---
title: "Приказ Рособразования от 28.02.2008 N 148"
number: "148"
issued_on: 2008-02-28
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3"
---
## Приказ Рособразования от 28.02.2008 N 148
"Об утверждении примерных форм документов, используемых при размещении заказов путем проведения открытого конкурса в рамках реализации федеральных целевых, государственных и иных программ в сфере образования, воспитания и социальной защиты детей, и Положения о конкурсной комиссии"
> [!WARNING]
> Утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-422-2009-3/statya-1#p100007) Рособразования от 17.04.2009 N 422
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-422-2009-3/statya-1#p100007) Рособразования от 17.04.2009 N 422.
**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ**
## Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки выполнения работ (оказания услуг)
## ПРИКАЗ
от 28 февраля 2008 г. N 148
**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,**
**ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ**
**ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ,**
**ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ИНЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,**
**ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ,**
**И ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ**
В целях повышения эффективности реализации федеральных целевых, государственных и иных программ в сфере образования, воспитания и социальной защиты детей, в соответствии с Положением о Федеральном агентстве по образованию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 N 288, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с дополнениями и изменениями), Приказом Рособразования от 05.04.2006 N 259 "О механизме взаимодействия структурных подразделений Рособразования в рамках процедуры размещения государственного заказа при реализации федеральных целевых, государственных и иных программ в области развития образования, воспитания и молодежной политики", [Порядком](https://bukva.ai/docs/prikaz-195-2006-minobrnauki-rossii#p100016) организации в Минобрнауки России и подведомственных федеральных агентствах работы с федеральными целевыми программами, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.07.2006 N 195, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые примерные формы документов, используемые при размещении заказов путем проведения открытого Конкурса: [Заказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100015) на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение N 1), [Заказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100175) на поставку товара (Приложение N 2), [Заказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100288) на выполнение научно-исследовательских работ (далее - НИР) (Приложение N 3), [Извещение](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100463) о проведении открытого Конкурса на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение N 4), [Извещение](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100518) о проведении открытого Конкурса на поставку товара (Приложение N 5), [Извещение](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100573) о проведении открытого Конкурса на выполнение НИР (Приложение N 6), [Конкурсная документация](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100627) открытого Конкурса на выполнение работ (оказание услуг) (однолотовая) (Приложение N 7), [Конкурсная документация](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101180) открытого Конкурса на выполнение работ (оказание услуг) (многолотовая) (Приложение N 8), Конкурсная документация открытого Конкурса на выполнение работ (оказание услуг) (при размещении заказа у субъекта малого предпринимательства (далее - СМП)) (Приложение N 9 ([9.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101750). Однолотовая, [9.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102315). Многолотовая)), [Конкурсная документация](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102891) открытого Конкурса на поставку товара для государственных нужд (однолотовая) (Приложение N 10), [Конкурсная документация](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103430) открытого Конкурса на поставку товара (многолотовая) (Приложение N 11), Конкурсная документация открытого Конкурса на поставку товара (при размещении заказа у СМП) (Приложение N 12 ([12.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103985). Однолотовая, [12.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104539). Многолотовая)), [Конкурсная документация](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p105102) открытого Конкурса на выполнение НИР (однолотовая) (Приложение N 13), [Конкурсная документация](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105726) открытого Конкурса на выполнение НИР (многолотовая) (Приложение N 14), Конкурсная документация открытого Конкурса на выполнение НИР (при размещении заказа у СМП) (Приложение N 15 ([15.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106363). Однолотовая, [15.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106999). Многолотовая)), [Протокол](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107645) вскрытия единственного конверта с Заявкой на участие в открытом Конкурсе (Приложение N 16), [Протокол](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107697) вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом Конкурсе (Приложение N 17), [Протокол](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107762) рассмотрения единственной Заявки на участие в открытом Конкурсе (Приложение N 18), [Протокол](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107832) рассмотрения Заявок на участие в открытом Конкурсе (Приложение N 19), [Протокол](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107942) оценки и сопоставления Заявок на участие в открытом Конкурсе (Приложение N 20), [Протокол](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p108017) об отказе от заключения Государственного контракта (Приложение N 21), [Акт](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p108085) сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (Приложение N 22).
2. Утвердить [Положение](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p108111) о Конкурсной комиссии Федерального агентства по образованию (Приложение N 23).
3. Считать утратившими силу приложения N 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 Приказа Федерального агентства по образованию от 05.04.2006 N 259 "О механизме взаимодействия структурных подразделений Рособразования в рамках процедуры размещения государственного заказа при реализации федеральных целевых, государственных и иных программ в области развития образования, воспитания и молодежной политики" (с изменениями и дополнениями, внесенными Приказами Рособразования от 04.08.2006 N 753, от 27.12.2006 N 1656, от 16.04.2007 [N 672](https://bukva.ai/docs/prikaz-672-2007-2), от 04.07.2007 [N 1193](https://bukva.ai/docs/prikaz-1193-2007)).
4. Считать утратившим силу [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-672-2007-2) Федерального агентства по образованию от 16 апреля 2007 г. N 672 "Об утверждении типовых форм заказов по проектам, реализуемым в рамках федеральных целевых, государственных и иных программ в области развития образования, воспитания и молодежной политики, общесистемных мероприятий и приоритетного национального проекта "Образование" на 2007 год".
5. Считать утратившим силу [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-1193-2007) Федерального агентства по образованию от 4 июля 2007 г. N 1193 "Об утверждении типовых форм Государственных контрактов по проектам, реализуемым в рамках федеральных целевых, государственных и иных программ в области развития образования, воспитания и молодежной политики, общесистемных мероприятий и приоритетного национального проекта "Образование" на 2007 год".
6. Структурным подразделениям Рособразования при подготовке документов для размещения государственного заказа в рамках реализации федеральных целевых, государственных и иных программ в сфере образования, воспитания и социальной защиты руководствоваться примерными формами и [Положением](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p108111), утвержденными настоящим Приказом.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя В.В. Лазутина.
Руководитель
**Н.И.БУЛАЕВ**
Приложение N 1
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Рособразования Рособразования
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
ЗАКАЗ
на выполнение работ (оказание услуг)
по проекту:
"_____________________________________________________",
(наименование Конкурса)
проводимому в рамках
__________________________________________________
(наименование мероприятия, задачи, Программы)
в соответствии с
________________________________________________
(приказ и/или другие нормативные акты Заказчика,
определяющие наименование проекта, вид закупки,
работы (услуги) и др. основные параметры,
обосновывающие бюджет и форму торгов)
Способ размещения заказа: открытый Конкурс.
Начальная (максимальная) цена Контракта: __________ рублей.
Авансовый платеж: не предусматривается (если предусматривается выплата аванса, указать словами: "предусматривается в размере ___%").
(В случае многолотового Конкурса в конце предыдущей строки ставится запятая и ниже указываются номер/наименование лота, начальная (максимальная) цена Контракта по каждому лоту, авансовый платеж, например:
в том числе:
Лот N 1 "__________"
Начальная (максимальная) цена Контракта: __________ рублей.
Авансовый платеж: не предусматривается (если предусматривается выплата аванса, указать словами: "предусматривается в размере ___%").
Лот N 2 "__________"
Начальная (максимальная) цена Контракта: __________ рублей.
Авансовый платеж: не предусматривается (если предусматривается выплата аванса, указать словами: "предусматривается в размере ___%").
и т.д.)
Заказчик: Федеральное агентство по образованию.
Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации.
Направление расходов: "прочие нужды".
Статья (подстатья) классификации операций сектора государственного управления: 226 "Прочие работы, услуги" (или 320 "Увеличение стоимости нематериальных активов", или 221 "Услуги связи").
1. Обоснование актуальности выполнения проекта
#### 1.1 Постановка проблемы:
Должен быть дан краткий анализ ситуации в соответствующей сфере, подводящий к выводу о том, что улучшение ситуации, разрешение проблем, повышение эффективности определенных видов деятельности обусловлено выполнением работ (оказанием услуг) в рамках данного проекта.
Может быть дано краткое описание работ (услуг), технологии, методов (методологии) реализации проекта, возможно, в сравнении с ранее реализованными проектами и их результатами для того, чтобы показать, в чем новизна и актуальность данного проекта.
#### 1.2 Цели и задачи реализации проекта:
а) краткое описание целей и задач (необходимо дать краткое описание задач (практических, методологических, аналитических, технологических и др.), которые должны быть решены Исполнителем в результате выполнения определенных видов (этапов) работ (оказания определенных видов (этапов) услуг), указываемых в подразделе 2.1);
описание задач должно стать основой для сравнительного анализа методологических и технологических подходов Участников к выполнению проекта;
перечень поставленных Заказчиком задач и состав требуемых работ (услуг) [(раздел 2)](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100052) должны иметь "конкурсный характер" (т.е. содержать возможности для сравнения и выбора лучших предложений Участников) и не содержать положений, подменяющих функции Заказчика, не содержать положений, не создающих возможности для формирования разных (по подходам, выбору средств, срокам, эффективности, стоимости и т.п.) предложений Участников размещения заказа;
б) целевой индикатор и показатель направления деятельности в рамках задачи __________ мероприятия __________ Программы (необходимо указать конкретный целевой индикатор и показатель направления деятельности в рамках задачи __________ мероприятия __________ Программы, на изменение которого могут повлиять результаты проекта, перечислены цели, которые должны быть достигнуты, т.е. что должно измениться в соответствующей сфере в результате выполнения работ (оказания услуг) по проекту по сравнению с ситуацией, описанной в [подразделе 1.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100033));
необходимо описать, как конкретно повлияют полученные результаты на значение целевого индикатора и/или показателя направления деятельности в рамках задачи __________ мероприятия __________ Программы;
в) область практического использования и применения результатов выполнения работ (оказания услуг) в системе образования с указанием конкретных категорий специалистов, конкретных уровней и ступеней образования, пользователей результатов работ (услуг);
необходимо описать область и объекты (т.е. для кого предназначено) практического использования и применения результатов выполнения работ (оказания услуг);
г) определение видов и объема передаваемых Заказчику прав на использование объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в рамках реализации проекта (для случаев, когда в результате выполнения работ (оказания услуг) предусмотрена передача прав на использование объектов интеллектуальной собственности);
в целях создания условий для эффективного использования результатов, полученных в ходе реализации проекта, для нужд системы образования необходимо обеспечить передачу Заказчику необходимого объема прав на использование объектов интеллектуальной собственности.
По проекту необходимо:
1. Определить результат реализации проекта и осуществить его квалификацию как объекта интеллектуальной собственности (далее - ОИС) (определить, является тот или иной результат реализации проекта ОИС);
2. Определить, будет ли использование результата работ (оказания услуг) осуществляться Заказчиком самостоятельно или третьими лицами (Получателями результатов), например, подведомственными учреждениями;
3. Определить виды и объем прав на использование ОИС, которыми необходимо обладать Заказчику для правомерного использования ОИС для нужд системы образования (виды и объем прав на использование результата выполнения работ, которые должны быть переданы Исполнителем Заказчику в рамках выполнения обязательств по Государственному контракту, должны быть указаны в разделе 2.3 Заказа);
4. Исходя из определенных видов и объема прав на использование результата выполнения работ (оказания услуг) определить (при необходимости) статьи экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которым будет осуществляться финансирование Государственного контракта;
если предполагается, что использование результата выполнения работ (оказания услуг) будет осуществляться уполномоченным Заказчиком третьим лицом (Получателем), - подготовить проект договора (соглашения) на основе типового договора (соглашения), утвержденного Заказчиком, между Исполнителем и третьим лицом о передаче этому третьему лицу необходимого объема прав на использование результата реализации проекта (в виде приложения к акту сдачи-приемки работ (результата работ) по качеству). Проект указанного договора (соглашения) должен быть включен в состав Конкурсной документации по проекту.
2. Содержание выполняемых работ (оказываемых услуг). Требования, предъявляемые к выполняемым работам (оказываемым услугам), их результатам, Исполнителю, отчетным материалам:
в случае многолотового Конкурса разделы 2.1 - 2.8 повторяются для каждого лота и при каждом повторе перед разделом 2.1 указывается номер/наименование лота, например:
Лот N 1 "__________"
| Раздел 2.1. Виды, код по ОКДП, стоимость работ (услуг): |
| Номер этапа работ (услуг) | Вид (наименование) и основное содержание работ(услуг) | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 | Общая стоимость (цена) работ (услуг) по видам, этапам, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 <*> |
| I | I.1 | | |
| I.2 | |
| I.3 | |
| Итого по I-му этапу: |
| II | II.1 | | |
| II.2 |
| II.3 |
| Итого по II-му этапу: |
| ИТОГО: |
---
<*> Столбец 4 в Конкурсную документацию не включается.
| Раздел 2.2. Требования, предъявляемые к работам (услугам), результат работ (услуг), срок выполнения: |
| Номер этапа | Требования к работам (услугам) по каждой позиции, указанной в столбце | Результат работ (итог оказания | Срок окончания |
| работ | 2 раздела 2.1 настоящего Заказа: | услуг) | этапа |
| (услуг) | Детализированные описания содержания заказываемых работ (услуг), при необходимости, с подпунктами - I.1.1 и т.д.; Параметры, определяющие: | Требования к формату (виду) результатов работ (итогов услуг), | (этапов) выполнения работ (оказания услуг) |
| количественные (и/или объемные, структурные и т.п.) характеристики, уровень сложности, минимально допустимые требования к уровню качества заказываемых работ (услуг) | разрабатываемых материалов и (или) документов, при необходимости, описание образцов (макетов) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I.1 | | |
| I.2 | |
| I.3 | |
| II | II.1 | | |
| II.2 | |
| II.3 | |
| Раздел 2.3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых в результате выполнения работ (оказания услуг): |
| Номер этапа работ (услуг) | Наименование ОИС, создаваемых в результате выполнения работ | Виды и объемы прав на использование ОИС, созданных в результате выполнения работ | Получатели прав на использование ОИС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I.1 | Данный раздел заполняется при необходимости, оговоренной в подпункте "г" подраздела 1.2 Заказа: 1. Передаются следующие права на ОИС: воспроизводить произведение (право на воспроизведение); распространять экземпляры произведения любым способом: продавать, сдавать в прокат и так далее (право на распространение); импортировать экземпляры произведения в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских прав (право на импорт); публично показывать произведение (право на публичный показ); публично исполнять произведение (право на публичное исполнение); сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир (право на передачу в эфир); сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю); переводить произведение (право на перевод); переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (право на переработку); сообщать произведение таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения). Примечание: Заказчику могут быть переданы исключительные права на ОИС. 2. Необходимо определить срок и территорию (при отсутствии указания на территорию, права передаются на территорию РФ), на которые передается право: Указанные права передаются на срок до __________ года Указанные права передаются на следующую территорию: __________ | |
| I.2 | | |
| I.3 | | |
| II | II.1 | | |
| II.2 | | |
| II.3 | | |
| Раздел 2.4. Порядок приемки выполненных работ (оказанных) услуг: |
| Номер этапа работ (услуг) | Требования к порядку приемки и утверждения выполненных работ (оказанных услуг), в т.ч. в случаях: - передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; - проведения предварительной экспертизы и рассмотрения представляемых результатов на ученых советах организаций; - требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний (с указанием требуемой методики и регламента) и т.п.; - участия в процессе приемки Получателя работ (услуг) |
| 1 | 2 |
| I | Многоэтапный госконтракт: в случае если в Заказе не указаны Получатели результата работ/потребители услуг (кроме Заказчика): выполненные работы (оказанные услуги) принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта. В случае если в Заказе указаны Получатели результата работ/потребители услуг (кроме Заказчика): результат работ передается Получателю по акту сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству. Выполненные работы (оказанные услуги) принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта. Одноэтапный госконтракт: в случае если в Заказе не указаны Получатели результата работ/потребители услуг (кроме Заказчика): выполненные работы (оказанные услуги) принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. В случае если в Заказе указаны Получатели результата работ/потребители услуг (кроме Заказчика): результат работ передается Получателю по акту сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству. Выполненные работы (оказанные услуги) принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. Если в результате выполнения работ предусмотрена передача необходимого объема прав на использование объектов интеллектуальной собственности, Получатель и Исполнитель одновременно с подписанием акта сдачи-приемки работ (результата работ) по качеству должны подписать проект договора (соглашения) (в виде приложения к акту сдачи-приемки работ (результата работ) по качеству) между Исполнителем и Получателем о передаче Получателю необходимого объема прав на использование объектов интеллектуальной собственности (виды и объем передаваемых прав указаны в разделе 2.3), созданных в результате реализации проекта... Проект указанного договора (соглашения) включается в состав Конкурсной документации |
| II | В случае если в Заказе не указаны Получатели результата работ/потребители услуг (кроме Заказчика): выполненные работы (оказанные услуги) принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. В случае если в Заказе указаны Получатели результата работ/потребители услуг (кроме Заказчика): результат работ передается Получателю по акту сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству. Если в результате выполнения работ предусмотрена передача необходимого объема прав на использование объектов интеллектуальной собственности, Получатель и Исполнитель одновременно с подписанием акта сдачи-приемки работ (результата работ) по качеству должны подписать проект договора (соглашения) (в виде приложения к акту сдачи-приемки работ (результата работ) по качеству) между Исполнителем и Получателем о передаче Получателю необходимого объема прав на использование объектов интеллектуальной собственности (виды и объем передаваемых прав указаны в разделе 2.3), созданных в результате реализации проекта... Проект указанного договора (соглашения) включается в состав Конкурсной документации |
| Раздел 2.5. Состав формы и требования предъявляемые к отчетной документации, Получатели результата работ/потребители услуг: |
| Номер этапа работ (услуг) | Состав, форма и требования к отчетной документации, предоставляемой Государственному заказчику | Получатели результата работ/потребители услуг, наименование и место нахождения Получателя результатов работ/потребителя услуг | Сроки предоставления отчетной документации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Отчетная документация - документы и материалы Исполнителя, подтверждающие выполнение работ (оказание услуг), передаваемые Государственному заказчику одновременно с отчетом Исполнителя, включая накладные, в т.ч. почтовые, а также образцы (макеты), акты передачи результата работ и т.п. Многоэтапный госконтракт: отчет по первому этапу выполнения работ (оказания услуг), описывающий ход выполнения работ (услуг), на бумажном носителе форматом А4 (2 экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в формате Microsoft Word). Содержание отчета должно отражать выполнение видов работ (услуг), предусмотренных первым этапом Государственного контракта. К отчету прилагается аннотация объемом 3 - 5 страниц, описывающая ход выполнения работ (оказания услуг) и полученные результаты, а также перечень регионов, принимающих участие в реализации проекта, и фактически привлеченных средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников для выполнения проекта с описанием механизма их привлечения. В состав отчета входит презентация выполненных работ (оказанных услуг) в формате Microsoft PowerPoint. Перечислить результаты, полученные при выполнении первого этапа, представляемые Заказчику в составе отчетной документации по первому этапу. Акт сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству, если Заказчиком указан Получатель. Иные документы и материалы, подтверждающие выполнение работ (оказание услуг). Отчетная документация представляется в __________________________ (указать Управление - ____________________ Федерального куратора по проекту) агентства по образованию. Одноэтапный госконтракт: отчет о выполненных работах (оказанных услугах) по Государственному контракту на бумажном носителе форматом А4 (2 экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в формате Microsoft Word). Содержание отчета должно отражать выполнение видов работ (оказанных услуг), предусмотренных Государственным контрактом. К отчету прилагается аннотация объемом 3 - 5 страниц, описывающая ход выполнения работ (оказания услуг) и полученные результаты, механизм практического использования и применения результатов работ (оказания услуг), а также сведения о фактически привлеченных средствах бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источниках в реализации проекта. В состав отчета входит презентация о выполненных работах (оказанных услугах) в формате Microsoft PowerPoint. Перечислить результаты, полученные при выполнении работ (услуг), представляемые Заказчику в составе отчетной документации по Государственному контракту. Акт сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству, если Заказчиком указан Получатель. Иные документы и материалы, подтверждающие выполнение работ (оказание услуг). Отчетная документация представляется в __________________________ (указать Управление - ____________________ Федерального куратора по проекту) агентства по образованию | Получатель отчетной документации: Федеральное агентство по образованию (г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51) | (дата) |
| II | Итоговый отчет по выполнению работ (оказанию услуг) по Государственному контракту на бумажном носителе форматом А4 (2 экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в формате Microsoft Word). Содержание отчета должно отражать выполнение видов работ (услуг), предусмотренных Государственным контрактом. К отчету прилагается итоговая аннотация объемом 3 - 5 страниц, раскрывающая ход выполнения работ (оказания услуг), полученные результаты, механизм практического использования и применения результатов работ (оказания услуг), а также перечень регионов, принимающих участие в реализации проекта, и фактически привлеченных средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников для выполнения проекта с описанием механизма их привлечения. В состав отчета входит презентация о выполненных работах (оказанных услугах) в формате Microsoft PowerPoint. Перечислить результаты, полученные при выполнении работ (услуг) по Государственному контракту, представляемые Заказчику в составе отчетной документации. Акт сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству, если Заказчиком указан Получатель. Иные документы и материалы, подтверждающие выполнение работ (оказание услуг). Отчетная документация представляется в __________________________ (указать Управление - ____________________ Федерального куратора по проекту) агентства по образованию | Получатель отчетной документации: Федеральное агентство по образованию (г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51) | (дата) |
```text
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 2.6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к │
│специалистам), безопасности, лицензирования, госаккредитации, обладания │
│правами на объекты интеллектуальной собственности, страхования, │
│соответствия государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, │
│документы, определяющие требования: │
├─────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────┤
│Ссылка на вид (виды),│ Содержание требования │ Реквизиты │
│ этап (этапы) работ │ │документов, │
│ (услуг), к которым │ │определяющие│
│относится требование │ │ требования │
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │Если проект финансируется по статье │ │
│ │320 "Увеличение стоимости │ │
│ │нематериальных активов": │ │
│ │Исключительные права на результат │ │
│ │работ, созданный при выполнении │ │
│ │настоящего проекта, принадлежат │ │
│ │Российской Федерации, от имени которой│ │
│ │выступает Государственный заказчик │ │
├─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────┤
│Раздел 2.7. При необходимости, прочие и особые условия и (или) способы │
│исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства Исполнителя, │
│специфические обязанности Заказчика: │
├──────────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ Номер │ Содержание требования и (или) наименование │Ссылка на вид│
│требования│ требуемого документа │(виды), этап │
│ │ │(этапы) работ│
│ │ │ (услуг), к │
│ │ │ которым │
│ │ │ относится │
│ │ │ требование │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.7.1 │Например: │ │
│ │специфические обязанности Заказчика: │ │
│ │предоставление Исполнителю документации, │ │
│ │материалов, помещений и т.п., необходимых для │ │
│ │(или в процессе) выполнения проекта; │ │
│ │необходимость в процессе выполнения работ │ │
│ │(оказания услуг) согласования с Исполнителем │ │
│ │порядка (регламента) взаимодействия, согласова- │ │
│ │ния и утверждения Заказчиком подготовленных │ │
│ │Исполнителем проектов отдельных видов работ │ │
│ │(услуг), документов и т.п.; │ │
│ │необходимость в процессе выполнения работ (ока- │ │
│ │зания услуг) определения (выбора/отбора) Заказ- │ │
│ │чиком приемлемого варианта из подготовленных │ │
│ │Исполнителем в процессе исполнения Государствен-│ │
│ │ного контракта (места проведения и содержания │ │
│ │мероприятия, состава Участников; │ │
│ │вариабельных параметров издания и т.п.) │ │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│2.7.2 │ │
├──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 2.8. Размер обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, срок и │
│порядок внесения денежных средств, реквизиты счета для их перечисления │
├──────────────┬──────────┬──────────────────────┬────────────────────────┤
│ Размер │ Срок │ Порядок внесения │ Реквизиты счета для │
│ обеспечения │ внесения │ денежных средств │ перечисления │
│ Заявки │ денежных │ │ │
├──────────────┤ средств │ │ │
│% от начальной│ │ │ │
│(максимальной)│ │ │ │
│цены Контракта│ │ │ │
│ (цены лота) │ │ │ │
│ (<= 5%) │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────────────┼──────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │До начала │Передача Государствен-│ИНН 7725509655 УФК по │
│ │процедуры │ному заказчику в залог│г. Москве (Федеральное │
│ │вскрытия │денежных средств │агентство по │
│ │конвертов │(документы, │образованию) │
│ │с Заявками│подтверждающие │Л/с 05073000730 │
│ │на участие│внесение денежных │Отделение 1 Московского │
│ │в Конкурсе│средств в качестве │ГТУ Банка России, │
│ │ │обеспечения Заявки на │г. Москва │
│ │ │участие в Конкурсе) │Р/с 40302810800001000079│
│ │ │ │БИК 044583001 │
│ │ │ │КПП 772501001 │
├──────────────┴──────────┴──────────────────────┴────────────────────────┤
│Раздел 2.9. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта, │
│срок и порядок его предоставления: │
├──────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────────────────┤
│ Размер │ Срок │ Порядок │ Реквизиты счета для │
│ обеспечения, │предоставления│ предоставления │ перечисления │
│% от начальной│ │ │ │
│(максимальной)│ │ │ │
│цены Контракта│ │ │ │
│ (цены лота) │ │ │ │
│ (<= 30%) │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │В течение │Безотзывная │ИНН 7725509655 УФК по │
│ │10 дней с │банковская │г. Москве (Федеральное │
│ │момента │гарантия/передача │агентство по │
│ │подведения │Государственному │образованию) │
│ │итогов │заказчику в залог │Л/с 05073000730 │
│ │Конкурса │денежных средств, │Отделение 1 Московского │
│ │ │в т.ч. в форме │ГТУ Банка России, │
│ │ │вклада (депозита)/│г. Москва │
│ │ │страхование │Р/с 40302810800001000079│
│ │ │ответственности │БИК 044583001 │
│ │ │по Контракту │КПП 772501001 │
└──────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────────────────┘
```
3. Основные требования, предъявляемые к Предложению о качестве работ (услуг) и иным предложениям об условиях исполнения Государственного контракта (далее - Предложение), материалам, входящим в его состав:
Участниками размещения заказа в составе Предложения должны быть представлены следующие документы:
а) предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг);
б) Концепция выполнения работ (услуг).
Включаемые в Концепцию разделы должны раскрывать и обосновывать выбранные Участником варианты решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения заказываемых работ (услуг), указанных в разделе 2.1 настоящего Заказа; содержать описания факторов, обеспечивающих достижение требуемых результатов, высококачественное выполнение работ (оказание услуг).
Концепция должна содержать следующие разделы:
- раздел "__________" (раскрывающий и обосновывающий, например, методы выполнения какого-либо из заказываемых видов работ (услуг));
- раздел "__________" и т.д.;
в) детализированный план-график выполнения (оказания) заказываемых (указанных в разделе 2.1 Заказа) работ (услуг).
План-график (при необходимости - с дополнением сетевого графика) должен раскрывать последовательность и сроки выполнения всех видов работ (оказания услуг), обусловленные требованиями Заказчика и изложенными в Концепции Участника размещения заказа решениями, способами, методами; как правило, содержать ссылки на соответствующие разделы (части) предложенной Концепции, на основе или в развитие которых планируется выполнение работ (оказание услуг).
При необходимости в составе Предложения могут быть затребованы:
- данные о предполагаемом использовании объектов интеллектуальной собственности;
- копии лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.;
- структура методических рекомендаций, проекты программ проведения мероприятий или других т.п. документов, разработка которых предполагается в процессе выполнения работ (оказания услуг);
- в случае необходимости, документы, подтверждающие приемлемость и соответствие работ (услуг) требованиям Заказчика, которые Участник предлагает выполнить в соответствии с Заявкой на участие в Конкурсе;
г) сведения о квалификации Участника размещения заказа (если указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа). Непредоставление сведений о квалификации Участника размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе не является основанием для отклонения такой Заявки.
4. Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе:
(по лотам)
| Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе | Максимальное количество баллов по каждому критерию |
| 4.1. Ценовой критерий (ценовой балл - ЦБ) | |
| Цена Государственного контракта |
| Порядок расчета ценового балла Ценовой балл рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены Заявки на участие в Конкурсе к цене Заявки Участника: ЦБ = Цmin / Цi х 100, где: ЦБ - ценовой балл; Цmin - минимальная предложенная цена; Цi - цена Заявки Участника | |
| 4.2. Неценовые критерии оценки и сопоставления Заявок | |
| КБ - неценовые баллы за качество выполнения работ (оказания услуг) и квалификацию Участника Конкурса; СВ - неценовые баллы за сроки выполнения работ (оказания услуг); ГБ - неценовые баллы за сроки предоставления гарантии качества работ (услуг) и объем предоставления гарантии качества работ (услуг) |
| Качество работ (услуг) и (или) квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | |
| Качество работ (услуг), в т.ч.: | |
| - наличие в составе Концепции выполнения работ (оказания услуг) описаний факторов, способствующих повышению уровня качества работ (услуг); степень обоснованности этих описаний, их детализации и содержательной проработанности | |
| - степень детализации и проработанности представленного Участником размещения заказа плана-графика выполнения работ (оказания услуг) | |
| Квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | |
| - квалификация Участника Конкурса применительно к специфике Конкурса, оцениваемая на основе сведений: о выполнении аналогичных работ, отзывах, публикациях, квалификации и специализации персонала и т.п. | |
| Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг), в т.ч.: | |
| - не противоречащая установкам Заказчика, технологически и организационно обоснованная в Концепции и плане-графике выполнения работ (оказания услуг) возможность сокращения срока выполнения и предоставления Заказчику результатов работ по ___ этапу: макс. балл присуждается при сокращении срока на ___ | |
| - не противоречащая установкам Заказчика, технологически и организационно обоснованная в Концепции и плане-графике выполнения работ (оказания услуг) возможность продления срока предоставления услуг по ___ этапу: макс. балл присуждается при продлении срока на ___ | |
| Срок предоставления гарантии качества работ (услуг) и объем предоставления гарантии качества работ (услуг), в т.ч.: | |
| - наличие в составе Концепции выполнения работ (оказания услуг) сведений об апробированности выбранных вариантов решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения работ (оказания услуг), позволяющих оценивать уровень (объем) гарантий качества работ (услуг) | |
| - уровень обоснованности и проработанности действий (мероприятий), предусмотренных Участником Конкурса в плане-графике выполнения работ (оказания услуг) в обеспечение гарантий качества, сроков и объемов их предоставления | |
| Максимальное количество баллов, которое может быть присуждено по ценовому и неценовым критериям | 100 |
#### 4.3 Расчет суммарных баллов по ценовому и неценовым критериям (суммарный балл):
Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов с применением весовых факторов.
Весовые коэффициенты определяются Заказчиком исходя из предмета закупки и специфики Конкурса.
СБ = ЦБ х Р + КБ х Т + СВ х П + ГБ х М,
где:
Р - вес балла по критерию "Цена Государственного контракта";
Т - вес балла по критерию "Качество выполнения работ (оказания услуг) и (или) квалификация Участника Конкурса" (<= 0,2, а в случае проведения Конкурса на оказание услуг по обслуживанию (обеспечению) официального сайта, услуг специализированной организации для осуществления функций по размещению заказа <= 0,45);
П - вес балла по критерию "Срок выполнения работ (оказания услуг)";
М - вес балла по критерию "Срок и объем предоставления гарантий качества".
При этом:
**Р + Т + П + М = 1.**
| Вид закупки | Пределы значений к-та Р | Пределы значений к-та Т | Пределы значений к-та П | Пределы значений к-та М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ (и/или оказание услуг) | | | | |
(Указывать коэффициенты в зависимости от выбранного критерия)
5. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:
преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.
(В случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации, могут составлять до 15% в отношении предлагаемой цены Контракта.)
6. Контактное лицо по вопросам, касающимся содержания требований Заказчика:
Ф.И.О., должность:
Контактный телефон:
Адрес эл. почты:
Начальник Управления программ в сфере
образования и размещения
государственного заказа Рособразования
________________________
"__" __________ 200_ г.
Приложение N 2
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Рособразования Рособразования
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
ЗАКАЗ
на поставку товара по проекту:
"_____________________________________________________",
(наименование Конкурса)
проводимому в рамках
_____________________________________________________
(наименование направления (задачи, мероприятия и т.п.)
Программы)
в соответствии с
________________________________________________
(приказ и/или другие нормативные акты Заказчика,
определяющие наименование проекта, его цели, задачи,
вид закупки (товар) и др. основные параметры,
обосновывающие бюджет и форму торгов)
Способ размещения заказа: открытый Конкурс.
Начальная (максимальная) цена Контракта: __________ рублей.
Авансовый платеж: предусматривается в размере ___%.
(В случае многолотового Конкурса в конце предыдущей строки ставится запятая и ниже указываются номер/наименование лота и начальная цена Контракта по каждому лоту, например:
в том числе:
Лот N 1 "__________"
Начальная (максимальная) цена Контракта: __________ рублей.
Авансовый платеж: предусматривается в размере ___%.
Лот N 2 "__________"
Начальная (максимальная) цена Контракта: __________ рублей.
Авансовый платеж: предусматривается в размере ___%.
и т.д.)
Заказчик: Федеральное агентство по образованию.
Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации.
Направление расходов: "прочие нужды".
Статья классификации операций сектора государственного управления: 310 "Увеличение стоимости основных средств".
1. Обоснование актуальности проекта
#### 1.1 Постановка проблемы:
Должен быть дан краткий анализ ситуации в соответствующей сфере, подводящий к выводу о том, что улучшение ситуации, разрешение проблем, повышение эффективности определенных видов деятельности обусловлено реализацией данного проекта.
#### 1.2 Цели и задачи реализации проекта:
а) краткое описание целей и задач;
б) целевой индикатор и показатель направления деятельности в рамках задачи __________ мероприятия __________ Программы;
в) область практического использования и применения результатов.
2. Описание поставляемого товара, требования, предъявляемые к поставляемому товару, срок и место поставки, грузополучатели товаров, порядок приемки исполненных обязательств, отчетная документация и требования, предъявляемые к отчетной документации:
в случае многолотового Конкурса разделы 2.1 - 2.8 повторяются для каждого лота и при каждом повторе перед разделом 2.1 указывается номер/наименование лота, например:
Лот N 1 "__________"
| Раздел 2.1. Требования, предъявляемые к товару: |
| Номер позиции товара | Наименование товара | Код по Комплектация общероссийскому (составные классификатору части, иные продукции комплектующие ОК 005-93 материалы и (ОКП) принадлежности) товара | Техническая спецификация товара: - технические характеристики, параметры и описание (образцы); - маркировка и пломбирование; - требования к упаковке (таре) |
| 1 | 2 | 3 4 | 5 |
| 1 | | 1.1 | |
| 1.2 | |
| 2 | | 2.1 | |
| 2.2 | |
| Раздел 2.2. Отгрузочная разнарядка: грузополучатели товара, расчетная стоимость, срок поставки товара (поставка товара по этапам не предусматривается): |
| N п/п | Грузополучатели товара: 1) полное наименование грузополучателя 2) Мнемокод - краткое название грузополучателя 3) ИНН и ИНН/КПП грузополучателя 4) ППП - код административной подчиненности 5) ОГРН 6) ОКПО 7) ОКОГУ 8) ОКВЭД 9) ОКФС 10) ОКОПФ 11) ОКАТО 12) адрес и телефон 13) адрес электронной почты грузополучателя 14) место поставки товара | Код по структурированной номенклатуре, размещенной на официальном сайте государственных закупок | Наименование товара | Колво, шт. | Стоимость (цена) товара, рублей | Срок окончания этапа (этапов) поставки товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| | | |
| Итого по грузополучателю: |
| 2 | | |
|
| Итого по грузополучателю: |
| К отгрузочной разнарядке прилагаются копии свидетельств: |
| 1) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской |
| Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации; |
| 2) Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц; |
| 3) Информационное письмо об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ГОСКОМСТАТ) каждого Получателя |
```text
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 2.3. Порядок приемки исполненных обязательств: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Требования к порядку приемки поставленного товара: │
│получение товара грузополучателями; │
│проведение предварительной экспертизы поставленного товара, │
│согласованной с Заказчиком; │
│требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний и т.п. │
│(с указанием требуемой методики и регламента) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Товар в соответствии с отгрузочной разнарядкой, предусмотренной в │
│Задании на поставку товара, передается грузополучателю по акту сдачи- │
│приемки товара по количеству и качеству. │
│Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Государственным │
│заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по │
│Государственному контракту │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```
| Раздел 2.4. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, срок предоставления отчетной документации: |
| Состав, форма и требования к отчетной документации, предоставляемой Заказчику | Сроки предоставления отчетной документации |
| 1 | 2 |
| Акты сдачи-приемки товара по количеству и качеству, подписанные грузополучателями. Товарные накладные, счет-фактуры, иные документы, подтверждающие исполнение обязательств по Государственному контракту | (дата) |
```text
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 2.5. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, │
│страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам │
│и правилам, включая дополнительные требования к качеству товара и │
│требования к документации на поставляемый товар и т.п.: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.5.1. Общие функциональные требования │
│2.5.2. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхова- │
│ния, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и │
│правилам: │
│допускается устанавливать требования по сертификации о соответствии │
│санитарным нормам и правилам только на товары, которые в соответствии с │
│действующим законодательством подлежат обязательной сертификации, │
│санитарной экспертизе, либо установлено требование о соответствии │
│техническим регламентам. Обязательно должны быть указаны реквизиты │
│соответствующего нормативного документа │
│2.5.3. Требование к документации на поставляемый товар │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 2.6. Прочие и особые условия и (или) способы исполнения │
│обязательств, включая гарантийные обязательства (обслуживание), способ │
│поставки товара и выполнение работ (услуг) по монтажу, наладке, обучению │
│и т.п. (при необходимости): │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.6.1. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию │
│2.6.2. Требования к поставке, монтажу, наладке и сопровождению │
│оборудования │
│2.6.3. Особые условия и (или) способы исполнения обязательств │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```
| Раздел 2.7. Размер обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств, реквизиты счета для их перечисления: |
| Размер обеспечения Заявки | Срок внесения денежных | Порядок внесения денежных | Реквизиты счета для перечисления |
| % от начальной (максимальной) цены Контракта (цены лота) (<= 5%) | средств | средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| До начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе | Передача Государственному Заказчику в залог денежных средств (документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе) | ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 |
| Раздел 2.8. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта, срок и порядок его предоставления: |
| Размер обеспечения, % от начальной (максимальной) цены Контракта (цены лота) (<= 30%) | Срок предоставления | Порядок предоставления | Реквизиты счета для перечисления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В течение 10 дней с момента подведения итогов Конкурса | Безотзывная банковская гарантия/передача Государственному Заказчику в залог денежных средств, в т.ч. в форме вклада (депозита)/страхование ответственности по Контракту | ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 |
3. Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе:
| Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе | Максимальное количество баллов по каждому критерию |
| 3.1. Ценовой критерий (ценовой балл - ЦБ) | |
| Цена Государственного контракта |
| Порядок расчета ценового балла Ценовой балл рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены Заявки на участие в Конкурсе к цене Заявки Участника: ЦБ = Цmin / Цi х 100, где: ЦБ - ценовой балл; Цmin - минимальная предложенная цена; Цi - цена Заявки Участника | |
| 3.2. Неценовые критерии оценки и сопоставления Заявок | |
| ФК - неценовые баллы по критерию "Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара"; СП - неценовые баллы по критерию "Сроки (периоды) поставки товара"; СГ - неценовые баллы по критерию "Сроки предоставления гарантии качества товара"; ОГ - неценовые баллы по критерию "Объем предоставления гарантий качества товара"; РЭ - неценовые баллы по критерию "Расходы на эксплуатацию товара"; РТ - неценовые баллы по критерию "Расходы на техническое обслуживание товара" |
| функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сопоставить товары, предлагаемые Участниками | |
| сроки (периоды) поставки товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить Заявки Участников Конкурса в зависимости от предложенного ими срока поставки товара | |
| срок предоставления гарантии качества товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить Заявки Участников Конкурса по степени выгодности в зависимости от предложенного ими срока предоставления гарантии качества товара | |
| объем предоставления гарантий качества товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить Заявки Участников Конкурса по степени выгодности в зависимости от предложенного ими объема предоставления гарантии качества товара | |
| расходы на эксплуатацию товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить предполагаемые затраты на эксплуатацию товара, предложенного к поставке в соответствии с Заявками Участников Конкурса | |
| расходы на техническое обслуживание товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить предполагаемые затраты на техническое обслуживание товара, предложенного к поставке в соответствии с Заявками Участников Конкурса | |
| Максимальное количество баллов, которое может быть присуждено по ценовому и неценовым критериям | 100 |
3.3. Расчет суммарных баллов по ценовому и неценовым критериям (суммарный балл). Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов с применением весовых факторов.
Весовые коэффициенты определяются Заказчиком исходя из предмета закупки и специфики Конкурса.
СБ = ЦБ х Р + ФК х Т + СП х П + СГ х М + ОГ х Н + РЭ х Л + РТ х Д,
где:
Р - вес балла по критерию "Цена Государственного контракта";
Т - вес балла по критерию "Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара" (<= 0,2);
П - вес балла по критерию "Сроки (периоды) поставки товара";
М - вес балла по критерию "Сроки предоставления гарантии качества товара";
Н - вес балла по критерию "Объем предоставления гарантий качества товара";
Л - вес балла по критерию "Расходы на эксплуатацию товара";
Д - вес балла по критерию "Расходы на техническое обслуживание товара".
При этом:
**Р + Т + П + М + Н + Л + Д = 1.**
| Вид закупки | Пределы значений к-та Р | Пределы значений к-та Т | Пределы значений к-та П | Пределы значений к-та М | Пределы значений к-та Н | Пределы значений к-та Л | Пределы значений к-та Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закупка товаров | | | | | | | |
(Указывать значения коэффициентов в зависимости от выбранного критерия)
4. Специфические обязанности Заказчика
Если Заказчик планирует тестирование отдельных образцов оборудования Участника, чья Заявка определена как победившая в Конкурсе, на предмет их соответствия техническим требованиям; Заказчик обязан разработать программу (алгоритм, методику) такого тестирования.
Перечень образцов оборудования, представляемых на тестирование, определяется и обосновывается Заказчиком Конкурса.
При необходимости, предоставление сведений о площадках установки, имеющихся коммуникациях, специфических требований для монтажа и т.д. закупаемого оборудования (товаров).
5. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.
(В случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации, могут составлять до 15% в отношении предлагаемой цены Контракта.)
6. Контактное лицо по вопросам, касающимся содержания требований Заказчика
Ф.И.О., должность:
Контактный телефон:
Адрес эл. почты:
Начальник Управления программ в сфере
образования и размещения
государственного заказа Рособразования
________________________
"__" __________ 200_ г.
Приложение N 3
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Рособразования Рособразования
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
ЗАКАЗ
на выполнение НИР
по проекту:
"_____________________________________________________",
(наименование Конкурса)
проводимому в рамках
__________________________________________________
(наименование мероприятия, задачи, Программы)
в соответствии с
________________________________________________
(приказ и/или другие нормативные акты Заказчика,
определяющие наименование проекта, вид закупки,
основные параметры, обосновывающие
бюджет и форму торгов)
Способ размещения заказа: открытый Конкурс.
Начальная (максимальная) цена Контракта: __________ рублей.
Авансовый платеж: не предусматривается (если предусматривается выплата аванса, указать словами: "предусматривается в размере ___%").
(В случае многолотового Конкурса в конце предыдущей строки ставится запятая и ниже указываются номер/наименование лота, начальная цена Контракта по каждому лоту, авансовый платеж, например:
в том числе:
Лот N 1 "__________"
Начальная (максимальная) цена Контракта: __________ рублей.
Авансовый платеж: не предусматривается (если предусматривается выплата аванса указать словами: "предусматривается в размере ___%").
Лот N 2 "__________"
Начальная (максимальная) цена Контракта: __________ рублей.
Авансовый платеж: не предусматривается (если предусматривается выплата аванса, указать словами: "предусматривается в размере ___%").
и т.д.)
Заказчик: Федеральное агентство по образованию.
Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации.
Направление расходов: "НИОКР".
Подстатья классификации операций сектора государственного управления: 226 "Прочие работы, услуги".
1. Обоснование актуальности выполнения проекта
#### 1.1 Постановка проблемы:
Должен быть дан краткий анализ ситуации в соответствующей сфере, подводящий к выводу о том, что улучшение ситуации, разрешение проблем, повышение эффективности определенных видов деятельности обусловлено выполнением НИР в рамках данного проекта.
Может быть дано краткое описание технологии, методов (методологии) реализации проекта, возможно, в сравнении с ранее реализованными проектами и их результатами для того, чтобы показать, в чем новизна и актуальность данного проекта.
#### 1.2 Цели и задачи реализации проекта:
а) Краткое описание целей и задач:
необходимо дать краткое описание задач (практических, методологических, аналитических, технологических и др.), которые должны быть решены Исполнителем в результате выполнения определенных видов (этапов) НИР, указываемых в подразделе 2.1.
Описание задач должно стать основой для сравнительного анализа методологических и технологических подходов Участников к выполнению проекта.
Перечень поставленных Заказчиком задач и состав требуемых работ [(раздел 2)](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100333) должны иметь "конкурсный характер" (т.е. содержать возможности для сравнения и выбора лучших предложений Участников) и не содержать положений, подменяющих функции Заказчика, не содержать положений, не создающих возможности для формирования разных (по подходам, выбору средств, срокам, эффективности, стоимости и т.п.) предложений Участников размещения заказа.
б) Целевой индикатор и показатель направления деятельности в рамках задачи __________ мероприятия __________ Программы:
необходимо указать конкретный Целевой индикатор и показатель направления деятельности в рамках задачи __________ мероприятия __________ Программы, на изменение которого могут повлиять результаты проекта, перечислены цели, которые должны быть достигнуты, т.е. что должно измениться в соответствующей сфере в результате выполнения НИР по проекту по сравнению с ситуацией, описанной в [подразделе 1.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100306).
Необходимо описать, как конкретно повлияют полученные результаты на значение целевого индикатора и/или показателя направления деятельности в рамках задачи __________ мероприятия __________ Программы.
в) Область практического использования и применения результатов выполнения НИР.
Необходимо описать область и объекты (т.е. для кого предназначено) практического использования и применения результатов выполнения НИР.
г) Распределение прав на результаты НИР.
Права на результаты НИР, не являющиеся объектами исключительных прав, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.
Если в результате выполнения НИР создается объект интеллектуальной собственности, необходимо определить, за кем закрепляются исключительные права на данный объект (Российская Федерация или Исполнитель <*>).
---
<*> Указывается "Исполнитель", если Государственный заказчик не планирует использовать объект исключительного права при производстве продукции для государственных нужд.
Если исключительные права закрепляются за Исполнителем:
определение видов и объема передаваемых Заказчику или третьим лицам прав (неисключительные права) на использование объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в рамках реализации проекта (для случаев, когда в результате выполнения НИР предусмотрена передача прав на использование объектов интеллектуальной собственности):
В целях создания условий для эффективного использования результатов, полученных в ходе реализации проекта, для нужд системы образования необходимо обеспечить передачу Заказчику необходимого объема прав на использование объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в рамках реализации проекта (далее - ОИС).
По проекту необходимо:
1. Определить, создается ли в результате реализации проекта объект интеллектуальной собственности;
2. Определить, будет ли использование ОИС осуществляться Заказчиком самостоятельно или третьими лицами (Получателями результатов), например, подведомственными учреждениями;
3. Определить виды и объем прав на использование ОИС, которыми необходимо обладать Заказчику или третьим лицам для эффективного и правомерного использования ОИС в целях обеспечения нужд системы образования. Виды и объем прав на использование ОИС, которые должны быть переданы Исполнителем Заказчику или третьим лицам в рамках выполнения обязательств по Государственному контракту, должны быть указаны в разделе 2.3 Заказа.
В состав Конкурсной документации по проекту должен быть включен проект договора (соглашения) между Исполнителем и третьим лицом о передаче этому третьему лицу необходимого объема прав на использование ОИС.
В случае, если для возникновения права на ОИС требуется регистрация, то Государственный контракт должен предусматривать обязанность Исполнителя обеспечивать такую регистрацию в установленном порядке с последующей передачей прав Заказчику в соответствующем объеме.
2. Содержание выполняемых НИР. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, их результатам, Исполнителю, отчетным материалам:
В случае многолотового Конкурса разделы 2.1 - 2.8 повторяются для каждого лота и при каждом повторе перед разделом 2.1 указывается номер/наименование лота, например:
Лот N 1 "__________"
| Раздел 2.1. Виды, код по ОКДП, стоимость НИР: |
| Номер этапа НИР | Вид (наименование) и основное содержание НИР | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 | Общая стоимость (цена) НИР по видам, этапам, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 <*> |
| I | I.1 | | |
| I.2 | |
| I.3 | |
| Итого по 1-му этапу: |
| II | II.1 | | |
| II.2 | |
| II.3 |
| Итого по II-му этапу: |
| ВСЕГО: |
---
<*> Столбец 4 в Конкурсную документацию не включается.
| Раздел 2.2. Требования, предъявляемые к НИР, результат НИР: |
| Номер этапа НИР | Требования к работам по каждой позиции, указанной в столбце 2 раздела 2.1 настоящего Заказа: - детализированные описания содержания заказываемых НИР (при необходимости, с подпунктами I.1.1 и т.д.); - параметры, определяющие: количественные (и/или объемные, структурные и т.п.) характеристики, уровень сложности, минимально допустимые требования к уровню качества заказываемых работ | Результат НИР - требования к формату (виду) результатов работ, разрабатываемых материалов и (или) документов, при необходимости, описание образцов (макетов) | Срок окончания этапа (этапов) выполнения НИР |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I.1 | | (дата) |
| I.2 | |
| I.3 | |
| II | II.1 | | (дата) |
| II.2 | |
| II.3 | |
| Раздел 2.3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых в результате НИР: |
| Номер этапа НИР | Наименование ОИС, создаваемых в результате НИР | Виды и объемы прав на использование ОИС, созданных в результате НИР | Получатели прав на использование ОИС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I.1 | Данный раздел заполняется при необходимости, оговоренной в подпункте "г" подраздела 1.2 Заказа: 1. Необходимо указать конкретный перечень прав на ОИС, передаваемых Государственному заказчику или третьему лицу: воспроизводить произведение (право на воспроизведение); распространять экземпляры произведения любым способом: продавать, сдавать в прокат и так далее (право на распространение); импортировать экземпляры произведения в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских прав (право на импорт); публично показывать произведение (право на публичный показ); публично исполнять произведение (право на публичное исполнение); сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир (право на передачу в эфир); сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю); переводить произведение (право на перевод); переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (право на переработку); сообщать произведение таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения); воспроизводить программы для ЭВМ или базы данных в любой форме, любыми способами; распространять программы для ЭВМ или базы данных; модифицировать программы для ЭВМ или базы данных, в том числе осуществлять перевод программы для ЭВМ или базы данных с одного языка на другой; осуществлять иное использование программы для ЭВМ или базы данных. Кроме того, возможно расширить данный перечень за счет прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, предусмотренных Патентным законом РФ. 2. Необходимо определить срок и территорию действия передаваемых прав (при отсутствии таких указаний права ограничиваются сроком в пять лет и территорией РФ): указанные права передаются на срок до ___________ года указанные права передаются на следующую территорию: __________ | |
| I.2 | | |
| I.3 | | |
| II | II.1 | | |
| II.2 | | |
| II.3 | | |
| Раздел 2.4. Порядок приемки выполненных работ: |
| Номер этапа | Требования к порядку приемки и утверждения выполненных НИР, в т.ч. в случаях: |
| НИР | - передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; - государственной регистрации результатов НИР; - проведения предварительной экспертизы и рассмотрения представляемых результатов на ученых советах (НТС) организаций, согласованных с Заказчиком; - требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний (с указанием требуемой методики и регламента) и т.п.; - участия в процессе приемки Получателя работ |
| 1 | 2 |
| I | Многоэтапный госконтракт: в случае если в Заказе не указаны Получатели результата НИР (кроме Заказчика): выполненные НИР принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта. В случае если в Заказе указаны Получатели результата НИР (кроме Заказчика): результат НИР передается Получателю по акту сдачи-приемки работ (результата работ) по качеству. Выполненные НИР принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта. Одноэтапный госконтракт: в случае если в Заказе не указаны Получатели результата НИР (кроме Заказчика): выполненные работы принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. В случае если в Заказе указаны Получатели результата НИР (кроме Заказчика): результат работ передается Получателю по акту сдачи-приемки работ (результата работ) по качеству. Получатель и Исполнитель одновременно с подписанием акта сдачи-приемки работ (результата работ) по качеству должны подписать проект договора (соглашения) (в виде приложения к акту сдачи-приемки работ (результата работ) по качеству) между Исполнителем и Получателем о передаче Получателю необходимого объема прав на использование объектов интеллектуальной собственности (виды и объем передаваемых прав указаны в разделе 2.3), созданных в результате реализации проекта... Проект указанного договора (соглашения) включается в состав Конкурсной документации. Выполненные НИР принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту |
| II | В случае если в Заказе не указаны Получатели результата НИР (кроме Заказчика): выполненные НИР принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. В случае если в Заказе указаны Получатели результата НИР (кроме Заказчика): результат работ передается Получателю по акту сдачи-приемки работ (результата работ) по качеству. Получатель и Исполнитель одновременно с подписанием акта сдачи-приемки работ (результата работ) по качеству должны подписать проект договора (соглашения) (в виде приложения к акту сдачи-приемки работ (результата работ) по качеству) между Исполнителем и Получателем о передаче Получателю необходимого объема прав на использование объектов интеллектуальной собственности (виды и объем передаваемых прав указаны в разделе 2.3), созданных в результате реализации проекта. Проект указанного договора (соглашения) включается в состав Конкурсной документации. Выполненные НИР принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту |
| Раздел 2.5. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, Получатели результата НИР: |
| Номер этапа НИР | Состав, форма и требования к отчетной документации, предоставляемой Государственному заказчику | Получатели результата НИР, наименование и место нахождения Получателя результатов НИР | Сроки предоставления отчетной документации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Многоэтапный госконтракт: отчет по первому этапу выполнения работ, описывающий ход выполнения работ, на бумажном носителе форматом А4 (2 экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в формате Microsoft Word). Содержание отчета должно отражать выполнение видов работ, предусмотренных первым этапом Государственного контракта. К отчету прилагается аннотация в объеме 3 - 5 страниц, описывающая ход выполнения работ и полученные результаты, а также перечень регионов, принимающих участие в реализации проекта, и фактически привлеченных средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников для выполнения проекта с описанием механизма их привлечения. В состав отчета входит презентация выполненных работ в формате Microsoft PowerPoint. Перечислить результаты, полученные при выполнении первого этапа, представляемые Заказчику в составе отчетной документации по первому этапу. Акт сдачи-приемки работ (результата работ) по качеству, если Заказчиком указан Получатель. Иные документы и материалы, подтверждающие выполнение работ по первому этапу. Отчетная документация представляется в __________________________________________ (указать Управление - куратора по проекту) Федерального агентства по образованию. Одноэтапный госконтракт: Отчет о выполненных работах по Государственному контракту на бумажном носителе форматом А4 (2 экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в формате Microsoft Word). Содержание отчета должно отражать выполнение видов работ, предусмотренных Государственным контрактом. К отчету прилагается аннотация в объеме 3 - 5 страниц, описывающая ход выполнения работ и полученные результаты, механизм практического использования и применения результатов работ, а также сведения о фактически привлеченных средствах бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источниках в реализации проекта. В состав отчета входит презентация о выполненных работах в формате Microsoft PowerPoint. Перечислить результаты, полученные при выполнении работ, представляемые Заказчику в составе отчетной документации по Государственному контракту. Акт сдачи-приемки работ (результата работ) по качеству, если Заказчиком указан Получатель. Иные документы и материалы, подтверждающие выполнение работ. Отчет оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. Отчетная документация представляется в __________________________________________ (указать Управление - куратора по проекту) Федерального агентства по образованию | | (дата) |
| II | Итоговый отчет по выполнению работ по Государственному контракту на бумажном носителе форматом А4 (2 экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в формате Microsoft Word). Содержание отчета должно отражать выполнение видов работ, предусмотренных Государственным контрактом. К отчету прилагается итоговая аннотация объемом 3 - 5 страниц, раскрывающая ход выполнения работ, полученные результаты, механизм практического использования и применения результатов работ, а также перечень регионов, принимающих участие в реализации проекта, и фактически привлеченных средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников для выполнения проекта с описанием механизма их привлечения. В состав отчета входит презентация о выполненных работах в формате Microsoft PowerPoint. Перечислить результаты, полученные при выполнении работ по Государственному контракту, представляемые Заказчику в составе отчетной документации. Акт сдачи-приемки работ (результата работ) по качеству, если Заказчиком указан Получатель. Иные документы и материалы, подтверждающие выполнение работ по Государственному контракту. Отчет оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. Отчетная документация представляется в __________________________________________ (указать Управление - куратора по проекту) Федерального агентства по образованию | | (дата) |
| Раздел 2.6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к специалистам), безопасности, лицензирования, госаккредитации, обладания правами на объекты интеллектуальной собственности, страхования, соответствия государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, включая дополнительные требования к качеству НИР (результату НИР) и т.п.: |
| Номер требования | Содержание требования и (или) наименование требуемого документа | Ссылка на вид (виды), этап (этапы) работ, к которым относится требование |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.6.1 | Работы должны выполняться в соответствии с ГОСТ 15.101-98. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ. Использование при выполнении НИР ранее созданных объектов интеллектуальной собственности не должно нарушать прав третьих лиц | |
| 2.6.2 | | |
| Раздел 2.7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества НИР (результата НИР), а также, при необходимости, прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств: |
| Номер требования | Содержание требования и (или) наименование требуемого документа | Ссылка на вид (виды), этап (этапы) работ, к которым относится требование |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.7.1 | Например: Срок предоставления гарантии должен составлять не менее __ календарных месяцев с момента подписания акта сдачиприемки исполнения обязательств по Государственному контракту. Специфические обязанности Заказчика: предоставление Исполнителю документации, материалов, помещений и т.п., необходимых для (или в процессе) выполнения проекта; необходимость в процессе выполнения работ согласования с Исполнителем порядка (регламента) взаимодействия, согласования и утверждения Заказчиком подготовленных Исполнителем проектов отдельных видов работ, документов и т.п.; необходимость в процессе выполнения работ определения (выбора/отбора) Заказчиком приемлемого варианта из подготовленных Исполнителем в процессе исполнения Государственного контракта | |
| 2.7.2 | | |
| Раздел 2.8. Размер обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств, реквизиты счета для их перечисления: |
| Размер обеспечения Заявки | Срок внесения денежных | Порядок внесения денежных средств | Реквизиты счета для перечисления |
| % от начальной (максимальной) цены Контракта (цены лота) (<= 5%) | средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| До начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе | Передача Государственному заказчику в залог денежных средств (документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе) | ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 |
| Раздел 2.9. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта, срок и порядок его предоставления: |
| Размер обеспечения, % от начальной (максимальной) цены Контракта (цены лота) (<= 30%) | Срок предоставления | Порядок предоставления | Реквизиты счета для перечисления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В течение 10 дней с момента подведения итогов Конкурса | Безотзывная банковская гарантия/передача Государственному заказчику в залог денежных средств, в т.ч. в форме вклада (депозита)/ страхование ответственности по Контракту | ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 |
3. Основные требования, предъявляемые к Предложению о качестве НИР и иным предложениям об условиях исполнения Государственного контракта (далее - Предложение), материалам, входящим в его состав:
Участниками размещения заказа в составе Предложения должны быть представлены следующие документы:
а) предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение НИР;
б) Концепция выполнения НИР.
Включаемые в Концепцию разделы должны раскрывать и обосновывать выбранные Участником варианты решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения заказываемых работ, указанных в разделе 2.1 настоящего Заказа, содержать описания факторов, обеспечивающих достижение требуемых результатов, высококачественное выполнение НИР.
Концепция должна содержать следующие разделы:
- раздел "__________" (раскрывающий и обосновывающий, например, методы выполнения какого-либо из заказываемых видов работ);
- раздел "__________" и т.д.;
в) детализированный план-график выполнения (указанных в разделе 2.1 Заказа) НИР.
План-график (при необходимости - с дополнением сетевого графика) должен раскрывать последовательность и сроки выполнения всех видов работ, обусловленные требованиями Заказчика и изложенными в Концепции Участника размещения заказа решениями, способами, методами; как правило, содержать ссылки на соответствующие разделы (части) предложенной Концепции, на основе или в развитие которых планируется выполнение работ.
При необходимости в составе Технического предложения могут быть затребованы:
- данные о предполагаемом использовании объектов интеллектуальной собственности;
- копии лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.;
- структура методических рекомендаций, проекты программ проведения мероприятий или других т.п. документов, разработка которых предполагается в процессе выполнения НИР;
- в случае необходимости, документы, подтверждающие приемлемость и соответствие НИР требованиям Заказчика, которые Участник предлагает выполнить в соответствии с Заявкой на участие в Конкурсе;
- сведения о квалификации Участника размещения заказа (ранее выполненных аналогичных проектах, публикациях и т.д.);
- сведения об имеющихся наработках по тематике проекта;
- сведения о специалистах, предполагаемых для выполнения НИР;
г) сведения о квалификации Участника размещения заказа (если указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа). Непредоставление сведений о квалификации Участника размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе не является основанием для отклонения такой Заявки.
4. Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе:
(по лотам)
| Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе | Максимальное количество баллов по каждому критерию |
| 4.1. Ценовой критерий (ценовой балл - ЦБ) | |
| Цена Государственного контракта |
| Порядок расчета ценового балла Ценовой балл рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены Заявки на участие в Конкурсе к цене Заявки Участника: ЦБ = Цmin / Цi х 100, где: ЦБ - ценовой балл; Цmin - минимальная предложенная цена; Цi - цена Заявки Участника | |
| 4.2. Неценовые критерии оценки и сопоставления Заявок | |
| КБ - неценовые баллы за качество выполнения НИР и квалификацию Участника Конкурса; СВ - неценовые баллы за сроки выполнения НИР; ГБ - неценовые баллы за сроки предоставления гарантии качества работ и объем предоставления гарантии качества работ |
| Качество НИР и (или) квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | |
| Качество выполнения НИР, в т.ч.: | |
| - наличие в составе Концепции выполнения НИР описаний факторов, способствующих повышению уровня качества работ; степень обоснованности этих описаний, их детализации и содержательной проработанности | |
| - степень детализации и проработанности представленного Участником размещения заказа плана-графика выполнения работ | |
| Квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | |
| - квалификация Участника Конкурса применительно к специфике Конкурса, оцениваемая на основе сведений: о выполнении аналогичных работ, отзывах, публикациях, квалификации и специализации персонала и т.п. | |
| Сроки (периоды) выполнения НИР, в т.ч.: | |
| - не противоречащая установкам Заказчика, технологически и организационно обоснованная в Концепции и плане-графике выполнения НИР возможность сокращения срока выполнения и предоставления Заказчику результатов работ по ___ этапу: макс. балл присуждается при сокращении срока на ___ | |
| Срок предоставления гарантии качества НИР и объем предоставления гарантии качества НИР, в т.ч.: | |
| - наличие в составе Концепции выполнения НИР сведений об апробированности выбранных вариантов решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения работ, позволяющих оценивать уровень (объем) гарантий качества работ | |
| - уровень обоснованности и проработанности действий (мероприятий), предусмотренных Участником Конкурса в планеграфике выполнения НИР в обеспечение гарантий качества, сроков и объемов их предоставления | |
| - степень соответствия описанных в Концепции вариантов решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения работ целям, задачам, требованиям параметрам, определенным в соответствующем нормативном документе, упоминаемом в Заказе (КД) и имеющем непосредственное отношение к специфике данного проекта (например, в Положении, Порядке, Регламенте, Постановлении, Стандарте и т.п.) | |
| Максимальное количество баллов, которое может быть присуждено по ценовому и неценовым критериям | 100 |
#### 4.3 Расчет суммарных баллов по ценовому и неценовым критериям (суммарный балл):
Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов с применением весовых факторов.
Весовые коэффициенты определяются Заказчиком исходя из предмета закупки и специфики Конкурса.
СБ = ЦБ х Р + КБ х Т + СВ х П + ГБ х М,
где:
Р - вес балла по критерию "Цена Государственного контракта";
Т - вес балла по критерию "Качество выполнения НИР и (или) квалификация Участника Конкурса" (<= 0,45);
П - вес балла по критерию "Срок выполнения НИР";
М - вес балла по критерию "Срок и объем предоставления гарантий качества".
При этом:
| Вид закупки | Пределы значений к-та Р | Пределы значений к-та Т | Пределы значений к-та П | Пределы значений к-та М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение НИР | | | | |
(Указывать коэффициенты в зависимости от выбранного критерия)
5. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.
(В случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации, могут составлять до 15% в отношении предлагаемой цены Контракта.)
6. Контактное лицо по вопросам, касающимся содержания требований Заказчика:
Ф.И.О., должность:
Контактный телефон:
Адрес эл. почты:
Начальник Управления программ в сфере
образования и размещения
государственного заказа Рособразования
________________________
"__" __________ 200_ г.
Приложение N 4
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Федерального агентства Федерального агентства
по образованию по образованию
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
**ИЗВЕЩЕНИЕ ________**
о проведении открытого Конкурса на выполнение работ
(оказание услуг)
1. Форма торгов: открытый Конкурс.
<*> (В случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства):
Форма торгов: открытый Конкурс, в котором Участниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства.
Заявки на участие в Конкурсе, поданные Участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.
2. Информация о заказе:
Предмет государственного заказа:
Выполнение работ (оказание услуг) по проекту: ______________
<*> (В случае размещения заказа, включающего в себя несколько лотов):
Предмет открытого Конкурса: __________
Количество лотов: __________
Предмет Государственного контракта по лоту N __________:
Выполнение работ (оказание услуг) по проекту:
Объем выполняемых работ (оказываемых услуг):
Начальная (максимальная) цена лота N __________:
Место выполнения работ (оказания услуг):
Объем выполняемых работ (оказываемых услуг):
Начальная (максимальная) цена Контракта:
Место выполнения работ (оказания услуг):
3. Заказчик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Контактное лицо от Заказчика:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты (e-mail):
Специализированная организация:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Контактное лицо от Специализированной организации:
Адрес электронной почты:
Контактный телефон:
Уполномоченный орган:
4. Условия проведения Конкурса:
#### 4.1 Предоставление Конкурсной документации:
Срок предоставления:
Начало предоставления: Конкурсная документация предоставляется, начиная со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления в письменной форме от заинтересованного лица.
Окончание предоставления: до начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
Место предоставления: г. Москва, 115998, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51, комн. _____
Способ получения: копия Конкурсной документации предоставляется на бумажном носителе на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с момента обращения в адрес Заказчика.
Плата за предоставление: не установлена.
Размещение в сети Интернет: Конкурсная документация предоставляется на сайте www.zakupki.gov.ru.
#### 4.2 Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе:
Дата вскрытия:
Время вскрытия:
Место вскрытия:
#### 4.3 Рассмотрение Заявок на участие в Конкурсе:
Дата рассмотрения:
Место рассмотрения:
#### 4.4 Подведение итогов Конкурса (оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе):
Дата подведения итогов Конкурса:
Место подведения итогов Конкурса:
5. Преимущества (преференции):
Начальник Управления программ
в сфере образования и размещения
государственного заказа
Федерального агентства
по образованию
__________ /__________/
Приложение N 5
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Федерального агентства Федерального агентства
по образованию по образованию
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
**ИЗВЕЩЕНИЕ __________**
Приложение N 6
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Федерального агентства Федерального агентства
по образованию по образованию
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
**ИЗВЕЩЕНИЕ __________**
о проведении открытого Конкурса на выполнение
__________ /__________/
Приложение N 7
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Федерального агентства Федерального агентства
по образованию по образованию
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на выполнение работ (оказание услуг) по проекту
"_______________________________________________",
(наименование проекта)
проводимому в рамках
мероприятия __________________________________
(номер и наименование мероприятия)
задачи _____________________________
(номер и наименование задачи)
_______________________________________________________
(наименование Программы)
Номер открытого Конкурса: ______________________
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления программ
в сфере образования и размещения
государственного заказа
Федерального агентства по образованию
__________ /__________/
"__" __________ 200_ г.
Москва
200_
### Раздел I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ИУРЗ)
#### А. Введение
### Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки выполнения работ (оказания услуг)
1.1. Размещение заказа на выполнение работ (услуг), информация о которых содержится в пункте 1.1 информационной карты ИУРЗ и которые являются предметом настоящего Конкурса, осуществляется в соответствии с процедурами и условиями, предусмотренными Конкурсной документацией.
1.2. Победивший Участник Конкурса должен будет выполнить работы (оказать услуги), являющиеся предметом Конкурса, в месте и в течение периода времени, указанные в пункте 1.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
### Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
2.1. Финансирование Государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг), который будет заключен по результатам данного Конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в пункте 2.1 информационной карты ИУРЗ.
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы (оказанные услуги) определяются в проекте Государственного контракта, прилагаемом к Конкурсной документации, и указаны в пункте 2.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
### Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
3.1. Заказчик настоящего Конкурса указан в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ. Специализированная организация, указанная в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ, выполняет часть функций по организации и проведению Конкурса.
## Статья 4. Участники размещения заказа
### Статья 4. Участники размещения заказа
4.1. Участниками размещения заказа (далее также - Участники) являются лица, претендующие на заключение Государственного контракта (далее также - Контракт). Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
## Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
### Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
5.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ. Несоответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 6. Привлечение соисполнителей к выполнению Государственного контракта
### Статья 6. Привлечение соисполнителей к выполнению Государственного контракта
6.1. Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей к выполнению работ (оказанию услуг) по Государственному контракту, если иное не оговорено в пункте 6.1 информационной карты ИУРЗ. Привлечение соисполнителей к выполнению работ (оказанию услуг) по Государственному контракту осуществляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством.
## Статья 7. Затраты на участие в Конкурсе
### Статья 7. Затраты на участие в Конкурсе
7.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей своей Заявки на участие в Конкурсе и заключением Государственного контракта.
## Статья 8. Содержание Конкурсной документации
#### Б. Конкурсная документация
### Статья 8. Содержание Конкурсной документации
8.1. Конкурсная документация подготовлена и разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
8.2. Конкурсная документация включает в себя все перечисленные ниже документы, а также изменения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном [статьей 9](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-9#p100665) настоящего раздела:
I. Инструкцию Участникам размещения заказа (ИУРЗ);
II. [Информационную карту](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-2#p100821) ИУРЗ;
III. [Проект](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-2#p100894) Государственного контракта, включая приложения:
1. Приложение N 1 "[Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101003) на выполнение работ (оказание услуг)";
2. Приложение N 2 "[Предложение](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101044) о цене Государственного контракта";
IV. [Заказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-2#p101053) на выполнение работ (оказание услуг);
V. [Формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-2#p101055) документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе:
Форма 1. [Письмо](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101057) об участии в Конкурсе;
Форма 2. [Общие сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101073) об Участнике размещения заказа;
Форма 3. [Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101090) на выполнение работ (оказание услуг);
Форма 4. [Сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101133) о квалификации Участника размещения заказа;
Форма 5. [Предложение о цене](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101148) Государственного контракта;
VI. [Форму запроса](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-2#p101160) на разъяснение Конкурсной документации;
VII. [Форму уведомления](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-2#p101171) об отзыве Заявки на участие в Конкурсе.
8.3. Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в Конкурсной документации. Подача Заявки на участие в Конкурсе, не отвечающей требованиям Конкурсной документации, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 9. Разъяснение положений Конкурсной документации
### Статья 9. Разъяснение положений Конкурсной документации
9.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации в письменной форме (направление запроса в форме электронного документа не предусматривается). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Заказчик направляет разъяснения положений Конкурсной документации в письменной форме, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе.
9.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений Конкурсной документации такие разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.
9.3. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником разъяснений положений Конкурсной документации.
9.4. При проведении Конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Конкурсной документацией. В случае нарушения указанного положения Конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
## Статья 10. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
### Статья 10. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
10.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого Конкурса, а также в Конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается.
10.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация. При этом срок подачи Заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого Конкурса до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
10.3. Участники, использующие для подготовки своих Заявок на участие в Конкурсе Конкурсную документацию, размещенную на официальном сайте, и не направившие заявления на получение Конкурсной документации, самостоятельно устанавливают факты внесения изменений в извещение о проведении открытого Конкурса и в Конкурсную документацию.
10.4. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником размещения заказа соответствующей информации.
## Статья 11. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
### Статья 11. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
11.1. Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе.
11.2. Извещение об отказе от проведения открытого Конкурса размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого Конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса.
11.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) конверты с Заявками на участие в Конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе.
11.4. В случае если установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявок на участие в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса.
## Статья 12. Язык Заявки на участие в Конкурсе
#### В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 12. Язык Заявки на участие в Конкурсе
12.1. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть переведены на русский язык и заверены в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
12.2. Заявка на участие в Конкурсе, подготовленная Участником с нарушением требований, указанных в [пункте 12.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-12#p100682) настоящего раздела, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
12.3. Участник вправе предоставить сопроводительную документацию и печатную литературу на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературой и их переводом, преимущество будет иметь перевод.
## Статья 13. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 13. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе
13.1. Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе, не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта, указанную в извещении о проведении Конкурса и в пункте 13.1 информационной карты ИУРЗ. В случае если цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе, превышает начальную (максимальную) цену Государственного контракта, данная Заявка отклоняется Конкурсной комиссией на этапе рассмотрения Заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным Конкурсной документацией.
13.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель по Государственному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями Государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену Государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе.
13.3. Неучтенные затраты Исполнителя по Государственному контракту, связанные с исполнением Государственного контракта, но не включенные в предлагаемую цену Государственного контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
13.4. Все цены, указанные в Заявке на участие в Конкурсе, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.
13.5. При оплате заключенного Государственного контракта применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день платежа.
## Статья 14. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 14. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе
I блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Сведения и документы в соответствии с пунктами 15.1, 15.2 информационной карты ИУРЗ.
II блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(a) Письмо об участии в Конкурсе, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101057) раздела V Конкурсной документации;
(b) Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Контракта, подготовленные в соответствии со [статьей 16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16#p100706) ИУРЗ;
(c) Предложение о цене Государственного контракта, подготовленное в соответствии со [статьей 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17#p100709) ИУРЗ.
Участник размещения заказа может наряду с Предложением о качестве работ (услуг) и Предложением о цене Государственного контракта на бумажном носителе предоставить указанные документы на электронном носителе (дискета 3,5 дюйма, CD- или DVD-диск, USB Flash-диск). Непредставление или представление данных документов на электронном носителе в составе Заявки на участие в Конкурсе не учитывается при рассмотрении или оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе.
14.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик и Специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках, до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
## Статья 15. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе
#### 14.1 Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующие блоки:
### Статья 15. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе
15.1. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем Заявку на участие в Конкурсе, указанные в пункте 15.1 информационной карты ИУРЗ, документы Предложения о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Контракта, указанные в пункте 16.1 информационной карты ИУРЗ, предложение о цене Государственного контракта в соответствии с [пунктом 17.2 статьи 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17#p100711) ИУРЗ. Непредставление Участником размещения заказа указанных сведений и документов влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.
15.2. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, указанные в пункте 15.2 информационной карты ИУРЗ, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом Конкурса. Непредставление Участником размещения заказа указанных документов влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.
15.3. Участник вправе представить в составе своей Заявки на участие в Конкурсе дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ.
15.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации в отношении Участника - юридического лица, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
## Статья 16. Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Контракта
### Статья 16. Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Контракта
16.1. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащие документы, указанные в пункте 16.1 информационной карты ИУРЗ, и подтверждающие соответствие требованиям Конкурсной документации работ (услуг), которые Участник предлагает выполнить в соответствии с Заявкой на участие в Конкурсе.
16.2. Наименование, виды (содержание) и объемы выполняемых работ (оказываемых услуг), а также сроки выполнения работ (оказания услуг), указанные в составных частях Предложения о качестве работ (услуг) и иных предложениях об условиях исполнения Контракта и в Предложении о цене Государственного контракта ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17#p100709) ИУРЗ), должны совпадать. В случае несовпадения наименований, видов (содержания) выполняемых работ (оказываемых услуг), а также сроков выполнения работ (оказания услуг) в указанных документах, невозможно достоверно определить, какие работы (услуги) Участник размещения заказа предлагает выполнить (оказать) по Государственному контракту и в какие сроки, в связи с чем такая Заявка признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 17. Предложение о цене Государственного контракта
### Статья 17. Предложение о цене Государственного контракта
17.1. Участник указывает предлагаемую им цену Государственного контракта в Письме об участии в Конкурсе, заполненном в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101057) раздела V Конкурсной документации.
17.2. Участник должен представить Предложение о цене Государственного контракта, подготовленное по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101148) "Предложение о цене Государственного контракта" раздела V Конкурсной документации.
17.3. Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником, является твердой, не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, указанных в [статье 32](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-32#p100811) настоящего раздела, и не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта. Заявка на участие в Конкурсе, содержащая цену Государственного контракта, превышающую начальную (максимальную) цену Государственного контракта, и (или) позволяющая корректировать, индексировать или изменять другим способом цену Государственного контракта, рассматривается как не соответствующая требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
17.4. Цена Государственного контракта, указанная в Письме об участии в Конкурсе, и общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должны совпадать, при этом общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должна равняться сумме цен по видам (содержанию) работ (услуг). В случае расхождения между ценами, выраженными цифрами и словами, предпочтение будет отдаваться цене, выраженной словами.
17.5. В случае несовпадения цен в Письме об участии в Конкурсе и в Предложении о цене Государственного контракта, в том числе при наличии арифметической ошибки, невозможно достоверно определить цену Государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа, в связи с чем Заявка, поданная данным Участником, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 18. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 18. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе
18.1. Участник должен подготовить Заявку на участие в Конкурсе и представить оригинал, состоящий из двух отдельных блоков, и копии Заявки на участие в Конкурсе в количестве, указанном в пункте 18.1 информационной карты ИУРЗ, указав на каждой Заявке соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" или "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". В случае расхождений между ними, преимущество будет иметь оригинал.
18.2. Письмо об участии в Конкурсе, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101057) Письмо об участии в Конкурсе раздела V, а также сведения, представленные в соответствии с [формой 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101073) Общие сведения об Участнике размещения заказа раздела V, документы Предложения о качестве работ (услуг) и иных предложений об условиях исполнения Контракта, в том числе Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг), подготовленное по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101090) Задание на выполнение работ (оказание услуг) раздела V, Сведения о квалификации Участника размещения заказа (если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа), подготовленные в соответствии с [формой 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101133) Сведения о квалификации Участника размещения заказа раздела V, Предложение о цене Государственного контракта, подготовленное по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101148) "Предложение о цене Государственного контракта" раздела V, должны быть заверены печатью Участника (кроме Участников - физических лиц) и собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ). Все страницы документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника. Полномочия лица, подписавшего Заявку и ее страницы, должны явно следовать из представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе документов. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки на участие в Конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью Участника размещения заказа, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Конкурсной документации. Использование при подписании Заявки на участие в Конкурсе факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи не допускается. Несоблюдение настоящего требования влечет признание Заявки на участие в Конкурсе не соответствующей требованиям Конкурсной документации и отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
18.3. Никакие вставки и исправления в Заявке на участие в Конкурсе не имеют силы, за исключением тех случаев, когда они заверены подписью лица, уполномоченного на подписание Заявки на участие в Конкурсе, в соответствии с [пунктом 18.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-18#p100717) настоящей статьи.
## Статья 19. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
#### Г. Подача Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 19. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
19.1. Участник должен запечатать оригинал и каждую копию Заявки на участие в Конкурсе в разные внутренние конверты, пометив их соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". На внутренних конвертах должны быть указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя) Участника размещения заказа, название и номер Конкурса. Конверты с оригиналом и копиями Заявки на участие в Конкурсе запечатываются в один внешний конверт. На внешнем конверте Участник размещения заказа должен указать номер и название Конкурса, а также слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" (вставить время и дату в соответствии с пунктом 20.2 информационной карты ИУРЗ). Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
19.2. Если внешний конверт не оформлен в соответствии с требованиями Конкурсной документации, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его вскрытия раньше срока.
## Статья 20. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 20. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе
20.1. Порядок, место, дата начала и окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ.
20.2. Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в извещении о проведении открытого Конкурса и пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ.
20.3. Заявки на участие в Конкурсе, направленные Участниками размещения заказа по почте, поступившие позже даты и времени окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, указанных в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, признаются полученными после окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа при отправке Заявки на участие в Конкурсе по почте несет риск того, что такая Заявка будет доставлена по неправильному адресу, позже даты и времени, указанных в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, и будет признана опоздавшей. Последствия признания Заявки полученной после окончания приема Заявок на участие в Конкурсе изложены в [пункте 21.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-22#p100736) настоящего раздела.
20.4. Каждый конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, поступивший не позднее срока, указанного в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, регистрируется Заказчиком. Для обеспечения возможности идентификации поданной Участником Заявки на участие в Конкурсе, на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе указывается регистрационный номер Заявки Участника размещения заказа, состоящий из номера Конкурса и регистрационного (порядкового) номера Участника. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой Заявкой с указанием даты и времени его получения.
20.5. Участник вправе подать только одну Заявку на участие в Конкурсе в отношении предмета Конкурса.
20.6. Участник (если это предусмотрено пунктом 20.6 информационной карты ИУРЗ) предоставляет обеспечение Заявки на участие в Конкурсе в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены Контракта. Если требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе установлено Заказчиком, такое требование распространяется на всех Участников размещения заказа.
20.7. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц) или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц).
Оригинал соответствующего платежного поручения или квитанции должны быть представлены Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе. Непредставление Участником размещения заказа соответствующего платежного поручения или квитанции с отметкой банка об исполнении влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 21. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 21. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе
21.1. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае отзыва своей Заявки на участие в Конкурсе, Участник размещения заказа представляет "Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе" по [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-2#p101171) раздела VII Конкурсной документации.
Изменения (в том числе дополнения) к Заявке на участие в Конкурсе подаются Участником размещения заказа в запечатанном конверте, который помечается "ИЗМЕНЕНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ", в порядке, установленном в [п. 19.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-19#p100721).
21.2. Конверт с изменениями к Заявке на участие в Конкурсе и сведения об отзыве Заявки на участие в Конкурсе регистрируются Заказчиком в Листе регистрации, оформленном на Участника размещения заказа, вносящего изменения в Заявку на участие в Конкурсе либо отзывающего Заявку на участие в Конкурсе.
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, такой конверт с Заявкой возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, но представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе, выданная Заказчиком, такой конверт с Заявкой на участие в Конкурсе возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, и не представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе, выданная Заказчиком, что не позволяет идентифицировать отзываемый конверт на участие в Конкурсе, возврат такого конверта с Заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки.
21.4. После момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе внесение изменений в Заявки на участие в Конкурсе и отзыв Заявок на участие в Конкурсе не допускается.
## Статья 22. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
#### 21.3 Возврат отозванных Заявок осуществляется следующим образом:
#### Д. Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 22. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
22.1. При размещении заказа путем проведения Конкурса Заказчиком создается Конкурсная комиссия. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе, определение победителя Конкурса, ведение Протокола вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, Протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
22.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.3. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого Конкурса и в пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ, начинается процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.4. В день вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении Конкурса и пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ, Конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам размещения заказа о возможности подать Заявки на участие в Конкурсе, изменить или отозвать поданные Заявки на участие в Конкурсе до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.5. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с Заявками на участие в Конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более Заявок на участие в Конкурсе при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки на участие в Конкурсе такого Участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.
22.6. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с Заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения Государственного контракта, указанные в такой Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок на участие в Конкурсе, и заносятся в Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.7. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе ведется Конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Указанный Протокол размещается в течение дня, следующего после дня его подписания, на официальном сайте.
22.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Во избежание накладок технического характера Участник размещения заказа, желающий осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, должен известить Конкурсную комиссию о таком намерении.
## Статья 23. Заявки на участие в Конкурсе, полученные после окончания приема Заявок
### Статья 23. Заявки на участие в Конкурсе, полученные после окончания приема Заявок
23.1. Полученные после окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе конверты с Заявками на участие в Конкурсе вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)), после чего такие Заявки возвращаются Участникам размещения заказа.
## Статья 24. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 24. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе
24.1. Конкурсная комиссия рассматривает каждую Заявку на участие в Конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным Конкурсной документацией. Срок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
1) непредставления документов, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14#p100691), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15#p100701), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16#p100706) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17#p100709) ИУРЗ (за исключением документов, подтверждающих квалификацию Участника размещения заказа, если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа), либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах (услугах), соответственно на выполнение (оказание) которых размещается заказ;
2) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ;
3) несоответствия Заявки на участие в Конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких Заявках предложения о цене Контракта, превышающей начальную (максимальную) цену Контракта.
- Заявка на участие в Конкурсе, документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации;
- Заполнены все [формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-2#p101055), приведенные в разделе V "Формы документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе", в том числе: Предложение об условиях исполнения Государственного контракта подготовлено по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101090) "Задание на выполнение работ (оказание услуг)"; Предложение о цене Государственного контракта подготовлено по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101148) "Предложение о цене Государственного контракта";
- Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта соответствуют требованиям Конкурсной документации;
- Совпадают наименование, виды (содержание) и объемы выполняемых работ (оказываемых услуг), а также сроки выполнения работ (оказания услуг), указанные в составных частях Предложения о качестве работ (услуг) и иных предложениях об условиях исполнения Контракта и в Предложении о цене Государственного контракта ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17#p100709) ИУРЗ);
- Совпадают цена Государственного контракта, указанная в Письме об участии в Конкурсе, и общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, при этом общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должна равняться сумме цен по видам (содержанию) работ (услуг).
24.4. Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить Участника размещения заказа от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения в случае установления факта:
а) недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14#p100691), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15#p100701), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16#p100706) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17#p100709) ИУРЗ;
б) проведения ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24.5. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в Конкурсе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, Участником Конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.
На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией оформляется Протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком. Указанный протокол в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте.
24.6. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе и признанным Участниками Конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе и не допущенным к участию в Конкурсе, направляются уведомления о принятом Конкурсной комиссией решении не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
24.7. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему Заявку на участие в Конкурсе и не допущенному к участию в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 25. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе
#### 24.2 Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе в следующих случаях:
#### 24.3 Заявка на участие в Конкурсе считается соответствующей требованиям Конкурсной документации, если:
### Статья 25. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе
25.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками Конкурса. Срок оценки и сопоставления таких Заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
25.2. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Государственного контракта в соответствии с критериями и порядком оценки, которые установлены Конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев составляет сто процентов. До установления Правительством Российской Федерации порядка оценки Заявок на участие в Конкурсе такой порядок устанавливается Заказчиком. При этом Заказчиком в Конкурсной документации устанавливаются критерии, предусмотренные Федеральным законом, их содержание и значимость.
25.3. По каждой Заявке на участие в Конкурсе производится расчет ценовых баллов. Порядок расчета ценовых баллов указан в пункте 25.3 информационной карты ИУРЗ.
25.4. Конкурсная комиссия проводит расчет неценовых баллов по каждой Заявке на участие в Конкурсе в соответствии с критериями, указанными в пункте 25.4 информационной карты ИУРЗ.
25.5. Конкурсная комиссия проводит оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе на основе ценовых и неценовых критериев. Конкурсная комиссия рассчитывает количество суммарных баллов, набранных каждой Заявкой на участие в Конкурсе. Порядок расчета суммарных баллов указан в пункте 25.5 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 26. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
### Статья 26. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
26.1. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией каждой Заявке на участие в Конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Государственного контракта, присваивается первый номер.
26.2. В случае если в нескольких Заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Контракта, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в Конкурсе, которая поступила ранее других Заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие условия.
26.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких Заявок, об Участниках Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Заявок на участие в Конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Заявкам на участие в Конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю Конкурса один экземпляр протокола и проект Государственного контракта. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
26.4. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов Конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет соответствующие разъяснения. (Прием запросов о разъяснении результатов Конкурса в форме электронного документа не предусматривается.)
## Статья 27. Определение победителя Конкурса
### Статья 27. Определение победителя Конкурса
27.1. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Государственного контракта и Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер.
## Статья 28. Итоги проведения Конкурса
#### Е. Заключение Государственного контракта
### Статья 28. Итоги проведения Конкурса
28.1. Итогом проведения Конкурса является подписание Государственного контракта между Заказчиком и Участником, признанным победителем Конкурса, или Участником Конкурса в случаях, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.
## Статья 29. Порядок заключения Государственного контракта
### Статья 29. Порядок заключения Государственного контракта
29.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе и Конкурсной документации. В случае если Государственный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если в Конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену Государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Государственного контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
29.2. Заказчик заключит Государственный контракт с Участником, признанным Конкурсной комиссией победителем Конкурса. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе передает победителю Конкурса проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных победителем Конкурса в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.
29.3. Контракт должен быть подписан победителем Конкурса в течение срока, указанного в [пункте 31.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-31#p100809) ИУРЗ, со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
29.4. В случае если победитель Конкурса в срок, указанный в [пункте 31.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-31#p100809) ИУРЗ, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с [подпунктом 29.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29#p100792) настоящего раздела, победитель Конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя Конкурса заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Государственного контракта, либо заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Контракта с победителем Конкурса в случаях, предусмотренных [пунктом 29.7](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29#p100798) ИУРЗ. При этом заключение Государственного контракта для Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя Конкурса или Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Государственного контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого Участника заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, или принять решение о признании Конкурса несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался от заключения Контракта с победителем Конкурса и с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся.
29.5. В случае если по окончании срока подачи Заявок на участие в Конкурсе подана только одна Заявка на участие в Конкурсе, конверт с указанной Заявкой вскрывается и указанная Заявка рассматривается в порядке, установленном [статьей 24](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-24#p100753) ИУРЗ. В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку на участие в Конкурсе, проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Участник размещения заказа, подавший указанную Заявку, не вправе отказаться от заключения Государственного контракта. При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
29.6. В случае если только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в Конкурсе, признан Участником Конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе передает такому Участнику Конкурса проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Государственного контракта. При непредставлении Заказчику таким Участником Конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник Конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
29.7. После определения победителя Конкурса в срок, предусмотренный для заключения Государственного контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта с победителем Конкурса, либо при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации Участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании Участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14#p100691), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15#p100701), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16#p100706) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17#p100709) ИУРЗ;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29.8. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются победителю Конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются Участнику Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения Государственного контракта с победителем Конкурса или с таким Участником Конкурса.
## Статья 30. Обеспечение исполнения Государственного контракта
### Статья 30. Обеспечение исполнения Государственного контракта
30.1. В течение срока, указанного в пункте 30.1 информационной карты ИУРЗ, Участник предоставляет обеспечение исполнения Государственного контракта. Государственный контракт заключается только после предоставления Участником, с которым заключается Государственный контракт, обеспечения исполнения Государственного контракта. Обеспечение исполнения Государственного контракта может быть предоставлено Участником в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по Контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Государственного контракта, указанном в пункте 30.1 информационной карты ИУРЗ. Способ обеспечения исполнения Государственного контракта из вышеперечисленных определяется Участником самостоятельно.
30.2. Если Участником Конкурса, с которым заключается Государственный контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения Государственного контракта не требуется.
## Статья 31. Подписание Государственного контракта
### Статья 31. Подписание Государственного контракта
31.1. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном [пунктами 29.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29#p100796), [29.6 статьи 29](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29#p100797) ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.
31.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 32. Право Заказчика при исполнении Государственного контракта изменить объем всех предусмотренных Государственным контрактом работ (услуг)
### Статья 32. Право Заказчика при исполнении Государственного контракта изменить объем всех предусмотренных Государственным контрактом работ (услуг)
32.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Государственным контрактом объем работ (услуг) при изменении потребности в работах (услугах), соответственно на выполнение (оказание) которых заключен Государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ (услуг), не предусмотренных Государственным контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными Государственным контрактом.
32.2. При выполнении дополнительного объема работ (оказании дополнительного объема услуг) Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Государственного контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ (услуг), но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в таких работах (услугах) Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.
## Статья 33. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
### Статья 33. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
33.1. В случае расторжения Государственного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому Контракту, Заказчик вправе заключить Контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством о размещении заказов заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта, с согласия такого Участника. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе и в настоящей Конкурсной документации.
Если до расторжения Государственного контракта Исполнителем частично исполнены обязательства по такому Контракту, при заключении нового Государственного контракта объем выполняемых работ (оказываемых услуг) уменьшается с учетом объема выполненных работ (оказанных услуг) по Контракту, ранее заключенному с победителем Конкурса. При этом цена Государственного контракта уменьшается пропорционально объему выполненных работ (оказанных услуг).
## Статья 34. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
### Статья 34. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
34.1. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.
## Статья 35. Законодательное регулирование
### Статья 35. Законодательное регулирование
35.1. Размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд регулируется законодательством Российской Федерации.
Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения Конкурса дополняют собой положения [Инструкции](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100628) Участникам размещения заказа (ИУРЗ). В случае противоречий между положениями информационной карты ИУРЗ и ИУРЗ, информационная карта ИУРЗ имеет преобладающую силу.
| ИУРЗ 1.1 | Вид и предмет Конкурса: Открытый Конкурс на право заключить Государственный контракт по проекту _______________ Номер Конкурса: |
| ИУРЗ 1.2 | Место и сроки выполнения работ (оказания услуг) Работы выполняются в Российской Федерации. Работы выполняются в _____ этап(а). Работы выполняются с __________ по __________ 200_ г. |
| ИУРЗ 2.1 | Источник финансирования заказа: Работы (услуги) по Государственному контракту финансируются за счет средств федерального бюджета |
| ИУРЗ 2.2 | Форма, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Выбрать из двух вариантов в зависимости от решения Заказчика о выплате аванса "а" или "б": а) Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 процентов от стоимости (цены) работ (услуг), предусмотренной Государственным контрактом, заключенным по итогам проведения Конкурса, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Заказчиком. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг), предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачиприемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта), по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика. б) Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг), предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта), по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика |
| ИУРЗ 3.1 | Заказчик: Федеральное агентство по образованию Адрес: Россия, г. Москва, 115998, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51, ком. _____ Контактное лицо от Заказчика: __________ Контактный телефон: __________ Адрес электронной почты (e-mail): __________ |
| Специализированная организация: __________ Контактное лицо от Специализированной организации: __________ Адрес электронной почты (e-mail): __________ Контактный телефон: (495) __________ |
| ИУРЗ 5.1 | Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 1) Соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом настоящего Конкурса; 2) Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 4) Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе не принято; 5) Обладание Участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности <*>; 6) Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. |
| ИУРЗ 6.1 | Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей к выполнению работ (оказанию услуг) по Государственному контракту |
| ИУРЗ 9.1 | Разъяснения положений Конкурсной документации предоставляются Участникам размещения заказа начиная с __________ 200_ года (дата начала приема Заявок) и до 200_ года |
| ИУРЗ 12.1 | Язык Заявки на участие в Конкурсе. Русский |
| ИУРЗ 13.1 | Начальная (максимальная) цена Государственного контракта. Начальная (максимальная) цена Контракта: __________ рублей |
| ИУРЗ 13.4 | Валюта Заявки на участие в Конкурсе. Рубль Российской Федерации |
| ИУРЗ 15.1 | Требования к документам, представляемым Участником размещения в составе Заявки на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе следующие документы и сведения: 1. Общие сведения об Участнике размещения заказа по форме 2 раздела V Конкурсной документации (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа). 2. Копии документов, удостоверяющих личность для иных физических лиц (копии должны быть заверены подписью Участника размещения заказа). 3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа (для юридических лиц) (копии и оригиналы документов должны быть заверены подписью и печатью Участника размещения заказа): 3.1. Копии учредительных документов; 3.2. Копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, заверенную лицом, подтвердившим полномочия на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Если документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, подписываются не лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, то Участник размещения заказа также представляет оригинал документа либо копию документа, заверенную выдавшим его лицом или нотариально, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3.3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа, если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника размещения заказа крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; Федеральным законом N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"): 3.3.1. В случае если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника крупной сделкой, в зависимости от организационно-правовой формы Участника - юридического лица: а) выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для Участников, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью), либо выписку из Устава Участника, подтверждающую право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; b) выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 79 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (для Участников, зарегистрированных в форме акционерного общества), либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; с) документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 23 Федерального закона N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 3.3.2. В случае если заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе оригинал уведомления от Участника на бумажном носителе о том, что заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой. 4. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для юридических лиц). 5. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса. 7. Документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа <*>: а) наличие необходимых кадровых ресурсов б) наличие у Участника размещения заказа опыта по выполнению аналогичных предмету Конкурса работ (услуг) (список корректируется в зависимости от специфики проекта). -------------------------------- <*> Если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа. Сводная информация о квалификации Участника размещения заказа представляется по форме 4 Сведения о квалификации Участника размещения заказа раздела V Конкурсной документации. 8. Копии документов, подтверждающих наличие у Участника размещения заказа исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено Заказчиком (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчикам указанных требований. 9. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц) или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц) <*>. -------------------------------- <*> Если данное условие предусмотрено в пункте 20.6 информационной карты ИУРЗ КД. |
| ИУРЗ 15.2 | Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом торгов: 1) Для подтверждения Участником размещения заказа права на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации: копии необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с исполнением Государственного контракта, если данные виды деятельности лицензируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 16.1 | Участник должен представить в составе Заявки на участие Конкурсе Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащие следующие документы: А) Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг), подготовленное в соответствии с формой 3 Задание на выполнение работ (оказание услуг). Б) Концепция выполнения работ (услуг). Включаемые в Концепцию разделы должны раскрывать и обосновывать выбранные Участником варианты решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения заказываемых работ (услуг), описанных в разделе IV. ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Конкурсной документации; содержать описания факторов, обеспечивающих достижение требуемых результатов, высококачественное выполнение работ (оказание услуг). В) Детализированный план-график выполнения (оказания) работ (услуг). План-график должен раскрывать последовательность и сроки выполнения всех видов работ (оказания услуг), обусловленные требованиями Заказчика и изложенными в Концепции Участника размещения заказа решениями, способами, методами; как правило, содержать ссылки на соответствующие разделы (части) предложенной Концепции, на основе или в развитие которых планируется выполнение работ (оказание услуг). (Оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) -------------------------------- <*> В случаях, предусмотренных Конкурсной документацией, Участник должен представить в составе Заявки на участие Конкурсе также копии документов, подтверждающих соответствие работ (услуг) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам (услугам). |
| ИУРЗ 17.2 | Порядок формирования цены Государственного контракта: В цену работ (услуг), выполняемых (оказываемых) по Государственному контракту, включаются расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о цене Государственного контракта. Предложение о цене Государственного контракта должно быть подготовлено в соответствии с формой 5 "Предложение о цене Государственного контракта" (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 18.1 | Количество копий. Одна копия |
| ИУРЗ 20.1 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе. Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана Заказчику в запечатанном конверте, который доставляется Участником размещения заказа самостоятельно либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой связи датой и временем получения Заказчиком Заявки на участие в Конкурсе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления Заказчику по адресу, указанному в настоящем пункте. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комната _____. Конверты с Заявками на участие в Конкурсе принимаются Заказчиком ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени начиная с ____ года. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе прекращается в ____ по московскому времени ____ года. Прием Заявок на участие в Конкурсе в форме электронного документа не предусмотрен |
| ИУРЗ 20.2 | Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в __ часов __ минут по московскому времени ____ года по адресу: г. Москва, Люсиновская ул., д. 51, комната _____ |
| ИУРЗ 20.6 | Обеспечение Заявок на участие в Конкурсе: _____% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 |
| ИУРЗ 25 | Для оценки лучших условий исполнения Государственного контракта устанавливается следующая система критериев и их значения: |
| Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе: | Максимальное количество баллов по каждому критерию |
| Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе |
| ИУРЗ 25.3 | 1. Цена Государственного контракта | 100 |
| Порядок расчета ценового балла Ценовой балл рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены Заявки на участие в Конкурсе к цене Заявки Участника: ЦБ = Цmin / Цi х 100, где: ЦБ - ценовой балл; Цmin - минимальная предложенная цена; Цi - цена Заявки Участника | |
| ИУРЗ 25.4 | 2. Неценовые критерии оценки и сопоставления Заявок | |
| КБ - неценовые баллы за качество работ (услуг) и квалификацию Участника Конкурса; СВ - неценовые баллы за сроки выполнения работ (оказания услуг); ГБ - неценовые баллы за сроки предоставления гарантии качества работ (услуг) и объем предоставления гарантии качества работ (услуг) | |
| 2.1. Качество работ (услуг) и (или) квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | 100 |
| 2.1.1. Качество работ (услуг), в т.ч.: | |
| - наличие в составе Концепции выполнения работ (оказания услуг) описаний факторов, способствующих повышению уровня качества работ (услуг); степень обоснованности этих описаний, их детализации и содержательной проработанности | |
| - степень детализации и проработанности представленного Участником размещения заказа плана-графика выполнения работ (оказания услуг) | |
| 2.1.2. Квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | |
| - квалификация Участника Конкурса применительно к специфике Конкурса, оцениваемая на основе сведений: о выполнении аналогичных работ, отзывах, публикациях, квалификации и специализации персонала и т.п. | |
| 2.2. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг), в т.ч.: | 100 |
| - не противоречащая установкам Заказчика, технологически и организационно обоснованная в Концепции и плане-графике выполнения работ (оказания услуг) возможность сокращения срока выполнения и предоставления Заказчику результатов работ по ___ этапу: макс. балл присуждается при сокращении срока на ___ | |
| - не противоречащая установкам Заказчика, технологически и организационно обоснованная в Концепции и плане-графике выполнения работ (оказания услуг) возможность продления срока предоставления услуг по ___ этапу: макс. балл присуждается при продлении срока на ___ | |
| 2.3. Срок предоставления гарантии качества работ (услуг) и объем предоставления гарантии качества работ (услуг), в т.ч.: | 100 |
| - наличие в составе Концепции выполнения работ (оказания услуг) сведений об апробированности выбранных вариантов решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения работ (оказания услуг), позволяющих оценивать уровень (объем) гарантий качества работ (услуг) | |
| - уровень обоснованности и проработанности действий (мероприятий), предусмотренных Участником Конкурса в Плане-графике выполнения работ (оказания услуг) в обеспечение гарантий качества, сроков и объемов их предоставления | |
| ИУРЗ 25.5 | Порядок расчета суммарных баллов Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов с применением весовых факторов. Весовые коэффициенты определяются Заказчиком в Заказе на выполнение работ (оказание услуг) исходя из предмета закупки и специфики Конкурса: СБ = ЦБ х Р + КБ х Т + СВ х П + ГБ х М, где: Р - вес балла по критерию "Цена Государственного контракта"; Т - вес балла по критерию "Качество работ (услуг) и (или) квалификация Участника Конкурса" (<= 0,2, а в случае проведения Конкурса на оказание услуг по обслуживанию (обеспечению) официального сайта, услуг специализированной организации для осуществления функций по размещению заказа <= 0,45); П - вес балла по критерию "Срок выполнения работ (оказания услуг)"; М - вес балла по критерию "Срок и объем предоставления гарантий качества". При этом: Р + Т + П + М = 1 |
| ИУРЗ 30.1 | Обеспечение исполнения Государственного контракта Срок предоставления обеспечения исполнения Государственного контракта: В течение 10 дней со дня получения Участником, с которым заключается Государственный контракт, проекта Государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта: _____% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта. Способы обеспечения исполнения Государственного контракта: безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на счет Заказчика в указанном в настоящем пункте размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Государственного контракта: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ - В КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): В случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса |
| ИУРЗ 31.1 | Срок подписания Государственного контракта Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном пунктами 29.5, 29.6 статьи 29 ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов |
Государственный контракт N _____
на выполнение работ (оказание услуг)
для государственных нужд
г. Москва "__" __________ 200_
Федеральное агентство по образованию, именуемое в дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице __________________________, действующего
на основании Положения о Федеральном агентстве по образованию,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.06.2004 N 288, и Приказа Федерального агентства по образованию от
16.08.2007 N 1519 "О распределении обязанностей по руководству
деятельностью Федерального агентства по образованию", с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(указать полное наименование организации и ее организационно-правовую
форму или Ф.И.О. Участника - физического лица (индивидуального
предпринимателя))
зарегистрированное(ый/ая) в ______________________________________________,
(указать наименование регистрирующего органа)
за основным государственным регистрационным номером ________ (Свидетельство
о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или
Свидетельство о внесении записи в единый реестр индивидуальных
предпринимателей N _____, от __________), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице _______________________________________, действующего
(указать должность, Ф.И.О. руководителя
организации - для юридических лиц)
на основании _____________________________________________________________,
(указать: Устава или Положения, а также доверенности, если
Государственный контракт подписывается
не руководителем организации)
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
руководствуясь:
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о реализации проектов в рамках ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о выделении ассигнований ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о внесении изменений в приказ о реализации проектов (или в приказ о
выделении ассигнований) _____";
решением Конкурсной комиссии (протокол от _________ N _________) по
Конкурсу N __________ "__________________________________________________",
(указать наименование Конкурса)
в рамках реализации "____________________________________________________",
(указать: номер и наименование задачи, мероприятия
и Программы, кем и когда утверждена Программа)
по статье (подстатье) "____________________" классификации операций сектора
государственного управления, по направлению расходов "прочие нужды";
заключили настоящий Государственный контракт на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных нужд (далее - Государственный
контракт) о нижеследующем:
##### 1. Предмет Государственного контракта
выполнить работы (оказать услуги) _________________________________________
(указать наименование работ (услуг)
по названию Конкурса)
и передать полученные при выполнении работ результаты (отчитаться об
оказанных услугах) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Государственным контрактом.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных [п. 1.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-2#p100898), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.3. Требования, предъявляемые к работам (услугам), виды (содержание) и объем, а также сроки, Получатели, состав отчетной документации и другие условия определяются в [Задании](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101003) на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение N 1 к Государственному контракту).
