотрена выплата аванса:
3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости работ (услуг), предусмотренной в п. 3.1 настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.4.2. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если Конкурсной документацией не предусмотрена выплата аванса:
3.4.3. Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
4. Порядок сдачи-приемки исполнения обязательств
4.1. Передача отчетной документации по исполнении обязательств по Государственному контракту осуществляется в сроки, предусмотренные в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
4.1.1. Результат работ передается Получателю по акту сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству. Если Получателем результата работ является непосредственно Государственный заказчик, то представление акта сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству не требуется, а все существенные условия сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству указываются в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.
4.1.2. Выполненные работы (оказанные услуги) принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.
4.2. В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия выполненных работ (оказанных услуг) и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта. Для проверки соответствия качества выполненных работ (оказанных услуг) требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов. Срок проведения такой экспертизы не может превышать 20 (двадцати) дней.
4.3. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту Приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по Государственному контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. По результатам заключения Приемочной комиссии Государственный заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.
4.4. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) дней с момента его получения.
4.5. Подписанный между Государственным заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта является основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ (оказанных услуг).
4.6. Порядок передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности, а также иные требования к порядку приемки исполненных обязательств могут определяться в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
4.7. При досрочном завершении выполнения работ (оказания услуг) (этапа выполнения работ (оказания услуг)) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Государственного контракта.
5. Права и обязанности Государственного заказчика
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг), а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг).
5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ (оказанных услуг) и представленной Исполнителем отчетной документации.
5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем работ (оказания Исполнителем услуг) и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Государственному контракту.
5.1.5. По согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего Государственного контракта изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный Государственным контрактом объем работ (услуг) при изменении потребности в работах (услугах), на выполнение которых заключен Государственный контракт, или в случае выявления потребности в дополнительных работах (услугах), не предусмотренных Государственным контрактом, но связанных с работами (услугами), предусмотренными Государственным контрактом.
5.1.6. Осуществлять контроль за процессом выполнения работ (оказания услуг) Исполнителем по Государственному контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг) или приемки исполненных обязательств.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
6. Права и обязанности Исполнителя
6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и материалов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или актом сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта, при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6.1.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Государственному контракту других лиц — соисполнителей, по видам (содержанию) работ (услуг), предусмотренных в Задании на выполнение работ (оказание услуг). Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
6.1.4. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ (услуг) по настоящему Государственному контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) соисполнителями, Исполнитель указывает в своей отчетной документации.
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и представить Государственному заказчику отчетную документацию.
6.2.2. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Государственного контракта представить Государственному заказчику заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Исполнителя детализированный план-график выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту, составленный в соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг).
6.2.3. Ежемесячно, не позднее 5-ого числа каждого месяца, представлять Государственному заказчику сведения по установленной форме о ходе выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту за прошедший месяц в соответствии с указанным в п. 6.2.2 планом-графиком.
6.2.4. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работ (оказания услуг) недостатки в сроки, определенные Государственным заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Государственного заказчика об устранении недостатков.
6.2.5. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, а также лиц, участвующих в контроле (определенных Государственным заказчиком в соответствии с пп. 5.1.4), представить финансово-хозяйственные документы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по настоящему Государственному контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
7. Ответственность Сторон
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.1. В случае нарушения сроков выполнения работ (оказания услуг) и (или) нарушения сроков представления отчетной документации, Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости работ (услуг), подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.
7.2.2. В случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества, Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости работ (услуг), подлежащей оплате за каждый день с момента уведомления Исполнителя до момента устранения недостатков выполненных работ (оказанных услуг).
7.2.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7.2.4. Если обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено Конкурсной документацией (выбрать нужный вариант):
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией от _________ N _________, выданной _____, сроком действия до __________ в размере _____ рублей __ коп. ( рублей __ коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее ____ года, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается передачей Государственному заказчику в залог денежных средств в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.)
(платежное поручение от _________ N _________, ____________________________ (указать наименование банка).
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается договором страхования ответственности от _________ N _________, ______________________________________ сроком действия до (указывается наименование страховщика)
__________ в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее __________, в
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
7.2.5. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения — с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
9. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
9.1. Государственный контракт, после подписания Сторонами, вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта в текущем финансовом году осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 200_ года, при условии представления Исполнителем подписанного акта сдачи-приемки исполнения обязательств.
9.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение, после подписания Сторонами, вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10. Прочие условия Государственного контракта
10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
10.2. Настоящий Государственный контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой — у Государственного заказчика.
11. Реквизиты и подписи Сторон
«Государственный заказчик» «Исполнитель» Федеральное агентство по образованию Место нахождения: 115998, г. Москва, Место нахождения: ул. Люсиновская, 51 тел.
