Статья 34. Законодательное регулированиеПриказ Рособразования от 28.02.2008 № 148

34.1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд регулируется законодательством Российской Федерации.

Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения Конкурса дополняют собой положения Инструкции Участникам размещения заказа (ИУРЗ). В случае противоречий между положениями информационной карты ИУРЗ и ИУРЗ, информационная карта ИУРЗ имеет преобладающую силу.

Государственный контракт N _____ на поставку товара для государственных нужд

г. Москва                                              "__" __________ 200_

    Федеральное   агентство   по   образованию,   именуемое   в  дальнейшем

«Государственный заказчик», в лице _____________________, действующего (ей) на основании Положения о Федеральном агентстве по образованию,

утвержденного   Постановлением   Правительства   Российской   Федерации  от
17.06.2004 N  288,  и  Приказа  Федерального  агентства  по  образованию от
16.08.2007   N   1519   "О   распределении   обязанностей   по  руководству
деятельностью  Федерального  агентства  по образованию", с одной стороны, и

__________________________________________________________________________, (указать полное наименование организации и ее организационно-правовую форму или Ф.И.О. Участника — физического лица (индивидуального предпринимателя)) зарегистрированное(ый/ая) в ______________________________________________, (указать наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ________ (Свидетельство

о внесении  записи  в  единый  государственный  реестр юридических  лиц или
Свидетельство   о   внесении   записи   в  единый   реестр   индивидуальных
предпринимателей   N  _____,  от  __________),   именуемое   в   дальнейшем

«Исполнитель», в лице , действующего (указать должность, Ф.И.О. руководителя организации — для юридических лиц) на основании ________________________________________________________, (указать: Устава или Положения, а также доверенности, если Государственный контракт подписывается не руководителем организации) с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь: приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________ « о реализации проектов в рамках ...»; приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________ « о выделении ассигнований ...»; приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________ « о внесении изменений в приказ о реализации проектов (или в приказ о выделении ассигнований) _____»; решением Конкурсной комиссии (протокол от _________ N ) по Конкурсу N ________ «», (указать наименование Конкурса и наименование лота) в рамках реализации «______», (указать: номер и наименование задачи, мероприятия и Программы, кем и когда утверждена Программа) по статье «» классификации операций сектора государственного управления, по направлению расходов «прочие нужды»;

    заключили   настоящий   Государственный  контракт  на  поставку  товара
для    государственных    нужд    (далее   -   Государственный    контракт)

о нижеследующем:

1. Предмет Государственного контракта

1.1. Поставщик по Заданию Государственного заказчика обязуется поставить и передать (указать товары или оборудование по названию лота) (наименование выделять жирным шрифтом) (далее — товар) грузополучателям, указанным Государственным заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.

1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного (переданного) товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.

1.3. Требования, предъявляемые к товару и срокам его поставки, грузополучатели товара и состав отчетной документации определяются в Задании на поставку товара (Приложение № 1 к Государственному контракту).

1.4. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего Государственного контракта, его наименование, цена, комплектация и количество (объем) определяются в Спецификации на товар (Приложение № 2 к Государственному контракту).

2. Общие положения Государственного контракта

2.1.1. Грузополучатель — лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными получателями товара.

2.1.2. Отчетная документация — документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара грузополучателям, передаваемые Государственному заказчику, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые, акты передачи товара по количеству и качеству и т.п., определяемые в Задании на поставку товара.

2.1.3. Отчет Поставщика — документ, представляемый Поставщиком в составе отчетной документации по установленной Государственным заказчиком форме, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части поставки товара и иные необходимые сведения.

2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.

2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом. Товар передается грузополучателям с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

2.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или определяются Заданием на поставку товара. Дополнительные требования содержания таких условий определяются в Задании на поставку товара.

2.2.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре), не предусмотрены в Задании на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Государственным контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре) не обеспечивающей возможность его хранения, грузополучатель вправе отказаться от его принятия, а Государственный заказчик вправе отказаться от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

2.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи грузополучателям лежит на Поставщике.

2.2.6. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара грузополучателю.

2.3.1. Если иные способы и условия поставки товара не определены в Задании на поставку товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке (отгрузке) товара считается доставка товара грузополучателям в месте их нахождения.