1.4. Соглашение Сторон о цене выполняемых работ (оказываемых услуг) оформляется путем подписания [Предложения о цене](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p101044) Государственного контракта (Приложение N 2 к Государственному контракту).
##### 2. Общие положения Государственного контракта
2.1.1. Получатель (Потребитель) - Государственный заказчик или лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными Получателями результата работ (потребителями услуг).
2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Исполнителя, подтверждающие выполнение работ (оказание услуг), передаваемые Государственному заказчику, включая накладные, в т.ч. почтовые, а также образцы (макеты), акты передачи результата работ и т.п., определяемые в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.1.3. Отчет Исполнителя - документ, представляемый Исполнителем в составе отчетной документации по установленной Государственным заказчиком форме, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части исполненных обязательств и иные необходимые сведения.
2.2.1. Работы (результат работ) (услуги) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.
2.2.2. Работы (услуги) должны быть выполнены (оказаны) в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
2.2.3. Результат работ может иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Если результат работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Получателю лежит на Исполнителе.
2.2.6. Результат работ передается Получателю с необходимыми принадлежностями к результату работ, которыми могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.
2.3.1. Место выполнения работ (оказания услуг) может быть определено в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.3.2. Работы выполняются (услуги оказываются) Исполнителем лично, за исключением случаев, предусмотренных [подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p100960) Государственного контракта.
2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Государственному контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Государственного заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования (правообладания) объектов интеллектуальной собственности могут быть определены в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.4.2. Исполнитель гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет двенадцать месяцев (если иное не предусмотрено в Заявке на участие в Конкурсе). Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту.
2.4.4. Иные гарантии Исполнителя могут быть определены в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
##### 3. Стоимость (цена) работ (услуг) и порядок оплаты
составляет _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.), в том числе НДС __%
(сумма прописью)
_____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.).
(сумма прописью)
(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС" - этот текст удалить).
Указанная цена (стоимость) Государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 3.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p100927) и [5.1.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p100952) настоящего Государственного контракта.
3.2. Общая стоимость работ (услуг) включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.
3.3. В случае изменения объема выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с [п. 5.1.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p100952) настоящего Государственного контракта, Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе при выполнении дополнительного объема работ (оказании услуг) изменить первоначальную цену (стоимость) Государственного контракта пропорционально объему таких дополнительных работ (услуг), но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены настоящего Государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ (оказании услуг), Государственный заказчик обязан изменить цену настоящего Государственного контракта указанным образом.
Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
3.4. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке:
Если Конкурсной документацией предусмотрена выплата аванса:
3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости работ (услуг), предусмотренной в [п. 3.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-2#p100923) настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.4.2. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если Конкурсной документацией не предусмотрена выплата аванса:
3.4.3. Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
##### 4. Порядок сдачи-приемки исполнения обязательств
4.1. Передача отчетной документации по исполнении обязательств по Государственному контракту осуществляется в сроки, предусмотренные в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
4.1.1. Результат работ передается Получателю по акту сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству. Если Получателем результата работ является непосредственно Государственный заказчик, то представление акта сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству не требуется, а все существенные условия сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству указываются в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.
4.1.2. Выполненные работы (оказанные услуги) принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.
4.2. В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия выполненных работ (оказанных услуг) и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта. Для проверки соответствия качества выполненных работ (оказанных услуг) требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов. Срок проведения такой экспертизы не может превышать 20 (двадцати) дней.
4.3. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту Приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по Государственному контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. По результатам заключения Приемочной комиссии Государственный заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.
4.4. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) дней с момента его получения.
4.5. Подписанный между Государственным заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта является основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ (оказанных услуг).
4.6. Порядок передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности, а также иные требования к порядку приемки исполненных обязательств могут определяться в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
4.7. При досрочном завершении выполнения работ (оказания услуг) (этапа выполнения работ (оказания услуг)) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Государственного контракта.
##### 5. Права и обязанности Государственного заказчика
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг), а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг).
5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ (оказанных услуг) и представленной Исполнителем отчетной документации.
5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем работ (оказания Исполнителем услуг) и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Государственному контракту.
5.1.5. По согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего Государственного контракта изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный Государственным контрактом объем работ (услуг) при изменении потребности в работах (услугах), на выполнение которых заключен Государственный контракт, или в случае выявления потребности в дополнительных работах (услугах), не предусмотренных Государственным контрактом, но связанных с работами (услугами), предусмотренными Государственным контрактом.
5.1.6. Осуществлять контроль за процессом выполнения работ (оказания услуг) Исполнителем по Государственному контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг) или приемки исполненных обязательств.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
##### 6. Права и обязанности Исполнителя
6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и материалов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или актом сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта, при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6.1.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Государственному контракту других лиц - соисполнителей, по видам (содержанию) работ (услуг), предусмотренных в Задании на выполнение работ (оказание услуг). Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
6.1.4. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ (услуг) по настоящему Государственному контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) соисполнителями, Исполнитель указывает в своей отчетной документации.
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и представить Государственному заказчику отчетную документацию.
6.2.2. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Государственного контракта представить Государственному заказчику заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Исполнителя детализированный план-график выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту, составленный в соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг).
6.2.3. Ежемесячно, не позднее 5-ого числа каждого месяца, представлять Государственному заказчику сведения по установленной форме о ходе выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту за прошедший месяц в соответствии с указанным в [п. 6.2.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p100964) планом-графиком.
6.2.4. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работ (оказания услуг) недостатки в сроки, определенные Государственным заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Государственного заказчика об устранении недостатков.
6.2.5. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, а также лиц, участвующих в контроле (определенных Государственным заказчиком в соответствии с [пп. 5.1.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35#p100950)), представить финансово-хозяйственные документы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по настоящему Государственному контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
##### 7. Ответственность Сторон
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.1. В случае нарушения сроков выполнения работ (оказания услуг) и (или) нарушения сроков представления отчетной документации, Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости работ (услуг), подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.
7.2.2. В случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества, Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости работ (услуг), подлежащей оплате за каждый день с момента уведомления Исполнителя до момента устранения недостатков выполненных работ (оказанных услуг).
7.2.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7.2.4. Если обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено Конкурсной документацией (выбрать нужный вариант):
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией от _________ N _________, выданной __________, сроком действия до __________ в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее ____ года, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному
контракту обеспечивается передачей Государственному заказчику в залог
денежных средств в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.)
(платежное поручение от _________ N _________, ____________________________
(указать наименование банка).
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному
контракту обеспечивается договором страхования ответственности от _________
N _________, ______________________________________ сроком действия до
(указывается наименование страховщика)
__________ в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.).
Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее __________, в
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по настоящему Государственному контракту, независимо от применения
неустойки.
7.2.5. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
##### 8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
##### 9. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
9.1. Государственный контракт, после подписания Сторонами, вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта в текущем финансовом году осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 200_ года, при условии представления Исполнителем подписанного акта сдачи-приемки исполнения обязательств.
9.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение, после подписания Сторонами, вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
##### 10. Прочие условия Государственного контракта
10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
10.2. Настоящий Государственный контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Государственного заказчика.
##### 11. Реквизиты и подписи Сторон
"Государственный заказчик" "Исполнитель"
Федеральное агентство по образованию
Место нахождения: 115998, г. Москва, Место нахождения:
ул. Люсиновская, 51
тел.
Фактическое место нахождения: Фактическое место нахождения:
115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51 ИНН
тел. КПП
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 7725509655 УФК МФ РФ по г. Москве
Федеральное агентство по образованию
Л/с 03073000730
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России,
г. Москва
Расчетный счет:
40105810700000010079
**БИК 044583001 БИК**
**КПП 772501001 КПП**
ОКОПФ 81 ОКОПФ
**ОКПО 00083411 ОКПО**
ОКВЭД 75.11.11 ОКВЭД
_____________________________ _____________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 1
к Государственному
контракту на выполнение
работ (оказание услуг)
для государственных нужд
N __________ от _________
**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)**
| Раздел 1. Виды, сроки выполнения работ (услуг): |
| Номер этапа работ (услуг) | Вид (наименование) и основное содержание работ (услуг) | Срок окончания этапа (этапов) выполнения работ (оказания услуг) |
| I | I.1 | |
| I.2 | |
| II | II.1 | |
| II.2 | |
| Раздел 2. Требования, предъявляемые к работам (услугам), результат работ (услуг): |
| Номер этапа работ | Требования к работам (услугам) по каждой позиции, указанной в столбце 2 раздела 1 настоящего Задания: | Результат работ (итог оказания услуг) |
| (услуг) | Детализированные описания содержания заказываемых работ (услуг), при необходимости, с подпунктами - I.1.1 и т.д.; Параметры, определяющие: количественные (и/или объемные, структурные и т.п.) характеристики, уровень сложности, требования к уровню качества работ (услуг) | Требования к формату (виду) результатов работ (итогов услуг), разрабатываемых материалов и (или) документов, при необходимости, описание образцов (макетов) |
| 1 | 2 | 3 |
| I | I.1 | |
| I.2 | |
| II | II.1 | |
| II.2 | |
| Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых в результате выполнения работ (оказания услуг): |
| Номер этапа работ (услуг) | Наименование ОИС, создаваемых в результате выполнения работ | Виды и объемы прав на использование ОИС, созданных в результате выполнения работ | Получатели прав на использование ОИС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I.1 | Данный раздел заполняется, в случае если предполагается создание объектов интеллектуальной собственности в результате выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту | |
| I.2 | | |
| II | II.1 | | |
| II.2 | | |
| Раздел 4. Порядок приемки выполненных работ (оказанных) услуг: |
| Номер этапа работ (услуг) | Требования к порядку приемки и утверждения выполненных работ (оказанных услуг), в т.ч. в случаях: - передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; - проведения предварительной экспертизы и рассмотрения представляемых результатов на ученых советах организаций; - требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний (с указанием требуемой методики и регламента) и т.п.; - участия в процессе приемки Получателя работ (услуг) |
| 1 | 2 |
| I | |
| II | |
| Раздел 5. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, Получатели результата работ/потребители услуг: |
| Номер этапа работ (услуг) | Состав, форма и требования к отчетной документации, предоставляемой Государственному заказчику | Получатели результата работ/потребители услуг, наименование и место нахождения Получателя результатов работ/потребителя услуг | Сроки предоставления отчетной документации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | | | |
| II | | | |
| Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к специалистам), безопасности, лицензирования, государственной аккредитации, обладания правами на объекты интеллектуальной собственности, страхования, соответствия государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, документы, определяющие требования: |
| Ссылка на вид (виды), этап (этапы) работ (услуг), к которым относится требование | Содержание требования | Реквизиты документов, определяющие требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1 | | |
| Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ (оказания услуг), а также, при необходимости, прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, специфические обязанности Заказчика: |
| Номер требования | Содержание требования и (или) наименование требуемого документа | Ссылка на вид (виды), этап (этапы) работ (услуг), к которым относится требование |
| 1 | 2 | 3 |
| 7.1 | | |
Государственный заказчик: Исполнитель:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 2
к Государственному
контракту на выполнение
работ (оказание услуг)
для государственных нужд
N __________ от _________
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**
"____________________________________"
| Номер этапа | Вид (содержание) работ (услуг) | Цена, с учетом НДС, рублей |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 1-му этапу: _______________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 2-му этапу: _______________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 |
Государственный заказчик: Исполнитель:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Заполняется на основе утвержденного заказа (с [п. 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100032) по раздел 2.7) по соответствующему Конкурсу (проекту), при этом из р. 2.1 исключается столбец, содержащий стоимость видов работ (услуг).
ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ
Дата __________
N Конкурса: _____
КОМУ: Федеральному агентству по образованию
115998, Москва, М-93, ГСП-8, ул. Люсиновская, 51
ОТ: _____________________________________________________________, в лице
(наименование и местонахождение Участника размещения заказа)
__________________________________________________________________________,
(должность уполномоченного лица и его Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________.
Господа!
Изучив Конкурсную документацию по Конкурсу N ____, включая Дополнения N ____ (указать номера, если таковые имели место), получение которых настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы (оказать услуги) __________ наименование работ (услуг) __________ в соответствии с указанной Конкурсной документацией на сумму (общая сумма Заявки на участие в Конкурсе прописью и цифрами), подтверждаемую Предложением о цене Государственного контракта, которое является частью нашей Заявки на участие в Конкурсе.
Мы обязуемся, в случае признания нас победителем Конкурса, выполнить работы (оказать услуги) в сроки, указанные в Предложении о качестве работ (услуг) и иных предложениях об условии исполнения Контракта.
В случае признания нас победителем Конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта нами будет предоставлено обеспечение в виде __________ (указывается способ обеспечения Государственного контракта) в соответствии с требованиями Конкурсной документации для надлежащего исполнения Государственного контракта (за исключением бюджетных учреждений).
Мы извещены, что в случае признания нас победителем Конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта, в случае нашего уклонения от заключения Государственного контракта или расторжения с нами Государственного контракта в связи с существенным нарушением нами условий Государственного контракта, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Мы понимаем, что цена работ (услуг), предложенная нами в Заявке на участие в Конкурсе, не является единственным критерием определения победителя Конкурса.
Мы извещены, что для участия в Конкурсе Участник размещения заказа должен отвечать следующим обязательным требованиям: непроведение ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе или Заявки на участие в аукционе; отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы понимаем, что в случае несоответствия указанным требованиям Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
________________________________________.
(Ф.И.О., телефон работника)
Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
Наши юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства), телефон __________, факс __________.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________.
Документы, подтверждающие полномочия на подписание документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, от имени и/или по поручению Участника: (перечислить).
Датировано __________ числом __ месяца __________ 200_ г.
____________________ ____________________
(Подпись) (Должность)
М.П.
**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Каждый Участник размещения заказа, подающий Заявку на участие в Конкурсе, должен заполнить данную форму.
Для юридических лиц:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) Участника размещения заказа | |
| 2. | Организационно-правовая форма |
| 3. | Адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес) |
| 4. | Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес) |
| 5. | Телефоны, факс Участника (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного Участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения |
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фамилия, имя, отчество Участника размещения заказа | |
| 2. | Паспортные данные (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган, выдавший документ) |
| 3. | Сведения о месте жительства |
| 4. | Телефоны, факс Участника размещения заказа (с указанием кода города), адрес электронной почты |
_______________
(подпись, М.П.)
________________________________
(Ф.И.О., должность подписавшего)
**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме согласно таблицам, содержащимся в [разделе IV](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-2#p101053) "Заказ на выполнение работ (оказание услуг)" настоящей Конкурсной документации.
"__________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Раздел 1. Виды сроки выполнения работ (услуг): |
| Номер этапа работ (услуг) | Вид (наименование) и основное содержание работ (услуг) | Срок окончания этапа (этапов) выполнения работ (оказания услуг) |
| I | I.1 | |
| I.2 | |
| II | II.1 | |
| II.2 | |
| Раздел 2. Требования, предъявляемые к работам (услугам), результат работ (услуг): |
| Номер этапа работ | Требования к работам (услугам) по каждой позиции, указанной в столбце 2 раздела 1 настоящего Задания: | Результат работ (итог оказания услуг) |
| (услуг) | Детализированные описания содержания заказываемых работ (услуг), при необходимости, с подпунктами - I.1.1 и т.д.; Параметры, определяющие: количественные (и/или объемные, структурные и т.п.) характеристики, уровень сложности, требования к уровню качества работ (услуг) | Требования к формату (виду) результатов работ (итогов услуг), разрабатываемых материалов и (или) документов, при необходимости, описание образцов (макетов) |
| 1 | 2 | 3 |
| I | I.1 | |
| I.2 | |
| II | II.1 | |
| II.2 | |
| Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых в результате выполнения работ (оказания услуг): |
| Номер этапа работ (услуг) | Наименование ОИС, создаваемых в результате выполнения работ | Виды и объемы прав на использование ОИС, созданных в результате выполнения работ | Получатели прав на использование ОИС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I.1 | Данный раздел заполняется, в случае если предполагается создание объектов интеллектуальной собственности в результате выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту | |
| I.2 | | |
| II | II.1 | | |
| II.2 | | |
```text
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 4. Порядок приемки выполненных работ (оказанных) услуг: │
├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Номер │Требования к порядку приемки и утверждения выполненных работ │
│ этапа │(оказанных услуг), в т.ч. в случаях: │
│ работ │- передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; │
│(услуг)│- проведения предварительной экспертизы и рассмотрения │
│ │представляемых результатов на ученых советах организаций; │
│ │- требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых │
│ │испытаний (с указанием требуемой методики и регламента) и т.п.; │
│ │- участия в процессе приемки Получателя работ (услуг) │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│I │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II │ │
├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 5. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной │
│документации, Получатели результата работ/потребители услуг: │
├────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────┤
│ Номер │ Состав, форма и │ Получатели результата │ Сроки │
│ этапа │требования к отчетной │работ/потребители услуг, │предоставления │
│ работ │ документации, │ наименование и место │ отчетной │
│(услуг) │ предоставляемой │ нахождения Получателя │ документации │
│ │ Государственному │ результатов │ │
│ │ заказчику │ работ/потребителя услуг │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤
│I │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤
│II │ │ │ │
├────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────┤
│Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к │
│специалистам), безопасности, лицензирования, государственной │
│аккредитации, обладания правами на объекты интеллектуальной │
│собственности, страхования, соответствия государственным стандартам, │
│санитарным нормам и правилам, документы, определяющие требования: │
├────────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────┤
│ Ссылка на вид (виды), этап (этапы) │Содержание │ Реквизиты документов, │
│ работ (услуг), к которым относится │требования │определяющие требования │
│ требование │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────┤
│6.1 │ │ │
├────────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────┤
│Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий │
│качества работ (оказания услуг), а также, при необходимости, прочие и │
│особые условия и (или) способы исполнения обязательств, специфические │
│обязанности Заказчика: │
├──────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│ Номер │ Содержание требования и │ Ссылка на вид (виды), этап │
│требования│ (или) наименование │(этапы) работ (услуг), к которым │
│ │ требуемого документа │ относится требование │
├──────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│7.1 │ │ │
└──────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
```
Участник размещения заказа
___________ (___________)
**СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Документ должен быть составлен по форме таблиц, содержащихся в нижеприведенных "Сведениях о квалификации Участника размещения заказа".
Документ представляется, если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа.
"___________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
квалификацию подтверждает следующей информацией:
1. Квалификация основных Исполнителей, состоящих в штате организации:
| N п/п | Ф.И.О. | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием | Стаж работы, лет |
| общий | в том числе по проведению аналогичных предмету Конкурса работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Сведения о производственной деятельности организации:
| Опыт работы Участника размещения заказа по выполнению аналогичных предмету Конкурса работ |
| Содержание работ | Объем выполненных работ в ценах на дату исполнения обязательств, млн. руб. | Период выполнения работ | Заказчик (адрес, телефон, контактное |
| общий объем | в т.ч. собственными силами | начало | окончание | лицо) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
*Примечание.* По своему усмотрению Участник размещения заказа может предоставить другие сведения (с приложением соответствующих документов), не учтенные в предложенных таблицах. При этом такие сведения должны быть указаны ниже приведенных таблиц либо оформлены в виде приложений к настоящей форме.
Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке Заявки на участие в Конкурсе по критерию "Квалификация Участника Конкурса".
Участник размещения заказа
___________ (___________)
М.П.
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме, при этом предложенная Участником размещения заказа цена не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта. Цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должна соответствовать цене Государственного контракта, указанной в Письме об участии в Конкурсе.
"__________________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Номер этапа | Вид (содержание) работ (услуг) | Цена, с учетом НДС, рублей |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 1-му этапу: _______________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 2-му этапу: _______________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 |
Итого стоимость (цена) работ (услуг) составляет: __________ рублей __ коп. (__________ рублей __ коп.), в т.ч. НДС ___% __________ рублей __ коп. (__________ рублей __ коп.).
Участник размещения заказа
___________ (___________)
М.П.
В Федеральное агентство
по образованию
N __________
"__" __________ 200_ г.
Запрос на разъяснение
Конкурсной документации
N Конкурса __________
Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации:
| N п/п | Раздел Конкурсной документации | Ссылка на пункт Конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
по образованию
N __________
"__" __________ 200_ г.
Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе N __________
Уважаемые господа!
Настоящим письмом (наименование организации - для юридических лиц или Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в Конкурсе.
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Приложение N 8
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Федерального агентства Федерального агентства
по образованию по образованию
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на выполнение работ (оказание услуг) по проекту
"_______________________________________________",
(наименование проекта)
проводимому в рамках
мероприятия __________________________________
(номер и наименование мероприятия)
задачи _____________________________
(номер и наименование задачи)
_______________________________________________________
(наименование Программы)
Номер открытого Конкурса: ______________________
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления программ
в сфере образования и размещения
государственного заказа
Федерального агентства по образованию
___________ /__________/
"__" __________ 200_ г.
Москва
200_
## Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки выполнения работ (оказания услуг)
### Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИУРЗ
### Раздел III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
#### 1.1 Исполнитель по Заданию Государственного заказчика обязуется
#### 2.1 Основные определения, используемые в Государственном контракте:
#### 2.2 Требования к работам (услугам):
#### 2.3 Требования к условиям и способам выполнения работ (оказания услуг):
#### 2.4 Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства:
#### 3.1 Общая стоимость (цена) работ (услуг) по Государственному контракту
#### 5.1 Государственный заказчик вправе:
#### 5.2 Государственный заказчик обязан:
#### 6.1 Исполнитель вправе:
#### 6.2 Исполнитель обязан:
#### 7.1 Ответственность Государственного заказчика:
#### 7.2 Ответственность Исполнителя:
#### 7.3 Условия освобождения Сторон от ответственности:
### Раздел IV. ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
### Раздел V. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
### Раздел VI. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
### Раздел VII. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
### Раздел I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ИУРЗ)
#### А. Введение
### Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки выполнения работ (оказания услуг)
1.1. Размещение заказа на выполнение работ (услуг) по лотам, информация о которых содержится в пункте 1.1 информационной карты ИУРЗ и которые являются предметом настоящего Конкурса, осуществляется в соответствии с процедурами и условиями, предусмотренными Конкурсной документацией.
1.2. Победивший Участник Конкурса должен будет выполнить работы (оказать услуги), являющиеся предметом Конкурса, в месте и в течение периода времени, указанных в пункте 1.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
### Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
2.1. Финансирование Государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) по лотам, которые будут заключены по результатам данного Конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в пункте 2.1 информационной карты ИУРЗ.
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы (оказанные услуги) определяются в проекте Государственного контракта, прилагаемом к Конкурсной документации, и указаны в пункте 2.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
### Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
3.1. Заказчик настоящего Конкурса указан в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ. Специализированная организация, указанная в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ, выполняет часть функций по организации и проведению Конкурса.
## Статья 4. Участники размещения заказа
### Статья 4. Участники размещения заказа
4.1. Участниками размещения заказа (далее также - Участники) являются лица, претендующие на заключение Государственного контракта (далее также - Контракт). Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
## Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
### Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
5.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ по каждому лоту, на который Участником подана Заявка. Несоответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ по какому-либо лоту (каким-либо лотам или по всем лотам), на который (которые) Участником подана Заявка, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по данному лоту (лотам).
## Статья 6. Привлечение соисполнителей к выполнению Государственного контракта
### Статья 6. Привлечение соисполнителей к выполнению Государственного контракта
6.1. Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей к выполнению работ (оказанию услуг) по Государственному контракту, если иное не оговорено в пункте 6.1 информационной карты ИУРЗ. Привлечение соисполнителей к выполнению работ (оказанию услуг) по Государственному контракту осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
## Статья 7. Затраты на участие в Конкурсе
### Статья 7. Затраты на участие в Конкурсе
7.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей своей Заявки на участие в Конкурсе и заключением Государственного контракта.
## Статья 8. Содержание Конкурсной документации
#### Б. Конкурсная документация
### Статья 8. Содержание Конкурсной документации
8.1. Конкурсная документация подготовлена и разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
8.2. Конкурсная документация включает в себя все перечисленные ниже документы, а также изменения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном [статьей 9](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-9-2#p101218) настоящего раздела:
I. Инструкцию Участникам размещения заказа (ИУРЗ);
II. [Информационную карту](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-3#p101380) ИУРЗ;
III. [Проект](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-3#p101457) Государственного контракта, включая приложения:
1. Приложение N 1 "[Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101567) на выполнение работ (оказание услуг)";
2. Приложение N 2 "[Предложение](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101608) о цене Государственного контракта";
IV. [Заказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-3#p101618) на выполнение работ (оказание услуг);
V. [Формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-3#p101620) документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту:
Форма 1. [Письмо](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101622) на участие в Конкурсе по лоту;
Форма 2. [Общие сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101641) об Участнике размещения заказа;
Форма 3. [Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101658) на выполнение работ (оказание услуг) по лоту;
Форма 4. [Сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101701) о квалификации Участника размещения заказа;
Форма 5. [Предложение о цене](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101717) Государственного контракта по лоту;
VI. [Форму](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-3#p101730) запроса на разъяснение Конкурсной документации;
VII. [Форму](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-3#p101741) уведомления об отзыве Заявки на участие в Конкурсе.
8.3. Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в Конкурсной документации. Подача Заявки на участие в Конкурсе по лоту, не отвечающей требованиям Конкурсной документации, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 9. Разъяснение положений Конкурсной документации
### Статья 9. Разъяснение положений Конкурсной документации
9.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации в письменной форме (направление запроса в форме электронного документа не предусматривается). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет разъяснения положений Конкурсной документации в письменной форме, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе.
9.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений Конкурсной документации такие разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.
9.3. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником разъяснений положений Конкурсной документации.
9.4. При проведении Конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Конкурсной документацией. В случае нарушения указанного положения Конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
## Статья 10. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
### Статья 10. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
10.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого Конкурса, а также в Конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается.
10.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация. При этом срок подачи Заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого Конкурса до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
10.3. Участники, использующие для подготовки своих Заявок на участие в Конкурсе Конкурсную документацию, размещенную на официальном сайте, и не направившие заявления на получение Конкурсной документации, самостоятельно устанавливают факты внесения изменений в извещение о проведении открытого Конкурса и в Конкурсную документацию.
10.4. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником размещения заказа соответствующей информации.
## Статья 11. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
### Статья 11. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
11.1. Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса по какому-либо лоту (каким-либо лотам либо по всем лотам) не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам.
11.2. Извещение об отказе от проведения открытого Конкурса по лоту (лотам) размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого Конкурса по лоту (лотам) в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса.
11.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) конверты с Заявками на участие в Конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе.
11.4. В случае, если установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявок на участие в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса.
## Статья 12. Язык Заявки на участие в Конкурсе по лоту
#### В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 12. Язык Заявки на участие в Конкурсе по лоту
12.1. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должны быть переведены на русский язык и заверены в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
12.2. Заявка на участие в Конкурсе по лоту, подготовленная Участником с нарушением требований, указанных в [пункте 12.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-12-2#p101235) настоящего раздела, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
12.3. Участник вправе предоставить сопроводительную документацию и печатную литературу на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературой и их переводом, преимущество будет иметь перевод.
## Статья 13. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 13. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе по лоту
13.1. Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе по лоту, не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту, указанную в извещении о проведении Конкурса и в пункте 13.1 информационной карты ИУРЗ. В случае если цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе по лоту, превышает начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту, данная Заявка отклоняется Конкурсной комиссией на этапе рассмотрения Заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным Конкурсной документацией.
13.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель по Государственному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями Государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену Государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе по лоту.
13.3. Неучтенные затраты Исполнителя по Государственному контракту, связанные с исполнением Государственного контракта, но не включенные в предлагаемую цену Государственного контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
13.4. Все цены, указанные в Заявке на участие в Конкурсе, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.
13.5. При оплате заключенного Государственного контракта применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день платежа.
## Статья 14. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 14. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
I блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
а) Сведения и документы в соответствии с пунктами 15.1, 15.2 информационной карты ИУРЗ.
II блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
а) Письмо об участии в Конкурсе по лоту, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101622) раздела V Конкурсной документации;
b) Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту, подготовленное в соответствии со [статьей 16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-2#p101264) ИУРЗ;
с) Предложение о цене Государственного контракта по лоту, подготовленное в соответствии со [статьей 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-2#p101267) ИУРЗ.
Примечание: В случае подачи Участником Заявок на участие в Конкурсе по нескольким лотам, Участник может подготовить и предоставить единый I блок для Заявок, подаваемых по всем лотам, и отдельные II блоки по каждому лоту.
Участник размещения заказа может наряду с Предложением о качестве работ (услуг) и Предложением о цене Государственного контракта на бумажном носителе предоставить указанные документы на электронном носителе (дискета 3,5 дюйма, CD- или DVD-диск, USB Flash диск). Непредставление или представление данных документов на электронном носителе в составе Заявки на участие в Конкурсе не учитывается при рассмотрении или оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе.
14.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик и Специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках, до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
## Статья 15. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
#### 14.1 Заявка на участие в Конкурсе по лоту должна содержать следующие блоки:
### Статья 15. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
15.1. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту (с учетом [примечания](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-2#p101252), приведенного в п. 14.1):
- сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем Заявку на участие в Конкурсе, указанные в пункте 15.1 информационной карты ИУРЗ;
- документы Предложения о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту, указанные в пункте 16.1 информационной карты ИУРЗ;
- Предложение о цене Государственного контракта по лоту в соответствии с [пунктом 17.2 статьи 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-2#p101269) ИУРЗ.
Непредставление Участником размещения заказа указанных сведений и документов по лоту влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
15.2. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, указанные в пункте 15.2 информационной карты ИУРЗ, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом Конкурса по всем лотам, на которые Участником поданы Заявки на участие в Конкурсе. Непредставление Участником размещения заказа указанных документов по лоту влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
15.3. Участник вправе представить в составе своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ.
15.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации в отношении Участника - юридического лица, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии Конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
## Статья 16. Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту
### Статья 16. Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту
16.1. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта по лоту, содержащие документы, указанные в пункте 16.1 информационной карты ИУРЗ, и подтверждающие соответствие требованиям Конкурсной документации работ (услуг), которые Участник предлагает выполнить в соответствии с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту.
16.2. Наименование, виды (содержание) и объемы выполняемых работ (оказываемых услуг), а также сроки выполнения работ (оказания услуг), указанные в составных частях Предложения о качестве работ (услуг) и иных предложениях об условиях исполнения Контракта по лоту и в Предложении о цене Государственного контракта по лоту ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-2#p101267) ИУРЗ), должны совпадать. В случае несовпадения наименований, видов (содержания) выполняемых работ (оказываемых услуг), а также сроков выполнения работ (оказания услуг) в указанных документах, невозможно достоверно определить, какие работы (услуги) Участник размещения заказа предлагает выполнить (оказать) по Государственному контракту и в какие сроки, в связи с чем такая Заявка признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 17. Предложение о цене Государственного контракта по лоту
### Статья 17. Предложение о цене Государственного контракта по лоту
17.1. Участник указывает предлагаемую им цену Государственного контракта по лоту в Письме об участии в Конкурсе по лоту, заполненном в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101622) раздела V Конкурсной документации.
17.2. Участник должен представить Предложение о цене Государственного контракта по лоту, подготовленное и составленное по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101717) "Предложение о цене Государственного контракта по лоту" раздела V Конкурсной документации.
17.3. Цена Государственного контракта по лоту, предлагаемая Участником, является твердой, не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, указанных в [статье 32](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-32-2#p101370) настоящего раздела, и не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту. Заявка на участие в Конкурсе, содержащая цену Государственного контракта по лоту, превышающую начальную (максимальную) цену Государственного контракта соответствующего лота, и (или) позволяющая корректировать, индексировать или изменять другим способом цену Государственного контракта по лоту, рассматривается как не соответствующая требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
17.4. Цена Государственного контракта по лоту, указанная в Письме об участии в Конкурсе по лоту, и общая (итоговая) цена по лоту, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, должны совпадать, при этом общая (итоговая) цена по лоту, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, должна равняться сумме цен по видам (содержанию) работ (услуг). В случае расхождения между ценами, выраженными цифрами и словами, предпочтение будет отдаваться цене, выраженной словами.
17.5. В случае несовпадения цен в Письме об участии в Конкурсе по лоту и в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, в том числе при наличии арифметической ошибки, невозможно достоверно определить цену Государственного контракта по лоту, предлагаемую Участником размещения заказа, в связи с чем Заявка, поданная данным Участником, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 18. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 18. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе по лоту
18.1. Участник должен подготовить Заявку на участие в Конкурсе по лоту и представить оригинал, состоящий из двух отдельных блоков, и копии Заявки на участие в Конкурсе по лоту в количестве, указанном в пункте 18.1 информационной карты ИУРЗ, указав на каждой Заявке соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" или "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". В случае расхождений между ними, преимущество будет иметь оригинал.
18.2. Письмо об участии в Конкурсе по лоту, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101622) Письмо об участии в Конкурсе по лоту раздела V, а также сведения, представленные в соответствии с [формой 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101641) Общие сведения об Участнике размещения заказа раздела V, документы Предложения о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту, в том числе Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) по лоту, подготовленное по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101658) Задание на выполнение работ (оказание услуг) по лоту раздела V, Сведения о квалификации Участника размещения заказа (если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа), подготовленные в соответствии с [формой 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101701) Сведения о квалификации Участника размещения заказа раздела V, Предложение о цене Государственного контракта по лоту, подготовленное по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101717) "Предложение о цене Государственного контракта по лоту" раздела V , должны быть заверены печатью Участника (кроме Участников - физических лиц) и собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ). Все страницы документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должны быть собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника. Полномочия лица, подписавшего Заявку на участие в Конкурсе по лоту и ее страницы, должны явно следовать из представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе документов. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должна быть подтверждена печатью и подписью Участника размещения заказа, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Конкурсной документации. Использование при подписании Заявки на участие в Конкурсе по лоту факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи не допускается. Несоблюдение настоящего требования влечет признание Заявки на участие в Конкурсе по лоту не соответствующей требованиям Конкурсной документации и отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
18.3. Никакие вставки и исправления в Заявке на участие в Конкурсе по лоту не имеют силы, за исключением тех случаев, когда они заверены подписью лица, уполномоченного на подписание Заявки на участие в Конкурсе по лоту, в соответствии с [пунктом 18.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-18-2#p101275) настоящей статьи.
## Статья 19. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
#### Г. Подача Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 19. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
19.1. Участник должен запечатать оригинал и каждую копию Заявки на участие в Конкурсе по лоту в разные внутренние конверты, пометив их соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". На внутренних конвертах должны быть указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя) Участника размещения заказа, номер и название Конкурса, номер и название лота (лотов). Конверты с оригиналом (оригиналами) и копиями Заявки (Заявок) на участие в Конкурсе по лоту (лотам) запечатываются в один внешний конверт. На внешнем конверте Участник размещения заказа должен указать номер и название Конкурса, а также слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" (вставить время и дату в соответствии с пунктом 20.2 информационной карты ИУРЗ). Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
19.2. Если внешний конверт не оформлен в соответствии с требованиями Конкурсной документации, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его вскрытия раньше срока.
## Статья 20. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 20. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам
20.1. Порядок, место, дата начала и окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ.
20.2. Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в извещении о проведении открытого Конкурса и пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ.
20.3. Заявки на участие в Конкурсе по лотам, направленные Участниками размещения заказа по почте, поступившие позже даты и времени окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, указанных в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, признаются полученными после окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа при отправке Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) по почте несет риск того, что такая Заявка будет доставлена по неправильному адресу, позже даты и времени, указанных в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, и будет признана опоздавшей. Последствия признания Заявки полученной после окончания приема Заявок на участие в Конкурсе по лотам изложены в [пункте 21.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-22-2#p101294) настоящего раздела.
20.4. Каждый конверт с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) поступивший не позднее срока, указанного в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, регистрируется Заказчиком. Для обеспечения возможности идентификации поданной Участником Заявки на участие в Конкурсе, на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) указывается регистрационный номер Заявки Участника размещения заказа, состоящий из номера Конкурса и регистрационного (порядкового) номера Участника. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой Заявкой с указанием даты и времени его получения.
20.5. Участник вправе подать только одну Заявку на участие в Конкурсе в отношении каждого лота.
20.6. Участник (если это предусмотрено пунктом 20.6 информационной карты ИУРЗ) предоставляет обеспечение Заявки на участие в Конкурсе по лоту в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены Контракта по лоту. Если требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лоту установлено Заказчиком, такое требование распространяется на всех Участников размещения заказа.
20.7. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лоту подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц) или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц).
Оригинал соответствующего платежного поручения или квитанции должны быть представлены Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту. Непредставление Участником размещения заказа соответствующего платежного поручения или квитанции с отметкой банка об исполнении влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 21. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 21. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе по лотам
21.1. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе по лоту (лотам) в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае отзыва своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам), Участник размещения заказа представляет "Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам)" по [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-3#p101741) раздела VII Конкурсной документации.
Изменения (в том числе дополнения) к Заявке на участие в Конкурсе по лоту (лотам) подаются Участником размещения заказа в запечатанном конверте, который помечается "ИЗМЕНЕНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ (ЛОТАМ)" в порядке, установленном в [п. 19.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-19-2#p101279).
21.2. Конверт с изменениями к Заявке на участие в Конкурсе по лоту (лотам) и сведения об отзыве Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) регистрируются Заказчиком в Листе регистрации, оформленном на Участника размещения заказа, вносящего изменения в Заявку на участие в Конкурсе по лоту (лотам) либо отзывающего Заявку на участие в Конкурсе по лоту (лотам).
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, такой конверт с Заявкой возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, но представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), выданная Заказчиком, такой конверт с Заявкой на участие в Конкурсе возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, и не представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), выданная Заказчиком, что не позволяет идентифицировать отзываемый конверт на участие в Конкурсе, возврат такого конверта с Заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лоту (лотам) в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки.
21.4. После момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам внесение изменений в Заявки на участие в Конкурсе по лотам и отзыв Заявок на участие в Конкурсе не допускается.
## Статья 22. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
#### 21.3 Возврат отозванных Заявок осуществляется следующим образом:
#### Д. Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 22. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
22.1. При размещении заказа путем проведения Конкурса Заказчиком создается Конкурсная комиссия. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе лотам, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе по лотам, определение победителя Конкурса по каждому лоту, ведение протокола вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам, протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам, протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам.
22.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе по лотам, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.3. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого Конкурса и в пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ, начинается процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.4. В день вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении Конкурса и пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ, Конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам размещения заказа о возможности подать Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам), изменить или отозвать поданные Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.5. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с Заявками на участие в Конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более Заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки такого Участника размещения заказа на участие в Конкурсе по соответствующему лоту не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.
22.6. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с Заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается, номера лотов, на которые данный Участник подал Заявку, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения Государственного контракта по лоту (лотам), указанные в такой Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок на участие в Конкурсе по лоту (лотам), и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.7. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам ведется Конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Указанный протокол размещается в течение дня, следующего после дня его подписания, на официальном сайте.
22.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Во избежание накладок технического характера Участник размещения заказа, желающий осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе должен известить Конкурсную комиссию о таком намерении.
## Статья 23. Заявки на участие в Конкурсе по лотам, полученные после окончания приема Заявок
### Статья 23. Заявки на участие в Конкурсе по лотам, полученные после окончания приема Заявок
23.1. Полученные после окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе конверты с Заявками на участие в Конкурсе по лотам вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)), после чего такие Заявки возвращаются Участникам размещения заказа.
## Статья 24. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 24. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам
24.1. Конкурсная комиссия рассматривает каждую Заявку на участие в Конкурсе по каждому лоту на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией по соответствующему лоту, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным Конкурсной документацией по соответствующему лоту. Срок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
1) непредставления документов, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-2#p101244), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-2#p101255), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-2#p101264) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-2#p101267) ИУРЗ (за исключением документов, подтверждающих квалификацию Участника размещения заказа, если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа), либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах (услугах), соответственно на выполнение (оказание) которых размещается заказ;
2) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ;
3) несоответствия Заявки на участие в Конкурсе по лоту требованиям Конкурсной документации, в том числе наличия в таких Заявках предложения о цене Контракта, превышающей начальную (максимальную) цену Контракта по соответствующему лоту.
- Заявка на участие в Конкурсе по лоту, документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации;
- Заполнены все [формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-3#p101620), приведенные в разделе V "Формы документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту", в том числе: Предложение об условиях исполнения Государственного контракта по лоту подготовлено по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101658) Задание на выполнение работ (оказание услуг) по лоту, Предложение о цене Государственного контракта по лоту подготовлено по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101717) "Предложение о цене Государственного контракта по лоту";
- Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта по лоту соответствуют требованиям Конкурсной документации по соответствующему лоту;
- Совпадают наименование, виды (содержание) и объемы выполняемых работ (оказываемых услуг), а также сроки выполнения работ (оказания услуг), указанные в составных частях Предложения о качестве работ (услуг) и иных предложениях об условиях исполнения Контракта по лоту и в Предложении о цене Государственного контракта по лоту ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-2#p101267) ИУРЗ);
- Совпадают цена Государственного контракта по лоту, указанная в Письме об участии в Конкурсе по лоту, и общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, при этом общая (итоговая) цена по лоту, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, равняется сумме цен по видам (содержанию) работ (услуг) по соответствующему лоту.
24.4. Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить Участника размещения заказа от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения в случае установления факта:
а) недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-2#p101244), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-2#p101255), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-2#p101264) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-2#p101267) ИУРЗ;
б) проведения ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии Конкурсного производства;
в) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24.5. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам Конкурсной комиссией по каждому лоту принимается решение о допуске к участию в Конкурсе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в Конкурсе по данному лоту, Участником Конкурса по соответствующему лоту или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лоту (лотам) в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика. Указанный протокол в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лоту (лотам) размещается на официальном сайте.
24.6. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) и признанным Участниками Конкурса по лоту (лотам), и Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) и не допущенным к участию в Конкурсе по лоту (лотам), направляются уведомления о принятом Конкурсной комиссией решении не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
24.7. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему Заявку на участие в Конкурсе и не допущенному к участию в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 25. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам
#### 24.2 Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе по лоту в следующих случаях:
#### 24.3 Заявка на участие в Конкурсе по лоту считается соответствующей требованиям Конкурсной документации, если:
### Статья 25. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам
25.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе по каждому лоту, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками Конкурса. Срок оценки и сопоставления таких Заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
25.2. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Государственного контракта в соответствии с критериями и порядком оценки, которые установлены Конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев составляет сто процентов. До установления Правительством Российской Федерации порядка оценки Заявок на участие в Конкурсе такой порядок устанавливается Заказчиком. При этом Заказчиком в Конкурсной документации устанавливаются критерии, предусмотренные Федеральным законом, их содержание и значимость.
25.3. По каждой Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту производится расчет ценовых баллов. Порядок расчета ценовых баллов указан в пункте 25.3 информационной карты ИУРЗ.
25.4. Конкурсная комиссия проводит расчет неценовых баллов по каждой Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту в соответствии с критериями, указанными в пункте 25.4 информационной карты ИУРЗ.
25.5. Конкурсная комиссия проводит оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе по каждому лоту на основе ценовых и неценовых критериев. Конкурсная комиссия по каждому лоту рассчитывает количество суммарных баллов, набранных каждой Заявкой на участие в Конкурсе по соответствующему лоту. Порядок расчета суммарных баллов указан в пункте 25.5 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 26. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
### Статья 26. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
26.1. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам Конкурсной комиссией каждой Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в Конкурсе по лоту, в которой содержатся лучшие условия исполнения Государственного контракта, присваивается первый номер по данному лоту.
26.2. В случае если в нескольких Заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Контракта, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в Конкурсе, которая поступила ранее других Заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие условия.
26.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по каждому лоту, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких Заявок, об Участниках Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе по лотам, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров в отношении каждого лота, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе по лотам значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Заявок на участие в Конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Заявкам на участие в Конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителям Конкурса по лотам один экземпляр протокола и проект Государственного контракта по соответствующему лоту. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
26.4. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов Конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет соответствующие разъяснения. (Прием запросов о разъяснении результатов Конкурса в форме электронного документа не предусматривается.)
## Статья 27. Определение победителей Конкурса по лотам
### Статья 27. Определение победителей Конкурса по лотам
27.1. Победителем Конкурса по лоту признается Участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Государственного контракта по данному лоту и Заявке на участие в Конкурсе по данному лоту которого присвоен первый номер.
## Статья 28. Итоги проведения Конкурса
#### Е. Заключение Государственного контракта
### Статья 28. Итоги проведения Конкурса
28.1. Итогом проведения Конкурса по лоту является подписание Государственного контракта по лоту между Заказчиком и Участником, признанным победителем Конкурса по соответствующему лоту, или Участниками Конкурса по лоту в случаях, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.
## Статья 29. Порядок заключения Государственного контракта
### Статья 29. Порядок заключения Государственного контракта
29.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе по лотам и Конкурсной документации. В случае если Государственный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если в Конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену Государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Государственного контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
29.2. Заказчик заключает Государственный контракт по лоту с Участником, признанным Конкурсной комиссией победителем Конкурса по лоту. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе передает победителю Конкурса по лоту проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных победителем Конкурса по лоту в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.
29.3. Контракт должен быть подписан победителем Конкурса по лоту в течение срока, указанного в пункте 31.1 ИУРЗ, со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
29.4. В случае если победитель Конкурса по лоту в срок, указанный в пункте 31.1 ИУРЗ, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с [подпунктом 29.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-2#p101350) настоящего раздела, победитель Конкурса по лоту признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
В случае если победитель Конкурса по лоту признан уклонившимся от заключения Государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя Конкурса по лоту заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Государственного контракта, либо заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Контракта с победителем Конкурса по данному лоту в случаях, предусмотренных [пунктом 29.7](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-2#p101357) ИУРЗ. При этом заключение Государственного контракта для Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя Конкурса по соответствующему лоту или Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по данному лоту которого присвоен второй номер, от заключения Государственного контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер, от заключения Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого Участника заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, или принять решение о признании Конкурса несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался от заключения Контракта с победителем Конкурса и с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся по соответствующему лоту.
29.5. В случае если по окончании срока подачи Заявок на участие в Конкурсе подана только одна Заявка на участие в Конкурсе по какому-либо лоту, конверт с указанной Заявкой вскрывается и указанная Заявка рассматривается в порядке, установленном [статьей 24](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-24-2#p101311) ИУРЗ. В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку на участие в Конкурсе по данному лоту, проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе по лоту, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Участник размещения заказа, подавший указанную Заявку, не вправе отказаться от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту. При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта по соответствующему лоту, а также обеспечения исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту.
29.6. В случае если только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в Конкурсе, признан Участником Конкурса по лоту, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе передает такому Участнику Конкурса проект Государственного контракта по соответствующему лоту, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту. При непредставлении Заказчику таким Участником Конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник Конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту.
29.7. После определения победителя Конкурса по лоту в срок, предусмотренный для заключения Государственного контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта с победителем Конкурса по лоту либо при уклонении победителя Конкурса по лоту от заключения Контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации Участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании Участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии Конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-2#p101244), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-2#p101255), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-2#p101264) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-2#p101267) ИУРЗ;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29.8. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лоту, возвращаются победителю Конкурса по соответствующему лоту в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются Участнику Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения Государственного контракта с победителем Конкурса или с таким Участником Конкурса.
## Статья 30. Обеспечение исполнения Государственного контракта
### Статья 30. Обеспечение исполнения Государственного контракта
30.1. В течение срока, указанного в пункте 30.1 информационной карты ИУРЗ, Участник предоставляет обеспечение исполнения Государственного контракта. Государственный контракт заключается только после предоставления Участником, с которым заключается Государственный контракт, обеспечения исполнения Государственного контракта. Обеспечение исполнения Государственного контракта может быть предоставлено Участником в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по Контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Государственного контракта, указанном в пункте 30.1 информационной карты ИУРЗ. Способ обеспечения исполнения Государственного контракта из вышеперечисленных определяется Участником самостоятельно.
30.2. Если Участником Конкурса, с которым заключается Государственный контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения Государственного контракта не требуется.
## Статья 31. Подписание Государственного контракта
### Статья 31. Подписание Государственного контракта
31.1. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса по лоту не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе по лоту, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном [пунктами 29.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-2#p101355), [29.6 статьи 29](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-2#p101356) ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.
31.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 32. Право Заказчика при исполнении Государственного контракта изменить объем всех предусмотренных Государственным контрактом работ (услуг)
### Статья 32. Право Заказчика при исполнении Государственного контракта изменить объем всех предусмотренных Государственным контрактом работ (услуг)
32.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Государственным контрактом по лоту объем работ (услуг) при изменении потребности в работах (услугах), соответственно на выполнение (оказание) которых заключен Государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ (услуг), не предусмотренных Государственным контрактом по лоту, но связанных с работами, услугами, предусмотренными Государственным контрактом.
32.2. При выполнении дополнительного объема работ (оказании дополнительного объема услуг) Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Государственного контракта по лоту пропорционально объему указанных дополнительных работ (услуг), но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в таких работах (услугах) Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.
## Статья 33. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
### Статья 33. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
33.1. В случае расторжения Государственного контракта по лоту в связи с неисполнением или ненадлежащим Исполнением исполнителем своих обязательств по такому Контракту Заказчик вправе заключить Контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством о размещении заказов заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса по соответствующему лоту от заключения Контракта, с согласия такого Участника. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе по лоту и в настоящей Конкурсной документации.
Если до расторжения Государственного контракта по лоту Исполнителем частично исполнены обязательства по такому Контракту, при заключении нового Государственного контракта по соответствующему лоту объем выполняемых работ (оказываемых услуг) уменьшается с учетом объема выполненных работ (оказанных услуг) по Контракту, ранее заключенному с победителем Конкурса по данному лоту. При этом цена Государственного контракта уменьшается пропорционально объему выполненных работ (оказанных услуг).
## Статья 34. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
### Статья 34. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
34.1. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.
## Статья 35. Законодательное регулирование
### Статья 35. Законодательное регулирование
35.1. Размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд регулируется законодательством Российской Федерации.
Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения Конкурса дополняют собой положения [Инструкции](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-2#p101181) Участникам размещения заказа (ИУРЗ). В случае противоречий между положениями информационной карты ИУРЗ и ИУРЗ, информационная карта ИУРЗ имеет преобладающую силу.
| ИУРЗ 1.1 | Вид и название Конкурса: Открытый Конкурс на право заключить Государственный контракт по проекту _________________ Номер Конкурса: Лот N 1 _______________ Лот N 2 _______________ |
| ИУРЗ 1.2 | Место и сроки выполнения работ (оказания услуг) Лот N 1 Работы выполняются в Российской Федерации. Работы выполняются в ______ этап (а). Работы выполняются с _________ по _________ 200__ г. Лот N 2 Работы выполняются в Российской Федерации. Работы выполняются в ______ этап (а). Работы выполняются с _________ по _________ 200__ г. |
| ИУРЗ 2.1 | Источник финансирования заказа: Работы (услуги) по Государственному контракту финансируются за счет средств федерального бюджета |
| ИУРЗ 2.2 | Форма, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Выбрать из двух вариантов в зависимости от решения Заказчика о выплате аванса: а) Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 процентов от стоимости (цены) работ (услуг), предусмотренной Государственным контрактом, заключенным по итогам проведения Конкурса, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Заказчиком. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг), предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика. б) Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг), предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта), по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика |
| ИУРЗ 3.1 | Заказчик: Федеральное агентство по образованию Адрес: Россия, г. Москва, 115998, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51, ком. _______ Контактное лицо от Заказчика: ____________________ Контактный телефон: __________________ Адрес электронной почты (e-mail): ________________ Специализированная организация: __________________________ Контактное лицо от Специализированной организации: ____________ Адрес электронной почты (e-mail): _________________ Контактный телефон: (495)________________ |
| ИУРЗ 5.1 | Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 1) Соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом настоящего Конкурса; 2) Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 4) Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе не принято; 5) Обладание Участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности <*>; 6) Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований |
| ИУРЗ 6.1 | Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей к выполнению работ (оказанию услуг) по Государственному контракту |
| ИУРЗ 9.1 | Разъяснения положений Конкурсной документации предоставляются Участникам размещения заказа, начиная с ____________ 200__ года (дата начала приема Заявок) и до ___________ 200__ года |
| ИУРЗ 12.1 | Язык Заявки на участие в Конкурсе. Русский |
| ИУРЗ 13.1 | Начальная (максимальная) цена Государственного контракта. Лот N 1 Начальная (максимальная) цена Контракта: ____________ рублей. Лот N 2 Начальная (максимальная) цена Контракта: ____________ рублей |
| ИУРЗ 13.4 | Валюта Заявки на участие в Конкурсе. Рубль Российской Федерации |
| ИУРЗ 15.1 | Требования к документам, представляемым Участником размещения в составе Заявки на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе следующие документы и сведения: 1. Общие сведения об Участнике размещения заказа по форме 2 раздела V Конкурсной документации (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2. Копии документов, удостоверяющих личность для иных физических лиц (копии должны быть заверены подписью Участника размещения заказа); 3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа (для юридических лиц) (копии и оригиналы документов должны быть заверены подписью и печатью Участника размещения заказа): 3.1. Копии учредительных документов; 3.2. Копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, заверенную лицом, подтвердившим полномочия на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Если документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, подписываются не лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, то Участник размещения заказа также представляет оригинал документа либо копию документа, заверенную выдавшим его лицом или нотариально, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3.3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа, если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника размещения заказа крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; Федеральным законом N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"): 3.3.1. В случае если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника крупной сделкой, в зависимости от организационно-правовой формы Участника - юридического лица: а) Выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для Участников, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью), либо выписку из Устава Участника, подтверждающую право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; b) Выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 79 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (для Участников, зарегистрированных в форме акционерного общества), либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; c) Документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 23 Федерального закона N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 3.3.2. В случае если заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе оригинал уведомления от Участника на бумажном носителе о том, что заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой. 4. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для юридических лиц). 5. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса. 7. Документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа <*>: а) наличие необходимых кадровых ресурсов; б) наличие у Участника размещения заказа опыта по выполнению аналогичных предмету Конкурса работ (услуг). (Список корректируется в зависимости от специфики проекта.) -------------------------------- <*> Если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа. Сводная информация о квалификации Участника размещения заказа представляется по форме 4 Сведения о квалификации Участника размещения заказа раздела V Конкурсной документации. 8. Копии документов, подтверждающих наличие у Участника размещения заказа исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено Заказчиком (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. 9. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц) <*>. -------------------------------- <*> Если данное условие предусмотрено в пункте 20.6 информационной карты ИУРЗ КД. |
| ИУРЗ 15.2 | Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом торгов: 1) Для подтверждения Участником размещения заказа права на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации: копии необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с исполнением Государственного контракта, если данные виды деятельности лицензируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 16.1 | Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащее следующие документы: По лоту N 1 А) Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг), подготовленное в соответствии с формой 3 Задание на выполнение работ (оказание услуг) по лоту. Б) Концепция выполнения работ (услуг). Включаемые в Концепцию разделы должны раскрывать и обосновывать выбранные Участником варианты решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения заказываемых работ (услуг), описанных в разделе IV. ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕ- НИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Конкурсной документации; содержать описания факторов, обеспечивающих достижение требуемых результатов, высококачественное выполнение работ (оказание услуг). В) Детализированный План-график выполнения (оказания) работ (услуг). План-график должен раскрывать последовательность и сроки выполнения всех видов работ (оказания услуг), обусловленные требованиями Заказчика и изложенными в Концепции Участника размещения заказа решениями, способами, методами; как правило, содержать ссылки на соответствующие разделы (части) предложенной Концепции, на основе или в развитие которых планируется выполнение работ (оказание услуг). Степень полноты представленных материалов должна быть достаточной для проведения экспертной оценки о соответствии Предложения о качестве работ (услуг) Участника размещения заказа требованиям Конкурсной документации. (Оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) -------------------------------- <*> В случаях, предусмотренных Конкурсной документацией, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе также копии документов, подтверждающих соответствие работ (услуг) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам (услугам). По лоту N 2 А) Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг), подготовленное в соответствии с формой 3 Задание на выполнение работ (оказание услуг) по лоту. Б) Концепция выполнения работ (услуг). Включаемые в Концепцию разделы должны раскрывать и обосновывать выбранные Участником варианты решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения заказываемых работ (услуг), описанных в разделе IV. ЗАКАЗ НА ВЫПОЛ- НЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Конкурсной документации; содержать описания факторов, обеспечивающих достижение требуемых результатов, высококачественное выполнение работ (оказание услуг). В) Детализированный План-график выполнения (оказания) работ (услуг). План-график должен раскрывать последовательность и сроки выполнения всех видов работ (оказания услуг), обусловленные требованиями Заказчика и изложенными в Концепции Участника размещения заказа решениями, способами, методами; как правило, содержать ссылки на соответствующие разделы (части) предложенной Концепции, на основе или в развитие которых планируется выполнение работ (оказание услуг). (Оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) -------------------------------- <*> В случаях, предусмотренных Конкурсной документацией, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе также копии документов, подтверждающих соответствие работ (услуг) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам (услугам) |
| ИУРЗ 17.2 | Порядок формирования цены Государственного контракта: В цену работ (услуг), выполняемых (оказываемых) по Государственному контракту, включаются расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о цене Государственного контракта по лоту. Предложение о цене Государственного контракта по лоту должно быть подготовлено в соответствии с формой 5 Предложение о цене Государственного контракта по лоту (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 18.1 | Количество копий. Одна копия |
| ИУРЗ 20.1 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе. Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана Заказчику в запечатанном конверте, который доставляется Участником размещения заказа самостоятельно либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой связи, датой и временем получения Заказчиком Заявки на участие в Конкурсе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления Заказчику по адресу, указанному в настоящем пункте. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комната ____. Конверты с Заявками на участие в Конкурсе принимаются Заказчиком ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени начиная с ______ года. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе прекращается в _______ по московскому времени _____ года. Прием Заявок на участие в Конкурсе в форме электронного документа не предусмотрен |
| ИУРЗ 20.2 | Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в ___ часов ___ минут по московскому времени ____ года по адресу: г. Москва, Люсиновская ул., д. 51, комната ____ |
| ИУРЗ 20.6 | Обеспечение Заявок на участие в Конкурсе: Устанавливается по каждому лоту _____% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 |
| ИУРЗ 25 | Для оценки лучших условий исполнения Государственного контракта устанавливается следующая система критериев и их значения: УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО КАЖДОМУ ЛОТУ |
| Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе: | Максимальное количество баллов по каждому критерию |
| Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе |
| ИУРЗ 25.3 | 1. Цена Государственного контракта | 100 |
| Порядок расчета ценового балла. Ценовой балл рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены Заявки на участие в Конкурсе к цене Заявки Участника: ЦБ = Цmin / Цi х 100, где: ЦБ - ценовой балл; Цmin - минимальная предложенная цена; Цi - цена Заявки Участника |
| ИУРЗ 25.4 | 2. Неценовые критерии оценки и сопоставления Заявок КБ - неценовые баллы за качество выполнения работ (оказания услуг) и квалификацию Участника Конкурса; СВ - неценовые баллы за сроки выполнения работ (оказания услуг); ГБ - неценовые баллы за сроки предоставления гарантии качества работ (услуг) и объем предоставления гарантии качества работ (услуг) | |
| 2.1. Качество работ (услуг) и (или) квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | 100 |
| 2.1.1. Качество работ (услуг), в т.ч.: | |
| - наличие в составе Концепции выполнения работ (оказания услуг) описаний факторов, способствующих повышению уровня качества работ (услуг); степень обоснованности этих описаний, их детализации и содержательной проработанности |
| - степень детализации и проработанности представленного Участником размещения заказа плана-графика выполнения работ (оказания услуг) | |
| 2.1.2. Квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | |
| - квалификация Участника Конкурса применительно к специфике Конкурса, оцениваемая на основе сведений: о выполнении аналогичных работ, отзывах, публикациях, квалификации и специализации персонала и т.п. | |
| 2.2. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг), в т.ч.: | 100 |
| - не противоречащая установкам Заказчика, технологически и организационно обоснованная в Концепции и плане-графике выполнения работ (оказания услуг) возможность сокращения срока выполнения и предоставления Заказчику результатов работ по _____ этапу: макс. балл присуждается при сокращении срока на __ | |
| - не противоречащая установкам Заказчика, технологически и организационно обоснованная в Концепции и плане-графике выполнения работ (оказания услуг) возможность продления срока предоставления услуг по ______ этапу: макс. балл присуждается при продлении срока на ___ | |
| 2.3. Срок предоставления гарантии качества работ (услуг) и объем предоставления гарантии качества работ (услуг), в т.ч.: | 100 |
| - наличие в составе Концепции выполнения работ (оказания услуг) сведений об апробированности выбранных вариантов решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения работ (оказания услуг), позволяющих оценивать уровень (объем) гарантий качества работ (услуг) | |
| - уровень обоснованности и проработанности действий (мероприятий), предусмотренных Участником Конкурса в плане-графике выполнения работ (оказания услуг) в обеспечение гарантий качества, сроков и объемов их предоставления | |
| ИУРЗ 25.5 | Порядок расчета суммарных баллов. Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов с применением весовых факторов. Весовые коэффициенты определяются Заказчиком в заказе на выполнение работ (оказание услуг) исходя из предмета закупки и специфики Конкурса: СБ = ЦБ х Р + КБ х Т + СВ х П + ГБ х М, где: Р - вес балла по критерию "Цена Государственного контракта"; Т - вес балла по критерию "Качество выполнения работ (оказания услуг) и (или) квалификация Участника Конкурса" (<= 0,2, а в случае проведения Конкурса на оказание услуг по обслуживанию (обеспечению) официального сайта, услуг специализированной организации для осуществления функций по размещению заказа <= 0,45); П - вес балла по критерию "Срок выполнения работ (оказания услуг)"; М - вес балла по критерию "Срок и объем предоставления гарантий качества". При этом: Р + Т + П + М = 1 |
| ИУРЗ 30.1 | Обеспечение исполнения Государственного контракта. Срок предоставления обеспечения исполнения Государственного контракта: В течение 10 дней со дня получения Участником, с которым заключается Государственный контракт, проекта Государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта: _____% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта по лоту. Способы обеспечения исполнения Государственного контракта: Безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на счет Заказчика в указанном в настоящем пункте размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Государственного контракта: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ - В КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): В случае если начальная (максимальная) цена Контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса |
| ИУРЗ 31.1 | Срок подписания Государственного контракта. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса по лоту не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе по лоту, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном пунктами 29.5, 29.6 статьи 29 ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов |
(указанный проект Государственного контракта составляется
по каждому лоту отдельно)
Государственный контракт N _____
на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд
г. Москва "__" __________ 200_
Федеральное агентство по образованию, именуемое в дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице __________________________, действующего
на основании Положения о Федеральном агентстве по образованию,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.06.2004 N 288, и Приказа Федерального агентства по образованию от
16.08.2007 N 1519 "О распределении обязанностей по руководству
деятельностью Федерального агентства по образованию", с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(указать полное наименование организации и ее организационно-правовую
форму или Ф.И.О. Участника - физического лица (индивидуального
предпринимателя))
зарегистрированное(ый/ая) в ______________________________________________,
(указать наименование регистрирующего органа)
за основным государственным регистрационным номером ________ (Свидетельство
о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или
Свидетельство о внесении записи в единый реестр индивидуальных
предпринимателей N _________, от ___________), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице _______________________________________, действующего
(указать должность, Ф.И.О. руководителя
организации - для юридических лиц)
на основании _____________________________________________________________,
(указать: Устава или Положения, а также доверенности, если
Государственный контракт подписывается
не руководителем организации)
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
руководствуясь:
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о реализации проектов в рамках ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о выделении ассигнований ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о внесении изменений в приказ о реализации проектов (или в приказ о
выделении ассигнований) _____";
решением Конкурсной комиссии (протокол от _________ N _________) по
Конкурсу N __________ "__________________________________________________",
(указать наименование Конкурса, номер и наименование лота)
в рамках реализации "____________________________________________________",
(указать: номер и наименование задачи, мероприятия
и Программы, кем и когда утверждена Программа)
по статье (подстатье) "____________________" классификации операций сектора
государственного управления, по направлению расходов "прочие нужды";
заключили настоящий Государственный контракт на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных нужд (далее - Государственный
контракт) о нижеследующем:
##### 1. Предмет Государственного контракта
выполнить работы (оказать услуги) _________________________________________
(указать наименование работ (услуг)
по названию лота)
и передать полученные при выполнении работ результаты (отчитаться об
оказанных услугах) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Государственным контрактом.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных [п. 1.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-3#p101462), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.3. Требования, предъявляемые к работам (услугам), виды (содержание) и объем, а также сроки, получатели, состав отчетной документации и другие условия определяются в [Задании](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101567) на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение N 1 к Государственному контракту).
1.4. Соглашение Сторон о цене (смете) выполняемых работ (оказываемых услуг) оформляется путем подписания Сторонами [Предложения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101608) о цене Государственного контракта (Приложение N 2 к Государственному контракту).
##### 2. Общие положения Государственного контракта
2.1.1. Получатель (Потребитель) - Государственный заказчик или лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными получателями результата работ (потребителями услуг).
2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Исполнителя, подтверждающие выполнение работ (оказание услуг), передаваемые Государственному заказчику, включая накладные, в т.ч. почтовые, а также образцы (макеты), акты передачи результата работ и т.п., определяемые в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.1.3. Отчет Исполнителя - документ, представляемый Исполнителем в составе отчетной документации по установленной Государственным заказчиком форме, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части исполненных обязательств и иные необходимые сведения.
2.2.1. Работы (результат работ) (услуги) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.
2.2.2. Работы (услуги) должны быть выполнены (оказаны) в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
2.2.3. Результат работ может иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Если результат работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Получателю лежит на Исполнителе.
2.2.6. Результат работ передается Получателю с необходимыми принадлежностями к результату работ, которыми могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.
2.3.1. Место выполнения работ (оказания услуг) может быть определено в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.3.2. Работы выполняются (услуги оказываются) Исполнителем лично, за исключением случаев, предусмотренных [подпунктом 6.1.3 пункта 6.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101524) статьи 6 Государственного контракта.
2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Государственному контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Государственного заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования (правообладания) объектов интеллектуальной собственности могут быть определены в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.4.2. Исполнитель гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет двенадцать месяцев (если иное не предусмотрено в Заявке на участие в Конкурсе). Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту.
2.4.4. Иные гарантии Исполнителя могут быть определены в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
##### 3. Стоимость (цена) работ (услуг) и порядок оплаты
составляет ____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.), в том числе НДС ___%
(сумма прописью)
_____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.).
(сумма прописью)
(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС" - этот текст удалить.)
Указанная цена (стоимость) Государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 3.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101491) и [5.1.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101516) настоящего Государственного контракта.
3.2. Общая стоимость работ (услуг) включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.
3.3. В случае изменения объема выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с [п. 5.1.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101516) настоящего Государственного контракта, Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе при выполнении дополнительного объема работ (оказании услуг) изменить первоначальную цену (стоимость) Государственного контракта пропорционально объему таких дополнительных работ (услуг), но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены настоящего Государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ (оказании услуг), Государственный заказчик обязан изменить цену настоящего Государственного контракта указанным образом.
Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
3.4. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке:
Если Конкурсной документацией предусмотрена выплата аванса:
3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости работ (услуг), предусмотренной в [п. 3.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-3#p101487) настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.4.2. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если Конкурсной документацией не предусмотрена выплата аванса:
3.4.3. Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
##### 4. Порядок сдачи-приемки исполнения обязательств
4.1. Передача отчетной документации по исполнении обязательств по Государственному контракту осуществляется в сроки, предусмотренные в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
4.1.1. Результат работ передается Получателю по акту сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству. Если Получателем результата работ является непосредственно Государственный заказчик, то представление акта сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству не требуется, а все существенные условия сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству указываются в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.
4.1.2. Выполненные работы (оказанные услуги) принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.
4.2. В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия выполненных работ (оказанных услуг) и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта. Для проверки соответствия качества выполненных работ (оказанных услуг) требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов. Срок проведения такой экспертизы не может превышать 20 (двадцати) дней.
4.3. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту Приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по Государственному контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. По результатам заключения Приемочной комиссии Государственный заказчик передает Исполнителю подписанный со своей Стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.
4.4. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) дней с момента его получения.
4.5. Подписанный между Государственным заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта является основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ (оказанных услуг).
4.6. Порядок передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности, а также иные требования к порядку приемки исполненных обязательств могут определяться в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
4.7. При досрочном завершении выполнения работ (оказания услуг) (этапа выполнения работ (оказания услуг)) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Государственного контракта.
##### 5. Права и обязанности Государственного заказчика
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг), а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг).
5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ (оказанных услуг) и представленной Исполнителем отчетной документации.
5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем работ (оказания Исполнителем услуг) и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Государственному контракту.
5.1.5. По согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего Государственного контракта изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный Государственным контрактом объем работ (услуг) при изменении потребности в работах (услугах), на выполнение которых заключен Государственный контракт, или в случае выявления потребности в дополнительных работах (услугах), не предусмотренных Государственным контрактом, но связанных с работами (услугами), предусмотренными Государственным контрактом.
5.1.6. Осуществлять контроль за процессом выполнения работ (оказания услуг) Исполнителем по Государственному контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг) или приемки исполненных обязательств.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
##### 6. Права и обязанности Исполнителя
6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и материалов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или актом сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта, при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6.1.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Государственному контракту других лиц-соисполнителей, по видам (содержанию) работ (услуг), предусмотренных в Задании на выполнение работ (оказание услуг). Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
6.1.4. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ (услуг) по настоящему Государственному контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) соисполнителями, Исполнитель указывает в своей отчетной документации.
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и представить Государственному заказчику отчетную документацию.
6.2.2. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Государственного контракта представить Государственному заказчику заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Исполнителя детализированный План-график выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту, составленный в соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг).
6.2.3. Ежемесячно, не позднее 5-ого числа каждого месяца, представлять Государственному заказчику сведения по установленной форме о ходе выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту за прошедший месяц в соответствии с указанным в [п. 6.2.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101528) планом-графиком.
6.2.4. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работ (оказания услуг) недостатки в сроки, определенные Государственным заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Государственного заказчика об устранении недостатков.
6.2.5. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, а также лиц, участвующих в контроле (определенных Государственным заказчиком в соответствии с [пп. 5.1.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-2#p101514)), представить финансово-хозяйственные документы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по настоящему Государственному контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
##### 7. Ответственность Сторон
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.1. В случае нарушения сроков выполнения работ (оказания услуг) и (или) нарушения сроков представления отчетной документации, Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости работ (услуг), подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.
7.2.2. В случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества, Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости работ (услуг), подлежащей оплате за каждый день с момента уведомления Исполнителя до момента устранения недостатков выполненных работ (оказанных услуг).
7.2.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7.2.4. Если обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено Конкурсной документацией (выбрать нужный вариант):
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией от __________ N _________, выданной __________, сроком действия до __________, в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее ____ года, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается передачей Государственному заказчику в залог денежных средств в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) (платежное поручение от __________ N _________, указать наименование банка).
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается договором страхования ответственности от __________ N _________, указывается наименование страховщика, сроком действия до __________, в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее __________, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
7.2.5. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
##### 8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
##### 9. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
9.1. Государственный контракт, после подписания Сторонами, вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта в текущем финансовом году осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 200_ года, при условии представления Исполнителем подписанного акта сдачи-приемки исполнения обязательств.
9.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение, после подписания Сторонами, вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
##### 10. Прочие условия Государственного контракта
10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
10.2. Настоящий Государственный контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Государственного заказчика.
##### 11. Реквизиты и подписи Сторон
"Государственный заказчик" "Исполнитель"
Федеральное агентство по образованию
Место нахождения: 115998, г. Москва, Место нахождения:
ул. Люсиновская, 51
тел.
Фактическое место нахождения: Фактическое место нахождения:
115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51
тел.
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 7725509655 УФК МФ РФ по г. Москве
Федеральное агентство по образованию
Л/с 03073000730
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России,
г. Москва
Расчетный счет:
40105810700000010079
**БИК 044583001 БИК**
**КПП 772501001 КПП**
ОКОПФ 81 ОКОПФ
**ОКПО 00083411 ОКПО**
ОКВЭД 75.11.11 ОКВЭД
_____________________________ _____________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 1
к Государственному
контракту на выполнение
работ (оказание услуг)
для государственных нужд
N __________ от _________
**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)**
| Раздел 1. Виды, сроки выполнения работ (услуг): |
| Номер этапа работ (услуг) | Вид (наименование) и основное содержание работ (услуг) | Срок окончания этапа (этапов) выполнения работ (оказания услуг) |
| I | I.1 | |
| I.2 | |
| II | II.1 | |
| II.2 | |
| Раздел 2. Требования, предъявляемые к работам (услугам), результат работ (услуг): |
| Номер этапа работ | Требования к работам (услугам) по каждой позиции, указанной в столбце 2 раздела 1 настоящего Задания: | Результат работ (итог оказания услуг) |
| (услуг) | Детализированные описания содержания заказываемых работ (услуг), при необходимости, с подпунктами - I.1.1 и т.д.; Параметры, определяющие: количественные (и/или объемные, структурные и т.п.) характеристики, уровень сложности, требования к уровню качества работ (услуг) | Требования к формату (виду) результатов работ (итогов услуг), разрабатываемых материалов и (или) документов, при необходимости, описание образцов (макетов) |
| 1 | 2 | 3 |
| I | I.1 | |
| I.2 | |
| II | II.1 | |
| II.2 | |
| Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых в результате выполнения работ (оказания услуг): |
| Номер этапа работ (услуг) | Наименование ОИС, создаваемых в результате выполнения работ | Виды и объемы прав на использование ОИС, созданных в результате выполнения работ | Получатели прав на использование ОИС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I.1 | Данный раздел заполняется в случае, если предполагается создание объектов интеллектуальной собственности в результате выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту | |
| I.2 | | |
| II | II.1 | | |
| II.2 | | |
| Раздел 4. Порядок приемки выполненных работ (оказанных) услуг: |
| Номер этапа работ (услуг) | Требования к порядку приемки и утверждения выполненных работ (оказанных услуг), в т.ч. в случаях: - передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; - проведения предварительной экспертизы и рассмотрения представляемых результатов на ученых советах организаций; - требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний (с указанием требуемой методики и регламента) и т.п.; - участия в процессе приемки Получателя работ (услуг) |
| 1 | 2 |
| I | |
| II | |
| Раздел 5. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, Получатели результата работ/потребители услуг: |
| Номер этапа работ (услуг) | Состав, форма и требования к отчетной документации, предоставляемой Государственному заказчику | Получатели результата работ/потребители услуг, наименование и место нахождения Получателя результатов работ/потребителя услуг | Сроки предоставления отчетной документации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | | | |
| II | | | |
| Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к специалистам), безопасности, лицензирования, государственной аккредитации, обладания правами на объекты интеллектуальной собственности, страхования, соответствия государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, документы, определяющие требования: |
| Ссылка на вид (виды), этап (этапы) работ (услуг), к которым относится требование | Содержание требования | Реквизиты документов, определяющие требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1 | | |
| Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ (оказания услуг), а также, при необходимости, прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, специфические обязанности Заказчика: |
| Номер требования | Содержание требования и (или) наименование требуемого документа | Ссылка на вид (виды), этап (этапы) работ (услуг), к которым относится требование |
| 1 | 2 | 3 |
| 7.1 | | |
Государственный заказчик: Исполнитель:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 2
к Государственному
контракту на выполнение
работ (оказание услуг)
для государственных нужд
N __________ от _________
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**
"____________________________________"
| Номер этапа | Вид (содержание) работ (услуг) | Цена, с учетом НДС, рублей |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 1-му этапу: _______________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 2-му этапу: _______________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 |
Итого стоимость (цена) работ (услуг) составляет: ______ рублей ___ коп. (___________ рублей ___ коп.), в т.ч. НДС ____% _______ рублей ___ коп. (__________ рублей _____ коп.).
Государственный заказчик: Исполнитель:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Заполняется на основе утвержденного заказа (с [п. 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100032) по раздел 2.7) по соответствующему лоту, при этом из р. 2.1 исключается столбец, содержащий стоимость видов работ (услуг).
ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ
Документ должен быть представлен отдельно по каждому лоту,
на который Участник подает Заявку
Дата __________
N Конкурса: _____
КОМУ: Федеральному агентству по образованию
115998, Москва, М-93, Г СП-8, ул. Люсиновская, 51
ОТ: _____________________________________________________________, в лице
(наименование и местонахождение Участника размещения заказа)
__________________________________________________________________________,
(должность уполномоченного лица и его Ф.И.О)
действующего на основании ________________________________________________.
Господа!
Изучив Конкурсную документацию по Конкурсу N ____, включая Дополнения N (указать номера, если таковые имели место), получение которых настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы (оказать услуги) по лоту N __________ наименование работ (услуг) __________ в соответствии с указанной Конкурсной документацией на сумму (общая сумма Заявки на участие в Конкурсе по лоту прописью и цифрами), подтверждаемую Предложением о цене Государственного контракта, которое является частью нашей Заявки на участие в Конкурсе.
Мы обязуемся, в случае признания нас победителем Конкурса по лоту N ____ (указать номер и наименование лота) _____________, выполнить работы (оказать услуги) в сроки, указанные в Предложении о качестве работ (услуг) и иных предложениях об условии исполнения Контракта по данному лоту.
В случае признания нас победителем Конкурса по заявленному лоту или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта по данному лоту, нами будет предоставлено обеспечение в виде __________ (указывается способ обеспечения Государственного контракта) в соответствии с требованиями Конкурсной документации для надлежащего исполнения Государственного контракта (за исключением бюджетных учреждений).
Мы извещены, что в случае признания нас победителем Конкурса по заявленному лоту или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта по данному лоту, в случае нашего уклонения от заключения Государственного контракта или расторжения с нами Государственного контракта в связи с существенным нарушением нами условий Государственного контракта, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Мы понимаем, что цена работ (услуг), предложенная нами в Заявке на участие в Конкурсе по заявленному лоту, не является единственным критерием определения победителя Конкурса по данному лоту.
Мы извещены, что для участия в Конкурсе Участник размещения заказа должен отвечать следующим обязательным требованиям: непроведение ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии Конкурсного производства, неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе или Заявки на участие в аукционе; отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы понимаем, что в случае несоответствия указанным требованиям Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
___________________________.
(Ф.И.О., телефон работника)
Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
Наши юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства), телефон __________, факс __________
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________
Документы, подтверждающие полномочия на подписание документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, от имени и/или по поручению Участника: (перечислить).
Датировано __________ числом _____ месяца __________ 200_ г.
____________________ ____________________
(Подпись) (Должность)
М.П.
**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Каждый Участник размещения заказа, подающий Заявку на участие в Конкурсе, должен заполнить данную форму.
Для юридических лиц:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) Участника размещения заказа | |
| 2. | Организационно-правовая форма |
| 3. | Адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес) |
| 4. | Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес) |
| 5. | Телефоны, факс Участника (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного Участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения |
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фамилия, имя, отчество Участника размещения заказа | |
| 2. | Паспортные данные (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган, выдавший документ) |
| 3. | Сведения о месте жительства |
| 4. | Телефоны, факс Участника размещения заказа (с указанием кода города), адрес электронной почты |
_______________
(подпись, М.П.)
________________________________
(Ф.И.О., должность подписавшего)
**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме согласно таблицам, содержащимся в [разделе IV](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-3#p101618) "Заказ на выполнение работ (оказание услуг)" настоящей Конкурсной документации.
"__________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Раздел 1. Виды, сроки выполнения работ (услуг): |
| Номер этапа работ (услуг) | Вид (наименование) и основное содержание работ (услуг) | Срок окончания этапа (этапов) выполнения работ (оказания услуг) |
| I | I.1 | |
| I.2 | |
| II | II.1 | |
| II.2 | |
| Раздел 2. Требования, предъявляемые к работам (услугам), результат работ (услуг): |
| Номер этапа работ | Требования к работам (услугам) по каждой позиции, указанной в столбце 2 раздела 1 настоящего Задания: | Результат работ (итог оказания услуг) |
| (услуг) | Детализированные описания содержания заказываемых работ (услуг), при необходимости, с подпунктами - I.1.1 и т.д.; Параметры, определяющие: количественные (и/или объемные, структурные и т.п.) характеристики, уровень сложности, требования к уровню качества работ (услуг) | Требования к формату (виду) результатов работ (итогов услуг), разрабатываемых материалов и (или) документов, при необходимости, описание образцов (макетов) |
| 1 | 2 | 3 |
| I | I.1 | |
| I.2 | |
| II | II.1 | |
| II.2 | |
| Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых в результате выполнения работ (оказания услуг): |
| Номер этапа работ (услуг) | Наименование ОИС, создаваемых в результате выполнения работ | Виды и объемы прав на использование ОИС, созданных в результате выполнения работ | Получатели прав на использование ОИС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I.1 | Данный раздел заполняется в случае, если предполагается создание объектов интеллектуальной собственности в результате выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту | |
| I.2 | | |
| II | II.1 | | |
| II.2 | | |
```text
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 4. Порядок приемки выполненных работ (оказанных) услуг: │
├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Номер │Требования к порядку приемки и утверждения выполненных работ │
│ этапа │(оказанных услуг), в т.ч. в случаях: │
│ работ │- передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; │
│(услуг)│- проведения предварительной экспертизы и рассмотрения │
│ │представляемых результатов на ученых советах организаций; │
│ │- требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых │
│ │испытаний (с указанием требуемой методики и регламента) и т.п.; │
│ │- участия в процессе приемки Получателя работ (услуг) │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│I │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II │ │
├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 5. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной │
│документации, Получатели результата работ/потребители услуг: │
├────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────┤
│ Номер │ Состав, форма и │ Получатели результата │ Сроки │
│ этапа │требования к отчетной │работ/потребители услуг, │предоставления │
│ работ │ документации, │ наименование и место │ отчетной │
│(услуг) │ предоставляемой │ нахождения Получателя │ документации │
│ │ Государственному │ результатов │ │
│ │ заказчику │ работ/потребителя услуг │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤
│I │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤
│II │ │ │ │
├────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────┤
│Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к │
│специалистам), безопасности, лицензирования, государственной │
│аккредитации, обладания правами на объекты интеллектуальной │
│собственности, страхования, соответствия государственным стандартам, │
│санитарным нормам и правилам, документы, определяющие требования: │
├────────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────┤
│ Ссылка на вид (виды), этап (этапы) │Содержание │ Реквизиты документов, │
│ работ (услуг), к которым относится │требования │определяющие требования │
│ требование │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────┤
│6.1 │ │ │
├────────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────┤
│Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий │
│качества работ (оказания услуг), а также, при необходимости, прочие и │
│особые условия и (или) способы исполнения обязательств, специфические │
│обязанности Заказчика: │
├──────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│ Номер │ Содержание требования и │ Ссылка на вид (виды), этап │
│требования│ (или) наименование │(этапы) работ (услуг), к которым │
│ │ требуемого документа │ относится требование │
├──────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│7.1 │ │ │
└──────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
```
Участник размещения заказа
___________ (___________)
**СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Документ должен быть составлен по форме таблиц, содержащихся в нижеприведенных "Сведениях о квалификации Участника размещения заказа".
Документ представляется, если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа.
____________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
квалификацию подтверждает следующей информацией:
1. Квалификация основных исполнителей, состоящих в штате организации:
| N п/п | Ф.И.О. | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием | Стаж работы, лет |
| общий | в том числе, по проведению аналогичных предмету Конкурса работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Сведения о производственной деятельности организации:
| Опыт работы Участника размещения заказа по выполнению аналогичных предмету Конкурса работ |
| Содержание работ | Объем выполненных работ в ценах на дату исполнения обязательств, млн. руб. | Период выполнения работ | Заказчик (адрес, телефон, контактное |
| общий объем | в т.ч. собственными силами | начало | окончание | лицо) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
*Примечание.* По своему усмотрению Участник размещения заказа может предоставить другие сведения (с приложением соответствующих документов), не учтенные в предложенных таблицах. При этом такие сведения должны быть указаны ниже приведенных таблиц либо оформлены в виде приложений к настоящей Форме.
Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке Заявки на участие в Конкурсе по критерию "Квалификация Участника Конкурса".
Участник размещения заказа
___________ (___________)
М.П.
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме, при этом предложенная Участником размещения заказа цена не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по соответствующему лоту. Цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, должна соответствовать цене Государственного контракта, указанной в Письме об участии в Конкурсе по лоту.
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**
**ПО ЛОТУ N _________________**
"__________________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Номер этапа | Вид (содержание) работ (услуг) | Цена, с учетом НДС, рублей |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 1-му этапу: _______________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 2-му этапу: _______________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 |
Итого стоимость (цена) работ (услуг) составляет: __________ рублей __ коп. (__________ рублей __ коп.), в т.ч. НДС ___% __________ рублей __ коп. (__________ рублей __ коп.).
Участник размещения заказа
___________ (___________)
М.П.
В Федеральное агентство
по образованию
N __________
"__" __________ 200_ г.
Запрос на разъяснение
Конкурсной документации
N Конкурса __________
Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации:
| N п/п | Раздел Конкурсной документации | Ссылка на пункт Конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
по образованию
N __________
"__" __________ 200_ г.
Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе N _______, лот N
Уважаемые господа!
Настоящим письмом (наименование организации - для юридических лиц или Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту N ______.
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Приложение N 9 (9.1)
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Федерального агентства Федерального агентства
по образованию по образованию
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на выполнение работ (оказание услуг) по проекту
"_______________________________________________",
(наименование проекта)
проводимому в рамках
мероприятия __________________________________
(номер и наименование мероприятия)
задачи _____________________________
(номер и наименование задачи)
_______________________________________________________
(наименование Программы)
Номер открытого Конкурса: ______________________
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления программ
в сфере образования и размещения
государственного заказа
Федерального агентства по образованию
___________ /__________/
"__" __________ 200_ г.
Москва
200_
## Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки выполнения работ (оказания услуг)
### Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИУРЗ
### Раздел III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
#### 1.1 Исполнитель по заданию Государственного заказчика обязуется
#### 2.1 Основные определения, используемые в Государственном контракте:
#### 2.2 Требования к работам (услугам):
#### 2.3 Требования к условиям и способам выполнения работ (оказания услуг):
#### 2.4 Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства:
#### 3.1 Общая стоимость (цена) работ (услуг) по Государственному контракту
#### 5.1 Государственный заказчик вправе:
#### 5.2 Государственный заказчик обязан:
#### 6.1 Исполнитель вправе:
#### 6.2 Исполнитель обязан:
#### 7.1 Ответственность Государственного заказчика:
#### 7.2 Ответственность Исполнителя:
#### 7.3 Условия освобождения Сторон от ответственности:
### Раздел IV. ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
### Раздел V. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ
### Раздел VI. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
### Раздел VII. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ N
### Раздел I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ИУРЗ)
#### А. Введение
### Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки выполнения работ (оказания услуг)
1.1. Размещение заказа на выполнение работ (услуг), информация о которых содержится в пункте 1.1 информационной карты ИУРЗ и которые являются предметом настоящего Конкурса, осуществляется в соответствии с процедурами и условиями, предусмотренными Конкурсной документацией.
1.2. Победивший Участник Конкурса должен будет выполнить работы (оказать услуги), являющиеся предметом Конкурса, в месте и в течение периода времени, указанных в пункте 1.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
### Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
2.1 Финансирование Государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг), который будет заключен по результатам данного Конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в пункте 2.1 информационной карты ИУРЗ.
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы (оказанные услуги) определяются в проекте Государственного контракта, прилагаемом к Конкурсной документации, и указаны в пункте 2.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
### Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
3.1. Заказчик настоящего Конкурса указан в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ. Специализированная организация, указанная в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ, выполняет часть функций по организации и проведению Конкурса.
## Статья 4. Участники размещения заказа
### Статья 4. Участники размещения заказа
4.1. Участниками размещения заказа (далее также - Участники) являются лица, претендующие на заключение Государственного контракта (далее также - Контракт). Участником размещения заказа могут быть исключительно субъекты малого предпринимательства независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
## Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
### Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
5.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ. Несоответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 6. Привлечение соисполнителей к выполнению Государственного контракта
### Статья 6. Привлечение соисполнителей к выполнению Государственного контракта
6.1. Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей к выполнению работ (оказанию услуг) по Государственному контракту, если иное не оговорено в пункте 6.1 информационной карты ИУРЗ. Привлечение соисполнителей к выполнению работ (оказанию услуг) по Государственному контракту осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
## Статья 7. Затраты на участие в Конкурсе
### Статья 7. Затраты на участие в Конкурсе
7.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей своей Заявки на участие в Конкурсе и заключением Государственного контракта.
## Статья 8. Содержание Конкурсной документации
#### Б. Конкурсная документация
### Статья 8. Содержание Конкурсной документации
8.1. Конкурсная документация подготовлена и разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
8.2. Конкурсная документация включает в себя все перечисленные ниже документы, а также изменения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном [статьей 9](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-9-3#p101788) настоящего раздела.
I. Инструкцию Участникам размещения заказа (ИУРЗ);
II. [Информационную карту](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-4#p101945) ИУРЗ;
III. [Проект](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-4#p102027) Государственного контракта, включая приложения:
1. Приложение N 1 "[Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102136) на выполнение работ (оказание услуг)";
2. Приложение N 2 "[Предложение](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102177) о цене Государственного контракта";
IV. [Заказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-4#p102187) на выполнение работ (оказание услуг);
V. [Формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-4#p102189) документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе:
Форма 1. [Письмо](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102191) об участии в Конкурсе;
Форма 2. [Общие сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102207) об Участнике размещения заказа;
Форма 3. [Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102224) на выполнение работ (оказание услуг);
Форма 4. [Сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102267) о квалификации Участника размещения заказа;
Форма 5. [Предложение о цене](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102283) Государственного контракта;
VI. [Форму запроса](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-4#p102295) на разъяснение Конкурсной документации;
VII. [Форму уведомления](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-4#p102306) об отзыве Заявки на участие в Конкурсе.
8.3. Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в Конкурсной документации. Подача Заявки на участие в Конкурсе, не отвечающей требованиям Конкурсной документации, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 9. Разъяснение положений Конкурсной документации
### Статья 9. Разъяснение положений Конкурсной документации
9.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации в письменной форме (направление запроса в форме электронного документа не предусматривается). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет разъяснения положений Конкурсной документации в письменной форме, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе.
9.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений Конкурсной документации такие разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.
9.3. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником разъяснений положений Конкурсной документации.
9.4. При проведении Конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Конкурсной документацией. В случае нарушения указанного положения, Конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
## Статья 10. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
### Статья 10. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
10.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого Конкурса, а также в Конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается.
10.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация. При этом срок подачи Заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого Конкурса до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
10.3. Участники, использующие для подготовки своих Заявок на участие в Конкурсе Конкурсную документацию, размещенную на официальном сайте, и не направившие заявления на получение Конкурсной документации, самостоятельно устанавливают факты внесения изменений в извещение о проведении открытого Конкурса и в Конкурсную документацию.
10.4. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником размещения заказа соответствующей информации.
## Статья 11. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
### Статья 11. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
11.1 Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе.
11.2. Извещение об отказе от проведения открытого Конкурса размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого Конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса.
11.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) конверты с Заявками на участие в Конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе.
11.4. В случае если установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявок на участие в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса.
## Статья 12. Язык Заявки на участие в Конкурсе
#### В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 12. Язык Заявки на участие в Конкурсе
12.1. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть переведены на русский язык и заверены в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
12.2. Заявка на участие в Конкурсе, подготовленная Участником с нарушением требований, указанных в [пункте 12.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-12-3#p101805) настоящего раздела, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
12.3. Участник вправе предоставить сопроводительную документацию и печатную литературу на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературой и их переводом, преимущество будет иметь перевод.
## Статья 13. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 13. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе
13.1 Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе, не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта, указанную в извещении о проведении Конкурса и в пункте 13.1 информационной карты ИУРЗ. В случае если цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе, превышает начальную (максимальную) цену Государственного контракта, данная Заявка отклоняется Конкурсной комиссией на этапе рассмотрения Заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным Конкурсной документацией.
13.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель по Государственному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями Государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену Государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе.
13.3. Неучтенные затраты Исполнителя по Государственному контракту, связанные с исполнением Государственного контракта, но не включенные в предлагаемую цену Государственного контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
13.4. Все цены, указанные в Заявке на участие в Конкурсе, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.
13.5. При оплате заключенного Государственного контракта, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день платежа.
## Статья 14. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 14. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе
I блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Сведения и документы в соответствии с пунктами 15.1, 15.2 информационной карты ИУРЗ.
II блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Письмо об участии в Конкурсе, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102191) раздела V Конкурсной документации;
(b) Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Контракта, подготовленное в соответствии со [статьей 16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-3#p101829) ИУРЗ;
(с) Предложение о цене Государственного контракта, подготовленное в соответствии со [статьей 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-3#p101832) ИУРЗ.
Участник размещения заказа может наряду с Предложением о качестве работ (услуг) и Предложением о цене Государственного контракта на бумажном носителе предоставить указанные документы на электронном носителе (дискета 3,5 дюйма, CD- или DVD-диск, USB Flash-диск). Непредставление или представление данных документов на электронном носителе в составе Заявки на участие в Конкурсе не учитывается при рассмотрении или оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе.
14.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик и Специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
## Статья 15. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе
#### 14.1 Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующие блоки:
### Статья 15. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе
15.1. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем Заявку на участие в Конкурсе, указанные в пункте 15.1 информационной карты ИУРЗ, документы Предложения о качестве работ (услуг) и иных предложений об условиях исполнения Контракта, указанные в пункте 16.1 информационной карты ИУРЗ, Предложение о цене Государственного контракта в соответствии с [пунктом 17.2 статьи 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-3#p101834) ИУРЗ. Непредставление Участником размещения заказа указанных сведений и документов влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.
15.2. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, указанные в пункте 15.2 информационной карты ИУРЗ, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом Конкурса. Непредставление Участником размещения заказа указанных документов влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.
15.3. Участник вправе представить в составе своей Заявки на участие в Конкурсе дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ.
15.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации в отношении Участника - юридического лица, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии Конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
## Статья 16. Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Контракта
### Статья 16. Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Контракта
16.1. Участник должен представить в составе Заявки на участие Конкурсе Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащее документы, указанные в пункте 16.1 информационной карты ИУРЗ, и подтверждающие соответствие требованиям Конкурсной документации работ (услуг), которые Участник предлагает выполнить в соответствии с Заявкой на участие в Конкурсе.
16.2. Наименование, виды (содержание) и объемы выполняемых работ (оказываемых услуг), а также сроки выполнения работ (оказания услуг), указанные в составных частях Предложения о качестве работ (услуг) и иных предложений об условиях исполнения Контракта и в Предложении о цене Государственного контракта ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-3#p101832) ИУРЗ), должны совпадать. В случае несовпадения наименований, видов (содержания) выполняемых работ (оказываемых услуг), а также сроков выполнения работ (оказания услуг) в указанных документах невозможно достоверно определить, какие работы (услуги) Участник размещения заказа предлагает выполнить (оказать) по Государственному контракту и в какие сроки, в связи с чем такая Заявка признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 17. Предложение о цене Государственного контракта
### Статья 17. Предложение о цене Государственного контракта
17.1. Участник указывает предлагаемую им цену Государственного контракта в Письме об участии в Конкурсе, заполненном в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102191) раздела V Конкурсной документации.
17.2. Участник должен представить Предложение о цене Государственного контракта, подготовленное по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102283) "Предложение о цене Государственного контракта" раздела V Конкурсной документации.
17.3. Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником, является твердой, не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, указанных в [статье 32](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-32-3#p101935) настоящего раздела, и не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта. Заявка на участие в Конкурсе, содержащая цену Государственного контракта, превышающую начальную (максимальную) цену Государственного контракта, и (или) позволяющая корректировать, индексировать или изменять другим способом цену Государственного контракта, рассматривается как не соответствующая требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
17.4. Цена Государственного контракта, указанная в Письме об участии в Конкурсе, и общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должны совпадать, при этом общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должна равняться сумме цен по видам (содержанию) работ (услуг). В случае расхождения между ценами, выраженными цифрами и словами, предпочтение будет отдаваться цене, выраженной словами.
17.5. В случае несовпадения цен в Письме об участии в Конкурсе и в Предложении о цене Государственного контракта, в том числе при наличии арифметической ошибки, невозможно достоверно определить цену Государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа, в связи с чем Заявка, поданная данным Участником, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 18. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 18. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе
18.1. Участник должен подготовить Заявку на участие в Конкурсе и представить оригинал, состоящий из двух отдельных блоков, и копии Заявки на участие в Конкурсе в количестве, указанном в пункте 18.1 информационной карты ИУРЗ, указав на каждой Заявке соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" или "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". В случае расхождений между ними преимущество будет иметь оригинал.
18.2. Письмо об участии в Конкурсе, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102191) Письмо об участии в Конкурсе раздела V, а также сведения, представленные в соответствии с [формой 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102207) Общие сведения об Участнике размещения заказа раздела V, документы Предложения о качестве работ (услуг) и иных предложений об условиях исполнения Контракта, в том числе Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг), подготовленное по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102224) Задание на выполнение работ (оказание услуг) раздела V, сведения о квалификации Участника размещения заказа (если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа), подготовленные в соответствии с [формой 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102267) Сведения о квалификации Участника размещения заказа раздела V, Предложение о цене Государственного контракта, подготовленное по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102283) "Предложение о цене Государственного контракта" раздела V, должны быть заверены печатью Участника (кроме Участников - физических лиц) и собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ). Все страницы документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника. Полномочия лица, подписавшего Заявку и ее страницы, должны явно следовать из представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе документов. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки на участие в Конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью Участника размещения заказа, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Конкурсной документации. Использование при подписании Заявки на участие в Конкурсе факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи не допускается. Несоблюдение настоящего требования влечет признание Заявки на участие в Конкурсе не соответствующей требованиям Конкурсной документации и отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
18.3. Никакие вставки и исправления в Заявке на участие в Конкурсе не имеют силы, за исключением тех случаев, когда они заверены подписью лица, уполномоченного на подписание Заявки на участие в Конкурсе, в соответствии с [пунктом 18.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-18-3#p101840) настоящей статьи.
## Статья 19. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
#### Г. Подача Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 19. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
19.1. Участник должен запечатать оригинал и каждую копию Заявки на участие в Конкурсе в разные внутренние конверты, пометив их соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". На внутренних конвертах должны быть указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя) Участника размещения заказа, название и номер Конкурса. Конверты с оригиналом и копиями Заявки на участие в Конкурсе запечатываются в один внешний конверт. На внешнем конверте Участник размещения заказа должен указать номер и название Конкурса, а также слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" (вставить время и дату в соответствии с пунктом 20.2 информационной карты ИУРЗ). Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
19.2. Если внешний конверт не оформлен в соответствии с требованиями Конкурсной документации, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его вскрытия раньше срока.
## Статья 20. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 20. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе
20.1. Порядок, место, дата начала и окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ.
20.2. Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в извещении о проведении открытого Конкурса и пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ.
20.3. Заявки на участие в Конкурсе, направленные Участниками размещения заказа по почте, поступившие позже даты и времени окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, указанных в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, признаются полученными после окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа при отправке Заявки на участие в Конкурсе по почте несет риск того, что такая Заявка будет доставлена по неправильному адресу, позже даты и времени, указанных в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, и будет признана опоздавшей. Последствия признания Заявки, полученной после окончания приема Заявок на участие в Конкурсе, изложены в [пункте 21.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-22-3#p101859) настоящего раздела.
20.4. Каждый конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, поступивший не позднее срока, указанного в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, регистрируется Заказчиком. Для обеспечения возможности идентификации поданной Участником Заявки на участие в Конкурсе на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе указывается регистрационный номер Заявки Участника размещения заказа, состоящий из номера Конкурса и регистрационного (порядкового) номера Участника. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой Заявкой с указанием даты и времени его получения.
20.5. Участник вправе подать только одну Заявку на участие в Конкурсе в отношении предмета Конкурса.
20.6. Участник (если это предусмотрено пунктом 20.6 информационной карты ИУРЗ) предоставляет обеспечение Заявки на участие в Конкурсе в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены Контракта. Если требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе установлено Заказчиком, такое требование распространяется на всех Участников размещения заказа.
20.7. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц).
Оригинал соответствующего платежного поручения или квитанции должны быть представлены Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе. Непредставление Участником размещения заказа соответствующего платежного поручения или квитанции с отметкой банка об исполнении влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 21. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 21. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе
21.1. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае отзыва своей Заявки на участие в Конкурсе Участник размещения заказа представляет "Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе" по [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-4#p102306) раздела VII Конкурсной документации.
Изменения (в том числе дополнения) к Заявке на участие в Конкурсе подаются Участником размещения заказа в запечатанном конверте, который помечается "ИЗМЕНЕНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" в порядке, установленном в [п. 19.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-19-3#p101844).
21.2. Конверт с изменениями к Заявке на участие в Конкурсе и сведения об отзыве Заявки на участие в Конкурсе регистрируются Заказчиком в Листе регистрации, оформленном на Участника размещения заказа, вносящего изменения в Заявку на участие в Конкурсе либо отзывающего Заявку на участие в Конкурсе.
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, такой конверт с Заявкой возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, но представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе, выданная Заказчиком, такой конверт с Заявкой на участие в Конкурсе возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, и не представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе, выданная Заказчиком, что не позволяет идентифицировать отзываемый конверт на участие в Конкурсе, возврат такого конверта с Заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки.
21.4. После момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе внесение изменений в Заявки на участие в Конкурсе и отзыв Заявок на участие в Конкурсе не допускается.
## Статья 22. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
#### 21.3 Возврат отозванных Заявок осуществляется следующим образом:
#### Д. Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 22. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
22.1. При размещении заказа путем проведения Конкурса Заказчиком создается Конкурсная комиссия. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе, определение победителя Конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
22.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.3. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого Конкурса и в пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ, начинается процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.4. В день вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении Конкурса и пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ, Конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам размещения заказа о возможности подать Заявки на участие в Конкурсе, изменить или отозвать поданные Заявки на участие в Конкурсе до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.5. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с Заявками на участие в Конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более Заявок на участие в Конкурсе при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки на участие в Конкурсе такого Участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.
22.6. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с Заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения Государственного контракта, указанные в такой Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок на участие в Конкурсе, и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.7. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе ведется Конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Указанный протокол размещается в течение дня, следующего после дня его подписания, на официальном сайте.
22.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Во избежание накладок технического характера Участник размещения заказа, желающий осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, должен известить Конкурсную комиссию о таком намерении.
## Статья 23. Заявки на участие в Конкурсе, полученные после окончания приема Заявок
### Статья 23. Заявки на участие в Конкурсе, полученные после окончания приема Заявок
23.1. Полученные после окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе конверты с Заявками на участие в Конкурсе вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица), после чего такие Заявки возвращаются Участникам размещения заказа.