Фактическое место нахождения: Фактическое место нахождения: 115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51 ИНН тел. КПП Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 7725509655 УФК МФ РФ по г. Москве Федеральное агентство по образованию Л/с 03073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Расчетный счет: 40105810700000010079
**БИК 044583001 БИК** **КПП 772501001 КПП**
ОКОПФ 81 ОКОПФ ОКПО 00083411 ОКПО ОКВЭД 75.11.11 ОКВЭД
М.П. М.П.
Приложение № 1
к Государственному
контракту на выполнение
работ (оказание услуг)
для государственных нужд
N __________ от _________
ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
| Раздел 1. Виды, сроки выполнения работ (услуг): | ||
| Номер этапа работ (услуг) | Вид (наименование) и основное содержание работ (услуг) | Срок окончания этапа (этапов) выполнения работ (оказания услуг) |
| I | I.1 | |
| I.2 | ||
| II | II.1 | |
| II.2 | ||
| Раздел 2. Требования, предъявляемые к работам (услугам), результат работ (услуг): | ||
| Номер этапа работ | Требования к работам (услугам) по каждой позиции, указанной в столбце 2 раздела 1 настоящего Задания: | Результат работ (итог оказания услуг) |
| (услуг) | Детализированные описания содержания заказываемых работ (услуг), при необходимости, с подпунктами — I.1.1 и т.д.; Параметры, определяющие: количественные (и/или объемные, структурные и т.п.) характеристики, уровень сложности, требования к уровню качества работ (услуг) | Требования к формату (виду) результатов работ (итогов услуг), разрабатываемых материалов и (или) документов, при необходимости, описание образцов (макетов) |
| 1 | 2 | 3 |
| I | I.1 | |
| I.2 | ||
| II | II.1 | |
| II.2 | ||
| Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых в результате выполнения работ (оказания услуг): | |||
| Номер этапа работ (услуг) | Наименование ОИС, создаваемых в результате выполнения работ | Виды и объемы прав на использование ОИС, созданных в результате выполнения работ | Получатели прав на использование ОИС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I.1 | Данный раздел заполняется, в случае если предполагается создание объектов интеллектуальной собственности в результате выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту | |
| I.2 | |||
| II | II.1 | ||
| II.2 | |||
| Раздел 4. Порядок приемки выполненных работ (оказанных) услуг: | |
| Номер этапа работ (услуг) | Требования к порядку приемки и утверждения выполненных работ (оказанных услуг), в т.ч. в случаях: — передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; — проведения предварительной экспертизы и рассмотрения представляемых результатов на ученых советах организаций; — требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний (с указанием требуемой методики и регламента) и т.п.; — участия в процессе приемки Получателя работ (услуг) |
| 1 | 2 |
| I | |
| II | |
| Раздел 5. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, Получатели результата работ/потребители услуг: | |||
| Номер этапа работ (услуг) | Состав, форма и требования к отчетной документации, предоставляемой Государственному заказчику | Получатели результата работ/потребители услуг, наименование и место нахождения Получателя результатов работ/потребителя услуг | Сроки предоставления отчетной документации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | |||
| II | |||
| Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к специалистам), безопасности, лицензирования, государственной аккредитации, обладания правами на объекты интеллектуальной собственности, страхования, соответствия государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, документы, определяющие требования: | ||
| Ссылка на вид (виды), этап (этапы) работ (услуг), к которым относится требование | Содержание требования | Реквизиты документов, определяющие требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1 | ||
| Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ (оказания услуг), а также, при необходимости, прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, специфические обязанности Заказчика: | ||
| Номер требования | Содержание требования и (или) наименование требуемого документа | Ссылка на вид (виды), этап (этапы) работ (услуг), к которым относится требование |
| 1 | 2 | 3 |
| 7.1 | ||
Государственный заказчик: Исполнитель: _________________________ _________________________
М.П. М.П.
Приложение № 2
к Государственному
контракту на выполнение
работ (оказание услуг)
для государственных нужд
N __________ от _________
«____________________________________»
| Номер этапа | Вид (содержание) работ (услуг) | Цена, с учетом НДС, рублей |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 | |
| ИТОГО по 1-му этапу: _______________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 | |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 | |
| ИТОГО по 2-му этапу: _______________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 | |
Государственный заказчик: Исполнитель: _________________________ _________________________ **М.П. М.П.**
Заполняется на основе утвержденного заказа (с п. 1 по раздел 2.7) по соответствующему Конкурсу (проекту), при этом из р. 2.1 исключается столбец, содержащий стоимость видов работ (услуг).
Дата __________
N Конкурса: _____
КОМУ: Федеральному агентству по образованию 115998, Москва, М-93, ГСП-8, ул. Люсиновская, 51 ОТ: _____________________________________________________________, в лице (наименование и местонахождение Участника размещения заказа) __________________________________________________________________________, (должность уполномоченного лица и его Ф.И.О.) действующего на основании ________________________________________________.
