Статья 24. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотамПриказ Рособразования от 28.02.2008 № 148

24.1. Конкурсная комиссия рассматривает каждую Заявку на участие в Конкурсе по каждому лоту на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией по соответствующему лоту, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным Конкурсной документацией по соответствующему лоту. Срок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.

1. непредставления документов, предусмотренных статьями 14, 15, 16 и 17 ИУРЗ (за исключением документов, подтверждающих квалификацию Участника размещения заказа, если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа), либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах (услугах), соответственно на выполнение (оказание) которых размещается заказ;

2. несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ;

3. несоответствия Заявки на участие в Конкурсе по лоту требованиям Конкурсной документации, в том числе наличия в таких Заявках предложения о цене Контракта, превышающей начальную (максимальную) цену Контракта по соответствующему лоту.

• Заявка на участие в Конкурсе по лоту, документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации;
• Заполнены все формы, приведенные в разделе V «Формы документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту», в том числе: Предложение об условиях исполнения Государственного контракта по лоту подготовлено по форме 3 Задание на выполнение работ (оказание услуг) по лоту, Предложение о цене Государственного контракта по лоту подготовлено по форме 5 «Предложение о цене Государственного контракта по лоту»;
• Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта по лоту соответствуют требованиям Конкурсной документации по соответствующему лоту;
• Совпадают наименование, виды (содержание) и объемы выполняемых работ (оказываемых услуг), а также сроки выполнения работ (оказания услуг), указанные в составных частях Предложения о качестве работ (услуг) и иных предложениях об условиях исполнения Контракта по лоту и в Предложении о цене Государственного контракта по лоту (статья 17 ИУРЗ);
• Совпадают цена Государственного контракта по лоту, указанная в Письме об участии в Конкурсе по лоту, и общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, при этом общая (итоговая) цена по лоту, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, равняется сумме цен по видам (содержанию) работ (услуг) по соответствующему лоту.

24.4. Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить Участника размещения заказа от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения в случае установления факта:

а) недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных статьями 14, 15, 16 и 17 ИУРЗ;

б) проведения ликвидации Участника размещения заказа — юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии Конкурсного производства;

в) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

г) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24.5. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам Конкурсной комиссией по каждому лоту принимается решение о допуске к участию в Конкурсе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в Конкурсе по данному лоту, Участником Конкурса по соответствующему лоту или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.

На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лоту (лотам) в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика. Указанный протокол в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лоту (лотам) размещается на официальном сайте.

24.6. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) и признанным Участниками Конкурса по лоту (лотам), и Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) и не допущенным к участию в Конкурсе по лоту (лотам), направляются уведомления о принятом Конкурсной комиссией решении не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

24.7. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему Заявку на участие в Конкурсе и не допущенному к участию в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.