## Статья 24. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 24. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе
24.1. Конкурсная комиссия рассматривает каждую Заявку на участие в Конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным Конкурсной документацией. Срок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
1) непредставления документов, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-3#p101814), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-3#p101824), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-3#p101829) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-3#p101832) ИУРЗ (за исключением документов, подтверждающих квалификацию Участника размещения заказа, если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа), либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах (услугах), соответственно на выполнение (оказание) которых размещается заказ;
2) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ;
3) несоответствия Заявки на участие в Конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких Заявках предложения о цене Контракта, превышающей начальную (максимальную) цену Контракта.
- Заявка на участие в Конкурсе, документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации;
Заполнены все [формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-4#p102189), приведенные в разделе V "Формы документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе", в том числе: Предложение об условиях исполнения Государственного контракта подготовлено по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102224) "Задание на выполнение работ (оказание услуг)"; Предложение о цене Государственного контракта подготовлено по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102283) "Предложение о цене Государственного контракта";
- Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта соответствуют требованиям Конкурсной документации;
- Совпадают наименование, виды (содержание) и объемы выполняемых работ (оказываемых услуг), а также сроки выполнения работ (оказания услуг), указанные в составных частях Предложения о качестве работ (услуг) и иных предложениях об условиях исполнения Контракта и в Предложении о цене Государственного контракта ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-3#p101832) ИУРЗ);
- Совпадают цена Государственного контракта, указанная в Письме об участии в Конкурсе, и общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, при этом общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должна равняться сумме цен по видам (содержанию) работ (услуг).
24.4. Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить Участника размещения заказа от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения в случае установления факта:
а) недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-3#p101814), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-3#p101824), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-3#p101829) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-3#p101832) ИУРЗ;
б) проведения ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24.5. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в Конкурсе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, Участником Конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.
На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком. Указанный протокол в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте.
24.6. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе и признанным Участниками Конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе и не допущенным к участию в Конкурсе, направляются уведомления о принятом Конкурсной комиссией решении не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
24.7. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему Заявку на участие в Конкурсе и не допущенному к участию в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 25. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе
#### 24.2 Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе в следующих случаях:
#### 24.3 Заявка на участие в Конкурсе считается соответствующей требованиям Конкурсной документации, если:
### Статья 25. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе
25.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками Конкурса. Срок оценки и сопоставления таких Заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
25.2. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Государственного контракта в соответствии с критериями и порядком оценки, которые установлены Конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев составляет сто процентов. До установления Правительством Российской Федерации порядка оценки Заявок на участие в Конкурсе такой порядок устанавливается Заказчиком. При этом Заказчиком в Конкурсной документации устанавливаются критерии, предусмотренные Федеральным законом, их содержание и значимость.
25.3. По каждой Заявке на участие в Конкурсе производится расчет ценовых баллов. Порядок расчета ценовых баллов указан в пункте 25.3 информационной карты ИУРЗ.
25.4. Конкурсная комиссия проводит расчет неценовых баллов по каждой Заявке на участие в Конкурсе в соответствии с критериями, указанными в пункте 25.4 информационной карты ИУРЗ.
25.5. Конкурсная комиссия проводит оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе на основе ценовых и неценовых критериев. Конкурсная комиссия рассчитывает количество суммарных баллов, набранных каждой Заявкой на участие в Конкурсе. Порядок расчета суммарных баллов указан в пункте 25.5 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 26. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
### Статья 26. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
26.1. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией каждой Заявке на участие в Конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Государственного контракта, присваивается первый номер.
26.2. В случае если в нескольких Заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Контракта, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в Конкурсе, которая поступила ранее других Заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие условия.
26.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких Заявок, об Участниках Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Заявок на участие в Конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Заявкам на участие в Конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю Конкурса один экземпляр протокола и проект Государственного контракта. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
26.4. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов Конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет соответствующие разъяснения. (Прием запросов о разъяснении результатов Конкурса в форме электронного документа не предусматривается.)
## Статья 27. Определение победителя Конкурса
### Статья 27. Определение победителя Конкурса
27.1. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Государственного контракта и Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер.
## Статья 28. Итоги проведения Конкурса
#### Е. Заключение Государственного контракта
### Статья 28. Итоги проведения Конкурса
28.1. Итогом проведения Конкурса является подписание Государственного контракта между Заказчиком и Участником, признанным победителем Конкурса, или Участником Конкурса в случаях, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.
## Статья 29. Порядок заключения Государственного контракта
### Статья 29. Порядок заключения Государственного контракта
29.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе и Конкурсной документации. В случае если Государственный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если в Конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену Государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Государственного контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
29.2. Заказчик заключит Государственный контракт с Участником, признанным Конкурсной комиссией победителем Конкурса. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе передает победителю Конкурса проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных победителем Конкурса в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.
29.3. Контракт должен быть подписан победителем Конкурса в течение срока, указанного в [пункте 31.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-31-3#p101933) ИУРЗ, со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
29.4. В случае если победитель Конкурса в срок, указанный в [пункте 31.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-31-3#p101933) ИУРЗ, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с [подпунктом 29.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-3#p101915) настоящего раздела, победитель Конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя Конкурса заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Государственного контракта, либо заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Контракта с победителем Конкурса в случаях, предусмотренных [пунктом 29.7](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-3#p101922) ИУРЗ. При этом заключение Государственного контракта для Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя Конкурса или Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Государственного контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого Участника заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, или принять решение о признании Конкурса несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался от заключения Контракта с победителем Конкурса и с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся.
29.5. В случае если по окончании срока подачи Заявок на участие в Конкурсе подана только одна Заявка на участие в Конкурсе, конверт с указанной Заявкой вскрывается и указанная Заявка рассматривается в порядке, установленном [статьей 24](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-24-3#p101876) ИУРЗ. В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку на участие в Конкурсе, проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Участник размещения заказа, подавший указанную Заявку, не вправе отказаться от заключения Государственного контракта. При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
29.6. В случае если только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в Конкурсе, признан Участником Конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, передает такому Участнику Конкурса проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Государственного контракта. При непредставлении Заказчику таким Участником Конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник Конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
29.7. После определения победителя Конкурса в срок, предусмотренный для заключения Государственного контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта с победителем Конкурса либо при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации Участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании Участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-3#p101814), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-3#p101824), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-3#p101829) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-3#p101832) ИУРЗ;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29.8. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются победителю Конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются Участнику Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения Государственного контракта с победителем Конкурса или с таким Участником Конкурса.
## Статья 30. Обеспечение исполнения Государственного контракта
### Статья 30. Обеспечение исполнения Государственного контракта
30.1. В течение срока, указанного в пункте 30.1 информационной карты ИУРЗ, Участник предоставляет обеспечение исполнения Государственного контракта. Государственный контракт заключается только после предоставления Участником, с которым заключается Государственный контракт, обеспечения исполнения Государственного контракта. Обеспечение исполнения Государственного контракта может быть предоставлено Участником в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по Контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Государственного контракта, указанном в пункте 30.1 информационной карты ИУРЗ. Способ обеспечения исполнения Государственного контракта из вышеперечисленных определяется Участником самостоятельно.
30.2. Если Участником Конкурса, с которым заключается Государственный контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения Государственного контракта не требуется.
## Статья 31. Подписание Государственного контракта
### Статья 31. Подписание Государственного контракта
31.1. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном [пунктами 29.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-3#p101920), [29.6 статьи 29](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-3#p101921) ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.
31.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 32. Право Заказчика при исполнении Государственного контракта изменить объем всех предусмотренных Государственным контрактом работ (услуг)
### Статья 32. Право Заказчика при исполнении Государственного контракта изменить объем всех предусмотренных Государственным контрактом работ (услуг)
32.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Государственным контрактом объем работ (услуг) при изменении потребности в работах (услугах), соответственно на выполнение (оказание) которых заключен Государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ (услуг), не предусмотренных Государственным контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными Государственным контрактом.
32.2. При выполнении дополнительного объема работ (оказании дополнительного объема услуг) Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Государственного контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ (услуг), но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в таких работах (услугах) Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.
## Статья 33. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
### Статья 33. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
33.1. В случае расторжения Государственного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому Контракту Заказчик вправе заключить контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством о размещении заказов заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта, с согласия такого Участника. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе и в настоящей Конкурсной документации.
Если до расторжения Государственного контракта Исполнителем частично исполнены обязательства по такому Контракту, при заключении нового Государственного контракта объем выполняемых работ (оказываемых услуг) уменьшается с учетом объема выполненных работ (оказанных услуг) по Контракту, ранее заключенному с победителем Конкурса. При этом цена Государственного контракта уменьшается пропорционально объему выполненных работ (оказанных услуг).
## Статья 34. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
### Статья 34. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
34.1. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном или ином, предусмотренном законодательством Российской Федерации, порядке действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.
## Статья 35. Законодательное регулирование
### Статья 35. Законодательное регулирование
35.1. Размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд регулируется законодательством Российской Федерации.
Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения Конкурса дополняют собой положения [Инструкции](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-3#p101751) Участникам размещения заказа (ИУРЗ). В случае противоречий между положениями информационной карты ИУРЗ и ИУРЗ информационная карта ИУРЗ имеет преобладающую силу.
| ИУРЗ 1.1 | Вид и предмет Конкурса: Открытый Конкурс на право заключить Государственный контракт по проекту _____________________ Номер Конкурса: |
| ИУРЗ 1.2 | Место и сроки выполнения работ (оказания услуг) Работы выполняются в Российской Федерации. Работы выполняются в ___ этап(а). Работы выполняются с _________ по _________ 200_ г. |
| ИУРЗ 2.1 | Источник финансирования заказа: Работы (услуги) по Государственному контракту финансируются за счет средств федерального бюджета |
| ИУРЗ 2.2 | Форма, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Выбрать из двух вариантов в зависимости от решения Заказчика о выплате аванса ("а" или "б"): а) Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 процентов от стоимости (цены) работ (услуг), предусмотренной Государственным контрактом, заключенным по итогам проведения Конкурса, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Заказчиком. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг), предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта), по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика. б) Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг), предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта), по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика |
| ИУРЗ 3.1 | Заказчик: Федеральное агентство по образованию Адрес: Россия, г. Москва, 115998, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51, ком. ______ Контактное лицо от Заказчика: _________________________________ Контактный телефон: ___________________________________________ Адрес электронной почты (e-mail): _____________________________ Специализированная организация: _______________________________ Контактное лицо от Специализированной организации: ____________ Адрес электронной почты (e-mail): _____________________________ Контактный телефон: ___________________________________________ |
| ИУРЗ 5.1 | Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа 1. Участник размещения заказа должен являться субъектом малого предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации. К субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Средняя численность работников малого предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений. 2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 1) Соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом настоящего Конкурса; 2) Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 4) Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе не принято; 5) Обладание Участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности <*>; 6) Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. |
| ИУРЗ 6.1 | Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей к выполнению работ (оказанию услуг) по Государственному контракту |
| ИУРЗ 9.1 | Разъяснения положений Конкурсной документации предоставляются Участникам размещения заказа начиная с ______________ 200_ года (дата начала приема Заявок) и до ____________________ 200_ года |
| ИУРЗ 12.1 | Язык Заявки на участие в Конкурсе. Русский |
| ИУРЗ 13.1 | Начальная (максимальная) цена Государственного контракта. Начальная (максимальная) цена Контракта: ______________ рублей |
| ИУРЗ 13.4 | Валюта Заявки на участие в Конкурсе. Рубль Российской Федерации |
| ИУРЗ 15.1 | Требования к документам, представляемым Участником размещения в составе Заявки на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе следующие документы и сведения: 1. Общие сведения об Участнике размещения заказа по форме 2 раздела V Конкурсной документации (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2. Копии документов, удостоверяющих личность для иных физических лиц (копии должны быть заверены подписью Участника размещения заказа); 3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа (для юридических лиц) (копии и оригиналы документов должны быть заверены подписью и печатью Участника размещения заказа): 3.1. Копии учредительных документов; 3.2. Копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, заверенную лицом, подтвердившим полномочия на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Если документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе подписываются не лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, то Участник размещения заказа также представляет оригинал документа либо копию документа, заверенную выдавшим его лицом или нотариально, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3.3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа, если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника размещения заказа крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; Федеральным законом N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"): 3.3.1. В случае если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника крупной сделкой, в зависимости от организационно-правовой формы Участника - юридического лица: а) выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для Участников, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью), либо выписку из Устава Участника, подтверждающую право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; b) выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 79 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (для Участников, зарегистрированных в форме акционерного общества), либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; с) документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 23 Федерального закона N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 3.3.2. В случае если заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе оригинал уведомления от Участника на бумажном носителе о том, что заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой; 4. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для юридических лиц); 5. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса; 7. Документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа <*>: а) наличие необходимых кадровых ресурсов; б) наличие у Участника размещения заказа опыта по выполнению аналогичных предмету Конкурса работ (услуг). (Список корректируется в зависимости от специфики проекта.) --------------------------------- <*> Если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа. Сводная информация о квалификации Участника размещения заказа представляется по форме 4 Сведения о квалификации Участника размещения заказа раздела V Конкурсной документации; 8. Копии документов, подтверждающих наличие у Участника размещения заказа исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в случае, если такое требование установлено Заказчиком (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) <*>. --------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. 9. Документ, подтверждающий внесение денежных средств, в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц) <*>. --------------------------------- <*> Если данное условие предусмотрено в пункте 20.6 информационной карты ИУРЗ КД. |
| ИУРЗ 15.2 | Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом торгов: 1) Для подтверждения Участником размещения заказа права на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации: копии необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с исполнением Государственного контракта, если данные виды деятельности лицензируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2) Для подтверждения Участником размещения заказа статуса субъекта малого предпринимательства (для юридических лиц): 2.1. Для подтверждения соответствия Участника размещения заказа требованиям к составу участников (учредителей, акционеров) малого предприятия должны быть представлены копии учредительных документов Участника размещения заказа, содержащие сведения об участниках (учредителях) (кроме Участников размещения заказа - акционерных обществ). Участники размещения заказа - акционерные общества должны представить копию выписки из реестра акционеров. Для установления факта принадлежности (непринадлежности) юридических лиц - участников (учредителей, акционеров) Участника размещения заказа к субъектам малого предпринимательства - те же документы, что и для Участников размещения заказа, указанные в настоящем абзаце (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2.2. Для подтверждения соответствия средней численности работников Участника размещения заказа за отчетный период должна быть представлена справка Участника размещения заказа с указанием среднесписочной численности за последний отчетный период, подписанная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа и заверенная печатью Участника размещения заказа; 2.3. Для подтверждения размера выручки или балансовой стоимости активов малые предприятия представляют копию отчета о прибылях и убытках либо копию бухгалтерского баланса за предшествующий календарный год (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2.4. Вместо документов, указанных в пунктах 2.1 - 2.3 настоящей статьи, Участник размещения заказа может представить в составе Заявки на участие в Конкурсе копию свидетельства о внесении в реестр субъектов малого предпринимательства (копия должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 16.1 | Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащее следующие документы: А) Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг), подготовленное в соответствии с формой 3 Задание на выполнение работ (оказание услуг). Б) Концепция выполнения работ (услуг). Включаемые в Концепцию разделы должны раскрывать и обосновывать выбранные Участником варианты решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения заказываемых работ (услуг), описанных в разделе IV, ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕ- НИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Конкурсной документации; содержать описания факторов, обеспечивающих достижение требуемых результатов, высококачественное выполнение работ (оказание услуг). В) Детализированный план-график выполнения (оказания) работ (услуг). План-график должен раскрывать последовательность и сроки выполнения всех видов работ (оказания услуг), обусловленные требованиями Заказчика и изложенными в Концепции Участника размещения заказа решениями, способами, методами; как правило, содержать ссылки на соответствующие разделы (части) предложенной Концепции, на основе или в развитие которых планируется выполнение работ (оказание услуг). (Оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) -------------------------------- <*> (В случаях, предусмотренных Конкурсной документацией, Участник должен представить в составе Заявки на участие Конкурсе также копии документов, подтверждающих соответствие работ (услуг) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам (услугам)). |
| ИУРЗ 17.2 | Порядок формирования цены Государственного контракта: В цену работ (услуг), выполняемых (оказываемых) по Государственному контракту, включаются расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о цене Государственного контракта. Предложение о цене Государственного контракта должно быть подготовлено в соответствии с формой 5 "Предложение о цене Государственного контракта" (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 18.1 | Количество копий. Одна копия |
| ИУРЗ 20.1 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе. Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана Заказчику в запечатанном конверте, который доставляется Участником размещения заказа самостоятельно либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой связи, датой и временем получения Заказчиком Заявки на участие в Конкурсе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления Заказчику по адресу, указанному в настоящем пункте. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комната ________. Конверты с Заявками на участие в Конкурсе принимаются Заказчиком ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени начиная с _____ года. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе прекращается в _________ по московскому времени _____ года. Прием Заявок на участие в Конкурсе в форме электронного документа не предусмотрен |
| ИУРЗ 20.2 | Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в ___ часов ___ минут по московскому времени ____ года по адресу: г. Москва, Люсиновская ул., д. 51, комната _______ |
| ИУРЗ 20.6 | Обеспечение Заявок на участие в Конкурсе: _________ % от начальной (максимальной) цены Государственного контракта. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 |
| ИУРЗ 25 | Для оценки лучших условий исполнения Государственного контракта устанавливается следующая система критериев и их значения: |
| Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе: | Максимальное количество баллов по каждому критерию |
| Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе |
| ИУРЗ 25.3 | 1. Цена Государственного контракта. | 100 |
| Порядок расчета ценового балла Ценовой балл рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены Заявки на участие в Конкурсе к цене Заявки Участника: ЦБ = Цmin / Цi х 100, где: ЦБ - ценовой балл; Цmin - минимальная предложенная цена; Цi - цена Заявки Участника | |
| ИУРЗ 25.4 | 2. Неценовые критерии оценки и сопоставления Заявок КБ - неценовые баллы за качество выполнения работ (оказания услуг) и квалификацию Участника Конкурса; СВ - неценовые баллы за сроки выполнения работ (оказания услуг); ГБ - неценовые баллы за сроки предоставления гарантии качества работ (услуг) и объем предоставления гарантии качества работ (услуг) | |
| 2.1. Качество работ (услуг) и (или) квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | 100 |
| 2.1.1. Качество работ (услуг), в т.ч.: | |
| - наличие в составе Концепции выполнения работ (оказания услуг) описаний факторов, способствующих повышению уровня качества работ (услуг); степень обоснованности этих описаний, их детализации и содержательной проработанности | |
| - степень детализации и проработанности представленного Участником размещения заказа плана-графика выполнения работ (оказания услуг) | |
| 2.1.2. Квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | |
| - квалификация Участника Конкурса применительно к специфике Конкурса, оцениваемая на основе сведений о выполнении аналогичных работ, отзывах, публикациях, квалификации и специализации персонала и т.п. | |
| 2.2. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг), в т.ч.: | 100 |
| - не противоречащая установкам Заказчика, технологически и организационно обоснованная в Концепции и плане-графике выполнения работ (оказания услуг) возможность сокращения срока выполнения и предоставления Заказчику результатов работ по ___ этапу: макс. балл присуждается при сокращении срока на __ | |
| - не противоречащая установкам Заказчика, технологически и организационно обоснованная в Концепции и плане-графике выполнения работ (оказания услуг) возможность продления срока предоставления услуг по ___ этапу: макс. балл присуждается при продлении срока на ___ | |
| 2.3. Срок предоставления гарантии качества работ (услуг) и объем предоставления гарантии качества работ (услуг), в т.ч.: | 100 |
| - наличие в составе Концепции выполнения работ (оказания услуг) сведений об апробированности выбранных вариантов решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения работ (оказания услуг), позволяющих оценивать уровень (объем) гарантий качества работ (услуг) | |
| - уровень обоснованности и проработанности действий (мероприятий), предусмотренных Участником Конкурса в плане-графике выполнения работ (оказания услуг) в обеспечение гарантий качества, сроков и объемов их предоставления | |
| ИУРЗ 25.5 | Порядок расчета суммарных баллов. Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов с применением весовых факторов. Весовые коэффициенты определяются Заказчиком в заказе на выполнение работ (оказание услуг) исходя из предмета закупки и специфики Конкурса: СБ = ЦБ х Р + КБ х Т + СВ х П + ГБ х М, где: Р - вес балла по критерию "Цена Государственного контракта"; Т - вес балла по критерию "Качество выполнения работ (оказания услуг) и (или) квалификация Участника Конкурса" (<= 0,2, а в случае проведения Конкурса на оказание услуг по обслуживанию (обеспечению) официального сайта, услуг специализированной организации для осуществления функций по размещению заказа <= 0,45); П - вес балла по критерию "Срок выполнения работ (оказания услуг)"; М - вес балла по критерию "Срок и объем предоставления гарантий качества". При этом: Р + Т + П + М = 1 |
| ИУРЗ 30.1 | Обеспечение исполнения Государственного контракта. Срок предоставления обеспечения исполнения Государственного контракта: В течение 10 дней со дня получения Участником, с которым заключается Государственный контракт, проекта Государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта: ________% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта. Способы обеспечения исполнения Государственного контракта: Безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на счет Заказчика в указанном в настоящем пункте в размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Государственного контракта: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ - В КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): В случае если начальная (максимальная) цена Контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса |
| ИУРЗ 31.1 | Срок подписания Государственного контракта Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном пунктами 29.5, 29.6 статьи 29 ИУРЗ, не ранее, чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов |
Государственный контракт N _____
на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд
г. Москва "__" __________ 200_.
Федеральное агентство по образованию, именуемое в дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице __________________________, действующего
на основании Положения о Федеральном агентстве по образованию,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.06.2004 N 288, и Приказа Федерального агентства по образованию от
16.08.2007 N 1519 "О распределении обязанностей по руководству
деятельностью Федерального агентства по образованию" с одной стороны, и
________________________________________________________________________,
(указать полное наименование организации и ее организационно-правовую
форму или Ф.И.О. Участника - физического лица (индивидуального
предпринимателя)
зарегистрированное(ый/ая) в _____________________________________________,
(указать наименование регистрирующего органа)
за основным государственным регистрационным номером ________ (Свидетельство
о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или
Свидетельство о внесении записи в единый реестр индивидуальных
предпринимателей N __________ от ___________), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице _______________________________________, действующего
(указать должность, Ф.И.О. руководителя
организации - для юридических лиц)
на основании _____________________________________________________________,
(указать: Устава или Положения, а также доверенности, если
Государственный контракт подписывается
не руководителем организации)
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
руководствуясь:
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о реализации проектов в рамках ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о выделении ассигнований ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о внесении изменений в приказ о реализации проектов (или в приказ о
выделении ассигнований) _____";
решением Конкурсной комиссии (протокол от _________ N _________) по
Конкурсу N __________ "__________________________________________________",
(указать наименование Конкурса)
в рамках реализации "____________________________________________________",
(указать: номер и наименование задачи, мероприятия
и Программы, кем и когда утверждена Программа)
по статье (подстатье) "____________________" классификации операций сектора
государственного управления, по направлению расходов "прочие нужды";
заключили настоящий Государственный контракт на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных нужд (далее - Государственный
контракт) о нижеследующем:
##### 1. Предмет Государственного контракта
выполнить работы (оказать услуги) _________________________________________
(указать наименование работ (услуг)
по названию Конкурса)
и передать, полученные при выполнении работ результаты (отчитаться об
оказанных услугах), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Государственным контрактом.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных [п. 1.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-4#p102031), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.3. Требования, предъявляемые к работам (услугам), виды (содержание) и объем, а также сроки, получатели, состав отчетной документации и другие условия определяются в [Задании](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102136) на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение N 1 к Государственному контракту).
1.4. Соглашение Сторон о цене выполняемых работ (оказываемых услуг) оформляется путем подписания Сторонами [Предложения о цене](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102177) Государственного контракта (Приложение N 2 к Государственному контракту).
##### 2. Общие положения Государственного контракта
2.1.1. Получатель (Потребитель) - Государственный заказчик или лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными получателями результата работ (потребителями услуг).
2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Исполнителя, подтверждающие выполнение работ (оказание услуг), передаваемые Государственному заказчику, включая накладные, в т.ч. почтовые, а также образцы (макеты), акты передачи результата работ и т.п., определяемые в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.1.3. Отчет Исполнителя - документ, представляемый Исполнителем в составе отчетной документации по установленной Государственным заказчиком форме, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части исполненных обязательств и иные необходимые сведения.
2.2.1. Работы (результат работ) (услуги) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.
2.2.2. Работы (услуги) должны быть выполнены (оказаны) в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
2.2.3. Результат работ может иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Если результат работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Получателю лежит на Исполнителе.
2.2.6. Результат работ передается Получателю с необходимыми принадлежностями к результату работ, которыми могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.
2.3.1. Место выполнения работ (оказания услуг) может быть определено в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.3.2. Работы выполняются (услуги оказываются) Исполнителем лично, за исключением случаев, предусмотренных [подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102093) Государственного контракта.
2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Государственному контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Государственного заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования (правообладания) объектов интеллектуальной собственности могут быть определены в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.4.2. Исполнитель гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет двенадцать месяцев (если иное не предусмотрено в Заявке на участие в Конкурсе). Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту.
2.4.4. Иные гарантии Исполнителя могут быть определены в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
##### 3. Стоимость (цена) работ (услуг) и порядок оплаты
составляет _____ рублей __ коп. (____ рублей __ коп.), в том числе НДС ___%
(сумма прописью)
_____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.).
(сумма прописью)
(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС" - этот текст удалить.)
Указанная цена (стоимость) Государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 3.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102060) и [5.1.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102085) настоящего Государственного контракта.
3.2. Общая стоимость работ (услуг) включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.
3.3. В случае изменения объема выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с [п. 5.1.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102085) настоящего Государственного контракта Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе при выполнении дополнительного объема работ (оказании услуг) изменить первоначальную цену (стоимость) Государственного контракта пропорционально объему таких дополнительных работ (услуг), но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены настоящего Государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ (оказании услуг), Государственный заказчик обязан изменить цену настоящего Государственного контракта указанным образом.
Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
3.4. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке:
Если Конкурсной документацией предусмотрена выплата аванса:
3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости работ (услуг), предусмотренной в [п. 3.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-4#p102056) настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.4.2. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если Конкурсной документацией не предусмотрена выплата аванса:
3.4.3. Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
##### 4. Порядок сдачи-приемки исполнения обязательств
4.1. Передача отчетной документации по исполнении обязательств по Государственному контракту осуществляется в сроки, предусмотренные в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
4.1.1. Результат работ передается Получателю по акту сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству. Если Получателем результата работ является непосредственно Государственный заказчик, то представление акта сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству не требуется, а все существенные условия сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству указываются в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.
4.1.2. Выполненные работы (оказанные услуги) принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.
4.2. В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия выполненных работ (оказанных услуг) и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта. Для проверки соответствия качества выполненных работ (оказанных услуг) требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов. Срок проведения такой экспертизы не может превышать 20 (двадцати) дней.
4.3. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту Приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по Государственному контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. По результатам заключения Приемочной комиссии Государственный заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.
4.4. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) дней с момента его получения.
4.5. Подписанный между Государственным заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта является основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ (оказанных услуг).
4.6. Порядок передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности, а также иные требования к порядку приемки исполненных обязательств могут определяться в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
4.7. При досрочном завершении выполнения работ (оказания услуг) (этапа выполнения работ (оказания услуг)) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Государственного контракта.
##### 5. Права и обязанности Государственного заказчика
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг), а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг).
5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ (оказанных услуг) и представленной Исполнителем отчетной документации.
5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем работ (оказания Исполнителем услуг) и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Государственному контракту.
5.1.5. По согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего Государственного контракта изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный Государственным контрактом объем работ (услуг) при изменении потребности в работах (услугах), на выполнение которых заключен Государственный контракт, или в случае выявления потребности в дополнительных работах (услугах), не предусмотренных Государственным контрактом, но связанных с работами (услугами), предусмотренными Государственным контрактом.
5.1.6. Осуществлять контроль за процессом выполнения работ (оказания услуг) Исполнителем по Государственному контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг) или приемки исполненных обязательств.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
##### 6. Права и обязанности Исполнителя
6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и материалов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или актом сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта, при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6.1.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Государственному контракту других лиц - соисполнителей по видам (содержанию) работ (услуг), предусмотренных в Задании на выполнение работ (оказание услуг). Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
6.1.4. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ (услуг) по настоящему Государственному контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) соисполнителями, Исполнитель указывает в своей отчетной документации.
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и представить Государственному заказчику отчетную документацию.
6.2.2. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Государственного контракта представить Государственному заказчику заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Исполнителя детализированный план-график выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту, составленный в соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг).
6.2.3. Ежемесячно, не позднее 5-ого числа каждого месяца, представлять Государственному заказчику сведения по установленной форме о ходе выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту за прошедший месяц в соответствии с указанным в [п. 6.2.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102097) планом-графиком.
6.2.4. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работ (оказания услуг) недостатки в сроки, определенные Государственным заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Государственного заказчика об устранении недостатков.
6.2.5. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, а также лиц, участвующих в контроле (определенных Государственным заказчиком в соответствии с [пп. 5.1.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-3#p102083)), представить финансово-хозяйственные документы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по настоящему Государственному контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
##### 7. Ответственность Сторон
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.1. В случае нарушения сроков выполнения работ (оказания услуг) и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости работ (услуг), подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.
7.2.2. В случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости работ (услуг), подлежащей оплате за каждый день, с момента уведомления Исполнителя до момента устранения недостатков выполненных работ (оказанных услуг).
7.2.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7.2.4. Если обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено Конкурсной документацией (выбрать нужный вариант):
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией от __________ N _________, выданной __________, сроком действия до __________, в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее ____ года в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается передачей Государственному заказчику в залог денежных средств в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) (платежное поручение от __________ N _________, указать наименование банка).
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается договором страхования ответственности от __________ N _________, указывается наименование страховщика, сроком действия до __________, в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее __________ в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
7.2.5. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
##### 8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
##### 9. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
9.1. Государственный контракт, после подписания Сторонами, вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта в текущем финансовом году осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 200_ года, при условии представления Исполнителем подписанного акта сдачи-приемки исполнения обязательств.
9.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение, после подписания Сторонами, вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
##### 10. Прочие условия Государственного контракта
10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
10.2. Настоящий Государственный контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Государственного заказчика.
##### 11. Реквизиты и подписи Сторон
"Государственный заказчик" "Исполнитель"
Федеральное агентство по образованию
Место нахождения: Место нахождения:
115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51
тел.
Фактическое место нахождения: Фактическое место нахождения:
115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51
тел.
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 7725509655 УФК МФ РФ по г. Москве
Федеральное агентство по образованию
Л/с 03073000730
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России,
г. Москва
Расчетный счет:
40105810700000010079
**БИК 044583001 БИК**
**КПП 772501001 КПП**
ОКОПФ 81 ОКОПФ
**ОКПО 00083411 ОКПО**
ОКВЭД 75.11.11 ОКВЭД
_____________________________ _____________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 1
к Государственному
контракту на выполнение
работ (оказание услуг)
для государственных нужд
N __________ от _________
**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)**
| Раздел 1. Виды, сроки выполнения работ (услуг): |
| Номер этапа работ (услуг) | Вид (наименование) и основное содержание работ (услуг) | Срок окончания этапа (этапов) выполнения работ (оказания услуг) |
| I | I.1 | |
| I.2 | |
| II | II.1 | |
| II.2 | |
| Раздел 2. Требования, предъявляемые к работам (услугам), результат работ (услуг): |
| Номер этапа работ | Требования к работам (услугам) по каждой позиции, указанной в столбце 2 раздела 1 настоящего Задания: | Результат работ (итог оказания услуг) Требования к формату |
| (услуг) | Детализированные описания содержания заказываемых работ (услуг), при необходимости, с подпунктами - I.1.1 и т.д.); Параметры, определяющие количественные (и/или объемные, структурные и т.п.) характеристики, уровень сложности, требования к уровню качества работ (услуг) | (виду) результатов работ (итогов услуг), разрабатываемых материалов и (или) документов, при необходимости, описание образцов (макетов) |
| 1 | 2 | 3 |
| I | I.1 | |
| I.2 | |
| II | II.1 | |
| II.2 | |
| Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых в результате выполнения работ (оказания услуг): |
| Номер этапа работ (услуг) | Наименование ОИС, создаваемых в результате выполнения работ | Виды и объемы прав на использование ОИС, созданных в результате выполнения работ | Получатели прав на использование ОИС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I.1 | Данный раздел заполняется в случае, если предполагается создание объектов интеллектуальной собственности в результате выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту | |
| I.2 | | |
| II | II.1 | | |
| II.2 | | |
| Раздел 4. Порядок приемки выполненных работ (оказанных) услуг: |
| Номер этапа работ (услуг) | Требования к порядку приемки и утверждения выполненных работ (оказанных услуг), в т.ч. в случаях: - передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; - проведения предварительной экспертизы и рассмотрения представляемых результатов на ученых советах организаций; - требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний (с указанием требуемой методики и регламента) и т.п.; - участия в процессе приемки Получателя работ (услуг) |
| 1 | 2 |
| I | |
| II | |
| Раздел 5. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, Получатели результата работ/потребители услуг: |
| Номер этапа работ (услуг) | Состав, форма и требования к отчетной документации, предоставляемой Государственному заказчику | Получатели результата работ/потребители услуг, наименование и место нахождения Получателя результатов работ/потребителя услуг | Сроки предоставления отчетной документации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | | | |
| II | | | |
| Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к специалистам), безопасности, лицензирования, государственной аккредитации, обладания правами на объекты интеллектуальной собственности, страхования, соответствия государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, документы, определяющие требования: |
| Ссылка на вид (виды), этап (этапы) работ (услуг), к которым относится требование | Содержание требования | Реквизиты документов, определяющие требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1 | | |
| Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ (оказания услуг), а также, при необходимости, прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, специфические обязанности Заказчика: |
| Номер требования | Содержание требования и (или) наименование требуемого документа | Ссылка на вид (виды), этап (этапы) работ (услуг), к которым относится требование |
| 1 | 2 | 3 |
| 7.1 | | |
Государственный заказчик: Исполнитель:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 2
к Государственному
контракту на выполнение
работ (оказание услуг)
для государственных нужд
N __________ от _________
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**
"____________________________________"
| Номер этапа | Вид (содержание) работ (услуг) | Цена, с учетом НДС, рублей |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 1-му этапу: _______________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 2-му этапу: _______________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 |
Итого стоимость (цена) работ (услуг) составляет: ______ рублей ___ коп. (___________ рублей ___ коп.), в т.ч. НДС ____% _______ рублей ___ коп. (__________ рублей _____ коп.).
Государственный заказчик: Исполнитель:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Заполняется на основе утвержденного заказа (с [п. 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100032) по раздел 2.7) по соответствующему Конкурсу (проекту), при этом из р. 2.1 исключается столбец, содержащий стоимость видов работ (услуг).
ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ
Дата __________
N Конкурса: _____
КОМУ: Федеральному агентству по образованию
115998, Москва, М-93, ГСП-8, ул. Люсиновская, 51
ОТ: ____________________________________________________________, в лице
(наименование и местонахождение Участника размещения заказа)
__________________________________________________________________________,
(должность уполномоченного лица и его Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________.
Господа!
Изучив Конкурсную документацию по Конкурсу N ____, включая Дополнения N ___ (указать номера, если таковые имели место), получение которых настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы (оказать услуги) __________ наименование работ (услуг) __________ в соответствии с указанной Конкурсной документацией на сумму (общая сумма Заявки на участие в Конкурсе прописью и цифрами), подтверждаемую Предложением о цене Государственного контракта, которое является частью нашей Заявки на участие в Конкурсе.
Мы обязуемся в случае признания нас победителем Конкурса выполнить работы (оказать услуги) в сроки, указанные в Предложении о качестве работ (услуг) и иных предложениях об условии исполнения Контракта.
В случае признания нас победителем Конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта нами будет предоставлено обеспечение в виде __________ (указывается способ обеспечения Государственного контракта) в соответствии с требованиями Конкурсной документации для надлежащего исполнения Государственного контракта (за исключением бюджетных учреждений).
Мы извещены, что в случае признания нас победителем Конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта, в случае нашего уклонения от заключения Государственного контракта или расторжения с нами Государственного контракта в связи с существенным нарушением нами условий Государственного контракта, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Мы понимаем, что цена работ (услуг), предложенная нами в Заявке на участие в Конкурсе, не является единственным критерием определения победителя Конкурса.
Мы извещены, что для участия в Конкурсе Участник размещения заказа должен отвечать следующим обязательным требованиям: непроведение ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе или Заявки на участие в аукционе; отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы понимаем, что в случае несоответствия указанным требованиям Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
___________________________.
(Ф.И.О., телефон работника)
Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать уполномоченному
лицу.
Наши юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства), телефон __________, факс __________.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________.
Документы, подтверждающие полномочия на подписание документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, от имени и/или по поручению Участника: (перечислить).
Датировано __________ числом _____ месяца __________ 200_ г.
____________________ ____________________
(Подпись) (Должность)
М.П.
**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Каждый Участник размещения заказа, подающий Заявку на участие в Конкурсе, должен заполнить данную форму.
Для юридических лиц:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1 | Фирменное наименование (наименование) Участника размещения заказа | |
| 2 | Организационно-правовая форма |
| 3 | Адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес) |
| 4 | Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес) |
| 5 | Телефоны, факс Участника (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного Участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения |
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1 | Фамилия, имя, отчество Участника размещения заказа | |
| 2 | Паспортные данные (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган, выдавший документ) |
| 3 | Сведения о месте жительства |
| 4 | Телефоны, факс Участника размещения заказа (с указанием кода города), адрес электронной почты |
_______________
(подпись, М.П.)
________________________________
(Ф.И.О., должность подписавшего)
**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме согласно таблицам, содержащимся в [разделе IV](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-4#p102187) "Заказ на выполнение работ (оказание услуг)" настоящей Конкурсной документации.
"__________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Раздел 1. Виды, сроки выполнения работ (услуг): |
| Номер этапа работ (услуг) | Вид (наименование) н основное содержание работ (услуг) | Срок окончания этапа (этапов) выполнения работ (оказания услуг) |
| I | I.1 | |
| I.2 | |
| II | II.1 | |
| II.2 | |
| Раздел 2. Требования, предъявляемые к работам (услугам), результат работ (услуг): |
| Номер этапа работ | Требования к работам (услугам) по каждой позиции, указанной в столбце 2 раздела 1 настоящего Задания: | Результат работ (итог оказания услуг) Требования к формату |
| (услуг) | Детализированные описания содержания заказываемых работ (услуг), при необходимости, с подпунктами - I.1.1 и т.д.); Параметры, определяющие количественные (и/или объемные, структурные и т.п.) характеристики, уровень сложности, требования к уровню качества работ (услуг) | (виду) результатов работ (итогов услуг), разрабатываемых материалов и (или) доументов, при кнеобходимости, описание образцов (макетов) |
| 1 | 2 | 3 |
| I | I.1 | |
| I.2 | |
| II | II.1 | |
| II.2 | |
| Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых в результате выполнения работ (оказания услуг): |
| Номер этапа работ (услуг) | Наименование ОИС, создаваемых в результате выполнения работ | Виды и объемы прав на использование ОИС, созданных в результате выполнения работ | Получатели прав на использование ОИС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I.1 | Данный раздел заполняется в случае, если предполагается создание объектов интеллектуальной собственности в результате выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту | |
| I.2 | | |
| II | II.1 | | |
| II.2 | | |
```text
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 4. Порядок приемки выполненных работ (оказанных) услуг: │
├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Номер │Требования к порядку приемки и утверждения выполненных работ │
│ этапа │(оказанных услуг), в т.ч. в случаях: │
│ работ │- передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; │
│(услуг)│- проведения предварительной экспертизы и рассмотрения │
│ │представляемых результатов на ученых советах организаций; │
│ │- требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых │
│ │испытаний (с указанием требуемой методики и регламента) и т.п.; │
│ │- участия в процессе приемки Получателя работ (услуг) │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│I │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II │ │
├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 5. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной │
│документации, Получатели результата работ/потребители услуг: │
├────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────┤
│ Номер │ Состав, форма и │ Получатели результата │ Сроки │
│ этапа │требования к отчетной │работ/потребители услуг, │предоставления │
│ работ │ документации, │ наименование и место │ отчетной │
│(услуг) │ предоставляемой │ нахождения Получателя │ документации │
│ │ Государственному │ результатов │ │
│ │ заказчику │ работ/потребителя услуг │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤
│I │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤
│II │ │ │ │
├────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────┤
│Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к │
│специалистам), безопасности, лицензирования, государственной │
│аккредитации, обладания правами на объекты интеллектуальной │
│собственности, страхования, соответствия государственным стандартам, │
│санитарным нормам и правилам, документы, определяющие требования: │
├────────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────┤
│ Ссылка на вид (виды), этап (этапы) │Содержание │ Реквизиты документов, │
│ работ (услуг), к которым относится │требования │определяющие требования │
│ требование │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────┤
│6.1 │ │ │
├────────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────┤
│Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий │
│качества работ (оказания услуг), а также, при необходимости, прочие и │
│особые условия и (или) способы исполнения обязательств, специфические │
│обязанности Заказчика: │
├──────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│ Номер │ Содержание требования и │ Ссылка на вид (виды), этап │
│требования│ (или) наименование │(этапы) работ (услуг), к которым │
│ │ требуемого документа │ относится требование │
├──────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│7.1 │ │ │
└──────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
```
Участник размещения заказа
___________ (___________)
**СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Документ должен быть составлен по форме таблиц, содержащихся в нижеприведенных "Сведениях о квалификации Участника размещения заказа".
Документ представляется, если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа.
____________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
квалификацию подтверждают следующей информацией:
1. Квалификация основных Исполнителей, состоящих в штате организации:
| N п/п | Ф.И.О. | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием | Стаж работы, лет |
| общий | в том числе, по проведению аналогичных предмету Конкурса работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Сведения о производственной деятельности организации:
| Опыт работы Участника размещения заказа по выполнению аналогичных предмету Конкурса работ |
| Содержание работ | Объем выполненных работ в ценах на дату исполнения обязательств, млн. руб. | Период выполнения работ | Заказчик (адрес, телефон, контактное |
| общий объем | в т.ч. собственными силами | начало | окончание | лицо) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
*Примечание.* По своему усмотрению Участник размещения заказа может предоставить другие сведения (с приложением соответствующих документов), неучтенные в предложенных таблицах. При этом такие сведения должны быть указаны ниже приведенных таблиц либо оформлены в виде приложений к настоящей форме.
Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке Заявки на участие в Конкурсе по критерию "Квалификация Участника Конкурса".
Участник размещения заказа
___________ (___________)
М.П.
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме, при этом предложенная Участником размещения заказа цена не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта. Цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должна соответствовать цене Государственного контракта, указанной в Письме об участии в Конкурсе.
"__________________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Номер этапа | Вид (содержание) работ (услуг) | Цена, с учетом НДС, рублей |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 1-му этапу: _______________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 2-му этапу: _______________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 |
Итого стоимость (цена) работ (услуг) составляет: __________ рублей __ коп. (__________ рублей __ коп.), в т.ч. НДС ___% __________ рублей __ коп. (__________ рублей __ коп.).
Участник размещения заказа
___________ (___________)
М.П.
В Федеральное агентство
по образованию
N __________
"__" __________ 200_ г.
Запрос на разъяснение
Конкурсной документации
N Конкурса __________
Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации:
| N п/п | Раздел Конкурсной документации | Ссылка на пункт Конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
по образованию
N __________
"__" __________ 200_ г.
Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе N _______
Уважаемые господа!
Настоящим письмом (наименование организации - для юридических лиц или Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в Конкурсе.
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Приложение N 9 (9.2)
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Федерального агентства Федерального агентства
по образованию по образованию
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на выполнение работ (оказание услуг) по проекту
"_______________________________________________",
(наименование проекта)
проводимому в рамках
мероприятия __________________________________
(номер и наименование мероприятия)
задачи _____________________________
(номер и наименование задачи)
_______________________________________________________
(наименование Программы)
Номер открытого Конкурса: ______________________
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления программ
в сфере образования и размещения
государственного заказа
Федерального агентства по образованию
___________ /__________/
"__" __________ 200_ г.
Москва
200_
## Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки выполнения работ (оказания услуг)
### Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИУРЗ
### Раздел III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
#### 1.1 Исполнитель по заданию Государственного заказчика обязуется
#### 2.1 Основные определения, используемые в Государственном контракте:
#### 2.2 Требования к работам (услугам):
#### 2.3 Требования к условиям и способам выполнения работ (оказания услуг):
#### 2.4 Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства:
#### 3.1 Общая стоимость (цена) работ (услуг) по Государственному контракту
#### 5.1 Государственный заказчик вправе:
#### 5.2 Государственный заказчик обязан:
#### 6.1 Исполнитель вправе:
#### 6.2 Исполнитель обязан:
#### 7.1 Ответственность Государственного заказчика:
#### 7.2 Ответственность Исполнителя:
#### 7.3 Условия освобождения Сторон от ответственности:
### Раздел IV. ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
### Раздел V. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
### Раздел VI. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
### Раздел VII. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
### Раздел I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ИУРЗ)
#### А. Введение
### Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки выполнения работ (оказания услуг)
1.1. Размещение заказа на выполнение работ (услуг) по лотам, информация о которых содержится в пункте 1.1 информационной карты ИУРЗ и которые являются предметом настоящего Конкурса, осуществляется в соответствии с процедурами и условиями, предусмотренными Конкурсной документацией.
1.2. Победивший Участник Конкурса должен будет выполнить работы (оказать услуги), являющиеся предметом Конкурса, в месте и в течение периода времени, указанных в пункте 1.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
### Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
2.1. Финансирование Государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) по лотам, которые будут заключены по результатам данного Конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в пункте 2.1 информационной карты ИУРЗ.
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы (оказанные услуги) определяются в проекте Государственного контракта, прилагаемом к Конкурсной документации, и указаны в пункте 2.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
### Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
3.1. Заказчик настоящего Конкурса указан в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ. Специализированная организация, указанная в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ, выполняет часть функций по организации и проведению Конкурса.
## Статья 4. Участники размещения заказа
### Статья 4. Участники размещения заказа
4.1. Участниками размещения заказа (далее также - Участники) являются лица, претендующие на заключение Государственного контракта (далее также - Контракт). Участником размещения заказа могут быть исключительно субъекты малого предпринимательства независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
## Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
### Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
5.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ, по каждому лоту, на который Участником подана Заявка. Несоответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ, по какому-либо лоту (каким-либо лотам или по всем лотам), на который (которые) Участником подана Заявка, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по данному лоту (лотам).
## Статья 6. Привлечение соисполнителей к выполнению Государственного контракта
### Статья 6. Привлечение соисполнителей к выполнению Государственного контракта
6.1. Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей к выполнению работ (оказанию услуг) по Государственному контракту, если иное не оговорено в пункте 6.1 информационной карты ИУРЗ. Привлечение соисполнителей к выполнению работ (оказанию услуг) по Государственному контракту осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
## Статья 7. Затраты на участие в Конкурсе
### Статья 7. Затраты на участие в Конкурсе
7.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей своей Заявки на участие в Конкурсе и заключением Государственного контракта.
## Статья 8. Содержание Конкурсной документации
#### Б. Конкурсная документация
### Статья 8. Содержание Конкурсной документации
8.1. Конкурсная документация подготовлена и разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
8.2. Конкурсная документация включает в себя все перечисленные ниже документы, а также изменения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном [статьей 9](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-9-4#p102353) настоящего раздела:
I. Инструкцию Участникам размещения заказа (ИУРЗ);
II. [Информационную карту](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-5#p102515) ИУРЗ;
III. [Проект](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-5#p102602) Государственного контракта, включая приложения:
1. Приложение N 1 "[Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102712) на выполнение работ (оказание услуг)";
2. Приложение N 2 "[Предложение](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102753) о цене Государственного контракта";
IV. [Заказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-5#p102763) на выполнение работ (оказание услуг);
V. [Формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-5#p102765) документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе:
Форма 1. [Письмо](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102767) на участие в Конкурсе по лоту;
Форма 2. [Общие сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102783) об Участнике размещения заказа;
Форма 3. [Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102800) на выполнение работ (оказание услуг) по лоту;
Форма 4. [Сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102843) о квалификации Участника размещения заказа;
Форма 5. [Предложение о цене](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102859) Государственного контракта по лоту;
VI. [Форму запроса](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-5#p102871) на разъяснение Конкурсной документации;
VII. [Форму уведомления](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-5#p102882) об отзыве Заявки на участие в Конкурсе.
8.3. Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в Конкурсной документации. Подача Заявки на участие в Конкурсе по лоту, не отвечающей требованиям Конкурсной документации, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 9. Разъяснение положений Конкурсной документации
### Статья 9. Разъяснение положений Конкурсной документации
9.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации в письменной форме (направление запроса в форме электронного документа не предусматривается). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет разъяснения положений Конкурсной документации в письменной форме, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе.
9.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений Конкурсной документации такие разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.
9.3. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником разъяснений положений Конкурсной документации.
9.4. При проведении Конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Конкурсной документацией. В случае нарушения указанного положения Конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
## Статья 10. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
### Статья 10. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
10.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого Конкурса, а также в Конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается.
10.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация. При этом срок подачи Заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого Конкурса до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
10.3. Участники, использующие для подготовки своих Заявок на участие в Конкурсе Конкурсную документацию, размещенную на официальном сайте, и не направившие заявления на получение Конкурсной документации, самостоятельно устанавливают факты внесения изменений в извещение о проведении открытого Конкурса и в Конкурсную документацию.
10.4. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником размещения заказа соответствующей информации.
## Статья 11. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
### Статья 11. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
11.1. Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса по какому-либо лоту (каким-либо лотам либо по всем лотам) не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам.
11.2. Извещение об отказе от проведения открытого Конкурса по лоту (лотам) размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого Конкурса по лоту (лотам) в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса.
11.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) конверты с Заявками на участие в Конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе.
11.4. В случае если установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявок на участие в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса.
## Статья 12. Язык Заявки на участие в Конкурсе по лоту
#### В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 12. Язык Заявки на участие в Конкурсе по лоту
12.1. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должны быть переведены на русский язык и заверены в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
12.2. Заявка на участие в Конкурсе по лоту, подготовленная Участником с нарушением требований, указанных в [пункте 12.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-12-4#p102370) настоящего раздела, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
12.3. Участник вправе предоставить сопроводительную документацию и печатную литературу на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературой и их переводом, преимущество будет иметь перевод.
## Статья 13. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 13. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе по лоту
13.1. Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе по лоту, не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту, указанную в извещении о проведении Конкурса и в пункте 13.1 информационной карты ИУРЗ. В случае если цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе по лоту, превышает начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту, данная Заявка отклоняется Конкурсной комиссией на этапе рассмотрения Заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным Конкурсной документацией.
13.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель по Государственному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями Государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену Государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе по лоту.
13.3. Неучтенные затраты Исполнителя по Государственному контракту, связанные с исполнением Государственного контракта, но не включенные в предлагаемую цену Государственного контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
13.4. Все цены, указанные в Заявке на участие в Конкурсе, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.
13.5. При оплате заключенного Государственного контракта применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день платежа.
## Статья 14. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 14. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
I блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Сведения и документы в соответствии с пунктами 15.1, 15.2 информационной карты ИУРЗ.
II блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Письмо об участии в Конкурсе по лоту, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102767) раздела V Конкурсной документации;
(b) Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту, подготовленное в соответствии со [статьей 16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-4#p102399) ИУРЗ;
(с) Предложение о цене Государственного контракта по лоту, подготовленное в соответствии со [статьей 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-4#p102402) ИУРЗ.
Примечание: В случае подачи Участником Заявок на участие в Конкурсе по нескольким лотам, Участник может подготовить и предоставить единый I блок для Заявок, подаваемых по всем лотам, и отдельные II блоки по каждому лоту.
Участник размещения заказа может наряду с Предложением о качестве работ (услуг) и Предложением о цене Государственного контракта на бумажном носителе предоставить указанные документы на электронном носителе (дискета 3,5 дюйма, CD- или DVD-диск, USB Flash-диск). Непредставление или представление данных документов на электронном носителе в составе Заявки на участие в Конкурсе не учитывается при рассмотрении или оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе.
14.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик и Специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках, до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
## Статья 15. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
#### 14.1 Заявка на участие в Конкурсе по лоту должна содержать следующие блоки:
### Статья 15. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
15.1. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту (с учетом [примечания](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-4#p102387), приведенного в п. 14.1):
- сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем Заявку на участие в Конкурсе, указанные в пункте 15.1 информационной карты ИУРЗ;
- документы Предложения о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту, указанные в пункте 16.1 информационной карты ИУРЗ;
- Предложение о цене Государственного контракта по лоту в соответствии с [пунктом 17.2 статьи 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-4#p102404) ИУРЗ.
Непредставление Участником размещения заказа указанных сведений и документов по лоту влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
15.2. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, указанные в пункте 15.2, информационной карты ИУРЗ, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом Конкурса по всем лотам, на которые Участником поданы Заявки на участие в Конкурсе. Непредставление Участником размещения заказа указанных документов по лоту влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
15.3. Участник вправе представить в составе своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ.
15.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации в отношении Участника - юридического лица, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
## Статья 16. Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту
### Статья 16. Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту
16.1. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта по лоту, содержащие документы, указанные в пункте 16.1 информационной карты ИУРЗ, и подтверждающие соответствие требованиям Конкурсной документации работ (услуг), которые Участник предлагает выполнить в соответствии с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту.
16.2. Наименование, виды (содержание) и объемы выполняемых работ (оказываемых услуг), а также сроки выполнения работ (оказания услуг), указанные в составных частях Предложения о качестве работ (услуг) и иных предложениях об условиях исполнения Контракта по лоту и в Предложении о цене Государственного контракта по лоту ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-4#p102402) ИУРЗ), должны совпадать. В случае несовпадения наименований, видов (содержания) выполняемых работ (оказываемых услуг), а также сроков выполнения работ (оказания услуг) в указанных документах невозможно достоверно определить, какие работы (услуги) Участник размещения заказа предлагает выполнить (оказать) по Государственному контракту и в какие сроки, в связи с чем такая Заявка признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 17. Предложение о цене Государственного контракта по лоту
### Статья 17. Предложение о цене Государственного контракта по лоту
17.1. Участник указывает предлагаемую им цену Государственного контракта по лоту в Письме об участии в Конкурсе по лоту, заполненном в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102767) раздела V Конкурсной документации.
17.2. Участник должен представить Предложение о цене Государственного контракта по лоту, подготовленное и составленное по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102859) "Предложение о цене Государственного контракта" раздела V Конкурсной документации.
17.3. Цена Государственного контракта по лоту, предлагаемая Участником, является твердой, не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, указанных в [статье 32](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-32-4#p102505) настоящего раздела, и не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту. Заявка на участие в Конкурсе, содержащая цену Государственного контракта по лоту, превышающую начальную (максимальную) цену Государственного контракта соответствующего лота, и (или) позволяющая корректировать, индексировать или изменять другим способом цену Государственного контракта по лоту, рассматривается как не соответствующая требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
17.4. Цена Государственного контракта по лоту, указанная в Письме об участии в Конкурсе по лоту, и общая (итоговая) цена по лоту, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, должны совпадать, при этом общая (итоговая) цена по лоту, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, должна равняться сумме цен по видам (содержанию) работ (услуг). В случае расхождения между ценами, выраженными цифрами и словами, предпочтение будет отдаваться цене, выраженной словами.
17.5. В случае несовпадения цен в Письме об участии в Конкурсе по лоту и в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, в том числе при наличии арифметической ошибки, невозможно достоверно определить цену Государственного контракта по лоту, предлагаемую Участником размещения заказа, в связи с чем Заявка, поданная данным Участником, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 18. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 18. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе по лоту
18.1. Участник должен подготовить Заявку на участие в Конкурсе по лоту и представить оригинал, состоящий из двух отдельных блоков, и копии Заявки на участие в Конкурсе по лоту в количестве, указанном в пункте 18.1 информационной карты ИУРЗ, указав на каждой Заявке соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" или "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". В случае расхождений между ними преимущество будет иметь оригинал.
18.2. Письмо об участии в Конкурсе по лоту, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102767) Письмо об участии в Конкурсе по лоту раздела V, а также сведения, представленные в соответствии с [формой 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102783) Общие сведения об Участнике размещения заказа раздела V, документы Предложения о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту, в том числе Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) по лоту, подготовленное по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102800) Задание на выполнение работ (оказание услуг) по лоту раздела V, Сведения о квалификации Участника размещения заказа (если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа), подготовленные в соответствии с [формой 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102843) Сведения о квалификации Участника размещения заказа раздела V, Предложение о цене Государственного контракта по лоту, подготовленное по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102859) "Предложение о цене Государственного контракта по лоту" раздела V, должны быть заверены печатью Участника (кроме Участников - физических лиц) и собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ). Все страницы документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должны быть собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника. Полномочия лица, подписавшего Заявку на участие в Конкурсе по лоту и ее страницы, должны явно следовать из представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе документов. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должна быть подтверждена печатью и подписью Участника размещения заказа, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Конкурсной документации. Использование при подписании Заявки на участие в Конкурсе по лоту факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи не допускается. Несоблюдение настоящего требования влечет признание Заявки на участие в Конкурсе по лоту не соответствующей требованиям Конкурсной документации и отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
18.3. Никакие вставки и исправления в Заявке на участие в Конкурсе по лоту не имеют силы, за исключением тех случаев, когда они заверены подписью лица, уполномоченного на подписание Заявки на участие в Конкурсе по лоту, в соответствии с [пунктом 18.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-18-4#p102410) настоящей статьи.
## Статья 19. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
#### Г. Подача Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 19. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
19.1. Участник должен запечатать оригинал и каждую копию Заявки на участие в Конкурсе по лоту в разные внутренние конверты, пометив их соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". На внутренних конвертах должны быть указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя) Участника размещения заказа, номер и название Конкурса, номер и название лота (лотов). Конверты с оригиналом (оригиналами) и копиями Заявки (Заявок) на участие в Конкурсе по лоту (лотам) запечатываются в один внешний конверт. На внешнем конверте Участник размещения заказа должен указать номер и название Конкурса, а также слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" (вставить время и дату в соответствии с пунктом 20.2 информационной карты ИУРЗ). Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
19.2. Если внешний конверт не оформлен в соответствии с требованиями Конкурсной документации, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его вскрытия раньше срока.
## Статья 20. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 20. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам
20.1. Порядок, место, дата начала и окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ.
20.2. Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в извещении о проведении открытого Конкурса и пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ.
20.3. Заявки на участие в Конкурсе по лотам, направленные Участниками размещения заказа по почте, поступившие позже даты и времени окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, указанных в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, признаются полученными после окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа при отправке Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) по почте несет риск того, что такая Заявка будет доставлена по неправильному адресу, позже даты и времени, указанных в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, и будет признана опоздавшей. Последствия признания Заявки полученной после окончания приема Заявок на участие в Конкурсе по лотам изложены в [пункте 21.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-22-4#p102429) настоящего раздела.
20.4. Каждый конверт с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), поступивший не позднее срока, указанного в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, регистрируется Заказчиком. Для обеспечения возможности идентификации поданной Участником Заявки на участие в Конкурсе на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) указывается регистрационный номер Заявки Участника размещения заказа, состоящий из номера Конкурса и регистрационного (порядкового) номера Участника. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой Заявкой с указанием даты и времени его получения.
20.5. Участник вправе подать только одну Заявку на участие в Конкурсе в отношении каждого лота.
20.6. Участник (если это предусмотрено пунктом 20.6 информационной карты ИУРЗ) предоставляет обеспечение Заявки на участие в Конкурсе по лоту в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены Контракта по лоту. Если требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лоту установлено Заказчиком, такое требование распространяется на всех Участников размещения заказа.
20.7. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лоту подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц).
Оригинал соответствующего платежного поручения или квитанции должны быть представлены Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту. Непредставление Участником размещения заказа соответствующего платежного поручения или квитанции с отметкой банка об исполнении влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 21. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 21. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе по лотам
21.1. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе по лоту (лотам) в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае отзыва своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) Участник размещения заказа представляет "Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам)" по [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-5#p102882) раздела VII Конкурсной документации.
Изменения (в том числе дополнения) к Заявке на участие в Конкурсе по лоту (лотам) подаются Участником размещения заказа в запечатанном конверте, который помечается "ИЗМЕНЕНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ (ЛОТАМ)" в порядке, установленном в [п. 19.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-19-4#p102414).
21.2. Конверт с изменениями к Заявке на участие в Конкурсе по лоту (лотам) и сведения об отзыве Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) регистрируются Заказчиком в Листе регистрации, оформленном на Участника размещения заказа, вносящего изменения в Заявку на участие в Конкурсе по лоту (лотам) либо отзывающего Заявку на участие в Конкурсе по лоту (лотам).
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, такой конверт с Заявкой возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, но представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), выданная Заказчиком, такой конверт с Заявкой на участие в Конкурсе возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, и не представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), выданная Заказчиком, что не позволяет идентифицировать отзываемый конверт на участие в Конкурсе, возврат такого конверта с Заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лоту (лотам) в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки.
21.4. После момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам внесение изменений в Заявки на участие в Конкурсе по лотам и отзыв Заявок на участие в Конкурсе не допускается.
## Статья 22. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
#### 21.3 Возврат отозванных Заявок осуществляется следующим образом:
#### Д. Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 22. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
22.1. При размещении заказа путем проведения Конкурса Заказчиком создается Конкурсная комиссия. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе по лотам, определение победителя Конкурса по каждому лоту, ведение протокола вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам, протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам, протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам.
22.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе по лотам, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.3. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого Конкурса и в пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ, начинается процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.4. В день вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении Конкурса и пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ, Конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам размещения заказа о возможности подать Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам), изменить или отозвать поданные Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.5. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с Заявками на участие в Конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более Заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки такого Участника размещения заказа на участие в Конкурсе по соответствующему лоту не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.
22.6. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с Заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается, номера лотов, на которые данный Участник подал Заявку, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения Государственного контракта по лоту (лотам), указанные в такой Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок на участие в Конкурсе по лоту (лотам), и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.7. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам ведется Конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Указанный протокол размещается в течение дня, следующего после дня его подписания, на официальном сайте.
22.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Во избежание накладок технического характера Участник размещения заказа, желающий осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, должен известить Конкурсную комиссию о таком намерении.
## Статья 23. Заявки на участие в Конкурсе по лотам, полученные после окончания приема Заявок
### Статья 23. Заявки на участие в Конкурсе по лотам, полученные после окончания приема Заявок
23.1. Полученные после окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе конверты с Заявками на участие в Конкурсе по лотам вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)), после чего такие Заявки возвращаются Участникам размещения заказа.
## Статья 24. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 24. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам
24.1. Конкурсная комиссия рассматривает каждую Заявку на участие в Конкурсе по каждому лоту на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией по соответствующему лоту, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным Конкурсной документацией по соответствующему лоту. Срок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
1) непредставления документов, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-4#p102379), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-4#p102390), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-4#p102399) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-4#p102402) ИУРЗ (за исключением документов, подтверждающих квалификацию Участника размещения заказа, если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа), либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах (услугах), соответственно, на выполнение (оказание) которых размещается заказ;
2) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ;
3) несоответствия Заявки на участие в Конкурсе по лоту требованиям Конкурсной документации, в том числе наличия в таких Заявках предложения о цене Контракта, превышающей начальную (максимальную) цену Контракта по соответствующему лоту.
- Заявка на участие в Конкурсе по лоту, документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации;
- Заполнены все [формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-5#p102765), приведенные в разделе V "Формы документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту", в том числе: Предложение об условиях исполнения Государственного контракта по лоту подготовлено по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102800) Задание на выполнение работ (оказание услуг) по лоту, Предложение о цене Государственного контракта по лоту подготовлено по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102859) "Предложение о цене Государственного контракта по лоту";
- Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта по лоту соответствуют требованиям Конкурсной документации по соответствующему лоту;
- Совпадают наименование, виды (содержание) и объемы выполняемых работ (оказываемых услуг), а также сроки выполнения работ (оказания услуг), указанные в составных частях Предложения о качестве работ (услуг) и иных предложениях об условиях исполнения Контракта по лоту и в Предложении о цене Государственного контракта по лоту ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-4#p102402) ИУРЗ);
- Совпадают цена Государственного контракта по лоту, указанная в Письме об участии в Конкурсе по лоту, и общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, при этом общая (итоговая) цена по лоту, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, равняется сумме цен по видам (содержанию) работ (услуг) по соответствующему лоту.
24.4. Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить Участника размещения заказа от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения в случае установления факта:
а) недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-4#p102379), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-4#p102390), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-4#p102399) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-4#p102402) ИУРЗ;
б) проведения ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24.5. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам Конкурсной комиссией по каждому лоту принимается решение о допуске к участию в Конкурсе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в Конкурсе по данному лоту, Участником Конкурса по соответствующему лоту или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лоту (лотам) в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика. Указанный протокол в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лоту (лотам) размещается на официальном сайте.
24.6. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) и признанным Участниками Конкурса по лоту (лотам), и Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) и не допущенным к участию в Конкурсе по лоту (лотам), направляются уведомления о принятом Конкурсной комиссией решении не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
24.7. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему Заявку на участие в Конкурсе и не допущенному к участию в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 25. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам
#### 24.2 Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе по лоту в следующих случаях:
#### 24.3 Заявка на участие в Конкурсе по лоту считается соответствующей требованиям Конкурсной документации, если:
### Статья 25. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам
25.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе по каждому лоту, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками Конкурса. Срок оценки и сопоставления таких Заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
25.2. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Государственного контракта в соответствии с критериями и порядком оценки, которые установлены Конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев составляет сто процентов. До установления Правительством Российской Федерации порядка оценки Заявок на участие в Конкурсе такой порядок устанавливается Заказчиком. При этом Заказчиком в Конкурсной документации устанавливаются критерии, предусмотренные Федеральным законом, их содержание и значимость.
25.3. По каждой Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту производится расчет ценовых баллов. Порядок расчета ценовых баллов указан в пункте 25.3 информационной карты ИУРЗ.
25.4. Конкурсная комиссия проводит расчет неценовых баллов по каждой Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту в соответствии с критериями, указанными в пункте 25.4 информационной карты ИУРЗ.
25.5. Конкурсная комиссия проводит оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе по каждому лоту на основе ценовых и неценовых критериев. Конкурсная комиссия по каждому лоту рассчитывает количество суммарных баллов, набранных каждой Заявкой на участие в Конкурсе по соответствующему лоту. Порядок расчета суммарных баллов указан в пункте 25.5 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 26. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
### Статья 26. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
26.1. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам Конкурсной комиссией каждой Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в Конкурсе по лоту, в которой содержатся лучшие условия исполнения Государственного контракта, присваивается первый номер по данному лоту.
26.2. В случае если в нескольких Заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Контракта, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в Конкурсе, которая поступила ранее других Заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие условия.
26.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по каждому лоту, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких Заявок, об Участниках Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе по лотам, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров в отношении каждого лота, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе по лотам значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Заявок на участие в Конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Заявкам на участие в Конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителям Конкурса по лотам один экземпляр протокола и проект Государственного контракта по соответствующему лоту. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
26.4. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов Конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет соответствующие разъяснения. (Прием запросов о разъяснении результатов Конкурса в форме электронного документа не предусматривается.)
## Статья 27. Определение победителей Конкурса по лотам
### Статья 27. Определение победителей Конкурса по лотам
27.1. Победителем Конкурса по лоту признается Участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Государственного контракта по данному лоту и Заявке на участие в Конкурсе по данному лоту которого присвоен первый номер.
## Статья 28. Итоги проведения Конкурса
#### Е. Заключение Государственного контракта
### Статья 28. Итоги проведения Конкурса
28.1. Итогом проведения Конкурса по лоту является подписание Государственного контракта по лоту между Заказчиком и Участником, признанным победителем Конкурса по соответствующему лоту, или Участниками Конкурса по лоту в случаях, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.
## Статья 29. Порядок заключения Государственного контракта
### Статья 29. Порядок заключения Государственного контракта
29.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе по лотам и Конкурсной документации. В случае если Государственный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если в Конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену Государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Государственного контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
29.2. Заказчик заключает Государственный контракт по лоту с Участником, признанным Конкурсной комиссией победителем Конкурса по лоту. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе передает победителю Конкурса по лоту проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных победителем Конкурса по лоту в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.
29.3. Контракт должен быть подписан победителем Конкурса по лоту в течение срока, указанного в [пункте 31.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-31-4#p102503) ИУРЗ, со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
29.4. В случае если победитель Конкурса по лоту в срок, указанный в [пункте 31.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-31-4#p102503) ИУРЗ, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с [подпунктом 29.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-4#p102485) настоящего раздела, победитель Конкурса по лоту признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
В случае если победитель Конкурса по лоту признан уклонившимся от заключения Государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя Конкурса по лоту заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Государственного контракта, либо заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Контракта с победителем Конкурса по данному лоту в случаях, предусмотренных [пунктом 29.7](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-4#p102492) ИУРЗ. При этом заключение Государственного контракта для Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя Конкурса по соответствующему лоту или Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по данному лоту которого присвоен второй номер, от заключения Государственного контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер, от заключения Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого Участника заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, или принять решение о признании Конкурса несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался от заключения Контракта с победителем Конкурса и с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся по соответствующему лоту.
29.5. В случае если по окончании срока подачи Заявок на участие в Конкурсе подана только одна Заявка на участие в Конкурсе по какому-либо лоту, конверт с указанной Заявкой вскрывается и указанная Заявка рассматривается в порядке, установленном [статьей 24](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-24-4#p102446) ИУРЗ. В случае, если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку на участие в Конкурсе по данному лоту, проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе по лоту, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Участник размещения заказа, подавший указанную Заявку, не вправе отказаться от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту. При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта по соответствующему лоту, а также обеспечения исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту.
29.6. В случае если только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в Конкурсе, признан Участником Конкурса по лоту, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе передает такому Участнику Конкурса проект Государственного контракта по соответствующему лоту, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту. При непредставлении Заказчику таким Участником Конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник Конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту.
29.7. После определения победителя Конкурса по лоту в срок, предусмотренный для заключения Государственного контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта с победителем Конкурса по лоту либо при уклонении победителя Конкурса по лоту от заключения Контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации Участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании Участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-4#p102379), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-4#p102390), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-4#p102399) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-4#p102402) ИУРЗ;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29.8. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лоту, возвращаются победителю Конкурса по соответствующему лоту в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются Участнику Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения Государственного контракта с победителем Конкурса или с таким Участником Конкурса.
## Статья 30. Обеспечение исполнения Государственного контракта
### Статья 30. Обеспечение исполнения Государственного контракта
30.1. В течение срока, указанного в пункте 30.1 информационной карты ИУРЗ, Участник предоставляет обеспечение исполнения Государственного контракта. Государственный контракт заключается только после предоставления Участником, с которым заключается Государственный контракт, обеспечения исполнения Государственного контракта. Обеспечение исполнения Государственного контракта может быть предоставлено Участником в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по Контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Государственного контракта, указанном в пункте 30.1 информационной карты ИУРЗ. Способ обеспечения исполнения Государственного контракта из вышеперечисленных определяется Участником самостоятельно.
30.2. Если Участником Конкурса, с которым заключается Государственный контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения Государственного контракта не требуется.
## Статья 31. Подписание Государственного контракта
### Статья 31. Подписание Государственного контракта
31.1. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса по лоту не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе по лоту, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном [пунктами 29.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-4#p102490), [29.6 статьи 29](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-4#p102491) ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.
31.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 32. Право Заказчика при исполнении Государственного контракта изменить объем всех предусмотренных Государственным контрактом работ (услуг)
### Статья 32. Право Заказчика при исполнении Государственного контракта изменить объем всех предусмотренных Государственным контрактом работ (услуг)
32.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Государственным контрактом по лоту объем работ (услуг) при изменении потребности в работах (услугах), соответственно на выполнение (оказание) которых заключен Государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ (услуг), не предусмотренных Государственным контрактом по лоту, но связанных с работами, услугами, предусмотренными Государственным контрактом.
32.2. При выполнении дополнительного объема работ (оказании дополнительного объема услуг) Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Государственного контракта по лоту пропорционально объему указанных дополнительных работ (услуг), но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в таких работах (услугах) Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.
## Статья 33. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
### Статья 33. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
33.1. В случае расторжения Государственного контракта по лоту в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому Контракту Заказчик вправе заключить Контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством о размещении заказов заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса по соответствующему лоту от заключения Контракта, с согласия такого Участника. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе по лоту и в настоящей Конкурсной документации.
Если до расторжения Государственного контракта по лоту Исполнителем частично исполнены обязательства по такому Контракту, при заключении нового Государственного контракта по соответствующему лоту объем выполняемых работ (оказываемых услуг) уменьшается с учетом объема выполненных работ (оказанных услуг) по Контракту, ранее заключенному с победителем Конкурса по данному лоту. При этом цена Государственного контракта уменьшается пропорционально объему выполненных работ (оказанных услуг).
## Статья 34. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
### Статья 34. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
34.1. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке действия (бездействия) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.
## Статья 35. Законодательное регулирование
### Статья 35. Законодательное регулирование
35.1. Размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд регулируется законодательством Российской Федерации.
Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения Конкурса дополняют собой положения [Инструкции](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-4#p102316) Участникам размещения заказа (ИУРЗ). В случае противоречий между положениями информационной карты ИУРЗ и ИУРЗ, информационная карта ИУРЗ имеет преобладающую силу.
| ИУРЗ 1.1 | Вид и название Конкурса: Открытый Конкурс на право заключить Государственный контракт по проекту ___________________ Номер Конкурса: Лот N 1 ___________________ Лот N 2 ___________________ |
| ИУРЗ 1.2 | Место и сроки выполнения работ (оказания услуг). Лот N 1 Работы выполняются в Российской Федерации. Работы выполняются в ____ этап(а). Работы выполняются с _________ по _________ 200_ г. Лот N 2 Работы выполняются в Российской Федерации. Работы выполняются в ____ этап(а). Работы выполняются с _________ по _________ 200_ г. |
| ИУРЗ 2.1 | Источник финансирования заказа: Работы (услуги) по Государственному контракту финансируются за счет средств федерального бюджета |
| ИУРЗ 2.2 | Форма, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Выбрать из двух вариантов в зависимости от решения Заказчика о выплате аванса: а) Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 процентов от стоимости (цены) работ (услуг), предусмотренной Государственным контрактом, заключенным по итогам проведения Конкурса, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Заказчиком. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг), предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачиприемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика. б) Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг), предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта), по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика |
| ИУРЗ 3.1 | Заказчик: Федеральное агентство по образованию Адрес: Россия, г. Москва, 115998, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51, ком. _____ Контактное лицо от Заказчика: _________________________________ Контактный телефон: ___________________________________________ Адрес электронной почты (e-mail): _____________________________ Специализированная организация: _______________________________ Контактное лицо от Специализированной организации: ____________ Адрес электронной почты (e-mail): _____________________________ Контактный телефон: (495)______________________________________ |
| ИУРЗ 5.1 | Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа. 1. Участник размещения заказа должен являться субъектом малого предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации. К субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Средняя численность работников малого предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений. 2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 1) Соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом настоящего Конкурса; 2) Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии Конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 4) Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе не принято; 5) Обладание Участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности <*>; 6) Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. |
| ИУРЗ 6.1 | Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей к выполнению работ (оказанию услуг) по Государственному контракту |
| ИУРЗ 9.1 | Разъяснения положений Конкурсной документации предоставляются Участникам размещения заказа начиная с _____________________ 200_ года (дата начала приема Заявок) и до ____________________ 200_ года |
| ИУРЗ 12.1 | Язык Заявки на участие в Конкурсе. Русский |
| ИУРЗ 13.1 | Начальная (максимальная) цена Государственного контракта. Лот N 1 Начальная (максимальная) цена Контракта: ______________ рублей. Лот N 2 Начальная (максимальная) цена Контракта: ______________ рублей |
| ИУРЗ 13.4 | Валюта Заявки на участие в Конкурсе. Рубль Российской Федерации |
| ИУРЗ 15.1 | Требования к документам, представляемым Участником размещения заказа составе Заявки на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе следующие документы и сведения: 1. Общие сведения об Участнике размещения заказа по форме 2 раздела V Конкурсной документации (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2. Копии документов, удостоверяющих личность для иных физических лиц (копии должны быть заверены подписью Участника размещения заказа); 3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа (для юридических лиц) (копии и оригиналы документов должны быть заверены подписью и печатью Участника размещения заказа): 3.1. Копии учредительных документов; 3.2. Копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, заверенную лицом, подтвердившим полномочия на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Если документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, подписываются не лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, то Участник размещения заказа также представляет оригинал документа либо копию документа, заверенную выдавшим его лицом или нотариально, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3.3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа, если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника размещения заказа крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; Федеральным законом N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"): 3.3.1. В случае если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника крупной сделкой, в зависимости от организационно-правовой формы Участника - юридического лица: а) выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для Участников, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью), либо выписку из Устава Участника, подтверждающую право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; b) выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 79 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (для Участников, зарегистрированных в форме акционерного общества), либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; с) документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 23 Федерального закона N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 3.3.2. В случае если заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе оригинал уведомления от Участника на бумажном носителе о том, что заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой. 4. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для юридических лиц). 5. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса. 7. Документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа <*>: а) наличие необходимых кадровых ресурсов; б) наличие у Участника размещения заказа опыта по выполнению аналогичных предмету Конкурса работ (услуг). (Список корректируется в зависимости от специфики проекта). -------------------------------- <*> Если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа. Сводная информация о квалификации Участника размещения заказа представляется по форме 4 Сведения о квалификации Участника размещения заказа раздела V Конкурсной документации. 8. Копии документов, подтверждающих наличие у Участника размещения заказа исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в случае если такое требование установлено Заказчиком (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. 9. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц) <*>; -------------------------------- <*> Если данное условие предусмотрено в пункте 20.6 информационной карты ИУРЗ КД. |
| ИУРЗ 15.2 | Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом торгов: 1) Для подтверждения Участником размещения заказа права на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации: копии необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с исполнением Государственного контракта, если данные виды деятельности лицензируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа). 2) Для подтверждения Участником размещения заказа статуса субъекта малого предпринимательства (для юридических лиц): 2.1. Для подтверждения соответствия Участника размещения заказа требованиям к составу участников (учредителей, акционеров) малого предприятия должны быть представлены копии учредительных документов Участника размещения заказа, содержащие сведения об участниках (учредителях) (кроме Участников размещения заказа - акционерных обществ). Участники размещения заказа - акционерные общества должны представить копию выписки из реестра акционеров. Для установления факта принадлежности (непринадлежности) юридических лиц - участников (учредителей, акционеров) Участника размещения заказа к субъектам малого предпринимательства - те же документы, что и для Участников размещения заказа, указанные в настоящем абзаце (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2.2. Для подтверждения соответствия средней численности работников Участника размещения заказа за отчетный период должна быть представлена справка Участника размещения заказа с указанием среднесписочной численности за последний отчетный период, подписанная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, и заверенная печатью Участника размещения заказа; 2.3. Для подтверждения размера выручки или балансовой стоимости активов малые предприятия представляют копию отчета о прибылях и убытках либо копию бухгалтерского баланса за предшествующий календарный год (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2.4. Вместо документов, указанных в пунктах 2.1 - 2.3 настоящей статьи, Участник размещения заказа может представить в составе Заявки на участие в Конкурсе копию свидетельства о внесении в реестр субъектов малого предпринимательства (копия должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 16.1 | Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащие следующие документы: По лоту N 1 А) Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг), подготовленное в соответствии с формой 3 Задание на выполнение работ (оказание услуг) по лоту. Б) Концепцию выполнения работ (услуг). Включаемые в Концепцию разделы должны раскрывать и обосновывать выбранные Участником варианты решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения заказываемых работ (услуг), описанных в разделе IV. ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Конкурсной документации; содержать описания факторов, обеспечивающих достижение требуемых результатов, высококачественное выполнение работ (оказание услуг). В) Детализированный план-график выполнения (оказания) работ (услуг). План-график должен раскрывать последовательность и сроки выполнения всех видов работ (оказания услуг), обусловленные требованиями Заказчика и изложенными в Концепции Участника размещения заказа решениями, способами, методами; как правило, содержать ссылки на соответствующие разделы (части) предложенной Концепции, на основе или в развитие которых планируется выполнение работ (оказание услуг). Степень полноты представленных материалов должна быть достаточной для проведения экспертной оценки о соответствии Предложения о качестве работ (услуг) Участника размещения заказа требованиям Конкурсной документации. (Оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) -------------------------------- <*> В случаях, предусмотренных Конкурсной документацией, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе также копии документов, подтверждающих соответствие работ (услуг) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам (услугам). По лоту N 2 А) Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг), подготовленное в соответствии с формой 3 Задание на выполнение работ (оказание услуг) по лоту. Б) Концепция выполнения работ (услуг). Включаемые в Концепцию разделы должны раскрывать и обосновывать выбранные Участником варианты решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения заказываемых работ (услуг), описанных в разделе IV. ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Конкурсной документации; содержать описания факторов, обеспечивающих достижение требуемых результатов, высококачественное выполнение работ (оказание услуг). В) Детализированный план-график выполнения (оказания) работ (услуг). План-график должен раскрывать последовательность и сроки выполнения всех видов работ (оказания услуг), обусловленные требованиями Заказчика и изложенными в Концепции Участника размещения заказа решениями, способами, методами; как правило, содержать ссылки на соответствующие разделы (части) предложенной Концепции, на основе или в развитие которых планируется выполнение работ (оказание услуг). (Оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) -------------------------------- <*> В случаях, предусмотренных Конкурсной документацией, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе также копии документов, подтверждающих соответствие работ (услуг) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам (услугам). |
| ИУРЗ 17.2 | Порядок формирования цены Государственного контракта: В цену работ (услуг), выполняемых (оказываемых) по Государственному контракту, включаются расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о цене Государственного контракта по лоту. Предложение о цене Государственного контракта должно быть подготовлено в соответствии с формой 5 "Предложение о цене Государственного контракта" (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 18.1 | Количество копий. Одна копия |
| ИУРЗ 20.1 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе. Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана Заказчику в запечатанном конверте, который доставляется Участником размещения заказа самостоятельно либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой связи, датой и временем получения Заказчиком Заявки на участие в Конкурсе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления Заказчику по адресу, указанному в настоящем пункте. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комната ____. Конверты с Заявками на участие в Конкурсе принимаются Заказчиком ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени начиная с ____ года. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе прекращается в ____ по московскому времени ____ года. Прием Заявок на участие в Конкурсе в форме электронного документа не предусмотрен |
| ИУРЗ 20.2 | Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в ____ часов ____ минут по московскому времени ____ года по адресу: г. Москва, Люсиновская ул., д. 51, комната ___ |
| ИУРЗ 20.6 | Обеспечение Заявок на участие в Конкурсе: Устанавливается по каждому лоту ______% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 |
| ИУРЗ 25 | Для оценки лучших условий исполнения Государственного контракта устанавливается следующая система критериев и их значения: УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО КАЖДОМУ ЛОТУ |
| Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе: | Максимальное количество баллов по каждому критерию |
| Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе |
| ИУРЗ 25.3 | 1. Цена Государственного контракта | 100 |
| Порядок расчета ценового балла. Ценовой балл рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены Заявки на участие в Конкурсе к цене Заявки Участника: ЦБ = Цmin / Цi х 100, где: ЦБ - ценовой балл; Цmin - минимальная предложенная цена; Цi - цена Заявки Участника | |
| ИУРЗ 25.4 | 2. Неценовые критерии оценки и сопоставления Заявок: КБ - неценовые баллы за качество выполнения работ (оказания услуг) и квалификацию Участника Конкурса; СВ - неценовые баллы за сроки выполнения работ (оказания услуг); ГБ - неценовые баллы за сроки предоставления гарантии качества работ (услуг) и объем предоставления гарантии качества работ (услуг) | |
| 2.1. Качество работ (услуг) и (или) квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | 100 |
| 2.1.1. Качество работ (услуг), в т.ч.: | |
| - наличие в составе Концепции выполнения работ (оказания услуг) описаний факторов, способствующих повышению уровня качества работ (услуг); степень обоснованности этих описаний, их детализации и содержательной проработанности |
| - степень детализации и проработанности представленного Участником размещения заказа планаграфика выполнения работ (оказания услуг) | |
| 2.1.2. Квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | |
| - квалификация Участника Конкурса применительно к специфике Конкурса, оцениваемая на основе сведений: о выполнении аналогичных работ, отзывах, публикациях, квалификации и специализации персонала и т.п. | |
| 2.2. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг), в т.ч.: | 100 |
| - не противоречащая установкам Заказчика, технологически и организационно обоснованная в Концепции и Плане-графике выполнения работ (оказания услуг) возможность сокращения срока выполнения и предоставления Заказчику результатов работ по ____ этапу: макс. балл присуждается при сокращении срока на ____ | |
| - не противоречащая установкам Заказчика, технологически и организационно обоснованная в Концепции и плане-графике выполнения работ (оказания услуг) возможность продления срока предоставления услуг по ____ этапу: макс. балл присуждается при продлении срока на ____ | |
| 2.3. Срок предоставления гарантии качества работ (услуг) и объем предоставления гарантии качества работ (услуг), в т.ч.: | 100 |
| - наличие в составе Концепции выполнения работ (оказания услуг) сведений об апробированности выбранных вариантов решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения работ (оказания услуг), позволяющих оценивать уровень (объем) гарантий качества работ (услуг) | |
| - уровень обоснованности и проработанности действий (мероприятий), предусмотренных Участником Конкурса в плане-графике выполнения работ (оказания услуг) в обеспечение гарантий качества, сроков и объемов их предоставления | |
| ИУРЗ 25.5 | Порядок расчета суммарных баллов. Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов с применением весовых факторов. Весовые коэффициенты определяются Заказчиком в заказе на выполнение работ (оказание услуг) исходя из предмета закупки и специфики Конкурса: СБ = ЦБ х Р + КБ х Т + СВ х П + ГБ х М, где: Р - вес балла по критерию "Цена Государственного контракта"; Т - вес балла по критерию "Качество выполнения работ (оказания услуг) и (или) квалификация Участника Конкурса" (<= 0,2, а в случае проведения Конкурса на оказание услуг по обслуживанию (обеспечению) официального сайта, услуг специализированной организации для осуществления функций по размещению заказа <= 0,45); П - вес балла по критерию "Срок выполнения работ (оказания услуг)"; М - вес балла по критерию "Срок и объем предоставления гарантий качества". При этом: Р + Т + П + М = 1 |
| ИУРЗ 30.1 | Обеспечение исполнения Государственного контракта. Срок предоставления обеспечения исполнения Государственного контракта: В течение 10 дней со дня получения Участником, с которым заключается Государственный контракт, проекта Государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта: ____% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта по лоту. Способы обеспечения исполнения Государственного контракта: Безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на счет Заказчика в указанном в настоящем пункте размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Государственного контракта: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 050730007300 отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ - В КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): В случае если начальная (максимальная) цена Контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта, - в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса |
| ИУРЗ 31.1 | Срок подписания Государственного контракта. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса по лоту не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе по лоту, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном пунктами 29.5, 29.6 статьи 29 ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов |
(указанный проект государственного контракта составляется
по каждому лоту отдельно)
Государственный контракт N _____
на выполнение работ (оказание услуг)
для государственных нужд
г. Москва "__" __________ 200_
Федеральное агентство по образованию, именуемое в дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице __________________________, действующего
на основании Положения о Федеральном агентстве по образованию,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.06.2004 N 288, и Приказа Федерального агентства по образованию от
16.08.2007 N 1519 "О распределении обязанностей по руководству
деятельностью Федерального агентства по образованию", с одной стороны и,
__________________________________________________________________________,
(указать полное наименование организации и ее организационно-правовую
форму или Ф.И.О. Участника - физического лица (индивидуального
предпринимателя))
зарегистрированное(ый/ая) в _____________________________________________,
(указать наименование регистрирующего органа)
за основным государственным регистрационным номером ________ (Свидетельство
о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или
Свидетельство о внесении записи в единый реестр индивидуальных
предпринимателей N _____, от __________), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице _______________________________________, действующего
(указать должность, Ф.И.О. руководителя
организации - для юридических лиц)
на основании _____________________________________________________________,
(указать: Устава или Положения, а также доверенности, если
Государственный контракт подписывается
не руководителем организации)
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
руководствуясь:
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о реализации проектов в рамках ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о выделении ассигнований ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о внесении изменений в приказ о реализации проектов (или в приказ о
выделении ассигнований) _____";
решением Конкурсной комиссии (протокол от _________ N _________) по
Конкурсу N __________ "__________________________________________________",
(указать наименование Конкурса)
в рамках реализации "____________________________________________________",
(указать: номер и наименование задачи, мероприятия
и Программы, кем и когда утверждена Программа)
по статье (подстатье) "____________________" классификации операций сектора
государственного управления, по направлению расходов "прочие нужды";
заключили настоящий Государственный контракт на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных нужд (далее - Государственный
контракт) о нижеследующем:
##### 1. Предмет Государственного контракта
выполнить работы (оказать услуги) _________________________________________
(указать наименование работ (услуг)
по названию лота)
и передать полученные при выполнении работ результаты (отчитаться об
оказанных услугах) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Государственным контрактом.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных [п. 1.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-5#p102607) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.3. Требования, предъявляемые к работам (услугам), виды (содержание) и объем, а также сроки, получатели, состав отчетной документации и другие условия определяются в [Задании](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102712) на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение N 1 к Государственному контракту).
1.4. Соглашение Сторон о цене (смете) выполняемых работ (оказываемых услуг) оформляется путем подписания сторонами [Предложения о цене](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102753) Государственного контракта (Приложение N 2 к Государственному контракту).
##### 2. Общие положения Государственного контракта
2.1.1. Получатель (потребитель) - Государственный заказчик или лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными получателями результата работ (потребителями услуг).
2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Исполнителя, подтверждающие выполнение работ (оказание услуг), передаваемые Государственному заказчику, включая накладные, в т.ч. почтовые, а также образцы (макеты), акты передачи результата работ и т.п., определяемые в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.1.3. Отчет Исполнителя - документ, представляемый Исполнителем в составе отчетной документации по установленной Государственным заказчиком форме, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части исполненных обязательств и иные необходимые сведения.
2.2.1. Работы (результат работ) (услуги) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.
2.2.2. Работы (услуги) должны быть выполнены (оказаны) в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
2.2.3. Результат работ может иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Если результат работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Получателю лежит на Исполнителе.
2.2.6. Результат работ передается Получателю с необходимыми принадлежностями к результату работ, которыми могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.
2.3.1. Место выполнения работ (оказания услуг) может быть определено в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.3.2. Работы выполняются (услуги оказываются) Исполнителем лично, за исключением случаев, предусмотренных [подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102669) Государственного контракта.
2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Государственному контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Государственного заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования (правообладания) объектов интеллектуальной собственности могут быть определены в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
2.4.2. Исполнитель гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет двенадцать месяцев (если иное не предусмотрено в Заявке на участие в Конкурсе). Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту.
2.4.4. Иные гарантии Исполнителя могут быть определены в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
##### 3. Стоимость (цена) работ (услуг) и порядок оплаты
составляет ____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.), в том числе НДС ___%
(сумма прописью)
_____ рублей __ коп. (_______________ рублей __ коп.).
(сумма прописью)
(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС" - этот текст удалить).
Указанная цена (стоимость) Государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 3.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102636) и [5.1.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102661) настоящего Государственного контракта.
3.2. Общая стоимость работ (услуг) включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.
3.3. В случае изменения объема выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с [п. 5.1.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102661) настоящего Государственного контракта Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе при выполнении дополнительного объема работ (оказании услуг) изменить первоначальную цену (стоимость) Государственного контракта пропорционально объему таких дополнительных работ (услуг), но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены настоящего Государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ (оказании услуг) Государственный заказчик обязан изменить цену настоящего Государственного контракта указанным образом.
Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
3.4. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке:
Если Конкурсной документацией предусмотрена выплата аванса:
3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости работ (услуг), предусмотренной в [п. 3.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-5#p102632) настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.4.2. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если Конкурсной документацией не предусмотрена выплата аванса:
3.4.3. Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
##### 4. Порядок сдачи-приемки исполнения обязательств
4.1. Передача отчетной документации по исполнении обязательств по Государственному контракту осуществляется в сроки, предусмотренные в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
4.1.1. Результат работ передается Получателю по акту сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству. Если Получателем результата работ является непосредственно Государственный заказчик, то представление акта-сдачи приемки работ (результата работ) по количеству и качеству не требуется, а все существенные условия сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству указываются в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.
4.1.2. Выполненные работы (оказанные услуги) принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.
4.2. В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия выполненных работ (оказанных услуг) и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта. Для проверки соответствия качества выполненных работ (оказанных услуг) требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов. Срок проведения такой экспертизы не может превышать 20 (двадцати) дней.
4.3. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту Приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по Государственному контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. По результатам заключения Приемочной комиссии Государственный заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.
4.4. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) дней с момента его получения.
4.5. Подписанный между Государственным заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта является основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ (оказанных услуг).
4.6. Порядок передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности, а также иные требования к порядку приемки исполненных обязательств могут определяться в Задании на выполнение работ (оказание услуг).
4.7. При досрочном завершении выполнения работ (оказания услуг) (этапа выполнения работ (оказания услуг)) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Государственного контракта.
##### 5. Права и обязанности Государственного заказчика
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг), а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг).
5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ (оказанных услуг) и представленной Исполнителем отчетной документации.
5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем работ (оказания Исполнителем услуг) и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Государственному контракту.
5.1.5. По согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего Государственного контракта изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный Государственным контрактом объем работ (услуг) при изменении потребности в работах (услугах), на выполнение которых заключен Государственный контракт, или в случае выявления потребности в дополнительных работах (услугах), не предусмотренных Государственным контрактом, но связанных с работами (услугами), предусмотренными Государственным контрактом.
5.1.6. Осуществлять контроль за процессом выполнения работ (оказания услуг) Исполнителем по Государственному контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг) или приемки исполненных обязательств.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
##### 6. Права и обязанности Исполнителя
6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и материалов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или актом сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта, при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6.1.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Государственному контракту других лиц-соисполнителей, по видам (содержанию) работ (услуг), предусмотренных в Задании на выполнение работ (оказание услуг). Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
6.1.4. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ (услуг) по настоящему Государственному контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) соисполнителями, Исполнитель указывает в своей отчетной документации.
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и представить Государственному заказчику отчетную документацию.
6.2.2. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Государственного контракта представить Государственному заказчику заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Исполнителя детализированный план-график выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту, составленный в соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг).
6.2.3. Ежемесячно, не позднее 5-ого числа каждого месяца, представлять Государственному заказчику сведения по установленной форме о ходе выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту за прошедший месяц в соответствии с указанным в [п. 6.2.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102673) планом-графиком.
6.2.4. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работ (оказания услуг) недостатки в сроки, определенные Государственным заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Государственного заказчика об устранении недостатков.
6.2.5. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, а также лиц, участвующих в контроле (определенных Государственным заказчиком в соответствии с [пп. 5.1.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-4#p102659)), представить финансово-хозяйственные документы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по настоящему Государственному контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
##### 7. Ответственность Сторон
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.1. В случае нарушения сроков выполнения работ (оказания услуг) и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости работ (услуг), подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.
7.2.2. В случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости работ (услуг), подлежащей оплате за каждый день с момента уведомления Исполнителя до момента устранения недостатков выполненных работ (оказанных услуг).
7.2.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7.2.4. Если обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено Конкурсной документацией (выбрать нужный вариант):
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией от _________ N _________, выданной __________, сроком действия до __________, в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее ____ года, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается передачей Государственному заказчику в залог денежных средств в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) (платежное поручение от _________ N _________, указать наименование банка).
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному
контракту обеспечивается договором страхования ответственности от _________
N _________, ______________________________________, сроком действия до
указывается наименование страховщика
__________, в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.).
Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее __________, в
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по настоящему Государственному контракту, независимо от применения
неустойки.
7.2.5. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
##### 8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
##### 9. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
9.1. Государственный контракт после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта в текущем финансовом году осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 200_ года, при условии представления Исполнителем подписанного акта сдачи-приемки исполнения обязательств
9.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
##### 10. Прочие условия Государственного контракта
10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
10.2. Настоящий Государственный контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Государственного заказчика.
##### 11. Реквизиты и подписи Сторон
"Государственный заказчик" "Исполнитель"
Федеральное агентство по образованию
Место нахождения: 115998, г. Москва, Место нахождения:
ул. Люсиновская, 51
тел.
Фактическое место нахождения: Фактическое место нахождения:
115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51
тел.
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 7725509655 УФК МФ РФ по г. Москве
Федеральное агентство по образованию
Л/с 03073000730
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России,
г. Москва
Расчетный счет:
40105810700000010079
**БИК 044583001 БИК**
**КПП 772501001 КПП**
ОКОПФ 81 ОКОПФ
**ОКПО 00083411 ОКПО**
ОКВЭД 75.11.11 ОКВЭД
_____________________________ _____________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 1
к Государственному
контракту на выполнение
работ (оказание услуг)
для государственных нужд
N __________ от _________
**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)**
| Раздел 1. Виды, сроки выполнения работ (услуг): |
| Номер этапа работ (услуг) | Вид (наименование) и основное содержание работ (услуг) | Срок окончания этапа (этапов) выполнения работ (оказания услуг) |
| I | I.1 | |
| I.2 | |
| II | II.1 | |
| II.2 | |
| Раздел 2. Требования, предъявляемые к работам (услугам), результат работ (услуг): |
| Номер этапа работ | Требования к работам (услугам) по каждой позиции, указанной в столбце 2 раздела 1 настоящего Задания: | Результат работ (итог оказания услуг) |
| (услуг) | Детализированные описания содержания заказываемых работ (услуг), при необходимости, с подпунктами - I.1.1 и т.д.; Параметры, определяющие: количественные (и/или объемные, структурные и т.п.) характеристики, уровень сложности, требования к уровню качества заказываемых работ (услуг) | Требования к формату (виду) результатов работ (итогов услуг), разрабатываемых материалов и (или) документов, при необходимости, описание образцов (макетов) |
| 1 | 2 | 3 |
| I | I.1 | |
| I.2 | |
| II | II.1 | |
| II.2 | |
| Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых в результате выполнения работ (оказания услуг): |
| Номер этапа работ (услуг) | Наименование ОИС, создаваемых в результате выполнения работ | Виды и объемы прав на использование ОИС, созданных в результате выполнения работ | Получатели прав на использование ОИС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I.1 | Данный раздел заполняется, в случае если предполагается создание объектов интеллектуальной собственности в результате выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту | |
| I.2 | | |
| II | II.1 | | |
| II.2 | | |
| Раздел 4. Порядок приемки выполненных работ (оказанных) услуг: |
| Номер этапа работ (услуг) | Требования к порядку приемки и утверждения выполненных работ (оказанных услуг), в т.ч. в случаях: - передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; - проведения предварительной экспертизы и рассмотрения представляемых результатов на ученых советах организаций; - требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний (с указанием требуемой методики и регламента) и т.п.; - участия в процессе приемки Получателя работ (услуг) |
| 1 | 2 |
| I | |
| II | |
| Раздел 5. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, Получатели результата работ/потребители услуг: |
| Номер этапа работ (услуг) | Состав, форма и требования к отчетной документации, предоставляемой Государственному заказчику | Получатели результата работ/потребители услуг, наименование и место нахождения Получателя результатов работ/потребителя услуг | Сроки предоставления отчетной документации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | | | |
| II | | | |
| Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к специалистам), безопасности, лицензирования, государственной аккредитации, обладания правами на объекты интеллектуальной собственности, страхования, соответствия государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, документы, определяющие требования: |
| Ссылка на вид (виды), этап (этапы) работ (услуг), к которым относится требование | Содержание требования | Реквизиты документов, определяющие требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1 | | |
| Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ (оказания услуг), а также, при необходимости, прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, специфические обязанности Заказчика: |
| Номер требования | Содержание требования и (или) наименование требуемого документа | Ссылка на вид (виды), этап (этапы) работ (услуг), к которым относится требование |
| 1 | 2 | 3 |
| 7.1 | | |
Государственный заказчик: Исполнитель:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 2
к Государственному
контракту на выполнение
работ (оказание услуг)
для государственных нужд
N __________ от _________
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**
"____________________________________"
| Номер этапа | Вид (содержание) работ (услуг) | Цена, с учетом НДС, рублей |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 1-му этапу: ________________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 2-му этапу: ________________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 |
Итого стоимость (цена) работ (услуг) составляет: _______ рублей __ коп.
(__________ рублей __ коп.), в т.ч. НДС ___% _______ рублей __ коп.
(__________ рублей __ коп.).
Государственный заказчик: Исполнитель:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Заполняется на основе утвержденного заказа (с [п. 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100032) по раздел 2.7) по соответствующему лоту, при этом из р. 2.1 исключается столбец, содержащий стоимость видов работ (услуг).
ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ
Документ должен быть представлен отдельно по каждому лоту,
на который Участник подает Заявку
Дата __________
N Конкурса: _____
КОМУ: Федеральному агентству по образованию
115998, Москва, М-93, ГСП-8, ул. Люсиновская, 51
ОТ: ____________________________________________________________, в лице
(наименование и местонахождение Участника размещения заказа)
__________________________________________________________________________,
(должность уполномоченного лица и его Ф.И.О)
действующего на основании ________________________________________________.
Изучив Конкурсную документацию по Конкурсу N ____, включая Дополнения N ____ (указать номера, если таковые имели место), получение которых настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы (оказать услуги) по лоту N __________ наименование работ (услуг) __________ в соответствии с указанной Конкурсной документацией на сумму (общая сумма Заявки на участие в Конкурсе прописью и цифрами), подтверждаемую Предложением о цене Государственного контракта, которое является частью нашей Заявки на участие в Конкурсе.
Мы обязуемся, в случае признания нас победителем Конкурса по лоту N ____ (указать номер и наименование лота) ___________, выполнить работы (оказать услуги) в сроки, указанные в Предложении о качестве работ (услуг) и иных предложениях об условии исполнения Контракта.
В случае признания нас победителем Конкурса по заявленному лоту или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта по данному лоту нами будет предоставлено обеспечение в виде __________ (указывается способ обеспечения Государственного контракта) в соответствии с требованиями Конкурсной документации для надлежащего исполнения Государственного контракта (за исключением бюджетных учреждений).
Мы извещены, что в случае признания нас победителем Конкурса по заявленному лоту или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта по данному лоту, в случае нашего уклонения от заключения Государственного контракта или расторжения с нами Государственного контракта в связи с существенным нарушением нами условий Государственного контракта, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Мы понимаем, что цена работ (услуг), предложенная нами в Заявке на участие в Конкурсе по заявленному лоту, не является единственным критерием определения победителя Конкурса по данному лоту.
Мы извещены, что для участия в Конкурсе Участник размещения заказа должен отвечать следующим обязательным требованиям: непроведение ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе или Заявки на участие в аукционе; отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы понимаем, что в случае несоответствия указанным требованиям Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
_____________________________________________.
(Ф.И.О., телефон работника)
Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
Наши юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства), телефон __________, факс __________.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________.
Документы, подтверждающие полномочия на подписание документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, от имени и/или по поручению Участника: (перечислить).
Датировано __________ числом __ месяца __________ 200_ г.
____________________ ____________________
(Подпись) (Должность)
М.П.
**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Каждый Участник размещения заказа, подающий Заявку на участие в Конкурсе, должен заполнить данную форму.
Для юридических лиц:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) Участника размещения заказа | |
| 2. | Организационно-правовая форма |
| 3. | Адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес) |
| 4. | Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес) |
| 5. | Телефоны, факс Участника (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного Участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения |
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фамилия, имя, отчество Участника размещения заказа | |
| 2. | Паспортные данные (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган, выдавший документ) |
| 3. | Сведения о месте жительства |
| 4. | Телефоны, факс Участника размещения заказа (с указанием кода города), адрес электронной почты |
_______________
(подпись, М.П.)
________________________________
(Ф.И.О., должность подписавшего)
**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПО ЛОТУ**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме согласно таблицам, содержащимся в [разделе IV](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-5#p102763) "Заказ на выполнение работ (оказание услуг)" настоящей Конкурсной документации.