2.3.2. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных Заданием на поставку товара.

2.3.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Государственного контракта, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на товар с аналогичными характеристиками либо товар, имеющий характеристики не хуже предусмотренных Государственным контрактом. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки товара в течение 14 (четырнадцати) дней с момента обнаружения недостатков товара.

2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Государственному контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Государственного заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности, при необходимости, определяются в Задании на поставку товара.

2.4.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.4.3. Гарантийный срок на товар определяется в Задании на поставку товара, а если гарантийный срок не определен, то он составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента передачи товара грузополучателю. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, предусмотренным в Задании на поставку товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления от Государственного заказчика либо грузополучателя о недостатках товара.

2.4.4. Иные гарантии Поставщика могут быть определены в Задании на поставку товара.

3. Стоимость (цена) и порядок оплаты товара

3.1. Общая стоимость товара по Государственному контракту составляет __________ рублей ______ коп. (сумма прописью рублей _____ коп.), в том числе НДС _____% ______ рублей _____ коп. (сумма прописью рублей _____ коп).

(Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИМНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС» — этот текст удалить).

Указанная цена (стоимость) Государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.3 и 5.1.6 настоящего Государственного контракта.

3.2. Общая стоимость товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.

3.3. В случае изменения количества товара в соответствии с п. 5.1.6 настоящего Государственного контракта, Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе при поставке дополнительного количества товара изменить первоначальную цену настоящего Государственного контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены настоящего Государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Государственный контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Государственный заказчик обязан изменить цену настоящего Государственного контракта указанным образом.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Государственного контракта на предусмотренное в Государственном контракте количество такого товара.

Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.

3.4. Оплата товара по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке:

Если Конкурсной документацией предусмотрена выплата аванса:

3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости товара, предусмотренной в п. 3.1 настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.

3.4.2. Расчеты с Поставщиком осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) поставленного товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту по установленной Государственным заказчиком форме и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.

Если конкурсной документацией не предусмотрена выплата аванса:

3.4.3. Расчеты с Поставщиком осуществляются в пределах стоимости (цены) поставленного товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту по установленной Государственным заказчиком форме и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.

4. Срок поставки товара и порядок сдачи-приемки исполнения обязательств

4.1. Поставка (отгрузка) товара и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные в Задании на поставку товара.

4.2.1. Товар в соответствии с отгрузочной разнарядкой, предусмотренной в Задании на поставку товара, передается грузополучателю по акту сдачи-приемки товара по количеству и качеству.

4.2.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту.

4.3. В течение 10 (десяти) дней с момента представления Поставщиком отчетной документации Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов. Срок проведения такой экспертизы не может превышать 20 (двадцать) дней.

4.4. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Государственному контракту Приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. По результатам заключения Приемочной комиссии Государственный заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.

4.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) дней с момента его получения.

4.6. Подписанный между Государственным заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.

4.7. При досрочном завершении поставки товара по настоящему Государственному контракту Поставщик обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Государственного контракта.

5. Права и обязанности Государственного заказчика

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Государственным контрактом.

5.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.

5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.

5.1.5. По согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Государственного контракта изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренное Государственным контрактом количество товара при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Государственный контракт.

5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта.

5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.

6. Права и обязанности Поставщика

6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.

6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Государственному заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.

6.2.2. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Государственного контракта представить Государственному заказчику заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика детализированный план-график поставки товара по Государственному контракту, составленный в соответствии с Заданием на поставку товара.

6.2.3. Ежемесячно, не позднее 5-ого числа каждого месяца, представлять Государственному заказчику сведения по установленной форме о ходе поставки товара по Государственному контракту в прошедшем месяце в соответствии с указанным в п. 6.2.2 планом-графиком.

6.2.4. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.

6.2.5. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, предоставить финансово-хозяйственные документы, связанные с поставкой товара по настоящему Государственному контракту. В этих целях Поставщик обязан вести отдельный бухгалтерский учет.

7. Ответственность Сторон

7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения.

7.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим Государственным контрактом, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

7.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.