Изучив Конкурсную документацию по Конкурсу N ____, включая Дополнения N ____ (указать номера, если таковые имели место), получение которых настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы (оказать услуги) __________ наименование работ (услуг) __________ в соответствии с указанной Конкурсной документацией на сумму (общая сумма Заявки на участие в Конкурсе прописью и цифрами), подтверждаемую Предложением о цене Государственного контракта, которое является частью нашей Заявки на участие в Конкурсе.
Мы обязуемся, в случае признания нас победителем Конкурса, выполнить работы (оказать услуги) в сроки, указанные в Предложении о качестве работ (услуг) и иных предложениях об условии исполнения Контракта.
В случае признания нас победителем Конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта нами будет предоставлено обеспечение в виде __________ (указывается способ обеспечения Государственного контракта) в соответствии с требованиями Конкурсной документации для надлежащего исполнения Государственного контракта (за исключением бюджетных учреждений).
Мы извещены, что в случае признания нас победителем Конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта, в случае нашего уклонения от заключения Государственного контракта или расторжения с нами Государственного контракта в связи с существенным нарушением нами условий Государственного контракта, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Мы понимаем, что цена работ (услуг), предложенная нами в Заявке на участие в Конкурсе, не является единственным критерием определения победителя Конкурса.
Мы извещены, что для участия в Конкурсе Участник размещения заказа должен отвечать следующим обязательным требованиям: непроведение ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе или Заявки на участие в аукционе; отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы понимаем, что в случае несоответствия указанным требованиям Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
________________________________________. (Ф.И.О., телефон работника)
Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
Наши юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства), телефон __________, факс __________.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________.
Документы, подтверждающие полномочия на подписание документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, от имени и/или по поручению Участника: (перечислить).
Датировано __________ числом __ месяца __________ 200_ г.
____________________ ____________________
(Подпись) (Должность)
М.П.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Каждый Участник размещения заказа, подающий Заявку на участие в Конкурсе, должен заполнить данную форму.
| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) Участника размещения заказа | |
| 2. | Организационно-правовая форма | |
| 3. | Адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес) | |
| 4. | Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес) | |
| 5. | Телефоны, факс Участника (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного Участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения |
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фамилия, имя, отчество Участника размещения заказа | |
| 2. | Паспортные данные (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган, выдавший документ) | |
| 3. | Сведения о месте жительства | |
| 4. | Телефоны, факс Участника размещения заказа (с указанием кода города), адрес электронной почты |
_______________ (подпись, М.П.) ________________________________ (Ф.И.О., должность подписавшего)
ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме согласно таблицам, содержащимся в разделе IV «Заказ на выполнение работ (оказание услуг)» настоящей Конкурсной документации.
(наименование Участника размещения заказа)
| Раздел 1. Виды сроки выполнения работ (услуг): | ||
| Номер этапа работ (услуг) | Вид (наименование) и основное содержание работ (услуг) | Срок окончания этапа (этапов) выполнения работ (оказания услуг) |
| I | I.1 | |
| I.2 | ||
| II | II.1 | |
| II.2 | ||
| Раздел 2. Требования, предъявляемые к работам (услугам), результат работ (услуг): | ||
| Номер этапа работ | Требования к работам (услугам) по каждой позиции, указанной в столбце 2 раздела 1 настоящего Задания: | Результат работ (итог оказания услуг) |
| (услуг) | Детализированные описания содержания заказываемых работ (услуг), при необходимости, с подпунктами — I.1.1 и т.д.; Параметры, определяющие: количественные (и/или объемные, структурные и т.п.) характеристики, уровень сложности, требования к уровню качества работ (услуг) | Требования к формату (виду) результатов работ (итогов услуг), разрабатываемых материалов и (или) документов, при необходимости, описание образцов (макетов) |
| 1 | 2 | 3 |
| I | I.1 | |
| I.2 | ||
| II | II.1 | |
| II.2 | ||
| Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых в результате выполнения работ (оказания услуг): | |||
| Номер этапа работ (услуг) | Наименование ОИС, создаваемых в результате выполнения работ | Виды и объемы прав на использование ОИС, созданных в результате выполнения работ | Получатели прав на использование ОИС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I.1 | Данный раздел заполняется, в случае если предполагается создание объектов интеллектуальной собственности в результате выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту | |
| I.2 | |||
| II | II.1 | ||
| II.2 | |||
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 4. Порядок приемки выполненных работ (оказанных) услуг: │
├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Номер │Требования к порядку приемки и утверждения выполненных работ │
│ этапа │(оказанных услуг), в т.ч. в случаях: │
│ работ │- передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; │
│(услуг)│- проведения предварительной экспертизы и рассмотрения │
│ │представляемых результатов на ученых советах организаций; │
│ │- требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых │
│ │испытаний (с указанием требуемой методики и регламента) и т.п.; │
│ │- участия в процессе приемки Получателя работ (услуг) │</pre>
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│I │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II │ │
├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Раздел 5. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной │
│документации, Получатели результата работ/потребители услуг: │</pre>
├────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Номер │ Состав, форма и │ Получатели результата │ Сроки │
│ этапа │требования к отчетной │работ/потребители услуг, │предоставления │
│ работ │ документации, │ наименование и место │ отчетной │
│(услуг) │ предоставляемой │ нахождения Получателя │ документации │
│ │ Государственному │ результатов │ │
│ │ заказчику │ работ/потребителя услуг │ │</pre>
├────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤
│I │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤
│II │ │ │ │
├────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────┤
<pre class="legal-pre">│Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к │
│специалистам), безопасности, лицензирования, государственной │
│аккредитации, обладания правами на объекты интеллектуальной │
│собственности, страхования, соответствия государственным стандартам, │
│санитарным нормам и правилам, документы, определяющие требования: │</pre>
├────────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────┤
│ Ссылка на вид (виды), этап (этапы) │Содержание │ Реквизиты документов, │
│ работ (услуг), к которым относится │требования │определяющие требования │
│ требование │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────┤
│6.1 │ │ │
├────────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий │
│качества работ (оказания услуг), а также, при необходимости, прочие и │
│особые условия и (или) способы исполнения обязательств, специфические │
│обязанности Заказчика: │</pre>
├──────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Номер │ Содержание требования и │ Ссылка на вид (виды), этап │
│требования│ (или) наименование │(этапы) работ (услуг), к которым │
│ │ требуемого документа │ относится требование │</pre>
├──────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│7.1 │ │ │
└──────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Документ должен быть составлен по форме таблиц, содержащихся в нижеприведенных «Сведениях о квалификации Участника размещения заказа».
Документ представляется, если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа.
(наименование Участника размещения заказа)
квалификацию подтверждает следующей информацией:
1. Квалификация основных Исполнителей, состоящих в штате организации:
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием | Стаж работы, лет | |
| общий | в том числе по проведению аналогичных предмету Конкурса работ | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Сведения о производственной деятельности организации:
| Опыт работы Участника размещения заказа по выполнению аналогичных предмету Конкурса работ | |||||
| Содержание работ | Объем выполненных работ в ценах на дату исполнения обязательств, млн. руб. | Период выполнения работ | Заказчик (адрес, телефон, контактное | ||
| общий объем | в т.ч. собственными силами | начало | окончание | лицо) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Примечание. По своему усмотрению Участник размещения заказа может предоставить другие сведения (с приложением соответствующих документов), не учтенные в предложенных таблицах. При этом такие сведения должны быть указаны ниже приведенных таблиц либо оформлены в виде приложений к настоящей форме.
Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке Заявки на участие в Конкурсе по критерию «Квалификация Участника Конкурса».
Участник размещения заказа ___________ (___________)
М.П.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме, при этом предложенная Участником размещения заказа цена не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта. Цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должна соответствовать цене Государственного контракта, указанной в Письме об участии в Конкурсе.
| Номер этапа | Вид (содержание) работ (услуг) | Цена, с учетом НДС, рублей |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 | |
| ИТОГО по 1-му этапу: _______________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 | |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 | |
| ИТОГО по 2-му этапу: _______________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 | |
Итого стоимость (цена) работ (услуг) составляет: __________ рублей __ коп. (__________ рублей __ коп.), в т.ч. НДС % __________ рублей __ коп. (_______ рублей __ коп.).
Участник размещения заказа ___________ (___________)
М.П.
Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации:
| № п/п | Раздел Конкурсной документации | Ссылка на пункт Конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации |
|---|
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)
С уважением,
Руководитель ______________________________ (подпись, расшифровка подписи)
по образованию
Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе N __________
Настоящим письмом (наименование организации — для юридических лиц или Ф.И.О. — для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в Конкурсе.
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
от 28 февраля 2008 г. № 148
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Федерального агентства Федерального агентства
по образованию по образованию
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на выполнение работ (оказание услуг) по проекту
"_______________________________________________",
(наименование проекта)
проводимому в рамках
мероприятия __________________________________
(номер и наименование мероприятия)
задачи _____________________________
(номер и наименование задачи)
_______________________________________________________
(наименование Программы)
Номер открытого Конкурса: ______________________
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления программ
в сфере образования и размещения
государственного заказа
Федерального агентства по образованию
___________ /__________/
"__" __________ 200_ г.
Москва
200_
Переход между статьями: Ctrl + ← / →
В этом разделе
- Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки выполнения работ (оказания услуг)
- Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
- Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
- Статья 4. Участники размещения заказа
- Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
- Статья 6. Привлечение соисполнителей к выполнению Государственного контракта