"__________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Раздел 1. Виды, сроки выполнения работ (услуг): |
| Номер этапа работ (услуг) | Вид (наименование) и основное содержание работ (услуг) | Срок окончания этапа (этапов) выполнения работ (оказания услуг) |
| I | I.1 | |
| I.2 | |
| II | II.1 | |
| II.2 | |
| Раздел 2. Требования, предъявляемые к работам (услугам), результат работ (услуг): |
| Номер этапа работ | Требования к работам (услугам) по каждой позиции, указанной в столбце 2 раздела 1 настоящего Задания: | Результат работ (итог оказания услуг) |
| (услуг) | Детализированные описания содержания заказываемых работ (услуг), при необходимости, с подпунктами - I.1.1 и т.д.; Параметры, определяющие: количественные (и/или объемные, структурные и т.п.) характеристики, уровень сложности, требования к уровню качества работ (услуг) | Требования к формату (виду) результатов работ (итогов услуг), разрабатываемых материалов и (или) документов, при необходимости, описание образцов (макетов) |
| 1 | 2 | 3 |
| I | I.1 | |
| I.2 | |
| II | II.1 | |
| II.2 | |
| Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых в результате выполнения работ (оказания услуг): |
| Номер этапа работ (услуг) | Наименование ОИС, создаваемых в результате выполнения работ | Виды и объемы прав на использование ОИС, созданных в результате выполнения работ | Получатели прав на использование ОИС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I.1 | Данный раздел заполняется, в случае если предполагается создание объектов интеллектуальной собственности в результате выполнения работ (оказания услуг) по Государственному контракту | |
| I.2 | | |
| II | II.1 | | |
| II.2 | | |
| Раздел 4. Порядок приемки выполненных работ (оказанных) услуг: |
| Номер этапа работ (услуг) | Требования к порядку приемки и утверждения выполненных работ (оказанных услуг), в т.ч. в случаях: - передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; - проведения предварительной экспертизы и рассмотрения представляемых результатов на ученых советах организаций; - требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний (с указанием требуемой методики и регламента) и т.п.; - участия в процессе приемки Получателя работ (услуг) |
| 1 | 2 |
| I | |
| II | |
| Раздел 5. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, Получатели результата работ/потребители услуг: |
| Номер этапа работ (услуг) | Состав, форма и требования к отчетной документации, предоставляемой Государственному заказчику | Получатели результата работ/потребители услуг, наименование и место нахождения Получателя результатов работ/потребителя услуг | Сроки предоставления отчетной документации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | | | |
| II | | | |
| Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к специалистам), безопасности, лицензирования, государственной аккредитации, обладания правами на объекты интеллектуальной собственности, страхования, соответствия государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, документы, определяющие требования: |
| Ссылка на вид (виды), этап (этапы) работ (услуг), к которым относится требование | Содержание требования | Реквизиты документов, определяющие требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1 | | |
| Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ (оказания услуг), а также, при необходимости, прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, специфические обязанности Заказчика: |
| Номер требования | Содержание требования и (или) наименование требуемого документа | Ссылка на вид (виды), этап (этапы) работ (услуг), к которым относится требование |
| 1 | 2 | 3 |
| 7.1 | | |
Участник размещения заказа
___________ (___________)
**СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Документ должен быть составлен по форме таблиц, содержащихся в нижеприведенных "Сведениях о квалификации Участника размещения заказа".
Документ представляется, если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа.
____________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
квалификацию подтверждает следующей информацией:
1. Квалификация основных Исполнителей, состоящих в штате организации:
| N п/п | Ф.И.О. | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием | Стаж работы, лет |
| общий | в том числе, по проведению аналогичных предмету Конкурса работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Сведения о производственной деятельности организации:
| Опыт работы Участника размещения заказа по выполнению аналогичных предмету Конкурса работ |
| Содержание работ | Объем выполненных работ в ценах на дату исполнения обязательств, млн. руб. | Период выполнения работ | Заказчик (адрес, телефон, контактное |
| общий объем | в т.ч. собственными силами | начало | окончание | лицо) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
*Примечание.* По своему усмотрению Участник размещения заказа может предоставить другие сведения (с приложением соответствующих документов), не учтенные в предложенных таблицах. При этом такие сведения должны быть указаны ниже приведенных таблиц либо оформлены в виде приложений к настоящей форме.
Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке Заявки на участие в Конкурсе по критерию "Квалификация Участника Конкурса".
Участник размещения заказа
___________ (___________)
М.П.
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме, при этом предложенная Участником размещения заказа цена не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по соответствующему лоту. Цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должна соответствовать цене Государственного контракта по лоту, указанной в Письме об участии в Конкурсе по лоту.
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ N ___**
"__________________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Номер этапа | Вид (содержание) работ (услуг) | Цена, с учетом НДС, рублей |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 1-му этапу: ________________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 2-му этапу: ________________ рублей __ коп., в т.ч. (сумма прописью) НДС ___% _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) | 0,00 |
Итого стоимость (цена) работ (услуг) составляет: _______ рублей __ коп.
(__________ рублей __ коп.), в т.ч. НДС ___% __________ рублей __ коп.
(__________ рублей __ коп.).
Участник размещения заказа
___________ (___________)
М.П.
В Федеральное агентство
по образованию
N __________
"__" __________ 200_ г.
Запрос на разъяснение
Конкурсной документации
N Конкурса __________
Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации:
| N п/п | Раздел Конкурсной документации | Ссылка на пункт Конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
В Федеральное агентство
по образованию
N __________
"__" __________ 200_ г.
Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе N ___, лот N ___
Настоящим письмом (наименование организации - для юридических лиц или Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту N ___.
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Приложение N 10
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Федерального агентства Федерального агентства
по образованию по образованию
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на поставку товара по проекту
"_______________________________________________",
(наименование проекта)
проводимому в рамках
мероприятия __________________________________
(номер и наименование мероприятия)
задачи _____________________________
(номер и наименование задачи)
_______________________________________________________
(наименование Программы)
Номер открытого Конкурса: ______________________
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления программ
в сфере образования и размещения
государственного заказа
Федерального агентства по образованию
___________ /__________/
"__" __________ 200_ г.
Москва
200_
## Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки поставки товара
### Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИУРЗ
### Раздел III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
#### 1.1 Исполнитель по заданию Государственного заказчика обязуется
#### 2.1 Основные определения, используемые в Государственном контракте:
#### 2.2 Требования к работам (услугам):
#### 2.3 Требования к условиям и способам выполнения работ (оказания услуг):
#### 2.4 Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства:
#### 3.1 Общая стоимость (цена) работ (услуг) по Государственному контракту
#### 5.1 Государственный заказчик вправе:
#### 5.2 Государственный заказчик обязан:
#### 6.1 Исполнитель вправе:
#### 6.2 Исполнитель обязан:
#### 7.1 Ответственность Государственного заказчика:
#### 7.2 Ответственность Исполнителя:
#### 7.3 Условия освобождения Сторон от ответственности:
### Раздел IV. ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
### Раздел V. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
### Раздел VI. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
## Раздел VII. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ N ___
### Раздел I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ИУРЗ)
#### А. Введение
### Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки поставки товара
1.1. Размещение заказа на поставку товара, информация о котором содержится в пункте 1.1 информационной карты ИУРЗ и который является предметом настоящего Конкурса, осуществляется в соответствии с процедурами и условиями, предусмотренными Конкурсной документацией.
1.2. Победивший Участник Конкурса должен будет поставить товар, являющийся предметом Конкурса, в месте и в течение периода времени, указанных в пункте 1.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
### Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
2.1. Финансирование Государственного контракта на поставку товара, который будет заключен по результатам данного Конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в пункте 2.1 информационной карты ИУРЗ.
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты за поставку товара определяются в проекте Государственного контракта, прилагаемом к Конкурсной документации, и указаны в пункте 2.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
### Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
3.1. Заказчик настоящего Конкурса указан в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ. Специализированная организация, указанная в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ, выполняет часть функций по организации и проведению Конкурса.
## Статья 4. Участники размещения заказа
### Статья 4. Участники размещения заказа
4.1. Участниками размещения заказа (далее также - Участники) являются лица, претендующие на заключение Государственного контракта (далее также - Контракт). Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
## Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
### Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
5.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ. Несоответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 6. Затраты на участие в Конкурсе
### Статья 6. Затраты на участие в Конкурсе
6.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей своей Заявки на участие в Конкурсе и заключением Государственного контракта.
## Статья 7. Содержание Конкурсной документации
#### Б. Конкурсная документация
### Статья 7. Содержание Конкурсной документации
7.1. Конкурсная документация подготовлена и разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
7.2. Конкурсная документация включает в себя все перечисленные ниже документы, а также изменения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном [статьей 9](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-9-5#p102932) настоящего раздела:
I. Инструкцию Участникам размещения заказа (ИУРЗ);
II. [Информационную карту](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-6#p103088) ИУРЗ;
III. [Проект](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-6#p103154) Государственного контракта, включая приложения:
1. Приложение N 1 "[Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103266) на поставку товара";
2. Приложение N 2 "[Спецификация](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103301) на товар";
IV. [Заказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-6#p103311) на поставку товара;
V. Технические [требования](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-6#p103318);
VI. [Формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-6#p103329) документов, представляемых Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе:
Форма 1. [Письмо](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103331) об участии в Конкурсе;
Форма 2. [Общие сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103346) об Участнике размещения заказа;
Форма 3. [Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103363) на поставку товара;
Форма 4. [Спецификация](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103395) на товар;
VII. [Форму запроса](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-6#p103410) на разъяснение Конкурсной документации;
VIII. [Форму уведомления](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-6#p103421) об отзыве Заявки на участие в Конкурсе.
7.3. Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в Конкурсной документации. Подача Заявки на участие в Конкурсе, не отвечающей требованиям Конкурсной документации, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 8. Разъяснение положений Конкурсной документации
### Статья 8. Разъяснение положений Конкурсной документации
8.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации в письменной форме (прием запросов в форме электронного документа не предусмотрен). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет разъяснения положений Конкурсной документации в письменной форме, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе.
8.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений Конкурсной документации такие разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.
8.3. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником разъяснений положений Конкурсной документации.
8.4. При проведении Конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Конкурсной документацией. В случае нарушения указанного положения Конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
## Статья 9. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
### Статья 9. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
9.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого Конкурса, а также в Конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается.
9.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация. При этом срок подачи Заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого Конкурса до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
9.3. Участники, использующие для подготовки своих Заявок на участие в Конкурсе Конкурсную документацию, размещенную на официальном сайте, и не направившие заявления на получение Конкурсной документации, самостоятельно устанавливают факты внесения изменений в извещение о проведении открытого Конкурса и в Конкурсную документацию.
9.4. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником размещения заказа соответствующей информации.
## Статья 10. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
### Статья 10. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
10.1. Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе.
10.2. Извещение об отказе от проведения открытого Конкурса размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого Конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса.
10.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) конверты с Заявками на участие в Конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе.
10.4. В случае если установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявок на участие в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса.
## Статья 11. Язык Заявки на участие в Конкурсе
#### В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 11. Язык Заявки на участие в Конкурсе
11.1. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть переведены на русский язык и заверены в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
11.2. Заявка на участие в Конкурсе, подготовленная Участником с нарушением требований, указанных в [пункте 11.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-11-5#p102944) настоящего раздела, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
11.3. Участник вправе предоставить сопроводительную документацию и печатную литературу на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературой и их переводом преимущество будет иметь перевод.
## Статья 12. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 12. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе
12.1. Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе, не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта, указанную в извещении о проведении Конкурса и в пункте 12.1 информационной карты ИУРЗ. В случае, если цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе, превышает начальную (максимальную) цену Государственного контракта, данная Заявка отклоняется Конкурсной комиссией на этапе рассмотрения Заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным Конкурсной документацией.
12.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель по Государственному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями Государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену Государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе.
12.3. Неучтенные затраты Исполнителя по Государственному контракту, связанные с исполнением Государственного контракта, но не включенные в предлагаемую цену Государственного контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
12.4. Все цены, указанные в Заявке на участие в Конкурсе, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.
12.5. При оплате заключенного Государственного контракта, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день платежа.
## Статья 13. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 13. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе
I блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Сведения и документы в соответствии с пунктами 13.1, 13.2 информационной карты ИУРЗ.
II блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Письмо об участии в Конкурсе, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103331) раздела VI Конкурсной документации;
(b) Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Контракта, подготовленны в соответствии со [статьей 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-5#p102963) ИУРЗ;
(с) Предложение о цене Государственного контракта, подготовленное в соответствии со [статьей 15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-5#p102968) ИУРЗ.
Участник размещения заказа может наряду с Предложением о функциональных и качественных характеристиках товара и Предложением о цене Государственного контракта на бумажном носителе предоставить указанные документы на электронном носителе (дискета 3,5 дюйма, CD- или DVD-диск, USB Flash-диск). Непредставление или представление данных документов на электронном носителе в составе Заявки на участие в Конкурсе не учитывается при рассмотрении или оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе.
13.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик и Специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках, до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
## Статья 14. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе
#### 13.1 Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующие блоки:
### Статья 14. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе
14.1. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем Заявку на участие в Конкурсе, указанные в пункте 14.1 информационной карты ИУРЗ, документы Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара и иных предложений об условиях исполнения Контракта, указанные в пункте 15.1 информационной карты ИУРЗ, Предложение о цене Государственного контракта в соответствии с [пунктом 16.2 статьи 16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-5#p102973) ИУРЗ. Непредставление Участником размещения заказа указанных сведений и документов влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.
14.2. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, указанные в пункте 14.2 информационной карты ИУРЗ, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом Конкурса. Непредставление Участником размещения заказа указанных документов влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.
14.3. Участник вправе представить в составе своей Заявки на участие в Конкурсе дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ.
14.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации в отношении Участника - юридического лица, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
## Статья 15. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта
### Статья 15. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта
15.1. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащее документы, указанные в пункте 15.1 информационной карты ИУРЗ, и подтверждающие соответствие требованиям Конкурсной документации всех товаров, которые Участник предлагает поставить в соответствии с Заявкой на участие в Конкурсе.
15.2. Наименование, комплектация, модели и количество (объем) товара, а также сроки поставки товара, указанные в составных частях Предложения о качественных и функциональных характеристиках и иных предложениях об условиях исполнения Государственного контракта и в Предложении о цене Государственного контракта ([статья 16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-5#p102971) ИУРЗ), должны совпадать. В случае если наименование, комплектация, модели и количество (объем) товара, а также сроки поставки товара в указанных документах не совпадают, что приводит к невозможности достоверно определить, в каком количестве и какой именно товар Участник размещения заказа предлагает поставить по Государственному контракту, такая Заявка на участие в Конкурсе признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 16. Предложение о цене Государственного контракта
### Статья 16. Предложение о цене Государственного контракта
16.1. Участник указывает предлагаемую им цену Государственного контракта в Письме об участии в Конкурсе, заполненном в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103331) Письмо об участии в Конкурсе раздела VI Конкурсной документации.
16.2. Участник должен представить Предложение о цене Государственного контракта, подготовленное по [форме 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103395) Спецификация на товар раздела VI Конкурсной документации.
16.3. Цена товара (продукции), предлагаемая Участником размещения заказа в Предложении о цене Государственного контракта и Письме об участии в Конкурсе, включает в себя:
(а) цену товара (цену единицы товара и общую (итоговую) цену товара), указанного в [разделе IV](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-6#p103311) "Заказ на поставку товара" Конкурсной документации, на условиях поставки, указанных в пункте 16.4 информационной карты ИУРЗ;
(b) стоимость прочих работ, услуг (если таковые необходимо произвести), перечисленных в пункте 16.3 информационной карты ИУРЗ.
16.4. Условия поставки указаны в пункте 16.4 информационной карты ИУРЗ.
16.5. Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником, является твердой, не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, указанных в [статье 31](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-31-5#p103077) настоящего раздела, и не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта. Заявка на участие в Конкурсе, содержащая цену Государственного контракта, превышающую начальную (максимальную) цену Государственного контракта, и (или) позволяющая корректировать, индексировать или изменять другим способом цену Государственного контракта, рассматривается как не соответствующая требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
16.6. Цена Государственного контракта, указанная в Письме об участии в Конкурсе, и общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должны совпадать, при этом общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должна равняться сумме цен товаров всех наименований, исчисленных исходя из количества и цены за единицу каждого наименования товара. В случае расхождения между ценами, выраженными цифрами и словами, предпочтение будет отдаваться цене, выраженной словами.
16.7. В случае несовпадения цен в Письме об участии в Конкурсе и в Предложении о цене Государственного контракта, в том числе при наличии арифметической ошибки, невозможно достоверно определить цену Государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа, в связи с чем Заявка, поданная данным Участником, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 17. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 17. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе
17.1. Участник должен подготовить Заявку на участие в Конкурсе и представить оригинал, состоящий из двух отдельных блоков, и копии Заявки на участие в Конкурсе в количестве, указанном в пункте 17.1 информационной карты ИУРЗ, указав на каждой Заявке соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" или "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". В случае расхождений между ними преимущество будет иметь оригинал.
17.2. Письмо об участии в Конкурсе, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103331) Письмо об участии в Конкурсе раздела VI, а также сведения, представленные в соответствии с [формой 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103346) Общие сведения об Участнике размещения заказа раздела VI, документы Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара и иных предложений об условиях исполнения Контракта, в том числе Предложение об условиях исполнения Государственного контракта, подготовленное по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103363) Задание на поставку товара, Предложение о цене Государственного контракта, подготовленное по [форме 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103395) Спецификация на товар, должны быть заверены печатью Участника (кроме Участников - физических лиц) и собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ). Все страницы документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника. Полномочия лица, подписавшего Заявку и ее страницы, должны явно следовать из представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе документов. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки на участие в Конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью Участника размещения заказа, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае если указание на это содержится в Конкурсной документации. Использование при подписании Заявки на участие в Конкурсе факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи не допускается. Несоблюдение настоящего требования влечет признание Заявки на участие в Конкурсе не соответствующей требованиям Конкурсной документации и отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
17.3. Никакие вставки и исправления в Заявке на участие в Конкурсе не имеют силы, за исключением тех случаев, когда они заверены подписью лица, уполномоченного на подписание Заявки на участие в Конкурсе, в соответствии с [пунктом 17.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-5#p102983) настоящей статьи.
## Статья 18. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
#### Г. Подача Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 18. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
18.1. Участник должен запечатать оригинал и каждую копию Заявки на участие в Конкурсе в разные внутренние конверты, пометив их соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". На внутренних конвертах должны быть указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя) Участника размещения заказа, название и номер Конкурса. Конверты с оригиналом и копиями Заявки на участие в Конкурсе запечатываются в один внешний конверт. На внешнем конверте Участник размещения заказа должен указать номер и название Конкурса, а также слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" (вставить время и дату в соответствии с пунктом 19.2 информационной карты ИУРЗ). Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
18.2. Если внешний конверт не оформлен в соответствии с требованиями Конкурсной документации, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его вскрытия раньше срока.
## Статья 19. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 19. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе
19.1. Порядок, место, дата начала и окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в пункте 19.1 информационной карты ИУРЗ.
19.2. Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в извещении о проведении открытого Конкурса и пункте 19.2 информационной карты ИУРЗ.
19.3. Заявки на участие в Конкурсе, направленные Участниками размещения заказа по почте, поступившие позже даты и времени окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, указанных в пункте 19.1 информационной карты ИУРЗ, признаются полученными после окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа при отправке Заявки на участие в Конкурсе по почте несет риск того, что такая Заявка будет доставлена по неправильному адресу, позже даты и времени, указанных в пункте 19.1 информационной карты ИУРЗ, и будет признана опоздавшей. Последствия признания Заявки, полученной после окончания приема Заявок на участие в Конкурсе, изложены в [пункте 22.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-22-5#p103018) ИУРЗ.
19.4. Каждый конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, поступивший не позднее срока, указанного в пункте 19.1 информационной карты ИУРЗ, регистрируется Заказчиком. Для обеспечения возможности идентификации поданной Участником Заявки на участие в Конкурсе, на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе указывается регистрационный номер Заявки Участника размещения заказа, состоящий из номера Конкурса и регистрационного (порядкового) номера Участника. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой Заявкой с указанием даты и времени его получения.
19.5. Участник вправе подать только одну Заявку на участие в Конкурсе в отношении предмета Конкурса.
19.6. Участник (если это предусмотрено пунктом 20.6 информационной карты ИУРЗ) предоставляет обеспечение Заявки на участие в Конкурсе в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены Контракта. Если требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе установлено Заказчиком, такое требование распространяется на всех Участников размещения заказа.
19.7 Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц).
Оригинал соответствующего платежного поручения или квитанции должны быть представлены Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе. Непредставление Участником размещения заказа соответствующего платежного поручения или квитанции с отметкой банка об исполнении влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 20. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 20. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе
20.1. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае отзыва своей Заявки на участие в Конкурсе Участник размещения заказа представляет "Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе" по [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-6#p103421) раздела VIII Конкурсной документации.
Изменения (в том числе дополнения) к Заявке на участие в Конкурсе подаются Участником размещения заказа в запечатанном конверте, который помечается "ИЗМЕНЕНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" в порядке, установленном в [п. 18.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-18-5#p102987).
20.2. Конверт с изменениями к Заявке на участие в Конкурсе и сведения об отзыве Заявки на участие в Конкурсе регистрируются Заказчиком в Листе регистрации, оформленном на Участника размещения заказа, вносящего изменения в Заявку на участие в Конкурсе либо отзывающего Заявку на участие в Конкурсе.
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, такой конверт с Заявкой возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, но представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе, выданная Заказчиком, такой конверт с Заявкой на участие в Конкурсе возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, и не представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе, выданная Заказчиком, что не позволяет идентифицировать отзываемый конверт на участие в Конкурсе, возврат такого конверта с Заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки.
20.4. После момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе внесение изменений в Заявки на участие в Конкурсе и отзыв Заявок на участие в Конкурсе не допускается.
## Статья 21. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
#### 20.3 Возврат отозванных Заявок осуществляется следующим образом:
#### Д. Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 21. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
21.1. При размещении заказа путем проведения Конкурса Заказчиком создается Конкурсная комиссия. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе, определение победителя Конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
21.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
21.3. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого Конкурса и в пункте 19.2 информационной карты ИУРЗ, начинается процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
21.4. В день вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении Конкурса и пункте 19.2 информационной карты ИУРЗ, Конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам размещения заказа о возможности подать Заявки на участие в Конкурсе, изменить или отозвать поданные Заявки на участие в Конкурсе до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
21.5. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с Заявками на участие в Конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более Заявок на участие в Конкурсе при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки на участие в Конкурсе такого Участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.
21.6. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с Заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения Государственного контракта, указанные в такой Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок на участие в Конкурсе, и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
21.7. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе ведется Конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Указанный протокол размещается в течение дня, следующего после дня его подписания, на официальном сайте.
21.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Во избежание накладок технического характера Участник размещения заказа, желающий осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, должен известить Конкурсную комиссию о таком намерении.
## Статья 22. Заявки на участие в Конкурсе, полученные после окончания приема Заявок
### Статья 22. Заявки на участие в Конкурсе, полученные после окончания приема Заявок
22.1. Полученные после окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе конверты с Заявками на участие в Конкурсе вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица), после чего такие Заявки возвращаются Участникам размещения заказа.
## Статья 23. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 23. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе
23.1. Конкурсная комиссия рассматривает каждую Заявку на участие в Конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным Конкурсной документацией. Срок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
1) непредставления документов, предусмотренных [статьями 13](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-13-5#p102953), [14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-5#p102963), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-5#p102968) и [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-5#p102971) ИУРЗ, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;
2) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ;
3) несоответствия Заявки на участие в Конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких Заявках предложения о цене Контракта, превышающей начальную (максимальную) цену Контракта.
- Заявка на участие в Конкурсе, документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации;
Заполнены все [формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-6#p103329), приведенные в разделе VI "Формы документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе", в том числе Предложение об условиях исполнения Государственного контракта подготовлено по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103363) Задание на поставку товара; Предложение о цене Государственного контракта подготовлено по [форме 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103395) Спецификация на товар.
- Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта соответствуют требованиям Конкурсной документации.
- Совпадают наименование, комплектация, модели и количество (объем) товара, а также сроки поставки товара, указанные в составных частях Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара и в Предложении о цене Государственного контракта ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-5#p102981) ИУРЗ).
- Совпадают цена Государственного контракта, указанная в Письме об участии в Конкурсе, и общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, при этом общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, равняется сумме цен товаров всех наименований, исчисленных исходя из количества и цены за единицу каждого наименования товара.
23.4. Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить Участника размещения заказа от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения в случае установления факта:
а) недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 13](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-13-5#p102953), [14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-5#p102963), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-5#p102968) и [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-5#p102971) ИУРЗ;
б) проведения ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23.5. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в Конкурсе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, Участником Конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.
На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком. Указанный протокол в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте.
23.6. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе и признанным Участниками Конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе и не допущенным к участию в Конкурсе, направляются уведомления о принятом Конкурсной комиссией решении не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
23.7. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему Заявку на участие в Конкурсе и не допущенному к участию в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 24. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе
#### 23.2 Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе в следующих случаях:
#### 23.3 Заявка на участие в Конкурсе считается соответствующей требованиям Конкурсной документации, если:
### Статья 24. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе
24.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками Конкурса. Срок оценки и сопоставления таких Заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
24.2. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Государственного контракта в соответствии с критериями и порядком оценки, которые установлены Конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев составляет сто процентов. До установления Правительством Российской Федерации порядка оценки Заявок на участие в Конкурсе такой порядок устанавливается Заказчиком. При этом Заказчиком в Конкурсной документации устанавливаются критерии, предусмотренные Федеральным законом, их содержание и значимость.
24.3. По каждой Заявке на участие в Конкурсе производится расчет ценовых баллов. Порядок расчета ценовых баллов указан в пункте 24.3 информационной карты ИУРЗ.
24.4. Конкурсная комиссия проводит расчет неценовых баллов по каждой Заявке на участие в Конкурсе в соответствии с критериями, указанными в пункте 24.4 информационной карты ИУРЗ.
24.5. Конкурсная комиссия проводит оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе на основе ценовых и неценовых критериев. Конкурсная комиссия рассчитывает количество суммарных баллов, набранных каждой Заявкой на участие в Конкурсе. Порядок расчета суммарных баллов указан в пункте 24.5 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 25. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
### Статья 25. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
25.1. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией каждой Заявке на участие в Конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Государственного контракта, присваивается первый номер.
25.2. В случае если в нескольких Заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Контракта, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в Конкурсе, которая поступила ранее других Заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие условия.
25.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких Заявок, об Участниках Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Заявок на участие в Конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Заявкам на участие в Конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю Конкурса один экземпляр протокола и проект Государственного контракта. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
25.4. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов Конкурса (направление запроса в форме электронного документа не предусмотрено). Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет соответствующие разъяснения.
## Статья 26. Определение победителя Конкурса
### Статья 26. Определение победителя Конкурса
26.1. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Государственного контракта и Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер.
## Статья 27. Итоги проведения Конкурса
#### Е. Заключение Государственного контракта
### Статья 27. Итоги проведения Конкурса
27.1. Итогом проведения Конкурса является подписание Государственного контракта между Заказчиком и Участником, признанным победителем Конкурса, или Участником Конкурса в случаях, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.
## Статья 28. Порядок заключения Государственного контракта
### Статья 28. Порядок заключения Государственного контракта
28.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе и Конкурсной документацией. В случае если Государственный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если в Конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену Государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Государственного контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
28.2. Заказчик заключает Государственный контракт с Участником, признанным Конкурсной комиссией победителем Конкурса. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе передает победителю Конкурса проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных победителем Конкурса в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.
28.3. Контракт должен быть подписан победителем Конкурса в течение срока, указанного в [пункте 30.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-30-5#p103075) ИУРЗ, со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
28.4. В случае если победитель Конкурса в срок, указанный в [пункте 30.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-30-5#p103075) ИУРЗ, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с [подпунктом 28.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-28-5#p103059) настоящего раздела, победитель Конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя Конкурса заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Государственного контракта, либо заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить Государственный Контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Контракта с победителем Конкурса в случаях, предусмотренных [пунктом 28.7](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-28-5#p103064) ИУРЗ. При этом заключение Государственного контракта для Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя Конкурса или Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Государственного контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого Участника заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, или принять решение о признании Конкурса несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался от заключения Контракта с победителем Конкурса и с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся.
28.5. В случае если по окончании срока подачи Заявок на участие в Конкурсе подана только одна Заявка на участие в Конкурсе, конверт с указанной Заявкой вскрывается, и указанная Заявка рассматривается в порядке, установленном [статьей 23](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-23-5#p103019) ИУРЗ. В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку на участие в Конкурсе, проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Участник размещения заказа, подавший указанную Заявку, не вправе отказаться от заключения Государственного контракта. При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
28.6. В случае если только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в Конкурсе, признан Участником Конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, передает такому Участнику Конкурса проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Государственного контракта. При непредставлении Заказчику таким Участником Конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник Конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
28.7. После определения победителя Конкурса в срок, предусмотренный для заключения Государственного контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта с победителем Конкурса либо при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации Участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании Участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 13](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-13-5#p102953), [14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-5#p102963), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-5#p102968) и [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-5#p102971) ИУРЗ;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.8. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются победителю Конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются Участнику Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения Государственного контракта с победителем Конкурса или с таким Участником Конкурса.
## Статья 29. Обеспечение исполнения Государственного контракта
### Статья 29. Обеспечение исполнения Государственного контракта
29.1. В течение срока, указанного в пункте 29.1 информационной карты ИУРЗ, Участник предоставляет обеспечение исполнения Государственного контракта. Государственный контракт заключается только после предоставления Участником, с которым заключается Государственный контракт, обеспечения исполнения Государственного контракта. Обеспечение исполнения Государственного контракта может быть предоставлено Участником в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по Контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Государственного контракта, указанном в пункте 29.1 информационной карты ИУРЗ. Способ обеспечения исполнения Государственного контракта из вышеперечисленных определяется Участником самостоятельно.
29.2. Если Участником Конкурса, с которым заключается Государственный контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения Государственного контракта не требуется.
## Статья 30. Подписание Государственного контракта
### Статья 30. Подписание Государственного контракта
30.1. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном [пунктами 28.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-28-5#p103062), [28.6 статьи 28](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-28-5#p103063) ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.
30.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 31. Право Заказчика при заключении или исполнении Государственного контракта изменить количество всех предусмотренных Государственным контрактом товаров
### Статья 31. Право Заказчика при заключении или исполнении Государственного контракта изменить количество всех предусмотренных Государственным контрактом товаров
31.1. При заключении Государственного контракта Заказчик по согласованию с Участником, с которым в соответствии с настоящей Конкурсной документацией заключается такой Контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой Контракта. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, указанной в Заявке на участие в Конкурсе, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого Конкурса.
31.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Государственным контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен Государственный контракт.
31.3. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
## Статья 32. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
### Статья 32. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
32.1. В случае расторжения Государственного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому Контракту Заказчик вправе заключить Контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством о размещении заказов заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта, с согласия такого Участника. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе и в настоящей Конкурсной документации.
Если до расторжения Государственного контракта исполнителем частично исполнены обязательства по такому Контракту, при заключении нового Государственного контракта количество поставленных товаров уменьшается с учетом количества поставленных товаров по Контракту, ранее заключенному с победителем Конкурса. При этом цена Государственного контракта уменьшается пропорционально количеству поставленных товаров.
## Статья 33. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
### Статья 33. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
33.1. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном или ином, предусмотренном законодательством Российской Федерации, порядке действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.
## Статья 34. Законодательное регулирование
### Статья 34. Законодательное регулирование
34.1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд регулируется законодательством Российской Федерации.
Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения Конкурса дополняют собой положения [Инструкции](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-5#p102892) Участникам размещения заказа (ИУРЗ). В случае противоречий между положениями информационной карты ИУРЗ и ИУРЗ, информационная карта ИУРЗ имеет преобладающую силу.
| ИУРЗ 1.1 | Вид и предмет Конкурса: Открытый Конкурс на право заключить Государственный контракт по проекту: _______________________________________ Номер Конкурса: |
| ИУРЗ 1.2 | Место и сроки поставки товара Товар поставляется в ___________________________. Товар поставляется с ____________ по ___________ 200_ г. |
| ИУРЗ 2.1 | Источник финансирования заказа: Поставка товара по Государственному контракту финансируется за счет средств федерального бюджета |
| ИУРЗ 2.2 | Форма, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Выбрать из двух вариантов в зависимости от решения Заказчика о выплате аванса ("а" или "б"): а) Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 процентов от стоимости (цены) товара, предусмотренной Государственным контрактом, заключенным по итогам проведения Конкурса, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Заказчиком. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены), предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика. б) Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены), предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту по установленной Государственным заказчиком форме и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика |
| ИУРЗ 3.1 | Заказчик: Федеральное агентство по образованию Адрес: Россия, г. Москва, 115998, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51, ком. ______ Контактное лицо от Заказчика: ________________________________ Контактная информация: _______________________________________ Адрес электронной почты (e-mail): ____________________________ Специализированная организация: ______________________________ Контактное лицо от Специализированной организации: ___________ Адрес электронной почты (e-mail): ____________________________ Контактный телефон: |
| ИУРЗ 5.1 | Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 1) Соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющуюся предметом настоящего Конкурса; 2) Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 4) Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе не принято. 5) Обладание Участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности <*>; 6) Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа <*>. --------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. |
| ИУРЗ 8.1 | Разъяснения положений Конкурсной документации предоставляются Участникам размещения заказа начиная с ____________ 200_ года (дата начала приемки Заявок) и до _____________ 200_ года |
| ИУРЗ 11.1 | Язык Заявки на участие в Конкурсе. Русский |
| ИУРЗ 12.1 | Начальная (максимальная) цена Государственного контракта. Начальная (максимальная) цена Контракта: _____________ рублей |
| ИУРЗ 12.4 | Валюта Заявки на участие в Конкурсе. Рубль Российской Федерации |
| ИУРЗ 14.1 | Требования к документам, представляемым Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе следующие документы и сведения: 1. Общие сведения об Участнике размещения заказа по форме 2 раздела VI Конкурсной документации (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2. Копии документов, удостоверяющих личность для иных физических лиц (копии должны быть заверены подписью Участника размещения заказа); 3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа (для юридических лиц) (копии и оригиналы документов должны быть заверены подписью и печатью Участника размещения заказа): 3.1. Копии учредительных документов; 3.2. Копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, заверенную лицом, подтвердившим полномочия на осуществление действий от имени Участника размещения заказа или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Если документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе подписываются не лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, то Участник размещения заказа также представляет оригинал документа либо копию документа, заверенную выдавшим его лицом или нотариально, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3.3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа, если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника размещения заказа крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; Федеральным законом N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"): 3.3.1. В случае если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника крупной сделкой, в зависимости от организационно-правовой формы Участника - юридического лица: а) выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для Участников, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью), либо выписку из Устава Участника, подтверждающую право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; b) выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 79 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (для Участников, зарегистрированных в форме акционерного общества), либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; с) документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 23 Федерального закона N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 3.3.2. В случае если заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе оригинал уведомления от Участника на бумажном носителе о том, что заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой. 4. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для юридических лиц). 5. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса. 7. Копии документов, подтверждающих наличие у Участника размещения заказа исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено Заказчиком (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) <*>. --------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. 8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестобеспечения Заявки на участие в Конкурсе. Внесение Участником ве денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц) <*>. --------------------------------- <*> Если данное условие предусмотрено в пункте 19.6 информационной карты ИУРЗ КД. |
| ИУРЗ 14.2 | Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющуюся предметом торгов: 1) Для подтверждения Участником размещения заказа права на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации: копии необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с исполнением Государственного контракта, если данные виды деятельности лицензируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 15.1 | Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащие следующие документы: - Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на поставку товара, подготовленное в соответствии с формой 3 "Задание на поставку товара" раздела VI Конкурсной документации. А также копии документов, подтверждающие приемлемость товара и его соответствие требованиям Конкурсной документации: а) Копии заключений Госсанэпидемнадзора при Минздраве России о соответствии каждого вида (типа) товара санитарно-гигиеническим требованиям (где это требуется) (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа); б) Документы Участника, подтверждающие сроки, объемы предоставления гарантии качества товара, условия гарантийного обслуживания и возможностей по послегарантийному (сервисному) обслуживанию поставляемого товара (продукции), а также ремонту поставляемой Участником продукции на все время ее эксплуатации в соответствующем городе (регионе) поставки товаров по каждой позиции поставки (оригиналы или копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа); в) Другие документы, подтверждающие приемлемость товара и его соответствие требованиям Конкурсной документации и действующего законодательства РФ (при наличии соответствующих требований) (оригиналы или копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа). Степень полноты представленных материалов должна быть достаточной для проведения экспертной оценки о соответствии Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара и иных предложений исполнения Государственного контракта Участника размещения заказа требованиям Конкурсной документации. (Оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ - в КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром |
| ИУРЗ 16.2 | Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о цене Государственного контракта. Предложение о цене Государственного контракта должно быть подготовлено в соответствии с формой 4 "Спецификация на товар" (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 16.3 | Порядок формирования цены Государственного контракта: В цену товара, поставляемого по Государственному контракту, включаются расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы по оплате транспортировки. В цену товара должны быть включены стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, описанных в разделе IV "Заказ на поставку товара" и разделе V "Технические требования" Конкурсной документации, а также включена стоимость монтажа и гарантийного обслуживания товара в соответствии с требованиями, указанными в разделе V "Технические требования" Конкурсной документации <*>. --------------------------------- <*> В цену товара могут быть включены иные расходы, вытекающие из специфики Конкурса. Работы (услуги): В цену товара должна быть включена стоимость монтажа и гарантийного обслуживания товара (могут быть предусмотрены иные работы/услуги) в соответствии с требованиями, указанными в разделе V "Технические требования" Конкурсной документации |
| ИУРЗ 16.4 | Условия поставки: Поставщик осуществляет поставку товара в места нахождения грузополучателей (места поставки указаны в разделе IV "Заказ на поставку товара"), Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, всех налогов, пошлин и сборов. Поставщик несет риски, связанные с поставкой товара до момента его поставки грузополучателям |
| ИУРЗ 17.1 | Количество копий. Одна копия |
| ИУРЗ 19.1 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе. Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана Заказчику в запечатанном конверте, который доставляется Участником размещения заказа самостоятельно либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой связи, датой и временем получения Заказчиком Заявки на участие в Конкурсе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления Заказчику по адресу, указанному в настоящем пункте. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комната ____. Конверты с Заявками на участие в Конкурсе принимаются Заказчиком ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени начиная с ____ года. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе прекращается в __ по московскому времени ____ года |
| ИУРЗ 19.2 | Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в __ часов __ минут по московскому времени ____ года по адресу: г. Москва, Люсиновская ул., д. 51, комната ____ |
| ИУРЗ 19.6 | Обеспечение Заявок на участие в Конкурсе: _____% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 |
| ИУРЗ 24 | Для оценки лучших условий исполнения Государственного контракта устанавливается следующая система критериев и их значения: |
| Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе: | Максимальное количество баллов по каждому критерию |
| Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе |
| ИУРЗ 24.3 | 1. Цена Государственного контракта (ценовой балл - ЦБ) | 100 |
| Порядок расчета ценового балла. Ценовой балл рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены Заявки на участие в Конкурсе к цене Заявки Участника: ЦБ = Цmin / Цi х 100, где: ЦБ - ценовой балл; Цmin - минимальная предложенная цена; Цi - цена Заявки Участника |
| 2. Неценовые критерии оценки и сопоставления Заявок: ФК - неценовые баллы по критерию "Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара"; СП - неценовые баллы по критерию "Сроки (периоды) поставки товара"; СГ - неценовые баллы по критерию "Сроки предоставления гарантии качества товара"; ОГ - неценовые баллы по критерию "Объем предоставления гарантий качества товара"; РЭ - неценовые баллы по критерию "Расходы на эксплуатацию товара"; РТ - неценовые баллы по критерию "Расходы на техническое обслуживание товара" | |
| 2.1. Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сопоставить товары, предлагаемые Участниками | 100 |
| 2.2. Сроки (периоды) поставки товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить Заявки Участников Конкурса в зависимости от предложенного ими срока поставки товара | 100 |
| 2.3. Срок предоставления гарантии качества товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить Заявки Участников Конкурса по степени выгодности в зависимости от предложенного ими срока предоставления гарантии качества товара | 100 |
| 2.4. Объем предоставления гарантий качества товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить Заявки Участников Конкурса по степени выгодности в зависимости от предложенного ими объема предоставления гарантии качества товара | 100 |
| 2.5. Расходы на эксплуатацию товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить предполагаемые затраты на эксплуатацию товара, предложенного к поставке в соответствии с Заявками Участников Конкурса | 100 |
| 2.6. Расходы на техническое обслуживание товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить предполагаемые затраты на техническое обслуживание товара, предложенного к поставке в соответствии с Заявками Участников Конкурса | 100 |
| ИУРЗ 24.5 | Порядок расчета суммарных баллов. Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов с применением весовых факторов. Весовые коэффициенты определяются Заказчиком в заказе на поставку товара исходя из предмета закупки и специфики Конкурса. СБ = ЦБ х Р + ФК х Т + СП х П + СГ х М + ОГ х Н + РЭ х Л + РТ х Д, где: Р - вес балла по критерию "Цена Государственного контракта"; Т - вес балла по критерию "Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара" (<= 0,2); П - вес балла по критерию "Сроки (периоды) поставки товара"; М - вес балла по критерию "Сроки предоставления гарантии качества товара"; Н - вес балла по критерию "Объем предоставления гарантий качества товара"; Л - вес балла по критерию "Расходы на эксплуатацию товара"; Д - вес балла по критерию "Расходы на техническое обслуживание товара". При этом: Р + Т + П + М + Н + Л + Д = 1 |
| ИУРЗ 29.1 | Обеспечение исполнения Государственного контракта. Срок предоставления обеспечения исполнения Государственного контракта: В течение 10 дней со дня получения Участником, с которым заключается Государственный контракт, проекта Государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта: _____% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта. Способы обеспечения исполнения Государственного контракта: Безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на счет Заказчика в указанном в настоящем пункте размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ - В КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): В случае если начальная (максимальная) цена Контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса |
| ИУРЗ 30.1 | Срок подписания Государственного контракта. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном пунктами 28.5, 28.6 статьи 28 ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов |
Государственный контракт N _____
на поставку товара для государственных нужд
г. Москва "__" __________ 200_
Федеральное агентство по образованию, именуемое в дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице ______________________, действующего(ей)
на основании Положения о Федеральном агентстве по образованию,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.06.2004 N 288, и Приказа Федерального агентства по образованию от
16.08.2007 N 1519 "О распределении обязанностей по руководству
деятельностью Федерального агентства по образованию" с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(указать полное наименование организации и ее организационно-правовую
форму или Ф.И.О. Участника - физического лица (индивидуального
предпринимателя))
зарегистрированное(ый/ая) в _____________________________________________,
(указать наименование регистрирующего органа)
за основным государственным регистрационным номером ________ (Свидетельство
о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или
Свидетельство о внесении записи в единый реестр индивидуальных
предпринимателей N _____ от __________), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице _______________________________________, действующего
(указать должность, Ф.И.О. руководителя
организации - для юридических лиц)
на основании _____________________________________________________________,
(указать: Устава или Положения, а также доверенности, если
Государственный контракт подписывается
не руководителем организации)
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
руководствуясь:
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о реализации проектов в рамках ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о выделении ассигнований ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о внесении изменений в приказ о реализации проектов (или в приказ о
выделении ассигнований) _____";
решением Конкурсной комиссии (протокол от _________ N _________) по
Конкурсу N __________ "__________________________________________________",
(указать наименование Конкурса)
в рамках реализации "____________________________________________________"
(указать: номер и наименование задачи, мероприятия
и Программы, кем и когда утверждена Программа)
по статье "_______________" классификации операций сектора государственного
управления, по направлению расходов "прочие нужды";
заключили настоящий Государственный контракт на поставку товара для
государственных нужд (далее - Государственный контракт) о нижеследующем:
##### 1. Предмет Государственного контракта
1.1. Поставщик по заданию Государственного заказчика обязуется поставить и передать (указать товары или оборудование по названию Конкурса/лота) (наименование выделять жирным шрифтом) (далее - товар) грузополучателям, указанным Государственным заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного (переданного) товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.3. Требования, предъявляемые к товару и срокам его поставки, грузополучатели товара и состав отчетной документации определяются в [Задании](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103266) на поставку товара (Приложение N 1 к Государственному контракту).
1.4. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего Государственного контракта, его наименование, цена, комплектация и количество (объем) определяются в [Спецификации](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103301) на товар (Приложение N 2 к Государственному контракту).
##### 2. Общие положения Государственного контракта
2.1.1. Грузополучатель - лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными Получателями товара.
2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара грузополучателям, передаваемые Государственному заказчику, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые, акты передачи товара по количеству и качеству и т.п., определяемые в Задании на поставку товара.
2.1.3. Отчет Поставщика - документ, представляемый Поставщиком в составе отчетной документации по установленной Государственным заказчиком форме, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части поставки товара и иные необходимые сведения.
2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.
2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом. Товар передается грузополучателям с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.
2.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или определяются Заданием на поставку товара. Дополнительные требования содержания таких условий определяются в Задании на поставку товара.
2.2.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Задании на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Государственным контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, грузополучатель вправе отказаться от его принятия, а Государственный заказчик вправе отказаться от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
2.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи грузополучателям лежит на Поставщике.
2.2.6. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара грузополучателю.
2.3.1. Если иные способы и условия поставки товара не определены в Задании на поставку товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке (отгрузке) товара считается доставка товара грузополучателям в месте их нахождения.
2.3.2. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных Заданием на поставку товара.
2.3.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Государственного контракта, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на товар с аналогичными характеристиками, либо товар, имеющий характеристики, не хуже предусмотренных Государственным контрактом. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки товара в течение 14 (четырнадцати) дней с момента обнаружения недостатков товара.
2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Государственному контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Государственного заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности, при необходимости, определяются в Задании на поставку товара.
2.4.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Гарантийный срок на товар определяется в Задании на поставку товара, а если гарантийный срок не определен, то он составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента передачи товара грузополучателю. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, предусмотренным в Задании на поставку товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления от Государственного заказчика либо грузополучателя о недостатках товара.
2.4.4. Иные гарантии Поставщика могут быть определены в Задании на поставку товара.
##### 3. Стоимость (цена) и порядок оплаты товара
3.1. Общая стоимость товара по Государственному контракту составляет ________ рублей __ коп. (Сумма прописью ________ рублей __ коп.), в том числе НДС __% _______ рублей __ коп. (Сумма прописью ________ рублей __ коп).
(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИМНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС" - этот текст удалить.)
Указанная цена (стоимость) Государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 3.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103188) и 5.1.6 настоящего Государственного контракта.
3.2. Общая стоимость товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.
3.3. В случае изменения количества товара в соответствии с п. 5.1.6 настоящего Государственного контракта, Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе при поставке дополнительного количества товара изменить первоначальную цену настоящего Государственного контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены настоящего Государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Государственный контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Государственный заказчик обязан изменить цену настоящего Государственного контракта указанным образом.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Государственного контракта на предусмотренное в Государственном контракте количество такого товара.
Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
3.4. Оплата товара по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке:
Если Конкурсной документацией предусмотрена выплата аванса:
3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости товара, предусмотренной в [п. 3.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103184) настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.4.2. Расчеты с Поставщиком осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) поставленного товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту по установленной Государственным заказчиком форме и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если Конкурсной документацией не предусмотрена выплата аванса:
3.4.3. Расчеты с Поставщиком осуществляются в пределах стоимости (цены) поставленного товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту по установленной Государственным заказчиком форме и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
##### 4. Срок поставки товара и порядок сдачи-приемки исполнения обязательств
4.1. Поставка (отгрузка) товара и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные в Задании на поставку товара.
4.2.1. Товар в соответствии с отгрузочной разнарядкой, предусмотренной в Задании на поставку товара, передается грузополучателю по акту сдачи-приемки товара по количеству и качеству.
4.2.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту.
4.3. В течение 10 (десяти) дней с момента представления Поставщиком отчетной документации Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов. Срок проведения такой экспертизы не может превышать 20 (двадцать) дней.
4.4. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Государственному контракту Приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. По результатам заключения Приемочной комиссии Государственный заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.
4.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) дней с момента его получения.
4.6. Подписанный между Государственным заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.
4.7. При досрочном завершении поставки товара по настоящему Государственному контракту Поставщик обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Государственного контракта.
##### 5. Права и обязанности Государственного заказчика
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Государственным контрактом.
5.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.
5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
5.1.5. По согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Государственного контракта изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренное Государственным контрактом количество товара при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Государственный контракт.
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта.
5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.
##### 6. Права и обязанности Поставщика
6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Государственному заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
6.2.2. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Государственного контракта представить Государственному заказчику заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика детализированный план-график поставки товара по Государственному контракту, составленный в соответствии с Заданием на поставку товара.
6.2.3. Ежемесячно, не позднее 5-ого числа каждого месяца, представлять Государственному заказчику сведения по установленной форме о ходе поставки товара по Государственному контракту в прошедшем месяце в соответствии с указанным в [п. 6.2.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-5#p103224) планом-графиком.
6.2.4. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
6.2.5. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, предоставить финансово-хозяйственные документы, связанные с поставкой товара по настоящему Государственному контракту. В этих целях Поставщик обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
##### 7. Ответственность Сторон
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения.
7.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим Государственным контрактом, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.
7.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.
7.2.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7.2.5. Если обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено Конкурсной документацией (выбрать нужный вариант):
Исполнение обязательств Поставщика по настоящему Государственному контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией от ______ N _______, выданной ______________________, сроком действия до ______ в размере ________ рублей __ коп. (________ рублей __ коп.).
Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее ____ года в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
Исполнение обязательств Поставщика по настоящему Государственному
контракту обеспечивается передачей Государственному заказчику в залог
денежных средств в размере _______ рублей __ коп. (______ рублей __коп.)
(платежное поручение от __________ N _____________________________________.
(указать наименование банка)
Исполнение обязательств Поставщика по настоящему Государственному
контракту обеспечивается договором страхования ответственности от
________ N ______, _______________________________________, сроком действия
(указывается наименование страховщика)
до _________ в размере _________ рублей __ коп. (________ рублей __ коп.).
Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее ________ в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
7.2.6. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы форс-мажор. Для целей настоящего Государственного контракта форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
##### 8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
##### 9. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
9.1. Государственный контракт после его подписания Сторонами вступает в силу с момента регистрации Государственным заказчиком.
9.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта в текущем финансовом году осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 200_ года, при условии представления Поставщиком подписанного акта сдачи-приемки исполнения обязательств.
9.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта допускается в случаях, предусмотренных законом. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
##### 10. Прочие условия Государственного контракта
10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
10.2. Настоящий Государственный контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой - у Государственного заказчика.
##### 11. Реквизиты и подписи Сторон
"Государственный заказчик" "Исполнитель"
Федеральное агентство по образованию
Место нахождения: 115998, г. Москва, Место нахождения:
ул. Люсиновская, 51
тел.
Фактическое место нахождения: Фактическое место нахождения:
115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51
тел.
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 7725509655 УФК МФ РФ по г. Москве
Федеральное агентство по образованию
Л/с 03073000730
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России,
г. Москва
Расчетный счет:
40105810700000010079
**БИК 044583001 БИК**
**КПП 772501001 КПП**
ОКОПФ 81 ОКОПФ
**ОКПО 00083411 ОКПО**
ОКВЭД 75.11.11 ОКВЭД
_____________________________ _____________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 1
к Государственному
контракту на поставку товара
для государственных нужд
N __________ от _________
**ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА**
| Раздел 1. Требования, предъявляемые к товару: |
| Номера позиций товара | Наименование товара | Код по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 | Модель, комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности), страна происхождения, производитель товара | Техническая спецификация товара: - технические характеристики, параметры и описание (образцы); - маркировка и пломбирование; - требования к упаковке (таре) |
| 1 | | | 1.1 | |
| 1.2 | |
| 1.3 | |
| 2 | | | 2.1 | |
| 2.2 | |
| 2.3 | |
Раздел N 1 заполняется отдельно на каждое наименование предлагаемого товара.
| Раздел 2. Отгрузочная разнарядка: срок поставки товара, стоимость товара, грузополучатели товара |
| N | Грузополучатели товара: | Код по | Наиме- | Кол- | Стоимость | Срок |
| п/п | 1) полное наименование грузополучателя 2) Мнемокод - краткое название грузополучателя 3) ИНН и ИНН/КПП грузополучателя 4) ППП - код административной подчиненности 5) ОГРН 6) ОКПО 7) ОКОГУ 8) ОКВЭД 9) ОКФС 10) ОКОПФ 11) ОКАТО 12) адрес и телефон 13) адрес электронной почты грузополучателя 14) место поставки товара грузополучателя товара | типовому классификатору, размещенному на официальном сайте государственных закупок | нование товара | во, шт. | (цена) товара, руб. | поставки товара |
| 1 | | | | | | |
| | | | |
| Итого по грузополучателю | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | |
| Итого по грузополучателю | | |
| Итого стоимость (цена) товара составляет: _______ рублей __ коп., (________ рублей __ коп.), в т.ч. НДС __% ________ рублей __ коп. (________ рублей __ коп.) |
| Раздел 3. Порядок приемки исполненных обязательств. |
| Требования к порядку приемки поставленного товара: |
| - получение товара грузополучателями; |
| - проведение предварительной экспертизы поставленного товара, согласованной с Заказчиком; |
| - требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний и т.п. (с указанием требуемой методики и регламента) |
|
| Раздел 4. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, срок предоставления отчетной документации: |
| Состав, форма и требования к отчетной документации (материалам), предоставляемым Государственному заказчику | Срок предоставления отчетной документации |
| Акты сдачи-приемки товара по количеству и качеству, подписанные грузополучателями. Товарные накладные, счет-фактуры, иные документы, подтверждающие исполнение обязательств по Государственному контракту | |
| Раздел 5. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, включая дополнительные требования к качеству товара и требования к документации на поставляемые товары и т.п.: |
| 5.1. Общие функциональные требования; |
| 5.2. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам; |
| 5.3. Требование к документации на поставляемый товар |
| Раздел 6. Прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства (обслуживание), способ поставки товара и выполнение работ (услуг) по монтажу, наладке, обучению и т.п. (при необходимости): |
| 6.1. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию; |
| 6.2. Требования к поставке, монтажу, наладке и сопровождению оборудования; |
| 6.3. Особые условия и (или) способы исполнения обязательств |
Государственный заказчик: Поставщик:
____________________________ ____________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 2
к Государственному
контракту на поставку товара
для государственных нужд
N __________ от _________
**СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАР**
| Номера позиций товара | Наименование товара | Код по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 (ОКП) | Единица измерения | Колво | Цена ед. товара с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания, в т.ч. НДС | Общая цена с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания, в т.ч. НДС |
| Модель, комплектация (запасные части, расходные материалы, принадлежности и комплектность товара, (изделия)) страна происхождения товара |
| 1 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 1.2 | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 2.2 | | | | | |
| Итого стоимость (цена) товара составляет: _________________ рублей __ коп. (сумма прописью) в т.ч. НДС __% ________ рублей __ коп. (________ рублей __ коп.) | 0,00 |
Государственный заказчик: Поставщик:
____________________________ ____________________
**М.П. М.П.**
Заполняется на основе утвержденного заказа ([п. 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100192), 2.2, 2.3, 2.4) по соответствующему Конкурсу, при этом исключается столбец, содержащий стоимость товаров.
1. В рамках реализации "_________" федеральной целевой программы "_________________" на 200_ год необходимо закупить следующий товар:
| Наименование поставляемого товара (или комплекта) | Единица измерения | Колво |
| --- | --- | --- |
2. Товар и услуги должны быть поставлены согласно следующему графику:
Место поставки:
Срок поставки:
(указываются по каждому лоту)
Заполняется на основе утвержденного заказа (раздел 2.1, 2.5, 2.6)
1. Требования к товарам (оборудованию);
2. Требования к условиям работы оборудования;
3. Требования к документации предоставляемой с оборудованием;
4. Требования по обеспечению запасными частями;
5. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования.
| Наименование поставляемого товара или комплекта | Минимальные технические характеристики |
| --- | --- |
ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ
Дата __________
N Конкурса: _____
КОМУ: Федеральному агентству по образованию
115998, Москва, М-93, ГСП-8, ул. Люсиновская, 51
ОТ: ____________________________________________________________, в лице
(наименование и местонахождение Участника размещения заказа)
__________________________________________________________________________,
(должность уполномоченного лица и его Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________.
Изучив Конкурсную документацию по Конкурсу N ____, включая Дополнения N ____ (указать номера, если таковые имели место), получение которых настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________ наименование работ (услуг) __________ в соответствии с указанной Конкурсной документацией на сумму (общая сумма Заявки на участие в Конкурсе прописью и цифрами), подтверждаемую Предложением о цене Государственного контракта, которое является частью нашей Заявки на участие в Конкурсе.
Мы обязуемся, в случае признания нас победителем Конкурса осуществить поставку товара в сроки, указанные в Предложении о фкнкциональных и качкственных характеристиках товара и иных предложениях об условии исполнения Контракта.
В случае признания нас победителем Конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта нами будет предоставлено обеспечение в виде __________ (указывается способ обеспечения Государственного контракта) в соответствии с требованиями Конкурсной документации для надлежащего исполнения Государственного контракта (за исключением бюджетных учреждений).
Мы извещены, что в случае признания нас победителем Конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта, в случае нашего уклонения от заключения Государственного контракта или расторжения с нами Государственного контракта в связи с существенным нарушением нами условий Государственного контракта сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Мы понимаем, что цена товара, предложенная нами в Заявке на участие в Конкурсе, не является единственным критерием определения победителя Конкурса.
Мы извещены, что для участия в Конкурсе Участник размещения заказа должен отвечать следующим обязательным требованиям: непроведение ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе или Заявки на участие в аукционе; отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы понимаем, что в случае несоответствия указанным требованиям Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
___________________________. Все сведения о проведении Конкурса просим
(Ф.И.О., телефон работника)
сообщать уполномоченному лицу.
Наши юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства), телефон __________, факс __________.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________.
Документы, подтверждающие полномочия на подписание документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, от имени и/или по поручению Участника: (перечислить).
Датировано __________ числом ____________ месяца __________ 200_ г.
_____________________ ______________________________
(Подпись) (Должность)
М.П.
**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Каждый Участник размещения заказа, подающий Заявку на участие в Конкурсе, должен заполнить данную форму.
Для юридических лиц:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) Участника размещения заказа | |
| 2. | Организационно-правовая форма |
| 3. | Адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес) |
| 4. | Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес) |
| 5. | Телефоны, факс Участника (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного Участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения |
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фамилия, имя, отчество Участника размещения заказа | |
| 2. | Паспортные данные (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган, выдавший документ) |
| 3. | Сведения о месте жительства |
| 4. | Телефоны, факс Участника размещения заказа (с указанием кода города), адрес электронной почты |
_______________
(подпись, М.П.)
________________________________
(Ф.И.О., должность подписавшего)
**ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме согласно таблицам, содержащимся в [разделе IV](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-6#p103311) "Заказ на поставку товара" настоящей Конкурсной документации.
"__________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Раздел 1. Требования, предъявляемые к товару: |
| Номера позиций товара | Наименование товара | Код по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 | Модель, комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности), страна происхождения, производитель товара | Техническая спецификация товара: - технические характеристики, параметры и описание (образцы); - маркировка и пломбирование; - требования к упаковке (таре) |
| 1 | | | 1.1 | |
| 1.2 | |
| 1.3 | |
| 2 | | | 2.1 | |
| 2.2 | |
| 2.3 | |
Раздел N 1 заполняется отдельно на каждое наименование предлагаемого товара.
| Раздел 2. Отгрузочная разнарядка: срок поставки товара, стоимость товара, грузополучатели товара |
| N | Грузополучатели товара: | Код по | Наиме- | Кол- | Стоимость | Срок |
| п/п | 1) полное наименование грузополучателя 2) Мнемокод - краткое название грузополучателя 3) ИНН и ИНН/КПП грузополучателя 4) ППП - код административной подчиненности 5) ОГРН 6) ОКПО 7) ОКОГУ 8) ОКВЭД 9) ОКФС 10) ОКОПФ 11) ОКАТО 12) адрес и телефон 13) адрес электронной почты грузополучателя 14) место поставки товара грузополучателя товара | типовому классификатору, размешанному на официальном сайте государственных закупок | нование товара | во, шт. | (цена) товара, руб. | поставки товара |
| 1 | | | | | | |
| | | | |
| Итого по грузополучателю | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | |
| Итого по грузополучателю | | |
|
| Итого стоимость (цена) товара составляет: _______ рублей __ коп., (________ рублей __ коп.), в т.ч. НДС __% ________ рублей __ коп. (________ рублей __ коп.) |
| Раздел 3. Порядок приемки исполненных обязательств |
| Требования к порядку приемки поставленного товара: |
| - получение товара грузополучателями; |
| - проведение предварительной экспертизы поставленного товара, согласованной с Заказчиком; |
| - требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний и т.п. (с указанием требуемой методики и регламента) |
|
| Раздел 4. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, срок предоставления отчетной документации: |
| Состав, форма и требования к отчетной документации (материалам), предоставляемым Государственному заказчику | Срок предоставления отчетной документации |
| |
| Раздел 5. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, включая дополнительные требования к качеству товара и требования к документации на поставляемые товары и т.п.: |
| 5.1. Общие функциональные требования; |
| 5.2. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам; |
| 5.3. Требование к документации на поставляемый товар |
| Раздел 6. Прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства (обслуживание), способ поставки товара и выполнение работ (услуг) по монтажу, наладке, обучению и т.п. (при необходимости): |
| 6.1. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию; |
| 6.2. Требования к поставке, монтажу, наладке и сопровождению оборудования; |
| 6.3. Особые условия и (или) способы исполнения обязательств |
Участник размещения заказа
_______________ (________)
**СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАР**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме, при этом предложенная Участником размещения заказа цена не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта. Цена, указанная в Спецификации на товар, должна соответствовать цене Государственного контракта, указанной в Письме об участии в Конкурсе.
"__________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Номера позиций товара | Наименование товара | Код по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 | Единица измерения | Колво | Цена ед. товара с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания <*>, в т.ч. НДС | Общая цена с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания <*>, в т.ч. НДС |
| Модель, комплектация (запасные части, расходные материалы, принадлежности и комплектность товара, (изделия)) страна происхождения товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1.1 | | | | | |
| 1.2 | | | | | |
| 1.3 | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 2.2 | | | | | |
| Итого стоимость (цена) товара составляет: _________________ рублей __ коп. (сумма прописью) в т.ч. НДС __% ________ рублей __ коп. (________ рублей __ коп.) | 0,00 |
---
<*> В цену товара могут быть включены иные расходы, чем указаны в п. 6 и п. 7 Спецификации.
Участник размещения заказа
_______________ (________)
М.П.
В Федеральное агентство
по образованию
N __________
"__" __________ 200_ г.
Запрос на разъяснение
Конкурсной документации
N Конкурса __________
Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации:
| N п/п | Раздел Конкурсной документации | Ссылка на пункт Конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
В Федеральное агентство
по образованию
N __________
"__" __________ 200_ г.
Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе N __________
Настоящим письмом (наименование организации - для юридических лиц или Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в Конкурсе.
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подпись)
Приложение N 11
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Федерального агентства Федерального агентства
по образованию по образованию
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на поставку товара по проекту
"_______________________________________________",
(наименование проекта)
проводимому в рамках
мероприятия __________________________________
(номер и наименование мероприятия)
задачи _____________________________
(номер и наименование задачи)
_______________________________________________________
(наименование Программы)
Номер открытого Конкурса: ______________________
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления программ
в сфере образования и размещения
государственного заказа
Федерального агентства по образованию
___________ /__________/
"__" __________ 200_ г.
Москва
200_
## Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки поставки товара
### Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИУРЗ
### Раздел III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
#### 2.1 Основные определения, используемые в Государственном контракте:
#### 2.2 Требования к товару:
#### 2.3 Требования к условиям и способам поставки товара:
#### 2.4 Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
#### 4.2 Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
#### 5.1 Государственный заказчик вправе:
#### 5.2 Государственный заказчик обязан:
#### 6.1 Поставщик вправе:
#### 6.2 Поставщик обязан:
#### 7.1 Ответственность Государственного заказчика:
#### 7.2 Ответственность Поставщика:
#### 7.3 Условия освобождения Сторон от ответственности:
### Раздел IV. ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
### Раздел V. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
#### 1. Общие требования
#### 2. Технические спецификации:
### Раздел VI. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
### Раздел VII. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
### Раздел VIII. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
### Раздел I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ИУРЗ)
#### А. Введение
### Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки поставки товара
1.1. Размещение заказа на поставку товара по лотам, информация о которых содержится в пункте 1.1 информационной карты ИУРЗ и которые являются предметом настоящего Конкурса, осуществляется в соответствии с процедурами и условиями, предусмотренными Конкурсной документацией.
1.2. Победивший Участник Конкурса должен будет поставить товар, являющийся предметом лота, в месте и в течение периода времени, указанные в пункте 1.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
### Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
2.1. Финансирование Государственных контрактов на поставку товара по лотам, которые будут заключены по результатам данного Конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в пункте 2.1 информационной карты ИУРЗ.
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты за поставку товара определяются в проекте Государственного контракта, прилагаемом к Конкурсной документации, и указаны в пункте 2.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
### Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
3.1. Заказчик настоящего Конкурса указан в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ. Специализированная организация, указанная в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ, выполняет часть функций по организации и проведению Конкурса.
## Статья 4. Участники размещения заказа
### Статья 4. Участники размещения заказа
4.1. Участниками размещения заказа (далее также - Участники) являются лица, претендующие на заключение Государственного контракта (далее также - Контракт). Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
## Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
### Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
5.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ по каждому лоту, на который Участником подана Заявка. Несоответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ по какому-либо лоту (каким-либо лотам или по всем лотам), на который (которые) Участником подана Заявка, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по данному лоту (лотам).
## Статья 6. Затраты на участие в Конкурсе
### Статья 6. Затраты на участие в Конкурсе
6.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей своей Заявки на участие в Конкурсе и заключением Государственного контракта.
## Статья 7. Содержание Конкурсной документации
#### Б. Конкурсная документация
### Статья 7. Содержание Конкурсной документации
7.1. Конкурсная документация подготовлена и разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
7.2. Конкурсная документация включает в себя все перечисленные ниже документы, а также изменения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном [статьей 9](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-9-6#p103471) настоящего раздела:
I. Инструкцию Участникам размещения заказа (ИУРЗ);
II. [Информационную карту](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-7#p103632) ИУРЗ;
III. [Проект](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-7#p103703) Государственного контракта, включая приложения:
1. Приложение N 1 "[Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103814) на поставку товара";
2. Приложение N 2 "[Спецификация](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103849) на товар";
IV. [Заказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-7#p103859) на поставку товара;
V. [Технические требования](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-7#p103866);
VI. [Формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-7#p103879) документов, представляемых Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе:
Форма 1. [Письмо](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103881) об участии в Конкурсе по лоту;
Форма 2. [Общие сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103896) об Участнике размещения заказа;
Форма 3. [Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103913) на поставку товара по лоту;
Форма 4. [Спецификация](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103950) на товар по лоту;
VII. [Форму запроса](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-7#p103965) на разъяснение Конкурсной документации;
VIII. [Форму уведомления](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-7#p103976) об отзыве Заявки на участие в Конкурсе.
7.3. Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в Конкурсной документации. Подача Заявки на участие в Конкурсе по лоту, не отвечающей требованиям Конкурсной документации, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 8. Разъяснение положений Конкурсной документации
### Статья 8. Разъяснение положений Конкурсной документации
8.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации в письменной форме (прием запросов в форме электронного документа не предусмотрен). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Заказчик направляет разъяснения положений Конкурсной документации в письменной форме, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе.
8.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений Конкурсной документации такие разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.
8.3. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником разъяснений положений Конкурсной документации.
8.4. При проведении Конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Конкурсной документацией. В случае нарушения указанного положения Конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
## Статья 9. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
### Статья 9. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
9.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого Конкурса, а также в Конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается.
9.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация. При этом срок подачи Заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого Конкурса до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
9.3. Участники, использующие для подготовки своих Заявок на участие в Конкурсе Конкурсную документацию, размещенную на официальном сайте, и не направившие заявления на получение Конкурсной документации, самостоятельно устанавливают факты внесения изменений в извещение о проведении открытого Конкурса и в Конкурсную документацию.
9.4. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником размещения заказа соответствующей информации.
## Статья 10. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
### Статья 10. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
10.1. Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса по какому-либо лоту (каким-либо лотам) не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам.
10.2. Извещение об отказе от проведения открытого Конкурса по лоту (лотам) размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого Конкурса по лоту (лотам) в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса.
10.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) конверты с Заявками на участие в Конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе.
10.4. В случае, если установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявок на участие в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса.
## Статья 11. Язык Заявки на участие в Конкурсе по лоту
#### В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 11. Язык Заявки на участие в Конкурсе по лоту
11.1. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должны быть переведены на русский язык и заверены в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
11.2. Заявка на участие в Конкурсе по лоту, подготовленная Участником с нарушением требований, указанных в [пункте 11.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-11-6#p103483) настоящего раздела, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
11.3. Участник вправе предоставить сопроводительную документацию и печатную литературу на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературой и их переводом, преимущество будет иметь перевод.
## Статья 12. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 12. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе по лоту
12.1. Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе по лоту, не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту, указанную в извещении о проведении Конкурса и в пункте 12.1 информационной карты ИУРЗ. В случае, если цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе по лоту, превышает начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту, данная Заявка отклоняется Конкурсной комиссией на этапе рассмотрения Заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным Конкурсной документацией.
12.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель по Государственному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями Государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену Государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе по лоту.
12.3. Не учтенные затраты Исполнителя по Государственному контракту, связанные с исполнением Государственного контракта, но не включенные в предлагаемую цену Государственного контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
12.4. Все цены, указанные в Заявке на участие в Конкурсе, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.
12.5. При оплате заключенного Государственного контракта, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день платежа.
## Статья 13. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 13. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
I блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Сведения и документы в соответствии с пунктами 13.1, 13.2 информационной карты ИУРЗ.
II блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Письмо об участии в Конкурсе по лоту, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103881) раздела VI Конкурсной документации;
(b) Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту, подготовленное в соответствии со [статьей 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-6#p103503) ИУРЗ;
(с) Предложение о цене Государственного контракта по лоту, подготовленное в соответствии со [статьей 15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-6#p103512) ИУРЗ.
Примечание: В случае подачи Участником Заявок на участие в Конкурсе по нескольким лотам, Участник может подготовить и представить единый I блок для Заявок, подаваемых по всем лотам, и отдельные II блоки по каждому лоту.
Участник размещения заказа может наряду с Предложением о функциональных и качественных характеристиках товара и Предложением о цене Государственного контракта на бумажном носителе предоставить указанные документы на электронном носителе (дискета 3,5 дюйма, CD или DVD-диск, USB Flash диск). Непредставление или представление данных документов на электронном носителе в составе Заявки на участие в Конкурсе не учитывается при рассмотрении или оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе.
13.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик и Специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
## Статья 14. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
#### 13.1 Заявка на участие в Конкурсе по лоту должна содержать следующие блоки:
### Статья 14. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
14.1. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту (с учетом [примечания](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-13-6#p103500) в п. 13.1):
- сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем Заявку на участие в Конкурсе по лоту (лотам), указанные в пункте 14.1 информационной карты ИУРЗ;
- документы Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту, указанные в пункте 15.1 информационной карты ИУРЗ;
- предложение о цене Государственного контракта по лоту в соответствии с [пунктом 16.2 статьи 16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-6#p103517) ИУРЗ.
Непредставление Участником размещения заказа указанных сведений и документов по лоту влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
14.2. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, указанные в пункте 14.2 информационной карты ИУРЗ, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом Конкурса по всем лотам, на которые Участником поданы Заявки на участие в Конкурсе. Непредставление Участником размещения заказа указанных документов по лоту влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
14.3. Участник вправе представить в составе своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ.
14.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации в отношении Участника - юридического лица, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
## Статья 15. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта по лоту
### Статья 15. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта по лоту
15.1. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта по лоту, содержащие документы, указанные в пункте 15.1 информационной карты ИУРЗ, и подтверждающие соответствие требованиям Конкурсной документации всех товаров, которые Участник предлагает поставить в соответствии с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту.
15.2. Наименование, комплектация, модели и количество (объем) товара, а также сроки поставки товара, указанные в составных частях Предложения о качественных и функциональных характеристиках и иных предложениях об условиях исполнения Государственного контракта по лоту и в Предложении о цене Государственного контракта по лоту ([статья 16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-6#p103515) ИУРЗ), должны совпадать. В случае, если наименование, комплектация, модели и количество (объем) товара, а также сроки поставки товара в указанных документах не совпадают, что приводит к невозможности достоверно определить, в каком количестве и какой именно товар Участник размещения заказа предлагает поставить по Государственному контракту, такая Заявка на участие в Конкурсе признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 16. Предложение о цене Государственного контракта по лоту
### Статья 16. Предложение о цене Государственного контракта по лоту
16.1. Участник указывает предлагаемую им цену Государственного контракта по лоту в Письме об участии в Конкурсе по лоту, заполненном в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103881) Письмо об участии в Конкурсе раздела VI Конкурсной документации.
16.2. Участник должен представить Предложение о цене Государственного контракта по лоту, подготовленное по [форме 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103950) Спецификация на товар раздела VI Конкурсной документации.
16.3. Цена товара (продукции) по лоту, предлагаемая Участником размещения заказа в Предложении о цене Государственного контракта по лоту и Письме об участии в Конкурсе по лоту, включает в себя:
(а) цену товара (цену единицы товара и общую (итоговую) цену товара), указанного в [разделе IV](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-7#p103859) "Заказ на поставку товара" Конкурсной документации, на условиях поставки, указанных в пункте 16.4 информационной карты ИУРЗ;
(b) стоимость прочих работ, услуг (если таковые необходимо произвести), перечисленных в пункте 16.3 информационной карты ИУРЗ.
16.4. Условия поставки по лотам указаны в пункте 16.4 информационной карты ИУРЗ.
16.5. Цена Государственного контракта по лоту, предлагаемая Участником, является твердой, не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, указанных в [статье 31](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-31-6#p103621) настоящего раздела, и не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту. Заявка на участие в Конкурсе, содержащая цену Государственного контракта по лоту, превышающую начальную (максимальную) цену Государственного контракта соответствующего лота, и (или) позволяющая корректировать, индексировать или изменять другим способом цену Государственного контракта по лоту, рассматривается как не соответствующая требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
16.6. Цена Государственного контракта по лоту, указанная в Письме об участии в Конкурсе по лоту, и общая (итоговая) цена по лоту, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, должны совпадать, при этом общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, должна равняться сумме цен товаров всех наименований, исчисленных исходя из количества и цены за единицу каждого наименования товара. В случае расхождения между ценами, выраженными цифрами и словами, предпочтение будет отдаваться цене, выраженной словами.
16.7. В случае несовпадения цен в Письме об участии в Конкурсе по лоту и в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, в том числе при наличии арифметической ошибки, невозможно достоверно определить цену Государственного контракта по лоту, предлагаемую Участником размещения заказа, в связи с чем Заявка, поданная данным Участником, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 17. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 17. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе по лоту
17.1. Участник должен подготовить Заявку на участие в Конкурсе по лоту и представить оригинал, состоящий из двух отдельных блоков, и копии Заявки на участие в Конкурсе по лоту в количестве, указанном в пункте 17.1 информационной карты ИУРЗ, указав на каждой Заявке соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" или "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". В случае расхождений между ними, преимущество будет иметь оригинал.
17.2. Письмо об участии в Конкурсе по лоту, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103881) Письмо об участии в Конкурсе по лоту раздела VI, а также сведения, представленные в соответствии с [формой 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103896) Общие сведения об Участнике размещения заказа раздела VI, документы Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту, в том числе Предложение об условиях исполнения Государственного Контракта по лоту, подготовленное по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103913) Задание на поставку товара по лоту, Предложение о цене Государственного контракта по лоту, подготовленное по [форме 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103950) Спецификация на товар по лоту, должны быть заверены печатью Участника (кроме Участников - физических лиц) и собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ). Все страницы документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должны быть собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника. Полномочия лица, подписавшего Заявку и ее страницы, должны явно следовать из представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе документов. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должна быть подтверждена печатью и подписью Участника размещения заказа, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Конкурсной документации. Использование при подписании Заявки на участие в Конкурсе по лоту факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи не допускается. Несоблюдение настоящего требования влечет признание Заявки на участие в Конкурсе по лоту не соответствующей требованиям Конкурсной документации и отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
17.3. Никакие вставки и исправления в Заявке на участие в Конкурсе по лоту не имеют силы, за исключением тех случаев, когда они заверены подписью лица, уполномоченного на подписание Заявки на участие в Конкурсе по лоту, в соответствии с [пунктом 17.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-6#p103527) настоящей статьи.
## Статья 18. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
#### Г. Подача Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 18. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
18.1. Участник должен запечатать оригинал и каждую копию Заявки на участие в Конкурсе по лоту в разные внутренние конверты, пометив их соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". На внутренних конвертах должны быть указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя) Участника размещения заказа, название и номер Конкурса, номер и название лота (лотов). Конверты с оригиналом (оригиналами) и копиями Заявки (Заявок) на участие в Конкурсе по лоту (лотам) запечатываются в один внешний конверт. На внешнем конверте Участник размещения заказа должен указать номер и название Конкурса, а также слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" (вставить время и дату в соответствии с пунктом 19.2 информационной карты ИУРЗ). Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
18.2. Если внешний конверт не оформлен в соответствии с требованиями Конкурсной документации, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его вскрытия раньше срока.
## Статья 19. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 19. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам
19.1. Порядок, место, дата начала и окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в пункте 19.1 информационной карты ИУРЗ.
19.2. Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в извещении о проведении открытого Конкурса и пункте 19.2 информационной карты ИУРЗ.
19.3. Заявки на участие в Конкурсе по лотам, направленные Участниками размещения заказа по почте, поступившие позже даты и времени окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, указанных в пункте 19.1 информационной карты ИУРЗ, признаются полученными после окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа при отправке Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) по почте несет риск того, что такая Заявка будет доставлена по неправильному адресу, позже даты и времени, указанных в пункте 19.1 информационной карты ИУРЗ, и будет признана опоздавшей. Последствия признания Заявки полученной после окончания приема Заявок на участие в Конкурсе по лотам изложены в [пункте 22.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-22-6#p103561) ИУРЗ настоящего раздела.
19.4. Каждый конверт с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), поступивший не позднее срока, указанного в пункте 19.1 информационной карты ИУРЗ, регистрируется Заказчиком. Для обеспечения возможности идентификации поданной Участником Заявки на участие в Конкурсе, на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) указывается регистрационный номер Заявки Участника размещения заказа, состоящий из номера Конкурса и регистрационного (порядкового) номера Участника. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой Заявкой с указанием даты и времени его получения.
19.5. Участник вправе подать только одну Заявку на участие в Конкурсе в отношении каждого лота.
19.6. Участник (если это предусмотрено пунктом 20.6 информационной карты ИУРЗ) предоставляет обеспечение Заявки на участие в Конкурсе по лоту в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены Контракта по лоту. Если требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лоту установлено Заказчиком, такое требование распространяется на всех Участников размещения заказа.
19.7. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лоту подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц).
Оригинал соответствующего платежного поручения или квитанции должны быть представлены Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту. Непредставление Участником размещения заказа соответствующего платежного поручения или квитанции с отметкой банка об исполнении влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 20. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 20. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе по лотам
20.1. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе по лоту (лотам) в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае отзыва своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) Участник размещения заказа представляет "Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам)" по [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-7#p103976) раздела VIII Конкурсной документации. Изменения (в том числе дополнения) к Заявке на участие в Конкурсе по лоту (лотам) подаются Участником размещения заказа в запечатанном конверте, который помечается "ИЗМЕНЕНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ (ЛОТАМ)" в порядке, установленном в [п. 18.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-18-6#p103531).
20.2. Конверт с изменениями к Заявке на участие в Конкурсе по лоту (лотам) и сведения об отзыве Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) регистрируются Заказчиком в Листе регистрации, оформленном на Участника размещения заказа, вносящего изменения в Заявку на участие в Конкурсе по лоту (лотам) либо отзывающего Заявку на участие в Конкурсе.
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, такой конверт с Заявкой возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, но представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), выданная Заказчиком, такой конверт с Заявкой на участие в Конкурсе возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, и не представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), выданная Заказчиком, что не позволяет идентифицировать отзываемый конверт на участие в Конкурсе, возврат такого конверта с Заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лоту (лотам) в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки.
20.4. После момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам внесение изменений в Заявки на участие в Конкурсе по лотам и отзыв Заявок на участие в Конкурсе не допускается.
## Статья 21. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
#### 20.3 Возврат отозванных Заявок осуществляется следующим образом:
#### Д. Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 21. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
21.1. При размещении заказа путем проведения Конкурса Заказчиком создается Конкурсная комиссия. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе по лотам, определение победителя Конкурса по каждому лоту, ведение протокола вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам, протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам, протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам.
21.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе по лотам, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
21.3. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого Конкурса и в пункте 19.2 информационной карты ИУРЗ, начинается процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
21.4. В день вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении Конкурса и пункте 19.2 информационной карты ИУРЗ, Конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам размещения заказа о возможности подать Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам), изменить или отозвать поданные Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
21.5. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с Заявками на участие в Конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более Заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки на участие в Конкурсе такого Участника размещения заказа по соответствующему лоту не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.
21.6. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с Заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается, номера лотов, на которые данный Участник подал Заявку, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения Государственного контракта по лоту (лотам), указанные в такой Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок на участие в Конкурсе по лоту (лотам), и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
21.7. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам ведется Конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Указанный протокол размещается в течение дня, следующего после дня его подписания, на официальном сайте.
21.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Во избежание накладок технического характера Участник размещения заказа, желающий осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, должен известить Конкурсную комиссию о таком намерении.
## Статья 22. Заявки на участие в Конкурсе по лотам, полученные после окончания приема Заявок
### Статья 22. Заявки на участие в Конкурсе по лотам, полученные после окончания приема Заявок
22.1. Полученные после окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе конверты с Заявками на участие в Конкурсе по лотам вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)), после чего такие Заявки возвращаются Участникам размещения заказа.
## Статья 23. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 23. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам
23.1. Конкурсная комиссия рассматривает каждую Заявку на участие в Конкурсе по каждому лоту на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией по соответствующему лоту, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным Конкурсной документацией по соответствующему лоту. Срок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
1) непредставления документов, предусмотренных [статьями 13](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-13-6#p103492), [14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-6#p103503), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-6#p103512) и [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-6#p103515) ИУРЗ, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;
2) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ;
3) несоответствия Заявки на участие в Конкурсе по лоту требованиям Конкурсной документации, в том числе наличия в таких Заявках предложения о цене Контракта, превышающей начальную (максимальную) цену Контракта по соответствующему лоту.
- Заявка на участие в Конкурсе по лоту, документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации;
- Заполнены все [формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-7#p103879), приведенные в разделе VI "Формы документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту", в том числе: Предложение об условиях исполнения Государственного контракта по лоту подготовлено по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103913) Задание на поставку товара по лоту; Предложение о цене Государственного контракта по лоту подготовлено по [форме 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103950) Спецификация на товар по лоту;
- Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта по лоту соответствуют требованиям Конкурсной документации по соответствующему лоту;
- Совпадают наименование, комплектация, модели и количество (объем) товара, а также сроки поставки товара, указанные в составных частях Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара и иных предложениях об условиях исполнения Государственного контракта по лоту и в Предложении о цене Государственного контракта по лоту ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-6#p103525) ИУРЗ);
- Совпадают цена Государственного контракта, указанная в Письме об участии в Конкурсе по лоту, и общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, при этом общая (итоговая) цена по лоту, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, равняется сумме цен товаров всех наименований, исчисленных исходя из количества и цены за единицу каждого наименования товара по соответствующему лоту.
23.4. Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить Участника размещения заказа от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения в случае установления факта:
а) недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 13](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-13-6#p103492), [14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-6#p103503), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-6#p103512) и [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-6#p103515) ИУРЗ;
б) проведения ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23.5. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам Конкурсной комиссией по каждому лоту принимается решение о допуске к участию в Конкурсе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в Конкурсе по данному лоту, Участником Конкурса по соответствующему лоту или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лоту (лотам) в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком. Указанный протокол в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лоту (лотам) размещается на официальном сайте.
23.6. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) и признанным Участниками Конкурса по лоту (лотам), и Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) и не допущенным к участию в Конкурсе по лоту (лотам), направляются уведомления о принятом Конкурсной комиссией решении не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
23.7. В случае, если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему Заявку на участие в Конкурсе и не допущенному к участию в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 24. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам
#### 23.2 Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе по лоту в следующих случаях:
#### 23.3 Заявка на участие в Конкурсе по лоту считается соответствующей требованиям Конкурсной документации, если:
### Статья 24. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам
24.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе по каждому лоту, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками Конкурса. Срок оценки и сопоставления таких Заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
24.2. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Государственного контракта в соответствии с критериями и порядком оценки, которые установлены Конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев составляет сто процентов. До установления Правительством Российской Федерации порядка оценки Заявок на участие в Конкурсе такой порядок устанавливается Заказчиком. При этом Заказчиком в Конкурсной документации устанавливаются критерии, предусмотренные Федеральным законом, их содержание и значимость.
24.3. По каждой Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту производится расчет ценовых баллов. Порядок расчета ценовых баллов указан в пункте 24.3 информационной карты ИУРЗ.
24.4. Конкурсная комиссия проводит расчет неценовых баллов по каждой Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту в соответствии с критериями, указанными в пункте 24.4 информационной карты ИУРЗ.
24.5. Конкурсная комиссия проводит оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе по каждому лоту на основе ценовых и неценовых критериев. Конкурсная комиссия по каждому лоту рассчитывает количество суммарных баллов, набранных каждой Заявкой на участие в Конкурсе по соответствующему лоту. Порядок расчета суммарных баллов указан в пункте 24.5 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 25. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
### Статья 25. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
25.1. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам Конкурсной комиссией каждой Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в Конкурсе по лоту, в которой содержатся лучшие условия исполнения Государственного контракта, присваивается первый номер по данному лоту.
25.2. В случае, если в нескольких Заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Контракта, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в Конкурсе, которая поступила ранее других Заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие условия.
25.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по каждому лоту, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких Заявок, об Участниках Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе по лотам, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров в отношении каждого лота, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе по лотам значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Заявок на участие в Конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Заявкам на участие в Конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителям Конкурса по лотам один экземпляр протокола и проект Государственного контракта по соответствующему лоту. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
25.4. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов Конкурса (направление запроса в форме электронного документа не предусмотрено). Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет соответствующие разъяснения.
## Статья 26. Определение победителей Конкурса по лотам
### Статья 26. Определение победителей Конкурса по лотам
26.1. Победителем Конкурса по лоту признается Участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Государственного контракта по данному лоту и Заявке на участие в Конкурсе по данному лоту которого присвоен первый номер.
## Статья 27. Итоги проведения Конкурса
#### Е. Заключение Государственного контракта
### Статья 27. Итоги проведения Конкурса
27.1. Итогом проведения Конкурса по лоту является подписание Государственного контракта по лоту между Заказчиком и Участником, признанным победителем Конкурса, или Участником Конкурса по соответствующему лоту в случаях, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.
## Статья 28. Порядок заключения Государственного контракта
### Статья 28. Порядок заключения Государственного контракта
28.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе по лоту и Конкурсной документации. В случае если Государственный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если в Конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену Государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Государственного контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
28.2. Заказчик заключит Государственный контракт по лоту с Участником, признанным Конкурсной комиссией победителем Конкурса по лоту. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе передает победителю Конкурса по лоту проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных победителем Конкурса по лоту в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.
28.3. Контракт должен быть подписан победителем Конкурса по лоту в течение срока, указанного в [пункте 30.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-30-6#p103619) ИУРЗ, со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
28.4. В случае, если победитель Конкурса по лоту в срок, указанный в [пункте 30.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-30-6#p103619) ИУРЗ, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с [подпунктом 28.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-28-6#p103602) настоящего раздела, победитель Конкурса по лоту признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
В случае если победитель Конкурса по лоту признан уклонившимся от заключения Государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя Конкурса по лоту заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Государственного контракта, либо заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Контракта с победителем Конкурса по данному лоту в случаях, предусмотренных [пунктом 28.7](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-28-6#p103608) ИУРЗ. При этом заключение Государственного контракта для Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя Конкурса по соответствующему лоту или Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по данному лоту которого присвоен второй номер, от заключения Государственного контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер, от заключения Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого Участника заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, или принять решение о признании Конкурса несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался от заключения Контракта с победителем Конкурса и с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся по соответствующему лоту.
28.5. В случае если по окончании срока подачи Заявок на участие в Конкурсе подана только одна Заявка на участие в Конкурсе по какому-либо лоту, конверт с указанной Заявкой вскрывается и указанная Заявка рассматривается в порядке, установленном [статьей 23](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-23-6#p103562) ИУРЗ. В случае, если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку на участие в Конкурсе по данному лоту, проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе по лоту, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Участник размещения заказа, подавший указанную Заявку, не вправе отказаться от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту. При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта по соответствующему лоту, а также обеспечения исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту.
28.6. В случае если только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в Конкурсе, признан Участником Конкурса по лоту, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, передает такому Участнику Конкурса проект Государственного контракта по соответствующему лоту, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту. При непредставлении Заказчику таким Участником Конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник Конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту.
28.7. После определения победителя Конкурса по лоту в срок, предусмотренный для заключения Государственного контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта с победителем Конкурса по лоту либо при уклонении победителя Конкурса по лоту от заключения Контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации Участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании Участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии Конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 13](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-13-6#p103492), [14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-6#p103503), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-6#p103512) и [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-6#p103515) ИУРЗ;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.8. В случае, если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лоту, возвращаются победителю Конкурса по соответствующему лоту в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются Участнику Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения Государственного контракта с победителем Конкурса или с таким Участником Конкурса.
## Статья 29. Обеспечение исполнения Государственного контракта
### Статья 29. Обеспечение исполнения Государственного контракта
29.1. В течение срока, указанного в пункте 29.1 информационной карты ИУРЗ, Участник предоставляет обеспечение исполнения Государственного контракта. Государственный контракт заключается только после предоставления Участником, с которым заключается Государственный контракт, обеспечения исполнения Государственного контракта. Обеспечение исполнения Государственного контракта может быть предоставлено Участником в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по Контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Государственного контракта, указанном в пункте 29.1 информационной карты ИУРЗ. Способ обеспечения исполнения Государственного контракта из вышеперечисленных определяется Участником самостоятельно.
29.2. Если Участником Конкурса, с которым заключается Государственный контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения Государственного контракта не требуется.
## Статья 30. Подписание Государственного контракта
### Статья 30. Подписание Государственного контракта
30.1. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса не ранее, чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе по лоту, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном [пунктами 28.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-28-6#p103606), [28.6 статьи 28](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-28-6#p103607) ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.
30.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 31. Право Заказчика при заключении или исполнении Государственного контракта изменить количество всех предусмотренных Государственным контрактом товаров
### Статья 31. Право Заказчика при заключении или исполнении Государственного контракта изменить количество всех предусмотренных Государственным контрактом товаров
31.1. При заключении Государственного контракта по лоту Заказчик по согласованию с Участником, с которым в соответствии с настоящей Конкурсной документацией заключается такой Контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой Контракта. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, указанной в Заявке на участие в Конкурсе, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого Конкурса.
31.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Государственного контракта по лоту вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Государственным контрактом по лоту количество товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен Государственный контракт.
31.3. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
## Статья 32. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
### Статья 32. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
32.1. В случае расторжения Государственного контракта по лоту в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому Контракту Заказчик вправе заключить Контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством о размещении заказов заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса по соответствующему лоту от заключения Контракта, с согласия такого Участника. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе по лоту и в настоящей Конкурсной документации.
Если до расторжения Государственного контракта по лоту Исполнителем частично исполнены обязательства по такому Контракту, при заключении нового Государственного контракта по соответствующему лоту количество поставленных товаров уменьшается с учетом количества поставленных товаров по Контракту, ранее заключенному с победителем Конкурса по лоту. При этом цена Государственного контракта уменьшается пропорционально количеству поставленных товаров.
## Статья 33. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
### Статья 33. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
33.1. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации, порядке действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.
## Статья 34. Законодательное регулирование
### Статья 34. Законодательное регулирование
34.1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд регулируется законодательством Российской Федерации.
Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения Конкурса дополняют собой положения [Инструкции](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-6#p103431) Участникам размещения заказа (ИУРЗ). В случае противоречий между положениями информационной карты ИУРЗ и ИУРЗ, информационная карта ИУРЗ имеет преобладающую силу.
| ИУРЗ 1.1 | Вид и название Конкурса: Открытый Конкурс на право заключить Государственный контракт по проекту: ______________________________________________________ Номер Конкурса: Лот N 1 ____________________ Лот N 2 ____________________ |
| ИУРЗ 1.2 | Место и сроки поставки товара. Лот N 1 Товар поставляется в ____________________________________. Товар поставляется с ______________ по ___________ 200_ г. Лот N 2 Товар поставляется в ____________________________________. Товар поставляется с ______________ по ___________ 200_ г. |
| ИУРЗ 2.1 | Источник финансирования заказа: Поставка товара по Государственному контракту финансируются за счет средств федерального бюджета |
| ИУРЗ 2.2 | Форма, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Выбрать из двух вариантов в зависимости от решения Заказчика о выплате аванса ("а" или "б"): а) Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 процентов от стоимости (цены) товара, предусмотренной Государственным контрактом, заключенным по итогам проведения Конкурса, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Заказчиком. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены), предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика. б) Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены), предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, по установленной Государственным заказчиком форме и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика |
| ИУРЗ 3.1 | Заказчик: Федеральное агентство по образованию Адрес: Россия, г. Москва, 115998, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51, ком. ____ Контактное лицо от Заказчика: ________________________________ Контактная информация: _______________________________________ Адрес электронной почты (e-mail): ____________________________ Специализированная организация: ______________________________ Контактное лицо от Специализированной организации: ___________ Адрес электронной почты (e-mail): ____________________________ Контактный телефон: (495)_____________________________________ |
| ИУРЗ 5.1 | Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 1) Соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющуюся предметом настоящего Конкурса; 2) Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 4) Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе не принято; 5) Обладание Участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности <*>; 6) Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. |
| ИУРЗ 8.1 | Разъяснения положений Конкурсной документации предоставляются Участникам размещения заказа начиная с _____________ 200_ года (дата начала приемки Заявок) и до __________________ 200_ года |
| ИУРЗ 11.1 | Язык Заявки на участие в Конкурсе. Русский |
| ИУРЗ 12.1 | Начальная (максимальная) цена Государственного контракта. Лот N 1 Начальная (максимальная) цена Контракта: _____________ рублей Лот N 2 Начальная (максимальная) цена Контракта: _____________ рублей |
| ИУРЗ 12.4 | Валюта Заявки на участие в Конкурсе. Рубль Российской Федерации |
| ИУРЗ 14.1 | Требования к документам, представляемым Участником размещения в составе Заявки на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе следующие документы и сведения: 1. Общие сведения об Участнике размещения заказа по форме 2 раздела VI Конкурсной документации (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2. Копии документов, удостоверяющих личность для иных физических лиц (копии должны быть заверены подписью Участника размещения заказа); 3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа (для юридических лиц) (копии и оригиналы документов должны быть заверены подписью и печатью Участника размещения заказа): 3.1. Копии учредительных документов; 3.2. Копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, заверенную лицом, подтвердившим полномочия на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Если документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, подписываются не лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, то Участник размещения заказа также представляет оригинал документа либо копию документа, заверенную выдавшим его лицом или нотариально, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3.3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа, если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника размещения заказа крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; Федеральным законом N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"): 3.3.1. В случае если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника крупной сделкой, в зависимости от организационно-правовой формы Участника - юридического лица: а) выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для Участников, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью), либо выписку из Устава Участника, подтверждающую право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; b) выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 79 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (для Участников, зарегистрированных в форме акционерного общества), либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; с) документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 23 Федерального закона N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 3.3.2. В случае если заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе оригинал уведомления от Участника на бумажном носителе о том, что заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой. 4. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для юридических лиц). 5. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса. 7. Копии документов, подтверждающих наличие у Участника размещения заказа исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в случае если такое требование установлено Заказчиком (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. 8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц) <*>; -------------------------------- <*> Если данное условие предусмотрено в пункте 19.6 информационной карты ИУРЗ КД. |
| ИУРЗ 14.2 | Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющуюся предметом торгов: 1) Для подтверждения Участником размещения заказа права на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации: копии необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с исполнением Государственного контракта, если данные виды деятельности лицензируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 15.1 | Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащие следующие документы: По лоту N 1 - Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на поставку товара, подготовленное в соответствии с формой 3 "Задание на поставку товара" раздела VI Конкурсной документации; а также копии документов, подтверждающих приемлемость товара и его соответствие требованиям Конкурсной документации: а) Копии заключений Госсанэпидемнадзора при Минздраве России о соответствии каждого вида (типа) товара санитарно-гигиеническим требованиям (где это требуется) (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица ( и печатью) Участника размещения заказа); б) Документы Участника, подтверждающие сроки, объемы предоставления гарантии качества товара, условия гарантийного обслуживания и возможностей по послегарантийному (сервисному) обслуживанию поставляемого товара (продукции), а также ремонту поставляемой Участником продукции на все время ее эксплуатации в соответствующем городе (регионе) поставки товаров по каждой позиции поставки (оригиналы или копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа); в) Другие документы, подтверждающие приемлемость товара и его соответствие требованиям Конкурсной документации и действующего законодательства РФ (при наличии соответствующих требований) (оригиналы или копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа). Степень полноты представленных материалов должна быть достаточной для проведения экспертной оценки о соответствии Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара и иных предложений исполнения Государственного контракта Участника размещения заказа требованиям Конкурсной документации. (Оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ - в КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром. По лоту N 2 - Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на поставку товара, подготовленное в соответствии с формой 3 "Задание на поставку товара" раздела VI Конкурсной документации; а также копии документов, подтверждающие приемлемость товара и его соответствие требованиям Конкурсной документации: а) Копии заключений Госсанэпидемнадзора при Минздраве России о соответствии каждого вида (типа) товара санитарно-гигиеническим требованиям (где это требуется) (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа); б) Документы Участника, подтверждающие сроки, объемы предоставления гарантии качества товара, условия гарантийного обслуживания и возможностей по послегарантийному (сервисному) обслуживанию поставляемого товара (продукции), а также ремонту поставляемой Участником продукции на все время ее эксплуатации в соответствующем городе (регионе) поставки товаров по каждой позиции поставки (оригиналы или копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа); в) Другие документы, подтверждающие приемлемость товара и его соответствие требованиям Конкурсной документации и действующего законодательства РФ (при наличии соответствующих требований) (оригиналы или копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа). Степень полноты представленных материалов должна быть достаточной для проведения экспертной оценки о соответствии Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара и иных предложений исполнения Государственного контракта Участника размещения заказа требованиям Конкурсной документации. (Оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ - в КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром |
| ИУРЗ 16.2 | Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о цене Государственного контракта. Предложение о цене Государственного контракта должно быть подготовлено в соответствии с формой 4 "Спецификация на товар" (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 16.3 | Порядок формирования цены Государственного контракта. В цену товара, поставляемого по Государственному контракту, включаются расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы по оплате транспортировки. В цену товара должны быть включены стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, описанных в разделе IV "Заказ на поставку товара" и разделе V "Технические требования" Конкурсной документации, а также включена стоимость монтажа и гарантийного обслуживания товара в соответствии с требованиями, указанными в разделе V "Технические требования" Конкурсной документации <*>. -------------------------------- <*> В цену товара могут быть включены иные расходы, вытекающие из специфики Конкурса. Работы (услуги): в цену товара должна быть включена стоимость монтажа и гарантийного обслуживания товара (могут быть предусмотрены иные работы/услуги) в соответствии с требованиями, указанными в разделе V "Технические требования" Конкурсной документации |
| ИУРЗ 16.4 | Условия поставки. Поставщик осуществляет поставку товара в места нахождения грузополучателей (места поставки указаны в разделе IV "Заказ на поставку товара"), Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, всех налогов, пошлин и сборов. Поставщик несет риски, связанные с поставкой товара до момента его поставки грузополучателям |
| ИУРЗ 17.1 | Количество копий. Одна копия |
| ИУРЗ 19.1 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе. Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана Заказчику в запечатанном конверте, который доставляется Участником размещения заказа самостоятельно либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой связи датой и временем получения Заказчиком Заявки на участие в Конкурсе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления Заказчику по адресу, указанному в настоящем пункте. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комната ____. Конверты с Заявками на участие в Конкурсе принимаются Заказчиком ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени начиная с ____ года. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе прекращается в ______ по московскому времени ____ года |
| ИУРЗ 19.2 | Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в __ часов __ минут по московскому времени ____ года по адресу: г. Москва, Люсиновская ул., д. 51, комната _____ |
| ИУРЗ 19.6 | Обеспечение Заявок на участие в Конкурсе: (устанавливается по лотам) _____% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения: Заявки на участие в Конкурсе ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 |
| ИУРЗ 24 | Для оценки лучших условий исполнения Государственного контракта устанавливается следующая система критериев и их значения: (устанавливается по лотам) |
| Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе: | Максимальное количество баллов по каждому критерию |
| Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе |
| ИУРЗ 24.3 | 1. Цена Государственного контракта (ценовой балл - ЦБ) | 100 |
| Порядок расчета ценового балла. Ценовой балл рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены Заявки на участие в Конкурсе к цене Заявки Участника: ЦБ = Цmin / Цi х 100, где: ЦБ - ценовой балл; Цmin - минимальная предложенная цена; Цi - цена Заявки Участника | |
| 2. Неценовые критерии оценки и сопоставления Заявок: ФК - неценовые баллы по критерию "Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара"; СП - неценовые баллы по критерию "Сроки (периоды) поставки товара"; СГ - неценовые баллы по критерию "Сроки предоставления гарантии качества товара"; ОГ - неценовые баллы по критерию "Объем предоставления гарантий качества товара"; РЭ - неценовые баллы по критерию "Расходы на эксплуатацию товара"; РТ - неценовые баллы по критерию "Расходы на техническое обслуживание товара" | |
| 2.1. Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сопоставить товары, предлагаемые Участниками | 100 |
| 2.2. Сроки (периоды) поставки товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить Заявки Участников Конкурса в зависимости от предложенного ими срока поставки товара | 100 |
| 2.3. Срок предоставления гарантии качества товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить Заявки Участников Конкурса по степени выгодности в зависимости от предложенного ими срока предоставления гарантии качества товара | 100 |
| 2.4. Объем предоставления гарантий качества товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить Заявки Участников Конкурса по степени выгодности в зависимости от предложенного ими объема предоставления гарантии качества товара | 100 |
| 2.5. Расходы на эксплуатацию товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить предполагаемые затраты на эксплуатацию товара, предложенного к поставке в соответствии с Заявками Участников Конкурса | 100 |
| 2.6. Расходы на техническое обслуживание товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить предполагаемые затраты на техническое обслуживание товара, предложенного к поставке в соответствии с Заявками Участников Конкурса | 100 |
| ИУРЗ 24.5 | Порядок расчета суммарных баллов. Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов с применением весовых факторов. Весовые коэффициенты определяются Заказчиком в заказе на поставку товара исходя из предмета закупки и специфики Конкурса: СБ = ЦБ х Р + ФК х Т + СП х П + СГ х М + ОГ х х Н + РЭ х Л + РТ х Д, где: Р - вес балла по критерию "Цена Государственного контракта"; Т - вес балла по критерию "Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара" (<= 0,2); П - вес балла по критерию "Сроки (периоды) поставки товара"; М - вес балла по критерию "Сроки предоставления гарантии качества товара"; Н - вес балла по критерию "Объем предоставления гарантий качества товара"; Л - вес балла по критерию "Расходы на эксплуатацию товара"; Д - вес балла по критерию "Расходы на техническое обслуживание товара". При этом: Р + Т + П + М + Н + Л + Д = 1 |
| ИУРЗ 29.1 | Обеспечение исполнения Государственного контракта. Срок предоставления обеспечения исполнения Государственного контракта: В течение 10 дней со дня получения Участником, с которым заключается Государственный контракт, проекта Государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта: ___% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта по лоту. Способы обеспечения исполнения Государственного контракта: Безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на счет Заказчика в указанном в настоящем пункте размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ - В КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): В случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса |
| ИУРЗ 30.1 | Срок подписания Государственного контракта. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса по лоту не ранее, чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе по лоту, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном пунктами 28.5, 28.6 статьи 28 ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов |
(указанный проект Государственного контракта составляется
по каждому лоту отдельно)
Государственный контракт N _____
на поставку товара для государственных нужд
г. Москва "__" __________ 200_
Федеральное агентство по образованию, именуемое в дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице _____________________, действующего (ей)
на основании Положения о Федеральном агентстве по образованию,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.06.2004 N 288, и Приказа Федерального агентства по образованию от
16.08.2007 N 1519 "О распределении обязанностей по руководству
деятельностью Федерального агентства по образованию", с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(указать полное наименование организации и ее организационно-правовую
форму или Ф.И.О. Участника - физического лица (индивидуального
предпринимателя))
зарегистрированное(ый/ая) в ______________________________________________,
(указать наименование регистрирующего органа)
за основным государственным регистрационным номером ________ (Свидетельство
о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или
Свидетельство о внесении записи в единый реестр индивидуальных
предпринимателей N _____, от __________), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице _______________________________________, действующего
(указать должность, Ф.И.О. руководителя
организации - для юридических лиц)
на основании _____________________________________________________________,
(указать: Устава или Положения, а также доверенности, если
Государственный контракт подписывается
не руководителем организации)
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
руководствуясь:
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о реализации проектов в рамках ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о выделении ассигнований ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о внесении изменений в приказ о реализации проектов (или в приказ о
выделении ассигнований) _____";
решением Конкурсной комиссии (протокол от _________ N _________) по
Конкурсу N ________ "____________________________________________________",
(указать наименование Конкурса и наименование лота)
в рамках реализации "____________________________________________________",
(указать: номер и наименование задачи, мероприятия
и Программы, кем и когда утверждена Программа)
по статье "______________________" классификации операций сектора
государственного управления, по направлению расходов "прочие нужды";
заключили настоящий Государственный контракт на поставку товара
для государственных нужд (далее - Государственный контракт)
о нижеследующем:
##### 1. Предмет Государственного контракта
1.1. Поставщик по Заданию Государственного заказчика обязуется поставить и передать (указать товары или оборудование по названию лота) (наименование выделять жирным шрифтом) (далее - товар) грузополучателям, указанным Государственным заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного (переданного) товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.3. Требования, предъявляемые к товару и срокам его поставки, грузополучатели товара и состав отчетной документации определяются в [Задании](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103814) на поставку товара (Приложение N 1 к Государственному контракту).