7.2.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

7.2.5. Если обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено Конкурсной документацией (выбрать нужный вариант):

    Исполнение   обязательств  Поставщика  по  настоящему  Государственному
контракту  обеспечивается  безотзывной  банковской  гарантией  от _______ N
______,  выданной  ___________,  сроком  действия  до  _________, в размере
_________ рублей ______ коп.  (________________ рублей ____________  коп.).
Предъявление  требования  к  оплате  осуществляется не позднее ____ года, в
случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком
по   настоящему   Государственному   контракту,  независимо  от  применения

неустойки.

    Исполнение   обязательств  Поставщика  по  настоящему  Государственному
контракту  обеспечивается  передачей  Государственному  заказчику  в  залог
денежных  средств  в  размере  _________  рублей ________ коп. (___________

рублей _____ коп.) (платежное поручение от N __________________________). указать наименование банка

    Исполнение   обязательств  Поставщика  по  настоящему  Государственному
контракту  обеспечивается  договором страхования ответственности от _____ N
_____,  ____________________________________ сроком действия до __________,

    указывается наименование страховщика

в размере ____________ рублей ____________ коп. (_____________ рублей _________ коп).

Предъявление  требования к оплате осуществляется не позднее ______________,
в   случаях   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком
обязательств   по  настоящему  Государственному  контракту,  независимо  от

применения неустойки.

7.2.6. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.

7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.

7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.

7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения — с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

9. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта

9.1. Государственный контракт после его подписания Сторонами вступает в силу с момента регистрации Государственным заказчиком.

9.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта в текущем финансовом году осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 200_ года, при условии представления Поставщиком подписанного акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

9.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта в по соглашению Сторон допускается в случаях, предусмотренных законом. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.

9.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия Государственного контракта

10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.

10.2. Настоящий Государственный контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой — у Государственного заказчика.

11. Реквизиты и подписи Сторон

«Государственный заказчик» «Исполнитель» Федеральное агентство по образованию Место нахождения: 115998, г. Москва, Место нахождения: ул. Люсиновская, 51 тел. Фактическое место нахождения: Фактическое место нахождения: 115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51 тел. Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: ИНН 7725509655 УФК МФ РФ по г. Москве Федеральное агентство по образованию л/с 03073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Расчетный счет: 40105810700000010079

**БИК 044583001                                 БИК**
**КПП 772501001                                 КПП**

ОКОПФ 81 ОКОПФ ОКПО 00083411 ОКПО ОКВЭД 75.11.11 ОКВЭД

_____________________________                 _____________________________

**М.П.                                          М.П.**

Раздел № 1 заполняется отдельно на каждое наименование предлагаемого товара.

    Государственный заказчик:                     Поставщик:
_________________________             _________________________

**М.П.                                  М.П.**

    Государственный заказчик:                     Поставщик:
_________________________             _________________________

**М.П.                                  М.П.**

Заполняется по каждому лоту на основе утвержденного заказа (п. 1, 2.2, 2.3, 2.4) по соответствующему Конкурсу, при этом исключается столбец, содержащий стоимость товаров.

1. В рамках реализации «» федеральной целевой программы «» на 200 год необходимо закупить следующий товар:

2. Товар и услуги должны быть поставлены согласно следующему графику:

Место поставки:

Срок поставки:

Заполняется на основе утвержденного заказа (раздел 2.1, 2.5, 2.6)

1. Требования к товарам (оборудованию).

2. Требования к условиям работы оборудования.

3. Требования к документации, предоставляемой с оборудованием.

4. Требования по обеспечению запасными частями.

5. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования.

ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ

Документ должен быть представлен отдельно по каждому лоту, на который Участник подает Заявку

                                                        Дата __________
                                                      N Конкурса: _____

КОМУ: Федеральному агентству по образованию 115998, Москва, М-93, ГСП-8, ул. Люсиновская, 51 ОТ: _____________________________________________________________, в лице (наименование и местонахождение Участника размещения заказа) __________________________________________________________________________, (должность уполномоченного лица и его Ф.И.О) действующего на основании ________________________________________________.