1.4. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего Государственного контракта, его наименование, цена, комплектация и количество (объем) определяются в [Спецификации](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103849) на товар (Приложение N 2 к Государственному контракту).
##### 2. Общие положения Государственного контракта
2.1.1. Грузополучатель - лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными получателями товара.
2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара грузополучателям, передаваемые Государственному заказчику, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые, акты передачи товара по количеству и качеству и т.п., определяемые в Задании на поставку товара.
2.1.3. Отчет Поставщика - документ, представляемый Поставщиком в составе отчетной документации по установленной Государственным заказчиком форме, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части поставки товара и иные необходимые сведения.
2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.
2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом. Товар передается грузополучателям с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.
2.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или определяются Заданием на поставку товара. Дополнительные требования содержания таких условий определяются в Задании на поставку товара.
2.2.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре), не предусмотрены в Задании на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Государственным контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре) не обеспечивающей возможность его хранения, грузополучатель вправе отказаться от его принятия, а Государственный заказчик вправе отказаться от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
2.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи грузополучателям лежит на Поставщике.
2.2.6. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара грузополучателю.
2.3.1. Если иные способы и условия поставки товара не определены в Задании на поставку товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке (отгрузке) товара считается доставка товара грузополучателям в месте их нахождения.
2.3.2. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных Заданием на поставку товара.
2.3.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Государственного контракта, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на товар с аналогичными характеристиками либо товар, имеющий характеристики не хуже предусмотренных Государственным контрактом. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки товара в течение 14 (четырнадцати) дней с момента обнаружения недостатков товара.
2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Государственному контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Государственного заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности, при необходимости, определяются в Задании на поставку товара.
2.4.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Гарантийный срок на товар определяется в Задании на поставку товара, а если гарантийный срок не определен, то он составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента передачи товара грузополучателю. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, предусмотренным в Задании на поставку товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления от Государственного заказчика либо грузополучателя о недостатках товара.
2.4.4. Иные гарантии Поставщика могут быть определены в Задании на поставку товара.
##### 3. Стоимость (цена) и порядок оплаты товара
3.1. Общая стоимость товара по Государственному контракту составляет __________ рублей ______ коп. (сумма прописью рублей _____ коп.), в том числе НДС _____% ______ рублей _____ коп. (сумма прописью рублей _____ коп).
(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИМНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС" - этот текст удалить).
Указанная цена (стоимость) Государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 3.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103738) и 5.1.6 настоящего Государственного контракта.
3.2. Общая стоимость товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.
3.3. В случае изменения количества товара в соответствии с п. 5.1.6 настоящего Государственного контракта, Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе при поставке дополнительного количества товара изменить первоначальную цену настоящего Государственного контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены настоящего Государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Государственный контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Государственный заказчик обязан изменить цену настоящего Государственного контракта указанным образом.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Государственного контракта на предусмотренное в Государственном контракте количество такого товара.
Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
3.4. Оплата товара по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке:
Если Конкурсной документацией предусмотрена выплата аванса:
3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости товара, предусмотренной в [п. 3.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103734) настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.4.2. Расчеты с Поставщиком осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) поставленного товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту по установленной Государственным заказчиком форме и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если конкурсной документацией не предусмотрена выплата аванса:
3.4.3. Расчеты с Поставщиком осуществляются в пределах стоимости (цены) поставленного товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту по установленной Государственным заказчиком форме и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
##### 4. Срок поставки товара и порядок сдачи-приемки исполнения обязательств
4.1. Поставка (отгрузка) товара и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные в Задании на поставку товара.
4.2.1. Товар в соответствии с отгрузочной разнарядкой, предусмотренной в Задании на поставку товара, передается грузополучателю по акту сдачи-приемки товара по количеству и качеству.
4.2.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту.
4.3. В течение 10 (десяти) дней с момента представления Поставщиком отчетной документации Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов. Срок проведения такой экспертизы не может превышать 20 (двадцать) дней.
4.4. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Государственному контракту Приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. По результатам заключения Приемочной комиссии Государственный заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.
4.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) дней с момента его получения.
4.6. Подписанный между Государственным заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.
4.7. При досрочном завершении поставки товара по настоящему Государственному контракту Поставщик обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Государственного контракта.
##### 5. Права и обязанности Государственного заказчика
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Государственным контрактом.
5.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.
5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
5.1.5. По согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Государственного контракта изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренное Государственным контрактом количество товара при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Государственный контракт.
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта.
5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.
##### 6. Права и обязанности Поставщика
6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Государственному заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
6.2.2. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Государственного контракта представить Государственному заказчику заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика детализированный план-график поставки товара по Государственному контракту, составленный в соответствии с Заданием на поставку товара.
6.2.3. Ежемесячно, не позднее 5-ого числа каждого месяца, представлять Государственному заказчику сведения по установленной форме о ходе поставки товара по Государственному контракту в прошедшем месяце в соответствии с указанным в [п. 6.2.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-6#p103774) планом-графиком.
6.2.4. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
6.2.5. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, предоставить финансово-хозяйственные документы, связанные с поставкой товара по настоящему Государственному контракту. В этих целях Поставщик обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
##### 7. Ответственность Сторон
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения.
7.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим Государственным контрактом, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.
7.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.
7.2.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7.2.5. Если обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено Конкурсной документацией (выбрать нужный вариант):
Исполнение обязательств Поставщика по настоящему Государственному
контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией от _______ N
______, выданной ___________, сроком действия до _________, в размере
_________ рублей ______ коп. (________________ рублей ____________ коп.).
Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее ____ года, в
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком
по настоящему Государственному контракту, независимо от применения
неустойки.
Исполнение обязательств Поставщика по настоящему Государственному
контракту обеспечивается передачей Государственному заказчику в залог
денежных средств в размере _________ рублей ________ коп. (___________
рублей _____ коп.) (платежное поручение от N __________________________).
указать наименование банка
Исполнение обязательств Поставщика по настоящему Государственному
контракту обеспечивается договором страхования ответственности от _____ N
_____, ____________________________________ сроком действия до __________,
указывается наименование страховщика
в размере ____________ рублей ____________ коп. (_____________ рублей
_________ коп).
Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее ______________,
в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств по настоящему Государственному контракту, независимо от
применения неустойки.
7.2.6. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
##### 8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
##### 9. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
9.1. Государственный контракт после его подписания Сторонами вступает в силу с момента регистрации Государственным заказчиком.
9.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта в текущем финансовом году осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 200_ года, при условии представления Поставщиком подписанного акта сдачи-приемки исполнения обязательств.
9.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта в по соглашению Сторон допускается в случаях, предусмотренных законом. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
##### 10. Прочие условия Государственного контракта
10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
10.2. Настоящий Государственный контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой - у Государственного заказчика.
##### 11. Реквизиты и подписи Сторон
"Государственный заказчик" "Исполнитель"
Федеральное агентство по образованию
Место нахождения: 115998, г. Москва, Место нахождения:
ул. Люсиновская, 51
тел.
Фактическое место нахождения: Фактическое место нахождения:
115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51
тел.
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 7725509655 УФК МФ РФ по г. Москве
Федеральное агентство по образованию
л/с 03073000730
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России,
г. Москва
Расчетный счет:
40105810700000010079
**БИК 044583001 БИК**
**КПП 772501001 КПП**
ОКОПФ 81 ОКОПФ
**ОКПО 00083411 ОКПО**
ОКВЭД 75.11.11 ОКВЭД
_____________________________ _____________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 1
к Государственному
контракту на поставку товара
для государственных нужд
N __________ от _________
**ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА**
| Раздел 1. Требования, предъявляемые к товару: |
| Номера позиций товара | Наименование товара | Код по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 | Модель, комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности), страна происхождения, производитель товара | Техническая спецификация товара: - технические характеристики, параметры и описание (образцы); - маркировка и пломбирование; - требования к упаковке (таре) |
| 1 | | | 1.1 | |
| 1.2 | |
| 1.3 | |
| 2 | | | 2.1 | |
| 2.2 | |
| 2.3 | |
Раздел N 1 заполняется отдельно на каждое наименование предлагаемого товара.
| Раздел 2. Отгрузочная разнарядка: срок поставки товара, стоимость товара, грузополучатели товара |
| N п/п | Грузополучатели товара: 1) полное наименование грузополучателя 2) мнемокод - краткое название грузополучателя 3) ИНН и ИНН/КПП грузополучателя 4) ППП - код административной подчиненности 5) ОГРН 6) ОКПО 7) ОКОГУ 8) ОКВЭД 9) ОКФС 10) ОКОПФ 11) ОКАТО 12) адрес и телефон 13) адрес электронной почты грузополучателя 14) место поставки товара, грузополучатели товара | Код по типовому классификатору, размещенному на официальном сайте государственных закупок | Наименование товара | Колво, шт. | Стоимость (цена) товара, руб. | Срок поставки товара |
| 1 | | | | | | |
| | | | |
| Итого по грузополучателю | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | |
| Итого по грузополучателю | | |
|
| Итого стоимость (цена) товара составляет: ____________ рублей ______ коп. (_______ рублей _____ коп.), в т.ч. НДС ___% _______ рублей ______ коп.). (_______ рублей _______ коп.) |
| Раздел 3. Порядок приемки исполненных обязательств |
| Требования к порядку приемки поставленного товара: |
| - получение товара грузополучателями; |
| - проведение предварительной экспертизы поставленного товара, согласованной с Заказчиком; |
| - требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний и т.п. (с указанием требуемой методики и регламента) |
|
| Раздел 4. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, срок предоставления отчетной документации: |
| Состав, форма и требования к отчетной документации (материалам), предоставляемым Государственному заказчику | Срок предоставления отчетной документации |
| Акты сдачи-приемки товара по количеству и качеству, подписанные грузополучателями. Товарные накладные, счет-фактуры, иные документы, подтверждающие исполнение обязательств по Государственному контракту | |
| Раздел 5. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, включая дополнительные требования к качеству товара и требования к документации на поставляемые товары и т.п.: |
| 5.1. Общие функциональные требования: |
| 5.2. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам: |
| 5.3. Требование к документации на поставляемый товар: |
| Раздел 6. Прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства (обслуживание), способ поставки товара и выполнение работ (услуг) по монтажу, наладке, обучению и т.п. (при необходимости): |
| 6.1. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |
| 6.2. Требования к поставке, монтажу, наладке и сопровождению оборудования: |
| 6.3. Особые условия и (или) способы исполнения обязательств: |
Государственный заказчик: Поставщик:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 2
к Государственному
контракту на поставку товара
для государственных нужд
N __________ от _________
**СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАР**
| Номера позиций товара | Наименование товара | Код по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 (ОКП) | Единица измерения | Колво | Цена ед. товара с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания, в т.ч. НДС | Общая цена с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания, в т.ч. НДС |
| Модель, комплектация (запасные части, расходные материалы, принадлежности и комплектность товара (изделия)), страна происхождения товара |
| 1 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 1.2 | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 2.2 | | | | | |
| Итого стоимость (цена) товара составляет: ____________ рублей _________ коп., в т.ч. НДС ___% (сумма прописью) ________ рублей ______ коп. (_______ рублей _____ коп.) | 0,00 |
Государственный заказчик: Поставщик:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Заполняется по каждому лоту на основе утвержденного заказа ([п. 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100192), 2.2, 2.3, 2.4) по соответствующему Конкурсу, при этом исключается столбец, содержащий стоимость товаров.
1. В рамках реализации "_________" федеральной целевой программы "__________" на 200_ год необходимо закупить следующий товар:
| Наименование поставляемого товара (или комплекта) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
2. Товар и услуги должны быть поставлены согласно следующему графику:
Место поставки:
Срок поставки:
(указываются по каждому лоту)
Заполняется на основе утвержденного заказа (раздел 2.1, 2.5, 2.6)
1. Требования к товарам (оборудованию).
2. Требования к условиям работы оборудования.
3. Требования к документации, предоставляемой с оборудованием.
4. Требования по обеспечению запасными частями.
5. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования.
| Наименование поставляемого товара или комплекта | Минимальные технические характеристики |
| --- | --- |
| | - |
| | - |
ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ
Документ должен быть представлен отдельно по каждому лоту,
на который Участник подает Заявку
Дата __________
N Конкурса: _____
КОМУ: Федеральному агентству по образованию
115998, Москва, М-93, ГСП-8, ул. Люсиновская, 51
ОТ: _____________________________________________________________, в лице
(наименование и местонахождение Участника размещения заказа)
__________________________________________________________________________,
(должность уполномоченного лица и его Ф.И.О)
действующего на основании ________________________________________________.
Изучив Конкурсную документацию по Конкурсу N __, включая Дополнения N
(указать номера, если таковые имели место), получение которых настоящим
удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку по
лоту N ___________ _________________ в соответствии с указанной Конкурсной
наименование лота
документацией на сумму (общая сумма Заявки на участие в Конкурсе прописью и
цифрами), подтверждаемую Предложением о цене Государственного контракта,
которое является частью нашей Заявки на участие в Конкурсе.
Мы обязуемся, в случае признания нас победителем Конкурса по лоту N ____, осуществить поставку товара в сроки, указанные в Предложении о функциональных и качественных характеристиках товара и иных предложениях об условии исполнения Контракта.
В случае признания нас победителем Конкурса по заявленному лоту или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта по данному лоту, нами будет предоставлено обеспечение в виде ____________ (указывается способ обеспечения Государственного контракта) в соответствии с требованиями Конкурсной документации для надлежащего исполнения Государственного контракта (за исключением бюджетных учреждений).
Мы извещены, что в случае признания нас победителем Конкурса по заявленному лоту или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта по данному лоту, в случае нашего уклонения от заключения Государственного контракта или расторжения с нами Государственного контракта в связи с существенным нарушением нами условий Государственного контракта, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Мы понимаем, что цена товара, предложенная нами в Заявке на участие в Конкурсе по заявленному лоту, не является единственным критерием определения победителя Конкурса по данному лоту.
Мы извещены, что для участия в Конкурсе Участник размещения заказа должен отвечать следующим обязательным требованиям: непроведение ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе или Заявки на участие в аукционе; отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы понимаем, что в случае несоответствия указанным требованиям Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника)
Все сведения о проведении Конкурса просимсообщать уполномоченному лицу.
Наши юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства),
телефон __________, факс __________.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________.
Документы, подтверждающие полномочия на подписание документов, входящих
в состав Заявки на участие в Конкурсе, от имени и/или по поручению
Участника: (перечислить).
Датировано __________ числом __ месяца __________ 200_ г.
____________________ ____________________
(Подпись) (Должность)
М.П.
**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Каждый Участник размещения заказа, подающий Заявку на участие в Конкурсе, должен заполнить данную форму.
Для юридических лиц:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) Участника размещения заказа | |
| 2. | Организационно-правовая форма |
| 3. | Адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес) |
| 4. | Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес) |
| 5. | Телефоны, факс Участника (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного Участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения |
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фамилия, имя, отчество Участника размещения заказа | |
| 2. | Паспортные данные (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган, выдавший документ) |
| 3. | Сведения о месте жительства |
| 4. | Телефоны, факс Участника размещения заказа (с указанием кода города), адрес электронной почты |
_______________
(подпись, М.П.)
________________________________
(Ф.И.О., должность подписавшего)
**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме согласно таблицам, содержащимся в [разделе IV](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-7#p103859) "Заказ на поставку товара" настоящей Конкурсной документации.
"__________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Раздел 1. Требования, предъявляемые к товару: |
| Номера позиций товара | Наименование товара | Код по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 | Модель, комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности), страна происхождения, производитель товара | Техническая спецификация товара - технические характеристики, параметры и описание (образцы); - маркировка и пломбирование; - требования к упаковке (таре) |
| 1 | | | 1.1 | |
| 1.2 | |
| 1.3 | |
| 2 | | | 2.1 | |
| 2.2 | |
| 2.3 | |
Раздел N 1 заполняется отдельно на каждое наименование предлагаемого товара.
| Раздел 2. Отгрузочная разнарядка: срок поставки товара, стоимость товара, грузополучатели товара |
| N п/п | Грузополучатели товара: 1) полное наименование грузополучателя 2) Мнемокод - краткое название грузополучателя 3) ИНН и ИНН/КПП грузополучателя 4) ППП - код административной подчиненности 5) ОГРН 6) ОКПО 7) ОКОГУ 8) ОКВЭД 9) ОКФС 10) ОКОПФ 11) ОКАТО 12) адрес и телефон 13) адрес электронной почты грузополучателя 14) место поставки товара, грузополучатели товара | Код по типовому классификатору, размещенному на официальном сайте государственных закупок | Наименование товара | Колво, шт. | Стоимость (цена) товара, руб. | Срок поставки товара |
| 1 | | | | | | |
| | | | |
| Итого по грузополучателю | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | |
| Итого по грузополучателю | | |
|
| Итого стоимость (цена) товара составляет: ____________ рублей ______ коп. (_______ рублей _____ коп.), в т.ч. НДС ___% _______ рублей ______ коп.). (_______ рублей _______ коп.) |
| Раздел 3. Порядок приемки исполненных обязательств |
| Требования к порядку приемки поставленного товара: |
| - получение товара грузополучателями; |
| - проведение предварительной экспертизы поставленного товара, согласованной с Заказчиком; |
| - требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний и т.п. (с указанием требуемой методики и регламента) |
|
| Раздел 4. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, срок предоставления отчетной документации: |
| Состав, форма и требования к отчетной документации (материалам), предоставляемым Государственному заказчику | Сроки предоставления отчетной документации |
| |
| Раздел 5. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, включая дополнительные требования к качеству товара и требования к документации на поставляемые товары и т.п.: |
| 5.1. Общие функциональные требования: |
| 5.2. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам: |
| 5.3. Требование к документации на поставляемый товар: |
| Раздел 6. Прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства (обслуживание), способ поставки товара и выполнение работ (услуг) по монтажу, наладке, обучению и т.п. (при необходимости): |
| 6.1. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |
| 6.2. Требования к поставке, монтажу, наладке и сопровождению оборудования: |
| 6.3. Особые условия и (или) способы исполнения обязательств: |
Участник размещения заказа
___________ (___________)
Форма 4
**СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАР ПО ЛОТУ**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме, при этом предложенная Участником размещения заказа цена не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту. Цена, указанная в Спецификации на товар по лоту, должна соответствовать цене Государственного контракта, указанной в Письме об участии в Конкурсе по лоту.
"____________________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Номера позиций товара | Наименование товара | Код по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 | Единица измерения | Колво | Цена ед. товара с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания <*>, в т.ч. НДС | Общая цена с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания <*>, в т.ч. НДС |
| Модель, комплектация (запасные части, расходные материалы, принадлежности и комплектность товара (изделия)), страна происхождения товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1.1 | | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 1.2 | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 2.2 | | | | | |
| Итого стоимость (цена) товара составляет: ____________ рублей _________ коп., в т.ч. НДС ___% (сумма прописью) ________ рублей ______ коп. (_______ рублей _____ коп.) | 0,00 |
---
<*> В цену товара могут быть включены иные расходы, чем указаны в п. 6 и п. 7 Спецификации.
Участник размещения заказа
___________ (___________)
В Федеральное агентство
по образованию
N __________
"__" __________ 200_ г.
Запрос на разъяснение
Конкурсной документации
Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации:
| N п/п | Раздел Конкурсной документации | Ссылка на пункт Конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
В Федеральное агентство
по образованию
N __________
"__" __________ 200_ г.
Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе N ____, лот N ____
Уважаемые господа!
Настоящим письмом (наименование организации - для юридических лиц или Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту N ___.
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Приложение N 12 (12.1)
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Федерального агентства Федерального агентства
по образованию по образованию
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на поставку товара по проекту
"_______________________________________________",
(наименование проекта)
проводимому в рамках
мероприятия __________________________________
(номер и наименование мероприятия)
задачи _____________________________
(номер и наименование задачи)
_______________________________________________________
(наименование Программы)
Номер открытого Конкурса: ______________________
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления программ
в сфере образования и размещения
государственного заказа
Федерального агентства по образованию
___________ /__________/
"__" __________ 200_ г.
Москва
200_
## Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки поставки товара
### Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИУРЗ
### Раздел III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
#### 2.1 Основные определения, используемые в Государственном контракте:
#### 2.2 Требования к товару:
#### 2.3 Требования к условиям и способам поставки товара:
#### 2.4 Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
#### 4.2 Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
#### 5.1 Государственный заказчик вправе:
#### 5.2 Государственный заказчик обязан:
#### 6.1 Поставщик вправе:
#### 6.2 Поставщик обязан:
#### 7.1 Ответственность Государственного заказчика:
#### 7.2 Ответственность Поставщика:
#### 7.3 Условия освобождения Сторон от ответственности:
### Раздел IV. ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
### Раздел V. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
#### 1. Общие требования
#### 2. Технические спецификации
### Раздел VI. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
### Раздел VII. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
### Раздел VIII. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
### Раздел I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ИУРЗ)
#### А. Введение
### Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки поставки товара
1.1. Размещение заказа на поставку товара, информация о котором содержится в пункте 1.1 информационной карты ИУРЗ и который является предметом настоящего Конкурса, осуществляется в соответствии с процедурами и условиями, предусмотренными Конкурной документацией.
1.2. Победивший Участник Конкурса должен будет поставить товар, являющийся предметом Конкурса, в месте и в течение периода времени, указанных в пункте 1.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
### Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
2.1 Финансирование Государственного контракта на поставку товара, который будет заключен по результатам данного Конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в пункте 2.1 информационной карты ИУРЗ.
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты за поставку товара определяются в проекте Государственного контракта, прилагаемом к Конкурной документации, и указаны в пункте 2.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
### Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
3.1. Заказчик настоящего Конкурса указан в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ. Специализированная организация, указанная в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ, выполняет часть функций по организации и проведению Конкурса.
## Статья 4. Участники размещения заказа
### Статья 4. Участники размещения заказа
4.1. Участниками размещения заказа (далее также - Участники) являются лица, претендующие на заключение Государственного контракта (далее также - Контракт). Участником размещения заказа могут быть исключительно субъекты малого предпринимательства независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
## Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
### Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
5.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ. Несоответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 6. Затраты на участие в Конкурсе
### Статья 6. Затраты на участие в Конкурсе
6.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей своей Заявки на участие в Конкурсе и заключением Государственного контракта.
## Статья 7. Содержание Конкурсной документации
#### Б. Конкурсная документация
### Статья 7. Содержание Конкурсной документации
7.1. Конкурсная документация подготовлена и разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
7.2. Конкурсная документация включает в себя все перечисленные ниже документы, а также изменения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном [статьей 9](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-9-7#p104026) настоящего раздела.
I. Инструкцию Участникам размещения заказа (ИУРЗ);
II. [Информационную карту](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-8#p104183) ИУРЗ;
III. [Проект](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-8#p104259) Государственного контракта, включая приложения:
1. Приложение N 1 "[Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104368) на поставку товара";
2. Приложение N 2 "[Спецификация](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104405) на товар";
IV. [Заказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-8#p104415) на поставку товара;
V. [Технические требования](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-8#p104422);
VI. [Формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-8#p104434) документов, представляемых Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе:
Форма 1. [Письмо](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104436) об участии в Конкурсе;
Форма 2. [Общие сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104451) об Участнике размещения заказа;
Форма 3. [Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104468) на поставку товара;
Форма 4. [Спецификация](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104504) на товар;
VII. [Форму запроса](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-8#p104519) на разъяснение Конкурсной документации;
VIII. [Форму уведомления](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-8#p104530) об отзыве Заявки на участие в Конкурсе.
7.3. Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в Конкурсной документации. Подача Заявки на участие в Конкурсе, не отвечающей требованиям Конкурсной документации, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 8. Разъяснение положений Конкурсной документации
### Статья 8. Разъяснение положений Конкурсной документации
8.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации в письменной форме (прием запросов в форме электронного документа не предусмотрен). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Заказчик направляет разъяснения положений Конкурсной документации в письменной форме, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе.
8.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений Конкурсной документации такие разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурной документации не должно изменять ее суть.
8.3. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником разъяснений положений Конкурсной документации.
8.4. При проведении Конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Конкурсной документацией. В случае нарушения указанного положения Конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
## Статья 9. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
### Статья 9. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
9.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого Конкурса, а также в Конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается.
9.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурная документация. При этом срок подачи Заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого Конкурса до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
9.3. Участники, использующие для подготовки своих Заявок на участие в Конкурсе Конкурсную документацию, размещенную на официальном сайте, и не направившие заявления на получение Конкурной документации, самостоятельно устанавливают факты внесения изменений в извещение о проведении открытого Конкурса и в Конкурсную документацию.
9.4. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником размещения заказа соответствующей информации.
## Статья 10. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
### Статья 10. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
10.1 Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе.
10.2. Извещение об отказе от проведения открытого Конкурса размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого Конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса.
10.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) конверты с Заявками на участие в Конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе.
10.4. В случае если установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявок на участие в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса.
## Статья 11. Язык Заявки на участие в Конкурсе
#### В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 11. Язык Заявки на участие в Конкурсе
11.1. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть переведены на русский язык и заверены в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
11.2. Заявка на участие в Конкурсе, подготовленная Участником с нарушением требований, указанных в [пункте 11.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-11-7#p104038) настоящего раздела, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
11.3. Участник вправе предоставить сопроводительную документацию и печатную литературу на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературой и их переводом преимущество будет иметь перевод.
## Статья 12. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 12. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе
12.1 Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе, не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта, указанную в извещении о проведении Конкурса и в пункте 12.1 информационной карты ИУРЗ. В случае если цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе, превышает начальную (максимальную) цену Государственного контракта, данная Заявка отклоняется Конкурсной комиссией на этапе рассмотрения Заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным Конкурсной документацией.
12.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Иполнитель по Государственному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями Государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену Государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе.
12.3. Неучтенные затраты Иполнителя по Государственному контракту, связанные с исполнением Государственного контракта, но не включенные в предлагаемую цену Государственного контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
12.4. Все цены, указанные в Заявке на участие в Конкурсе, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.
12.5. При оплате заключенного Государственного контракта применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день платежа.
## Статья 13. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 13. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе
I блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Сведения и документы в соответствии с пунктами 13.1, 13.2 информационной карты ИУРЗ.
II блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Письмо об участии в Конкурсе, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104436) раздела VI Конкурсной документации;
(b) Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Контракта, подготовленное в соответствии со [статьей 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-7#p104057) ИУРЗ;
(с) Предложение о цене Государственного контракта, подготовленное в соответствии со [статьей 15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-7#p104062) ИУРЗ.
Участник размещения заказа может наряду с Предложением о функциональных и качественных характеристиках товара и Предложением о цене Государственного контракта на бумажном носителе предоставить указанные документы на электронном носителе (дискета 3,5 дюйма, CD- или DVD-диск, USB Flash-диск). Непредставление или представление данных документов на электронном носителе в составе Заявки на участие в Конкурсе не учитывается при рассмотрении или оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе.
13.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик и Специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
## Статья 14. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе
#### 13.1 Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующие блоки:
### Статья 14. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе
14.1. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем Заявку на участие в Конкурсе, указанные в пункте 14.1 информационной карты ИУРЗ, документы Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара и иных предложений об условиях исполнения Контракта, указанные в пункте 15.1 информационной карты ИУРЗ, Предложение о цене Государственного контракта в соответствии с [пунктом 16.2 статьи 16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-7#p104067) ИУРЗ. Непредставление Участником размещения заказа указанных сведений и документов влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.
14.2. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, указанные в пункте 14.2 информационной карты ИУРЗ, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом Конкурса. Непредставление Участником размещения заказа указанных документов влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.
14.3. Участник вправе представить в составе своей Заявки на участие в Конкурсе дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ.
14.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации в отношении Участника - юридического лица, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
## Статья 15. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта
### Статья 15. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта
15.1. Участник должен представить в составе Заявки на участие Конкурсе Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащие документы, указанные в пункте 15.1 информационной карты ИУРЗ, и подтверждающие соответствие требованиям Конкурсной документации всех товаров, которые Участник предлагает поставить в соответствии с Заявкой на участие в Конкурсе.
15.2. Наименование, комплектация, модели и количество (объем) товара, а также сроки поставки товара, указанные в составных частях Предложения о качественных и функциональных характеристиках и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта и в Предложении о цене Государственного контракта ([статья 16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-7#p104065) ИУРЗ), должны совпадать. В случае если наименование, комплектация, модели и количество (объем) товара, а также сроки поставки товара в указанных документах не совпадают, что приводит к невозможности достоверно определить, в каком количестве и какой именно товар Участник размещения заказа предлагает поставить по Государственному контракту, такая Заявка на участие в Конкурсе признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 16. Предложение о цене Государственного контракта
### Статья 16. Предложение о цене Государственного контракта
16.1. Участник указывает предлагаемую им цену Государственного контракта в Письме об участии в Конкурсе, заполненном в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104436) Письмо об участии в Конкурсе раздела VI Конкурсной документации.
16.2. Участник должен представить Предложение о цене Государственного контракта, подготовленное по [форме 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104504) Спецификация на товар раздела VI Конкурсной документации.
16.3. Цена товара (продукции), предлагаемая Участником размещения заказа в Предложении о цене Государственного контракта и Письме об участии в Конкурсе, включает в себя:
(а) цену товара (цену единицы товара и общую (итоговую) цену товара), указанного в [разделе IV](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-8#p104415) "Заказ на поставку товара" Конкурсной документации, на условиях поставки, указанных в пункте 16.4 информационной карты ИУРЗ;
(b) стоимость прочих работ, услуг (если таковые необходимо произвести), перечисленных в пункте 16.3 информационной карты ИУРЗ.
16.4. Условия поставки указаны в пункте 16.4 информационной карты ИУРЗ.
16.5. Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником, является твердой, не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, указанных в [статье 31](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-31-7#p104172) настоящего раздела, и не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта. Заявка на участие в Конкурсе, содержащая цену Государственного контракта, превышающую начальную (максимальную) цену Государственного контракта и (или) позволяющая корректировать, индексировать или изменять другим способом цену Государственного контракта, рассматривается как не соответствующая требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
16.6. Цена Государственного контракта, указанная в Письме об участии в Конкурсе, и общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должны совпадать, при этом общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должна равняться сумме цен товаров всех наименований, исчисленных исходя из количества и цены за единицу каждого наименования товара. В случае расхождения между ценами, выраженными цифрами и словами, предпочтение будет отдаваться цене, выраженной словами.
16.7. В случае несовпадения цен в Письме об участии в Конкурсе и в Предложении о цене Государственного контракта, в том числе при наличии арифметической ошибки, невозможно достоверно определить цену Государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа, в связи с чем Заявка, поданная данным Участником, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 17. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 17. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе
17.1. Участник должен подготовить Заявку на участие в Конкурсе и представить оригинал, состоящий из двух отдельных блоков, и копии Заявки на участие в Конкурсе в количестве, указанном в пункте 17.1 информационной карты ИУРЗ, указав на каждой Заявке соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" или "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". В случае расхождений между ними преимущество будет иметь оригинал.
17.2. Письмо об участии в Конкурсе, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104436) Письмо об участии в Конкурсе раздела VI, а также сведения, представленные в соответствии с [формой 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104451) Общие сведения об Участнике размещения заказа раздела VI, документы Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Контракта, в том числе Предложение об условиях исполнения Государственного контракта, подготовленное по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104468) Задание на поставку товара, Предложение о цене Государственного контракта, подготовленное по [форме 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104504) Спецификация на товар, должны быть заверены печатью Участника (кроме Участников - физических лиц) и собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ). Все страницы документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника. Полномочия лица, подписавшего Заявку и ее страницы, должны явно следовать из представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе документов. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки на участие в Конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью Участника размещения заказа, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае если указание на это содержится в Конкурсной документации. Использование при подписании Заявки на участие в Конкурсе факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи не допускается. Несоблюдение настоящего требования влечет признание Заявки на участие в Конкурсе не соответствующей требованиям Конкурсной документации и отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
17.3. Никакие вставки и исправления в Заявке на участие в Конкурсе не имеют силы, за исключением тех случаев, когда они заверены подписью лица, уполномоченного на подписание Заявки на участие в Конкурсе, в соответствии с [пунктом 17.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-7#p104077) настоящей статьи.
## Статья 18. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
#### Г. Подача Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 18. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
18.1. Участник должен запечатать оригинал и каждую копию Заявки на участие в Конкурсе в разные внутренние конверты, пометив их соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". На внутренних конвертах должны быть указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя) Участника размещения заказа, название и номер Конкурса. Конверты с оригиналом и копиями Заявки на участие в Конкурсе запечатываются в один внешний конверт. На внешнем конверте Участник размещения заказа должен указать номер и название Конкурса, а также слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" (вставить время и дату в соответствии с пунктом 19.2 информационной карты ИУРЗ). Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
18.2. Если внешний конверт не оформлен в соответствии с требованиями Конкурсной документации, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его вскрытия раньше срока.
## Статья 19. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 19. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе
19.1. Порядок, место, дата начала и окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в пункте 19.1 информационной карты ИУРЗ.
19.2. Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в извещении о проведении открытого Конкурса и пункте 19.2 информационной карты ИУРЗ.
19.3. Заявки на участие в Конкурсе, направленные Участниками размещения заказа по почте, поступившие позже даты и времени окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, указанных в пункте 19.1 информационной карты ИУРЗ, признаются полученными после окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа при отправке Заявки на участие в Конкурсе по почте несет риск того, что такая Заявка будет доставлена по неправильному адресу, позже даты и времени, указанных в пункте 19.1 информационной карты ИУРЗ, и будет признана опоздавшей. Последствия признания Заявки полученной после окончания приема Заявок на участие в Конкурсе изложены в [пункте 22.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-22-7#p104112) ИУРЗ.
19.4. Каждый конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, поступивший не позднее срока, указанного в пункте 19.1 информационной карты ИУРЗ, регистрируется Заказчиком. Для обеспечения возможности идентификации поданной Участником Заявки на участие в Конкурсе, на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе указывается регистрационный номер Заявки Участника размещения заказа, состоящий из номера Конкурса и регистрационного (порядкового) номера Участника. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой Заявкой с указанием даты и времени его получения.
19.5. Участник вправе подать только одну Заявку на участие в Конкурсе в отношении предмета Конкурса.
19.6. Участник (если это предусмотрено пунктом 20.6 информационной карты ИУРЗ) предоставляет обеспечение Заявки на участие в Конкурсе в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены Контракта. Если требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе установлено Заказчиком, такое требование распространяется на всех Участников размещения заказа.
19.7. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц).
Оригинал соответствующего платежного поручения или квитанции должны быть представлены Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе. Непредставление Участником размещения заказа соответствующего платежного поручения или квитанции с отметкой банка об исполнении влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 20. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 20. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе
20.1. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае отзыва своей Заявки на участие в Конкурсе Участник размещения заказа представляет "Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе" по [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-8#p104530) раздела VIII Конкурсной документации.
Изменения (в том числе Дополнения) к Заявке на участие в Конкурсе подаются Участником размещения заказа в запечатанном конверте, который помечается "ИЗМЕНЕНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" в порядке, установленном в [п. 18.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-18-7#p104081).
20.2. Конверт с изменениями к Заявке на участие в Конкурсе и сведения об отзыве Заявки на участие в Конкурсе регистрируются Заказчиком в Листе регистрации, оформленном на Участника размещения заказа, вносящего изменения в Заявку на участие в Конкурсе либо отзывающего Заявку на участие в Конкурсе.
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, такой конверт с Заявкой возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, но представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе, выданная Заказчиком, такой конверт с Заявкой на участие в Конкурсе возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, и не представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе, выданная Заказчиком, что не позволяет идентифицировать отзываемый конверт на участие в Конкурсе, возврат такого конверта с Заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки.
20.4. После момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе внесение изменений в Заявки на участие в Конкурсе и отзыв Заявок на участие в Конкурсе не допускается.
## Статья 21. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
#### 20.3 Возврат отозванных Заявок осуществляется следующим образом:
#### Д. Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 21. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
21.1. При размещении заказа путем проведения Конкурса Заказчиком создается Конкурсная комиссия. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе, определение победителя Конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
21.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
21.3. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого Конкурса и в пункте 19.2 информационной карты ИУРЗ, начинается процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
21.4. В день вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении Конкурса и пункте 19.2 информационной карты ИУРЗ, Конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам размещения заказа о возможности подать Заявки на участие в Конкурсе, изменить или отозвать поданные Заявки на участие в Конкурсе до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
21.5. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с Заявками на участие в Конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более Заявок на участие в Конкурсе при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки на участие в Конкурсе такого Участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.
21.6. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с Заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения Государственного контракта, указанные в такой Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок на участие в Конкурсе, и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
21.7. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе ведется Конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Указанный протокол размещается в течение дня, следующего после дня его подписания, на официальном сайте.
21.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Во избежание накладок технического характера Участник размещения заказа, желающий осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, должен известить Конкурсную комиссию о таком намерении.
## Статья 22. Заявки на участие в Конкурсе, полученные после окончания приема Заявок
### Статья 22. Заявки на участие в Конкурсе, полученные после окончания приема Заявок
22.1. Полученные после окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе конверты с Заявками на участие в Конкурсе вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица), после чего такие Заявки возвращаются Участникам размещения заказа.
## Статья 23. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 23. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе
23.1. Конкурсная комиссия рассматривает каждую Заявку на участие в Конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным Конкурсной документацией. Срок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
1) непредставления документов, предусмотренных [статьями 13](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-13-7#p104047), [14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-7#p104057), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-7#p104062) и [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-7#p104065) ИУРЗ, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;
2) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ;
3) несоответствия Заявки на участие в Конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких Заявках предложения о цене Контракта, превышающей начальную (максимальную) цену Контракта.
- Заявка на участие в Конкурсе, документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации;
Заполнены все [формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-8#p104434), приведенные в разделе VI "Формы документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе", в том числе Предложение об условиях исполнения Государственного контракта подготовлено по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104468) Задание на поставку товара; Предложение о цене Государственного контракта подготовлено по [форме 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104504) Спецификация на товар;
- Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта соответствуют требованиям Конкурсной документации;
- Совпадают наименование, комплектация, модели и количество (объем) товара, а также сроки поставки товара, указанные в составных частях Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара и в Предложении о цене Государственного контракта ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-7#p104075) ИУРЗ);
- Совпадают цена Государственного контракта, указанная в Письме об участии в Конкурсе, и общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, при этом общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, равняется сумме цен товаров всех наименований, исчисленных исходя из количества и цены за единицу каждого наименования товара.
23.4. Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить Участника размещения заказа от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения в случае установления факта:
а) недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 13](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-13-7#p104047), [14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-7#p104057), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-7#p104062) и [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-7#p104065) ИУРЗ;
б) проведения ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23.5. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в Конкурсе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, Участником Конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.
На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, Конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком. Указанный протокол в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте.
23.6. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе и признанным Участниками Конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе и не допущенным к участию в Конкурсе, направляются уведомления о принятом Конкурсной комиссией решении не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
23.7. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему Заявку на участие в Конкурсе и не допущенному к участию в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 24. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе
#### 23.2 Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе в следующих случаях:
#### 23.3 Заявка на участие в Конкурсе считается соответствующей требованиям Конкурсной документации, если:
### Статья 24. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе
24.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками Конкурса. Срок оценки и сопоставления таких Заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
24.2. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Государственного контракта в соответствии с критериями и порядком оценки, которые установлены Конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев составляет сто процентов. До установления Правительством Российской Федерации порядка оценки Заявок на участие в Конкурсе такой порядок устанавливается Заказчиком. При этом Заказчиком в Конкурсной документации устанавливаются критерии, предусмотренные Федеральным законом, их содержание и значимость.
24.3. По каждой Заявке на участие в Конкурсе производится расчет ценовых баллов. Порядок расчета ценовых баллов указан в пункте 24.3 информационной карты ИУРЗ.
24.4. Конкурсная комиссия проводит расчет неценовых баллов по каждой Заявке на участие в Конкурсе в соответствии с критериями, указанными в пункте 24.4 информационной карты ИУРЗ.
24.5. Конкурсная комиссия проводит оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе на основе ценовых и неценовых критериев. Конкурсная комиссия рассчитывает количество суммарных баллов, набранных каждой Заявкой на участие в Конкурсе. Порядок расчета суммарных баллов указан в пункте 24.5 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 25. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
### Статья 25. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
25.1. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией каждой Заявке на участие в Конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Государственного контракта, присваивается первый номер.
25.2. В случае если в нескольких Заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Контракта, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в Конкурсе, которая поступила ранее других Заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие условия.
25.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких Заявок, об Участниках Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Заявок на участие в Конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Заявкам на участие в Конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю Конкурса один экземпляр протокола и проект Государственного контракта. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
25.4. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов Конкурса (направление запроса в форме электронного документа не предусмотрено). Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет соответствующие разъяснения.
## Статья 26. Определение победителя Конкурса
### Статья 26. Определение победителя Конкурса
26.1. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Государственного контракта и Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер.
## Статья 27. Итоги проведения Конкурса
#### Е. Заключение Государственного контракта
### Статья 27. Итоги проведения Конкурса
27.1. Итогом проведения Конкурса является подписание Государственного контракта между Заказчиком и Участником, признанным победителем Конкурса, или Участником Конкурса в случаях, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.
## Статья 28. Порядок заключения Государственного контракта
### Статья 28. Порядок заключения Государственного контракта
28.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе и Конкурсной документации. В случае если Государственный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если в Конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену Государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Государственного контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
28.2. Заказчик заключит Государственный контракт с Участником, признанным Конкурсной комиссией победителем Конкурса. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе передает победителю Конкурса проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных победителем Конкурса в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.
28.3. Контракт должен быть подписан победителем Конкурса в течение срока, указанного в [пункте 30.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-30-7#p104170) ИУРЗ, со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
28.4. В случае если победитель Конкурса в срок, указанный в [пункте 30.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-30-7#p104170) ИУРЗ, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с [подпунктом 28.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-28-7#p104153) настоящего раздела, победитель Конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя Конкурса заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Государственного контракта, либо заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Контракта с победителем Конкурса в случаях, предусмотренных [пунктом 28.7](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-28-7#p104159) ИУРЗ. При этом заключение Государственного контракта для Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя Конкурса или Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Государственного контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого Участника заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, или принять решение о признании Конкурса несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался от заключения Контракта с победителем Конкурса и с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся.
28.5. В случае если по окончании срока подачи Заявок на участие в Конкурсе подана только одна Заявка на участие в Конкурсе, конверт с указанной Заявкой вскрывается и указанная Заявка рассматривается в порядке, установленном [статьей 23](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-23-7#p104113) ИУРЗ. В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку на участие в Конкурсе, проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Участник размещения заказа, подавший указанную Заявку, не вправе отказаться от заключения Государственного контракта. При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
28.6. В случае если только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в Конкурсе, признан Участником Конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе передает такому Участнику Конкурса проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Государственного контракта. При непредставлении Заказчику таким Участником Конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник Конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
28.7. После определения победителя Конкурса в срок, предусмотренный для заключения Государственного контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта с победителем Конкурса либо при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации Участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании Участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 13](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-13-7#p104047), [14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-7#p104057), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-7#p104062) и [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-7#p104065) ИУРЗ;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.8. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются победителю Конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются Участнику Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения Государственного контракта с победителем Конкурса или с таким Участником Конкурса.
## Статья 29. Обеспечение исполнения Государственного контракта
### Статья 29. Обеспечение исполнения Государственного контракта
29.1. В течение срока, указанного в пункте 29.1 информационной карты ИУРЗ, Участник предоставляет обеспечение исполнения Государственного контракта. Государственный контракт заключается только после предоставления Участником, с которым заключается Государственный контракт, обеспечения исполнения Государственного контракта. Обеспечение исполнения Государственного контракта может быть предоставлено Участником в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по Контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Государственного контракта, указанном в пункте 29.1 информационной карты ИУРЗ. Способ обеспечения исполнения Государственного контракта из вышеперечисленных определяется Участником самостоятельно.
29.2. Если Участником Конкурса, с которым заключается Государственный контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения Государственного контракта не требуется.
## Статья 30. Подписание Государственного контракта
### Статья 30. Подписание Государственного контракта
30.1. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном [пунктами 28.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-28-7#p104157), [28.6 статьи 28](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-28-7#p104158) ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.
30.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 31. Право Заказчика при заключении или исполнении Государственного контракта изменить количество всех предусмотренных Государственным контрактом товаров
### Статья 31. Право Заказчика при заключении или исполнении Государственного контракта изменить количество всех предусмотренных Государственным контрактом товаров
31.1. При заключении Государственного контракта Заказчик по согласованию с Участником, с которым в соответствии с настоящей Конкурсной документацией заключается такой Контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой Контракта. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, указанной в Заявке на участие в Конкурсе, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого Конкурса.
31.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Государственным контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен Государственный контракт.
31.3. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
## Статья 32. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
### Статья 32. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
32.1. В случае расторжения Государственного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Иполнителем своих обязательств по такому Контракту, Заказчик вправе заключить Контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством о размещении заказов заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта, с согласия такого Участника. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе и в настоящей Конкурной документации.
Если до расторжения Государственного контракта Иполнителем частично исполнены обязательства по такому Контракту, при заключении нового Государственного контракта количество поставленных товаров уменьшается с учетом количества поставленных товаров по Контракту, ранее заключенному с победителем Конкурса. При этом цена Государственного контракта уменьшается пропорционально количеству поставленных товаров.
## Статья 33. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
### Статья 33. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
33.1. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном или ином, предусмотренном законодательством Российской Федерации, порядке действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.
## Статья 34. Законодательное регулирование
### Статья 34. Законодательное регулирование
34.1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд регулируется законодательством Российской Федерации.
Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения Конкурса дополняют собой положения [Инструкции](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-7#p103986) Участникам размещения заказа (ИУРЗ). В случае противоречий между положениями информационной карты ИУРЗ и ИУРЗ, информационная карта ИУРЗ имеет преобладающую силу.
| ИУРЗ 1.1 | Вид и предмет Конкурса: Открытый Конкурс на право заключить Государственный контракт по проекту: _______________________________________ Номер Конкурса: |
| ИУРЗ 1.2 | Место и сроки поставки товара Товар поставляется в ___________________________. Товар поставляется с ________ по _______________ 200_ г. |
| ИУРЗ 2.1 | Источник финансирования заказа: Поставка товара по Государственному контракту финансируются за счет средств федерального бюджета |
| ИУРЗ 2.2 | Форма, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Выбрать из двух вариантов в зависимости от решения Заказчика о выплате аванса ("а" или "б"): а) Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 процентов от стоимости (цены) товара, предусмотренной Государственным контрактом, заключенным по итогам проведения Конкурса, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Заказчиком. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены), предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика. б) Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены), предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, по установленной Государственным заказчиком форме и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика |
| ИУРЗ 3.1 | Заказчик: Федеральное агентство по образованию Адрес: Россия, г. Москва, 115998, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51, ком. _______ Контактное лицо от Заказчика: _________________________________ Контактная информация: ________________________________________ Адрес электронной почты (e-mail): _____________________________ Специализированная организация: _______________________________ Контактное лицо от Специализированной организации: ____________ Адрес электронной почты (e-mail): _____________________________ Контактный телефон: ___________________________________________ |
| ИУРЗ 5.1 | Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа. 1. Участник размещения заказа должен являться субъектом малого предпринимательства в соответствии с законодателъством Российской Федерации. К субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением Государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские хозяйства), соответствующие следующим условиям: 1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан общественных и религиозных организаций (объединений) благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Средняя численность работников малого предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений. 2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 1) Соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющуюся предметом настоящего Конкурса; 2) Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; |
| 4) Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе не принято; 5) Обладание Участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности <*>; 6) Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. |
| ИУРЗ 8.1 | Разъяснения положений Конкурсной документации предоставляются Участникам размещения заказа начиная с __________ 200_ года (дата начала приемки Заявок) и до ___________ 200_ года |
| ИУРЗ 11.1 | Язык Заявки на участие в Конкурсе. Русский |
| ИУРЗ 12.1 | Начальная (максимальная) цена Государственного контракта. Начальная (максимальная) цена Контракта: ______________ рублей |
| ИУРЗ 12.4 | Валюта Заявки на участие в Конкурсе. Рубль Российской Федерации |
| ИУРЗ 14.1 | Требования к документам, представляемым Участником размещения в составе Заявки на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе следующие документы и сведения: 1. Общие сведения об Участнике размещения заказа по форме 2 раздела VI Конкурсной документации (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2. Копии документов, удостоверяющих личность для иных физических лиц (копии должны быть заверены подписью Участника размещения заказа); 3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа (для юридических лиц) (копии и оригиналы документов должны быть заверены подписью и печатью Участника размещения заказа): 3.1. Копии учредительных документов; 3.2. Копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, заверенную лицом, подтвердившим полномочия на осуществление действий от имени Участника размещения заказа или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Если документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе подписываются не лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, то Участник размещения заказа также представляет оригинал документа либо копию документа, заверенную выдавшим его лицом или нотариально, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3.3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа, если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника размещения заказа крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; Федеральным законом N 161-ФЗ "О Государственных и муниципальных унитарных предприятиях"): 3.3.1. В случае если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника крупной сделкой, в зависимости от организационно-правовой формы Участника - юридического лица: а) выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для Участников, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью), либо выписку из Устава Участника, подтверждающую право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; b) выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 79 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (для Участников, зарегистрированных в форме акционерного общества), либо документом, подтверждающим, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; с) документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 23 Федерального закона N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 3.3.2. В случае если заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе оригинал уведомления от Участника на бумажном носителе о том, что заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой; 4. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для юридических лиц); 5. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса; 7. Копии документов, подтверждающих наличие у Участника размещения заказа исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в случае если такое требование установлено Заказчиком (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) <*>; -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. 8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц) <*>; -------------------------------- <*> Если данное условие предусмотрено в пункте 19.6 информационной Карты ИУРЗ КД. |
| ИУРЗ 14.2 | Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющуюся предметом торгов: 1) Для подтверждения Участником размещения заказа права на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации: копии необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с исполнением Государственного контракта, если данные виды деятельности лицензируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа). 2) Для подтверждения Участником размещения заказа статуса субъекта малого предпринимательства (для юридических лиц): 2.1. Для подтверждения соответствия Участника размещения заказа требованиям к составу участников (учредителей, акционеров) малого предприятия должны быть представлены копии учредительных документов Участника размещения заказа, содержащие сведения об участниках (учредителях) (кроме Участников размещения заказа - акционерных обществ). Участники размещения заказа - акционерные общества должны представить копию выписки из реестра акционеров. Для установления факта принадлежности (непринадлежности) юридических лиц - участников (учредителей, акционеров) Участника размещения заказа к субъектам малого предпринимательства - те же документы, что и для Участников размещения заказа, указанные в настоящем абзаце (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2.2. Для подтверждения соответствия средней численности работников Участника размещения заказа за отчетный период должна быть представлена справка Участника размещения заказа с указанием среднесписочной численности за последний отчетный период, подписанная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа и заверенная печатью Участника размещения заказа; 2.3. Для подтверждения размера выручки или балансовой стоимости активов малые предприятия представляют копию отчета о прибылях и убытках либо копию бухгалтерского баланса за предшествующий календарный год (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2.4. Вместо документов, указанных в пунктах 2.1 - 2.3 настоящей статьи, Участник размещения заказа может представить в составе Заявки на участие в Конкурсе копию свидетельства о внесении в реестр субъектов малого предпринимательства (копия должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 15.1 | Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащее следующие документы: - Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на поставку товара, подготовленное в соответствии с формой 3 "Задание на поставку товара" раздела VI Конкурсной документации. А также копии документов, подтверждающие приемлемость товара и его соответствие требованиям Конкурсной документации: а) Копии заключений Госсанэпидемнадзора при Минздраве России о соответствии каждого вида (типа) товара санитарно-гигиеническим требованиям (где это требуется) (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа); б) Документы Участника, подтверждающие сроки, объемы предоставления гарантии качества товара, условия гарантийного обслуживания и возможностей по послегарантийному (сервисному) обслуживанию поставляемого товара (продукции), а также ремонту поставляемой Участником продукции на все время ее эксплуатации в соответствующем городе (регионе) поставки товаров по каждой позиции поставки (оригиналы или копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа); в) Другие документы, подтверждающие приемлемость товара и его соответствие требованиям Конкурсной документации и действующего законодательства РФ (при наличии соответствующих требований) (оригиналы или копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа). Степень полноты представленных материалов должна быть достаточной для проведения экспертной оценки о соответствии Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара и иных предложений исполнения Государственного контракта Участника размещения заказа требованиям Конкурсной документации. (оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ - в КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром |
| ИУРЗ 16.2 | Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о цене Государственного контракта. Предложение о цене Государственного контракта должно быть подготовлено в соответствии с формой 4 "Спецификация на товар" (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 16.3 | Порядок формирования цены Государственного контракта: В цену товара, поставляемого по Государственному контракту, включаются расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы по оплате транспортировки. В цену товара должны быть включены стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, описанных в разделе IV "Заказ на поставку товара" и разделе V "Технические требования" Конкурсной документации, а также включена стоимость монтажа и гарантийного обслуживания товара в соответствии с требованиями, указанными в разделе V "Технические требования" Конкурсной документации <*>. -------------------------------- <*> В цену товара могут быть включены иные расходы, вытекающие из специфики Конкурса. Работы (услуги): В цену товара должна быть включена стоимость монтажа и гарантийного обслуживания товара (могут быть предусмотрены иные работы/услуги) в соответствии с требованиями, указанными в разделе V "Технические требования" Конкурсной документации |
| ИУРЗ 16.4 | Условия поставки: Поставщик осуществляет поставку товара в места нахождения грузополучателей (места поставки указаны в разделе IV "Заказ на поставку товара"), Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, всех налогов, пошлин и сборов. Поставщик несет риски, связанные с поставкой товара до момента его поставки грузополучателям |
| ИУРЗ 17.1 | Количество копий. Одна копия |
| ИУРЗ 19.1 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе. Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана Заказчику в запечатанном конверте, который доставляется Участником размещения заказа самостоятельно либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой связи, датой и временем получения Заказчиком Заявки на участие в Конкурсе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления Заказчику по адресу, указанному в настоящем пункте. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комната ________. Конверты с Заявками на участие в Конкурсе принимаются Заказчиком ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени начиная с _________ года. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе прекращается в _________ по московскому времени _________ года |
| ИУРЗ 19.2 | Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в _____ часов _____ минут по московскому времени ____ года по адресу: г. Москва, Люсиновская ул., д. 51, комната ___ |
| ИУРЗ 19.6 | Обеспечение Заявок на участие в Конкурсе: ________% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 |
| ИУРЗ 24 | Для оценки лучших условий исполнения Государственного контракта устанавливается следующая система критериев и их значения: |
| Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе: | Максимальное количество баллов по каждому критерию |
| Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе |
| ИУРЗ 24.3 | 1. Цена Государственного контракта (ценовой балл - ЦБ) | 100 |
| Порядок расчета ценового балла Ценовой балл рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены Заявки на участие в Конкурсе к цене Заявки Участника: ЦБ = Цmin / Цi х 100, где: ЦБ - ценовой балл; Цmin - минимальная предложенная цена; Цi - цена Заявки Участника |
| 2. Неценовые критерии оценки и сопоставления Заявок ФК - неценовые баллы по критерию "Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара"; СП - неценовые баллы по критерию "Сроки (периоды) поставки товара"; СГ - неценовые баллы по критерию "Сроки предоставления гарантии качества товара"; ОГ - неценовые баллы по критерию "Объем предоставления гарантий качества товара"; РЭ - неценовые баллы по критерию "Расходы на эксплуатацию товара"; РТ - неценовые баллы по критерию "Расходы на техническое обслуживание товара" | |
| 2.1. Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сопоставить товары, предлагаемые Участниками | 100 |
| 2.2. Сроки (периоды) поставки товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить Заявки Участников Конкурса в зависимости от предложенного ими срока поставки товара | 100 |
| 2.3. Срок предоставления гарантии качества товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить Заявки Участников Конкурса по степени выгодности в зависимости от предложенного ими срока предоставления гарантии качества товара | 100 |
| 2.4. Объем предоставления гарантий качества товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить Заявки Участников Конкурса по степени выгодности в зависимости от предложенного ими объема предоставления гарантии качества товара | 100 |
| 2.5. Расходы на эксплуатацию товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить предполагаемые затраты на эксплуатацию товара, предложенного к поставке в соответствии с Заявками Участников Конкурса | 100 |
| 2.6. Расходы на техническое обслуживание товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить предполагаемые затраты на техническое обслуживание товара, предложенного к поставке в соответствии с Заявками Участников Конкурса | 100 |
| ИУРЗ 24.5 | Порядок расчета суммарных баллов Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов с применением весовых факторов. Весовые коэффициенты определяются Заказчиком в заказе на поставку товара исходя из предмета закупки и специфики Конкурса: СБ = ЦБ х Р + ФК х Т + СП х П + СГ х М + ОГ х Н + РЭ х Л + РТ х Д, где: Р - вес балла по критерию "Цена Государственного контракта"; Т - вес балла по критерию "Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара" (<= 0,2); П - вес балла по критерию "Сроки (периоды) поставки товара"; М - вес балла по критерию "Сроки предоставления гарантии качества товара"; Н - вес балла по критерию "Объем предоставления гарантий товара"; Л - вес балла по критерию "Расходы на эксплуатацию товара"; Д - вес балла по критерию "Расходы на техническое обслуживание товара". При этом: Р + Т + П + М + Н + Л + Д = 1 |
| ИУРЗ 29.1 | Обеспечение исполнения Государственного контракта. Срок предоставления обеспечения исполнения Государственного контракта: В течение 10 дней со дня получения Участником, с которым заключается Государственный контракт, проекта Государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта: ___________% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта. Способы обеспечения исполнения Государственного контракта: Безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на счет Заказчика в указанном в настоящем пункте размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ - В КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): В случае если начальная (максимальная) цена Контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса |
| ИУРЗ 30.1 | Срок подписания Государственного контракта. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном пунктами 28.5, 28.6 статьи 28 ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов |
Государственный контракт N _____
на поставку товара для государственных нужд
г. Москва "__" __________ 200_
Федеральное агентство по образованию, именуемое в дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице __________________________, действующего
на основании Положения о Федеральном агентстве по образованию,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.06.2004 N 288, и Приказа Федерального агентства по образованию от
16.08.2007 N 1519 "О распределении обязанностей по руководству
деятельностью Федерального агентства по образованию" с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(указать полное наименование организации и ее организационно-правовую
форму или Ф.И.О. Участника - физического лица (индивидуального
предпринимателя)
зарегистрированное(ый/ая) в ______________________________________________,
(указать наименование регистрирующего органа)
за основным Государственным регистрационным номером ________ (Свидетельство
о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или
Свидетельство о внесении записи в единый реестр индивидуальных
предпринимателей N ______ от __________), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице _______________________________________, действующего
(указать должность, Ф.И.О. руководителя
организации - для юридических лиц)
на основании _____________________________________________________________,
(указать: Устава или Положения, а также доверенности, если
Государственный контракт подписывается
не руководителем организации)
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
руководствуясь:
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о реализации проектов в рамках ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о выделении ассигнований ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о внесении изменений в приказ о реализации проектов (или в приказ о
выделении ассигнований) _____";
решением Конкурсной комиссии (протокол от _________ N _________) по
Конкурсу N __________ "__________________________________________________",
(указать наименование Конкурса)
в рамках реализации "____________________________________________________",
(указать: номер и наименование задачи, мероприятия
и Программы, кем и когда утверждена Программа)
по статье "____________________" классификации операций сектора
Государственного управления, по направлению расходов "прочие нужды";
заключили настоящий Государственный контракт на поставку товара
для государственных нужд (далее - Государственный контракт)
о нижеследующем:
##### 1. Предмет Государственного контракта
1.1. Поставщик по заданию Государственного заказчика обязуется
поставить и передать ______________________________________________________
(указать товары, или оборудование по названию
Конкурса/лота)
(наименование выделять жирным шрифтом) (далее - товар) грузополучателям,
указанным Государственным заказчиком в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного (переданного) товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.3. Требования, предъявляемые к товару и срокам его поставки, грузополучатели товара и состав отчетной документации определяются в [Задании](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104368) на поставку товара (Приложение N 1 к Государственному контракту).
1.4. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего Государственного контракта, его наименование, цена, комплектация и количество (объем) определяются в [Спецификации](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104405) на товар (Приложение N 2 к Государственному контракту).
##### 2. Общие положения Государственного контракта
2.1.1. Грузополучатель - лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными получателями товара.
2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара грузополучателям, передаваемые Государственному заказчику, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые, акты передачи товара по количеству и качеству и т.п., определяемые в Задании на поставку товара.
2.1.3. Отчет Поставщика - документ, представляемый Поставщиком в составе отчетной документации, по установленной Государственным заказчиком форме, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части поставки товара и иные необходимые сведения.
2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.
2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании) в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом. Товар передается грузополучателям с необходимыми принадлежностями к нему, которыми, в т.ч. могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.
2.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или определяются Заданием на поставку товара. Дополнительные требования содержания таких условий определяются в Задании на поставку товара.
2.2.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Задании на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Государственным контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, грузополучатель вправе отказаться от его принятия, а Государственный заказчик вправе отказаться от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
2.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи грузополучателям лежит на Поставщике.
2.2.6. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара грузополучателю.
2.3.1. Если иные способы и условия поставки товара не определены в Задании на поставку товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке (отгрузке) товара считается доставка товара грузополучателям в месте их нахождения.
2.3.2. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных Заданием на поставку товара.
2.3.3. Товар, несоответствующий требованиям настоящего Государственного контракта, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на товар с аналогичными характеристиками, либо товар, имеющий характеристики не хуже предусмотренных Государственным контрактом. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки товара в течение 14 (четырнадцати) дней с момента обнаружения недостатков товара.
2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Государственному контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Государственного заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности, при необходимости, определяются в Задании на поставку товара.
2.4.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Гарантийный срок на товар определяется в Задании на поставку товара, а если гарантийный срок не определен, то он составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента передачи товара грузополучателю. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, предусмотренным в Задании на поставку товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления от Государственного заказчика либо грузополучателя о недостатках товара.
2.4.4. Иные гарантии Поставщика могут быть определены в Задании на поставку товара.
##### 3. Стоимость (цена) и порядок оплаты товара
3.1. Общая стоимость товра по Государственному контракту составляет _____ рублей __ коп. (Сумма прописью __ рублей __ коп.), в том числе НДС ___% _____ рублей __ коп. (Сумма прописью __ рублей __ коп.).
(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС" - этот текст удалить.)
Указанная цена (стоимость) Государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 3.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104293) и 5.1.6 настоящего Государственного контракта.
3.2. Общая стоимость товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.
3.3. В случае изменения количества товара в соответствии с п. 5.1.6 настоящего Государственного контракта Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе при поставке дополнительного количества товара изменить первоначальную цену настоящего Государственного контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены настоящего Государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Государственный контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Государственный заказчик обязан изменить цену настоящего Государственного контракта указанным образом.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Государственного контракта на предусмотренное в Государственном контракте количество такого товара.
Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
3.4. Оплата товара по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке:
Если Конкурной документацией предусмотрена выплата аванса:
3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости товара, предусмотренной в [п. 3.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104289) настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.4.2. Расчеты с Поставщиком осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) поставленного товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту по установленной Государственным заказчиком форме и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если Конкурной документацией не предусмотрена выплата аванса:
3.4.1. Расчеты с Поставщиком осуществляются в пределах стоимости (цены) поставленного товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту по установленной Государственным заказчиком форме и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
##### 4. Срок поставки товара и порядок сдачи-приемки исполнения обязательств
4.1. Поставка (отгрузка) товара и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные в Задании на поставку товара.
4.2.1. Товар в соответствии с отгрузочной разнарядкой, предусмотренной в Задании на поставку товара, передается грузополучателю по акту сдачи-приемки товара по количеству и качеству.
4.2.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту.
4.3. В течение 10 (десяти) дней с момента представления Поставщиком отчетной документации Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов. Срок проведения такой экспертизы не может превышать 20 (двадцать) дней.
4.4. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Государственному контракту Приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. По результатам заключения Приемочной комиссии Государственный заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.
4.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) дней с момента его получения.
4.6. Подписанный между Государственным заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.
4.7. При досрочном завершении поставки товара по настоящему Государственному контракту Поставщик обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Государственного контракта.
##### 5. Права и обязанности Государственного заказчика
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Государственным контрактом.
5.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.
5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
5.1.5. По согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Государственного контракта изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренное Государственным контрактом количество товара при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Государственный контракт.
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта.
5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.
##### 6. Права и обязанности Поставщика
6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Государственному заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
6.2.2. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Государственного контракта представить Государственному заказчику заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика детализированный план-график поставки товара по Государственному контракту, составленный в соответствии с Заданием на поставку товара.
6.2.3. Ежемесячно, не позднее 5-ого числа каждого месяца, представлять Государственному заказчику сведения по установленной форме о ходе поставки товара по Государственному контракту в прошедшем месяце в соответствии с указанным в [п. 6.2.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-7#p104329) планом-графиком.
6.2.4. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
6.2.5. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, предоставить финансово-хозяйственные документы, связанные с поставкой товара по настоящему Государственному контракту. В этих целях Поставщик обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
##### 7. Ответственность Сторон
7.1.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения.
7.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим Государственным контрактом, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.
7.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.
7.2.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7.2.5. Если обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено Конкурной документацией (выбрать нужный вариант):
Исполнение обязательств Поставщика по настоящему Государственному
контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией от _________ N
_________, выданной __________, сроком действия до __________, в размере
_____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.). Предъявление требования к
оплате осуществляется не позднее ____ года, в случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему
Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
Исполнение обязательств Поставщика по настоящему Государственному
контракту обеспечивается передачей Государственному заказчику в залог
денежных средств в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.)
(платежное поручение от _________ N ___________________________________).
(указать наименование банка)
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному
контракту обеспечивается договором страхования ответственности от _________
N _________, ______________________________________, сроком действия до
(указывается наименование страховщика)
__________, в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.).
Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее __________, в
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств
по настоящему Государственному контракту, независимо от применения
неустойки.
7.2.6. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия Государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
##### 8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
##### 9. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
9.1. Государственный контракт после его подписания Сторонами вступает в силу с момента регистрации Государственным заказчиком.
9.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта в текущем финансовом году осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 200_ года, при условии представления Поставщиком подписанного акта сдачи-приемки исполнения обязательств.
9.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта по соглашению Сторон допускается в случаях, предусмотренных законом. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
##### 10. Прочие условия Государственного контракта
10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта, Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
10.2. Настоящий Государственный контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой - у Государственного заказчика.
##### 11. Реквизиты и подписи Сторон
"Государственный заказчик" "Исполнитель"
Федеральное агентство по образованию
Место нахождения: 115998, г. Москва, Место нахождения:
ул. Люсиновская, 51
тел.
Фактическое место нахождения: Фактическое место нахождения:
115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51
тел.
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 7725509655 УФК МФ РФ по г. Москве
Федеральное агентство по образованию
Л/с 03073000730
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России,
г. Москва
Расчетный счет:
40105810700000010079
**БИК 044583001 БИК**
**КПП 772501001 КПП**
ОКОПФ 81 ОКОПФ
**ОКПО 00083411 ОКПО**
ОКВЭД 75.11.11 ОКВЭД
_____________________________ _____________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 1
к Государственному
контракту на поставку товара
для государственных нужд
N ___ от _________
**ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА**
| Раздел 1. Требования, предъявляемые к товару: |
| Номера позиций товара | Наименование товара | Код по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 | Модель, комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности), страна происхождения, производитель товара | Техническая спецификация товара: - технические характеристики, параметры и описание (образцы); - маркировка и пломбирование; - требования к упаковке (таре) |
| 1 | | | 1.1 | |
| 1.2 | |
| 1.3 | |
| 2 | | | 2.1 | |
| 2.2 | |
| 2.3 | |
Раздел N 1 заполняется отдельно на каждое наименование предлагаемого товара.
| Раздел 2. Отгрузочная разнарядка: срок поставки товара, стоимость товара, грузополучатели товара |
| N п/п | Грузополучатели товара: 1) полное наименование грузополучателя 2) Мнемокод - краткое название грузополучателя 3) ИНН и ИНН/КПП грузополучателя 4) ППП - код административной подчиненности 5) ОГРН 6) ОКПО 7) ОКОГУ 8) ОКВЭД 9) ОКФС 10) ОКОПФ 11) ОКАТО 12) адрес и телефон 13) адрес электронной почты грузополучателя 14) место поставк и товара грузополучателя товара | Код по типовому классификатору, размещенному на официальном сайте государственных закупок | Наименование товара | Кол-во, шт. | Стоимость (цена) товара, руб. | Срок поставки товара |
| 1 | | | | | | |
| | | | |
| Итого по грузополучателю | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | |
| Итого по грузополучателю | | |
|
| Итого стоимость (цена) товара составляет: ________ рублей ______ коп. (________ рублей _____ коп.), в т.ч. НДС ____% ________ рублей ___ коп. (________ рублей _____ коп.) |
| Раздел 3. Порядок приемки исполненных обязательств |
| Требования к порядку приемки поставленного товара: |
| - получение товара грузополучателями; |
| - проведение предварительной экспертизы поставленного товара, согласованной с Заказчиком; |
| - требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний и т.п. (с указанием требуемой методики и регламента) |
|
| Раздел 4. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, срок предоставления отчетной документации: |
| Состав, форма и требования к отчетной документации (материалам), предоставляемым Государственному заказчику | Срок предоставления отчетной документации |
| Акты сдачи-приемки товара по количеству и качеству, подписанные грузополучателями. Товарные накладные, счет-фактуры, иные документы, подтверждающие исполнение обязательств по Государственному контракту | |
| Раздел 5. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, включая дополнительные требования к качеству товара и требования к документации на поставляемые товары и т.п.: |
| 5.1. Общие функциональные требования; |
| 5.2. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам; |
| 5.3. Требование к документации на поставляемый товар |
| Раздел 6. Прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства (обслуживание), способ поставки товара и выполнение работ (услуг) по монтажу, наладке, обучению и т.п. (при необходимости): |
| 6.1. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию; |
| 6.2. Требования к поставке, монтажу, наладке и сопровождению оборудования; |
| 6.3. Особые условия и (или) способы исполнения обязательств |
Государственный заказчик: Поставщик:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 2
к Государственному контракту
на поставку товара
для государственных нужд
N ___ от _________
**СПЕЦИФИКАЦИЯ**
на товар
| Номера позиций товара | Наименование товара | Код по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 (ОКП) | Единица измерения | Колво | Цена ед. товара с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания, в т.ч. НДС | Общая цена с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания, в т.ч. НДС |
| Модель, комплектация (запасные части, расходные материалы, принадлежности и комплектность товара (изделия), страна происхождения товара |
| 1 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 1.2 | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 2.2 | | | | | |
| Итого стоимость (цена) товара составляет: __________________ (сумма прописью) рублей _______ коп., в т.ч. НДС ______% _______ рублей _____ коп. ( _________ рублей ____ коп.) | 0,00 |
Государственный заказчик: Поставщик:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Заполняется на основе утвержденного заказа ([п. 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100192), 2.2, 2.3, 2.4) по соответствующему Конкурсу, при этом исключается столбец, содержащий стоимость товаров.
1. В рамках реализации "______" федеральной целевой программы "______" на 200_ год необходимо закупить следующий товар:
| Наименование поставляемого товара (или комплекта) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
2. Товар и услуги должны быть поставлены согласно следующему графику:
Место поставки:
Срок поставки:
Заполняется на основе утвержденного заказа (раздел 2.1, 2.5, 2.6).
1. Требования к товарам (оборудованию);
2. Требования к условиям работы оборудования;
3. Требования к документации, предоставляемой с оборудованием;
4. Требования по обеспечению запасными частями;
5. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования.
| Наименование поставляемого товара или комплекта | Минимальные технические характеристики |
| --- | --- |
| | - |
| | - |
ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ
Дата __________
N Конкурса: _____
КОМУ: Федеральному агентству по образованию
115998, Москва, М-93, ГСП-8, ул. Люсиновская, 51
ОТ: ____________________________________________________________, в лице
(наименование и местонахождение Участника размещения заказа)
__________________________________________________________________________,
(должность уполномоченного лица и его Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________.
Изучив Конкурсную документацию по Конкурсу N ____, включая Дополнения N ____ (указать номера, если таковые имели место), получение которых настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку __________ в соответствии с указанной Конкурсной документацией на сумму (общая сумма Заявки на участие в Конкурсе прописью и цифрами), подтверждаемую Предложением о цене Государственного контракта, которое является частью нашей Заявки на участие в Конкурсе.
Мы обязуемся в случае признания нас победителем Конкурса, осуществить поставку товара в сроки, указанные в Предложении о функциональных и качественных характеристиках товара и иных предложениях об условии исполнения Контракта.
В случае признания нас победителем Конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта нами будет предоставлено обеспечение в виде __________ (указывается способ обеспечения Государственного контракта) в соответствии с требованиями Конкурсной документации для надлежащего исполнения Государственного контракта (за исключением бюджетных учреждений).
Мы извещены, что в случае признания нас победителем Конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта, в случае нашего уклонения от заключения Государственного контракта или расторжения с нами Государственного контракта в связи с существенным нарушением нами условий Государственного контракта, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Мы понимаем, что цена товара, предложенная нами в Заявке на участие в Конкурсе, не является единственным критерием определения победителя Конкурса.
Мы извещены, что для участия в Конкурсе Участник размещения заказа должен отвечать следующим обязательным требованиям: непроведение ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе или Заявки на участие в аукционе; отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или Государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы понимаем, что в случае несоответствия указанным требованиям Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
___________________________. Все сведения о проведении Конкурса просим
(Ф.И.О., телефон работника)
сообщать уполномоченному лицу.
Наши юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства), телефон __________, факс __________.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________.
Документы, подтверждающие полномочия на подписание документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, от имени и/или по поручению Участника: (перечислить).
Датировано __________ числом __ месяца __________ 200_ г.
____________________ ____________________
(Подпись) (Должность)
М.П.
**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Каждый Участник размещения заказа, подающий Заявку на участие в Конкурсе, должен заполнить данную форму.
Для юридических лиц:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1 | Фирменное наименование (наименование) Участника размещения заказа | |
| 2 | Организационно-правовая форма |
| 3 | Адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес) |
| 4 | Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес) |
| 5 | Телефоны, факс Участника (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного Участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения |
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1 | Фамилия, имя, отчество Участника размещения заказа | |
| 2 | Паспортные данные (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган, выдавший документ) |
| 3 | Сведения о месте жительства |
| 4 | Телефоны, факс Участника размещения заказа (с указанием кода города), адрес электронной почты |
_______________
(подпись, М.П.)
________________________________
(Ф.И.О., должность подписавшего)
**ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме согласно таблицам, содержащимся в [разделе IV](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-8#p104415) "Заказ на поставку товара" настоящей Конкурсной документации.
"__________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Раздел 1. Требования, предъявляемые к товару: |
| Номера позиций товара | Наименование товара | Код по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 | Модель, комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности), страна происхождения, производитель товара | Техническая спецификация товара: - технические характеристики, параметры и описание (образцы); - маркировка и пломбирование; - требования к упаковке (таре) |
| 1 | | | 1.1 | |
| 1.2 | |
| 1.3 | |
| 2 | | | 2.1 | |
| 2.2 | |
| 2.3 | |
Раздел N 1 заполняется отдельно на каждое наименование предлагаемого товара.
| Раздел 2. Отгрузочная разнарядка: срок поставки товара, стоимость товара, грузополучатели товара |
| N п/п | грузополучатели товара: 1) полное наименование грузополучателя 2) Мнемокод - краткое название грузополучателя 3) ИНН и ИНН/КПП грузополучателя 4) ППП - код административной подчиненности 5) ОГРН 6) ОКПО 7) ОКОГУ 8) ОКВЭД 9) ОКФС 10) ОКОПФ 11) ОКАТО 12) адрес и телефон 13) адрес электронной почты грузополучателя 14) место поставки товара грузополучателя товара | Код по типовому классификатору, размещенному на официальном сайте государственных закупок | Наименование товара | Кол-во, шт. | Стоимость (цена) товара, руб. | Срок поставки товара |
| 1 | | | | | | |
| | | | |
| Итого по грузополучателю | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | |
| Итого по грузополучателю | | | |
| Итого стоимость (цена) товара составляет: ________ рублей ______ коп. (________ рублей _____ коп.), в т.ч. НДС ____% ________ рублей _____ коп. (________ рублей _____ коп.) |
| Раздел 3. Порядок приемки исполненных обязательств. |
| Требования к порядку приемки поставленного товара: |
| -получение товара грузополучателями; |
| - проведение предварительной экспертизы поставленного товара, согласованной с Заказчиком; |
| - требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний и т.п. (с указанием требуемой методики и регламента) |
|
| Раздел 4. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, срок предоставления отчетной документации: |
| Состав, форма и требования к отчетной документации (материалам), предоставляемым Государственному заказчику | Сроки предоставления отчетной документации |
| |
| Раздел 5. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие санитарным государственным стандартам, нормам и правилам, включая дополнительные требования к качеству товара и требования к документации на поставляемые товары и т.п.: |
| 5.1. Общие функциональные требования: |
| 5.2.Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам; |
| 5.3. Требование к документации на поставляемый товар |
| Раздел 6. Прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства (обслуживание), способ поставки товара и выполнение работ (услуг) по монтажу, наладке, обучению и т.п. (при необходимости): |
| 6.1. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию; |
| 6.2. Требования к поставке, монтажу, наладке и сопровождению оборудования; |
| 6.3. Особые условия и (или) способы исполнения обязательств |
Участник размещения заказа
____________ (___________)
**СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАР**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме, при этом предложенная Участником размещения заказа цена не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта. Цена, указанная в Спецификации на товар, должна соответствовать цене Государственного контракта, указанной в Письме об участии в Конкурсе.
"__________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Номера позиций товара | Наименование товара | Код по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 | Единица измерения | Колво | Цена ед. товара с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания <*>, в т.ч. НДС | Общая Цена с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания <*>, в т.ч. НДС |
| Модель, комплектация (запасные части, расходные материалы, принадлежности и комплектность товара (изделия)), страна происхождения товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1.1 | | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 1.2 | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 2.2 | | | | | |
| Итого стоимость (цена) товара составляет: ______________ рублей ________ коп., в т.ч. НДС _____% (сумма прописью) ____ рублей ____ коп. (________ рублей ______ коп.) | 0,00 |
---
<*> В цену товара могут быть включены иные расходы, чем указаны в п. 6 и п. 7 Спецификации.
Участник размещения заказа
___________________ (____________)
м.п.
В Федеральное агентство
по образованию
N ____________
"__" _______ 200_ г.
Запрос на разъяснение
Конкурсной документации
N Конкурса ________
Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации:
| N п/п | Раздел Конкурсной документации | Ссылка на пункт Конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)
С уважением,
Руководитель _______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
В Федеральное агентство
по образованию
N _______
"__" _______ 200_ г.
Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе N ___
Уважаемые господа!
Настоящим письмом (наименование организации - для юридических пиц или Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в Конкурсе.
С уважением,
Руководитель _______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Приложение N 12 (12.2)
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Федерального агентства Федерального агентства
по образованию по образованию
_________ / __________/ _________ / __________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на поставку товара по проекту
"_______________________________________________",
(наименование проекта)
проводимому в рамках
мероприятия __________________________________
(номер и наименование мероприятия)
задачи _____________________________
(номер и наименование задачи)
_______________________________________________________
(наименование Программы)
Номер открытого Конкурса: ______________________
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления программ
в сфере образования и размещения
государственного заказа
Федерального агентства по образованию
__________ / __________/
"__" __________ 200_ г.
Москва
200_
## Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки поставки товара
### Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИУРЗ
### Раздел III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
#### 2.1 Основные определения, используемые в Государственном контракте:
#### 2.2 Требования к товару:
#### 2.3 Требования к условиям и способам поставки товара:
#### 2.4 Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
#### 4.2 Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
#### 5.1 Государственный заказчик вправе:
#### 5.2 Государственный заказчик обязан:
#### 6.1 Поставщик вправе:
#### 6.2 Поставщик обязан:
#### 7.1 Ответственность Государственного заказчика:
#### 7.2 Ответственность Поставщика:
#### 7.3 Условия освобождения Сторон от ответственности:
### Раздел IV. ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
### Раздел V. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
#### 1. Общие требования
#### 2. Технические спецификации
### Раздел VI. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
### Раздел VII. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
### Раздел VIII. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
### Раздел I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ИУРЗ)
#### А. Введение
### Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки поставки товара
1.1. Размещение заказа на поставку товара по лотам, информация о которых содержится в пункте 1.1 информационной карты ИУРЗ и которые являются предметом настоящего Конкурса, осуществляется в соответствии с процедурами и условиями, предусмотренными Конкурсной документацией.
1.2. Победивший Участник Конкурса должен будет поставить товар, являющийся предметом лота, в месте и в течение периода времени, указанных в пункте 1.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
### Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
2.1. Финансирование Государственных контрактов на поставку товара по лотам, которые будут заключены по результатам данного Конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в пункте 2.1 информационной карты ИУРЗ.
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты за поставку товара определяются в проекте Государственного контракта, прилагаемом к Конкурсной документации, и указаны в пункте 2.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
### Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
3.1. Заказчик настоящего Конкурса указан в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ. Специализированная организация, указанная в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ, выполняет часть функций по организации и проведению Конкурса.
## Статья 4. Участники размещения заказа
### Статья 4. Участники размещения заказа
4.1. Участниками размещения заказа (далее также - Участники) являются лица, претендующие на заключение Государственного контракта (далее также - Контракт). Участником размещения заказа могут быть исключительно субъекты малого предпринимательства независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
## Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
### Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
5.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ по каждому лоту, на который Участником подана Заявка. Несоответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ по какому-либо лоту (каким-либо лотам или по всем лотам), на который (которые) Участником подана Заявка, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по данному лоту (лотам).
## Статья 6. Затраты на участие в Конкурсе
### Статья 6. Затраты на участие в Конкурсе
6.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей своей Заявки на участие в Конкурсе и заключением Государственного контракта.
## Статья 7. Содержание Конкурсной документации
#### Б. Конкурсная документация
### Статья 7. Содержание Конкурсной документации
7.1. Конкурсная документация подготовлена и разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
7.2. Конкурсная документация включает в себя все перечисленные ниже документы, а также изменения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном [статьей 9](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-9-8#p104580) настоящего раздела:
I. Инструкцию Участникам размещения заказа (ИУРЗ);
II. [Информационную карту](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-9#p104742) ИУРЗ;
III. [Проект](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-9#p104825) Государственного контракта, включая приложения:
1. Приложение N 1 "[Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p104936) на поставку товара";
2. Приложение N 2 "[Спецификация](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p104970) на товар";
IV. [Заказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-9#p104979) на поставку товара;
V. [Технические требования](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-9#p104986);
VI. [Формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-9#p104999) документов, представляемых Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе:
Форма 1. [Письмо](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p105001) об участии в Конкурсе по лоту;
Форма 2. [Общие сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p105016) об Участнике размещения заказа;
Форма 3. [Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p105032) на поставку товара по лоту;
Форма 4. [Спецификация](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p105068) на товар по лоту.
VII. [Форму запроса](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-9#p105083) на разъяснение Конкурсной документации;
VIII. [Форму уведомления](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-9#p105093) об отзыве Заявки на участие в Конкурсе.
7.3. Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в Конкурсной документации. Подача Заявки на участие в Конкурсе по лоту, не отвечающей требованиям Конкурсной документации, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 8. Разъяснение положений Конкурсной документации
### Статья 8. Разъяснение положений Конкурсной документации
8.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации в письменной форме (прием запросов в форме электронного документа не предусмотрен). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Заказчик направляет разъяснения положений Конкурсной документации в письменной форме, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе.
8.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений Конкурсной документации такие разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.
8.3. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником разъяснений положений Конкурсной документации.
8.4. При проведении Конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Конкурсной документацией. В случае нарушения указанного положения Конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
## Статья 9. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
### Статья 9. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
9.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого Конкурса, а также в Конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается.
9.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация. При этом срок подачи Заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого Конкурса до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
9.3. Участники, использующие для подготовки своих Заявок на участие в Конкурсе Конкурсную документацию, размещенную на официальном сайте, и не направившие Заявления на получение Конкурсной документации, самостоятельно устанавливают факты внесения изменений в извещение о проведении открытого Конкурса и в Конкурсную документацию.
9.4. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником размещения заказа соответствующей информации.
## Статья 10. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
### Статья 10. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
10.1. Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса по какому-либо лоту (каким-либо лотам) не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам.
10.2. Извещение об отказе от проведения открытого Конкурса по лоту (лотам) размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого Конкурса по лоту (лотам) в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса.
10.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) конверты с Заявками на участие в Конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе.
10.4. В случае если установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявок на участие в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса.
## Статья 11. Язык Заявки на участие в Конкурсе по лоту
#### В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 11. Язык Заявки на участие в Конкурсе по лоту
11.1. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должны быть переведены на русский язык и заверены в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
11.2. Заявка на участие в Конкурсе по лоту, подготовленная Участником с нарушением требований, указанных в [пункте 11.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-11-8#p104592) настоящего раздела, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
11.3. Участник вправе предоставить сопроводительную документацию и печатную литературу на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературой и их переводом преимущество будет иметь перевод.
## Статья 12. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 12. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе по лоту
12.1. Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе по лоту, не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту, указанную в извещении о проведении Конкурса и в пункте 12.1 информационной карты ИУРЗ. В случае если цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе по лоту, превышает начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту, данная Заявка отклоняется Конкурсной комиссией на этапе рассмотрения Заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным Конкурсной документацией.
12.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель по Государственному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями Государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену Государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе по лоту.
12.3. Неучтенные затраты Исполнителя по Государственному контракту, связанные с исполнением Государственного контракта, но не включенные в предлагаемую цену Государственного контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
12.4. Все цены, указанные в Заявке на участие в Конкурсе, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.
12.5. При оплате заключенного Государственного контракта, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день платежа.
## Статья 13. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 13. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
I блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Сведения и документы в соответствии с пунктами 13.1, 13.2 информационной карты ИУРЗ.
II блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Письмо об участии в Конкурсе по лоту, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p105001) раздела VI Конкурсной документации;
(b) Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту, подготовленное в соответствии со [статьей 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-8#p104612) ИУРЗ;
(с) Предложение о цене Государственного контракта по лоту, подготовленное в соответствии со [статьей 15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-8#p104621) ИУРЗ.
Примечание: В случае подачи Участником Заявок на участие в Конкурсе по нескольким лотам, Участник может подготовить и представить единый I блок для Заявок, подаваемых по всем лотам, и отдельные II блоки по каждому лоту.
Участник размещения заказа может наряду с Предложением о функциональных и качественных характеристиках товара и Предложением о цене Государственного контракта на бумажном носителе предоставить указанные документы на электронном носителе (дискета 3,5 дюйма, CD-или DVD-диск, USB Flash-диск). Непредставление или представление данных документов на электронном носителе в составе Заявки на участие в Конкурсе не учитывается при рассмотрении или оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе.
13.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик и Специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
## Статья 14. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
#### 13.1 Заявка на участие в Конкурсе по лоту должна содержать следующие блоки:
### Статья 14. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
14.1. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту (с учетом [примечания](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-13-8#p104609) в п. 13.1):
- сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем Заявку на участие в Конкурсе по лоту (лотам), указанные в пункте 14.1 информационной карты ИУРЗ;
- документы Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту, указанные в пункте 15.1 информационной карты ИУРЗ;
- предложение о цене Государственного контракта по лоту в соответствии с [пунктом 16.2 статьи 16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-8#p104626) ИУРЗ.
Непредставление Участником размещения заказа указанных сведений и документов по лоту влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
14.2. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, указанные в пункте 14.2 информационной карты ИУРЗ, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом Конкурса по всем лотам, на которые Участником поданы Заявки на участие в Конкурсе. Непредставление Участником размещения заказа указанных документов по лоту влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
14.3. Участник вправе представить в составе своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ.
14.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации в отношении Участника - юридического лица, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
## Статья 15. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта по лоту
### Статья 15. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта по лоту
15.1. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта по лоту, содержащие документы, указанные в пункте 15.1 информационной карты ИУРЗ, и подтверждающие соответствие требованиям Конкурсной документации всех товаров, которые Участник предлагает поставить в соответствии с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту.
15.2. Наименование, комплектация, модели и количество (объем) товара, а также сроки поставки товара, указанные в составных частях Предложения о качественных и функциональных характеристиках и иных предложениях об условиях исполнения Государственного контракта по лоту и в Предложении о цене Государственного контракта по лоту ([статья 16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-8#p104624) ИУРЗ), должны совпадать. В случае если наименование, комплектация, модели и количество (объем) товара, а также сроки поставки товара в указанных документах не совпадают, что приводит к невозможности достоверно определить, в каком количестве и какой именно товар Участник размещения заказа предлагает поставить по Государственному контракту, такая Заявка на участие в Конкурсе признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 16. Предложение о цене Государственного контракта по лоту
### Статья 16. Предложение о цене Государственного контракта по лоту
16.1. Участник указывает предлагаемую им цену Государственного контракта по лоту в Письме об участии в Конкурсе по лоту, заполненном в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p105001) Письмо об участии в Конкурсе раздела VI Конкурсной документации.
16.2. Участник должен представить Предложение о цене Государственного контракта по лоту, подготовленное по [форме 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p105068) Спецификация на товар раздела VI Конкурсной документации.
16.3. Цена товара (продукции) по лоту, предлагаемая Участником размещения заказа в Предложении о цене Государственного контракта по лоту и Письме об участии в Конкурсе по лоту, включает в себя:
(а) цену товара (цену единицы товара и общую (итоговую) цену товара), указанного в [разделе IV](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-9#p104979) "Заказ на поставку товара" Конкурсной документации, на условиях поставки, указанных в пункте 16.4 информационной карты ИУРЗ;
(b) стоимость прочих работ, услуг (если таковые необходимо произвести), перечисленных в пункте 16.3 информационной карты ИУРЗ.
16.4. Условия поставки по лотам указаны в пункте 16.4 информационной карты ИУРЗ.
16.5. Цена Государственного контракта по лоту, предлагаемая Участником, является твердой, не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, указанных в [статье 31](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-31-8#p104731) настоящего раздела, и не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту. Заявка на участие в Конкурсе, содержащая цену Государственного контракта по лоту, превышающую начальную (максимальную) цену Государственного контракта соответствующего лота, и (или) позволяющая корректировать, индексировать или изменять другим способом цену Государственного контракта по лоту, рассматривается как не соответствующая требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
16.6. Цена Государственного контракта по лоту, указанная в Письме об участии в Конкурсе по лоту, и общая (итоговая) цена по лоту, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, должны совпадать, при этом общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, должна равняться сумме цен товаров всех наименований, исчисленных исходя из количества и цены за единицу каждого наименования товара. В случае расхождения между ценами, выраженными цифрами и словами, предпочтение будет отдаваться цене, выраженной словами.
16.7. В случае несовпадения цен в Письме об участии в Конкурсе по лоту и в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, в том числе при наличии арифметической ошибки, невозможно достоверно определить цену Государственного контракта по лоту, предлагаемую Участником размещения заказа, в связи с чем Заявка, поданная данным Участником, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 17. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 17. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе по лоту
17.1. Участник должен подготовить Заявку на участие в Конкурсе по лоту и представить оригинал, состоящий из двух отдельных блоков, и копии Заявки на участие в Конкурсе по лоту в количестве, указанном в пункте 17.1 информационной карты ИУРЗ, указав на каждой Заявке соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" или "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". В случае расхождений между ними преимущество будет иметь оригинал.
17.2. Письмо об участии в Конкурсе по лоту, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p105001) Письмо об участии в Конкурсе по лоту раздела VI, а также сведения, представленные в соответствии с [формой 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p105016) Общие сведения об Участнике размещения заказа раздела VI, документы Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту, в том числе Предложение об условиях исполнения Государственного Контракта по лоту, подготовленное по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p105032) Задание на поставку товара по лоту, Предложение о цене Государственного Контракта по лоту, подготовленное по [форме 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p105068) Спецификация на товар по лоту, должны быть заверены печатью Участника (кроме Участников - физических лиц) и собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ). Все страницы документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должны быть собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника. Полномочия лица, подписавшего Заявку и ее страницы, должны явно следовать из представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе документов. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должна быть подтверждена печатью и подписью Участника размещения заказа, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Конкурсной документации. Использование при подписании Заявки на участие в Конкурсе по лоту факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи не допускается. Несоблюдение настоящего требования влечет признание Заявки на участие в Конкурсе по лоту не соответствующей требованиям Конкурсной документации и отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
17.3. Никакие вставки и исправления в Заявке на участие в Конкурсе по лоту не имеют силы, за исключением тех случаев, когда они заверены подписью лица, уполномоченного на подписание Заявки на участие в Конкурсе по лоту, в соответствии с [пунктом 17.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-8#p104636) настоящей статьи.
## Статья 18. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
#### Г. Подача Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 18. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
18.1. Участник должен запечатать оригинал и каждую копию Заявки на участие в Конкурсе по лоту в разные внутренние конверты, пометив их соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". На внутренних конвертах должны быть указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя) Участника размещения заказа, название и номер Конкурса, номер и название лота (лотов). Конверты с оригиналом (оригиналами) и копиями Заявки (Заявок) на участие в Конкурсе по лоту (лотам) запечатываются в один внешний конверт. На внешнем конверте Участник размещения заказа должен указать номер и название Конкурса, а также слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" (вставить время и дату в соответствии с пунктом 19.2 информационной карты ИУРЗ). Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
18.2. Если внешний конверт не оформлен в соответствии с требованиями Конкурсной документации, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его вскрытия раньше срока.
## Статья 19. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 19. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам
19.1. Порядок, место, дата начала и окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в пункте 19.1 информационной карты ИУРЗ.
19.2. Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в извещении о проведении открытого Конкурса и пункте 19.2 информационной карты ИУРЗ.
19.3. Заявки на участие в Конкурсе по лотам, направленные Участниками размещения заказа по почте, поступившие позже даты и времени окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, указанных в пункте 19.1 информационной карты ИУРЗ, признаются полученными после окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа при отправке Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) по почте несет риск того, что такая Заявка будет доставлена по неправильному адресу, позже даты и времени, указанных в пункте 19.1 информационной карты ИУРЗ, и будет признана опоздавшей. Последствия признания Заявки полученной после окончания приема Заявок на участие в Конкурсе по лотам изложены в [пункте 22.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-22-8#p104671) ИУРЗ настоящего раздела.
19.4. Каждый конверт с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), поступивший не позднее срока, указанного в пункте 19.1 информационной карты ИУРЗ, регистрируется Заказчиком. Для обеспечения возможности идентификации поданной Участником Заявки на участие в Конкурсе, на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) указывается регистрационный номер Заявки Участника размещения заказа, состоящий из номера Конкурса и регистрационного (порядкового) номера Участника. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой Заявкой с указанием даты и времени его получения.
19.5. Участник вправе подать только одну Заявку на участие в Конкурсе в отношении каждого лота.
19.6. Участник (если это предусмотрено пунктом 20.6 информационной карты ИУРЗ) предоставляет обеспечение Заявки на участие в Конкурсе по лоту в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены Контракта по лоту. Если требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лоту установлено Заказчиком, такое требование распространяется на всех Участников размещения заказа.
19.7. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лоту подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц).
Оригинал соответствующего платежного поручения или квитанции должны быть представлены Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту. Непредставление Участником размещения заказа соответствующего платежного поручения или квитанции с отметкой банка об исполнении влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 20. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 20. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе по лотам
20.1. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе по лоту (лотам) в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае отзыва своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) Участник размещения заказа представляет "Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам)" по [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-9#p105093) раздела VIII Конкурсной документации.
Изменения (в том числе дополнения) к Заявке на участие в Конкурсе по лоту (лотам) подаются Участником размещения заказа в запечатанном конверте, который помечается "ИЗМЕНЕНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ (ЛОТАМ)" в порядке, установленном в [п. 18.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-18-8#p104640).
20.2. Конверт с изменениями к Заявке на участие в Конкурсе по лоту (лотам) и сведения об отзыве Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) регистрируются Заказчиком в Листе регистрации, оформленном на Участника размещения заказа, вносящего изменения в Заявку на участие в Конкурсе по лоту (лотам) либо отзывающего Заявку на участие в Конкурсе.
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, такой конверт с Заявкой возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, но представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), выданная Заказчиком, такой конверт с Заявкой на участие в Конкурсе возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, и не представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), выданная Заказчиком, что не позволяет идентифицировать отзываемый конверт на участие в Конкурсе, возврат такого конверта с Заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лоту (лотам) в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки.
20.4. После момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам внесение изменений в Заявки на участие в Конкурсе по лотам и отзыв Заявок на участие в Конкурсе не допускается.
## Статья 21. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
#### 20.3 Возврат отозванных Заявок осуществляется следующим образом:
#### Д. Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 21. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
21.1. При размещении заказа путем проведения Конкурса Заказчиком создается Конкурсная комиссия. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе по лотам, определение победителя Конкурса по каждому лоту, ведение протокола вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам, протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам, протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам.
21.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе по лотам, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
21.3. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого Конкурса и в пункте 19.2 информационной карты ИУРЗ, начинается процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
21.4. В день вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении Конкурса и пункте 19.2 информационной карты ИУРЗ, Конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам размещения заказа о возможности подать Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам), изменить или отозвать поданные Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
21.5. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с Заявками на участие в Конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более Заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким участником не отозваны, все Заявки на участие в Конкурсе такого Участника размещения заказа по соответствующему лоту не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.
21.6. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с Заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается, номера лотов, на которые данный Участник подал Заявку, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения Государственного контракта по лоту (лотам), указанные в такой Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок на участие в Конкурсе по лоту (лотам), и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
21.7. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам ведется Конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Указанный протокол размещается в течение дня, следующего после дня его подписания, на официальном сайте.
21.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Во избежание накладок технического характера Участник размещения заказа, желающий осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, должен известить Конкурсную комиссию о таком намерении.
## Статья 22. Заявки на участие в Конкурсе по лотам, полученные после окончания приема Заявок
### Статья 22. Заявки на участие в Конкурсе по лотам, полученные после окончания приема Заявок
22.1. Полученные после окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе конверты с Заявками на участие в Конкурсе по лотам вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)), после чего такие Заявки возвращаются Участникам размещения заказа.
## Статья 23. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 23. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам
23.1. Конкурсная комиссия рассматривает каждую Заявку на участие в Конкурсе по каждому лоту на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией по соответствующему лоту, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным Конкурсной документацией по соответствующему лоту. Срок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
1) непредставления документов, предусмотренных [статьями 13](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-13-8#p104601), [14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-8#p104612), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-8#p104621) и [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-8#p104624) ИУРЗ, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;
2) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ;
3) несоответствия Заявки на участие в Конкурсе по лоту требованиям Конкурсной документации, в том числе наличия в таких Заявках предложения о цене Контракта, превышающей начальную (максимальную) цену Контракта по соответствующему лоту.
- Заявка на участие в Конкурсе по лоту, документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации;
- Заполнены все [формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-9#p104999), приведенные в разделе VI "Формы документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту", в том числе: Предложение об условиях исполнения Государственного контракта по лоту подготовлено по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p105032) Задание на поставку товара по лоту; Предложение о цене Государственного контракта по лоту подготовлено по [форме 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p105068) Спецификация на товар по лоту;
- Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта по лоту соответствуют требованиям Конкурсной документации по соответствующему лоту;
- Совпадают наименование, комплектация, модели и количество (объем) товара, а также сроки поставки товара, указанные в составных частях Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара и иных предложениях об условиях исполнения Государственного контракта по лоту и в Предложении о цене Государственного контракта по лоту ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-8#p104634) ИУРЗ);
- Совпадают цена Государственного контракта, указанная в Письме об участии в Конкурсе по лоту, и общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, при этом общая (итоговая) цена по лоту, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, равняется сумме цен товаров всех наименований, исчисленных исходя из количества и цены за единицу каждого наименования товара по соответствующему лоту.
23.4. Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить Участника размещения заказа от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения в случае установления факта:
а) недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 13](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-13-8#p104601), [14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-8#p104612), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-8#p104621) и [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-8#p104624) ИУРЗ;
б) проведения ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии Конкурсного производства;
в) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23.5. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам Конкурсной комиссией по каждому лоту принимается решение о допуске к участию в Конкурсе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в Конкурсе по данному лоту, Участником Конкурса по соответствующему лоту или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лоту (лотам) в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком. Указанный протокол в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лоту (лотам) размещается на официальном сайте.
23.6. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) и признанным Участниками Конкурса по лоту (лотам), и Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) и не допущенным к участию в Конкурсе по лоту (лотам), направляются уведомления о принятом Конкурсной комиссией решении не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
23.7. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему Заявку на участие в Конкурсе и не допущенному к участию в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 24. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам
#### 23.2 Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе по лоту в следующих случаях:
#### 23.3 Заявка на участие в Конкурсе по лоту считается соответствующей требованиям Конкурсной документации, если:
### Статья 24. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам
24.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе по каждому лоту, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками Конкурса. Срок оценки и сопоставления таких Заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
24.2. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Государственного контракта в соответствии с критериями и порядком оценки, которые установлены Конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев составляет сто процентов. До установления Правительством Российской Федерации порядка оценки Заявок на участие в Конкурсе такой порядок устанавливается Заказчиком. При этом Заказчиком в Конкурсной документации устанавливаются критерии, предусмотренные Федеральным законом, их содержание и значимость.
24.3. По каждой Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту производится расчет ценовых баллов. Порядок расчета ценовых баллов указан в пункте 24.3 информационной карты ИУРЗ.
24.4. Конкурсная комиссия проводит расчет неценовых баллов по каждой Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту в соответствии с критериями, указанными в пункте 24.4 информационной карты ИУРЗ.
24.5. Конкурсная комиссия проводит оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе по каждому лоту на основе ценовых и неценовых критериев. Конкурсная комиссия по каждому лоту рассчитывает количество суммарных баллов, набранных каждой Заявкой на участие в Конкурсе по соответствующему лоту. Порядок расчета суммарных баллов указан в пункте 24.5 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 25. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
### Статья 25. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
25.1. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам Конкурсной комиссией каждой Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в Конкурсе по лоту, в которой содержатся лучшие условия исполнения Государственного контракта, присваивается первый номер по данному лоту.
25.2. В случае если в нескольких Заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Контракта, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в Конкурсе, которая поступила ранее других Заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие условия.
25.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по каждому лоту, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких Заявок, об участниках Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе по лотам, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров в отношении каждого лота, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе по лотам значений по каждому из предусмотренных критериев, оценки Заявок на участие в Конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Заявкам на участие в Конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителям Конкурса по лотам один экземпляр протокола и проект Государственного контракта по соответствующему лоту. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
25.4. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов Конкурса (направление запроса в форме электронного документа не предусмотрено). Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет соответствующие разъяснения.
## Статья 26. Определение победителей Конкурса по лотам
### Статья 26. Определение победителей Конкурса по лотам
26.1. Победителем Конкурса по лоту признается Участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Государственного контракта по данному лоту и Заявке на участие в Конкурсе по данному лоту которого присвоен первый номер.
## Статья 27. Итоги проведения Конкурса
#### Е. Заключение Государственного контракта
### Статья 27. Итоги проведения Конкурса
27.1. Итогом проведения Конкурса по лоту является подписание Государственного контракта по лоту между Заказчиком и Участником, признанным победителем Конкурса, или Участником Конкурса по соответствующему лоту в случаях, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.
## Статья 28. Порядок заключения Государственного контракта
### Статья 28. Порядок заключения Государственного контракта
28.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе по лоту и Конкурсной документации. В случае если Государственный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если в Конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену Государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Государственного контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
28.2. Заказчик заключит Государственный контракт по лоту с Участником, признанным Конкурсной комиссией победителем Конкурса по лоту. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе передает победителю Конкурса по лоту проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных победителем Конкурса по лоту в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.
28.3. Контракт должен быть подписан победителем Конкурса по лоту в течение срока, указанного в [пункте 30.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-30-8#p104729) ИУРЗ, со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
28.4. В случае если победитель Конкурса по лоту в срок, указанный в [пункте 30.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-30-8#p104729) ИУРЗ, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с [подпунктом 28.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-28-8#p104712) настоящего раздела, победитель Конкурса по лоту признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
В случае если победитель Конкурса по лоту признан уклонившимся от заключения Государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя Конкурса по лоту заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Государственного контракта, либо заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Контракта с победителем Конкурса по данному лоту в случаях, предусмотренных [пунктом 28.7](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-28-8#p104718) ИУРЗ. При этом заключение Государственного контракта для Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя Конкурса по соответствующему лоту или Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по данному лоту которого присвоен второй номер, от заключения Государственного контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер, от заключения Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого Участника заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, или принять решение о признании Конкурса несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался от заключения Контракта с победителем Конкурса и с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся по соответствующему лоту.
28.5. В случае если по окончании срока подачи Заявок на участие в Конкурсе подана только одна Заявка на участие в Конкурсе по какому-либо лоту, конверт с указанной Заявкой вскрывается и указанная Заявка рассматривается в порядке, установленном [статьей 23](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-23-8#p104672) ИУРЗ. В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку на участие в Конкурсе по данному лоту, проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе по лоту, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Участник размещения заказа, подавший указанную Заявку, не вправе отказаться от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту. При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта по соответствующему лоту, а также обеспечения исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту.
28.6. В случае если только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в Конкурсе, признан Участником Конкурса по лоту, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, передает такому Участнику Конкурса проект Государственного контракта по соответствующему лоту, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту. При непредставлении Заказчику таким Участником Конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник Конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту.
28.7. После определения победителя Конкурса по лоту в срок, предусмотренный для заключения Государственного контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта с победителем Конкурса по лоту либо при уклонении победителя Конкурса по лоту от заключения Контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации Участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании Участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии Конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 13](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-13-8#p104601), [14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-8#p104612), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-8#p104621) и [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-8#p104624) ИУРЗ;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.8. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лоту, возвращаются победителю Конкурса по соответствующему лоту в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются Участнику Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения Государственного контракта с победителем Конкурса или с таким Участником Конкурса.
## Статья 29. Обеспечение исполнения Государственного контракта
### Статья 29. Обеспечение исполнения Государственного контракта
29.1. В течение срока, указанного в пункте 29.1 информационной карты ИУРЗ, Участник предоставляет обеспечение исполнения Государственного контракта. Государственный контракт заключается только после предоставления Участником, с которым заключается Государственный контракт, обеспечения исполнения Государственного контракта. Обеспечение исполнения Государственного контракта может быть предоставлено Участником в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по Контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Государственного контракта, указанном в пункте 29.1 информационной карты ИУРЗ. Способ обеспечения исполнения Государственного контракта из вышеперечисленных определяется Участником самостоятельно.
29.2. Если Участником Конкурса, с которым заключается Государственный контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения Государственного контракта не требуется.
## Статья 30. Подписание Государственного контракта
### Статья 30. Подписание Государственного контракта
30.1. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе по лоту, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном [пунктами 28.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-28-8#p104716), [28.6 статьи 28](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-28-8#p104717) ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.
30.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 31. Право Заказчика при заключении или исполнении Государственного контракта изменить количество всех предусмотренных Государственным контрактом товаров
### Статья 31. Право Заказчика при заключении или исполнении Государственного контракта изменить количество всех предусмотренных Государственным контрактом товаров
31.1. При заключении Государственного контракта по лоту Заказчик по согласованию с Участником, с которым в соответствии с настоящей Конкурсной документацией заключается такой Контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой Контракта. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, указанной в Заявке на участие в Конкурсе, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого Конкурса.
31.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Государственного контракта по лоту вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Государственным контрактом по лоту количество товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен Государственный контракт.
31.3. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
## Статья 32. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
### Статья 32. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
32.1. В случае расторжения Государственного Контракта по лоту в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому Контракту Заказчик вправе заключить Контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством о размещении заказов заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса по соответствующему лоту от заключения Контракта, с согласия такого Участника. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе по лоту и в настоящей Конкурсной документации.
Если до расторжения Государственного контракта по лоту Исполнителем частично исполнены обязательства по такому Контракту, при заключении нового Государственного контракта по соответствующему лоту количество поставленных товаров уменьшается с учетом количества поставленных товаров по Контракту, ранее заключенному с победителем Конкурса по лоту. При этом цена Государственного контракта уменьшается пропорционально количеству поставленных товаров.
## Статья 33. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
### Статья 33. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
33.1. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.
## Статья 34. Законодательное регулирование
### Статья 34. Законодательное регулирование
34.1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд регулируется законодательством Российской Федерации.
Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения Конкурса дополняют собой положения [Инструкции](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-8#p104540) Участникам размещения заказа (ИУРЗ). В случае противоречий между положениями информационной карты ИУРЗ и ИУРЗ, информационная карта ИУРЗ имеет преобладающую силу.
| ИУРЗ 1.1 | Вид и название Конкурса: Открытый Конкурс на право заключить Государственный контракт по проекту: ___________________ Номер Конкурса: Лот N 1 ____________________ Лот N 2 ____________________ |
| ИУРЗ 1.2 | Место и сроки поставки товара Лот N 1 Товар поставляется в ____________________. Товар поставляется с ___________ по ___________ 200_ г. Лот N 2 Товар поставляется в ____________________. Товар поставляется с ___________ по ___________ 200_ г. |
| ИУРЗ 2.1 | Источник финансирования заказа: Поставка товара по Государственному контракту финансируется за счет средств федерального бюджета |
| ИУРЗ 2.2 | Форма, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Выбрать из двух вариантов в зависимости от решения Заказчика о выплате аванса ("а" или "б"): а) Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 процентов от стоимости (цены) товара, предусмотренной Государственным контрактом, заключенным по итогам проведения Конкурса, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Заказчиком. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены), предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика. б) Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены), предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, по установленной Государственным заказчиком форме и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика |
| ИУРЗ 3.1 | Заказчик: Федеральное агентство по образованию Адрес: Россия, г. Москва, 115998, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51, ком. ________ Контактное лицо от Заказчика: ______________ Контактная информация: ______________ Адрес электронной почты (e-mail): ______________ Специализированная организация: ______________ Контактное лицо от Специализированной организации: ____________ Адрес электронной почты (e-mail): ______________ Контактный телефон: ______________ |
| ИУРЗ 5.1 | Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа. 1. Участник размещения заказа должен являться субъектом малого предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации. К субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Средняя численность работников малого предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений. 2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 1) Соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющуюся предметом настоящего Конкурса; 2) Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 4) Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе не принято; 5) Обладание Участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности <*>; 6) Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. |
| ИУРЗ 8.1 | Разъяснения положений Конкурсной документации предоставляются Участникам размещения заказа начиная с ____________ 200_ года (дата начала приемки Заявок) и до _____________ 200_ года |
| ИУРЗ 11.1 | Язык Заявки на участие в Конкурсе. Русский |
| ИУРЗ 12.1 | Начальная (максимальная) цена Государственного контракта. Лот N 1 Начальная (максимальная) цена Контракта: ____________ рублей. Лот N 2 Начальная (максимальная) цена Контракта: ____________ рублей |
| ИУРЗ 12.4 | Валюта Заявки на участие в Конкурсе. Рубль Российской Федерации |
| ИУРЗ 14.1 | Требования к документам, представляемым Участником размещения в составе Заявки на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе следующие документы и сведения: 1. Общие сведения об Участнике размещения заказа по форме 2 раздела VI Конкурсной документации (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа). 2. Копии документов, удостоверяющих личность для иных физических лиц (копии должны быть заверены подписью Участника размещения заказа). 3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа (для юридических лиц) (копии и оригиналы документов должны быть заверены подписью и печатью Участника размещения заказа): 3.1. Копии учредительных документов; 3.2. Копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, заверенную лицом, подтвердившим полномочия на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Если документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе подписываются не лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, то Участник размещения заказа также представляет оригинал документа либо копию документа, заверенную выдавшим его лицом или нотариально, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3.3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа, если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника размещения заказа крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; Федеральным законом N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"): 3.3.1. В случае если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника крупной сделкой, в зависимости от организационно-правовой формы Участника - юридического лица: а) выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для Участников, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью), либо выписку из Устава Участника, подтверждающую право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; b) выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 79 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (для Участников, зарегистрированных в форме акционерного общества), либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; с) документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 23 Федерального закона N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 3.3.2. В случае если заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе оригинал уведомления от Участника на бумажном носителе о том, что заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой. 4. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для юридических лиц). 5. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса. 7. Копии документов, подтверждающих наличие у Участника размещения заказа исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в случае если такое требование установлено Заказчиком (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. 8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств, в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц) <*>; -------------------------------- <*> Если данное условие предусмотрено в пункте 19.6 информационной карты ИУРЗ КД. |
| ИУРЗ 14.2 | Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющуюся предметом торгов: 1) Для подтверждения Участником размещения заказа права на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации: Копии необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с исполнением Государственного контракта, если данные виды деятельности лицензируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа). 2) Для подтверждения Участником размещения заказа статуса субъекта малого предпринимательства (для юридических лиц): 2.1. Для подтверждения соответствия Участника размещения заказа требованиям к составу участников (учредителей, акционеров) малого предприятия должны быть представлены копии учредительных документов Участника размещения заказа, содержащие сведения об участниках (учредителях) (кроме участников размещения заказа - акционерных обществ). Участники размещения заказа - акционерные общества должны представить копию выписки из реестра акционеров. Для установления факта принадлежности (непринадлежности) юридических лиц - участников (учредителей, акционеров) Участника размещения заказа к субъектам малого предпринимательства - те же документы, что и для Участников размещения заказа, указанные в настоящем абзаце (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2.2. Для подтверждения соответствия средней численности работников Участника размещения заказа за отчетный период должна быть представлена справка Участника размещения заказа с указанием среднесписочной численности за последний отчетный период, подписанная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, и заверенная печатью Участника размещения заказа; 2.3. Для подтверждения размера выручки или балансовой стоимости активов малые предприятия представляют копию отчета о прибылях и убытках либо копию бухгалтерского баланса за предшествующий календарный год (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2.4. Вместо документов, указанных в пунктах 2.1 - 2.3 настоящей статьи, Участник размещения заказа может представить в составе Заявки на участие в Конкурсе копию свидетельства о внесении в реестр субъектов малого предпринимательства (копия должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 15.1 | Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащие следующие документы: По лоту N 1 - Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на поставку товара, подготовленное в соответствии с формой 3 "Задание на поставку товара" раздела VI Конкурсной документации; А также копии документов, подтверждающие приемлемость товара и его соответствие требованиям Конкурсной документации: а) Копии заключений Госсанэпидемнадзора при Минздраве России о соответствии каждого вида (типа) товара санитарно-гигиеническим требованиям (где это требуется) (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа); б) Документы Участника, подтверждающие сроки, объемы предоставления гарантии качества товара, условия гарантийного обслуживания и возможностей по послегарантийному (сервисному) обслуживанию поставляемого товара (продукции), а также ремонту поставляемой Участником продукции на все время ее эксплуатации в соответствующем городе (регионе) поставки товаров по каждой позиции поставки (оригиналы или копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа); в) Другие документы, подтверждающие приемлемость товара и его соответствие требованиям Конкурсной документации и действующего законодательства РФ (при наличии соответствующих требований) (Оригиналы или копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа). Степень полноты представленных материалов должна быть достаточной для проведения экспертной оценки о соответствии Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара и иных предложений исполнения Государственного контракта Участника размещения заказа требованиям Конкурсной документации. (оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ - в КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром. По лоту N 2 - Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на поставку товара, подготовленное в соответствии с формой 3 "Задание на поставку товара" раздела VI Конкурсной документации; А также копии документов, подтверждающие приемлемость товара и его соответствие требованиям Конкурсной документации: а) Копии заключений Госсанэпидемнадзора при Минздраве России о соответствии каждого вида (типа) товара санитарно-гигиеническим требованиям (где это требуется) (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа); б) Документы Участника, подтверждающие сроки, объемы предоставления гарантии качества товара, условия гарантийного обслуживания и возможностей по послегарантийному (сервисному) обслуживанию поставляемого товара (продукции), а также ремонту поставляемой Участником продукции на все время ее эксплуатации в в соответствующем городе (регионе) поставки товаров по каждой позиции поставки (оригиналы или копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа); в) Другие документы, подтверждающие приемлемость товара и его соответствие требованиям Конкурсной документации и действующего законодательства РФ (при наличии соответствующих требований) (оригиналы или копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа). Степень полноты представленных материалов должна быть достаточной для проведения экспертной оценки о соответствии Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара и иных предложений исполнения Государственного контракта Участника размещения заказа требованиям Конкурсной документации. (Оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ - в КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром |
| ИУРЗ 16.2 | Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о цене Государственного контракта. Предложение о цене Государственного контракта должно быть подготовлено в соответствии с формой 4 "Спецификация на товар" (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 16.3 | Порядок формирования цены Государственного контракта: В цену товара, поставляемого по Государственному контракту, включаются расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы по оплате транспортировки. В цену товара должны быть включены стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, описанных в разделе IV "Заказ на поставку товара" и разделе V "Технические требования" Конкурсной документации, а также включена стоимость монтажа и гарантийного обслуживания товара в соответствии с требованиями, указанными в разделе V "Технические требования" Конкурсной документации <*>. -------------------------------- <*> В цену товара могут быть включены иные расходы, вытекающие из специфики Конкурса. Работы (услуги): В цену товара должна быть включена стоимость монтажа и гарантийного обслуживания товара (могут быть предусмотрены иные работы/услуги) в соответствии с требованиями, указанными в разделе V "Технические требования" Конкурсной документации |
| ИУРЗ 16.4 | Условия поставки: Поставщик осуществляет поставку товара в места нахождения грузополучателей (места поставки указаны в разделе IV "Заказ на поставку товара"), Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, всех налогов, пошлин и сборов. Поставщик несет риски, связанные с поставкой товара до момента его поставки грузополучателям |
| ИУРЗ 17.1 | Количество копий. Одна копия |
| ИУРЗ 19.1 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе. Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана Заказчику в запечатанном конверте, который доставляется Участником размещения заказа самостоятельно либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой связи, датой и временем получения Заказчиком Заявки на участие в Конкурсе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления Заказчику по адресу, указанному в настоящем пункте. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комната _______. Конверты с Заявками на участие в Конкурсе принимаются Заказчиком ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени начиная с ____ года. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе прекращается в _______ по московскому времени ____ года |
| ИУРЗ 19.2 | Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в ___ часов ___ минут по московскому времени ____ года по адресу: г. Москва, Люсиновская ул., д. 51, комната ____ |
| ИУРЗ 19.6 | Обеспечение Заявок на участие в Конкурсе: (устанавливается по лотам) _____% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 |
| ИУРЗ 24 | Для оценки лучших условий исполнения Государственного контракта устанавливается следующая система критериев и их значения: (устанавливается по лотам) |
| Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе: | Максимальное количество баллов по каждому критерию |
| Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе |
| ИУРЗ 24.3 | 1. Цена Государственного контракта (ценовой балл - ЦБ) | 100 |
| Порядок расчета ценового балла. Ценовой балл рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены Заявки на участие в Конкурсе к цене Заявки Участника: ЦБ = Цmin / Цi х 100, где: ЦБ - ценовой балл; Цmin - минимальная предложенная цена; Цi - цена Заявки Участника |
| 2. Неценовые критерии оценки и сопоставления Заявок | |
| ФК - неценовые баллы по критерию "Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара"; СП - неценовые баллы по критерию "Сроки (периоды) поставки товара"; СГ - неценовые баллы по критерию "Сроки предоставления гарантии качества товара"; ОГ - неценовые баллы по критерию "Объем предоставления гарантий качества товара"; РЭ - неценовые баллы по критерию "Расходы на эксплуатацию товара"; РТ - неценовые баллы по критерию "Расходы на техническое обслуживание товара" |
| 2.1. Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сопоставить товары, предлагаемые Участниками | 100 |
| 2.2. Сроки (периоды) поставки товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить Заявки Участников Конкурса в зависимости от предложенного ими срока поставки товара | 100 |
| 2.3. Срок предоставления гарантии качества товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить Заявки Участников Конкурса по степени выгодности в зависимости от предложенного ими срока предоставления гарантии качества товара | 100 |
| 2.4. Объем предоставления гарантий качества товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить Заявки Участников Конкурса по степени выгодности в зависимости от предложенного ими объема предоставления гарантии качества товара | 100 |
| 2.5. Расходы на эксплуатацию товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить предполагаемые затраты на эксплуатацию товара, предложенного к поставке в соответствии с Заявками Участников Конкурса | 100 |
| 2.6. Расходы на техническое обслуживание товара: должны быть указаны конкретные объективные параметры, позволяющие сравнить предполагаемые затраты на техническое обслуживание товара, предложенного к поставке, в соответствии с Заявками Участников Конкурса | 100 |
| ИУРЗ 24.5 | Порядок расчета суммарных баллов. Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на оси ценовых и неценовых баллов с применением весовых факторов. Весовые коэффициенты определяются Заказчиком в заказе на поставку товара исходя из предмета закупки и специфики Конкурса. СБ = ЦБ х Р + ФК х Т + СП х П + СГ х М + ОГ х Н + РЭ х Л + РТ х Д, где: Р - вес балла по критерию "Цена Государственного контракта"; Т - вес балла по критерию "Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара" (<= 0,2); П - вес балла по критерию "Сроки (периоды) поставки товара"; М - вес балла по критерию "Сроки предоставления гарантии качества товара"; Н - вес балла по критерию "Объем предоставления гарантий качества товара"; Л - вес балла по критерию "Расходы на эксплуатацию товара"; Д - вес балла по критерию "Расходы на техническое обслуживание товара". При этом: Р + Т + П + М + Н + Л + Д = 1 |
| ИУРЗ 29.1 | Обеспечение исполнения Государственного контракта. Срок предоставления обеспечения исполнения Государственного контракта: В течение 10 дней со дня получения Участником, с которым заключается Государственный контракт, проекта Государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта: _____ % от начальной (максимальной) цены Государственного контракта по лоту. Способы обеспечения исполнения Государственного контракта: Безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на счет Заказчика в указанном в настоящем пункте размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ - В КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): В случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса |
| ИУРЗ 30.1 | Срок подписания Государственного контракта. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса по лоту не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе по лоту, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном пунктами 28.5, 28.6 статьи 28 ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов |
(указанный проект Государственного контракта составляется
по каждому лоту отдельно)
Государственный контракт N _____
на поставку товара для государственных нужд
г. Москва "__" __________ 200_
Федеральное агентство по образованию, именуемое в дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице __________________________, действующего
на основании Положения о Федеральном агентстве по образованию,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.06.2004 N 288, и Приказа Федерального агентства по образованию от
16.08.2007 N 1519 "О распределении обязанностей по руководству
деятельностью Федерального агентства по образованию", с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(указать полное наименование организации и ее организационно-правовую
форму или Ф.И.О. Участника - физического лица (индивидуального
предпринимателя)
зарегистрированное(ый/ая) в _____________________________________________,
(указать наименование регистрирующего органа)
за основным государственным регистрационным номером ________ (Свидетельство
о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или
Свидетельство о внесении записи в единый реестр индивидуальных
предпринимателей N _____ от __________), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице _______________________________________, действующего
(указать должность, Ф.И.О. руководителя
организации - для юридических лиц)
на основании _____________________________________________________________,
(указать: Устава или Положения, а также доверенности, если
Государственный контракт подписывается
не руководителем организации)
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
руководствуясь:
приказом Федерального агентства по образованию от __________ N ________
"_____ о реализации проектов в рамках ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от __________ N ________
"_____ о выделении ассигнований ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от __________ N ________
"_____ о внесении изменений в приказ о реализации проектов (или в приказ о
выделении ассигнований) _____";
решением Конкурсной комиссии (протокол от __________ N ________) по
Конкурсу N __________ "__________________________________________________",
(указать наименование Конкурса)
в рамках реализации "____________________________________________________",
(указать: номер и наименование задачи, мероприятия
и Программы, кем и когда утверждена Программа)
по статье "____________________" классификации операций сектора
государственного управления, по направлению расходов "прочие нужды";
заключили настоящий Государственный контракт на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных нужд (далее - Государственный
контракт) о нижеследующем:
##### 1. Предмет Государственного контракта
1.1. Поставщик по заданию Государственного заказчика обязуется поставить и передать (указать товары или оборудование по названию лота) (наименование выделять жирным шрифтом) (далее - товар) грузополучателям, указанным Государственным заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного (переданного) товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.3. Требования, предъявляемые к товару и срокам его поставки, грузополучатели товара и состав отчетной документации определяются в [Задании](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p104936) на поставку товара (Приложение N 1 к Государственному контракту).
1.4. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего Государственного контракта, его наименование, цена, комплектация и количество (объем) определяются в [Спецификации](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p104970) на товар (Приложение N 2 к Государственному контракту).
##### 2. Общие положения Государственного контракта
2.1.1. Грузополучатель - лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными Получателями товара.
2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара грузополучателям, передаваемые Государственному заказчику, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые, акты передачи товара по количеству и качеству и т.п., определяемые в Задании на поставку товара.
2.1.3. Отчет Поставщика - документ, представляемый Поставщиком в составе отчетной документации, по установленной Государственным заказчиком форме, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части поставки товара и иные необходимые сведения.
2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.
2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом. Товар передается грузополучателям с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.
2.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или определяются Заданием на поставку товара. Дополнительные требования содержания таких условий определяются в Задании на поставку товара.
2.2.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Задании на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Государственным контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, грузополучатель вправе отказаться от его принятия, а Государственный заказчик вправе отказаться от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
2.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи грузополучателям лежит на Поставщике.
2.2.6. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара грузополучателю.
2.3.1. Если иные способы и условия поставки товара не определены в Задании на поставку товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке (отгрузке) товара считается доставка товара грузополучателям в месте их нахождения.
2.3.2. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных Заданием на поставку товара.
2.3.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Государственного контракта, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на товар с аналогичными характеристиками либо товар, имеющий характеристики не хуже, предусмотренных Государственным контрактом. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки товара в течение 14 (четырнадцати) дней с момента обнаружения недостатков товара.
2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Государственному контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Государственного заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности, при необходимости, определяются в Задании на поставку товара.
2.4.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Гарантийный срок на товар определяется в Задании на поставку товара, а если гарантийный срок не определен, то он составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента передачи товара грузополучателю. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, предусмотренным в Задании на поставку товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления от Государственного заказчика либо грузополучателя о недостатках товара.
2.4.4. Иные гарантии Поставщика могут быть определены в Задании на поставку товара.
##### 3. Стоимость (цена) и порядок оплаты товара
3.1. Общая стоимость товара по Государственному контракту составляет ______ рублей ______ коп. (сумма прописью _____________ рублей _____ коп.), в том числе НДС _____% рублей ______ коп. (сумма прописью ________________ рублей _____ коп).
(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИМНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС" - этот текст удалить.)
Указанная цена (стоимость) Государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 3.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p104860) и 5.1.6 настоящего Государственного контракта.
3.2. Общая стоимость товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.
3.3. В случае изменения количества товара в соответствии с п. 5.1.6 настоящего Государственного контракта, Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе при поставке дополнительного количества товара изменить первоначальную цену настоящего Государственного контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены настоящего Государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Государственный контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Государственный заказчик обязан изменить цену настоящего Государственного контракта указанным образом.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Государственного контракта на предусмотренное в Государственном контракте количество такого товара.
Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
3.4. Оплата товара по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке:
Если Конкурсной документацией предусмотрена выплата аванса:
3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости товара, предусмотренной в [п. 3.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p104856) настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.4.2. Расчеты с Поставщиком осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) поставленного товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту по установленной Государственным заказчиком форме и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если Конкурсной документацией не предусмотрена выплата аванса:
3.4.3 Расчеты с Поставщиком осуществляются в пределах стоимости (цены) поставленного товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту по установленной Государственным заказчиком форме и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
##### 4. Срок поставки товара и порядок сдачи-приемки исполнения обязательств
4.1. Поставка (отгрузка) товара и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные в Задании на поставку товара.
4.2.1. Товар в соответствии с отгрузочной разнарядкой, предусмотренной в Задании на поставку товара, передается грузополучателю по акту сдачи-приемки товара по количеству и качеству.
4.2.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту.
4.3. В течение 10 (десяти) дней с момента представления Поставщиком отчетной документации Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов. Срок проведения такой экспертизы не может превышать 20 (двадцать) дней.
4.4. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Государственному контракту Приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. По результатам заключения Приемочной комиссии Государственный заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.
4.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) дней с момента его получения.
4.6. Подписанный между Государственным заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.
4.7. При досрочном завершении поставки товара по настоящему Государственному контракту Поставщик обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Государственного контракта.
##### 5. Права и обязанности Государственного заказчика
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Государственным контрактом.
5.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.
5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
5.1.5. По согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Государственного контракта изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренное Государственным контрактом количество товара при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Государственный контракт.
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта.
5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.
##### 6. Права и обязанности Поставщика
6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Государственному заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
6.2.2. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Государственного контракта представить Государственному заказчику заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика детализированный план-график поставки товара по Государственному контракту, составленный в соответствии с Заданием на поставку товара.
6.2.3. Ежемесячно, не позднее 5-ого числа каждого месяца, представлять Государственному заказчику сведения по установленной форме о ходе поставки товара по Государственному контракту в прошедшем месяце в соответствии с указанным в [п. 6.2.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-34-8#p104896) планом-графиком.
6.2.4. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
6.2.5. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, предоставить финансово-хозяйственные документы, связанные с поставкой товара по настоящему Государственному контракту. В этих целях Поставщик обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
##### 7. Ответственность Сторон
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения.
7.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим Государственным контрактом, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.
7.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.
7.2.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7.2.5. Если обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено Конкурсной документацией (выбрать нужный вариант):
Исполнение обязательств Поставщика по настоящему Государственному контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией от __________ N _________, выданной __________, сроком действия до __________, в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее ____ года, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
Исполнение обязательств Поставщика по настоящему Государственному контракту обеспечивается передачей Государственному заказчику в залог денежных средств в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) (платежное поручение от __________ N _________, указать наименование банка).
Исполнение обязательств Поставщика по настоящему Государственному
контракту обеспечивается договором страхования ответственности от
__________ N ______________, ____________________________________________
указывается наименование страховщика, сроком
действия до __________, в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __
коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее
__________, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств по настоящему Государственному контракту, независимо от
применения неустойки.
7.2.6. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
##### 8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
##### 9. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
9.1. Государственный контракт после его подписания Сторонами вступает в силу с момента регистрации Государственным заказчиком.
9.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта в текущем финансовом году осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 200_ года, при условии представления Поставщиком подписанного акта сдачи-приемки исполнения обязательств.
9.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта в по соглашению Сторон допускается в случаях, предусмотренных законом. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
##### 10. Прочие условия Государственного контракта
10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
10.2. Настоящий Государственный контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой - у Государственного заказчика.
##### 11. Реквизиты и подписи Сторон
"Государственный заказчик" "Исполнитель"
Федеральное агентство по образованию
Место нахождения: 115998, г. Москва, Место нахождения:
ул. Люсиновская, 51
тел.
Фактическое место нахождения: Фактическое место нахождения:
115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51
тел.
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 7725509655 УФК МФ РФ по г. Москве
Федеральное агентство по образованию
Л/с 03073000730
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России,
г. Москва
Расчетный счет:
40105810700000010079
**БИК 044583001 БИК**
**КПП 772501001 КПП**
ОКОПФ 81 ОКОПФ
**ОКПО 00083411 ОКПО**
ОКВЭД 75.11.11 ОКВЭД
_____________________________ _____________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 1
к Государственному
контракту на поставку товара
для государственных нужд
N __________ от _________
**ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА**
| Раздел 1. Требования, предъявляемые к товару: |
| Номера позиций товара | Наименованиие товара | Код по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 | Модель, комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности), страна происхождения, производитель товара | Техническая спецификация товара - технические характеристики, параметры и описание (образцы); - маркировка и пломбирование; - требования к упаковке (таре) |
| 1 | | | 1.1 | |
| 1.2 | |
| 1.3 | |
| 2 | | | 2.1 | |
| 2.2 | |
| 2.3 | |
Раздел N 1 заполняется отдельно на каждое наименование предлагаемого товара.
| Раздел 2. Отгрузочная разнарядка: срок поставки товара, стоимость товара, грузополучатели товара |
| N п/п | Грузополучатели товара: 1) полное наименование грузополучателя 2) мнемокод - краткое название грузополучателя 3) ИНН и ИНН/КПП грузополучателя 4) ППП - код административной подчиненности 5) ОГРН 6) ОКПО 7) ОКОГУ 8) ОКВЭД 9) ОКФС 10) ОКОПФ 11) ОКАТО 12) адрес и телефон 13) адрес электронной почты грузополучателя 14) место поставки товара, грузополучателя товара | Код по типовому классификатору, размещенному на официальном сайте государственных закупок | Наименование товара | Кол-во, шт. | Стоимость (цена) товара, руб. | Срок поставки товара |
| 1 | | | | | | |
| | | | |
| Итого по грузополучателю | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | |
| Итого по грузополучателю | | |
| Итого стоимость (цена) товара составляет: __________ рублей ____ коп. (__________ рублей ____ коп.), в т.ч. НДС _____ % __________ рублей ____ коп. (__________ рублей ____ коп.) |
| Раздел 3. Порядок приемки исполненных обязательств |
| Требования к порядку приемки поставленного товара: |
| - получение товара грузополучателями; - проведение предварительной экспертизы поставленного товара, согласованной с Заказчиком; |
| - требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний и т.п. (с указанием требуемой методики и регламента) |
|
| Раздел 4. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, срок предоставления отчетной документации: |
| Состав, форма и требования к отчетной документации (материалам), предоставляемым Государственному заказчику | Срок предоставления отчетной документации |
| Акты сдачи-приемки товара по количеству и качеству, подписанные грузополучателями. Товарные накладные, счет-фактуры, иные документы, подтверждающие исполнение обязательств по Государственному контракту | |
| Раздел 5. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, включая дополнительные требования к качеству товара и требования к документации на поставляемые товары и т.п.: |
| 5.1. Общие функциональные требования: |
| 5.2. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам: |
| 5.3. Требование к документации на поставляемый товар: |
| Раздел 6. Прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства (обслуживание), способ поставки товара и выполнение работ (услуг) по монтажу, наладке, обучению и т.п. (при необходимости): |
| 6.1. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |
| 6.2. Требования к поставке, монтажу, наладке и сопровождению оборудования: |
| 6.3. Особые условия и (или) способы исполнения обязательств: |
Государственный заказчик: Поставщик:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 2
к Государственному контракту
на поставку товара
для государственных нужд
N __________ от _________
**СПЕЦИФИКАЦИЯ**
на товар
| Номера позиций товара | Наименование товара | Код по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 (ОКП) | Единица измерения | Колво | Цена ед. товара с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания, в т.ч. НДС | Общая цена с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания, в т.ч. НДС |
| Модель, комплектация (запасные части, расходные материалы, принадлежности и комплектность товара (изделия)), страна происхождения товара |
| 1 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 1.2 | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 2.2 | | | | | |
| Итого стоимость (цена) товара составляет: ________________ рублей (сумма прописью) __ коп., в т.ч. НДС ___ % ______________ рублей __ коп. (______________ рублей __ коп.) | 0,00 |
Государственный заказчик: Поставщик:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Заполняется по каждому лоту на основе утвержденного заказа ([п. 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100192), 2.2, 2.3, 2.4) по соответствующему Конкурсу, при этом исключается столбец, содержащий стоимость товаров.
1. В рамках реализации "__________" федеральной целевой программы "__________" на 200_ год необходимо закупить следующий товар:
| Наименование поставляемого товара (или комплекта) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
2. Товар и услуги должны быть поставлены согласно следующему графику:
Место поставки:
Срок поставки:
(указываются по каждому лоту)
Заполняется на основе утвержденного заказа (раздел 2.1, 2.5, 2.6)
1. Требования к товарам (оборудованию);
2. Требования к условиям работы оборудования;
3. Требования к документации, предоставляемой с оборудованием;
4. Требования по обеспечению запасными частями;
5. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования.
| Наименование поставляемого товара или комплекта | Минимальные технические характеристики |
| --- | --- |
| | - |
| | - |
Форма 1
ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ
Документ должен быть представлен отдельно по каждому лоту,
на который Участник подает Заявку
Дата __________
N Конкурса: _____
КОМУ: Федеральному агентству по образованию
115998, Москва, М-93, ГСП-8, ул. Люсиновская, 51
ОТ: ____________________________________________________________, в лице
(наименование и местонахождение Участника размещения заказа)
__________________________________________________________________________,
(должность уполномоченного лица и его Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________.
Господа!
Изучив Конкурсную документацию по Конкурсу N ____, включая Дополнения N _________ (указать номера, если таковые имели место), получение которых настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку по лоту N __________ наименование лота в соответствии с указанной Конкурсной документацией на сумму (общая сумма Заявки на участие в Конкурсе прописью и цифрами), подтверждаемую Предложением о цене Государственного контракта, которое является частью нашей Заявки на участие в Конкурсе.
Мы обязуемся, в случае признания нас победителем Конкурса по лоту N _______, осуществить поставку товара в сроки, указанные в Предложении о функциональных и качественных характеристиках товара и иных предложениях об условии исполнения Контракта.
В случае признания нас победителем Конкурса по Заявленному лоту или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта по данному лоту, нами будет предоставлено обеспечение в виде __________ (указывается способ обеспечения Государственного контракта) в соответствии с требованиями Конкурсной документации для надлежащего исполнения Государственного контракта (за исключением бюджетных учреждений).
Мы извещены, что в случае признания нас победителем Конкурса по Заявленному лоту или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта по данному лоту в случае нашего уклонения от заключения Государственного контракта или расторжения с нами Государственного контракта в связи с существенным нарушением нами условий Государственного контракта, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Мы понимаем, что цена товара, предложенная нами в Заявке на участие в Конкурсе по Заявленному лоту, не является единственным критерием определения победителя Конкурса по данному лоту.
Мы извещены, что для участия в Конкурсе Участник размещения заказа должен отвечать следующим обязательным требованиям: непроведение ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе или Заявки на участие в аукционе; отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы понимаем, что в случае несоответствия указанным требованиям Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
___________________________.
Все сведения о проведении Конкурса просим (Ф.И.О., телефон работника)
сообщать уполномоченному лицу.
Наши юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства), телефон __________, факс __________.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________________________________________.
Документы, подтверждающие полномочия на подписание документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, от имени и/или по поручению Участника: (перечислить).
Датировано __________ числом __ месяца __________ 200_ г.
____________________ ____________________
(Подпись) (Должность)
М.П.
**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Каждый Участник размещения заказа, подающий Заявку на участие в Конкурсе, должен заполнить данную форму.
Для юридических лиц:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) Участника размещения заказа | |
| 2. | Организационно-правовая форма |
| 3. | Адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес) |
| 4. | Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес) |
| 5. | Телефоны, факс Участника (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного Участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения |
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фамилия, имя, отчество Участника размещения заказа | |
| 2. | Паспортные данные (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган, выдавший документ) |
| 3. | Сведения о месте жительства |
| 4. | Телефоны, факс Участника размещения заказа (с указанием кода города), адрес электронной почты |
_______________
(подпись, М.П.)
________________________________
(Ф.И.О., должность подписавшего)
**ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА ПО ЛОТУ**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме согласно таблицам, содержащимся в [разделе IV](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-9#p104979) "Заказ на поставку товара" настоящей Конкурсной документации.
"_________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Раздел 1. Требования, предъявляемые к товару: |
| Номера позиций товара | Наименованиие товара | Код по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 | Модель, комплектация (составные части, иные комплектующие материалы и принадлежности), страна происхождения, производитель товара | Техническая спецификация товара: - технические характеристики, параметры и описание (образцы); - маркировка и пломбирование; - требования к упаковке (таре) |
| 1 | | | 1.1 | |
| 1.2 | |
| 1.3 | |
| 2 | | | 2.1 | |
| 2.2 | |
| 2.3 | |
Раздел N 1 заполняется отдельно на каждое наименование предлагаемого товара.
| Раздел 2. Отгрузочная разнарядка: срок поставки товара, стоимость товара, грузополучатели товара |
| N п/п | Грузополучатели товара: 1) полное наименование грузополучателя 2) мнемокод - краткое название грузополучателя 3) ИНН и ИНН/КПП грузополучателя 4) ППП - код административной подчиненности 5) ОГРН 6) ОКПО 7) ОКОГУ 8) ОКВЭД 9) ОКФС 10) ОКОПФ 11) ОКАТО 12) адрес и телефон 13) адрес электронной почты грузополучателя 14) место поставки товара, грузополучателя товара | Код по типовому классификатору, размещенному на официальном сайте государственных закупок | Наименование товара | Кол-во, шт. | Стоимость (цена) товара, руб. | Срок поставки товара |
| 1 | | | | | | |
| | | | |
| Итого по грузополучателю | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | |
| Итого по грузополучателю | | |
| Итого стоимость (цена) товара составляет: __________ рублей ____ коп. (__________ рублей ____ коп.), в т.ч. НДС _____ % __________ рублей ____ коп. (__________ рублей ____ коп.) |
| Раздел 3. Порядок приемки исполненных обязательств |
| Требования к порядку приемки поставленного товара: |
| - получение товара грузополучателями; - проведение предварительной экспертизы поставленного товара, согласованной с Заказчиком; |
| - требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний и т.п. (с указанием требуемой методики и регламента) |
|
| Раздел 4. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, срок предоставления отчетной документации: |
| Состав, форма и требования к отчетной документации (материалам), предоставляемым Государственному заказчику | Срок предоставления отчетной документации |
|
| Раздел 5. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, включая дополнительные требования к качеству товара и требования к документации на поставляемые товары и т.п.: |
| 5.1. Общие функциональные требования: |
| 5.2. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам: |
| 5.3. Требование к документации на поставляемый товар: |
| Раздел 6. Прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства (обслуживание), способ поставки товара и выполнение работ (услуг) по монтажу, наладке, обучению и т.п. (при необходимости): |
| 6.1. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |
| 6.2. Требования к поставке, монтажу, наладке и сопровождению оборудования: |
| 6.3. Особые условия и (или) способы исполнения обязательств: |
Участник размещения заказа
_____________ (___________)
Форма 4
**СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАР ПО ЛОТУ**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме, при этом предложенная Участником размещения заказа цена не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту. Цена, указанная в Спецификации на товар по лоту, должна соответствовать цене Государственного контракта, указанной в Письме об участии в Конкурсе по лоту.
"_________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Номера позиций товара | Наименование товара | Код по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 | Единица измерения | Кол-во | Цена ед. товара с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания <*>, в т.ч. НДС | Общая Цена с доставкой по каждой позиции к пункту конечного назначения, включая оплату транспортировки, налогов, пошлин и сборов, стоимость обязательного комплекта запасных и расходных материалов, монтажа и гарантийного обслуживания <*>, в т.ч. НДС |
| Модель, комплектация (запасные части, расходные материалы, принадлежности и комплектность товара (изделия)), страна происхождения товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 1.2 | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 2.2 | | | | | |
| Итого стоимость (цена) товара составляет: ________________ рублей (сумма прописью) __ коп., в т.ч. НДС ___ % ______________ рублей __ коп. (______________ рублей __ коп.) | 0,00 |
---
<*> В цену товара могут быть включены иные расходы, чем указаны в п. 6 и п. 7 Спецификации.
Участник размещения заказа
_____________ (___________)
М.П.
по образованию
N __________
Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации:
| N п/п | Раздел Конкурсной документации | Ссылка на пункт Конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
по образованию
N __________
"__" __________ 200_ г.
Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе N ______, лот N _______.
Уважаемые господа!
Настоящим письмом (наименование организации - для юридических лиц или Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту N ___.
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Приложение N 13
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель Руководителя
Федерального агентства Федерального агентства
по образованию по образованию
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на выполнение научно-исследовательских работ по проекту
"_______________________________________________",
(наименование проекта)
проводимому в рамках
мероприятия __________________________________
(номер и наименование мероприятия)
задачи _____________________________
(номер и наименование задачи)
_______________________________________________________
(наименование Программы)
Номер открытого Конкурса: ______________________
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления программ
в сфере образования и размещения
государственного заказа
Федерального агентства по образованию
___________ /__________/
"__" __________ 200_ г.
Москва
200_
## Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки выполнения научно-исследовательских работ
### Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИУРЗ
### Раздел III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
#### 2.1 Основные определения, используемые в Государственном контракте:
#### 2.2 Требования к товару:
#### 2.3 Требования к условиям и способам поставки товара:
#### 2.4 Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
#### 4.2 Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
#### 5.1 Государственный заказчик вправе:
#### 5.2 Государственный заказчик обязан:
#### 6.1 Поставщик вправе:
#### 6.2 Поставщик обязан:
#### 7.1 Ответственность Государственного заказчика:
#### 7.2 Ответственность Поставщика:
#### 7.3 Условия освобождения Сторон от ответственности:
### Раздел IV. ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
### РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
#### 1. Общие требования
#### 2. Технические спецификации
### Раздел VI. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
### Раздел VII. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
### Раздел VIII. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
### Раздел I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ИУРЗ)
#### А. Введение
### Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки выполнения научно-исследовательских работ
1.1. Размещение заказа на выполнение научно-исследовательских работ, информация о которых содержится в пункте 1.1 информационной карты ИУРЗ и которые являются предметом настоящего Конкурса, осуществляется в соответствии с процедурами и условиями, предусмотренными Конкурсной документацией.
1.2. Победивший Участник Конкурса должен будет выполнить научно-исследовательские работы (далее также - работы), являющиеся предметом Конкурса, в месте и в течение периода времени, указанных в пункте 1.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
### Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
2.1. Финансирование Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ, который будет заключен по результатам данного Конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в пункте 2.1 информационной карты ИУРЗ.
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные научно-исследовательские работы определяются в проекте Государственного контракта, прилагаемом к Конкурсной документации, и указаны в пункте 2.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
### Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
3.1. Заказчик настоящего Конкурса указан в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ. Специализированная организация, указанная в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ, выполняет часть функций по организации и проведению Конкурса.
## Статья 4. Участники размещения заказа
### Статья 4. Участники размещения заказа
4.1. Участниками размещения заказа (далее также - Участники) являются лица, претендующие на заключение Государственного контракта (далее также - Контракт). Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
## Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
### Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
5.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ. Несоответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 6. Привлечение соисполнителей к выполнению Государственного контракта
### Статья 6. Привлечение соисполнителей к выполнению Государственного контракта
6.1. Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей к выполнению научно-исследовательских работ по Государственному контракту, если иное не оговорено в пункте 6.1 информационной карты ИУРЗ. Привлечение соисполнителей к выполнению научно-исследовательских работ по Государственному контракту осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
## Статья 7. Затраты на участие в Конкурсе
### Статья 7. Затраты на участие в Конкурсе
7.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей своей Заявки на участие в Конкурсе и заключением Государственного контракта.
## Статья 8. Содержание Конкурсной документации
#### Б. Конкурсная документация
### Статья 8. Содержание Конкурсной документации
8.1. Конкурсная документация подготовлена и разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
8.2. Конкурсная документация включает в себя все перечисленные ниже документы, а также изменения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном [статьей 9](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-9-9#p105140) настоящего раздела:
I. Инструкцию Участникам размещения заказа (ИУРЗ).
II. [Информационную карту](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-10#p105297) ИУРЗ.
III. [Проект](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-10#p105368) Государственного контракта, включая приложения:
1. Приложение N 1 "[Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105521) на выполнение научно-исследовательских работ".
2. Приложение N 2 "[Предложение](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105577) о цене Государственного контракта".
IV. [Заказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-10#p105586) на выполнение научно-исследовательских работ.
V. [Формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-10#p105588) документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе:
Форма 1. [Письмо](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105590) об участии в Конкурсе;
Форма 2. [Общие сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105605) об Участнике размещения заказа;
Форма 3. [Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105622) на выполнение научно-исследовательских работ;
Форма 4. [Сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105679) о квалификации Участника размещения заказа;
Форма 5. [Предложение о цене](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105695) Государственного контракта.
VI. [Форму запроса](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-10#p105706) на разъяснение Конкурсной документации.
VII. [Форму уведомления](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-10#p105717) об отзыве Заявки на участие в Конкурсе.
8.3. Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в Конкурсной документации. Подача Заявки на участие в Конкурсе, не отвечающей требованиям Конкурсной документации, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 9. Разъяснение положений Конкурсной документации
### Статья 9. Разъяснение положений Конкурсной документации
9.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации в письменной форме (направление запроса в форме электронного документа не предусматривается). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет разъяснения положений Конкурсной документации в письменной форме, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе.
9.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений Конкурсной документации такие разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.
9.3. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником разъяснений положений Конкурсной документации.
9.4. При проведении Конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Конкурсной документацией. В случае нарушения указанного положения Конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
## Статья 10. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
### Статья 10. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
10.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого Конкурса, а также в Конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается.
10.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация. При этом срок подачи Заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого Конкурса до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
10.3. Участники, использующие для подготовки своих Заявок на участие в Конкурсе Конкурсную документацию, размещенную на официальном сайте, и не направившие заявления на получение Конкурсной документации, самостоятельно устанавливают факты внесения изменений в извещение о проведении открытого Конкурса и в Конкурсную документацию.
10.4. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником размещения заказа соответствующей информации.
## Статья 11. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
### Статья 11. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
11.1. Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе.
11.2. Извещение об отказе от проведения открытого Конкурса размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого Конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса.
11.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) конверты с Заявками на участие в Конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе.
11.4. В случае, если установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявок на участие в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса.
## Статья 12. Язык Заявки на участие в Конкурсе
#### В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 12. Язык Заявки на участие в Конкурсе
12.1. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть переведены на русский язык и заверены в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
12.2. Заявка на участие в Конкурсе, подготовленная Участником с нарушением требований, указанных в [пункте 12.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-12-9#p105157) настоящего раздела, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
12.3. Участник вправе предоставить сопроводительную документацию и печатную литературу на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературой и их переводом преимущество будет иметь перевод.
## Статья 13. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 13. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе
13.1. Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе, не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта, указанную в извещении о проведении Конкурса и в пункте 13.1 информационной карты ИУРЗ. В случае если цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе, превышает начальную (максимальную) цену Государственного контракта, данная Заявка отклоняется Конкурсной комиссией на этапе рассмотрения Заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным Конкурсной документацией.
13.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель по Государственному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями Государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену Государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе.
13.3. Неучтенные затраты Исполнителя по Государственному контракту, связанные с исполнением Государственного контракта, но не включенные в предлагаемую цену Государственного контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
13.4. Все цены, указанные в Заявке на участие в Конкурсе, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.
13.5. При оплате заключенного Государственного контракта применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день платежа.
## Статья 14. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 14. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе
I блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Сведения и документы в соответствии с пунктами 15.1, 15.2 информационной карты ИУРЗ.
II блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(a) Письмо об участии в Конкурсе, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105590) раздела V Конкурсной документации;
(b) Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Контракта, подготовленное в соответствии со [статьей 16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-9#p105181) ИУРЗ;
(c) Предложение о цене Государственного контракта, подготовленное в соответствии со [статьей 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-9#p105184) ИУРЗ.
Участник размещения заказа может наряду с Предложением о качестве научно-исследовательских работ и Предложением о цене Государственного контракта на бумажном носителе предоставить указанные документы на электронном носителе (дискета 3,5 дюйма, CD- или DVD-диск, USB Flash-диск). Непредставление или представление данных документов на электронном носителе в составе Заявки на участие в Конкурсе не учитывается при рассмотрении или оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе.
14.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик и Специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
## Статья 15. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе
#### 14.1 Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующие блоки:
### Статья 15. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе
15.1. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем Заявку на участие в Конкурсе, указанные в пункте 15.1 информационной карты ИУРЗ, документы Предложения о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Контракта, указанные в пункте 16.1 информационной карты ИУРЗ, предложение о цене Государственного контракта в соответствии с [пунктом 17.2 статьи 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-9#p105186) ИУРЗ. Непредставление Участником размещения заказа указанных сведений и документов влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.
15.2. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, указанные в пункте 15.2 информационной карты ИУРЗ, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение научно-исследовательских работ, являющихся предметом Конкурса. Непредставление Участником размещения заказа указанных документов влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.
15.3. Участник вправе представить в составе своей Заявки на участие в Конкурсе дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ.
15.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации в отношении Участника - юридического лица, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
## Статья 16. Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Контракта
### Статья 16. Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Контракта
16.1. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащее документы, указанные в пункте 16.1 информационной карты ИУРЗ, и подтверждающие соответствие требованиям Конкурсной документации научно-исследовательских работ, которые Участник предлагает выполнить в соответствии с Заявкой на участие в Конкурсе.
16.2. Наименование, виды (содержание) и объемы выполняемых научно-исследовательских работ, а также сроки выполнения научно-исследовательских работ, указанные в составных частях Предложения о качестве научно-исследовательских работ, и иные предложения об условиях исполнения Контракта и в Предложении о цене Государственного контракта ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-9#p105184) ИУРЗ) должны совпадать. В случае несовпадения наименований, видов (содержания) выполняемых научно-исследовательских работ, а также сроков выполнения работ в указанных документах невозможно достоверно определить, какие работы Участник размещения заказа предлагает выполнить по Государственному контракту и в какие сроки, в связи с чем такая Заявка признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 17. Предложение о цене Государственного контракта
### Статья 17. Предложение о цене Государственного контракта
17.1. Участник указывает предлагаемую им цену Государственного контракта в Письме об участии в Конкурсе, заполненном в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105590) раздела V Конкурсной документации.
17.2. Участник должен представить Предложение о цене Государственного контракта, подготовленное по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105695) "Предложение о цене Государственного контракта" раздела V Конкурсной документации.
17.3. Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником, является твердой, не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, указанных в [статье 32](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-32-9#p105287) настоящего раздела, и не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта. Заявка на участие в Конкурсе, содержащая цену Государственного контракта, превышающую начальную (максимальную) цену Государственного контракта и (или) позволяющая корректировать, индексировать или изменять другим способом цену Государственного контракта, рассматривается как не соответствующая требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
17.4. Цена Государственного контракта, указанная в Письме об участии в Конкурсе, и общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должны совпадать, при этом общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должна равняться сумме цен по видам (содержанию) работ. В случае расхождения между ценами, выраженными цифрами и словами, предпочтение будет отдаваться цене, выраженной словами.
17.5. В случае несовпадения цен в Письме об участии в Конкурсе и в Предложении о цене Государственного контракта, в том числе при наличии арифметической ошибки, невозможно достоверно определить цену Государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа, в связи с чем Заявка, поданная данным Участником, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 18. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 18. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе
18.1. Участник должен подготовить Заявку на участие в Конкурсе и представить оригинал, состоящий из двух отдельных блоков, и копии Заявки на участие в Конкурсе в количестве, указанном в пункте 18.1 информационной карты ИУРЗ, указав на каждой Заявке, соответственно, "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" или "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". В случае расхождений между ними, преимущество будет иметь оригинал.
18.2. Письмо об участии в Конкурсе, заполненное в соответствии [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105590) "Письмо об участии в Конкурсе" раздела V, а также сведения, представленные в соответствии [формой 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105605) "Общие сведения об Участнике размещения заказа" раздела V, документы Предложения о качестве научно-исследовательских работ и иных предложений об условиях исполнения контракта, в том числе Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ, подготовленное по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105622) "Задание на выполнение научно-исследовательских работ" раздела V, Сведения о квалификации Участника размещения заказа (если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа), подготовленные в соответствии с [формой 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105679) "Сведения о квалификации Участника размещения заказа" раздела V, Предложение о цене Государственного контракта, подготовленное по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105695) "Предложение о цене Государственного контракта" раздела V, должны быть заверены печатью Участника (кроме Участников - физических лиц) и собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ). Все страницы документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника. Полномочия лица, подписавшего Заявку и ее страницы, должны явно следовать из представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе документов. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки на участие в Конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью Участника размещения заказа, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Конкурсной документации. Использование при подписании Заявки на участие в Конкурсе факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи не допускается. Несоблюдение настоящего требования влечет признание Заявки на участие в Конкурсе не соответствующей требованиям Конкурсной документации и отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
18.3. Никакие вставки и исправления в Заявке на участие в Конкурсе не имеют силы, за исключением тех случаев, когда они заверены подписью лица, уполномоченного на подписание Заявки на участие в Конкурсе, в соответствии с [пунктом 18.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-18-9#p105192) настоящей статьи.
## Статья 19. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
#### Г. Подача Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 19. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
19.1. Участник должен запечатать оригинал и каждую копию Заявки на участие в Конкурсе в разные внутренние конверты, пометив их соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". На внутренних конвертах должны быть указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя) Участника размещения заказа, название и номер Конкурса. Конверты с оригиналом и копиями Заявки на участие в Конкурсе запечатываются в один внешний конверт. На внешнем конверте Участник размещения заказа должен указать номер и название Конкурса, а также слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" (вставить время и дату в соответствии с пунктом 20.2 информационной карты ИУРЗ). Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
19.2. Если внешний конверт не оформлен в соответствии с требованиями Конкурсной документации, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его вскрытия раньше срока.
## Статья 20. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 20. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе
20.1. Порядок, место, дата начала и окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ.
20.2. Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в извещении о проведении открытого Конкурса и пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ.
20.3. Заявки на участие в Конкурсе, направленные Участниками размещения заказа по почте, поступившие позже даты и времени окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, указанных в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, признаются полученными после окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа при отправке Заявки на участие в Конкурсе по почте несет риск того, что такая Заявка будет доставлена по неправильному адресу, позже даты и времени, указанных в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, и будет признана опоздавшей. Последствия признания Заявки, полученной после окончания приема Заявок на участие в Конкурсе, изложены в [пункте 21.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-22-9#p105211) настоящего раздела.
20.4. Каждый конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, поступивший не позднее срока, указанного в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, регистрируется Заказчиком. Для обеспечения возможности идентификации поданной Участником Заявки на участие в Конкурсе на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе указывается регистрационный номер Заявки Участника размещения заказа, состоящий из номера Конкурса и регистрационного (порядкового) номера Участника. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой Заявкой с указанием даты и времени его получения.
20.5. Участник вправе подать только одну Заявку на участие в Конкурсе в отношении предмета Конкурса.
20.6. Участник (если это предусмотрено пунктом 20.6 информационной карты ИУРЗ) предоставляет обеспечение Заявки на участие в Конкурсе в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены Контракта. Если требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе установлено Заказчиком, такое требование распространяется на всех Участников размещения заказа.
20.7. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц) или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц).
Оригинал соответствующего платежного поручения или квитанции должны быть представлены Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе. Непредставление Участником размещения заказа соответствующего платежного поручения или квитанции с отметкой банка об исполнении влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 21. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 21. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе
21.1. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае отзыва своей Заявки на участие в Конкурсе Участник размещения заказа представляет "Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе" по [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-10#p105717) раздела VII Конкурсной документации.
Изменения (в том числе дополнения) к Заявке на участие в Конкурсе подаются Участником размещения заказа в запечатанном конверте, который помечается "ИЗМЕНЕНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" в порядке, установленном в [п. 19.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-19-9#p105196).
21.2. Конверт с изменениями к Заявке на участие в Конкурсе и сведения об отзыве Заявки на участие в Конкурсе регистрируются Заказчиком в Листе регистрации, оформленном на Участника размещения заказа, вносящего изменения в Заявку на участие в Конкурсе либо отзывающего Заявку на участие в Конкурсе.
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, такой конверт с Заявкой возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, но представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе, выданная Заказчиком, такой конверт с Заявкой на участие в Конкурсе возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, и не представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе, выданная Заказчиком, что не позволяет идентифицировать отзываемый конверт на участие в Конкурсе, возврат такого конверта с Заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки.
21.4. После момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе внесение изменений в Заявки на участие в Конкурсе и отзыв Заявок на участие в Конкурсе не допускается.
## Статья 22. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
#### 21.3 Возврат отозванных Заявок осуществляется следующим образом:
#### Д. Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 22. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
22.1. При размещении заказа путем проведения Конкурса Заказчиком создается Конкурсная комиссия. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе, определение победителя Конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
22.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.3. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого Конкурса и в пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ, начинается процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.4. В день вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении Конкурса и пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ, Конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам размещения заказа о возможности подать Заявки на участие в Конкурсе, изменить или отозвать поданные Заявки на участие в Конкурсе до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.5. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с Заявками на участие в Конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более Заявок на участие в Конкурсе при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки на участие в Конкурсе такого Участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.
22.6. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с Заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения Государственного контракта, указанные в такой Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок на участие в Конкурсе, и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.7. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе ведется Конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Указанный протокол размещается в течение дня, следующего после дня его подписания, на официальном сайте.
22.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Во избежание накладок технического характера Участник размещения заказа, желающий осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе должен известить Конкурсную комиссию о таком намерении.
## Статья 23. Заявки на участие в Конкурсе, полученные после окончания приема Заявок
### Статья 23. Заявки на участие в Конкурсе, полученные после окончания приема Заявок
23.1. Полученные после окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе конверты с Заявками на участие в Конкурсе вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица), после чего такие Заявки возвращаются Участникам размещения заказа.
## Статья 24. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 24. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе
24.1. Конкурсная комиссия рассматривает каждую Заявку на участие в Конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным Конкурсной документацией. Срок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
1) непредставления документов, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-9#p105166), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-9#p105176), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-9#p105181) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-9#p105184) ИУРЗ (за исключением документов, подтверждающих квалификацию Участника размещения заказа, если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа), либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;
2) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ;
3) несоответствия Заявки на участие в Конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких Заявках предложения о цене Контракта, превышающей начальную (максимальную) цену Контракта.
- Заявка на участие в Конкурсе, документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации;
- Заполнены все [формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-10#p105588), приведенные в разделе V "Формы документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе", в том числе: Предложение об условиях исполнения Государственного контракта подготовлено по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105622) "Задание на выполнение научно-исследовательских работ"; Предложение о цене Государственного контракта подготовлено по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105695) "Предложение о цене Государственного контракта";
- Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта соответствуют требованиям Конкурсной документации;
- Совпадают наименование, виды (содержание) и объемы выполняемых научно-исследовательских работ, а также сроки выполнения научно-исследовательских работ, указанные в составных частях Предложения о качестве научно-исследовательских работ и иных предложениях об условиях исполнения Контракта и в Предложении о цене Государственного контракта ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-9#p105184) ИУРЗ);
- Совпадают цена Государственного контракта, указанная в Письме об участии в Конкурсе, и общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, при этом общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должна равняться сумме цен по видам (содержанию) работ.
24.4. Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить Участника размещения заказа от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения в случае установления факта:
а) недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-9#p105166), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-9#p105176), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-9#p105181) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-9#p105184) ИУРЗ;
б) проведения ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24.5. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в Конкурсе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, Участником Конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.
На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком. Указанный протокол в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте.
24.6. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе и признанным Участниками Конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе и не допущенным к участию в Конкурсе, направляются уведомления о принятом Конкурсной комиссией решении не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
24.7. В случае, если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему Заявку на участие в Конкурсе и не допущенному к участию в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 25. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе
#### 24.2 Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе в следующих случаях:
#### 24.3 Заявка на участие в Конкурсе считается соответствующей требованиям Конкурсной документации, если:
### Статья 25. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе
25.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками Конкурса. Срок оценки и сопоставления таких Заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
25.2. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Государственного контракта в соответствии с критериями и порядком оценки, которые установлены Конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев составляет сто процентов. До установления Правительством Российской Федерации порядка оценки Заявок на участие в Конкурсе такой порядок устанавливается Заказчиком. При этом Заказчиком в Конкурсной документации устанавливаются критерии, предусмотренные Федеральным законом, их содержание и значимость.
25.3. По каждой Заявке на участие в Конкурсе производится расчет ценовых баллов. Порядок расчета ценовых баллов указан в пункте 25.3 информационной карты ИУРЗ.
25.4. Конкурсная комиссия проводит расчет неценовых баллов по каждой Заявке на участие в Конкурсе в соответствии с критериями, указанными в пункте 25.4 информационной карты ИУРЗ.
25.5. Конкурсная комиссия проводит оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе на основе ценовых и неценовых критериев. Конкурсная комиссия рассчитывает количество суммарных баллов, набранных каждой Заявкой на участие в Конкурсе. Порядок расчета суммарных баллов указан в пункте 25.5 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 26. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
### Статья 26. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
26.1. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией каждой Заявке на участие в Конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Государственного контракта, присваивается первый номер.
26.2. В случае если в нескольких Заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Контракта, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в Конкурсе, которая поступила ранее других Заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие условия.
26.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких Заявок, об Участниках Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Заявок на участие в Конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Заявкам на участие в Конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю Конкурса один экземпляр протокола и проект Государственного контракта. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола
26.4. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов Конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет соответствующие разъяснения. (Прием запросов о разъяснении результатов Конкурса в форме электронного документа не предусматривается.)
## Статья 27. Определение победителя Конкурса
### Статья 27. Определение победителя Конкурса
27.1. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Государственного контракта, и Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер.
## Статья 28. Итоги проведения Конкурса
#### Е. Заключение Государственного контракта
### Статья 28. Итоги проведения Конкурса
28.1. Итогом проведения Конкурса является подписание Государственного контракта между Заказчиком и Участником, признанным победителем Конкурса, или Участником Конкурса в случаях, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.
## Статья 29. Порядок заключения Государственного контракта
### Статья 29. Порядок заключения Государственного контракта
29.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе и Конкурсной документацией. В случае если Государственный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если в Конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену Государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Государственного контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
29.2. Заказчик заключит Государственный контракт с Участником, признанным Конкурсной комиссией победителем Конкурса. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе передает победителю Конкурса проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных победителем Конкурса в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.
29.3. Контракт должен быть подписан победителем Конкурса в течение срока, указанного в [пункте 31.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-31-9#p105285) ИУРЗ, со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
29.4. В случае если победитель Конкурса в срок, указанный в [пункте 31.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-31-9#p105285) ИУРЗ, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с [подпунктом 29.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-9#p105267) настоящего раздела, победитель Конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя Конкурса заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Государственного контракта, либо заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить Государственный Контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Контракта с победителем Конкурса в случаях, предусмотренных [пунктом 29.7](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-9#p105274) ИУРЗ. При этом заключение Государственного контракта для Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя Конкурса или Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Государственного контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого Участника заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, или принять решение о признании Конкурса несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался от заключения Контракта с победителем Конкурса и с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся.
29.5. В случае если по окончании срока подачи Заявок на участие в Конкурсе подана только одна Заявка на участие в Конкурсе, конверт с указанной Заявкой вскрывается и указанная Заявка рассматривается в порядке, установленном [статьей 24](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-24-9#p105228) ИУРЗ. В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку на участие в Конкурсе, проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Участник размещения заказа, подавший указанную Заявку, не вправе отказаться от заключения Государственного контракта. При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
29.6. В случае если только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в Конкурсе, признан Участником Конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе передает такому Участнику Конкурса проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Государственного контракта. При непредставлении Заказчику таким Участником Конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник Конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
29.7. После определения победителя Конкурса в срок, предусмотренный для заключения Государственного контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта с победителем Конкурса, либо при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации Участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании Участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-9#p105166), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-9#p105176), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-9#p105181) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-9#p105184) ИУРЗ;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29.8. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются победителю Конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются Участнику Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения Государственного контракта с победителем Конкурса или с таким Участником Конкурса.
## Статья 30. Обеспечение исполнения Государственного контракта
### Статья 30. Обеспечение исполнения Государственного контракта
30.1. В течение срока, указанного в пункте 30.1 информационной карты ИУРЗ, Участник предоставляет обеспечение исполнения Государственного контракта. Государственный контракт заключается только после предоставления Участником, с которым заключается Государственный контракт, обеспечения исполнения Государственного контракта. Обеспечение исполнения Государственного контракта может быть предоставлено Участником в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по Контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Государственного контракта, указанном в пункте 30.1 информационной карты ИУРЗ. Способ обеспечения исполнения Государственного контракта из вышеперечисленных определяется Участником самостоятельно.
30.2. Если Участником Конкурса, с которым заключается Государственный контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения Государственного контракта не требуется.
## Статья 31. Подписание Государственного контракта
### Статья 31. Подписание Государственного контракта
31.1. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном [пунктами 29.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-9#p105272), [29.6 статьи 29](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-9#p105273) ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.
31.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 32. Право Заказчика при исполнении Государственного контракта изменить объем всех предусмотренных Государственным контрактом работ
### Статья 32. Право Заказчика при исполнении Государственного контракта изменить объем всех предусмотренных Государственным контрактом работ
32.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен Государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Государственным контрактом.
32.2. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Государственного контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в таких работах Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.
## Статья 33. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
### Статья 33. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
33.1. В случае расторжения Государственного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому Контракту Заказчик вправе заключить Контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством о размещении заказов заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта, с согласия такого Участника. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе и в настоящей Конкурсной документации.
Если до расторжения Государственного контракта Исполнителем частично исполнены обязательства по такому Контракту, при заключении нового Государственного контракта объем выполняемых работ уменьшается с учетом объема выполненных работ по Контракту, ранее заключенному с победителем Конкурса. При этом цена Государственного контракта уменьшается пропорционально объему выполненных работ.
## Статья 34. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
### Статья 34. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
34.1. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном или ином, предусмотренном законодательством Российской Федерации, порядке действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.
## Статья 35. Законодательное регулирование
### Статья 35. Законодательное регулирование
35.1. Размещение заказов на выполнение работ для государственных нужд регулируется законодательством Российской Федерации.
Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения Конкурса дополняют собой положения [Инструкции](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-9#p105103) Участникам размещения заказа (ИУРЗ). В случае противоречий между положениями информационной карты ИУРЗ и ИУРЗ, информационная карта ИУРЗ имеет преобладающую силу.
| ИУРЗ 1.1 | Вид и предмет Конкурса: Открытый Конкурс на право заключить Государственный контракт по проекту _________________________________ Номер Конкурса: |
| ИУР3 1.2 | Место и сроки выполнения научно-исследовательских работ Работы выполняются в Российской Федерации. Работы выполняются в ______ этап(а). Работы выполняются с ____________ по ______________ 200_ г. |
| ИУРЗ 2.1 | Источник финансирования заказа: Работы по Государственному контракту финансируются за счет средств федерального бюджета |
| ИУРЗ 2.2 | Форма, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Выбрать из двух вариантов в зависимости от решения Заказчика о выплате аванса ("а" или "б"): а) Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 процентов от стоимости (цены) научно-исследовательских работ, предусмотренной Государственным контрактом, заключенным по итогам проведения Конкурса, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Заказчиком. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ, предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта), по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика. б) Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ, предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачиприемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта), по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика |
| ИУРЗ 3.1 | Заказчик: Федеральное агентство по образованию Адрес: Россия, г. Москва, 115998, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51, ком. _________ Контактное лицо от Заказчика: _______________________ Контактный телефон: _________________________________ Адрес электронной почты (e-mail): ___________________ Специализированная организация: ____________________ Контактное лицо от Специализированной организации: ___________ Адрес электронной почты (e-mail): ______________ Контактный телефон: (495)_______________________ |
| ИУРЗ 5.1 | Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 1) Соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Конкурса; 2) Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 4) Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе не принято; 5) Обладание Участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности <*>; 6) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа <*>. --------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. |
| ИУРЗ 6.1 | Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей к выполнению научно-исследовательских работ по Государственному контракту |
| ИУРЗ 9.1 | Разъяснения положений Конкурсной документации предоставляются Участникам размещения заказа, начиная с _______________________ 200_ года (дата начала приема Заявок) и до _________ 200_ года |
| ИУРЗ 12.1 | Язык Заявки на участие в Конкурсе. Русский |
| ИУРЗ 13.1 | Начальная (максимальная) цена Государственного контракта. Начальная (максимальная) цена Контракта: ____________ рублей |
| ИУРЗ 13.4 | Валюта Заявки на участие в Конкурсе. Рубль Российской Федерации |
| ИУРЗ 15.1 | Требования к документам, представляемым Участником размещения в в составе Заявки на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе следующие документы и сведения: 1. Общие сведения об Участнике размещения заказа по форме 2 раздела V Конкурсной документации (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2. Копии документов, удостоверяющих личность для иных физических лиц (копии должны быть заверены подписью Участника размещения заказа); 3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа (для юридических лиц) (копии и оригиналы документов должны быть заверены подписью и печатью Участника размещения заказа): 3.1. Копии учредительных документов; 3.2. Копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, заверенную лицом, подтвердившим полномочия на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Если документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, подписываются не лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, то Участник размещения заказа также представляет оригинал документа либо копию документа, заверенную выдавшим его лицом или нотариально, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3.3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа, если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника размещения заказа крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; Федеральным законом N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"): 3.3.1. В случае если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника крупной сделкой в зависимости от организационно-правовой формы Участника - юридического лица: а) выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для Участников, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью), либо выписку из Устава Участника, подтверждающую право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; b) выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 79 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (для Участников, зарегистрированных в форме акционерного общества), либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; с) документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 23 Федерального закона N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 3.3.2. В случае, если заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе оригинал уведомления от Участника на бумажном носителе о том, что заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой. 4. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для юридических лиц). 5. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса. 7. Документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа <*>: а) наличие необходимых кадровых ресурсов; б) наличие у Участника размещения заказа опыта по выполнению аналогичных предмету Конкурса научно-исследовательских работ. (Список корректируется в зависимости от специфики проекта.) -------------------------------- <*> Если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа. Сводная информация о квалификации Участника размещения заказа представляется по форме 4 "Сведения о квалификации Участника размещения заказа" раздела V Конкурсной документации. 8. Копии документов, подтверждающих наличие у Участника размещения заказа исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено Заказчиком (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. 9. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц) или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц) <*>. -------------------------------- <*> Если данное условие предусмотрено в пункте 20.6 информационной карты ИУРЗ КД. |
| ИУРЗ 15.2 | Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов: 1) Для подтверждения Участником размещения заказа права на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации: копии необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с исполнением Государственного контракта, если данные виды деятельности лицензируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 16.1 | Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащее следующие документы: А) Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ, подготовленное в соответствии с формой 3 "Задание на выполнение научноисследовательских работ"; Б) Концепцию выполнения научно-исследовательских работ. Включаемые в Концепцию разделы должны раскрывать и обосновывать выбранные Участником варианты решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения заказываемых работ, описанных в разделе IV "Заказ на выполнение научно-исследовательских работ" Конкурсной документации; содержать описания факторов, обеспечивающих достижение требуемых результатов, высококачественное выполнение научно-исследовательских работ; В) Детализированный план-график выполнения научноисследовательских работ. План-график должен раскрывать последовательность и сроки выполнения всех видов работ, обусловленные требованиями Заказчика и изложенными в Концепции Участника размещения заказа решениями, способами, методами; как правило, содержать ссылки на соответствующие разделы (части) предложенной Концепции, на основе или в развитие которых планируется выполнение работ. (Оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) -------------------------------- <*> (В случаях, предусмотренных Конкурсной документацией, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам). |
| ИУРЗ 17.2 | Порядок формирования цены Государственного контракта: В цену научно-исследовательских работ, выполняемых по Государственному контракту, включаются расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о цене Государственного контракта. Предложение о цене Государственного контракта должно быть подготовлено в соответствии с формой 5 "Предложение о цене Государственного контракта" (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 18.1 | Количество копий. Одна копия |
| ИУРЗ 20.1 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе. Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана Заказчику в запечатанном конверте, который доставляется Участником размещения заказа самостоятельно либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой связи датой и временем получения Заказчиком Заявки на участие в Конкурсе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления Заказчику по адресу, указанному в настоящем пункте. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комната _____. Конверты с Заявками на участие в Конкурсе принимаются Заказчиком ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени, начиная с _____ года. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе прекращается в _______ по московскому времени ______ года. Прием Заявок на участие в Конкурсе в форме электронного документа не предусмотрен |
| ИУРЗ 20.2 | Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в ___ часов _____ минут по московскому времени _______ года по адресу: г. Москва, Люсиновская ул., д. 51, комната ____ |
| ИУРЗ 20.6 | Обеспечение Заявок на участие в Конкурсе: ______% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 |
| Для оценки лучших условий исполнения Государственного контракта устанавливается следующая система критериев и их значения: |
| Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе: | Максимальное количество баллов по каждому критерию |
| Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе |
| ИУРЗ 25.3 | 1. Цена Государственного контракта | 100 |
| Порядок расчета ценового балла Ценовой балл рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены Заявки на участие в Конкурсе к цене Заявки Участника: ЦБ = Цmin / Цi х 100, где: ЦБ - ценовой балл; Цmin - минимальная предложенная цена; Цi - цена Заявки Участника | |
| ИУРЗ 25.4 | 2. Неценовые критерии оценки и сопоставления Заявок КБ - неценовые баллы за качество выполнения научно-исследовательских работ и квалификацию Участника Конкурса; СВ - неценовые баллы за сроки выполнения научно-исследовательских работ; ГБ - неценовые баллы за сроки предоставления гарантии качества работ и объем предоставления гарантии качества работ | |
| 2.1. Качество научно-исследовательских работ и (или) квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | 100 |
| 2.1.1. Качество научно-исследовательских работ, в т.ч.: | |
| - наличие в составе Концепции выполнения научно-исследовательских работ описаний факторов, способствующих повышению уровня качества работ; степень обоснованности этих описаний, их детализации и содержательной проработанности | |
| - степень детализации и проработанности представленного Участником размещения заказа плана-графика выполнения работ | |
| 2.1.2. Квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | |
| - квалификация Участника Конкурса применительно к специфике Конкурса, оцениваемая на основе сведений о выполнении аналогичных работ, отзывах, публикациях, квалификации и специализации персонала и т.п. | |
| 2.2. Сроки (периоды) выполнения научноисследовательских работ, в т.ч.: | 100 |
| - не противоречащая установкам Заказчика, технологически и организационно обоснованная в Концепции и Плане-графике выполнения работ возможность сокращения срока выполнения и предоставления Заказчику результатов работ по ______ этапу: макс. балл присуждается при сокращении срока на _______ | |
| 2.3. Срок предоставления гарантии качества научно-исследовательских работ и объем предоставления гарантии качества работ, в т.ч.: | 100 |
| - наличие в составе Концепции выполнения работ сведений об апробированности выбранных вариантов решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения работ, позволяющих оценивать уровень (объем) гарантий качества работ | |
| - уровень обоснованности и проработанности действий (мероприятий), предусмотренных Участником Конкурса в Плане-графике выполнения работ в обеспечение гарантий качества, сроков и объемов их предоставления | |
| ИУРЗ 25.5 | Порядок расчета суммарных баллов. Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов с применением весовых факторов. Весовые коэффициенты определяются Заказчиком в заказе на поставку товара исходя из предмета закупки и специфики Конкурса: СБ = ЦБ х Р + КБ х Т + СВ х П + ГБ х М, где: Р - вес балла по критерию "Цена Государственного контракта"; Т - вес балла по критерию "Качество выполнения научно-исследовательских работ и (или) квалификация Участника Конкурса" (<= 0,45); П - вес балла по критерию "Срок выполнения научно-исследовательских работ"; М - вес балла по критерию "Срок и объем предоставления гарантий качества". При этом: Р + Т + П + М = 1 |
| ИУРЗ 30.1 | Обеспечение исполнения Государственного контракта. Срок предоставления обеспечения исполнения Государственного контракта: В течение 10 дней со дня получения Участником, с которым заключается Государственный контракт, проекта Государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта: _____% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта. Способы обеспечения исполнения Государственного контракта: Безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на счет Заказчика в указанном в настоящем пункте размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Государственного контракта: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ - В КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): В случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса |
| ИУРЗ 31.1 | Срок подписания Государственного контракта Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном пунктами 29.5, 29.6 статьи 29 ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов |
Государственный контракт N _____
на выполнение научно-исследовательских работ
для государственных нужд
г. Москва "__" __________ 200_
Федеральное агентство по образованию, именуемое в дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице ______________________, действующего(ей)
на основании Положения о Федеральном агентстве по образованию,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.06.2004 N 288, и Приказа Федерального агентства по образованию от
16.08.2007 N 1519 "О распределении обязанностей по руководству
деятельностью Федерального агентства по образованию", с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(указать полное наименование организации и ее организационно-правовую
форму или Ф.И.О. Участника - физического лица (индивидуального
предпринимателя))
зарегистрированное(ый/ая) в ______________________________________________,
(указать наименование регистрирующего органа)
за основным государственным регистрационным номером ________ (Свидетельство
о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или
Свидетельство о внесении записи в единый реестр индивидуальных
предпринимателей N _____________, от _____________), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице _______________________________________, действующего
(указать должность, Ф.И.О. руководителя
организации - для юридических лиц)
на основании _____________________________________________________________,
(указать: Устава или Положения, а также доверенности, если
Государственный контракт подписывается
не руководителем организации)
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
руководствуясь:
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о реализации проектов в рамках ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о выделении ассигнований ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о внесении изменений в приказ о реализации проектов (или в приказ о
выделении ассигнований) _____";
решением Конкурсной комиссии (протокол от _________ N _________) по
Конкурсу N __________ "__________________________________________________",
(указать наименование Конкурса)
в рамках реализации "____________________________________________________",
(указать: номер и наименование задачи, мероприятия
и программы, кем и когда утверждена программа)
по подстатье "____________" классификации операций сектора государственного
управления, по направлению расходов "НИОКР";
заключили настоящий Государственный контракт на выполнение научно-
исследовательских работ для государственных нужд (далее - Государственный
контракт) о нижеследующем:
##### 1. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленные Заданием (заказом) Государственного заказчика научно-исследовательские работы (указать наименование научно-исследовательских работ по названию Конкурса) наименование выделять жирным шрифтом (далее - Работы), и передать полученные при выполнении Работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных [п. 1.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105372), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.3. Требования, предъявляемые к Работам и результатам Работ: виды (содержание), объем Работ, сроки выполнения Работ, Получатели результатов Работ, состав отчетной документации, сроки ее представления и другие условия, определяются в [Задании](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105521) на выполнение научно-исследовательских работ (Приложение N 1 к Государственному контракту).
1.4. Соглашение Сторон о цене (стоимости) выполняемых Работ оформляется [Предложением](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105577) о цене Государственного контракта (Приложение N 2 к Государственному контракту).
##### 2. Общие положения Государственного контракта
2.1.1. Получатель - Государственный заказчик или лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными получателями результата Работ.
2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Исполнителя, подтверждающие выполнение Работ, передаваемые Государственному заказчику, включая образцы (макеты), акты передачи результата Работ и иные документы, определяемые в Задании на выполнение научно-исследовательских работ (далее также - Задание).
2.1.3. Отчет Исполнителя - документ, представляемый Исполнителем в составе отчетной документации по установленной Государственным заказчиком форме, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части исполненных обязательств и иные необходимые сведения.
2.2.1. Работы (результаты Работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям технического регулирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.
2.2.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Заданием на выполнение научно-исследовательских работ.
2.2.3. Результаты Работ могут иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Если результат Работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в Задании на выполнение научно-исследовательских работ.
2.2.5. Риск случайной невозможности исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ несет Исполнитель.
2.3.1. Место выполнения Работ может быть определено в Задании на выполнение научно-исследовательских работ.
2.3.2. Работы выполняются Исполнителем лично, за исключением случаев, предусмотренных [подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105444) Государственного контракта.
2.3.3. Согласованный с Государственным заказчиком перечень ранее созданных объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам, и которые используются для выполнения Работ, указывается в Задании на выполнение Работ.
2.4.1. Исполнитель гарантирует, что при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту не будут нарушены исключительные права третьих лиц на территории Российской Федерации.
2.4.2. Исполнитель гарантирует, что результат Работ не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Исполнитель гарантирует, что при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту не будут использованы сведения, составляющие государственную тайну.
2.4.4. Иные гарантии Исполнителя могут быть определены в Задании на выполнение научно-исследовательских работ.
##### 3. Цена (стоимость) Работ и порядок оплаты
3.1. Общая цена (стоимость) Работ по Государственному контракту
составляет ______ рублей _____коп. (___________ рублей _____________ коп.),
(сумма прописью)
НДС не облагается на основании пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Указанная цена (стоимость) Государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 3.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105400) и [5.1.8](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105434) настоящего Государственного контракта.
3.2. Общая стоимость Работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.
3.3. В случае изменения объема выполняемых Работ, в соответствии с [п. 5.1.7](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105433) настоящего Государственного контракта, Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе при выполнении дополнительного объема Работ изменить первоначальную цену (стоимость) Государственного контракта пропорционально объему таких дополнительных Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены настоящего Государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких Работ, Государственный заказчик обязан изменить цену настоящего Государственного контракта указанным образом.
Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
3.4. Оплата выполненных Работ по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке:
Если Конкурсной документацией предусмотрена выплата аванса:
3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости Работ, предусмотренной в [п. 3.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105397) настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.4.2. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если Конкурсной документацией не предусмотрена выплата аванса:
3.4.3. Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
##### 4. Порядок выполнения и сдачи-приемки Работ
4.1. Порядок выполнения Работ по Государственному контракту определяется Заданием на выполнение научно-исследовательских работ. Работы выполняются в соответствии с ГОСТом 15.101-98 "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ".
4.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Задания и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
4.3. В порядке контроля за ходом и качеством выполнения Работ по требованию Государственного заказчика Исполнитель представляет необходимую документацию, относящуюся к Работам, и создает условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Государственному контракту.
4.4. Перечень научной и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Государственному заказчику при завершении Работ по Государственному контракту, определяется Заданием на выполнение научно-исследовательских работ. Разработка и оформление отчетной документации осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 "Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления".
4.5.1. Результат Работ передается Получателю по акту сдачи-приемки Работ (результата Работ) по качеству. Если Получателем результата Работ является непосредственно Государственный заказчик, то представление акта сдачи-приемки Работ (результата Работ) по качеству не требуется, а все существенные условия сдачи-приемки Работ (результата Работ) по качеству указываются в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.
4.5.2. По завершении Работ по настоящему Государственному контракту Исполнитель представляет Государственному заказчику отчетную документацию, а также документы, необходимые для обеспечения государственного учета результатов научно-технической деятельности: форма 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, утвержденная Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2005 г. N 312, копии документов, подтверждающих приведенные в форме 1 сведения.
4.5.3. В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия выполненных Работ (этапа Работ) и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта. Для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов. Срок проведения такой экспертизы не может превышать 20 (двадцати) дней.
4.5.4. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту Приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по Государственному контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. По результатам заключения Приемочной комиссии Государственный заказчик передает Исполнителю подписанный со своей Стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.
4.5.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Исполнитель обязан подписать со своей Стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) дней с момента его получения.
4.5.6. Подписанный Сторонами акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта) оформляет и удостоверяет факт принятия Государственным заказчиком Работ (этапа Работ) в полном объеме и является основанием для оплаты Исполнителю выполненных Работ.
4.5.7. Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного контракта) должен содержать ссылку на переданный Государственному заказчику перечень документов, подтверждающих исполнение обязательств по Государственному контракту.
4.5.8. При досрочном завершении выполнения Работ (этапа выполнения Работ) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Государственного контракта.
4.6. Если в процессе выполнения Работ (этапа Работ) выявляется невозможность достижения результатов Работ (этапа Работ) в соответствии с требованиями Задания, Исполнитель обязан незамедлительно приостановить их выполнение и письменно уведомить о приостановлении Работ Государственного заказчика в 3-дневный срок. В течение 10 (десяти) дней с момента приостановления Работ Исполнитель составляет соответствующее заключение с описанием фактически выполненных Работ до момента приостановления причин невозможности достижения результата.
4.6.1. С момента приостановления Работ Стороны обязаны в течение 20 (двадцати) дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ (этапа Работ) и внести изменения в настоящий Государственный контракт либо принять совместное решение о его расторжении. Досрочное прекращение Работ (этапа Работ) по настоящему Государственному контракту оформляется Соглашением о досрочном расторжении Государственного контракта, которое подписывается Сторонами.
4.6.2. Досрочное прекращение Работ оформляется в порядке, предусмотренном настоящим Государственным контрактом для сдачи-приемки Работ (этапа Работ). С момента подписания указанного Соглашения Работы по Государственному контракту считаются прекращенными, а Государственный контракт - расторгнутым.
##### 5. Права и обязанности Государственного заказчика
5.1.1. Осуществлять контроль за процессом выполнения Работ Исполнителем по Государственному контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных средств, предоставляемых Государственным заказчиком в рамках настоящего Государственного контракта.
5.1.3. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Заданием, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.4. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием.
5.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных Работ и представленной Исполнителем отчетной документации.
5.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем Работ и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Государственному контракту.
5.1.7. По согласованию с Исполнителем изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный Государственным контрактом объем Работ при изменении потребности в Работах, на выполнение которых заключен Государственный контракт, или в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Государственным контрактом.
5.1.8. Осуществлять контроль за использованием результатов Работ, полученных при выполнении Государственного контракта, в том числе передаваемых Исполнителем третьим лицам.
5.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию.
5.2.2. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ или приемки исполненных обязательств.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
5.2.4. Указывать данные об авторах во всех публикациях или иных способах распространения сведений о результатах Работ, выполненных по настоящему Государственному контракту.
##### 6. Права и обязанности Исполнителя
6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и материалов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или актом сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6.1.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Государственному контракту других лиц - соисполнителей по видам (содержанию) Работ, предусмотренных Заданием. Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
6.1.4. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов Работ по настоящему Государственному контракту. Перечень Работ, выполненных соисполнителями, Исполнитель указывает в своей отчетной документации.
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с Заданием и представить Государственному заказчику отчетную документацию.
6.2.2. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения Работ недостатки в сроки, определенные Государственным заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Государственного заказчика об устранении недостатков.
6.2.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, представить финансово-хозяйственные документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Государственному контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
6.2.4. Согласовать с Государственным заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту охраняемых объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат Государственному заказчику, Исполнителю или третьим лицам, а также условия приобретения прав на их использование.
6.2.5. Своевременно выполнить требования по государственной регистрации научно-исследовательских работ, предусмотренные Приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 17.11.1997 N 125.
6.2.6. Незамедлительно уведомлять Государственного заказчика о каждом полученном при выполнении Государственного контракта результате в виде объекта интеллектуальной собственности, обладающем хотя бы одной из нижеследующих характеристик:
является способным к правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности;
не является способным к правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности, но является информацией, для которой может быть установлен режим коммерческой тайны.
6.2.7. Проводить патентные исследования в соответствии с ГОСТом Р 15.011-96.
6.2.8. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков, предусмотренных Заданием, устранять допущенные по его вине недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступление от научных и технико-экономических параметров, предусмотренных Государственным контрактом.
6.2.9. Предпринять меры, обеспечивающие правовую охрану результатов Работ, созданных при реализации Государственного контракта и способных к правовой охране.
6.2.10. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Государственного контракта представить Государственному заказчику заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Исполнителя детализированный план-график выполнения Работ по Государственному контракту, составленный в соответствии с Заданием на выполнение научно-исследовательских работ.
6.2.11. Ежемесячно не позднее 5-го числа каждого месяца представлять Государственному заказчику сведения по установленной форме о ходе выполнения Работ по Государственному контракту за прошедший месяц в соответствии с указанным в [п. 6.2.10](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-5#p105458) планом-графиком.
##### 7. Ответственность Сторон
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.1. В случае нарушения сроков выполнения Работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.
7.2.2. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества, Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, подлежащей оплате за каждый день, с момента уведомления Исполнителя до момента устранения недостатков выполненных Работ.
7.2.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
Если обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено Конкурсной документацией (выбрать нужный вариант):
7.2.4. Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией от __________ N _________, выданной _____________________, сроком действия до __________ в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее ____ года в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается передачей Государственному заказчику в залог денежных средств в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) (платежное поручение от __________ N _________, указать наименование банка).
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается договором страхования ответственности от __________ N _________, указывается наименование страховщика, сроком действия до __________ в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее __________ в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
7.2.5. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить, или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через четырнадцать (14) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и так же, как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
##### 8. Конфиденциальность информации
8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету настоящего Государственного контракта.
Вся информация в рамках Государственного контракта, кроме общедоступной, признается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.2. Конфиденциальная информация включает в себя научно-техническую, технологическую, финансово-экономическую или иную информацию (в том числе, ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьими лицами, к которой нет свободного доступа на законном основании.
8.3. Прекращение срока действия Государственного контракта не освобождает Стороны от обязанности по сохранению конфиденциальной информации, предоставленной в рамках настоящего Государственного контракта.
##### 9. Права и обязанности Сторон, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности
В случаях, когда исключительные права передаются
Российской Федерации <*>
---
<*> Исключительные права закрепляются за Российской Федерацией, если Государственный заказчик планирует использовать объект исключительного права при производстве продукции для федеральных государственных нужд.
9.1. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, а также исключительные права на результаты Работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные в рамках настоящего Государственного контракта, принадлежат Российской Федерации.
9.2. Распоряжение исключительными правами от имени Российской Федерации осуществляет Государственный заказчик.
9.3. Неисключительные имущественные права на результаты Работ, полученные в рамках реализации настоящего Государственного контракта, передаются Исполнителю. Результаты Работ могут быть использованы Исполнителем без согласования с Государственным заказчиком только в собственном производстве. Исполнитель вправе передавать неисключительные имущественные права на использование результатов Работ другим лицам только с письменного согласия Государственного заказчика.
9.4. Исполнитель обязуется урегулировать взаимоотношения с авторами созданных в рамках настоящего Государственного контракта результатов Работ, в том числе посредством выплаты авторского вознаграждения.
В случае несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.
9.6 Исполнитель обязан представить Государственному заказчику документы, подтверждающие наличие достаточных правовых оснований для использования при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту ранее созданных объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам.
В случае несанкционированного использования ранее созданных объектов интеллектуальной собственности ответственность перед правообладателями полностью возлагается на Исполнителя.
9.7. Дополнительные условия передачи и использования прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате выполнения Работ по настоящему Государственному контракту, могут определяться в Задании.
В случаях, когда исключительные права передаются Исполнителю
9.1. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, а также исключительные права на результаты Работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные в рамках настоящего Государственного контракта, принадлежат (указать полное наименование Исполнителя).
9.2. По требованию Государственного заказчика правообладатель обязан предоставить указанному Государственным заказчиком лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующего объекта исключительного права для государственных нужд.
9.3. Результаты Работ, полученные в рамках реализации настоящего Государственного контракта, должны быть использованы Исполнителем в собственном производстве или переданы третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Исполнитель обязуется использовать результаты Работ на территории Российской Федерации.
9.5. Исполнитель обязан предоставлять Государственному заказчику сведения обо всех фактах использования результатов Работ, исключительные права на которые ему переданы в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
9.6. Исполнитель обязан обеспечить правовую охрану полученного по Государственному контракту результата. Все расходы, связанные с обеспечением правовой охраны, осуществляются за счет Исполнителя.
9.8. Исполнитель обязуется обеспечить выплату вознаграждения авторам созданного результата Работ.
9.9. В случае несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.
##### 10. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
10.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
##### 11. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
11.1. Государственный контракт после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
11.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта в текущем финансовом году осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 200_ года при условии представления Исполнителем подписанного акта сдачи-приемки исполнения обязательств.
11.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение, после подписания Сторонами, вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
11.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
##### 12. Прочие условия Государственного контракта
12.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
12.2. Настоящий Государственный контракт должен быть составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Государственного заказчика.
##### Реквизиты и подписи Сторон
"Государственный заказчик" "Исполнитель"
Федеральное агентство по образованию
Место нахождения: Место нахождения:
115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51
тел.
Фактическое место нахождения: Фактическое место нахождения:
115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51
тел.
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 7725509655 УФК МФ РФ по г. Москве
Федеральное агентство по образованию
Л/с 03073000730
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России,
г. Москва
Расчетный счет:
40105810700000010079
**БИК 044583001 БИК**
**КПП 772501001 КПП**
ОКОПФ 81 ОКОПФ
**ОКПО 00083411 ОКПО**
ОКВЭД 75.11.11 ОКВЭД
_____________________________ _____________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 1
к Государственному
контракту на выполнение
научно-исследовательских
работ для государственных нужд
N _____ от __________________
**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ**
наименование работы _______________________ по Программе
__________________________________________________
```text
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 1. Наименование, виды (содержание), срок выполнения научно-иссле- │
│довательских работ (НИР) и передачи результатов: │
├──────────────────┬──────┬───────────────────────┬───────────────────────┤
│Наименование │Номер │ Вид (содержание) НИР │ Срок окончания этапа │
│НИР (в соответ- │этапа │ │ выполнения НИР │
│ствии с предметом │ НИР │ │ │
│Государственного │ │ │ │
│контракта) │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ │1 │1.1 │ │
│ │ ├───────────────────────┤ │
│ │ │1.2 │ │
├──────────────────┼──────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ │2 │2.1 │ │
│ │ ├───────────────────────┤ │
│ │ │2.2 │ │
├──────────────────┴──────┴───────────────────────┴───────────────────────┤
│Раздел 2. Требования, предъявляемые к научно-исследовательским работам, │
│результат НИР: │
├──────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┤
│ Номер │Требования к НИР согласно пози-│ Результат НИР │
│ этапа НИР │циям, предусмотренным в │ │
│ │разделе 1 настоящего Задания: │ │
│ │- описание, объем выполняемых │ │
│ │НИР; │ │
│ │- требования к НИР, формату │ │
│ │(виду) материалов и (или) │ │
│ │документов, при необходимости -│ │
│ │описание образцов (макетов) │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1 │1.1 │ │
│ ├───────────────────────────────┤ │
│ │1.2 │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2 │2.1 │ │
│ ├───────────────────────────────┤ │
│ │2.2 │ │
├──────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┤
│Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной │
│собственности (ОИС), создаваемых в результате НИР: │
├─────────┬────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤
│ Номер │Наименование│ Виды и объемы прав на │ Получатели прав на │
│этапа НИР│ОИС, созда- │ использование ОИС, │ использование ОИС │
│ │ваемых в ре-│ созданных в │ │
│ │зультате НИР│ результате НИР │ │
├─────────┼────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────┼────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│I │I.1 │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │I.2 │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │I.3 │ │ │
├─────────┼────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│II │II.1 │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │II.2 │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │II.3 │ │ │
├─────────┴────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┤
│Раздел 4. Порядок приемки выполненных научно-исследовательских работ: │
├─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Номер │Требования к порядку приемки и утверждения выполненных НИР, │
│этапа НИР│в т.ч. в случаях: │
│ │- передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; │
│ │- государственной регистрации результатов НИР; │
│ │- проведения предварительной экспертизы и рассмотрения │
│ │представляемых результатов на ученых советах (НТС) │
│ │организаций, согласованных с Заказчиком; │
│ │- требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых │
│ │испытаний и т.п. (с указанием требуемой методики и регламента) │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │1.1 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2 │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │2.1 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.2 │
├─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 5. Состав отчетной документации, требования, предъявляемые к ней, │
│и получатели результата научно-исследовательских работ: │
├─────────┬────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┤
│ Номер │Состав, форма и │ Получатели результата │Сроки предоставления │
│этапа НИР│ требования к │ НИР, место выполнения │отчетной документации│
│ │ отчетной │ НИР, наименование и │ и материалов │
│ │ документации и │ место нахождения │ │
│ │ материалам, │ Получателя результатов │ │
│ │предоставляемым │ НИР │ │
│ │Государственному│ │ │
│ │ заказчику │ │ │
├─────────┼────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│1 │ │ │ │
├─────────┼────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│2 │ │ │ │
├─────────┴────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┤
│Область практического использования и применения результатов выполнения │
│научно-исследовательских работ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Необходимо описать область практического использования и применения │
│результатов выполнения НИР │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к специа- │
│листам), безопасности, лицензирования, госаккредитации, обладания правами│
│на объекты интеллектуальной собственности, страхования, соответствие │
│государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, включая │
│дополнительные требования к качеству работ и т.п.: │
├──────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ Номер │ Содержание требования и (или) │Ссылка на вид (виды), этап│
│требования│ наименование требуемого документа │ (этапы) НИР, к которым │
│ │ │ относится требование │
├──────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│6.1 │ │ │
├──────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│6.2 │ │ │
├──────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий │
│качества НИР (результата НИР), а также, при необходимости, прочие и │
│особые условия и (или) способы исполнения обязательств: │
├──────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ Номер │ Содержание требования и (или) │Ссылка на вид (виды), этап│
│требования│ наименование требуемого документа │ (этапы) НИР, к которым │
│ │ │ относится требование │
├──────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│7.1 │ │ │
├──────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│7.2 │ │ │
├──────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│Раздел 8. Иные необходимые сведения по выполнению научно-исследова- │
│тельских работ: │
│8.1. Руководитель проекта; │
│8.2. Направление научной деятельности организации, по которому │
│выполняется НИР; │
│8.3. Коды темы по ГРНТИ; │
│8.4. Цель НИР; │
│8.5. Имеющийся научный задел │
├──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.1 │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.2 │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.3 │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.4 │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.5 │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```
Государственный заказчик: Исполнитель:
___________________________ __________________________
М.П. М.П.
Приложение N 2
к Государственному
контракту на выполнение
научно-исследовательских
работ для государственных нужд
N _________ от _______________
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**
"______________________________"
| Номер этапа | Вид (содержание) Работ | Цена (рублей) |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 1-му этапу: _______________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 2-му этапу: _______________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 |
Итого стоимость (цена) научно-исследовательских работ составляет:
_____________ рублей ____ коп. (________________ рублей _____ коп.), НДС не
облагается на основании пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Государственный заказчик: Исполнитель:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Заполняется на основе утвержденного заказа (с [п. 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100305) по раздел 2.7) по соответствующему Конкурсу (проекту), при этом из р. 2.1 исключается столбец, содержащий стоимость видов работ.
Форма 1
ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ
Дата __________
N Конкурса: _____
КОМУ: Федеральному агентству по образованию
115998, Москва, М-93, Г СП-8, ул. Люсиновская, 51
ОТ: _____________________________________________________________, в лице
(наименование и местонахождение Участника размещения заказа)
__________________________________________________________________________,
(должность уполномоченного лица и его Ф.И.О)
действующего на основании ________________________________________________.
Господа!
Изучив Конкурсную документацию по Конкурсу N ____, включая Дополнения N ____ (указать номера, если таковые имели место), получение которых настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить научно-исследовательские работы __________ наименование работ __________ в соответствии с указанной Конкурсной документацией на сумму (общая сумма Заявки на участие в Конкурсе прописью и цифрами), подтверждаемую Предложением о цене Государственного контракта, которое является частью нашей Заявки на участие в Конкурсе.
Мы обязуемся в случае признания нас победителем Конкурса выполнить работы (оказать услуги) в сроки, указанные в Предложении о качестве работ (услуг) и иных предложениях об условии исполнения Контракта.
В случае признания нас победителем Конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта нами будет предоставлено обеспечение в виде __________ (указывается способ обеспечения Государственного контракта) в соответствии с требованиями Конкурсной документации для надлежащего исполнения Государственного контракта (за исключением бюджетных учреждений).
Мы извещены, что в случае признания нас победителем Конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта, в случае нашего уклонения от заключения Государственного контракта или расторжения с нами Государственного контракта в связи с существенным нарушением нами условий Государственного контракта сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Мы понимаем, что цена научно-исследовательских работ, предложенная нами в Заявке на участие в Конкурсе, не является единственным критерием определения победителя Конкурса.
Мы извещены, что для участия в Конкурсе Участник размещения заказа должен отвечать следующим обязательным требованиям: непроведение ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе или Заявки на участие в аукционе; отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы понимаем, что в случае несоответствия указанным требованиям Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
___________________________. Все сведения о проведении Конкурса просим
(Ф.И.О., телефон работника)
сообщать уполномоченному лицу.
Наши юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства), телефон __________, факс __________.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________.
Документы, подтверждающие полномочия на подписание документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, от имени и/или по поручению Участника: (перечислить).
Датировано __________ числом __ месяца __________ 200_ г.
____________________ ____________________
(Подпись) (Должность)
М.П.
Форма 2
**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Каждый Участник размещения заказа, подающий Заявку на участие в Конкурсе, должен заполнить данную форму.
Для юридических лиц:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) Участника размещения заказа | |
| 2. | Организационно-правовая форма |
| 3. | Адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес) |
| 4. | Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес) |
| 5. | Телефоны, факс Участника (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного Участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения |
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1 | Фамилия, имя, отчество Участника размещения заказа | |
| 2 | Паспортные данные (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган, выдавший документ) |
| 3 | Сведения о месте жительства |
| 4 | Телефоны, факс Участника размещения заказа (с указанием кода города), адрес электронной почты |
_______________
(подпись, М.П.)
________________________________
(Ф.И.О., должность подписавшего)
**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме согласно таблицам, содержащимся в [разделе IV](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-10#p105586) "Заказ на выполнение научно-исследовательских работ" настоящей Конкурсной документации.