    Изучив  Конкурсную  документацию по Конкурсу N __, включая Дополнения N
(указать  номера,  если  таковые  имели место), получение которых настоящим
удостоверяется,  мы,  нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку по
лоту  N ___________ _________________ в соответствии с указанной Конкурсной

                наименование лота

документацией на сумму (общая сумма Заявки на участие в Конкурсе прописью и цифрами), подтверждаемую Предложением о цене Государственного контракта, которое является частью нашей Заявки на участие в Конкурсе.

Мы обязуемся, в случае признания нас победителем Конкурса по лоту N ____, осуществить поставку товара в сроки, указанные в Предложении о функциональных и качественных характеристиках товара и иных предложениях об условии исполнения Контракта.

В случае признания нас победителем Конкурса по заявленному лоту или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта по данному лоту, нами будет предоставлено обеспечение в виде ____________ (указывается способ обеспечения Государственного контракта) в соответствии с требованиями Конкурсной документации для надлежащего исполнения Государственного контракта (за исключением бюджетных учреждений).

Мы извещены, что в случае признания нас победителем Конкурса по заявленному лоту или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта по данному лоту, в случае нашего уклонения от заключения Государственного контракта или расторжения с нами Государственного контракта в связи с существенным нарушением нами условий Государственного контракта, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Мы понимаем, что цена товара, предложенная нами в Заявке на участие в Конкурсе по заявленному лоту, не является единственным критерием определения победителя Конкурса по данному лоту.

Мы извещены, что для участия в Конкурсе Участник размещения заказа должен отвечать следующим обязательным требованиям: непроведение ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе или Заявки на участие в аукционе; отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы понимаем, что в случае несоответствия указанным требованиям Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе.

    Сообщаем,   что   для   оперативного   уведомления   нас   по  вопросам
организационного  характера  и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

                    (Ф.И.О., телефон работника)

Все сведения о проведении Конкурса просимсообщать уполномоченному лицу.

Наши юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства), телефон __________, факс __________.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________.

Документы, подтверждающие полномочия на подписание документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, от имени и/или по поручению Участника: (перечислить).

Датировано __________ числом __ месяца __________ 200_ г.

____________________         ____________________
     (Подпись)                    (Должность)

М.П.

Каждый Участник размещения заказа, подающий Заявку на участие в Конкурсе, должен заполнить данную форму.

Для юридических лиц:

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

_______________ (подпись, М.П.) ________________________________ (Ф.И.О., должность подписавшего)

Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме согласно таблицам, содержащимся в разделе IV «Заказ на поставку товара» настоящей Конкурсной документации.

Раздел № 1 заполняется отдельно на каждое наименование предлагаемого товара.

Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме, при этом предложенная Участником размещения заказа цена не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту. Цена, указанная в Спецификации на товар по лоту, должна соответствовать цене Государственного контракта, указанной в Письме об участии в Конкурсе по лоту.

(наименование Участника размещения заказа)

<*> В цену товара могут быть включены иные расходы, чем указаны в п. 6 и п. 7 Спецификации.

___________ (___________)

N __________

«__» __________ 200_ г.

Запрос на разъяснение

Конкурсной документации

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации:

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)

С уважением,

Руководитель ______________________________

                      (подпись, расшифровка подписи)

N __________

«__» __________ 200_ г.

Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе N ____, лот N ____

Уважаемые господа!

Настоящим письмом (наименование организации — для юридических лиц или Ф.И.О. — для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту N ___.

С уважением,

Руководитель ______________________________

                      (подпись, расшифровка подписи)

               ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

         СОГЛАСОВАНО                                        УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора                      Заместитель руководителя
   Федерального агентства                           Федерального агентства
       по образованию                                    по образованию

__________ /__________/                             __________ /__________/
"__" __________ 200_ г.                             "__" __________ 200_ г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

                   на поставку товара по проекту
        "_______________________________________________",
                      (наименование проекта)

                       проводимому в рамках
          мероприятия __________________________________
                      (номер и наименование мероприятия)
               задачи _____________________________
                      (номер и наименование задачи)
      _______________________________________________________
                     (наименование Программы)

         Номер открытого Конкурса: ______________________

                                               СОГЛАСОВАНО
                                       Начальник Управления программ
                                     в сфере образования и размещения
                                         государственного заказа
                                  Федерального агентства по образованию

                                               ___________ /__________/
                                                "__" __________ 200_ г.

                              Москва

                               200_