Наименование работы ____________________ по Программе
____________________________________________
```text
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 1. Наименование, виды (содержание), срок выполнения научно-иссле- │
│довательских работ (НИР) и передачи результатов: │
├──────────────────┬──────┬───────────────────────┬───────────────────────┤
│Наименование НИР │Номер │ Вид (содержание) НИР │ Срок окончания этапа │
│(в соответствии с │этапа │ │ выполнения НИР │
│предметом Государ-│ НИР │ │ │
│ственного контрак-│ │ │ │
│та) │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ │1 │1.1 │ │
│ │ ├───────────────────────┤ │
│ │ │1.2 │ │
├──────────────────┼──────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ │2 │2.1 │ │
│ │ ├───────────────────────┤ │
│ │ │2.2 │ │
├──────────────────┴──────┴───────────────────────┴───────────────────────┤
│Раздел 2. Требования, предъявляемые к научно-исследовательским работам, │
│результат НИР: │
├──────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┤
│ Номер │Требования к НИР согласно │ Результат НИР │
│ этапа НИР │позициям, предусмотренным │ │
│ │в разделе 1 настоящего Задания:│ │
│ │- описание, объем выполняемых │ │
│ │НИР; │ │
│ │- требования к НИР, формату │ │
│ │(виду) материалов и (или) │ │
│ │документов, при необходимости -│ │
│ │описание образцов (макетов) │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1 │1.1 │ │
│ ├───────────────────────────────┤ │
│ │1.2 │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2 │2.1 │ │
│ ├───────────────────────────────┤ │
│ │2.2 │ │
├──────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┤
│Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной │
│собственности (ОИС), создаваемых в результате НИР: │
├─────────┬────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤
│ Номер │Наименование│ Виды и объемы прав на │ Получатели прав на │
│этапа НИР│ОИС, созда- │ использование ОИС, │ использование ОИС │
│ │ваемых в ре-│ созданных в │ │
│ │зультате НИР│ результате НИР │ │
├─────────┼────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────┼────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│I │I.1 │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │I.2 │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │I.3 │ │ │
├─────────┼────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│II │II.1 │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │II.2 │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │II.3 │ │ │
├─────────┴────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┤
│Раздел 4. Порядок приемки выполненных научно-исследовательских работ: │
├─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Номер │Требования к порядку приемки и утверждения выполненных НИР, │
│этапа НИР│в т.ч. в случаях: │
│ │- передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; │
│ │- государственной регистрации результатов НИР; │
│ │- проведения предварительной экспертизы и рассмотрения │
│ │представляемых результатов на ученых советах (НТС) │
│ │организаций, согласованных с Заказчиком; │
│ │- требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых │
│ │испытаний и т.п. (с указанием требуемой методики и регламента) │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │1.1 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2 │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │2.1 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.2 │
├─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 5. Состав отчетной документации, требования, предъявляемые к ней, │
│и получатели результата научно-исследовательских работ: │
├─────────┬────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┤
│ Номер │Состав, форма и │ Получатели результата │Сроки предоставления │
│этапа НИР│ требования к │ НИР, место выполнения │отчетной документации│
│ │ отчетной │ НИР, наименование и │ и материалов │
│ │ документации и │ место нахождения │ │
│ │ материалам, │ Получателя результатов │ │
│ │предоставляемым │ НИР │ │
│ │Государственному│ │ │
│ │ заказчику │ │ │
├─────────┼────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│1 │ │ │ │
├─────────┼────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│2 │ │ │ │
├─────────┴────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┤
│Область практического использования и применения результатов выполнения │
│научно-исследовательских работ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Необходимо описать область практического использования и применения │
│результатов выполнения НИР │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к специа- │
│листам), безопасности, лицензирования, госаккредитации, обладания правами│
│на объекты интеллектуальной собственности, страхования, соответствие │
│государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, включая │
│дополнительные требования к качеству работ и т.п.: │
├──────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ Номер │ Содержание требования и (или) │Ссылка на вид (виды), этап│
│требования│ наименование требуемого документа │ (этапы) НИР, к которым │
│ │ │ относится требование │
├──────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│6.1 │ │ │
├──────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│6.2 │ │ │
├──────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий │
│качества НИР (результата НИР), а также, при необходимости, прочие и │
│особые условия и (или) способы исполнения обязательств: │
├──────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ Номер │ Содержание требования и (или) │Ссылка на вид (виды), этап│
│требования│ наименование требуемого документа │ (этапы) НИР, к которым │
│ │ │ относится требование │
├──────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│7.1 │ │ │
├──────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│7.2 │ │ │
├──────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│Раздел 8. Иные необходимые сведения по выполнению научно-исследова- │
│тельских работ: │
│8.1. Руководитель проекта; │
│8.2. Направление научной деятельности организации, по которому │
│выполняется НИР; │
│8.3. Коды темы по ГРНТИ; │
│8.4. Цель НИР; │
│8.5. Имеющийся научный задел │
├──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.1 │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.2 │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.3 │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.4 │ │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.5 │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```
Участник размещения заказа
______________ (____________)
**СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Документ должен быть составлен по форме таблиц, содержащихся в нижеприведенных "Сведениях о квалификации Участника размещения заказа".
Документ представляется, если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа.
_______________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
квалификацию подтверждает следующей информацией
1. Квалификация основных Исполнителей, состоящих в штате организации:
| N п/п | Ф.И.О. | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием | Стаж работы, лет |
| общий | в том числе по проведению аналогичных предмету Конкурса работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Сведения о производственной деятельности организации:
| Опыт работы Участника размещения заказа по выполнению аналогичных предмету Конкурса работ |
| Содержание работ | Объем выполненных работ в ценах на дату исполнения обязательств, млн. руб. | Период выполнения работ | Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо) |
| начало | окончание |
| общий объем | в т.ч. собственными силами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
*Примечание.* По своему усмотрению Участник размещения заказа может предоставить другие сведения (с приложением соответствующих документов), не учтенные в предложенных таблицах. При этом такие сведения должны быть указаны ниже приведенных таблиц либо оформлены в виде приложений к настоящей форме.
Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке Заявки на участие в Конкурсе по критерию "Квалификация Участника Конкурса".
Участник размещения заказа
________________ (______________)
М.П.
Форма 5
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме, при этом предложенная Участником размещения заказа цена не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта. Цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должна соответствовать цене Государственного контракта, указанной в Письме об участии в Конкурсе.
"__________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Номер этапа | Вид (содержание) НИР | Цена (рублей) |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 1-му этапу: _______________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 2-му этапу: _______________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 |
Итого стоимость (цена) научно-исследовательских работ составляет:
_____________ рублей ____ коп. (________________ рублей _____ коп.), НДС не
облагается на основании пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Участник размещения заказа
___________________ (_______________)
М.П.
по образованию
N __________
"__" __________ 200_ г.
Запрос на разъяснение
Конкурсной документации
Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации:
| N п/п | Раздел Конкурсной документации | Ссылка на пункт Конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
В Федеральное агентство
по образованию
N __________
"__" __________ 200_ г.
Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе N __________
Уважаемые господа!
Настоящим письмом (наименование организации - для юридических лиц или Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в Конкурсе.
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Приложение N 14
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Федерального агентства Федерального агентства
по образованию по образованию
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на выполнение научно-исследовательских работ по проекту
"_______________________________________________",
(наименование проекта)
проводимому в рамках
мероприятия __________________________________
(номер и наименование мероприятия)
задачи _____________________________
(номер и наименование задачи)
_______________________________________________________
(наименование Программы)
Номер открытого Конкурса: ______________________
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления программ
в сфере образования и размещения
государственного заказа
Федерального агентства по образованию
___________ /__________/
"__" __________ 200_ г.
Москва
200_
## Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки выполнения научно-исследовательских работ
### Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИУРЗ
### Раздел III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
#### 2.1 Основные определения, используемые в Государственном контракте:
#### 2.2 Требования к Работе:
#### 2.3 Требования к условиям и способам выполнения Работ:
#### 2.4 Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства:
#### 4.5 Сдача-приемка Работ (этапа Работ) осуществляется в следующем порядке:
#### 5.1 Государственный заказчик вправе:
#### 5.2 Государственный заказчик обязан:
#### 6.1 Исполнитель вправе:
#### 6.2 Исполнитель обязан:
#### 7.1 Ответственность Государственного заказчика:
#### 7.2 Ответственность Исполнителя:
#### 7.3 Условия освобождения Сторон от ответственности:
### Раздел IV. ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
### Раздел V. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
### Раздел VI. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
### Раздел VII. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
### Раздел I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ИУРЗ)
#### А. Введение
### Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки выполнения научно-исследовательских работ
1.1. Размещение заказа на выполнение научно-исследовательских работ по лотам, информация о которых содержится в пункте 1.1 информационной карты ИУРЗ и которые являются предметом настоящего Конкурса, осуществляется в соответствии с процедурами и условиями, предусмотренными Конкурсной документацией.
1.2. Победивший Участник Конкурса должен будет выполнить научно-исследовательские работы (далее также - работы), являющиеся предметом Конкурса, в месте и в течение периода времени, указанных в пункте 1.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
### Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
2.1. Финансирование Государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ по лотам, которые будут заключены по результатам данного Конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в пункте 2.1 информационной карты ИУРЗ.
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные научно-исследовательские работы определяются в проекте Государственного контракта, прилагаемом к Конкурсной документации, и указаны в пункте 2.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
### Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
3.1. Заказчик настоящего Конкурса указан в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ. Специализированная организация, указанная в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ, выполняет часть функций по организации и проведению Конкурса.
## Статья 4. Участники размещения заказа
### Статья 4. Участники размещения заказа
4.1. Участниками размещения заказа (далее также - Участники) являются лица, претендующие на заключение Государственного контракта (далее также - Контракт). Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
## Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
### Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
5.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ по каждому лоту, на который Участником подана Заявка. Несоответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ по какому-либо лоту (каким-либо лотам или по всем лотам), на который (которые) Участником подана Заявка, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по данному лоту (лотам).
## Статья 6. Привлечение соисполнителей к выполнению Государственного контракта
### Статья 6. Привлечение соисполнителей к выполнению Государственного контракта
6.1. Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей к выполнению научно-исследовательских работ по Государственному контракту, если иное не оговорено в пункте 6.1 информационной карты ИУРЗ. Привлечение соисполнителей к выполнению научно-исследовательских работ по Государственному контракту осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
## Статья 7. Затраты на участие в Конкурсе
### Статья 7. Затраты на участие в Конкурсе
7.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей своей Заявки на участие в Конкурсе и заключением Государственного контракта.
## Статья 8. Содержание Конкурсной документации
#### Б. Конкурсная документация
### Статья 8. Содержание Конкурсной документации
8.1. Конкурсная документация подготовлена и разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
8.2. Конкурсная документация включает в себя все перечисленные ниже документы, а также изменения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном [статьей 9](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-9-10#p105764) настоящего раздела:
I. Инструкцию Участникам размещения заказа (ИУРЗ);
II. [Информационную карту](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-11#p105926) ИУРЗ;
III. [Проект](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-11#p106003) Государственного контракта, включая приложения:
1. Приложение N 1 "[Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106156) на выполнение научно-исследовательских работ";
2. Приложение N 2 "[Предложение](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106211) о цене Государственного контракта";
IV. [Заказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-11#p106221) на выполнение научно-исследовательских работ;
V. [Формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-11#p106223) документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе:
Форма 1. [Письмо](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106225) об участии в Конкурсе по лоту;
Форма 2. [Общие сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106241) об Участнике размещения заказа;
Форма 3. [Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106258) на выполнение научно-исследовательских работ по лоту;
Форма 4. [Сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106315) о квалификации Участника размещения заказа;
Форма 5. [Предложение о цене](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106331) Государственного контракта по лоту;
VI. [Форму запроса](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-11#p106343) на разъяснение Конкурсной документации;
VII. [Форму уведомления](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106354) об отзыве Заявки на участие в Конкурсе.
8.3. Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в Конкурсной документации. Подача Заявки на участие в Конкурсе по лоту, не отвечающей требованиям Конкурсной документации, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 9. Разъяснение положений Конкурсной документации
### Статья 9. Разъяснение положений Конкурсной документации
9.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации в письменной форме (направление запроса в форме электронного документа не предусматривается). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет разъяснения положений Конкурсной документации в письменной форме, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе.
9.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений Конкурсной документации такие разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.
9.3. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником разъяснений положений Конкурсной документации.
9.4. При проведении Конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Конкурсной документацией. В случае нарушения указанного положения Конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
## Статья 10. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
### Статья 10. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
10.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого Конкурса, а также в Конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается.
10.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация. При этом срок подачи Заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого Конкурса до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
10.3. Участники, использующие для подготовки своих Заявок на участие в Конкурсе Конкурсную документацию, размещенную на официальном сайте, и не направившие заявления на получение Конкурсной документации, самостоятельно устанавливают факты внесения изменений в извещение о проведении открытого Конкурса и в Конкурсную документацию.
10.4. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником размещения заказа соответствующей информации.
## Статья 11. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
### Статья 11. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
11.1. Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса по какому-либо лоту (каким-либо лотам либо по всем лотам) не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам.
11.2. Извещение об отказе от проведения открытого Конкурса по лоту (лотам) размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого Конкурса по лоту (лотам) в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса.
11.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) конверты с Заявками на участие в Конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе.
11.4. В случае если установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявок на участие в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса.
## Статья 12. Язык Заявки на участие в Конкурсе по лоту
#### В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 12. Язык Заявки на участие в Конкурсе по лоту
12.1. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должны быть переведены на русский язык и заверены в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
12.2. Заявка на участие в Конкурсе по лоту, подготовленная Участником с нарушением требований, указанных в [пункте 12.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-12-10#p105781) настоящего раздела, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
12.3. Участник вправе предоставить сопроводительную документацию и печатную литературу на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературой и их переводом, преимущество будет иметь перевод.
## Статья 13. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 13. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе по лоту
13.1. Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе по лоту, не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту, указанную в извещении о проведении Конкурса и в пункте 13.1 информационной карты ИУРЗ. В случае если цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе по лоту, превышает начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту, данная Заявка отклоняется Конкурсной комиссией на этапе рассмотрения заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным Конкурсной документацией.
13.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель по Государственному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями Государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену Государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе по лоту.
13.3. Неучтенные затраты Исполнителя по Государственному контракту, связанные с исполнением Государственного контракта, но не включенные в предлагаемую цену Государственного контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
13.4. Все цены, указанные в Заявке на участие в Конкурсе, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.
13.5. При оплате заключенного Государственного контракта, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день платежа.
## Статья 14. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 14. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
I блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Сведения и документы в соответствии с пунктами 15.1, 15.2 информационной карты ИУРЗ.
II блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(a) Письмо об участии в Конкурсе по лоту, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106225) раздела V Конкурсной документации;
(b) Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту, подготовленное в соответствии со [статьей 16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-10#p105810) ИУРЗ;
(c) Предложение о цене Государственного контракта по лоту, подготовленное в соответствии со [статьей 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-10#p105813) ИУРЗ.
*Примечание.* В случае подачи Участником Заявок на участие в Конкурсе по нескольким лотам Участник может подготовить и предоставить единый I блок для Заявок, подаваемых по всем лотам, и отдельные II блоки по каждому лоту.
Участник размещения заказа может наряду с Предложением о качестве научно-исследовательских работ и Предложением о цене Государственного контракта на бумажном носителе предоставить указанные документы на электронном носителе (дискета 3,5 дюйма, CD- или DVD-диск, USB Flash-диск). Непредставление или представление данных документов на электронном носителе в составе Заявки на участие в Конкурсе не учитывается при рассмотрении или оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе.
14.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик и Специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
## Статья 15. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
#### 14.1 Заявка на участие в Конкурсе по лоту должна содержать следующие блоки:
### Статья 15. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
15.1. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту (с учетом [примечания](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-10#p105798), приведенного в п. 14.1):
- сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем Заявку на участие в Конкурсе, указанные в пункте 15.1 информационной карты ИУРЗ;
- документы Предложения о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту, указанные в пункте 16.1 информационной карты ИУРЗ;
- Предложение о цене Государственного контракта по лоту в соответствии с [пунктом 17.2 статьи 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-10#p105815) ИУРЗ.
Непредставление Участником размещения заказа указанных сведений и документов по лоту влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
15.2. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, указанные в пункте 15.2 информационной карты ИУРЗ, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение научно-исследовательских работ, являющихся предметом Конкурса по всем лотам, на которые Участником поданы Заявки на участие в Конкурсе. Непредставление Участником размещения заказа указанных документов по лоту влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
15.3. Участник вправе представить в составе своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ.
15.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации в отношении Участника - юридического лица, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
## Статья 16. Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту
### Статья 16. Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту
16.1. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта по лоту, содержащие документы, указанные в пункте 16.1 информационной карты ИУРЗ, и подтверждающие соответствие требованиям Конкурсной документации научно-исследовательских работ, которые Участник предлагает выполнить в соответствии с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту.
16.2. Наименование, виды (содержание) и объемы выполняемых научно-исследовательских работ, а также сроки выполнения научно-исследовательских работ, указанные в составных частях Предложения о качестве научно-исследовательских работ и иных предложених об условиях исполнения Контракта по лоту и в Предложении о цене Государственного контракта по лоту ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-10#p105813) ИУРЗ), должны совпадать. В случае несовпадения наименований, видов (содержания) выполняемых научно-исследовательских работ, а также сроков выполнения работ в указанных документах невозможно достоверно определить, какие работы Участник размещения заказа предлагает выполнить по Государственному контракту и в какие сроки, в связи с чем такая Заявка признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 17. Предложение о цене Государственного контракта
### Статья 17. Предложение о цене Государственного контракта
17.1. Участник указывает предлагаемую им цену Государственного контракта по лоту в Письме об участии в Конкурсе по лоту, заполненном в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106225) раздела V Конкурсной документации.
17.2. Участник должен представить Предложение о цене Государственного контракта по лоту, подготовленное по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106331) "Предложение о цене Государственного контракта по лоту" раздела V Конкурсной документации.
17.3. Цена Государственного контракта по лоту, предлагаемая Участником, является твердой, не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, указанных в [статье 32](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-32-10#p105916) настоящего раздела, и не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту. Заявка на участие в Конкурсе, содержащая цену Государственного контракта по лоту, превышающую начальную (максимальную) цену Государственного контракта соответствующего лота, и (или) позволяющая корректировать, индексировать или изменять другим способом цену Государственного контракта по лоту, рассматривается как не соответствующая требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
17.4. Цена Государственного контракта по лоту, указанная в Письме об участии в Конкурсе по лоту, и общая (итоговая) цена по лоту, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, должны совпадать, при этом общая (итоговая) цена по лоту, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, должна равняться сумме цен по видам (содержанию) работ. В случае расхождения между ценами, выраженными цифрами и словами, предпочтение будет отдаваться цене, выраженной словами.
17.5. В случае несовпадения цен в Письме об участии в Конкурсе по лоту и в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, в том числе при наличии арифметической ошибки, невозможно достоверно определить цену Государственного контракта по лоту, предлагаемую Участником размещения заказа, в связи с чем Заявка, поданная данным Участником, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 18. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 18. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе по лоту
18.1. Участник должен подготовить Заявку на участие в Конкурсе по лоту и представить оригинал, состоящий из двух отдельных блоков, и копии Заявки на участие в Конкурсе по лоту в количестве, указанном в пункте 18.1 информационной карты ИУРЗ, указав на каждой Заявке соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" или "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". В случае расхождений между ними преимущество будет иметь оригинал.
18.2. Письмо об участии в Конкурсе по лоту, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106225) Письмо об участии в Конкурсе по лоту раздела V, а также сведения, представленные в соответствии с [формой 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106241) Общие сведения об Участнике размещения заказа раздела V, документы Предложения о качестве научно-исследовательских работ и иных предложений об условиях исполнения контракта по лоту, в том числе Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ по лоту, подготовленное по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106258) Задание на выполнение научно-исследовательских работ по лоту раздела V, Сведения о квалификации Участника размещения заказа (если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа), подготовленные в соответствии с [формой 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106315) Сведения о квалификации Участника размещения заказа раздела V, Предложение о цене Государственного контракта по лоту, подготовленное по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106331) Предложение о цене Государственного контракта по лоту раздела V, должны быть заверены печатью Участника (кроме Участников - физических лиц) и собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ). Все страницы документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должны быть собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника. Полномочия лица, подписавшего Заявку на участие в Конкурсе по лоту и ее страницы, должны явно следовать из представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе документов. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должна быть подтверждена печатью и подписью Участника размещения заказа, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Конкурсной документации. Использование при подписании Заявки на участие в Конкурсе по лоту факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи не допускается. Несоблюдение настоящего требования влечет признание Заявки на участие в Конкурсе по лоту не соответствующей требованиям Конкурсной документации и отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
18.3. Никакие вставки и исправления в Заявке на участие в Конкурсе по лоту не имеют силы, за исключением тех случаев, когда они заверены подписью лица, уполномоченного на подписание Заявки на участие в Конкурсе по лоту, в соответствии с [пунктом 18.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-18-10#p105821) настоящей статьи.
## Статья 19. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
#### Г. Подача Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 19. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
19.1. Участник должен запечатать оригинал и каждую копию Заявки на участие в Конкурсе по лоту в разные внутренние конверты, пометив их соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". На внутренних конвертах должны быть указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя) Участника размещения заказа, название и номер Конкурса, номер и название лота (лотов). Конверты с оригиналом и копиями Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) запечатываются в один внешний конверт. На внешнем конверте Участник размещения заказа должен указать номер и название Конкурса, а также слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" (вставить время и дату в соответствии с пунктом 20.2 информационной карты ИУРЗ). Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
19.2. Если внешний конверт не оформлен в соответствии с требованиями Конкурсной документации, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его вскрытия раньше срока.
## Статья 20. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 20. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам
20.1. Порядок, место, дата начала и окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ.
20.2. Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в извещении о проведении открытого Конкурса и пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ.
20.3. Заявки на участие в Конкурсе по лотам, направленные Участниками размещения заказа по почте, поступившие позже даты и времени окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, указанных в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, признаются полученными после окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа при отправке Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) по почте несет риск того, что такая Заявка будет доставлена по неправильному адресу, позже даты и времени, указанных в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, и будет признана опоздавшей. Последствия признания Заявки полученной после окончания приема Заявок на участие в Конкурсе по лотам изложены в [пункте 21.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-22-10#p105840) настоящего раздела.
20.4. Каждый конверт с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), поступивший не позднее срока, указанного в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, регистрируется Заказчиком. Для обеспечения возможности идентификации поданной Участником Заявки на участие в Конкурсе на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) указывается регистрационный номер Заявки Участника размещения заказа, состоящий из номера Конкурса и регистрационного (порядкового) номера Участника. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой Заявкой с указанием даты и времени его получения.
20.5. Участник вправе подать только одну Заявку на участие в Конкурсе в отношении каждого лота.
20.6. Участник (если это предусмотрено пунктом 20.6 информационной карты ИУРЗ) предоставляет обеспечение Заявки на участие в Конкурсе по лоту в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены Контракта по лоту. Если требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лоту установлено Заказчиком, такое требование распространяется на всех Участников размещения заказа.
20.7. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лоту подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц).
Оригинал соответствующего платежного поручения или квитанции должны быть представлены Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту. Непредставление Участником размещения заказа соответствующего платежного поручения или квитанции с отметкой банка об исполнении влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 21. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 21. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе по лотам
21.1. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе по лоту (лотам) в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае отзыва своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) Участник размещения заказа представляет "Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам)" по [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106354) раздела VII Конкурсной документации.
Изменения (в том числе дополнения) к Заявке на участие в Конкурсе по лоту (лотам) подаются Участником размещения заказа в запечатанном конверте, который помечается "ИЗМЕНЕНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ (ЛОТАМ)" в порядке, установленном в [п. 19.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-19-10#p105825).
21.2. Конверт с изменениями к Заявке на участие в Конкурсе по лоту (лотам) и сведения об отзыве Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) регистрируются Заказчиком в Листе регистрации, оформленном на Участника размещения заказа, вносящего изменения в Заявку на участие в Конкурсе по лоту (лотам) либо отзывающего Заявку на участие в Конкурсе по лоту (лотам).
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, такой конверт с Заявкой возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, но представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), выданная Заказчиком, такой конверт с Заявкой на участие в Конкурсе возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, и не представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), выданная Заказчиком, что не позволяет идентифицировать отзываемый конверт на участие в Конкурсе, возврат такого конверта с Заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лоту (лотам) в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки.
21.4. После момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам внесение изменений в Заявки на участие в Конкурсе по лотам и отзыв Заявок на участие в Конкурсе не допускается.
## Статья 22. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
#### 21.3 Возврат отозванных заявок осуществляется следующим образом:
#### Д. Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 22. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
22.1. При размещении заказа путем проведения Конкурса Заказчиком создается Конкурсная комиссия. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе по лотам, определение победителя Конкурса по каждому лоту, ведение протокола вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам, протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам, протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам.
22.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе по лотам, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.3. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого Конкурса и в пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ, начинается процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.4. В день вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении Конкурса и пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ, Конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам размещения заказа о возможности подать Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам), изменить или отозвать поданные Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.5. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с Заявками на участие в Конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более Заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все заявки такого Участника размещения заказа на участие в Конкурсе по соответствующему лоту не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.
22.6. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с Заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается, номера лотов, на которые данный Участник подал Заявку, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения Государственного контракта по лоту (лотам), указанные в такой Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок на участие в Конкурсе по лоту (лотам), и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.7. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам ведется Конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Указанный протокол размещается в течение дня, следующего после дня его подписания, на официальном сайте.
22.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Во избежание накладок технического характера Участник размещения заказа, желающий осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, должен известить Конкурсную комиссию о таком намерении.
## Статья 23. Заявки на участие в Конкурсе по лотам, полученные после окончания приема Заявок
### Статья 23. Заявки на участие в Конкурсе по лотам, полученные после окончания приема Заявок
23.1. Полученные после окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе конверты с Заявками на участие в Конкурсе по лотам вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)), после чего такие Заявки возвращаются Участникам размещения заказа.
## Статья 24. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 24. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам
24.1. Конкурсная комиссия рассматривает каждую Заявку на участие в Конкурсе по каждому лоту на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией по соответствующему лоту, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным Конкурсной документацией по соответствующему лоту. Срок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
1) непредставления документов, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-10#p105790), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-10#p105801), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-10#p105810) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-10#p105813) ИУРЗ (за исключением документов, подтверждающих квалификацию Участника размещения заказа, если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа), либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;
2) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ;
3) несоответствия Заявки на участие в Конкурсе по лоту требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких Заявках предложения о цене Контракта, превышающей начальную (максимальную) цену Контракта по соответствующему лоту.
- Заявка на участие в Конкурсе по лоту, документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации;
- Заполнены все [формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-11#p106223), приведенные в разделе V "Формы документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в конкурсе по лоту", в том числе: Предложение об условиях исполнения Государственного Контракта по лоту подготовлено по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106258) Задание на выполнение научно-исследовательских работ по лоту; Предложение о цене Государственного контракта по лоту подготовлено по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106331) Предложение о цене Государственного контракта по лоту;
- Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта по лоту соответствуют требованиям Конкурсной документации по соответствующему лоту;
- Совпадают наименование, виды (содержание) и объемы выполняемых научно-исследовательских работ, а также сроки выполнения научно-исследовательских работ, указанные в составных частях Предложения о качестве научно-исследовательских работ и иных предложених об условиях исполнения Контракта по лоту и в Предложении о цене Государственного контракта по лоту ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-10#p105813) ИУРЗ);
- Совпадают цена Государственного контракта по лоту, указанная в Письме об участии в Конкурсе по лоту, и общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, при этом общая (итоговая) цена по лоту, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, должна равняться сумме цен по видам (содержанию) работ по соответствующему лоту.
24.4. Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить Участника размещения заказа от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения в случае установления факта:
а) недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-10#p105790), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-10#p105801), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-10#p105810) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-10#p105813) ИУРЗ;
б) проведения ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24.5. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лотам Конкурсной комиссией по каждому лоту принимается решение о допуске к участию в Конкурсе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в Конкурсе по данному лоту, Участником Конкурса по соответствующему лоту или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лоту (лотам) в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика. Указанный протокол в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе по лоту (лотам) размещается на официальном сайте.
24.6. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) и признанным Участниками Конкурса по лоту (лотам), и Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) и не допущенным к участию в Конкурсе по лоту (лотам), направляются уведомления о принятом Конкурсной комиссией решении не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
24.7. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему Заявку на участие в Конкурсе и не допущенному к участию в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 25. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам
#### 24.2 Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе по лоту в следующих случаях:
#### 24.3 Заявка на участие в Конкурсе по лоту считается соответствующей требованиям Конкурсной документации, если:
### Статья 25. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам
25.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе по каждому лоту, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками Конкурса. Срок оценки и сопоставления таких Заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
25.2. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Государственного контракта в соответствии с критериями и порядком оценки, которые установлены Конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев составляет сто процентов. До установления Правительством Российской Федерации порядка оценки Заявок на участие в Конкурсе такой порядок устанавливается Заказчиком. При этом Заказчиком в Конкурсной документации устанавливаются критерии, предусмотренные Федеральным законом, их содержание и значимость.
25.3. По каждой Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту производится расчет ценовых баллов. Порядок расчета ценовых баллов указан в пункте 25.3 информационной карты ИУРЗ.
25.4. Конкурсная комиссия проводит расчет неценовых баллов по каждой Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту в соответствии с критериями, указанными в пункте 25.4 информационной карты ИУРЗ.
25.5. Конкурсная комиссия проводит оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе по каждому лоту на основе ценовых и неценовых критериев. Конкурсная комиссия по каждому лоту рассчитывает количество суммарных баллов, набранных каждой Заявкой на участие в Конкурсе по соответствующему лоту. Порядок расчета суммарных баллов указан в пункте 25.5 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 26. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
### Статья 26. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
26.1. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам Конкурсной комиссией каждой Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в Конкурсе по лоту, в которой содержатся лучшие условия исполнения Государственного контракта, присваивается первый номер по данному лоту.
26.2. В случае если в нескольких Заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Контракта, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в Конкурсе, которая поступила ранее других Заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие условия.
26.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по каждому лоту, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких Заявок, об Участниках Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе по лотам, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров в отношении каждого лота, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе по лотам значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Заявок на участие в Конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Заявкам на участие в Конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителям Конкурса по лотам один экземпляр протокола и проект Государственного контракта по соответствующему лоту. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
26.4. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов Конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет соответствующие разъяснения. (Прием запросов о разъяснении результатов Конкурса в форме электронного документа не предусматривается.)
## Статья 27. Определение победителей Конкурса по лотам
### Статья 27. Определение победителей Конкурса по лотам
27.1. Победителем Конкурса по лоту признается Участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Государственного контракта по данному лоту и Заявке на участие в Конкурсе по данному лоту которого присвоен первый номер.
## Статья 28. Итоги проведения Конкурса
#### Е. Заключение Государственного контракта
### Статья 28. Итоги проведения Конкурса
28.1. Итогом проведения Конкурса по лоту является подписание Государственного контракта по лоту между Заказчиком и Участником, признанным победителем Конкурса по соответствующему лоту, или Участниками Конкурса по лоту в случаях, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.
## Статья 29. Порядок заключения Государственного контракта
### Статья 29. Порядок заключения Государственного контракта
29.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе по лотам и Конкурсной документаци. В случае если Государственный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если в Конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену Государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Государственного контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
29.2. Заказчик заключает Государственный контракт по лоту с Участником, признанным Конкурсной комиссией победителем Конкурса по лоту. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе передает победителю Конкурса по лоту проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных победителем Конкурса по лоту в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.
29.3. Контракт должен быть подписан победителем Конкурса по лоту в течение срока, указанного в [пункте 31.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-31-10#p105914) ИУРЗ, со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
29.4. В случае если победитель Конкурса по лоту в срок, указанный в [пункте 31.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-31-10#p105914) ИУРЗ, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с [подпунктом 29.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-10#p105896) настоящего раздела, победитель Конкурса по лоту признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
В случае если победитель Конкурса по лоту признан уклонившимся от заключения Государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя Конкурса по лоту заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Государственного контракта, либо заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Контракта с победителем Конкурса по данному лоту в случаях, предусмотренных [пунктом 29.7](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-10#p105903) ИУРЗ. При этом заключение Государственного контракта для Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя Конкурса по соответствующему лоту или Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по данному лоту которого присвоен второй номер, от заключения Государственного контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер, от заключения Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого Участника заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, или принять решение о признании Конкурса несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался от заключения Контракта с победителем Конкурса и с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся по соответствующему лоту.
29.5. В случае если по окончании срока подачи Заявок на участие в Конкурсе подана только одна Заявка на участие в Конкурсе по какому-либо лоту, конверт с указанной Заявкой вскрывается и указанная Заявка рассматривается в порядке, установленном [статьей 24](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-24-10#p105857) ИУРЗ. В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку на участие в Конкурсе по данному лоту, проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе по лоту, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Участник размещения заказа, подавший указанную Заявку, не вправе отказаться от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту. При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта по соответствующему лоту, а также обеспечения исполнения Контракта в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту.
29.6. В случае если только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в Конкурсе, признан Участником Конкурса по лоту, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе передает такому Участнику Конкурса проект Государственного контракта по соответствующему лоту, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту. При непредставлении Заказчику таким Участником Конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник Конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту.
29.7. После определения победителя Конкурса по лоту в срок, предусмотренный для заключения Государственного контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта с победителем Конкурса по лоту либо при уклонении победителя Конкурса по лоту от заключения Контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации Участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании Участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-10#p105790), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-10#p105801), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-10#p105810) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-10#p105813) ИУРЗ;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29.8. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лоту, возвращаются победителю Конкурса по соответствующему лоту в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются Участнику Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения Государственного контракта с победителем Конкурса или с таким Участником Конкурса.
## Статья 30. Обеспечение исполнения Государственного контракта
### Статья 30. Обеспечение исполнения Государственного контракта
30.1. В течение срока, указанного в пункте 30.1 информационной карты ИУРЗ, Участник предоставляет обеспечение исполнения Государственного контракта. Государственный контракт заключается только после предоставления Участником, с которым заключается Государственный контракт, обеспечения исполнения Государственного контракта. Обеспечение исполнения Государственного контракта может быть предоставлено Участником в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по Контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Государственного контракта, указанном в пункте 30.1 информационной карты ИУРЗ. Способ обеспечения исполнения Государственного контракта из вышеперечисленных определяется Участником самостоятельно.
30.2. Если Участником Конкурса, с которым заключается Государственный контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения Государственного контракта не требуется.
## Статья 31. Подписание Государственного контракта
### Статья 31. Подписание Государственного контракта
31.1. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса по лоту не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе по лоту, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном [пунктами 29.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-10#p105901), [29.6 статьи 29](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-10#p105902) ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.
31.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 32. Право Заказчика при исполнении Государственного контракта изменить объем всех предусмотренных Государственным контрактом работ
### Статья 32. Право Заказчика при исполнении Государственного контракта изменить объем всех предусмотренных Государственным контрактом работ
32.1. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения Государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Государственным контрактом по лоту объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен Государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Государственным контрактом по лоту, но связанных с работами, предусмотренными Государственным контрактом.
32.2. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Государственного контракта по лоту пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в таких работах Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.
## Статья 33. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
### Статья 33. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
33.1. В случае расторжения Государственного контракта по лоту в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому Контракту Заказчик вправе заключить Контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством о размещении заказов заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса по соответствующему лоту от заключения Контракта, с согласия такого Участника. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе по лоту и в настоящей Конкурсной документации.
Если до расторжения Государственного контракта по лоту Исполнителем частично исполнены обязательства по такому Контракту, при заключении нового Государственного контракта по соответствующему лоту объем выполняемых работ уменьшается с учетом объема выполненных работ по Контракту, ранее заключенному с победителем Конкурса по данному лоту. При этом цена Государственного контракта уменьшается пропорционально объему выполненных работ.
## Статья 34. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
### Статья 34. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
34.1. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном или ином, предусмотренном законодательством Российской Федерации, порядке действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.
## Статья 35. Законодательное регулирование
### Статья 35. Законодательное регулирование
35.1. Размещение заказов на выполнение работ для государственных нужд регулируется законодательством Российской Федерации.
Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения Конкурса дополняют собой положения [Инструкции](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-10#p105727) Участникам размещения заказа (ИУРЗ). В случае противоречий между положениями информационной карты ИУРЗ и ИУРЗ, информационная карта ИУРЗ имеет преобладающую силу.
| ИУРЗ 1.1 | Вид и название Конкурса: Открытый Конкурс на право заключить Государственный контракт по проекту _________________________ Номер Конкурса: Лот N 1 _________________________ Лот N 2 _________________________ |
| ИУРЗ 1.2 | Место и сроки выполнения научно-исследовательских работ: Лот N 1 Работы выполняются в Российской Федерации. Работы выполняются в _____ этап(а). Работы выполняются с _______ по ________ 200_ г. Лот N 2 Работы выполняются в Российской Федерации. Работы выполняются в _____ этап(а). Работы выполняются с _______ по ________ 200_ г. |
| ИУРЗ 2.1 | Источник финансирования заказа: Работы по Государственному контракту финансируются за счет средств федерального бюджета |
| ИУРЗ 2.2 | Форма, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Выбрать из двух вариантов в зависимости от решения Заказчика о выплате аванса ("а" или "б"): а) Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 процентов от стоимости (цены) научно-исследовательских работ, предусмотренной Государственным контрактом, заключенным по итогам проведения Конкурса, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Заказчиком. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ, предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика. б) Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ, предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачиприемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта), по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика |
| ИУРЗ 3.1 | Заказчик: Федеральное агентство по образованию Адрес: Россия, г. Москва, 115998, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51, ком. _____ Контактное лицо от Заказчика: ___________________ Контактный телефон: ___________________ Адрес электронной почты (e-mail): ___________________ Специализированная организация: ___________________ Контактное лицо от Специализированной организации: ____________ Адрес электронной почты (e-mail): ___________________ Контактный телефон: ___________________ |
| ИУРЗ 5.1 | Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 1) Соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Конкурса; 2) Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 4) Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе не принято; 5) Обладание Участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности <*>; 6) Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. |
| ИУРЗ 6.1 | Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей к выполнению научно-исследовательских работ по Государственному контракту |
| ИУРЗ 9.1 | Разъяснения положений Конкурсной документации предоставляются Участникам размещения заказа начиная с ____________ 200_ года (дата начала приема Заявок) и до ______________200_ года |
| ИУРЗ 12.1 | Язык Заявки на участие в Конкурсе. Русский |
| ИУРЗ 13.1 | Начальная (максимальная) цена Государственного контракта. Лот N 1 Начальная (максимальная) цена Контракта: ______________ рублей. Лот N 2 Начальная (максимальная) цена Контракта: _______________ рублей |
| ИУРЗ 13.4 | Валюта Заявки на участие в Конкурсе. Рубль Российской Федерации |
| ИУРЗ 15.1 | Требования к документам, представляемым Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе следующие документы и сведения: 1. Общие сведения об Участнике размещения заказа по форме 2 раздела V Конкурсной документации (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2. Копии документов, удостоверяющих личность для иных физических лиц (копии должны быть заверены подписью Участника размещения заказа); 3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа (для юридических лиц) (копии и оригиналы документов должны быть заверены подписью и печатью Участника размещения заказа): 3.1. Копии учредительных документов; 3.2. Копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, заверенную лицом, подтвердившим полномочия на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Если документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, подписываются не лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, то Участник размещения заказа также представляет оригинал документа либо копию документа, заверенную выдавшим его лицом или нотариально, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3.3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа, если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника размещения заказа крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; Федеральным законом N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"): 3.3.1. В случае если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника крупной сделкой, в зависимости от организационно-правовой формы Участника - юридического лица: а) выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для Участников, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью), либо выписку из Устава Участника, подтверждающую право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; b) выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 79 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (для Участников, зарегистрированных в форме акционерного общества), либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; с) документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 23 Федерального закона N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 3.3.2. В случае если заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе оригинал уведомления от Участника на бумажном носителе о том, что заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой. 4. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для юридических лиц). 5. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса. 7. Документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа <*>: а) наличие необходимых кадровых ресурсов; б) наличие у Участника размещения заказа опыта по выполнению аналогичных предмету Конкурса научно-исследовательских работ. (Список корректируется в зависимости от специфики проекта.) -------------------------------- <*> Если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа. Сводная информация о квалификации Участника размещения заказа представляется по форме 4 Сведения о квалификации Участника размещения заказа раздела V Конкурсной документации. 8. Копии документов, подтверждающих наличие у Участника размещения заказа исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в случае если такое требование установлено Заказчиком (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. 9. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц) <*>. -------------------------------- <*> Если данное условие предусмотрено в пункте 20.6 информационной карты ИУРЗ КД. |
| ИУРЗ 15.2 | Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов: 1) Для подтверждения Участником размещения заказа права на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации: копии необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с исполнением Государственного контракта, если данные виды деятельности лицензируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 16.1 | Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащее следующие документы: По лоту N 1 А) Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ, подготовленное в соответствии с формой 3 Задание на выполнение научно-исследовательских работ по лоту. Б) Концепцию выполнения научно-исследовательских работ. Включаемые в Концепцию разделы должны раскрывать и обосновывать выбранные Участником варианты решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения заказываемых работ, описанных в разделе IV ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ Конкурсной документации; содержать описания факторов, обеспечивающих достижение требуемых результатов, высококачественное выполнение научноисследовательских работ. В) Детализированный план-график выполнения научноисследовательских работ. План-график должен раскрывать последовательность и сроки выполнения всех видов работ, обусловленные требованиями Заказчика и изложенными в Концепции участника размещения заказа решениями, способами, методами; как правило, содержать ссылки на соответствующие разделы (части) предложенной Концепции, на основе или в развитие которых планируется выполнение работ. (Оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) -------------------------------- <*> В случаях, предусмотренных Конкурсной документацией, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам. По лоту N 2 А) Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ, подготовленное в соответствии с формой 3 Задание на выполнение научно-исследовательских работ по лоту. Б) Концепцию выполнения научно-исследовательских работ. Включаемые в Концепцию разделы должны раскрывать и обосновывать выбранные Участником варианты решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения заказываемых работ, описанных в разделе IV ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ Конкурсной документации; содержать описания факторов, обеспечивающих достижение требуемых результатов, высококачественное выполнение научно-исследовательских работ. В) Детализированный план-график выполнения научноисследовательских работ. План-график должен раскрывать последовательность и сроки выполнения всех видов работ, обусловленные требованиями Заказчика и изложенными в Концепции Участника размещения заказа решениями, способами, методами; как правило, содержать ссылки на соответствующие разделы (части) предложенной Концепции, на основе или в развитие которых планируется выполнение работ. (Оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) -------------------------------- <*> В случаях, предусмотренных Конкурсной документацией, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам |
| ИУРЗ 17.2 | Порядок формирования цены Государственного контракта: В цену научно-исследовательских работ, выполняемых по Государственному контракту, включаются расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о цене Государственного контракта по лоту. Предложение о цене Государственного контракта по лоту должно быть подготовлено в соответствии с формой 5 Предложение о цене Государственного контракта по лоту (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 18.1 | Количество копий. Одна копия |
| ИУРЗ 20.1 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе. Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана Заказчику в запечатанном конверте, который доставляется Участником размещения заказа самостоятельно либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой связи, датой и временем получения Заказчиком Заявки на участие в Конкурсе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления Заказчику по адресу, указанному в настоящем пункте. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комната ______. Конверты с Заявками на участие в Конкурсе принимаются Заказчиком ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени начиная с _____ года. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе прекращается в _______ по московскому времени ____ года. Прием Заявок на участие в Конкурсе в форме электронного документа не предусмотрен |
| ИУРЗ 20.2 | Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в __ часов __ минут по московскому времени ____ года по адресу: г. Москва, Люсиновская ул., д. 51, комната _____ |
| ИУРЗ 20.6 | Обеспечение Заявок на участие в Конкурсе: _____% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта устанавливается по каждому лоту Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 |
| ИУРЗ 25 | Для оценки лучших условий исполнения Государственного контракта устанавливается следующая система критериев и их значения <*>: -------------------------------- <*> Устанавливается по каждому лоту. |
| Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе: | Максимальное количество баллов по каждому критерию |
| Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе |
| ИУРЗ 25.3 | 1. Цена Государственного контракта | 100 |
| Порядок расчета ценового балла. Ценовой балл рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены Заявки на участие в Конкурсе к цене Заявки Участника: ЦБ = Цmin / Цi х 100, где: ЦБ - ценовой балл; Цmin - минимальная предложенная цена; Цi - цена Заявки Участника | |
| ИУРЗ 25.4 | 2. Неценовые критерии оценки и сопоставления Заявок КБ - неценовые баллы за качество выполнения научно-исследовательских работ и квалификацию Участника Конкурса; СВ - неценовые баллы за сроки выполнения научноисследовательских работ; ГБ - неценовые баллы за сроки предоставления гарантии качества работ и объем предоставления гарантии качества работ | |
| 2.1. Качество научно-исследовательских работ и (или) квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | 100 |
| 2.1.1. Качество научно-исследовательских работ, в т.ч.: | |
| - наличие в составе Концепции выполнения научноисследовательских работ описаний факторов, способствующих повышению уровня качества работ; степень обоснованности этих описаний, их детализации и содержательной проработанности | |
| - степень детализации и проработанности представленного Участником размещения заказа плана-графика выполнения работ | |
| 2.1.2. Квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | |
| - квалификация Участника Конкурса применительно к специфике Конкурса, оцениваемая на основе сведений: о выполнении аналогичных работ, отзывах, публикациях, квалификации и специализации персонала и т.п. | |
| 2.2. Сроки (периоды) выполнения научно-исследовательских работ, в т.ч.: | 100 |
| - не противоречащая установкам Заказчика, технологически и организационно обоснованная в Концепции и плане-графике выполнения работ возможность сокращения срока выполнения и предоставления Заказчику результатов работ по ____ этапу: макс. балл присуждается при сокращении срока на ___ | |
| 2.3. Срок предоставления гарантии качества научно-исследовательских работ и объем предоставления гарантии качества работ, в т.ч.: | 100 |
| - наличие в составе Концепции выполнения работ сведений об апробированности выбранных вариантов решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения работ, позволяющих оценивать уровень (объем) гарантий качества работ | |
| - уровень обоснованности и проработанности действий (мероприятий), предусмотренных Участником Конкурса в плане-графике выполнения работ в обеспечение гарантий качества, сроков и объемов их предоставления | |
| ИУРЗ 25.5 | Порядок расчета суммарных баллов. Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов с применением весовых факторов. Весовые коэффициенты определяются Заказчиком в заказе на поставку товара исходя из предмета закупки и специфики Конкурса: СБ = ЦБ х Р + КБ х Т + СВ х П + ГБ х М, где: Р - вес балла по критерию "Цена Государственного контракта"; Т - вес балла по критерию "Качество выполнения научноисследовательских работ и (или) квалификация Участника Конкурса" (<= 0,45); П - вес балла по критерию "Срок выполнения научноисследовательских работ"; М - вес балла по критерию "Срок и объем предоставления гарантий качества". При этом: Р + Т + П + М = 1 |
| ИУРЗ 30.1 | Обеспечение исполнения Государственного контракта. Срок предоставления обеспечения исполнения Государственного контракта: В течение 10 дней со дня получения Участником, с которым заключается Государственный контракт, проекта Государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта: ____% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта по лоту. Способы обеспечения исполнения Государственного контракта: Безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на счет Заказчика в указанном в настоящем пункте размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Государственного контракта: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ - В КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): В случае если начальная (максимальная) цена Контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса |
| ИУРЗ 31.1 | Срок подписания Государственного контракта. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса по лоту не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе по лоту, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном пунктами 29.5, 29.6 статьи 29 ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов |
(указанный проект Государственного контракта составляется
по каждому лоту отдельно)
Государственный контракт N _____________
на выполнение научно-исследовательских работ
для государственных нужд
г. Москва "__" __________ 200_ г.
Федеральное агентство по образованию, именуемое в дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице _____________________, действующего(ей)
на основании Положения о Федеральном агентстве по образованию,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.06.2004 N 288, и Приказа Федерального агентства по образованию от
16.08.2007 N 1519 "О распределении обязанностей по руководству
деятельностью Федерального агентства по образованию", с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(указать полное наименование организации и ее организационно-правовую
форму или Ф.И.О. Участника - физического лица (индивидуального
предпринимателя))
зарегистрированное(ый/ая) в ______________________________________________,
(указать наименование регистрирующего органа)
за основным государственным регистрационным номером ________ (Свидетельство
о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или
Свидетельство о внесении записи в единый реестр индивидуальных
предпринимателей N _____, от __________), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице _______________________________________, действующего
(указать должность, Ф.И.О. руководителя
организации - для юридических лиц)
на основании _____________________________________________________________,
(указать: Устава или Положения, а также доверенности, если
Государственный контракт подписывается
не руководителем организации)
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
руководствуясь:
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о реализации проектов в рамках ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о выделении ассигнований ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о внесении изменений в приказ о реализации проектов (или в приказ о
выделении ассигнований) _____";
решением Конкурсной комиссии (протокол от __________ N _________) по
Конкурсу N __________ "__________________________________________________",
(указать наименование Конкурса,
номер и наименование лота)
в рамках реализации "____________________________________________________",
(указать: номер и наименование задачи, мероприятия
и Программы, кем и когда утверждена Программа)
по подстатье "____________" классификации операций сектора государственного
управления, по направлению расходов "НИОКР";
заключили настоящий Государственный контракт на выполнение
научно-исследовательских работ для государственных нужд (далее -
Государственный контракт) о нижеследующем:
##### 1. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленные заданием (заказом) Государственного заказчика научно-исследовательские работы (указать наименование научно-исследовательских работ по названию лота), наименование выделять жирным шрифтом (далее - Работы), и передать полученные при выполнении Работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных [п. 1.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106008), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.3. Требования, предъявляемые к Работам и результатам Работ: виды (содержание), объем Работ, сроки выполнения Работ, получатели результатов Работ, состав отчетной документации, сроки ее представления и другие условия определяются в [Задании](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106156) на выполнение научно-исследовательских работ (Приложение N 1 к Государственному контракту).
1.4. Соглашение Сторон о цене (стоимости) выполняемых Работ оформляется [Предложением о цене](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106211) Государственного контракта (Приложение N 2 к Государственному контракту).
##### 2. Общие положения Государственного контракта
2.1.1. Получатель - Государственный заказчик или лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными получателями результата Работ.
2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Исполнителя, подтверждающие выполнение Работ, передаваемые Государственному заказчику, включая образцы (макеты), акты передачи результата Работ и иные документы, определяемые в Задании на выполнение научно-исследовательских работ (далее также - Задание).
2.1.3. Отчет Исполнителя - документ, представляемый Исполнителем в составе отчетной документации по установленной Государственным заказчиком форме, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части исполненных обязательств и иные необходимые сведения.
2.2.1. Работы (результаты Работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям технического регулирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.
2.2.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Заданием на выполнение научно-исследовательских работ.
2.2.3. Результаты Работ могут иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Если результат Работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в Задании на выполнение научно-исследовательских работ.
2.2.5. Риск случайной невозможности исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ несет Исполнитель.
2.3.1. Место выполнения Работ может быть определено в Задании на выполнение научно-исследовательских работ.
2.3.2. Работы выполняются Исполнителем лично, за исключением случаев, предусмотренных [подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106079) Государственного контракта.
2.3.3. Согласованный с Государственным заказчиком перечень ранее созданных объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам и которые используются для выполнения Работ, указывается в Задании на выполнение Работ.
2.4.1. Исполнитель гарантирует, что при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту не будут нарушены исключительные права третьих лиц на территории Российской Федерации.
2.4.2. Исполнитель гарантирует, что результат Работ не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Исполнитель гарантирует, что при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту не будут использованы сведения, составляющие государственную тайну.
2.4.4. Иные гарантии Исполнителя могут быть определены в Задании на выполнение научно-исследовательских работ.
##### 3. Цена (стоимость) Работ и порядок оплаты
3.1. Общая цена (стоимость) Работ по Государственному контракту
составляет __________ рублей __ коп. (____________________ рублей __ коп.),
(сумма прописью)
НДС не облагается на основании пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Указанная цена (стоимость) Государственного контракта является твердой
и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев,
предусмотренных [пунктами 3.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106035) и [5.1.8](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106069) настоящего Государственного контракта.
3.2. Общая стоимость Работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.
3.3. В случае изменения объема выполняемых Работ, в соответствии с [п. 5.1.7](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106068) настоящего Государственного контракта, Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе при выполнении дополнительного объема Работ изменить первоначальную цену (стоимость) Государственного контракта пропорционально объему таких дополнительных Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены настоящего Государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких Работ, Государственный заказчик обязан изменить цену настоящего Государственного контракта указанным образом.
Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
3.4. Оплата выполненных Работ по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке:
Если Конкурсной документацией предусмотрена выплата аванса:
3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости Работ, предусмотренной в [п. 3.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106033) настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.4.2. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если конкурсной документацией не предусмотрена выплата аванса:
3.4.3. Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
##### 4. Порядок выполнения и сдачи-приемки Работ
4.1. Порядок выполнения Работ по Государственному контракту определяется Заданием на выполнение научно-исследовательских работ. Работы выполняются в соответствии с ГОСТом 15.101-98 "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ".
4.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Задания и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
4.3. В порядке контроля за ходом и качеством выполнения Работ по требованию Государственного заказчика Исполнитель представляет необходимую документацию, относящуюся к Работам, и создает условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Государственному контракту.
4.4. Перечень научной и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Государственному заказчику при завершении Работ по Государственному контракту, определяется Заданием на выполнение научно-исследовательских работ. Разработка и оформление отчетной документации осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТа 7.32-2001 "Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления".
4.5.1. Результат Работ передается Получателю по акту сдачи-приемки Работ (результата Работ) по качеству. Если Получателем результата Работ является непосредственно Государственный заказчик, то представление акта сдачи-приемки Работ (результата Работ) по качеству не требуется, а все существенные условия сдачи-приемки Работ (результата Работ) по качеству указываются в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.
4.5.2. По завершении Работ по настоящему Государственному контракту Исполнитель представляет Государственному заказчику отчетную документацию, а также документы, необходимые для обеспечения государственного учета результатов научно-технической деятельности: форма 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, утвержденная Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2005 г. N 312, копии документов, подтверждающих приведенные в форме 1 сведения.
4.5.3. В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия выполненных Работ (этапа Работ) и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта. Для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов. Срок проведения такой экспертизы не может превышать 20 (двадцати) дней.
4.5.4. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту Приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по Государственному контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. По результатам заключения Приемочной комиссии Государственный заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.
4.5.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) дней с момента его получения.
4.5.6. Подписанный Сторонами акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта) оформляет и удостоверяет факт принятия Государственным заказчиком Работ (этапа Работ) в полном объеме и является основанием для оплаты Исполнителю выполненных Работ.
4.5.7. Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного контракта) должен содержать ссылку на переданный Государственному заказчику перечень документов, подтверждающих исполнение обязательств по Государственному контракту.
4.5.8. При досрочном завершении выполнения Работ (этапа выполнения Работ) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Государственного контракта.
4.6. Если в процессе выполнения Работ (этапа Работ) выявляется невозможность достижения результатов Работ (этапа Работ) в соответствии с требованиями Задания, Исполнитель обязан незамедлительно приостановить их выполнение и письменно уведомить о приостановлении Работ Государственного заказчика в 3-дневный срок. В течение 10 (десяти) дней с момента приостановления Работ Исполнитель составляет соответствующее заключение с описанием фактически выполненных Работ до момента приостановления причин невозможности достижения результата.
4.6.1. С момента приостановления Работ Стороны обязаны в течение 20 (двадцати) дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ (этапа Работ) и внести изменения в настоящий Государственный контракт либо принять совместное решение о его расторжении. Досрочное прекращение Работ (этапа Работ) по настоящему Государственному контракту оформляется Соглашением о досрочном расторжении Государственного контракта, которое подписывается Сторонами.
4.6.2. Досрочное прекращение Работ оформляется в порядке, предусмотренном настоящим Государственным контрактом для сдачи-приемки Работ (этапа Работ). С момента подписания указанного Соглашения Работы по Государственному контракту считаются прекращенными, а Государственный контракт - расторгнутым.
##### 5. Права и обязанности Государственного заказчика
5.1.1. Осуществлять контроль за процессом выполнения Работ Исполнителем по Государственному контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных средств, предоставляемых Государственным заказчиком в рамках настоящего Государственного контракта.
5.1.3. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Заданием, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.4. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием.
5.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных Работ и представленной Исполнителем отчетной документации.
5.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем Работ и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Государственному контракту.
5.1.7. По согласованию с Исполнителем изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный Государственным контрактом объем Работ при изменении потребности в Работах, на выполнение которых заключен Государственный контракт, или в случае выявления потребности в дополнительных Работах, не предусмотренных Государственным контрактом, но связанных с Работами, предусмотренными Государственным контрактом.
5.1.8. Осуществлять контроль за использованием результатов Работ, полученных при выполнении Государственного контракта, в том числе передаваемых Исполнителем третьим лицам.
5.2.1 Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию.
5.2.2. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ или приемки исполненных обязательств.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
5.2.4. Указывать данные об авторах во всех публикациях или иных способах распространения сведений о результатах Работ, выполненных по настоящему Государственному контракту.
##### 6. Права и обязанности Исполнителя
6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и материалов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или актом сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта, при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6.1.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Государственному контракту других лиц - соисполнителей, по видам (содержанию) Работ, предусмотренных Заданием. Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
6.1.4. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов Работ по настоящему Государственному контракту. Перечень Работ, выполненных соисполнителями, Исполнитель указывает в своей отчетной документации.
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с Заданием и представить Государственному заказчику отчетную документацию.
6.2.2. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения Работ недостатки в сроки, определенные Государственным заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Государственного заказчика об устранении недостатков.
6.2.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, представить финансово-хозяйственные документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Государственному контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
6.2.4. Согласовать с Государственным заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту охраняемых объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат Государственному заказчику, Исполнителю или третьим лицам, а также условия приобретения прав на их использование.
6.2.5. Своевременно выполнить требования по государственной регистрации научно-исследовательских работ, предусмотренные Приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 17.11.1997 N 125.
6.2.6. Незамедлительно уведомлять Государственного заказчика о каждом полученном при выполнении Государственного контракта результате в виде объекта интеллектуальной собственности, обладающем хотя бы одной из нижеследующих характеристик:
является способным к правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности;
не является способным к правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности, но является информацией, для которой может быть установлен режим коммерческой тайны.
6.2.7. Проводить патентные исследования в соответствии с ГОСТом Р 15.011-96.
6.2.8. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков, предусмотренных Заданием, устранять допущенные по его вине недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступление от научных и технико-экономических параметров, предусмотренных Государственным контрактом.
6.2.9. Предпринять меры, обеспечивающие правовую охрану результатов Работ, созданных при реализации Государственного контракта и способных к правовой охране.
6.2.10. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Государственного контракта представить Государственному заказчику заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Исполнителя детализированный план-график выполнения Работ по Государственному контракту, составленный в соответствии с Заданием на выполнение научно-исследовательских работ.
6.2.11. Ежемесячно, не позднее 5-ого числа каждого месяца, представлять Государственному заказчику сведения по установленной форме о ходе выполнения Работ по Государственному контракту за прошедший месяц в соответствии с указанным в [п. 6.2.10](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-6#p106093) планом-графиком.
##### 7. Ответственность Сторон
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.1. В случае нарушения сроков выполнения Работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.
7.2.2. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества, Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, подлежащей оплате за каждый день с момента уведомления Исполнителя до момента устранения недостатков выполненных Работ.
7.2.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
Если обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено Конкурсной документацией (выбрать нужный вариант):
7.2.4. Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией от ____________ N _____, выданной _____________________, сроком действия до ________, в размере ____________ рублей __ коп. (______________ рублей __ коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее ____ года, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается передачей Государственному заказчику в залог денежных средств в размере ____________ рублей __ коп. (____________ рублей __ коп.) (платежное поручение от ___________ N _____ указать наименование банка).
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается договором страхования ответственности от _________ N ______, указывается наименование страховщика сроком действия до __________, в размере ___________ рублей __ коп. (________________ рублей __ коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее ___________, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
7.2.5. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна, как можно скорее, уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через четырнадцать (14) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и так же, как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
##### 8. Конфиденциальность информации
8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету настоящего Государственного контракта.
Вся информация, в рамках Государственного контракта, кроме общедоступной, признается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.2. Конфиденциальная информация включает в себя научно-техническую, технологическую, финансово-экономическую или иную информацию (в том числе, ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании.
8.3. Прекращение срока действия Государственного контракта не освобождает Стороны от обязанности по сохранению конфиденциальной информации, предоставленной в рамках настоящего Государственного контракта.
##### 9. Права и обязанности Сторон, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности
В случаях, когда исключительные права передаются
Российской Федерации <*>
---
<*> Исключительные права закрепляются за Российской Федерацией, если Государственный заказчик планирует использовать объект исключительного права при производстве продукции для федеральных государственных нужд.
9.1. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, а также исключительные права на результаты Работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные в рамках настоящего Государственного контракта, принадлежат Российской Федерации.
9.2. Распоряжение исключительными правами от имени Российской Федерации осуществляет Государственный заказчик.
9.3. Неисключительные имущественные права на результаты Работ, полученные в рамках реализации настоящего Государственного контракта, передаются Исполнителю. Результаты Работ могут быть использованы Исполнителем без согласования с Государственным заказчиком только в собственном производстве. Исполнитель вправе передавать неисключительные имущественные права на использование результатов Работ другим лицам только с письменного согласия Государственного заказчика.
9.4. Исполнитель обязуется урегулировать взаимоотношения с авторами созданных в рамках настоящего Государственного контракта результатов Работ, в том числе посредством выплаты авторского вознаграждения.
В случае несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.
9.6. Исполнитель обязан представить Государственному заказчику документы, подтверждающие наличие достаточных правовых оснований для использования при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту ранее созданных объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам.
В случае несанкционированного использования ранее созданных объектов интеллектуальной собственности ответственность перед правообладателями полностью возлагается на Исполнителя.
9.7. Дополнительные условия передачи и использования прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате выполнения Работ по настоящему Государственному контракту, могут определяться в Задании.
В случаях, когда исключительные права передаются Исполнителю
том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, программы для ЭВМ, базы данных, а также исключительные права на
результаты Работ, включая объекты авторских прав и потенциально
патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау), в
отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные
в рамках настоящего Государственного контракта, принадлежат ______________
___________________________________________________________________________
указать полное наименование Исполнителя
9.2. По требованию Государственного заказчика правообладатель обязан предоставить указанному Государственным заказчиком лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующего объекта исключительного права для государственных нужд.
9.3. Результаты Работ, полученные в рамках реализации настоящего Государственного контракта, должны быть использованы Исполнителем в собственном производстве или переданы третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Исполнитель обязуется использовать результаты Работ на территории Российской Федерации.
9.5. Исполнитель обязан предоставлять Государственному заказчику сведения обо всех фактах использования результатов Работ, исключительные права на которые ему переданы в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
9.6. Исполнитель обязан обеспечить правовую охрану полученного по Государственному контракту результата. Все расходы, связанные с обеспечением правовой охраны, осуществляются за счет Исполнителя.
9.8. Исполнитель обязуется обеспечить выплату вознаграждения авторам созданного результата Работ.
9.9. В случае несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.
##### 10. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе, в претензионном порядке.
10.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
##### 11. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
11.1. Государственный контракт после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
11.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта в текущем финансовом году осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 200_ года, при условии представления Исполнителем подписанного акта сдачи-приемки исполнения обязательств.
11.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
11.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
##### 12. Прочие условия Государственного контракта
12.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
12.2. Настоящий Государственный контракт должен быть составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Государственного заказчика.
##### Реквизиты и подписи Сторон
"Государственный заказчик" "Исполнитель"
Федеральное агентство по образованию
Место нахождения: 115998, г. Москва, Место нахождения:
ул. Люсиновская, 51
тел.
Фактическое место нахождения: Фактическое место нахождения:
115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51
тел.
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 7725509655 УФК МФ РФ по г. Москве
Федеральное агентство по образованию
Л/с 03073000730
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России,
г. Москва
Расчетный счет:
40105810700000010079
**БИК 044583001 БИК**
**КПП 772501001 КПП**
ОКОПФ 81 ОКОПФ
**ОКПО 00083411 ОКПО**
ОКВЭД 75.11.11 ОКВЭД
_____________________________ _____________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 1
к Государственному
контракту на выполнение
научно-исследовательских
работ для государственных нужд
N _________ от _______________
**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ**
наименование работы ___________________________ по Программе
____________________________________________
```text
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 1. Наименование, виды (содержание), срок выполнения │
│научно-исследовательских работ (НИР) и передачи результатов: │
├────────────────┬─────────┬──────────────────────────────┬───────────────┤
│Наименование НИР│ Номер │ Вид (содержание) НИР │Срок окончания │
│(в соответствии │этапа НИР│ │ этапа │
│ с предметом │ │ │выполнения НИР │
│Государственного│ │ │ │
│ контракта) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │1 │1.1 │ │
│ │ ├──────────────────────────────┤ │
│ │ │1.2 │ │
├────────────────┼─────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │2 │2.1 │ │
│ │ ├──────────────────────────────┤ │
│ │ │2.2 │ │
├────────────────┴─────────┴──────────────────────────────┴───────────────┤
│Раздел 2. Требования, предъявляемые к научно-исследовательским работам, │
│результат НИР: │
├────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│ Номер │Требования к НИР, согласно позициям, │ Результат НИР │
│ этапа НИР │предусмотренным в разделе 1 настоящего │ │
│ │задания: │ │
│ │- описание, объем выполняемых НИР; │ │
│ │- требования к НИР, формату (виду) мате-│ │
│ │риалов и (или) документов, при необходи-│ │
│ │мости описание образцов (макетов) │ │
├────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│1 │1.1 │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ │
│ │1.2 │ │
├────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│2 │2.1 │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ │
│ │2.2 │ │
├────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────┤
│Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной │
│собственности (ОИС), создаваемых в результате НИР: │
├─────────┬─────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────┤
│ Номер │Наименование ОИС,│ Виды и объемы прав на │ Получатели │
│этапа НИР│ создаваемых в │ использование ОИС, созданных │ прав на │
│ │ результате НИР │ в результате НИР │использование│
│ │ │ │ ОИС │
├─────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│I │I.1 │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │I.2 │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │I.3 │ │ │
├─────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│II │II.1 │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │II.2 │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │II.3 │ │ │
├─────────┴─────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────┤
│Раздел 4. Порядок приемки выполненных научно-исследовательских работ: │
├────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Номер │Требования к порядку приемки и утверждения выполненных НИР, │
│этапа НИР │в т.ч. в случаях: │
│ │- передачи охраняемых объектов интеллектуальной │
│ │собственности; │
│ │- государственной регистрации результатов НИР; │
│ │- проведения предварительной экспертизы и рассмотрения │
│ │представляемых результатов на ученых советах (НТС) │
│ │организаций, согласованных с Заказчиком; │
│ │- требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых │
│ │испытаний и т.п. (с указанием требуемой методики и │
│ │регламента): │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │1.1 │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2 │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │2.1 │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.2 │
├────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 5. Состав отчетной документации, требования, предъявляемые к ней, │
│и получатели результата научно-исследовательских работ: │
├────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│Номер этапа │Состав, форма и │Получатели результа-│ Сроки │
│ НИР │требования к отчетной│та НИР, место выпол-│ предоставления │
│ │документации и мате- │нения НИР, наимено- │ отчетной │
│ │риалам, предоставляе-│вание и место нахож-│ документации │
│ │мым Государственному │дения получателя │ и материалов │
│ │заказчику │результатов НИР │ │
├────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│1 │ │ │ │
├────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│2 │ │ │ │
├────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤
│Область практического использования и применения результатов выполнения │
│научно-исследовательских работ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Необходимо описать область практического использования и применения │
│результатов выполнения НИР │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к │
│специалистам), безопасности, лицензирования, госаккредитации, обладания │
│правами на объекты интеллектуальной собственности, страхования, │
│соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, │
│включая дополнительные требования к качеству работ и т.п.: │
├────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────┤
│ Номер │Содержание требования и (или) наименование│ Ссылка на вид │
│ требования │ требуемого документа │ (виды), этап │
│ │ │ (этапы) НИР, к │
│ │ │которым относится│
│ │ │ требование │
├────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│6.1 │ │ │
├────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│6.2 │ │ │
├────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────┤
│Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий │
│качества НИР (результата НИР), а также, при необходимости, прочие и │
│особые условия и (или) способы исполнения обязательств: │
├────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────┤
│ Номер │Содержание требования и (или) наименование│ Ссылка на вид │
│ требования │ требуемого документа │ (виды), этап │
│ │ │ (этапы) НИР, к │
│ │ │которым относится│
│ │ │ требование │
├────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│7.1 │ │ │
├────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│7.2 │ │ │
├────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────┤
│Раздел 8. Иные необходимые сведения по выполнению научно- │
│исследовательских работ: │
│8.1. Руководитель проекта; │
│8.2. Направление научной деятельности организации, по которому │
│выполняется НИР; │
│8.3. Коды темы по ГРНТИ; │
│8.4. Цель НИР; │
│8.5. Имеющийся научный задел │
├────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.1 │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.2 │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.3 │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.4 │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.5 │ │
└────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
```
Государственный заказчик: Исполнитель:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 2
к Государственному
контракту на выполнение
научно-исследовательских
работ для государственных нужд
N _________ от _______________
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**
"___________________________________________________"
| Номер этапа | Вид (содержание) Работ | Цена (рублей) |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 1-му этапу: _______________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 2-му этапу: _______________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 |
Итого стоимость (цена) научно-исследовательских работ составляет: ____________ рублей __ коп. (_____________ рублей __ коп.), НДС не облагается на основании пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Государственный заказчик: Исполнитель:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Заполняется на основе утвержденного заказа (с [п. 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100305) по раздел 2.7) по соответствующему лоту, при этом из р. 2.1 исключается столбец, содержащий стоимость видов работ.
ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ
Документ должен быть представлен отдельно по каждому лоту,
на который Участник подает Заявку
Дата __________
N Конкурса: _____
КОМУ: Федеральному агентству по образованию
115998, Москва, М-93, ГСП-8, ул. Люсиновская, 51
ОТ: _______________________________________________________________, в лице
(наименование и местонахождение Участника размещения заказа)
__________________________________________________________________________,
(должность уполномоченного лица и его Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________.
Изучив Конкурсную документацию по Конкурсу N ___, включая Дополнения N ______ (указать номера, если таковые имели место), получение которых настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить научно-исследовательские работы по лоту N _________ наименование работ ___________ в соответствии с указанной Конкурсной документацией на сумму (общая сумма Заявки на участие в Конкурсе по лоту прописью и цифрами), подтверждаемую Предложением о цене Государственного контракта, которое является частью нашей Заявки на участие в Конкурсе.
Мы обязуемся, в случае признания нас победителем Конкурса по лоту N ___, выполнить научно-исследовательские работы в сроки, указанные в Предложении о качестве научно-исследовательских работ и иных предложениях об условии исполнения Контракта по лоту.
В случае признания нас победителем Конкурса по заявленному лоту или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта по данному лоту нами будет предоставлено обеспечение в виде ____________ (указывается способ обеспечения Государственного контракта) в соответствии с требованиями Конкурсной документации для надлежащего исполнения Государственного контракта (за исключением бюджетных учреждений).
Мы извещены, что в случае признания нас победителем Конкурса по заявленному лоту или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта по данному лоту, в случае нашего уклонения от заключения Государственного контракта или расторжения с нами Государственного контракта в связи с существенным нарушением нами условий Государственного контракта, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Мы понимаем, что цена научно-исследовательских работ, предложенная нами в Заявке на участие в Конкурсе по заявленному лоту, не является единственным критерием определения победителя Конкурса по данному лоту.
Мы извещены, что для участия в Конкурсе Участник размещения заказа должен отвечать следующим обязательным требованиям: непроведение ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе или Заявки на участие в аукционе; отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы понимаем, что в случае несоответствия указанным требованиям Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
___________________________.
(Ф.И.О., телефон работника)
Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать уполномоченному
лицу.
Наши юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства),
телефон ______________, факс ______________.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
__________________________________________________________________________.
Документы, подтверждающие полномочия на подписание документов,
входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, от имени и/или по поручению
Участника: (перечислить).
Датировано __________ числом __ месяца __________ 200_ г.
_____________________ _____________________
(Подпись) (Должность)
М.П.
**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Каждый Участник размещения заказа, подающий Заявку на участие в Конкурсе, должен заполнить данную форму.
Для юридических лиц:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) Участника размещения заказа | |
| 2. | Организационно-правовая форма |
| 3. | Адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес) |
| 4. | Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес) |
| 5. | Телефоны, факс Участника (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного Участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения |
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фамилия, имя, отчество Участника размещения заказа | |
| 2. | Паспортные данные (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган, выдавший документ) |
| 3. | Сведения о месте жительства |
| 4. | Телефоны, факс Участника размещения заказа (с указанием кода города), адрес электронной почты |
_______________
(подпись, М.П.)
________________________________
(Ф.И.О., должность подписавшего)
Форма 3
**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ЛОТУ**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме согласно таблицам, содержащимся в [разделе IV](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-11#p106221) "Заказ на выполнение научно-исследовательских работ" настоящей Конкурсной документации.
Наименование работы __________________________ по Программе
____________________________________________
```text
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 1. Наименование, виды (содержание), срок выполнения │
│научно-исследовательских работ (НИР) и передачи результатов: │
├────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────┬──────────┤
│Наименование НИР│Номер этапа│ Вид (содержание) НИР │ Срок │
│(в соответствии │ НИР │ │окончания │
│ с предметом │ │ │ этапа │
│Государственного│ │ │выполнения│
│ контракта) │ │ │ НИР │
├────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┤
│ │1 │1.1 │ │
│ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │1.2 │ │
├────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┤
│ │2 │2.1 │ │
│ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │2.2 │ │
├────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────┴──────────┤
│Раздел 2. Требования, предъявляемые к научно-исследовательским работам, │
│результат НИР: │
├────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────┤
│Номер этапа НИР │Требования к НИР, согласно позициям, │Результат │
│ │предусмотренным в разделе 1 настоящего │ НИР │
│ │задания: │ │
│ │- описание, объем выполняемых НИР; │ │
│ │- требования к НИР, формату (виду) материалов│ │
│ │и (или) документов, при необходимости │ │
│ │описание образцов (макетов) │ │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1 │1.1 │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │1.2 │ │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2 │2.1 │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │2.2 │ │
├────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────┤
│Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной │
│собственности (ОИС), создаваемых в результате НИР: │
├────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│ Номер │ Наименование │ Виды и объемы прав │ Получатели │
│ этапа │ОИС, создаваемых│ на использование ОИС, созданных │ прав на │
│ НИР │в результате НИР│ в результате НИР │использование│
│ │ │ │ ОИС │
├────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│I │I.1 │ │ │
│ ├────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │I.2 │ │ │
│ ├────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │I.3 │ │ │
├────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│II │II.1 │ │ │
│ ├────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │II.2 │ │ │
│ ├────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │II.3 │ │ │
├────────┴────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│Раздел 4. Порядок приемки выполненных научно-исследовательских работ: │
├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Номер │Требования к порядку приемки и утверждения выполненных НИР, в │
│ этапа │т.ч. в случаях: │
│ НИР │- передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; │
│ │- государственной регистрации результатов НИР; │
│ │- проведения предварительной экспертизы и рассмотрения │
│ │представляемых результатов на ученых советах (НТС) организаций, │
│ │согласованных с Заказчиком; │
│ │- требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых │
│ │испытаний (с указанием требуемой методики и регламента) и т.п. │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │1.1 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2 │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │2.1 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.2 │
├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 5. Состав отчетной документации, требования, предъявляемые к ней, │
│и получатели результата научно-исследовательских работ: │
├────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────┤
│ Номер │ Состав, форма и │ Получатели результата │ Сроки │
│ этапа │требования к отчетной │ НИР, место выполнения │предоставления │
│ НИР │ документации и │НИР, наименование и место│ отчетной │
│ │ материалам, │ нахождения получателя │ документации │
│ │ предоставляемым │ результатов НИР │ и материалов │
│ │ Государственному │ │ │
│ │ заказчику │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤
│1 │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤
│2 │ │ │ │
├────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────┤
│Область практического использования и применения результатов выполнения │
│научно-исследовательских работ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Необходимо описать область практического использования и применения │
│результатов выполнения НИР │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к │
│специалистам), безопасности, лицензирования, госаккредитации, обладания │
│правами на объекты интеллектуальной собственности, страхования, │
│соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, │
│включая дополнительные требования к качеству работ и т.п.: │
├───────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│ Номер │ Содержание требования и (или) │Ссылка на вид (виды),│
│требования │ наименование требуемого документа │ этап (этапы) НИР, │
│ │ │ к которым относится │
│ │ │ требование │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│6.1 │ │ │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│6.2 │ │ │
├───────────┴───────────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий │
│качества НИР (результата НИР), а также, при необходимости, прочие и │
│особые условия и (или) способы исполнения обязательств: │
├───────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│ Номер │ Содержание требования и (или) │Ссылка на вид (виды),│
│требования │ наименование требуемого документа │ этап (этапы) НИР, │
│ │ │ к которым относится │
│ │ │ требование │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│7.1 │ │ │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│7.2 │ │ │
├───────────┴───────────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│Раздел 8. Иные необходимые сведения по выполнению научно-исследовательс- │
│ких работ: │
│8.1. Руководитель проекта; │
│8.2. Направление научной деятельности организации, по которому │
│выполняется НИР; │
│8.3. Коды темы по ГРНТИ; │
│8.4. Цель НИР; │
│8.5. Имеющийся научный задел │
├────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.1 │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.2 │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.3 │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.4 │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.5 │ │
└────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
```
Участник размещения заказа
___________ (___________)
**СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Документ должен быть составлен по форме таблиц, содержащихся в нижеприведенных "Сведениях о квалификации Участника размещения заказа".
Документ представляется, если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа.
__________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
квалификацию подтверждает следующей информацией:
1. Квалификация основных исполнителей, состоящих в штате организации:
| N п/п | Ф.И.О. | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием | Стаж работы, лет |
| общий | в том числе, по проведению аналогичных предмету Конкурса работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Сведения о производственной деятельности организации:
| Опыт работы Участника размещения заказа по выполнению аналогичных предмету Конкурса работ |
| Содержание работ | Объем выполненных работ в ценах на дату исполнения обязательств, млн. руб. | Период выполнения работ | Заказчик (адрес, телефон, контактное |
| общий объем | в т.ч. собственными силами | начало | окончание | лицо) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
*Примечание.* По своему усмотрению Участник размещения заказа может предоставить другие сведения (с приложением соответствующих документов), не учтенные в предложенных таблицах. При этом такие сведения должны быть указаны ниже приведенных таблиц либо оформлены в виде приложений к настоящей форме.
Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке Заявки на участие в Конкурсе по критерию "Квалификация Участника Конкурса".
Участник размещения заказа
___________ (___________)
М.П.
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме, при этом предложенная Участником размещения заказа цена не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по соответствующему лоту. Цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, должна соответствовать цене Государственного контракта, указанной в Письме об участии в Конкурсе по лоту.
"__________________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Номер этапа | Вид (содержание) НИР | Цена (рублей) |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 1-му этапу: _______________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 2-му этапу: _______________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 |
Итого стоимость (цена) научно-исследовательских работ составляет: __________ рублей __ коп. (__________ рублей __ коп.), НДС не облагается на основании пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Участник размещения заказа
___________ (___________)
М.П.
по образованию
N __________
**НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ N _________**
В Федеральное агентство
по образованию
N __________
"__" __________ 200_ г.
Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе N ______, лот N ____.
Уважаемые господа!
Настоящим письмом (наименование организации - для юридических лиц или Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту N ______.
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Приложение N 15 (15.1)
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Федерального агентства Федерального агентства
по образованию по образованию
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на выполнение научно-исследовательских работ по проекту
"_______________________________________________",
(наименование проекта)
проводимому в рамках
мероприятия __________________________________
(номер и наименование мероприятия)
задачи _____________________________
(номер и наименование задачи)
_______________________________________________________
(наименование Программы)
Номер открытого Конкурса: ______________________
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления программ
в сфере образования и размещения
государственного заказа
Федерального агентства по образованию
___________ /__________/
"__" __________ 200_ г.
Москва
200_
## Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки выполнения научно-исследовательских работ
### Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИУРЗ
### Раздел III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
#### 2.1 Основные определения, используемые в Государственном контракте:
#### 2.2 Требования к Работе:
#### 2.3 Требования к условиям и способам выполнения Работ:
#### 2.4 Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства:
#### 4.5 Сдача-приемка Работ (этапа Работ) осуществляется в следующем порядке:
#### 5.1 Государственный заказчик вправе:
#### 5.2 Государственный заказчик обязан:
#### 6.1 Исполнитель вправе:
#### 6.2 Исполнитель обязан:
#### 7.1 Ответственность Государственного заказчика:
#### 7.2 Ответственность Исполнителя:
#### 7.3 Условия освобождения Сторон от ответственности:
#### 9.1 Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, в
### Раздел IV. ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
### Раздел V. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ
### Раздел VI. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
### Раздел I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ИУРЗ)
#### А. Введение
### Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки выполнения научно-исследовательских работ
1.1. Размещение заказа на выполнение научно-исследовательских работ, информация о которых содержится в пункте 1.1 информационной карты ИУРЗ и которые являются предметом настоящего Конкурса, осуществляется в соответствии с процедурами и условиями, предусмотренными Конкурсной документацией.
1.2. Победивший Участник Конкурса должен будет выполнить научно-исследовательские работы (далее также - работы), являющиеся предметом Конкурса, в месте и в течение периода времени, указанных в пункте 1.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
### Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
2.1 Финансирование Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ, который будет заключен по результатам данного Конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в пункте 2.1 информационной карты ИУРЗ.
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные научно-исследовательские работы определяются в проекте Государственного контракта, прилагаемом к Конкурсной документации, и указаны в пункте 2.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
### Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
3.1. Заказчик настоящего Конкурса указан в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ. Специализированная организация, указанная в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ, выполняет часть функций по организации и проведению Конкурса.
## Статья 4. Участники размещения заказа
### Статья 4. Участники размещения заказа
4.1. Участниками размещения заказа (далее также - Участники) являются лица, претендующие на заключение Государственного контракта (далее также - Контракт). Участником размещения заказа могут быть исключительно субъекты малого предпринимательства независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
## Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
### Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
5.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ. Несоответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 6. Привлечение соисполнителей к выполнению Государственного контракта
### Статья 6. Привлечение соисполнителей к выполнению Государственного контракта
6.1. Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей к выполнению научно-исследовательских работ по Государственному контракту, если иное не оговорено в пункте 6.1 информационной карты ИУРЗ. Привлечение соисполнителей к выполнению научно-исследовательских работ по Государственному контракту осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
## Статья 7. Затраты на участие в Конкурсе
### Статья 7. Затраты на участие в Конкурсе
7.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей своей Заявки на участие в Конкурсе и заключением Государственного контракта.
## Статья 8. Содержание Конкурсной документации
#### Б. Конкурсная документация
### Статья 8. Содержание Конкурсной документации
8.1. Конкурсная документация подготовлена и разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
8.2. Конкурсная документация включает в себя все перечисленные ниже документы, а также изменения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном [статьей 9](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-9-11#p106401) настоящего раздела:
I. Инструкцию Участникам размещения заказа (ИУРЗ);
II. [Информационную карту](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-12#p106558) ИУРЗ;
III. [Проект](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-12#p106640) Государственного контракта, включая приложения:
1. Приложение N 1 "[Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106792) на выполнение научно-исследовательских работ";
2. Приложение N 2 "[Предложение](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106847) о цене Государственного контракта";
IV. [Заказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-12#p106857) на выполнение научно-исследовательских работ;
V. [Формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-12#p106859) документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе:
Форма 1. [Письмо](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106861) об участии в Конкурсе;
Форма 2. [Общие сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106876) об Участнике размещения заказа;
Форма 3. [Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106893) на выполнение научно-исследовательских работ;
Форма 4. [Сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106950) о квалификации Участника размещения заказа;
Форма 5. [Предложение о цене](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106966) Государственного контракта;
VI. [Форму запроса](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-12#p106978) на разъяснение Конкурсной документации;
VII. [Форму уведомления](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-12#p106989) об отзыве Заявки на участие в Конкурсе.
8.3. Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в Конкурсной документации. Подача Заявки на участие в Конкурсе, не отвечающей требованиям Конкурсной документации, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 9. Разъяснение положений Конкурсной документации
### Статья 9. Разъяснение положений Конкурсной документации
9.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации в письменной форме, (направление запроса в форме электронного документа не предусматривается). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет разъяснения положений Конкурсной документации в письменной форме, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе.
9.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений Конкурсной документации такие разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.
9.3. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником разъяснений положений Конкурсной документации.
9.4. При проведении Конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Конкурсной документацией. В случае нарушения указанного положения Конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
## Статья 10. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
### Статья 10. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
10.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого Конкурса, а также в Конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается.
10.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация. При этом срок подачи Заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого Конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
10.3. Участники, использующие для подготовки своих Заявок на участие в Конкурсе Конкурсную документацию, размещенную на официальном сайте, и не направившие заявления на получение Конкурсной документации, самостоятельно устанавливают факты внесения изменений в извещение о проведении открытого Конкурса и в Конкурсную документацию.
10.4. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником размещения заказа соответствующей информации.
## Статья 11. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
### Статья 11. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса
11.1 Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе.
11.2. Извещение об отказе от проведения открытого Конкурса размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого Конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса.
11.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа)) конверты с Заявками на участие в Конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе.
11.4. В случае если установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявок на участие в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса.
## Статья 12. Язык Заявки на участие в Конкурсе
#### В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 12. Язык Заявки на участие в Конкурсе
12.1. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть переведены на русский язык и заверены в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
12.2. Заявка на участие в Конкурсе, подготовленная Участником с нарушением требований, указанных в [пункте 12.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-12-11#p106418) настоящего раздела, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
12.3. Участник вправе предоставить сопроводительную документацию и печатную литературу на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературой и их переводом преимущество будет иметь перевод.
## Статья 13. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 13. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе
13.1 Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе, не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта, указанную в извещении о проведении Конкурса и в пункте 13.1 информационной карты ИУРЗ. В случае если цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе, превышает начальную (максимальную) цену Государственного контракта, данная Заявка отклоняется Конкурсной комиссией на этапе рассмотрения Заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным Конкурсной документацией.
13.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель по Государственному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями Государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену Государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе.
13.3. Неучтенные затраты Исполнителя по Государственному контракту, связанные с исполнением Государственного контракта, но не включенные в предлагаемую цену Государственного контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
13.4. Все цены, указанные в Заявке на участие в Конкурсе, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.
13.5. При оплате заключенного Государственного контракта применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день платежа.
## Статья 14. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 14. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе
I блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Сведения и документы в соответствии с пунктами 15.1, 15.2 информационной карты ИУРЗ.
II блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Письмо об участии в Конкурсе, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106861) раздела V Конкурсной документации;
(b) Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Контракта, подготовленные в соответствии со [статьей 16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-11#p106442) ИУРЗ;
(с) Предложение о цене Государственного контракта, подготовленное в соответствии со [статьей 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-11#p106445) ИУРЗ.
Участник размещения заказа может наряду с Предложением о качестве научно-исследовательских работ и Предложением о цене Государственного контракта на бумажном носителе предоставить указанные документы на электронном носителе (дискета 3,5 дюйма, CD- или DVD-диск, USB Flash-диск). Непредставление или представление данных документов на электронном носителе в составе Заявки на участие в Конкурсе не учитывается при рассмотрении или оценке, и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе.
14.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик и Специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
## Статья 15. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе
#### 14.1 Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующие блоки:
### Статья 15. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе
15.1. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем Заявку на участие в Конкурсе, указанные в пункте 15.1 информационной карты ИУРЗ, документы Предложения о качестве научно-исследовательских работ и иных предложений об условиях исполнения Контракта, указанные в пункте 16.1 информационной карты ИУРЗ, Предложение о цене Государственного контракта в соответствии с [пунктом 17.2 статьи 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-11#p106447) ИУРЗ. Непредставление Участником размещения заказа указанных сведений и документов влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.
15.2. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, указанные в пункте 15.2, информационной карты ИУРЗ, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение научно-исследовательских работ, являющихся предметом Конкурса. Непредставление Участником размещения заказа указанных документов влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.
15.3. Участник вправе представить в составе своей Заявке на участие в Конкурсе дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ.
15.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации в отношении Участника - юридического лица, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
## Статья 16. Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Контракта
### Статья 16. Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Контракта
16.1. Участник должен представить в составе Заявки на участие Конкурсе Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащие документы, указанные в пункте 16.1 информационной карты ИУРЗ и подтверждающие соответствие требованиям Конкурсной документации научно-исследовательских работ, которые Участник предлагает выполнить в соответствии с Заявкой на участие в Конкурсе.
16.2. Наименование, виды (содержание) и объемы выполняемых научно-исследовательских работ, а также сроки выполнения научно-исследовательских работ, указанные в составных частях Предложения о качестве научно-исследовательских работ и иных предложений об условиях исполнения Контракта и в Предложении о цене Государственного контракта ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-11#p106445) ИУРЗ), должны совпадать. В случае несовпадения наименований, видов (содержания) выполняемых научно-исследовательских работ, а также сроков выполнения работ в указанных документах невозможно достоверно определить, какие работы Участник размещения заказа предлагает выполнить по Государственному контракту и в какие сроки, в связи с чем такая Заявка признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 17. Предложение о цене Государственного контракта
### Статья 17. Предложение о цене Государственного контракта
17.1. Участник указывает предлагаемую им цену Государственного контракта в Письме об участии в Конкурсе, заполненном в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106861) раздела V Конкурсной документации.
17.2. Участник должен представить Предложение о цене Государственного контракта, подготовленное по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106966) "Предложение о цене Государственного контракта" раздела V Конкурсной документации.
17.3. Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником, является твердой, не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, указанных в [статье 32](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-32-11#p106548) настоящего раздела, и не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта. Заявка на участие в Конкурсе, содержащая цену Государственного контракта, превышающую начальную (максимальную) цену Государственного контракта, и (или) позволяющая корректировать, индексировать или изменять другим способом цену Государственного контракта, рассматривается как не соответствующая требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
17.4. Цена Государственного контракта, указанная в Письме об участии в Конкурсе, и общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должны совпадать, при этом общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должна равняться сумме цен по видам (содержанию) работ. В случае расхождения между ценами, выраженными цифрами и словами, предпочтение будет отдаваться цене, выраженной словами.
17.5. В случае несовпадения цен в Письме об участии в Конкурсе и в Предложении о цене Государственного контракта, в том числе при наличии арифметической ошибки, невозможно достоверно определить цену Государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа, в связи с чем Заявка, поданная данным Участником, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 18. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе
### Статья 18. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе
18.1. Участник должен подготовить Заявку на участие в Конкурсе и представить оригинал, состоящий из двух отдельных блоков, и копии Заявки на участие в Конкурсе в количестве, указанном в пункте 18.1 информационной карты ИУРЗ, указав на каждой Заявке соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" или "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". В случае расхождений между ними преимущество будет иметь оригинал.
18.2. Письмо об участии в Конкурсе, заполненное в соответствии [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106861) Письмо об участии в Конкурсе раздела V, а также сведения, представленные в соответствии [формой 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106876) Общие сведения об Участнике размещения заказа раздела V, документы Предложения о качестве научно-исследовательских работ и иных предложений об условиях исполнения Контракта, в том числе Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ, подготовленное по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106893) Задание на выполнение научно-исследовательских работ раздела V, Сведения о квалификации Участника размещения заказа (если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа), подготовленные в соответствии с [формой 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106950) Сведения о квалификации Участника размещения заказа раздела V, Предложение о цене Государственного контракта, подготовленное по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106966) "Предложение о цене Государственного контракта" раздела V, должны быть заверены печатью Участника (кроме Участников - физических лиц) и собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ). Все страницы документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника. Полномочия лица, подписавшего Заявку и ее страницы, должны явно следовать из представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе документов. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки на участие в Конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью Участника размещения заказа, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Конкурсной документации. Использование при подписании Заявки на участие в Конкурсе факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи не допускается. Несоблюдение настоящего требования влечет признание Заявки на участие в Конкурсе не соответствующей требованиям Конкурсной документации и отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
18.3. Никакие вставки и исправления в Заявке на участие в Конкурсе не имеют силы, за исключением тех случаев, когда они заверены подписью лица, уполномоченного на подписание Заявки на участие в Конкурсе, в соответствии с [пунктом 18.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-18-11#p106453) настоящей статьи.
## Статья 19. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
#### Г. Подача Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 19. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
19.1. Участник должен запечатать оригинал и каждую копию Заявки на участие в Конкурсе в разные внутренние конверты, пометив их соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". На внутренних конвертах должны быть указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя) Участника размещения заказа, название и номер Конкурса. Конверты с оригиналом и копиями Заявки на участие в Конкурсе запечатываются в один внешний конверт. На внешнем конверте Участник размещения заказа должен указать номер и название Конкурса, а также слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" (вставить время и дату в соответствии с пунктом 20.2 информационной карты ИУРЗ). Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
19.2. Если внешний конверт не оформлен в соответствии с требованиями Конкурсной документации, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его вскрытия раньше срока.
## Статья 20. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 20. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе
20.1. Порядок, место, дата начала и окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ.
20.2. Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в извещении о проведении открытого Конкурса и пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ.
20.3. Заявки на участие в Конкурсе, направленные Участниками размещения заказа по почте, поступившие позже даты и времени окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, указанных в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, признаются полученными после окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа при отправке Заявки на участие в Конкурсе по почте несет риск того, что такая Заявка будет доставлена по неправильному адресу, позже даты и времени, указанных в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, и будет признана опоздавшей. Последствия признания Заявки, полученной после окончания приема Заявок на участие в Конкурсе, изложены в [пункте 21.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-22-11#p106472) настоящего раздела.
20.4. Каждый конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, поступивший не позднее срока, указанного в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, регистрируется Заказчиком. Для обеспечения возможности идентификации поданной Участником Заявки на участие в Конкурсе на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе указывается регистрационный номер Заявки Участника размещения заказа, состоящий из номера Конкурса и регистрационного (порядкового) номера Участника. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой Заявкой с указанием даты и времени его получения.
20.5. Участник вправе подать только одну Заявку на участие в Конкурсе в отношении предмета Конкурса.
20.6. Участник (если это предусмотрено пунктом 20.6 информационной карты ИУРЗ) предоставляет обеспечение Заявки на участие в Конкурсе в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены Контракта. Если требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе установлено Заказчиком, такое требование распространяется на всех Участников размещения заказа.
20.7 Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц).
Оригинал соответствующего платежного поручения или квитанции должны быть представлены Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе. Непредставление Участником размещения заказа соответствующего платежного поручения или квитанции с отметкой банка об исполнении влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.
## Статья 21. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 21. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе
21.1. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае отзыва своей Заявки на участие в Конкурсе Участник размещения заказа представляет "Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе" по [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-12#p106989) раздела VII Конкурсной документации.
Изменения (в том числе дополнения) к Заявке на участие в Конкурсе подаются Участником размещения заказа в запечатанном конверте, который помечается "ИЗМЕНЕНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" в порядке, установленном в [п. 19.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-19-11#p106457).
21.2. Конверт с изменениями к Заявке на участие в Конкурсе и сведения об отзыве Заявки на участие в Конкурсе регистрируются Заказчиком в Листе регистрации, оформленном на Участника размещения заказа, вносящего изменения в Заявку на участие в Конкурсе, либо отзывающего Заявку на участие в Конкурсе.
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, такой конверт с Заявкой возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, но представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе, выданная Заказчиком, такой конверт с Заявкой на участие в Конкурсе возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
- если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, и не представлена расписка в получении конверта с Заявкой на участие в Конкурсе, выданная Заказчиком, что не позволяет идентифицировать отзываемый конверт на участие в Конкурсе, возврат такого конверта с Заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки.
21.4. После момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе внесение изменений в Заявки на участие в Конкурсе и отзыв Заявок на участие в Конкурсе не допускается.
## Статья 22. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
#### 21.3 Возврат отозванных Заявок осуществляется следующим образом:
#### Д. Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 22. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
22.1. При размещении заказа путем проведения Конкурса Заказчиком создается Конкурсная комиссия. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе, определение победителя Конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
22.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.3. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого Конкурса и в пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ, начинается процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.4. В день вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении Конкурса и пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ, Конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам размещения заказа о возможности подать Заявки на участие в Конкурсе, изменить или отозвать поданные Заявки на участие в Конкурсе до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.5. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с Заявками на участие в Конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более Заявок на участие в Конкурсе при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки на участие в Конкурсе такого Участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.
22.6. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с Заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения Государственного контракта, указанные в такой Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок на участие в Конкурсе, и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
22.7. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе ведется Конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Указанный протокол размещается в течение дня, следующего после дня его подписания, на официальном сайте.
22.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Во избежание накладок технического характера Участник размещения заказа, желающий осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, должен известить Конкурсную комиссию о таком намерении.
## Статья 23. Заявки на участие в Конкурсе, полученные после окончания приема Заявок
### Статья 23. Заявки на участие в Конкурсе, полученные после окончания приема Заявок
23.1. Полученные после окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе конверты с Заявками на участие в Конкурсе вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)), после чего такие Заявки возвращаются Участникам размещения заказа.
## Статья 24. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе
### Статья 24. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе
24.1. Конкурсная комиссия рассматривает каждую Заявку на участие в Конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным Конкурсной документацией. Срок рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
1) непредставления документов, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-11#p106427), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-11#p106437), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-11#p106442) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-11#p106445) ИУРЗ (за исключением документов, подтверждающих квалификацию Участника размещения заказа, если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа), либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;
2) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ;
3) несоответствия Заявки на участие в Конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличия в таких Заявках предложения о цене Контракта, превышающей начальную (максимальную) цену Контракта.
- Заявка на участие в Конкурсе, документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации;
- Заполнены все [формы](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-12#p106859), приведенные в разделе V "Формы документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе", в том числе: Предложение об условиях исполнения Государственного контракта подготовлено по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106893) Задание на выполнение научно-исследовательских работ; Предложение о цене Государственного контракта подготовлено по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106966) Предложение о цене Государственного контракта;
- Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта соответствуют требованиям Конкурсной документации;
- Совпадают наименование, виды (содержание) и объемы выполняемых научно-исследовательских работ, а также сроки выполнения научно-исследовательских работ, указанные в составных частях Предложения о качестве научно-исследовательских работ и иных предложениях об условиях исполнения Контракта и в Предложении о цене Государственного контракта ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-11#p106445) ИУРЗ);
- Совпадают цена Государственного контракта, указанная в Письме об участии в Конкурсе, и общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, при этом общая (итоговая) цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должна равняться сумме цен по видам (содержанию) работ.
24.4. Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить Участника размещения заказа от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения в случае установления факта:
а) недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-11#p106427), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-11#p106437), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-11#p106442) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-11#p106445) ИУРЗ;
б) проведения ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24.5. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в Конкурсе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, Участником Конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.
На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком. Указанный протокол в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте.
24.6. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе и признанным Участниками Конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе и не допущенным к участию в Конкурсе, направляются уведомления о принятом Конкурсной комиссией решении не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
24.7. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему Заявку на участие в Конкурсе и не допущенному к участию в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 25. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе
#### 24.2 Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе в следующих случаях:
#### 24.3 Заявка на участие в Конкурсе считается соответствующей требованиям Конкурсной документации, если:
### Статья 25. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе
25.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками Конкурса. Срок оценки и сопоставления таких Заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
25.2. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Государственного контракта в соответствии с критериями и порядком оценки, которые установлены Конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев составляет сто процентов. До установления Правительством Российской Федерации порядка оценки Заявок на участие в Конкурсе такой порядок устанавливается Заказчиком. При этом Заказчиком в Конкурсной документации устанавливаются критерии, предусмотренные Федеральным законом, их содержание и значимость.
25.3. По каждой Заявке на участие в Конкурсе производится расчет ценовых баллов. Порядок расчета ценовых баллов указан в пункте 25.3 информационной карты ИУРЗ.
25.4. Конкурсная комиссия проводит расчет неценовых баллов по каждой Заявке на участие в Конкурсе в соответствии с критериями, указанными в пункте 25.4 информационной карты ИУРЗ.
25.5. Конкурсная комиссия проводит оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе на основе ценовых и неценовых критериев. Конкурсная комиссия рассчитывает количество суммарных баллов, набранных каждой Заявкой на участие в Конкурсе. Порядок расчета суммарных баллов указан в пункте 25.5 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 26. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
### Статья 26. Определение лучших условий исполнения Государственного контракта
26.1. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией каждой Заявке на участие в Конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Государственного контракта, присваивается первый номер.
26.2. В случае если в нескольких Заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Контракта, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в Конкурсе, которая поступила ранее других Заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие условия.
26.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об Участниках Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Заявок на участие в Конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Заявкам на участие в Конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю Конкурса один экземпляр протокола и проект Государственного контракта. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
26.4. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов Конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет соответствующие разъяснения. (Прием запросов о разъяснении результатов Конкурса в форме электронного документа не предусматривается.)
## Статья 27. Определение победителя Конкурса
### Статья 27. Определение победителя Конкурса
27.1. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Государственного контракта, и Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер.
## Статья 28. Итоги проведения Конкурса
#### Е. Заключение Государственного контракта
### Статья 28. Итоги проведения Конкурса
28.1. Итогом проведения Конкурса является подписание Государственного контракта между Заказчиком и Участником, признанным победителем Конкурса, или Участником Конкурса в случаях, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.
## Статья 29. Порядок заключения Государственного контракта
### Статья 29. Порядок заключения Государственного контракта
29.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе и Конкурсной документациеи. В случае если Государственный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если в Конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену Государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Государственного контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
29.2. Заказчик заключая Государственный контракт с Участником, признанным Конкурсной комиссией победителем Конкурса. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе передает победителю Конкурса проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных победителем Конкурса в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.
29.3. Контракт должен быть подписан победителем Конкурса в течение срока, указанного в [пункте 31.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-31-11#p106546) ИУРЗ, со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
29.4. В случае если победитель Конкурса в срок, указанный в [пункте 31.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-31-11#p106546) ИУРЗ, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с [подпунктом 29.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-11#p106528) настоящего раздела, победитель Конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя Конкурса заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Государственного контракта, либо заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Контракта с победителем Конкурса в случаях, предусмотренных [пунктом 29.7](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-11#p106535) ИУРЗ. При этом заключение Государственного контракта для Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя Конкурса или Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Государственного контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого Участника заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, или принять решение о признании Конкурса несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался от заключения Контракта с победителем Конкурса и с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся.
29.5. В случае если по окончании срока подачи Заявок на участие в Конкурсе подана только одна Заявка на участие в Конкурсе, конверт с указанной Заявкой вскрывается и указанная Заявка рассматривается в порядке, установленном [статьей 24](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-24-11#p106489) ИУРЗ. В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку на участие в Конкурсе, проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Участник размещения заказа, подавший указанную Заявку, не вправе отказаться от заключения Государственного контракта. При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
29.6. В случае если только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в Конкурсе, признан Участником Конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, передает такому Участнику Конкурса проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Государственного контракта. При непредставлении Заказчику таким Участником Конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник Конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
29.7. После определения победителя Конкурса в срок, предусмотренный для заключения Государственного контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта с победителем Конкурса либо при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации Участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании Участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-11#p106427), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-11#p106437), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-11#p106442) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-11#p106445) ИУРЗ;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29.8. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются победителю Конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются Участнику Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения Государственного контракта с победителем Конкурса или с таким Участником Конкурса.
## Статья 30. Обеспечение исполнения Государственного контракта
### Статья 30. Обеспечение исполнения Государственного контракта
30.1. В течение срока, указанного в пункте 30.1 информационной карты ИУРЗ, Участник предоставляет обеспечение исполнения Государственного контракта. Государственный контракт заключается только после предоставления Участником, с которым заключается Государственный контракт, обеспечения исполнения Государственного контракта. Обеспечение исполнения Государственного контракта может быть предоставлено Участником в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Государственного контракта, указанном в пункте 30.1 информационной карты ИУРЗ. Способ обеспечения исполнения Государственного контракта из вышеперечисленных определяется Участником самостоятельно.
30.2. Если Участником Конкурса, с которым заключается Государственный контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения Государственного контракта не требуется.
## Статья 31. Подписание Государственного контракта
### Статья 31. Подписание Государственного контракта
31.1. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном [пунктами 29.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-11#p106533), [29.6 статьи 29](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-11#p106534) ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.
31.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 32. Право Заказчика при исполнении Государственного контракта изменить объем всех предусмотренных Государственным контрактом работ
### Статья 32. Право Заказчика при исполнении Государственного контракта изменить объем всех предусмотренных Государственным контрактом работ
32.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен Государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Государственным контрактом.
32.2. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Государственного контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в таких работах Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.
## Статья 33. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта.
### Статья 33. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта.
33.1. В случае расторжения Государственного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому Контракту Заказчик вправе заключить контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством о размещении заказов заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта, с согласия такого Участника. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе и в настоящей Конкурсной документации.
Если до расторжения Государственного контракта Исполнителем частично исполнены обязательства по такому Контракту, при заключении нового Государственного контракта объем выполняемых работ уменьшается с учетом объема выполненных работ по Контракту, ранее заключенному с победителем Конкурса. При этом цена Государственного контракта уменьшается пропорционально объему выполненных работ.
## Статья 34. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
### Статья 34. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
34.1. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном или ином, предусмотренном законодательством Российской Федерации, порядке действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.
## Статья 35. Законодательное регулирование
### Статья 35. Законодательное регулирование
35.1. Размещение заказов на выполнение работ для государственных нужд регулируется законодательством Российской Федерации.
Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения Конкурса дополняют собой положения [Инструкции](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-11#p106364) Участникам размещения заказа (ИУРЗ). В случае противоречий между положениями информационной карты ИУРЗ и ИУРЗ, информационная карта ИУРЗ имеет преобладающую силу.
| ИУРЗ 1.1 | Вид и предмет Конкурса: Открытый Конкурс на право заключить Государственный контракт по проекту _________________ Номер Конкурса: |
| ИУРЗ 1.2 | Место и сроки выполнения научно-исследовательских работ Работы выполняются в Российской Федерации. Работы выполняются в ______ этап(а). Работы выполняются с _____________ по _____________ 200_ г. |
| ИУРЗ 2.1 | Источник финансирования заказа: Работы по Государственному контракту финансируются за счет средств федерального бюджета |
| ИУРЗ 2.2 | Форма, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Выбрать из двух вариантов в зависимости от решения Заказчика о выплате аванса ("а" или "б"): а) Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 процентов от стоимости (цены) научно-исследовательских работ, предусмотренной Государственным контрактом, заключенным по итогам проведения Конкурса, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Заказчиком. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ, предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика; б) Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ, предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачиприемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика |
| ИУРЗ 3.1 | Заказчик: Федеральное агентство по образованию Адрес: Россия, г. Москва, 115998, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51, ком. _______ Контактное лицо от Заказчика: _________________________________ Контактный телефон: ___________________________________________ Адрес электронной почты (e-mail): _____________________________ Специализированная организация: _______________________________ Контактное лицо от Специализированной организации: ____________ Адрес электронной почты (e-mail): _____________________________ Контактный телефон: (495)______________________________________ |
| ИУРЗ 5.1 | Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа 1. Участник размещения заказа должен являться субъектом малого предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации. К субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Средняя численность работников малого предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений. 2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 1) Соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Конкурса; 2) Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 4) Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе не принято; 5) Обладание Участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности <*>; 6) Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа <*>. --------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. |
| ИУРЗ 6.1 | Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей к выполнению научно-исследовательских работ по Государственному контракту |
| ИУРЗ 9.1 | Разъяснения положений Конкурсной документации предоставляются Участникам размещения заказа начиная с ____________ 200_ года (дата начала приема Заявок) и до ______________ 200_ года |
| ИУРЗ 12.1 | Язык Заявки на участие в Конкурсе. Русский |
| ИУРЗ 13.1 | Начальная (максимальная) цена Государственного контракта. Начальная (максимальная) цена Контракта: _______________ рублей |
| ИУРЗ 13.4 | Валюта Заявки на участие в Конкурсе. Рубль Российской Федерации |
| ИУРЗ 15.1 | Требования к документам, представляемым Участником размещения в составе Заявки на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе следующие документы и сведения: 1. Общие сведения об Участнике размещения заказа по форме 2 Раздела V Конкурсной документации (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2. Копии документов, удостоверяющих личность для иных физических лиц (копии должны быть заверены подписью Участника размещения заказа); 3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа (для юридических лиц) (копии и оригиналы документов должны быть заверены подписью и печатью Участника размещения заказа): 3.1. Копии учредительных документов; 3.2. Копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, заверенную лицом, подтвердившим полномочия на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Если документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе подписываются не лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, то Участник размещения заказа также представляет оригинал документа либо копию документа, заверенную выдавшим его лицом или нотариально, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3.3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа, если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника размещения заказа крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; Федеральным законом N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"). 3.3.1. В случае если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника крупной сделкой, в зависимости от организационно-правовой формы Участника - юридического лица: а) выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для Участников, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью), либо выписку из Устава Участника, подтверждающую право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; b) выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 79 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (для Участников, зарегистрированных в форме акционерного общества), либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; с) документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 23 Федерального закона N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 3.3.2. В случае если заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе оригинал уведомления от Участника на бумажном носителе о том, что заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой; 4. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для юридических лиц); 5. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса; 7. Документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа <*>: а) наличие необходимых кадровых ресурсов; б) наличие у Участника размещения заказа опыта по выполнению аналогичных предмету Конкурса научно-исследовательских работ. (Список корректируется в зависимости от специфики проекта.) -------------------------------- <*> Если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа. Сводная информация о квалификации Участника размещения заказа представляется по форме 4 Сведения о квалификации Участника размещения заказа раздела V Конкурсной документации. 8. Копии документов, подтверждающих наличие у Участника размещения заказа исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в случае если такое требование установлено Заказчиком (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. 9. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц) <*>. -------------------------------- <*> Если данное условие предусмотрено в пункте 20.6 информационной Карты ИУРЗ КД. |
| ИУРЗ 15.2 | Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов: 1) Для подтверждения Участником размещения заказа права на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации: копии необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с исполнением Государственного контракта, если данные виды деятельности лицензируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2) Для подтверждения Участником размещения заказа статуса субъекта малого предпринимательства (для юридических лиц): 2.1. Для подтверждения соответствия Участника размещения заказа требованиям к составу участников (учредителей, акционеров) малого предприятия должны быть представлены копии учредительных документов Участника размещения заказа, содержащие сведения об участниках (учредителях) (кроме Участников размещения заказа - акционерных обществ). Участники размещения заказа - акционерные общества должны представить копию выписки из реестра акционеров. Для установления факта принадлежности (непринадлежности) юридических лиц - участников (учредителей, акционеров), Участника размещения заказа к субъектам малого предпринимательства - те же документы, что и для Участников размещения заказа, указанные в настоящем абзаце (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2.2. Для подтверждения соответствия средней численности работников Участника размещения заказа за отчетный период должна быть представлена справка Участника размещения заказа с указанием среднесписочной численности за последний отчетный период, подписанная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, и заверенная печатью Участника размещения заказа; 2.3. Для подтверждения размера выручки или балансовой стоимости активов малые предприятия представляют копию отчета о прибылях и убытках либо копию бухгалтерского баланса за предшествующий календарный год (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2.4. Вместо документов, указанных в пунктах 2.1 - 2.3 настоящей статьи, Участник размещения заказа может представить в составе Заявки на участие в Конкурсе копию свидетельства о внесении в реестр субъектов малого предпринимательства (копия должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 16.1 | Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащее следующие документы: А) Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ, подготовленное в соответствии с формой 3 Задание на выполнение научно-исследовательских работ; Б) Концепцию выполнения научно-исследовательских работ. Включаемые в Концепцию разделы должны раскрывать и обосновывать выбранные Участником варианты решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения заказываемых работ, описанных в разделе IV ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ Конкурсной документации; содержать описания факторов, обеспечивающих достижение требуемых результатов, высококачественное выполнение научно-исследовательских работ; В) Детализированный план-график выполнения научно-исследовательских работ. План-график должен раскрывать последовательность и сроки выполнения всех видов работ, обусловленные требованиями Заказчика и изложенными в Концепции Участника размещения заказа решениями, способами, методами; как правило, содержать ссылки на соответствующие разделы (части) предложенной Концепции, на основе или в развитие которых планируется выполнение работ. (Оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) -------------------------------- <*> В случаях, предусмотренных Конкурсной документацией, Участник должен представить в составе Заявки на участие Конкурсе также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам. |
| ИУРЗ 17.2 | Порядок формирования цены Государственного контракта: В цену научно-исследовательских работ, выполняемых по Государственному контракту, включаются расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о цене Государственного контракта. Предложение о цене Государственного контракта должно быть подготовлено в соответствии с формой 5 "Предложение о цене Государственного контракта" (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 18.1 | Количество копий. Одна копия |
| ИУРЗ 20.1 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе. Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана Заказчику в запечатанном конверте, который доставляется Участником размещения заказа самостоятельно либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой связи датой и временем получения Заказчиком Заявки на участие в Конкурсе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления Заказчику по адресу, указанному в настоящем пункте. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комната _______. Конверты с Заявками на участие в Конкурсе принимаются Заказчиком ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени начиная с ______ года. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе прекращается в __________ по московскому времени _________ года. Прием заявок на участие в Конкурсе в форме электронного документа не предусмотрен |
| ИУРЗ 20.2 | Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в _______ часов ________ минут по московскому времени _______ года по адресу: г. Москва, Люсиновская ул., д. 51, комната ________ |
| ИУРЗ 20.6 | Обеспечение Заявок на участие в Конкурсе: ____% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 |
| ИУРЗ 25 | Для оценки лучших условий исполнения Государственного контракта устанавливается следующая система критериев и их значения: |
| Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе: | Максимальное количество баллов по каждому критерию |
| Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе |
| ИУРЗ 25.3 | 1. Цена Государственного контракта | 100 |
| Порядок расчета ценового балла Ценовой балл рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены Заявки на участие в Конкурсе к цене Заявки Участника: ЦБ = Цmin / Цi х 100, где: ЦБ - ценовой балл; Цmin - минимальная предложенная цена; Цi - цена Заявки Участника | |
| ИУРЗ 25.4 | 2. Неценовые критерии оценки и сопоставления Заявок КБ - неценовые баллы за качество выполнения научно-исследовательских работ и квалификацию Участника Конкурса; СВ - неценовые баллы за сроки выполнения научноисследовательских работ; ГБ - неценовые баллы за сроки предоставления гарантии качества работ и объем предоставления гарантии качества работ | |
| 2.1. Качество научно-исследовательских работ и (или) квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | 100 |
| 2.1.1. Качество научно-исследовательских работ, в т.ч.: | |
| - наличие в составе Концепции выполнения научноисследовательских работ описаний факторов, способствующих повышению уровня качества работ; степень обоснованности этих описаний, их детализации и содержательной проработанности | |
| - степень детализации и проработанности представленного Участником размещения заказа плана-графика выполнения работ | |
| 2.1.2. Квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | |
| - квалификация Участника Конкурса применительно к специфике Конкурса, оцениваемая на основе сведений: о выполнении аналогичных работ, отзывах, публикациях, квалификации и специализации персонала и т.п. | |
| 2.2. Сроки (периоды) выполнения научно-исследовательских работ, в т.ч.: | 100 |
| - не противоречащая установкам Заказчика, технологически и организационно обоснованная в Концепции и плане-графике выполнения работ возможность сокращения срока выполнения и предоставления Заказчику результатов работ по ______ этапу: макс. балл присуждается при сокращении срока на ___ | |
| 2.3. Срок предоставления гарантии качества научно-исследовательских работ и объем предоставления гарантии качества работ, в т.ч.: | 100 |
| - наличие в составе Концепции выполнения работ сведений об апробированности выбранных вариантов решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения работ, позволяющих оценивать уровень (объем) гарантий качества работ | |
| - уровень обоснованности и проработанности действий (мероприятий), предусмотренных Участником Конкурса в плане-графике выполнения работ в обеспечение гарантий качества, сроков и объемов их предоставления | |
| ИУРЗ 25.5 | Порядок расчета суммарных баллов. Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов с применением весовых факторов. Весовые коэффициенты определяются Заказчиком в Заказе на поставку товара исходя из предмета закупки и специфики Конкурса: СБ = ЦБ х Р + КБ х Т + СВ х П + ГБ х М, где: Р - вес балла по критерию "Цена Государственного контракта"; Т - вес балла по критерию "Качество выполнения научноисследовательских работ и (или) квалификация Участника Конкурса" (<= 0,45); П - вес балла по критерию "Срок выполнения научноисследовательских работ"; М - вес балла по критерию "Срок и объем предоставления гарантий качества". При этом: Р + Т + П + М = 1 |
| ИУРЗ 30.1 | Обеспечение исполнения Государственного контракта. Срок предоставления обеспечения исполнения Государственного контракта: В течение 10 дней со дня получения Участником, с которым заключается Государственный контракт, проекта Государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта: ____% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта. Способы обеспечения исполнения Государственного контракта: Безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на счет Заказчика в указанном в настоящем пункте размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Государственного контракта: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ - В КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): В случае если начальная (максимальная) цена Контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса |
| ИУРЗ 31.1 | Срок подписания Государственного контракта. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном пунктами 29.5, 29.6 статьи 29 ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов |
Государственный контракт N _____________
на выполнение научно-исследовательских работ
для государственных нужд
г. Москва "__" __________ 200_
Федеральное агентство по образованию, именуемое в дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице ______________________, действующего(ей)
на основании Положения о Федеральном агентстве по образованию,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.06.2004 N 288, и Приказа Федерального агентства по образованию от
16.08.2007 N 1519 "О распределении обязанностей по руководству
деятельностью Федерального агентства по образованию" с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(указать полное наименование организации и ее организационно-правовую
форму или Ф.И.О. Участника - физического лица (индивидуального
предпринимателя))
зарегистрированное(ый/ая) в ______________________________________________,
(указать наименование регистрирующего органа)
за основным государственным регистрационным номером ________ (Свидетельство
о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или
Свидетельство о внесении записи в единый реестр индивидуальных
предпринимателей N _____ от __________), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице _______________________________________, действующего
(указать должность, Ф.И.О. руководителя
организации - для юридических лиц)
на основании _____________________________________________________________,
(указать: Устава или Положения, а также доверенности, если
Государственный контракт подписывается
не руководителем организации)
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
руководствуясь:
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о реализации проектов в рамках ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о выделении ассигнований ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о внесении изменений в приказ о реализации проектов (или в приказ о
выделении ассигнований) _____";
решением конкурсной комиссии (протокол от _________ N _________) по
Конкурсу N __________ "__________________________________________________",
(указать наименование Конкурса)
в рамках реализации "_____________________________________________________"
(указать: номер и наименование задачи, мероприятия
и Программы, кем и когда утверждена Программа)
по подстатье "____________" классификации операций сектора государственного
управления, по направлению расходов "НИОКР",
заключили настоящий Государственный контракт на выполнение
научно-исследовательских работ для государственных нужд (далее -
Государственный контракт) о нижеследующем:
##### 1. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленные заданием (заказом) Государственного заказчика научно-исследовательские работы (указать наименование научно-исследовательских работ по названию Конкурса), наименование выделять жирным шрифтом (далее - Работы), и передать полученные при выполнении Работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных [п. 1.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106644), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.3. Требования, предъявляемые к Работам и результатам Работ: виды (содержание), объем Работ, сроки выполнения Работ, получатели результатов Работ, состав отчетной документации, сроки ее представления и другие условия определяются в [Задании](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106792) на выполнение научно-исследовательских работ (Приложение N 1 к Государственному контракту).
1.4. Соглашение Сторон о цене (стоимости) выполняемых Работ оформляется [Предложением о цене](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106847) Государственного контракта (Приложение N 2 к Государственному контракту).
##### 2. Общие положения Государственного контракта
2.1.1. Получатель - Государственный заказчик или лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными получателями результата Работ.
2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Исполнителя, подтверждающие выполнение Работ, передаваемые Государственному заказчику, включая образцы (макеты), акты передачи результата Работ и иные документы, определяемые в Задании на выполнение научно-исследовательских работ (далее также - Задание).
2.1.3. Отчет Исполнителя - документ, представляемый Исполнителем в составе отчетной документации по установленной Государственным заказчиком форме, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части исполненных обязательств и иные необходимые сведения.
2.2.1. Работы (результаты Работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям технического регулирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.
2.2.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Заданием на выполнение научно-исследовательских работ.
2.2.3. Результаты Работ могут иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Если результат Работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в Задании на выполнение научно-исследовательских работ.
2.2.5. Риск случайной невозможности исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ несет Исполнитель.
2.3.1. Место выполнения Работ может быть определено в Задании на выполнение научно-исследовательских работ.
2.3.2. Работы выполняются Исполнителем лично, за исключением случаев, предусмотренных [подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106715) Государственного контракта.
2.3.3. Согласованный с Государственным заказчиком перечень ранее созданных объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам, и которые используются для выполнения Работ, указывается в Задании на выполнение Работ.
2.4.1. Исполнитель гарантирует, что при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту не будут нарушены исключительные права третьих лиц на территории Российской Федерации.
2.4.2. Исполнитель гарантирует, что результат Работ не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Исполнитель гарантирует, что при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту не будут использованы сведения, составляющие государственную тайну.
2.4.4. Иные гарантии Исполнителя могут быть определены в Задании на выполнение научно-исследовательских работ.
##### 3. Цена (стоимость) Работ и порядок оплаты
3.1. Общая цена (стоимость) Работ по Государственному контракту
составляет __________ рублей __ коп. (____________________ рублей __ коп.),
(сумма прописью)
НДС не облагается на основании пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Указанная цена (стоимость) Государственного контракта является твердой
и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев,
предусмотренных [пунктами 3.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106671) и [5.1.8](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106705) настоящего Государственного контракта.
3.2. Общая стоимость Работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.
3.3. В случае изменения объема выполняемых Работ в соответствии с [п. 5.1.7](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106704) настоящего Государственного контракта Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе при выполнении дополнительного объема Работ изменить первоначальную цену (стоимость) Государственного контракта пропорционально объему таких дополнительных Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены настоящего Государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких Работ, Государственный заказчик обязан изменить цену настоящего Государственного контракта указанным образом.
Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
3.4. Оплата выполненных Работ по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке:
Если Конкурсной документацией предусмотрена выплата аванса:
3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости Работ, предусмотренной в [п. 3.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106669) настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.4.2. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если Конкурсной документацией не предусмотрена выплата аванса:
3.5. Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи приемки-исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
##### 4. Порядок выполнения и сдачи-приемки Работ
4.1. Порядок выполнения Работ по Государственному контракту определяется Заданием на выполнение научно-исследовательских работ. Работы выполняются в соответствии с ГОСТом 15.101-98 "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ".
4.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Задания и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
4.3. В порядке контроля за ходом и качеством выполнения Работ по требованию Государственного заказчика Исполнитель представляет необходимую документацию, относящуюся к Работам, и создает условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Государственному контракту.
4.4. Перечень научной и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Государственному заказчику при завершении Работ по Государственному контракту, определяется Заданием на выполнение научно-исследовательских работ. Разработка и оформление отчетной документации осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТа 7.32-2001 "Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления".
4.5.1. Результат Работ передается Получателю по акту сдачи-приемки Работ (результата Работ) по качеству. Если Получателем результата Работ является непосредственно Государственный заказчик, то представление акта сдачи-приемки Работ (результата Работ) по качеству не требуется, а все существенные условия сдачи-приемки Работ (результата Работ) по качеству указываются в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.
4.5.2. По завершении Работ по настоящему Государственному контракту Исполнитель представляет Государственному заказчику отчетную документацию, а также документы, необходимые для обеспечения государственного учета результатов научно-технической деятельности: форма 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, утвержденная Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2005 г. N 312, копии документов, подтверждающих приведенные в форме 1 сведения.
4.5.3. В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия выполненных Работ (этапа Работ) и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта. Для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов. Срок проведения такой экспертизы не может превышать 20 (двадцати) дней.
4.5.4. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту Приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по Государственному контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. По результатам заключения Приемочной комиссии Государственный заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.
4.5.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) дней с момента его получения.
4.5.6. Подписанный Сторонами акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта) оформляет и удостоверяет факт принятия Государственным заказчиком Работ (этапа Работ) в полном объеме и является основанием для оплаты Исполнителю выполненных Работ.
4.5.7. Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного контракта) должен содержать ссылку на переданный Государственному заказчику перечень документов, подтверждающих исполнение обязательств по Государственному контракту.
4.5.8. При досрочном завершении выполнения Работ (этапа выполнения Работ) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Государственного контракта.
4.6. Если в процессе выполнения Работ (этапа Работ) выявляется невозможность достижения результатов Работ (этапа Работ) в соответствии с требованиями Задания, Исполнитель обязан незамедлительно приостановить их выполнение и письменно уведомить о приостановлении Работ Государственного заказчика в 3-дневный срок. В течение 10 (десяти) дней с момента приостановления Работ Исполнитель составляет соответствующее заключение с описанием фактически выполненных Работ до момента приостановления причин невозможности достижения результата.
4.6.1. С момента приостановления Работ Стороны обязаны в течение 20 (двадцати) дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ (этапа Работ) и внести изменения в настоящий Государственный контракт либо принять совместное решение о его расторжении. Досрочное прекращение Работ (этапа Работ) по настоящему Государственному контракту оформляется Соглашением о досрочном расторжении Государственного контракта, которое подписывается Сторонами.
4.6.2. Досрочное прекращение Работ оформляется в порядке, предусмотренном настоящим Государственным контрактом для сдачи-приемки Работ (этапа Работ). С момента подписания указанного Соглашения Работы по Государственному контракту считаются прекращенными, а Государственный контракт - расторгнутым.
##### 5. Права и обязанности Государственного заказчика
5.1.1. Осуществлять контроль за процессом выполнения Работ Исполнителем по Государственному контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных средств, предоставляемых Государственным заказчиком в рамках настоящего Государственного контракта.
5.1.3. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Заданием, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.4. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием.
5.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных Работ и представленной Исполнителем отчетной документации.
5.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем Работ и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Государственному контракту.
5.1.7. По согласованию с Исполнителем изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный Государственным контрактом объем Работ при изменении потребности в Работах, на выполнение которых заключен Государственный контракт, или в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Государственным контрактом.
5.1.8. Осуществлять контроль за использованием результатов Работ, полученных при выполнении Государственного контракта, в том числе передаваемых Исполнителем третьим лицам.
5.2.1 Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию.
5.2.2. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ или приемки исполненных обязательств.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
5.2.4. Указывать данные об авторах во всех публикациях или иных способах распространения сведений о результатах Работ, выполненных по настоящему Государственному контракту.
##### 6. Права и обязанности Исполнителя
6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и материалов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или актом сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта, при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6.1.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Государственному контракту других лиц - соисполнителей по видам (содержанию) Работ, предусмотренных Заданием. Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
6.1.4. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов Работ по настоящему Государственному контракту. Перечень Работ, выполненных соисполнителями, Исполнитель указывает в своей отчетной документации.
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с Заданием и представить Государственному заказчику отчетную документацию.
6.2.2. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения Работ недостатки в сроки, определенные Государственным заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Государственного заказчика об устранении недостатков.
6.2.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, представить финансово-хозяйственные документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Государственному контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
6.2.4. Согласовать с Государственным заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту охраняемых объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат Государственному заказчику, Исполнителю или третьим лицам, а также условия приобретения прав на их использование.
6.2.5. Своевременно выполнить требования по государственной регистрации научно-исследовательских работ, предусмотренные Приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 17.11.1997 N 125.
6.2.6. Незамедлительно уведомлять Государственного заказчика о каждом полученном при выполнении Государственного контракта результате в виде объекта интеллектуальной собственности, обладающем хотя бы одной из нижеследующих характеристик:
является способным к правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности;
не является способным к правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности, но является информацией, для которой может быть установлен режим коммерческой тайны.
6.2.7. Проводить патентные исследования в соответствии с ГОСТом Р 15.011-96.
6.2.8. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков, предусмотренных Заданием, устранять допущенные по его вине недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступление от научных и технико-экономических параметров, предусмотренных Государственным контрактом.
6.2.9. Предпринять меры, обеспечивающие правовую охрану результатов Работ, созданных при реализации Государственного контракта и способных к правовой охране.
6.2.10. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Государственного контракта представить Государственному заказчику заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Исполнителя детализированный план-график выполнения Работ по Государственному контракту, составленный в соответствии с Заданием на выполнение научно-исследовательских работ.
6.2.11. Ежемесячно, не позднее 5-ого числа каждого месяца, представлять Государственному заказчику сведения по установленной форме о ходе выполнения Работ по Государственному контракту за прошедший месяц в соответствии с указанным в [п. 6.2.10](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-7#p106729) планом-графиком.
##### 7. Ответственность Сторон
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.1. В случае нарушения сроков выполнения Работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.
7.2.2. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, подлежащей оплате за каждый день, с момента уведомления Исполнителя до момента устранения недостатков выполненных Работ.
7.2.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
Если обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено Конкурсной документацией (выбрать нужный вариант).
7.2.4. Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией от ____________ N _____, выданной _____________________, сроком действия до ________ в размере ____________ рублей __ коп. (______________ рублей __ коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее ____ года, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту независимо от применения неустойки.
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается передачей Государственному заказчику в залог денежных средств в размере ____________ рублей __ коп. (____________ рублей __ коп.) (платежное поручение от ___________ N _____ указать наименование банка).
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается договором страхования ответственности от _________ N ______, указывается наименование страховщика, сроком действия до __________ в размере ___________ рублей __ коп. (________________ рублей __ коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее ______________, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Государственному контракту независимо от применения неустойки.
7.2.5. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта "форс-мажор" означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через четырнадцать (14) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и так же как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
##### 8. Конфиденциальность информации
8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету настоящего Государственного контракта.
Вся информация в рамках Государственного контракта, кроме общедоступной, признается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.2. Конфиденциальная информация включает в себя научно-техническую, технологическую, финансово-экономическую или иную информацию (в том числе ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании.
8.3. Прекращение срока действия Государственного контракта не освобождает Стороны от обязанности по сохранению конфиденциальной информации, предоставленной в рамках настоящего Государственного контракта.
##### 9. Права и обязанности Сторон, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности
В случаях, когда исключительные права передаются
Российской Федерации <*>
---
<*> Исключительные права закрепляются за Российской Федерацией, если Государственный заказчик планирует использовать объект исключительного права при производстве продукции для федеральных государственных нужд.
9.1. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, а также исключительные права на результаты Работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные в рамках настоящего Государственного контракта, принадлежат Российской Федерации.
9.2. Распоряжение исключительными правами от имени Российской Федерации осуществляет Государственный заказчик.
9.3. Неисключительные имущественные права на результаты Работ, полученные в рамках реализации настоящего Государственного контракта, передаются Исполнителю. Результаты Работ могут быть использованы Исполнителем без согласования с Государственным заказчиком только в собственном производстве. Исполнитель вправе передавать неисключительные имущественные права на использование результатов Работ другим лицам только с письменного согласия Государственного заказчика.
9.4. Исполнитель обязуется урегулировать взаимоотношения с авторами созданных в рамках настоящего Государственного контракта результатов Работ, в том числе посредством выплаты авторского вознаграждения.
В случае несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.
9.6 Исполнитель обязан представить Государственному заказчику документы, подтверждающие наличие достаточных правовых оснований для использования при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту ранее созданных объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам.
В случае несанкционированного использования ранее созданных объектов интеллектуальной собственности ответственность перед правообладателями полностью возлагается на Исполнителя.
9.7 Дополнительные условия передачи и использования прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате выполнения Работ по настоящему Государственному контракту, могут определяться в Задании.
В случаях, когда исключительные права передаются Исполнителю
том числе, но не исключая изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, программы для ЭВМ, базы данных, а также исключительные права на
результаты Работ, включая объекты авторских прав и потенциально
патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау), в
отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные
в рамках настоящего Государственного контракта, принадлежат ______________
___________________________________________________________________________
указать полное наименование Исполнителя.
9.2. По требованию Государственного заказчика правообладатель обязан предоставить указанному Государственным заказчиком лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующего объекта исключительного права для государственных нужд.
9.3. Результаты Работ, полученные в рамках реализации настоящего Государственного контракта, должны быть использованы Исполнителем в собственном производстве или переданы третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Исполнитель обязуется использовать результаты Работ на территории Российской Федерации.
9.5. Исполнитель обязан предоставлять Государственному заказчику сведения обо всех фактах использования результатов Работ, исключительные права на которые ему переданы в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
9.6. Исполнитель обязан обеспечить правовую охрану полученного по Государственному контракту результата. Все расходы, связанные с обеспечением правовой охраны, осуществляются за счет Исполнителя.
9.8. Исполнитель обязуется обеспечить выплату вознаграждения авторам созданного результата Работ.
9.9. В случае несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.
##### 10. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
10.2 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
##### 11. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
11.1. Государственный контракт после подписания Сторонами, вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
11.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта в текущем финансовом году осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 200_ года, при условии представления Исполнителем подписанного акта сдачи-приемки исполнения обязательств.
11.3 Изменение положений настоящего Государственного контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
11.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
##### 12. Прочие условия Государственного контракта
12.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
12.2. Настоящий Государственный контракт должен быть составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Государственного заказчика.
##### Реквизиты и подписи Сторон
"Государственный заказчик" "Исполнитель"
Федеральное агентство по образованию
Место нахождения: 115998, г. Москва, Место нахождения:
ул. Люсиновская, 51
тел.
Фактическое место нахождения: Фактическое место нахождения:
115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51
тел.
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 7725509655 УФК МФ РФ по г. Москве
Федеральное агентство по образованию
Л/с 03073000730
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России,
г. Москва
Расчетный счет:
40105810700000010079
**БИК 044583001 БИК**
**КПП 772501001 КПП**
ОКОПФ 81 ОКОПФ
**ОКПО 00083411 ОКПО**
ОКВЭД 75.11.11 ОКВЭД
_____________________________ _____________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 1
к Государственному
контракту на выполнение
научно-исследовательских
работ для государственных нужд
N _________ от _______________
**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ**
наименование работы ___________________________ по Программе
____________________________________________
```text
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 1. Наименование, виды (содержание), срок выполнения │
│научно-исследовательских работ (НИР) и передачи результатов: │
├────────────────┬─────────┬──────────────────────────────┬───────────────┤
│Наименование НИР│ Номер │ Вид (содержание) НИР │Срок окончания │
│(в соответствии │этапа НИР│ │ этапа │
│ с предметом │ │ │выполнения НИР │
│Государственного│ │ │ │
│ контракта) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │1 │1.1 │ │
│ │ ├──────────────────────────────┤ │
│ │ │1.2 │ │
├────────────────┼─────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │2 │2.1 │ │
│ │ ├──────────────────────────────┤ │
│ │ │2.2 │ │
├────────────────┴─────────┴──────────────────────────────┴───────────────┤
│Раздел 2. Требования, предъявляемые к научно-исследовательским работам, │
│результат НИР: │
├────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│ Номер │Требования к НИР согласно позициям, │ Результат НИР │
│ этапа НИР │предусмотренным в разделе 1 настоящего │ │
│ │задания: │ │
│ │- описание, объем выполняемых НИР; │ │
│ │- требования к НИР, формату (виду) мате-│ │
│ │риалов и (или) документов, при необходи-│ │
│ │мости, описание образцов (макетов) │ │
├────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│1 │1.1 │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ │
│ │1.2 │ │
├────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│2 │2.1 │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ │
│ │2.2 │ │
├────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────┤
│Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной │
│собственности (ОИС), создаваемых в результате НИР: │
├─────────┬─────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────┤
│ Номер │Наименование ОИС,│ Виды и объемы прав на │ Получатели │
│этапа НИР│ создаваемых в │ использование ОИС, созданных │ прав на │
│ │ результате НИР │ в в результате НИР │использование│
│ │ │ │ ОИС │
├─────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│I │I.1 │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │I.2 │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │I.3 │ │ │
├─────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│II │II.1 │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │II.2 │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │II.3 │ │ │
├─────────┴─────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────┤
│Раздел 4. Порядок приемки выполненных научно-исследовательских работ: │
├────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Номер │Требования к порядку приемки и утверждения выполненных НИР, │
│ этапа НИР │в т.ч. в случаях: │
│ │- передачи охраняемых объектов интеллектуальной │
│ │собственности; │
│ │- государственной регистрации результатов НИР; │
│ │- проведения предварительной экспертизы и рассмотрения │
│ │представляемых результатов на ученых советах (НТС) │
│ │организаций, согласованных с Заказчиком; │
│ │- требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых │
│ │испытаний и т.п. (с указанием требуемой методики и │
│ │регламента): │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │1.1 │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2 │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │2.1 │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.2 │
├────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 5. Состав отчетной документации, требования, предъявляемые к ней, │
│и получатели результата научно-исследовательских работ: │
├────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│Номер этапа │Состав, форма и │Получатели результа-│ Сроки │
│ НИР │требования к отчетной│та НИР, место выпол-│ предоставления │
│ │документации и мате- │нения НИР, наимено- │ отчетной │
│ │риалам, предоставляе-│вание и место нахож-│ документации │
│ │мым Государственному │дения получателя │ и материалов │
│ │заказчику │результатов НИР │ │
├────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│1 │ │ │ │
├────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│2 │ │ │ │
├────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤
│Область практического использования и применения результатов выполнения │
│научно-исследовательских работ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Необходимо описать область практического использования и применения │
│результатов выполнения НИР │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к │
│специалистам), безопасности, лицензирования, госаккредитации, обладания │
│правами на объекты интеллектуальной собственности, страхования, │
│соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, │
│включая дополнительные требования к качеству работ и т.п.: │
├────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────┤
│ Номер │Содержание требования и (или) наименование│ Ссылка на вид │
│ требования │ требуемого документа │ (виды), этап │
│ │ │ (этапы) НИР, к │
│ │ │которым относится│
│ │ │ требование │
├────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│6.1 │ │ │
├────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│6.2 │ │ │
├────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────┤
│Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий │
│качества НИР (результата НИР), а также, при необходимости, прочие и │
│особые условия и (или) способы исполнения обязательств: │
├────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────┤
│ Номер │Содержание требования и (или) наименование│ Ссылка на вид │
│ требования │ требуемого документа │ (виды), этап │
│ │ │ (этапы) НИР, к │
│ │ │которым относится│
│ │ │ требование │
├────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│7.1 │ │ │
├────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│7.2 │ │ │
├────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────┤
│Раздел 8. Иные необходимые сведения по выполнению научно-исследовательс- │
│ких работ: │
│8.1. Руководитель проекта; │
│8.2. Направление научной деятельности организации, по которому │
│выполняется НИР; │
│8.3. Коды темы по ГРНТИ; │
│8.4. Цель НИР; │
│8.5. Имеющийся научный задел │
├────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.1 │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.2 │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.3 │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.4 │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.5 │ │
└────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
```
Государственный заказчик: Исполнитель:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 2
к Государственному
контракту на выполнение
научно-исследовательских
работ для государственных нужд
N _________ от _______________
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**
"___________________________________________________"
| Номер этапа | Вид (содержание) Работ | Цена (рублей) |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 1-му этапу: _______________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 2-му этапу: _______________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 |
Итого стоимость (цена) научно-исследовательских работ составляет: ____________ рублей __ коп. (_____________ рублей __ коп.), НДС не облагается на основании пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Государственный заказчик: Исполнитель:
_________________________ _________________________
**М.П. М.П.**
Заполняется на основе утвержденного заказа (с [п. 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100305) по раздел 2.7) по соответствующему конкурсу (проекту), при этом из р. 2.1 исключается столбец, содержащий стоимость видов работ.
ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ
Дата __________
N Конкурса: _____
КОМУ: Федеральному агентству по образованию
115998, Москва, М-93, ГСП-8, ул. Люсиновская, 51
ОТ: _____________________________________________________________, в лице
(наименование и местонахождение Участника размещения заказа)
__________________________________________________________________________,
(должность уполномоченного лица и его Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________.
Изучив Конкурсную документацию по Конкурсу N _____, включая Дополнения N _____ (указать номера, если таковые имели место), получение которых настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить научно-исследовательские работы _____________ наименование работ ___________________ в соответствии с указанной Конкурсной документацией на сумму (общая сумма Заявки на участие в Конкурсе прописью и цифрами), подтверждаемую Предложением о цене Государственного контракта, которое является частью нашей Заявки на участие в Конкурсе.
Мы обязуемся в случае признания нас победителем Конкурса выполнить научно-исследовательские работы в сроки, указанные в Предложении о качестве научно-исследовательских работ и иных предложениях об условии исполнения Контракта.
В случае признания нас победителем Конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта нами будет предоставлено обеспечение в виде ______________________ (указывается способ обеспечения Государственного контракта) в соответствии с требованиями Конкурсной документации для надлежащего исполнения Государственного контракта (за исключением бюджетных учреждений).
Мы извещены, что в случае признания нас победителем Конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта, в случае нашего уклонения от заключения Государственного контракта или расторжения с нами Государственного контракта в связи с существенным нарушением нами условий Государственного контракта сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Мы понимаем, что цена научно-исследовательских работ, предложенная нами в Заявке на участие в Конкурсе, не является единственным критерием определения победителя Конкурса.
Мы извещены, что для участия в Конкурсе Участник размещения заказа должен отвечать следующим обязательным требованиям: непроведение ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе или Заявки на участие в аукционе; отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы понимаем, что в случае несоответствия указанным требованиям Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
___________________________. Все сведения о проведении Конкурса просим
(Ф.И.О., телефон работника)
сообщать уполномоченному лицу.
Наши юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства), телефон ______________, факс ______________.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________.
Документы, подтверждающие полномочия на подписание документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, от имени и/или по поручению Участника: (перечислить).
Датировано __________ числом __ месяца __________ 200_ г.
____________________ ____________________
(Подпись) (Должность)
М.П.
Форма 2
**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Каждый Участник размещения заказа, подающий Заявку на участие в Конкурсе, должен заполнить данную форму.
Для юридических лиц:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) Участника размещения заказа | |
| 2. | Организационно-правовая форма |
| 3. | Адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес) |
| 4. | Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес) |
| 5. | Телефоны, факс Участника (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного Участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения |
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фамилия, имя, отчество Участника размещения заказа | |
| 2. | Паспортные данные (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган, выдавший документ) |
| 3. | Сведения о месте жительства |
| 4. | Телефоны, факс Участника размещения заказа (с указанием кода города), адрес электронной почты |
_______________
(подпись, М.П.)
________________________________
(Ф.И.О., должность подписавшего)
**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме согласно таблицам, содержащимся в [разделе IV](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-12#p106857) "Заказ на выполнение научно-исследовательских работ" настоящей Конкурсной документации.
Наименование работы __________________________ по Программе
____________________________________________
```text
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 1. Наименование, виды (содержание), срок выполнения научно- │
│исследовательских работ (НИР) и передачи результатов: │
├────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────┬──────────┤
│Наименование НИР│Номер этапа│ Вид (содержание) НИР │ Срок │
│(в соответствии │ НИР │ │окончания │
│ с предметом │ │ │ этапа │
│Государственного│ │ │выполнения│
│ контракта) │ │ │ НИР │
├────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┤
│ │1 │1.1 │ │
│ │ ├─────────────────────────────────┤ │
│ │ │1.2 │ │
├────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┤
│ │2 │2.1 │ │
│ │ ├─────────────────────────────────┤ │
│ │ │2.2 │ │
├────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────┴──────────┤
│Раздел 2. Требования, предъявляемые к научно-исследовательским работам, │
│результат НИР: │
├────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────┤
│Номер этапа НИР │Требования к НИР согласно позициям, предус- │Результат │
│ │мотренным в разделе 1 настоящего задания: │ НИР │
│ │- описание, объем выполняемых НИР; │ │
│ │- требования к НИР, формату (виду) материалов│ │
│ │и (или) документов, при необходимости, │ │
│ │описание образцов (макетов) │ │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1 │1.1 │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┤ │
│ │1.2 │ │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2 │2.1 │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┤ │
│ │2.2 │ │
├────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────┤
│Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной │
│собственности (ОИС), создаваемых в результате НИР: │
├────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│ Номер │ Наименование │ Виды и объемы прав │ Получатели │
│ этапа │ОИС, создаваемых│ на использование ОИС, созданных │ прав на │
│ НИР │в результате НИР│ в результате НИР │использование│
│ │ │ │ ОИС │
├────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│I │I.1 │ │ │
│ ├────────────────┼─────────────────────────────────┤ │
│ │I.2 │ │ │
│ ├────────────────┼─────────────────────────────────┤ │
│ │I.3 │ │ │
├────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤ │
│II │II.1 │ │ │
│ ├────────────────┼─────────────────────────────────┤ │
│ │II.2 │ │ │
│ ├────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │II.3 │ │ │
├────────┴────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│Раздел 4. Порядок приемки выполненных научно-исследовательских работ: │
├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Номер │Требования к порядку приемки и утверждения выполненных НИР, в │
│ этапа │т.ч. в случаях: │
│ НИР │- передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; │
│ │- проведения предварительной экспертизы и рассмотрения │
│ │представляемых результатов на ученых советах (НТС) организаций, │
│ │согласованных с Заказчиком; │
│ │- требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых │
│ │испытаний (с указанием требуемой методики и регламента) и т.п. │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │1.1 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2 │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │2.1 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.2 │
├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 5. Состав отчетной документации, требования, предъявляемые к ней, │
│и получатели результата научно-исследовательских работ: │
├────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────┤
│ Номер │ Состав, форма и │ Получатели результата │ Сроки │
│ этапа │требования к отчетной │ НИР, место выполнения │предоставления │
│ НИР │ документации и │НИР, наименование и место│ отчетной │
│ │ материалам, │ нахождения получателя │ документации │
│ │ предоставляемым │ результатов НИР │ и материалов │
│ │ Государственному │ │ │
│ │ заказчику │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤
│1 │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤
│2 │ │ │ │
├────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────┤
│Область практического использования и применения результатов выполнения │
│научно-исследовательских работ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Необходимо описать область практического использования и применения │
│результатов выполнения НИР │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к │
│специалистам), безопасности, лицензирования, госаккредитации, обладания │
│правами на объекты интеллектуальной собственности, страхования, │
│соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, │
│включая дополнительные требования к качеству работ и т.п.: │
├───────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│ Номер │ Содержание требования и (или) │Ссылка на вид (виды),│
│требования │ наименование требуемого документа │ этап (этапы) НИР, │
│ │ │ к которым относится │
│ │ │ требование │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│6.1 │ │ │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│6.2 │ │ │
├───────────┴───────────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий │
│качества НИР (результата НИР), а также, при необходимости, прочие и │
│особые условия и (или) способы исполнения обязательств: │
├───────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│ Номер │ Содержание требования и (или) │Ссылка на вид (виды),│
│требования │ наименование требуемого документа │ этап (этапы) НИР, │
│ │ │ к которым относится │
│ │ │ требование │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│7.1 │ │ │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│7.2 │ │ │
├───────────┴───────────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│Раздел 8. Иные необходимые сведения по выполнению научно-исследовательс- │
│ких работ: │
│8.1. Руководитель проекта; │
│8.2. Направление научной деятельности организации, по которому выполняет-│
│ся НИР; │
│8.3. Коды темы по ГРНТИ; │
│8.4. Цель НИР; │
│8.5. Имеющийся научный задел │
├────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.1 │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.2 │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.3 │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.4 │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.5 │ │
└────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
```
Участник размещения заказа
___________ (___________)
Форма 4
**СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Документ должен быть составлен по форме таблиц, содержащихся в нижеприведенных "Сведениях о квалификации Участника размещения заказа".
Документ представляется, если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа.
____________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
квалификацию подтверждает следующей информацией:
1. Квалификация основных Исполнителей, состоящих в штате организации:
| N п/п | Ф.И.О. | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием | Стаж работы, лет |
| общий | в том числе по проведению аналогичных предмету Конкурса работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Сведения о производственной деятельности организации:
| Опыт работы Участника размещения заказа по выполнению аналогичных предмету Конкурса работ |
| Содержание работ | Объем выполненных работ в ценах на дату исполнения обязательств, млн. руб. | Период выполнения работ | Заказчик (адрес, телефон, контактное |
| общий объем | в т.ч. собственными силами | начало | окончание | лицо) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
*Примечание.* По своему усмотрению Участник размещения заказа может предоставить другие сведения (с приложением соответствующих документов), неучтенные в предложенных таблицах. При этом такие сведения должны быть указаны ниже приведенных таблиц либо оформлены в виде приложений к настоящей форме.
Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке Заявки на участие в Конкурсе по критерию "Квалификация участника Конкурса".
Участник размещения заказа
___________ (___________)
М.П.
Форма 5
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме, при этом предложенная Участником размещения заказа цена не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта. Цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта, должна соответствовать цене Государственного контракта, указанной в Письме об участии в Конкурсе.
"__________________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Номер этапа | Вид (содержание) НИР | Цена (рублей) |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 1-му этапу: _______________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 2-му этапу: _______________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 |
Итого стоимость (цена) научно-исследовательских работ составляет: __________ рублей __ коп. (__________ рублей __ коп.), НДС не облагается на основании пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Участник размещения заказа
___________ (___________)
М.П.
В Федеральное агентство
по образованию
"__" __________ 200_ г.
Запрос на разъяснение
Конкурсной документации
N Конкурса __________
Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации:
| N п/п | Раздел Конкурсной документации | Ссылка на пункт Конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
В Федеральное агентство
по образованию
N __________
"__" __________ 200_ г.
Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе N ______.
Уважаемые господа!
Настоящим письмом (наименование организации - для юридических лиц или Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в Конкурсе.
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Приложение N 15 (15.2)
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления-куратора Заместитель руководителя
Федерального агентства Федерального агентства
по образованию по образованию
__________ /__________/ __________ /__________/
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на выполнение научно-исследовательских работ по проекту
"_______________________________________________",
(наименование проекта)
проводимому в рамках
мероприятия __________________________________
(номер и наименование мероприятия)
задачи _____________________________
(номер и наименование задачи)
_______________________________________________________
(наименование Программы)
Номер открытого Конкурса: ______________________
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления программ
в сфере образования и размещения
государственного заказа
Федерального агентства по образованию
___________ /__________/
"__" __________ 200_ г.
Москва
200_
## Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки выполнения научно-исследовательских работ
### Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИУРЗ
### Раздел III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
#### 2.1 Основные определения, используемые в Государственном контракте:
#### 2.2 Требования к Работе:
#### 2.3 Требования к условиям и способам выполнения Работ:
#### 2.4 Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства:
#### 4.5 Сдача-приемка Работ (этапа Работ) осуществляется в следующем порядке:
#### 5.1 Государственный заказчик вправе:
#### 5.2 Государственный заказчик обязан:
#### 6.1 Исполнитель вправе:
#### 6.2 Исполнитель обязан:
#### 7.1 Ответственность Государственного заказчика:
#### 7.2 Ответственность Исполнителя:
#### 7.3 Условия освобождения Сторон от ответственности:
#### 9.1 Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, в
### Раздел IV. ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
### Раздел V. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
### Раздел VI. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
### Раздел VII. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
### Раздел I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ИУРЗ)
#### А. Введение
### Статья 1. Вид и предмет Конкурса. Место, условия и сроки выполнения научно-исследовательских работ
1.1. Размещение заказа на выполнение научно-исследовательских работ по лотам, информация о которых содержится в пункте 1.1 информационной карты ИУРЗ и которые являются предметом настоящего Конкурса, осуществляется в соответствии с процедурами и условиями, предусмотренными Конкурсной документацией.
1.2. Победивший Участник Конкурса должен будет выполнить научно-исследовательские работы (далее также - работы), являющиеся предметом Конкурса, в месте и в течение периода времени, указанных в пункте 1.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
### Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
2.1. Финансирование Государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ по лотам, которые будут заключены по результатам данного Конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в пункте 2.1 информационной карты ИУРЗ.
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные научно-исследовательские работы определяются в проекте Государственного контракта, прилагаемом к Конкурсной документации, и указаны в пункте 2.2 информационной карты ИУРЗ.
## Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
### Статья 3. Государственный заказчик, Специализированная организация
3.1. Заказчик настоящего Конкурса указан в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ. Специализированная организация, указанная в пункте 3.1 информационной карты ИУРЗ, выполняет часть функций по организации и проведению Конкурса.
## Статья 4. Участники размещения заказа
### Статья 4. Участники размещения заказа
4.1. Участниками размещения заказа (далее также - Участники) являются лица, претендующие на заключение Государственного контракта (далее также - Контракт). Участником размещения заказа могут быть исключительно субъекты малого предпринимательства независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
## Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
### Статья 5. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа
5.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ по каждому лоту, на который Участником подана Заявка. Несоответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ по какому-либо лоту (каким-либо лотам или по всем лотам), на который (которые) Участником подана Заявка, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по данному лоту (лотам).
## Статья 6. Привлечение соисполнителей к выполнению Государственного контракта
### Статья 6. Привлечение соисполнителей к выполнению Государственного контракта
6.1. Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей к выполнению научно-исследовательских работ по Государственному контракту, если иное не оговорено в пункте 6.1 информационной карты ИУРЗ. Привлечение соисполнителей к выполнению научно-исследовательских работ по Государственному контракту осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
## Статья 7. Затраты на участие в Конкурсе
### Статья 7. Затраты на участие в Конкурсе
7.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей своей Заявки на участие в Конкурсе и заключением Государственного контракта.
## Статья 8. Содержание Конкурсной документации
#### Б. Конкурсная документация
### Статья 8. Содержание Конкурсной документации
8.1. Конкурсная документация подготовлена и разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135- ФЗ "О защите конкуренции".
8.2. Конкурсная документация включает в себя все перечисленные ниже документы, а также изменения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном [статьей 9](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-9-12#p107037) настоящего раздела:
I. Инструкцию Участникам размещения заказа (ИУРЗ);
II. Информационную карту ИУРЗ;
III. Проект Государственного контракта, включая приложения:
1. Приложение N 1 "[Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107437) на выполнение научно-исследовательских работ";
2. Приложение N 2 "[Предложение](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107493) о цене Государственного контракта";
IV. Заказ на выполнение научно-исследовательских работ;
V. Формы документов, представляемые Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе:
Форма 1. [Письмо](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107507) об участии в Конкурсе по лоту;
Форма 2. [Общие сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107523) об Участнике размещения заказа;
Форма 3. [Задание](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107540) на выполнение научно-исследовательских работ по лоту;
Форма 4. [Сведения](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107597) о квалификации Участника размещения заказа;
Форма 5. [Предложение о цене](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107613) Государственного контракта по лоту;
VI. Форму запроса на разъяснение Конкурсной документации;
VII. [Форму уведомления](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107636) об отзыве Заявки на участие в Конкурсе.
8.3. Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в Конкурсной документации. Подача Заявки на участие в Конкурсе по лоту, не отвечающей требованиям Конкурсной документации, влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 9. Разъяснение положений Конкурсной документации
### Статья 9. Разъяснение положений Конкурсной документации
9.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации в письменной форме (направление запроса в форме электронного документа не предусматривается). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет разъяснения положений Конкурсной документации в письменной форме, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе.
9.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений Конкурсной документации такие разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.
9.3. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником разъяснений положений Конкурсной документации.
9.4. При проведении Конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Конкурсной документацией. В случае нарушения указанного положения Конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
## Статья 10. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
### Статья 10. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и в Конкурсную документацию
10.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого Конкурса, а также в Конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается.
10.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация. При этом срок подачи Заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого Конкурса до даты окончания подачи Заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
10.3. Участники, использующие для подготовки своих Заявок на участие в Конкурсе Конкурсную документацию, размещенную на официальном сайте, и не направившие заявления на получение Конкурсной документации, самостоятельно устанавливают факты внесения изменений в извещение о проведении открытого Конкурса и в Конкурсную документацию.
10.4. Если Участник получил Конкурсную документацию способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого Конкурса, то Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником размещения заказа соответствующей информации.
## Статья 11. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса 11.1. Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса по какому-либо лоту (каким-либо лотам либо по всем лотам) не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам.
### Статья 11. Право Заказчика на отказ от проведения Конкурса 11.1. Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса по какому-либо лоту (каким-либо лотам либо по всем лотам) не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам.
11.2. Извещение об отказе от проведения открытого Конкурса по лоту (лотам) размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого Конкурса по лоту (лотам) в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса.
11.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) конверты с Заявками на участие в Конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе.
11.4. В случае если установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявок на участие в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса.
## Статья 12. Язык Заявки на участие в Конкурсе по лоту
#### В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 12. Язык Заявки на участие в Конкурсе по лоту
12.1. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должны быть переведены на русский язык и заверены в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
12.2. Заявка на участие в Конкурсе по лоту, подготовленная Участником с нарушением требований, указанных в [пункте 12.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-12-12#p107054) настоящего раздела, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
12.3. Участник вправе предоставить сопроводительную документацию и печатную литературу на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературой и их переводом, преимущество будет иметь перевод.
## Статья 13. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 13. Цена и валюта Заявки на участие в Конкурсе по лоту
13.1. Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе по лоту, не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту, указанную в извещении о проведении Конкурса и в пункте 13.1 информационной карты ИУРЗ. В случае если цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе по лоту, превышает начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту, данная Заявка отклоняется Конкурсной комиссией на этапе рассмотрения Заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным Конкурсной документацией.
13.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель по Государственному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями Государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену Государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа в Заявке на участие в Конкурсе по лоту.
13.3. Неучтенные затраты Исполнителя по Государственному контракту, связанные с исполнением Государственного контракта, но не включенные в предлагаемую цену Государственного контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
13.4. Все цены, указанные в Заявке на участие в Конкурсе, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.
13.5. При оплате заключенного Государственного контракта применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день платежа.
## Статья 14. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 14. Документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
I блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Сведения и документы в соответствии с пунктами 15.1, 15.2 информационной карты ИУРЗ.
II блок (должен быть отдельно переплетен, иметь оглавление и сквозную нумерацию листов):
(а) Письмо об участии в Конкурсе по лоту, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107507) раздела V Конкурсной документации;
(b) Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту, подготовленное в соответствии со [статьей 16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-12#p107083) ИУРЗ;
(с) Предложение о цене Государственного контракта по лоту, подготовленное в соответствии со [статьей 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-12#p107086) ИУРЗ.
Примечание: В случае подачи Участником Заявок на участие в Конкурсе по нескольким лотам, Участник может подготовить и предоставить единый I блок для Заявок, подаваемых по всем лотам, и отдельные II блоки по каждому лоту.
Участник размещения заказа может наряду с Предложением о качестве научно-исследовательских работ и Предложением о цене Государственного контракта на бумажном носителе предоставить указанные документы на электронном носителе (дискета 3,5 дюйма, CD- или DVD-диск, USB Flash-диск). Непредставление или представление данных документов на электронном носителе в составе Заявки на участие в Конкурсе не учитывается при рассмотрении или оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе.
14.2. Участники, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, Заказчик и Специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках, до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
## Статья 15. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
#### 14.1 Заявка на участие в Конкурсе по лоту должна содержать следующие блоки:
### Статья 15. Требования, предъявляемые к документам, входящим в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту
15.1. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту (с учетом [примечания](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-12#p107071), приведенного в п. 14.1):
- сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем Заявку на участие в Конкурсе, указанные в пункте 15.1 информационной карты ИУРЗ;
- документы Предложения о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту, указанные в пункте 16.1 информационной карты ИУРЗ;
- предложение о цене Государственного контракта по лоту в соответствии с [пунктом 17.2 статьи 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-12#p107088) ИУРЗ.
Непредставление Участником размещения заказа указанных сведений и документов по лоту влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
15.2. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, указанные в пункте 15.2 информационной карты ИУРЗ, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение научно-исследовательских работ, являющихся предметом Конкурса по всем лотам, на которые Участником поданы Заявки на участие в Конкурсе. Непредставление Участником размещения заказа указанных документов по лоту влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
15.3. Участник вправе представить в составе своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 5.1 информационной карты ИУРЗ.
15.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации в отношении Участника - юридического лица, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
## Статья 16. Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту
### Статья 16. Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Контракта по лоту
16.1. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта по лоту, содержащие документы, указанные в пункте 16.1 информационной карты ИУРЗ, и подтверждающие соответствие требованиям Конкурсной документации научно-исследовательских работ, которые Участник предлагает выполнить в соответствии с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту.
16.2. Наименование, виды (содержание) и объемы выполняемых научно-исследовательских работ, а также сроки выполнения научно-исследовательских работ, указанные в составных частях Предложения о качестве научно-исследовательских работ и иных предложениях об условиях исполнения Контракта по лоту и в Предложении о цене Государственного контракта по лоту ([статья 17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-12#p107086) ИУРЗ) должны совпадать. В случае несовпадения наименований, видов (содержания) выполняемых научно-исследовательских работ, а также сроков выполнения работ в указанных документах невозможно достоверно определить, какие работы Участник размещения заказа предлагает выполнить по Государственному контракту и в какие сроки, в связи с чем такая Заявка признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 17. Предложение о цене Государственного контракта
### Статья 17. Предложение о цене Государственного контракта
17.1. Участник указывает предлагаемую им цену Государственного контракта по лоту в Письме об участии в Конкурсе по лоту, заполненном в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107507) раздела V Конкурсной документации.
17.2. Участник должен представить Предложение о цене Государственного контракта по лоту, подготовленное по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107613) "Предложение о цене Государственного контракта по лоту" раздела V Конкурсной документации.
17.3. Цена Государственного контракта по лоту, предлагаемая Участником, является твердой, не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, указанных в [статье 32](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-32-12#p107189) настоящего раздела, и не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по лоту. Заявка на участие в Конкурсе, содержащая цену Государственного контракта по лоту, превышающую начальную (максимальную) цену Государственного контракта соответствующего лота и (или) позволяющая корректировать, индексировать или изменять другим способом цену Государственного контракта по лоту, рассматривается как не соответствующая требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
17.4. Цена Государственного контракта по лоту, указанная в Письме об участии в Конкурсе по лоту, и общая (итоговая) цена по лоту, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, должны совпадать, при этом общая (итоговая) цена по лоту, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, должна равняться сумме цен по видам (содержанию) работ. В случае расхождения между ценами, выраженными цифрами и словами, предпочтение будет отдаваться цене, выраженной словами.
17.5. В случае несовпадения цен в Письме об участии в Конкурсе по лоту и в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, в том числе при наличии арифметической ошибки, невозможно достоверно определить цену Государственного контракта по лоту, предлагаемую Участником размещения заказа, в связи с чем Заявка, поданная данным Участником, признается не соответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 18. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе по лоту
### Статья 18. Требования к содержанию и форме Заявки на участие в Конкурсе по лоту
18.1. Участник должен подготовить Заявку на участие в Конкурсе по лоту и представить оригинал, состоящий из двух отдельных блоков, и копии Заявки на участие в Конкурсе по лоту в количестве, указанном в пункте 18.1 информационной карты ИУРЗ, указав на каждой Заявке соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" или "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". В случае расхождений между ними преимущество будет иметь оригинал.
18.2. Письмо об участии в Конкурсе по лоту, заполненное в соответствии с [формой 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107507) Письмо об участии в Конкурсе по лоту раздела V, а также сведения, представленные в соответствии с [формой 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107523) Общие сведения об Участнике размещения заказа раздела V, документы Предложения о качестве научно-исследовательских работ и иных предложений об условиях исполнения Контракта по лоту, в том числе Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ по лоту, подготовленное по [форме 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107540) Задание на выполнение научно-исследовательских работ по лоту раздела V, Сведения о квалификации Участника размещения заказа (если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа), подготовленные в соответствии с [формой 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107597) Сведения о квалификации Участника размещения заказа раздела V, Предложение о цене Государственного контракта по лоту, подготовленное по [форме 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107613) Предложение о цене Государственного контракта по лоту раздела V, должны быть заверены печатью Участника (кроме Участников - физических лиц) и собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ). Все страницы документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должны быть собственноручно подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени Участника. Полномочия лица, подписавшего Заявку на участие в Конкурсе по лоту и ее страницы, должны явно следовать из представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе документов. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту, должна быть подтверждена печатью и подписью Участника размещения заказа, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Конкурсной документации. Использование при подписании Заявки на участие в Конкурсе по лоту факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи не допускается. Несоблюдение настоящего требования влечет признание Заявки на участие в Конкурсе по лоту не соответствующей требованиям Конкурсной документации и отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
18.3. Никакие вставки и исправления в Заявке на участие в Конкурсе по лоту не имеют силы, за исключением тех случаев, когда они заверены подписью лица, уполномоченного на подписание Заявки на участие в Конкурсе по лоту, в соответствии с [пунктом 18.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-18-12#p107094) настоящей статьи.
## Статья 19. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
#### Г. Подача Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 19. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе по лотам
19.1. Участник должен запечатать оригинал и каждую копию Заявки на участие в Конкурсе по лоту в разные внутренние конверты, пометив их соответственно "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". На внутренних конвертах должны быть указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя) Участника размещения заказа, название и номер Конкурса, номер и название лота (лотов). Конверты с оригиналом и копиями Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) запечатываются в один внешний конверт. На внешнем конверте Участник размещения заказа должен указать номер и название Конкурса, а также слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" (вставить время и дату в соответствии с пунктом 20.2 информационной карты ИУРЗ). Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
19.2. Если внешний конверт не оформлен в соответствии с требованиями Конкурсной документации, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его вскрытия раньше срока.
## Статья 20. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 20. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе по лотам
20.1. Порядок, место, дата начала и окончания срока приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ.
20.2. Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе указаны в извещении о проведении открытого Конкурса и пункте 20.2 информационной карты ИУРЗ.
20.3. Заявки на участие в Конкурсе по лотам, направленные Участниками размещения заказа по почте, поступившие позже даты и времени окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, указанных в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, признаются полученными после окончания приема конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа при отправке Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) по почте несет риск того, что такая Заявка будет доставлена по неправильному адресу, позже даты и времени, указанных в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, и будет признана опоздавшей. Последствия признания Заявки полученной после окончания приема Заявок на участие в Конкурсе по лотам изложены в [пункте 21.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-22-12#p107113) настоящего раздела.
20.4. Каждый конверт с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), поступивший не позднее срока, указанного в пункте 20.1 информационной карты ИУРЗ, регистрируется Заказчиком. Для обеспечения возможности идентификации поданной Участником Заявки на участие в Конкурсе на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) указывается регистрационный номер Заявки Участника размещения заказа, состоящий из номера Конкурса и регистрационного (порядкового) номера Участника. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам), Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой Заявкой с указанием даты и времени его получения.
20.5. Участник вправе подать только одну Заявку на участие в Конкурсе в отношении каждого лота.
20.6. Участник (если это предусмотрено пунктом 20.6 информационной карты ИУРЗ) предоставляет обеспечение Заявки на участие в Конкурсе по лоту в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены Контракта по лоту. Если требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лоту установлено Заказчиком, такое требование распространяется на всех Участников размещения заказа.
20.7. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лоту подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц).
Оригинал соответствующего платежного поручения или квитанции должны быть представлены Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе по лоту. Непредставление Участником размещения заказа соответствующего платежного поручения или квитанции с отметкой банка об исполнении влечет за собой отказ в допуске Участника размещения заказа, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе по соответствующему лоту.
## Статья 21. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе по лотам
### Статья 21. Изменение и отзыв Заявок на участие в Конкурсе по лотам
21.1. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе по лоту (лотам) в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае отзыва своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) Участник размещения заказа представляет "Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам)" по [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107636) раздела VII Конкурсной документации.
Изменения (в том числе дополнения) к Заявке на участие в Конкурсе по лоту (лотам) подаются Участником размещения заказа в запечатанном конверте, который помечается "ИЗМЕНЕНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ (ЛОТАМ)" в порядке, установленном в [п. 19.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-19-12#p107098).
21.2. Конверт с изменениями к Заявке на участие в Конкурсе по лоту (лотам) и сведения об отзыве Заявки на участие в Конкурсе по лоту (лотам) регистрируются Заказчиком в Листе регистрации, оформленном на Участника размещения заказа, вносящего изменения в Заявку на участие в Конкурсе по лоту (лотам) либо отзывающего Заявку на участие в Конкурсе по лоту (лотам).
-
если на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе по лоту (лотам) указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа, отзывающего Заявку, такой конверт с Заявкой возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата Заявки;
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и представителем Заказчика в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе по лотам. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителям Конкурса по лотам один экземпляр протокола и проект Государственного контракта по соответствующему лоту. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола
26.4. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов Конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет соответствующие разъяснения. (Прием запросов о разъяснении результатов Конкурса в форме электронного документа не предусматривается.)
## Статья 27. Определение победителей Конкурса по лотам
### Статья 27. Определение победителей Конкурса по лотам
27.1. Победителем Конкурса по лоту признается Участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Государственного контракта по данному лоту и Заявке на участие в Конкурсе по данному лоту которого присвоен первый номер.
## Статья 28. Итоги проведения Конкурса
#### Е. Заключение Государственного контракта
### Статья 28. Итоги проведения Конкурса
28.1. Итогом проведения Конкурса по лоту является подписание Государственного контракта по лоту между Заказчиком и Участником, признанным победителем Конкурса по соответствующему лоту, или Участниками Конкурса по лоту в случаях, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.
## Статья 29. Порядок заключения Государственного контракта
### Статья 29. Порядок заключения Государственного контракта
29.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе по лотам и Конкурсной документации. В случае если Государственный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если в Конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену Государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Государственного контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
29.2. Заказчик заключает Государственный контракт по лоту с Участником, признанным Конкурсной комиссией победителем Конкурса по лоту. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе передает победителю Конкурса по лоту проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных победителем Конкурса по лоту в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.
29.3. Контракт должен быть подписан победителем Конкурса по лоту в течение срока, указанного в [пункте 31.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-31-12#p107187) ИУРЗ, со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
29.4. В случае если победитель Конкурса по лоту в срок, указанный в [пункте 31.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-31-12#p107187) ИУРЗ, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с [подпунктом 29.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-12#p107169) настоящего раздела, победитель Конкурса по лоту признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
В случае если победитель Конкурса по лоту признан уклонившимся от заключения Государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя Конкурса по лоту заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Государственного контракта, либо заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить Государственный контракт с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Контракта с победителем Конкурса по данному лоту в случаях, предусмотренных [пунктом 29.7](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-12#p107176) ИУРЗ. При этом заключение Государственного контракта для Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя Конкурса по соответствующему лоту или Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по данному лоту которого присвоен второй номер, от заключения Государственного контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту которого присвоен второй номер, от заключения Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого Участника заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, или принять решение о признании Конкурса несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался от заключения Контракта с победителем Конкурса и с Участником Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся по соответствующему лоту.
29.5. В случае если по окончании срока подачи Заявок на участие в Конкурсе подана только одна Заявка на участие в Конкурсе по какому-либо лоту, конверт с указанной Заявкой вскрывается и указанная Заявка рассматривается в порядке, установленном [статьей 24](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-24-12#p107130) ИУРЗ. В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку на участие в Конкурсе по данному лоту, проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе по лоту, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Участник размещения заказа, подавший указанную Заявку, не вправе отказаться от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту. При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта по соответствующему лоту, а также обеспечения исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту.
29.6. В случае если только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в Конкурсе, признан Участником Конкурса по лоту, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, передает такому Участнику Конкурса проект Государственного контракта по соответствующему лоту, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе по соответствующему лоту, в проект Государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту. При непредставлении Заказчику таким Участником Конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой Участник Конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта по соответствующему лоту.
29.7. После определения победителя Конкурса по лоту в срок, предусмотренный для заключения Государственного контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта с победителем Конкурса по лоту либо при уклонении победителя Конкурса по лоту от заключения Контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации Участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании Участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных [статьями 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-14-12#p107063), [15](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-15-12#p107074), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-16-12#p107083) и [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-17-12#p107086) ИУРЗ;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29.8. В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе по лоту, возвращаются победителю Конкурса по соответствующему лоту в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются Участнику Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения Государственного контракта с победителем Конкурса или с таким Участником Конкурса.
## Статья 30. Обеспечение исполнения Государственного контракта
### Статья 30. Обеспечение исполнения Государственного контракта
30.1. В течение срока, указанного в пункте 30.1 информационной карты ИУРЗ, Участник предоставляет обеспечение исполнения Государственного контракта. Государственный контракт заключается только после предоставления Участником, с которым заключается Государственный контракт, обеспечения исполнения Государственного контракта. Обеспечение исполнения Государственного контракта может быть предоставлено Участником в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по Контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Государственного контракта, указанном в пункте 30.1 информационной карты ИУРЗ. Способ обеспечения исполнения Государственного контракта из вышеперечисленных определяется Участником самостоятельно.
30.2. Если Участником Конкурса, с которым заключается Государственный контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения Государственного контракта не требуется.
## Статья 31. Подписание Государственного контракта
### Статья 31. Подписание Государственного контракта
31.1. Государственный контракт должен быть подписан победителем Конкурса по лоту не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе по лоту, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном [пунктами 29.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-12#p107174), [29.6 статьи 29](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-29-12#p107175) ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.
31.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
## Статья 32. Право Заказчика при исполнении Государственного контракта изменить объем всех предусмотренных Государственным контрактом работ
### Статья 32. Право Заказчика при исполнении Государственного контракта изменить объем всех предусмотренных Государственным контрактом работ
32.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Государственным контрактом по лоту объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен Государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Государственным контрактом по лоту, но связанных с работами, предусмотренными Государственным контрактом.
32.2. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Государственного контракта по лоту пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в таких работах Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.
## Статья 33. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
### Статья 33. Возможность заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта
33.1. В случае расторжения Государственного контракта по лоту в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому Контракту Заказчик вправе заключить Контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством о размещении заказов заключается Контракт при уклонении победителя Конкурса по соответствующему лоту от заключения Контракта, с согласия такого Участника. Государственный Контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, Заявке на участие в Конкурсе по лоту и в настоящей Конкурсной документации.
Если до расторжения Государственного контракта по лоту Исполнителем частично исполнены обязательства по такому Контракту, при заключении нового Государственного контракта по соответствующему лоту объем выполняемых работ уменьшается с учетом объема выполненных работ по Контракту, ранее заключенному с победителем Конкурса по данному лоту. При этом цена Государственного контракта уменьшается пропорционально объему выполненных работ.
## Статья 34. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
### Статья 34. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказов
34.1. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.
## Статья 35. Законодательное регулирование
### Статья 35. Законодательное регулирование
35.1. Размещение заказов на выполнение работ для государственных нужд регулируется законодательством Российской Федерации.
Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения Конкурса дополняют собой положения [Инструкции](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1-12#p107000) Участникам размещения заказа (ИУРЗ). В случае противоречий между положениями информационной карты ИУРЗ и ИУРЗ, информационная карта ИУРЗ имеет преобладающую силу.
| ИУРЗ 1.1 | Вид и название Конкурса: Открытый Конкурс на право заключить Государственный контракт по проекту ____________________ Номер Конкурса: Лот N 1 ____________________ Лот N 2 ____________________ |
| ИУРЗ 1.2 | Место и сроки выполнения научно-исследовательских работ: Лот N 1 Работы выполняются в Российской Федерации. Работы выполняются в ________ этап(а). Работы выполняются с ________ по ________ 200_ г. Лот N 2 Работы выполняются в Российской Федерации. Работы выполняются в ________ этап(а). Работы выполняются с ________ по ________ 200_ г. |
| ИУРЗ 2.1 | Источник финансирования заказа: Работы по Государственному контракту финансируются за счет средств федерального бюджета |
| ИУРЗ 2.2 | Форма, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Выбрать из двух вариантов в зависимости от решения Заказчика о выплате аванса ("а" или "б"): а) Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 процентов от стоимости (цены) научно-исследовательских работ, предусмотренной Государственным контрактом, заключенным по итогам проведения Конкурса, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Заказчиком. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ, предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта), по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика. б) Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ, предусмотренной Государственным контрактом, в период 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта), по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика |
| ИУРЗ 3.1 | Заказчик: Федеральное агентство по образованию Адрес: Россия, г. Москва, 115998, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51, ком. _____ Контактное лицо от Заказчика: _________________________________ Контактный телефон: ___________________________________________ Адрес электронной почты (e-mail): _____________________________ Специализированная организация: _______________________________ Контактное лицо от Специализированной организации: ____________ Адрес электронной почты (e-mail): _____________________________ Контактный телефон: (495) _____________________________________ |
| ИУРЗ 5.1 | Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа. 1. Участник размещения заказа должен являться субъектом малого предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации. К субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Средняя численность работников малого предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений. 2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 1) Соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Конкурса; 2) Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 4) Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе не принято; 5) Обладание Участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности<*>; 6) Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. |
| ИУРЗ 6.1 | Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей к выполнению научно-исследовательских работ по Государственному контракту |
| ИУРЗ 9.1 | Разъяснения положений Конкурсной документации предоставляются Участникам размещения заказа начиная с _______ 200_ года (дата начала приема Заявок) и до __________ 200_ года |
| ИУРЗ 12.1 | Язык Заявки на участие в Конкурсе. Русский |
| ИУРЗ 13.1 | Начальная (максимальная) цена Государственного контракта. Лот N 1 Начальная (максимальная) цена Контракта: _____________ рублей. Лот N 2 Начальная (максимальная) цена Контракта: _____________ рублей |
| ИУРЗ 13.4 | Валюта Заявки на участие в Конкурсе. Рубль Российской Федерации |
| ИУРЗ 15.1 | Требования к документам, представляемым Участником размещения в составе Заявки на участие в Конкурсе. Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе следующие документы и сведения: 1. Общие сведения об Участнике размещения заказа по форме 2 раздела V Конкурсной документации (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа). 2. Копии документов, удостоверяющих личность для иных физических лиц (копии должны быть заверены подписью Участника размещения заказа). 3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа (для юридических лиц) (копии и оригиналы документов должны быть заверены подписью и печатью Участника размещения заказа): 3.1. Копии учредительных документов; 3.2. Копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, заверенную лицом, подтвердившим полномочия на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Если документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе подписываются не лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, то Участник размещения заказа также представляет оригинал документа либо копию документа, заверенную выдавшим его лицом или нотариально, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3.3. Для подтверждения полномочий лица, подавшего Заявку от имени Участника размещения заказа, если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника размещения заказа крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; Федеральным законом N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"): 3.3.1. В случае если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, является для Участника крупной сделкой, в зависимости от организационно-правовой формы Участника - юридического лица: а) выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для Участников, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью), либо выписку из Устава Участника, подтверждающую право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; b) выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 79 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (для Участников зарегистрированных в форме акционерного общества), либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; с) документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 23 Федерального закона N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 3.3.2. В случае если заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой, Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе оригинал уведомления от Участника на бумажном носителе о том, что заключение Государственного контракта по итогам Конкурса на условиях, предложенных Участником, не является для Участника крупной сделкой. 4. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для юридических лиц). 5. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Конкурса. 7. Документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа <*>: а) наличие необходимых кадровых ресурсов б) наличие у Участника размещения заказа опыта по выполнению аналогичных предмету Конкурса научно-исследовательских работ. (Список корректируется в зависимости от специфики проекта.) Сводная информация о квалификации Участника размещения заказа представляется по форме 4 Сведения о квалификации Участника размещения заказа раздела V Конкурсной документации. -------------------------------- <*> Если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа. 8. Копии документов, подтверждающих наличие у Участника размещения заказа исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в случае если такое требование установлено Заказчиком (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) <*>. -------------------------------- <*> В случае установления Заказчиком указанных требований. 9. Документ, подтверждающий внесение денежных средств, в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе. Внесение Участником денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе подтверждается (в случае безналичной формы оплаты) платежным поручением с оригинальной отметкой банка о проведенной финансовой операции, заверенным подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц), или (в случае наличной формы оплаты) квитанцией с отметкой банка об исполнении, заверенной подписью Участника размещения заказа (и печатью Участника размещения заказа - для юридических лиц) <*>. -------------------------------- <*> Если данное условие предусмотрено в пункте 20.6 информационной карты ИУРЗ КД. |
| ИУРЗ 15.2 | Участник размещения заказа должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов: 1) Для подтверждения Участником размещения заказа права на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации: Копии необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с исполнением Государственного контракта, если данные виды деятельности лицензируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа). 2) Для подтверждения Участником размещения заказа статуса субъекта малого предпринимательства (для юридических лиц): 2.1. Для подтверждения соответствия Участника размещения заказа требованиям к составу участников (учредителей, акционеров) малого предприятия должны быть представлены копии учредительных документов Участника размещения заказа, содержащие сведения об участниках (учредителях) (кроме Участников размещения заказа - акционерных обществ). Участники размещения заказа - акционерные общества должны представить копию выписки из реестра акционеров. Для установления факта принадлежности (непринадлежности) юридических лиц - участников (учредителей, акционеров) Участника размещения заказа к субъектам малого предпринимательства - те же документы, что и для Участников размещения заказа, указанные в настоящем абзаце (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2.2. Для подтверждения соответствия средней численности работников Участника размещения заказа за отчетный период должна быть представлена справка Участника размещения заказа с указанием среднесписочной численности за последний отчетный период, подписанная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, и заверенная печатью Участника размещения заказа; 2.3. Для подтверждения размера выручки или балансовой стоимости активов малые предприятия представляют копию отчета о прибылях и убытках либо копию бухгалтерского баланса за предшествующий календарный год (копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа); 2.4. Вместо документов, указанных в пунктах 2.1 - 2.3 настоящей статьи, Участник размещения заказа может представить в составе Заявки на участие в Конкурсе копию свидетельства о внесении в реестр субъектов малого предпринимательства (копия должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 16.1 | Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о качестве научно-исследовательских работ и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, содержащие следующие документы: По лоту N 1 А) Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ, подготовленное в соответствии с формой 3 Задание на выполнение научно-исследовательских работ по лоту. Б) Концепцию выполнения научно-исследовательских работ. Включаемые в Концепцию разделы должны раскрывать и обосновывать выбранные Участником варианты решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения заказываемых работ, описанных в разделе IV. ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧ- НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ Конкурсной документации; содержать описания факторов, обеспечивающих достижение требуемых результатов, высококачественное выполнение научно-исследовательских работ. В) Детализированный план-график выполнения научно-исследовательских работ. План-график должен раскрывать последовательность и сроки выполнения всех видов работ, обусловленные требованиями Заказчика и изложенными в Концепции Участника размещения заказа решениями, способами, методами; как правило, содержать ссылки на соответствующие разделы (части) предложенной Концепции, на основе или в развитие которых планируется выполнение работ. (Оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) -------------------------------- <*> В случаях, предусмотренных Конкурсной документацией Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам. По лоту N 2 А) Предложение об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ, подготовленное в соответствии с формой 3 Задание на выполнение научно-исследовательских работ по лоту. Б) Концепцию выполнения научно-исследовательских работ. Включаемые в Концепцию разделы должны раскрывать и обосновывать выбранные Участником варианты решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения заказываемых работ, описанных в разделе IV. ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧ- НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ Конкурсной документации; содержать описания факторов, обеспечивающих достижение требуемых результатов, высококачественное выполнение научно-исследовательских работ. В) Детализированный план-график выполнения научно-исследовательских работ. План-график должен раскрывать последовательность и сроки выполнения всех видов работ, обусловленные требованиями Заказчика и изложенными в Концепции Участника размещения заказа решениями, способами, методами; как правило, содержать ссылки на соответствующие разделы (части) предложенной Концепции, на основе или в развитие которых планируется выполнение работ. (Оригиналы всех прилагаемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа.) -------------------------------- <*> В случаях, предусмотренных Конкурсной документацией Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам. |
| ИУРЗ 17.2 | Порядок формирования цены Государственного контракта: В цену научно-исследовательских работ, выполняемых по Государственному контракту, включаются расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов. Участник должен представить в составе Заявки на участие в Конкурсе Предложение о цене Государственного контракта по лоту. Предложение о цене Государственного контракта по лоту должно быть подготовлено в соответствии с формой 5 Предложение о цене Государственного контракта по лоту (оригинал должен быть заверен подписью уполномоченного лица (и печатью) Участника размещения заказа) |
| ИУРЗ 18.1 | Количество копий. Одна копия |
| ИУРЗ 20.1 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе. Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана Заказчику в запечатанном конверте, который доставляется Участником размещения заказа самостоятельно либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой связи, датой и временем получения Заказчиком Заявки на участие в Конкурсе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления Заказчику по адресу, указанному в настоящем пункте. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комната ________. Конверты с Заявками на участие в Конкурсе принимаются Заказчиком ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени начиная с ______ года. Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе прекращается в ______ по московскому времени _______ года. Прием Заявок на участие в Конкурсе в форме электронного документа не предусмотрен |
| ИУРЗ 20.2 | Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в _____ часов ______ минут по московскому времени года по адресу: г. Москва, Люсиновская ул., д. 51, комната ________ |
| ИУРЗ 20.6 | Обеспечение Заявок на участие в Конкурсе: ______% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта по каждому лоту. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 |
| ИУРЗ 25 | Для оценки лучших условий исполнения Государственного контракта устанавливается следующая система критериев и их значения: -------------------------------- <*> Устанавливается по каждому лоту. |
| Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе: | Максимальное количество баллов по каждому критерию |
| Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе |
| ИУРЗ 25.3 | 1. Цена Государственного контракта Порядок расчета ценового балла Ценовой балл рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены Заявки на участие в Конкурсе к цене Заявки Участника: ЦБ = Цmin / Цi х 100, где: ЦБ - ценовой балл; Цmin - минимальная предложенная цена; Цi - цена Заявки Участника | 100 |
| ИУРЗ 25.4 | 2. Неценовые критерии оценки и сопоставления Заявок КБ - неценовые баллы за качество выполнения научно-исследовательских работ и квалификацию Участника Конкурса; СВ - неценовые баллы за сроки выполнения научно-исследовательских работ; ГБ - неценовые баллы за сроки предоставления гарантии качества работ и объем предоставления гарантии качества работ | |
| 2.1. Качество научно-исследовательских работ и (или) квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | 100 |
| 2.1.1. Качество научно-исследовательских работ, в т.ч.: | |
| - наличие в составе Концепции выполнения научно-исследовательских работ описаний факторов, способствующих повышению уровня качества работ; степень обоснованности этих описаний, их детализации и содержательной проработанности | |
| - степень детализации и проработанности представленного Участником размещения заказа плана-графика выполнения работ | |
| 2.1.2. Квалификация Участника Конкурса, в т.ч.: | |
| - квалификация Участника Конкурса применительно к специфике Конкурса, оцениваемая на основе сведений: о выполнении аналогичных работ, отзывах, публикациях, квалификации и специализации персонала и т.п. | |
| 2.2. Сроки (периоды) выполнения научноисследовательских работ, в т.ч.: | 100 |
| - не противоречащая установкам Заказчика, технологически и организационно обоснованная в Концепции и плане-графике выполнения работ возможность сокращения срока выполнения и предоставления Заказчику результатов работ по этапу: макс. балл присуждается при сокращении срока на ____________ | |
| 2.3. Срок предоставления гарантии качества научно-исследовательских работ и объем предоставления гарантии качества работ, в т.ч.: | 100 |
| - наличие в составе Концепции выполнения работ сведений об апробированности выбранных вариантов решений, подходов, способов, методов (методологии, методик), инструментария выполнения работ, позволяющих оценивать уровень (объем) гарантий качества работ | |
| - уровень обоснованности и проработанности действий (мероприятий), предусмотренных Участником Конкурса в плане-графике выполнения работ в обеспечение гарантий качества, сроков и объемов их предоставления | |
| ИУРЗ 25.5 | Порядок расчета суммарных баллов Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов с применением весовых факторов. Весовые коэффициенты определяются Заказчиком в Заказе на поставку товара исходя из предмета закупки и специфики Конкурса: СБ = ЦБ х Р + КБ х Т + СВ х П + ГБ х М, где: Р - вес балла по критерию "Цена Государственного контракта"; Т - вес балла по критерию "Качество выполнения научно-исследовательских работ и (или) квалификация Участника Конкурса" (<= 0,45); П - вес балла по критерию "Срок выполнения научно-исследовательских работ"; М - вес балла по критерию "Срок и объем предоставления гарантий качества". При этом: Р + Т + П + М = 1 |
| ИУРЗ 30.1 | Обеспечение исполнения Государственного контракта. Срок предоставления обеспечения исполнения Государственного контракта: В течение 10 дней со дня получения Участником, с которым заключается Государственный контракт, проекта Государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта: ____% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта по лоту. Способы обеспечения исполнения Государственного контракта: Безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на счет Заказчика в указанном в настоящем пункте размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Государственного контракта: ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) Л/с 05073000730 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва Р/с 40302810800001000079 БИК 044583001 КПП 772501001 (ПАМЯТКА ЗАКУПЩИКАМ- В КД НЕ ОТРАЖАЕТСЯ): В случае если начальная (максимальная) цена Контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса |
| ИУРЗ 31.1 | Срок подписания Государственного контракта Государственный контрат должен быть подписан победителем Конкурса по лоту не ранее, чем через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную Заявку на участие в Конкурсе по лоту, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном пунктами 29.5, 29.6 статьи 29 ИУРЗ, не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов |
(указанный проект Государственного контракта составляется
по каждому лоту отдельно)
Государственный контракт N _____
на выполнение научно-исследовательских работ
для государственных нужд
г. Москва "__" __________ 200_
Федеральное агентство по образованию, именуемое в дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице __________________________, действующего
на основании Положения о Федеральном агентстве по образованию,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.06.2004 N 288, и Приказа Федерального агентства по образованию от
16.08.2007 N 1519 "О распределении обязанностей по руководству
деятельностью Федерального агентства по образованию", с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(указать полное наименование организации и ее организационно-правовую
форму или Ф.И.О. Участника - физического лица (индивидуального
предпринимателя))
зарегистрированное(ый/ая) в ______________________________________________,
(указать наименование регистрирующего органа)
за основным государственным регистрационным номером ________ (Свидетельство
о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или
Свидетельство о внесении записи в единый реестр индивидуальных
предпринимателей N _____, от __________), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице _______________________________________, действующего
(указать должность, Ф.И.О. руководителя
организации - для юридических лиц)
на основании _____________________________________________________________,
(указать: Устава или Положения, а также доверенности, если
Государственный контракт подписывается
не руководителем организации)
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
руководствуясь:
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о реализации проектов в рамках ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о выделении ассигнований ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о внесении изменений в приказ о реализации проектов (или в приказ о
выделении ассигнований) _____";
решением Конкурсной комиссии (протокол от _________ N _________) по
Конкурсу N __________ "__________________________________________________",
(указать наименование Конкурса)
в рамках реализации "____________________________________________________",
(указать: номер и наименование задачи, мероприятия
и Программы, кем и когда утверждена Программа)
по подстатье "____________________" классификации операций сектора
государственного управления по направлению расходов "прочие нужды";
заключили настоящий Государственный контракт на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных нужд (далее - Государственный
контракт) о нижеследующем:
##### 1. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленные заданием (заказом) Государственного заказчика научно-исследовательские работы (указать наименование научно-исследовательских работ по названию лота) наименование выделять жирным шрифтом (далее - Работы) и передать полученные при выполнении Работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных [п. 1.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107288), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.3. Требования, предъявляемые к Работам и результатам Работ: виды (содержание), объем Работ, сроки выполнения Работ, Получатели результатов Работ, состав отчетной документации, сроки ее представления и другие условия определяются в [Задании](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107437) на выполнение научно-исследовательских работ (Приложение N 1 к Государственному контракту).
1.4. Соглашение Сторон о цене (стоимости) выполняемых Работ оформляется [Предложением о цене](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107493) Государственного контракта (Приложение N 2 к Государственному контракту).
##### 2. Общие положения Государственного контракта
2.1.1. Получатель - Государственный заказчик или лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными Получателями результата Работ.
2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Исполнителя, подтверждающие выполнение Работ, передаваемые Государственному заказчику, включая образцы (макеты), акты передачи результата Работ и иные документы, определяемые в Задании на выполнение научно-исследовательских работ (далее также - Задание).
2.1.3. Отчет Исполнителя - документ, представляемый Исполнителем в составе отчетной документации по установленной Государственным заказчиком форме, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части исполненных обязательств и иные необходимые сведения.
2.2.1. Работы (результаты Работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям технического регулирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.
2.2.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Заданием на выполнение научно-исследовательских работ.
2.2.3. Результаты Работ могут иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Если результат Работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в Задании на выполнение научно-исследовательских работ.
2.2.5. Риск случайной невозможности исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ несет Исполнитель.
2.3.1. Место выполнения Работ может быть определено в Задании на выполнение научно-исследовательских работ.
2.3.2. Работы выполняются Исполнителем лично, за исключением случаев, предусмотренных [подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107360) Государственного контракта.
2.3.3. Согласованный с Государственным заказчиком перечень ранее созданных объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам и которые используются для выполнения Работ, указывается в Задании на выполнение Работ.
2.4.1. Исполнитель гарантирует, что при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту не будут нарушены исключительные права третьих лиц на территории Российской Федерации.
2.4.2. Исполнитель гарантирует, что результат Работ не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Исполнитель гарантирует, что при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту не будут использованы сведения, составляющие государственную тайну.
2.4.4. Иные гарантии Исполнителя могут быть определены в Задании на выполнение научно-исследовательских работ.
##### 3. Цена (стоимость) Работ и порядок оплаты
3.1. Общая цена (стоимость) Работ по Государственному контракту
составляет _______ рублей ______ коп. (________________ рублей ____ коп.),
(Сумма прописью)
НДС не облагается на основании пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Указанная цена (стоимость) Государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 3.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107316) и [5.1.8](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107350) настоящего Государственного контракта.
3.2. Общая стоимость Работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.
3.3. В случае изменения объема выполняемых Работ в соответствии с [п. 5.1.7](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107349) настоящего Государственного контракта Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе при выполнении дополнительного объема Работ изменить первоначальную цену (стоимость) Государственного контракта пропорционально объему таких дополнительных Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены настоящего Государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких Работ Государственный заказчик обязан изменить цену настоящего Государственного контракта указанным образом.
Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
3.4. Оплата выполненных Работ по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке:
Если Конкурсной документацией предусмотрена выплата аванса:
3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости Работ, предусмотренной в [п. 3.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107313) настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.4.2. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если Конкурсной документацией не предусмотрена выплата аванса:
3.4.3. Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
##### 4. Порядок выполнения и сдачи-приемки Работ
4.1. Порядок выполнения Работ по Государственному контракту определяется Заданием на выполнение научно-исследовательских работ. Работы выполняются в соответствии с ГОСТом 15.101-98 "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ".
4.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Задания и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
4.3. В порядке контроля за ходом и качеством выполнения Работ по требованию Государственного заказчика Исполнитель представляет необходимую документацию, относящуюся к Работам, и создает условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Государственному контракту.
4.4. Перечень научной и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Государственному заказчику при завершении Работ по Государственному контракту, определяется Заданием на выполнение научно-исследовательских работ. Разработка и оформление отчетной документации осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 "Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления".
4.5.1. Результат Работ передается Получателю по акту сдачи-приемки Работ (результата Работ) по качеству. Если Получателем результата Работ является непосредственно Государственный заказчик, то представление акта сдачи-приемки Работ (результата Работ) по качеству не требуется, а все существенные условия сдачи-приемки Работ (результата Работ) по качеству указываются в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.
4.5.2. По завершении Работ по настоящему Государственному контракту Исполнитель представляет Государственному заказчику отчетную документацию, а также документы, необходимые для обеспечения государственного учета результатов научно-технической деятельности: форма 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, утвержденная Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2005 г. N 312, копии документов, подтверждающих приведенные в форме 1 сведения.
4.5.3. В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия выполненных Работ (этапа Работ) и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта. Для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов. Срок проведения такой экспертизы не может превышать 20 (двадцати) дней.
4.5.4. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту Приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по Государственному контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. По результатам заключения Приемочной комиссии Государственный заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.
4.5.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) дней с момента его получения.
4.5.6. Подписанный Сторонами акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта) оформляет и удостоверяет факт принятия Государственным заказчиком Работ (этапа Работ) в полном объеме и является основанием для оплаты Исполнителю выполненных Работ.
4.5.7. Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного контракта) должен содержать ссылку на переданный Государственному заказчику перечень документов, подтверждающих исполнение обязательств по Государственному контракту.
4.5.8. При досрочном завершении выполнения Работ (этапа выполнения Работ) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Государственного контракта.
4.6. Если в процессе выполнения Работ (этапа Работ) выявляется невозможность достижения результатов Работ (этапа Работ) в соответствии с требованиями Задания, Исполнитель обязан незамедлительно приостановить их выполнение и письменно уведомить о приостановлении Работ Государственного заказчика в 3-дневный срок. В течение 10 (десяти) дней с момента приостановления Работ Исполнитель составляет соответствующее заключение с описанием фактически выполненных Работ до момента приостановления причин невозможности достижения результата.
4.6.1. С момента приостановления Работ Стороны обязаны в течение 20 (двадцати) дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ (этапа Работ) и внести изменения в настоящий Государственный контракт либо принять совместное решение о его расторжении. Досрочное прекращение Работ (этапа Работ) по настоящему Государственному контракту оформляется Соглашением о досрочном расторжении Государственного контракта, который подписывается Сторонами.
4.6.2. Досрочное прекращение Работ оформляется в порядке, предусмотренном настоящим Государственным контрактом для сдачи-приемки Работ (этапа Работ). С момента подписания указанного Соглашения Работы по Государственному контракту считаются прекращенными, а Государственный контракт - расторгнутым.
##### 5. Права и обязанности Государственного заказчика
5.1.1. Осуществлять контроль за процессом выполнения Работ Исполнителем по Государственному контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных средств, предоставляемых Государственным заказчиком в рамках настоящего Государственного контракта.
5.1.3. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Заданием, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.4. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием.
5.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных Работ и представленной Исполнителем отчетной документации.
5.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем Работ и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Государственному контракту.
5.1.7. По согласованию с Исполнителем изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный Государственным контрактом объем Работ при изменении потребности в Работах, на выполнение которых заключен Государственный контракт, или в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Государственным контрактом.
5.1.8. Осуществлять контроль за использованием результатов Работ, полученных при выполнении Государственного контракта, в том числе передаваемых Исполнителем третьим лицам.
5.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию.
5.2.2. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ или приемки исполненных обязательств.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
5.2.4. Указывать данные об авторах во всех публикациях или иных способах распространения сведений о результатах Работ, выполненных по настоящему Государственному контракту.
##### 6. Права и обязанности Исполнителя
6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и материалов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или актом сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта, при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6.1.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Государственному контракту других лиц - соисполнителей, по видам (содержанию) Работ, предусмотренных Заданием. Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
6.1.4. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов Работ по настоящему Государственному контракту. Перечень Работ, выполненных соисполнителями, Исполнитель указывает в своей отчетной документации.
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с Заданием и представить Государственному заказчику отчетную документацию.
6.2.2. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения Работ недостатки в сроки, определенные Государственным заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Государственного заказчика об устранении недостатков.
6.2.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, представить финансово-хозяйственные документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Государственному контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
6.2.4. Согласовать с Государственным заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту охраняемых объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат Государственному заказчику, Исполнителю или третьим лицам, а также условия приобретения прав на их использование.
6.2.5. Своевременно выполнить требования по государственной регистрации научно-исследовательских работ, предусмотренные Приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 17.11.1997 N 125.
6.2.6. Незамедлительно уведомлять Государственного заказчика о каждом полученном при выполнении Государственного контракта результате в виде объекта интеллектуальной собственности, обладающем хотя бы одной из нижеследующих характеристик:
является способным к правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности;
не является способным к правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности, но является информацией, для которой может быть установлен режим коммерческой тайны.
6.2.7. Проводить патентные исследования в соответствии с ГОСТом Р 15.011-96.
6.2.8. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков, предусмотренных Заданием, устранять допущенные по его вине недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступление от научных и технико-экономических параметров, предусмотренных Государственным контрактом.
6.2.9. Предпринять меры, обеспечивающие правовую охрану результатов Работ, созданных при реализации Государственного контракта и способных к правовой охране.
6.2.10. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Государственного контракта представить Государственному заказчику заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Исполнителя детализированный план-график выполнения Работ по Государственному контракту, составленный в соответствии с Заданием на выполнение научно-исследовательских работ.
6.2.11. Ежемесячно не позднее 5-ого числа каждого месяца представлять Государственному заказчику сведения по установленной форме о ходе выполнения Работ по Государственному контракту за прошедший месяц в соответствии с указанным в [п. 6.2.10](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107374) планом-графиком.
##### 7. Ответственность Сторон
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.1. В случае нарушения сроков выполнения Работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.
7.2.2. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества, Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, подлежащей оплате за каждый день с момента уведомления Исполнителя до момента устранения недостатков выполненных Работ.
7.2.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
Если обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено Конкурсной документацией (выбрать нужный вариант):
7.2.4. Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией от _________ N _________, выданной ______________________, сроком действия до __________, в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее ____ года, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается передачей Государственному заказчику в залог денежных средств в размере _______________ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.) (платежное поручение от _________ N _________, указать наименование банка).
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается договором страхования ответственности от _________ N _________, указывается наименование страховщика, сроком действия до __________, в размере _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее __________, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
7.2.5. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна, как можно скорее, уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через четырнадцать (14) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и так же, как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
##### 8. Конфиденциальность информации
8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету настоящего Государственного контракта.
Вся информация в рамках Государственного контракта, кроме общедоступной, признается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.2. Конфиденциальная информация включает в себя научно-техническую, технологическую, финансово-экономическую или иную информацию (в том числе, ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании.
8.3. Прекращение срока действия Государственного контракта не освобождает Стороны от обязанности по сохранению конфиденциальной информации, предоставленной в рамках настоящего Государственного контракта.
##### 9. Права и обязанности Сторон, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности
В случаях, когда исключительные права передаются
Российской Федерации <*>
---
<*> Исключительные права закрепляются за Российской Федерацией, если Государственный заказчик планирует использовать объект исключительного права при производстве продукции для федеральных государственных нужд.
9.1. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, а также исключительные права на результаты Работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные в рамках настоящего Государственного контракта, принадлежат Российской Федерации.
9.2. Распоряжение исключительными правами от имени Российской Федерации осуществляет Государственный заказчик.
9.3. Неисключительные имущественные права на результаты Работ, полученные в рамках реализации настоящего Государственного контракта, передаются Исполнителю. Результаты Работ могут быть использованы Исполнителем без согласования с Государственным заказчиком только в собственном производстве. Исполнитель вправе передавать неисключительные имущественные права на использование результатов Работ другим лицам только с письменного согласия Государственного заказчика.
9.4. Исполнитель обязуется урегулировать взаимоотношения с авторами созданных в рамках настоящего Государственного контракта результатов Работ, в том числе посредством выплаты авторского вознаграждения.
В случае несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.
9.6. Исполнитель обязан представить Государственному заказчику документы, подтверждающие наличие достаточных правовых оснований для использования при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту ранее созданных объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам.
В случае несанкционированного использования ранее созданных объектов интеллектуальной собственности ответственность перед правообладателями полностью возлагается на Исполнителя.
9.7. Дополнительные условия передачи и использования прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате выполнения Работ по настоящему Государственному контракту, могут определяться в Задании.
В случаях, когда исключительные права
передаются Исполнителю
том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, программы для ЭВМ, базы данных, а также исключительные права на
результаты Работ, включая объекты авторских прав и потенциально
патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау), в
отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны,
созданные в рамках настоящего Государственного контракта, принадлежат
___________________________________________________________________________
указать полное наименование Исполнителя
9.2. По требованию Государственного заказчика правообладатель обязан предоставить указанному Государственным заказчиком лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующего объекта исключительного права для государственных нужд.
9.3. Результаты Работ, полученные в рамках реализации настоящего Государственного контракта, должны быть использованы Исполнителем в собственном производстве или переданы третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Исполнитель обязуется использовать результаты Работ на территории Российской Федерации.
9.5. Исполнитель обязан предоставлять Государственному заказчику сведения обо всех фактах использования результатов Работ, исключительные права на которые ему переданы в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
9.6. Исполнитель обязан обеспечить правовую охрану полученного по Государственному контракту результата. Все расходы, связанные с обеспечением правовой охраны, осуществляются за счет Исполнителя.
9.8. Исполнитель обязуется обеспечить выплату вознаграждения авторам созданного результата Работ.
9.9. В случае несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.
##### 10. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе, в претензионном порядке.
10.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
##### 11. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
11.1. Государственный контракт после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
11.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта в текущем финансовом году осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 200_ года, при условии представления Исполнителем подписанного акта сдачи-приемки исполнения обязательств.
11.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
11.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
##### 12. Прочие условия Государственного контракта
12.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
12.2. Настоящий Государственный контракт должен быть составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Государственного заказчика.
##### Реквизиты и подписи Сторон
"Государственный заказчик" "Исполнитель"
Федеральное агентство по образованию
Место нахождения: 115998, г. Москва, Место нахождения:
ул. Люсиновская, 51
тел.
Фактическое место нахождения: Фактическое место нахождения:
115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51
тел.
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 7725509655 УФК МФ РФ по г. Москве
Федеральное агентство по образованию
Л/с 03073000730
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России,
г. Москва
Расчетный счет:
40105810700000010079
**БИК 044583001 БИК**
**КПП 772501001 КПП**
ОКОПФ 81 ОКОПФ
**ОКПО 00083411 ОКПО**
ОКВЭД 75.11.11 ОКВЭД
_____________________________ _____________________________
**М.П. М.П.**
Приложение N 1
к Государственному
контракту на выполнение
научно-исследовательских работ
для государственных нужд
N __________ от _________
**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ**
наименование работы _______________ по Программе
_____________________________________
```text
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 1. Наименование, виды (содержание), срок выполнения научно- │
│исследовательских работ (НИР) и передачи результатов: │
├─────────────────────┬───────────────────┬────────────┬──────────────────┤
│ Наименование НИР │ Номер этапа НИР │ Вид │ Срок окончания │
│ (в соответствии с │ │(содержание)│ этапа выполнения │
│ предметом │ │ НИР │ НИР │
│ Государственного │ │ │ │
│ контракта) │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │1 │1.1 │ │
│ │ ├────────────┤ │
│ │ │1.2 │ │
├─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │2 │2.1 │ │
│ │ ├────────────┤ │
│ │ │2.2 │ │
├─────────────────────┴───────────────────┴────────────┴──────────────────┤
│Раздел 2. Требования, предъявляемые к научно-исследовательским работам, │
│результат НИР: │
├─────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────┤
│ Номер этапа НИР │Требования к НИР, согласно │ Результат НИР │
│ │позициям, предусмотренным в │ │
│ │разделе 1 настояего Задания: │ │
│ │- описание, объем выполняемых │ │
│ │НИР; │ │
│ │- требования к НИР, формату (ви-│ │
│ │ду) материалов и (или) докумен- │ │
│ │тов, при необходимости описание │ │
│ │образцов (макетов); │ │
├─────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────┤
│1 │1.1 │ │
│ ├────────────────────────────────┤ │
│ │1.2 │ │
├─────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────┤
│2 │2.1 │ │
│ ├────────────────────────────────┤ │
│ │2.2 │ │
├─────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────┤
│Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной │
│собственности (ОИС), создаваемых в результате НИР: │
├──────────┬─────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┤
│ Номер │ Наименование │ Виды и объемы прав │ Получатели прав│
│этапа НИР │ ОИС, создаваемых в │ на использование ОИС, │на использование│
│ │ результате НИР │созданных в результате │ ОИС │
│ │ │ НИР │ │
├──────────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│I │I.1 │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ │I.2 │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ │I.3 │ │ │
├──────────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│II │II.1 │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ │II.2 │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ │II.3 │ │ │
├──────────┴─────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┤
│Раздел 4. Порядок приемки выполненных научно-исследовательских работ: │
├─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Номер этапа │Требования к порядку приемки и утверждения выполненных НИР,│
│ НИР │в т.ч. в случаях: │
│ │-передачи охраняемых объектов интеллектуальной собствен- │
│ │ности; │
│ │- государственной регистрации результатов НИР; │
│ │- проведения предварительной экспертизы и рассмотрения │
│ │представляемых результатов на ученых советах (НТС) органи- │
│ │заций, согласованных с Заказчиком; │
│ │- требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых │
│ │испытаний и т.п. (с указанием требуемой методики и │
│ │регламента): │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │1.1 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2 │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │2.1 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.2 │
├─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 5. Состав отчетной документации, требования, предъявляемые к ней и│
│Получатели результата научно-исследовательских работ: │
├─────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬────────────────┤
│ Номер этапа │Состав, форма и │Получатели результа-│ Сроки │
│ НИР │требования к отчетной│та НИР, место выпол-│ предоставления │
│ │документации и мате- │нения НИР, наимено- │ отчетной │
│ │риалам, предостав- │вание и место нахож-│ документации │
│ │ляемым Государствен- │дения Получателя │ и материалов │
│ │ному заказчику │результатов НИР │ │
├─────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤
│1 │ │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤
│2 │ │ │ │
├─────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴────────────────┤
│Область практического использования и применения результатов выполнения │
│научно-исследовательских работ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Необходимо описать область практического использования и применения │
│результатов выполнения НИР │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к специа- │
│листам), безопасности, лицензирования, госаккредитации, обладания правами│
│на объекты интеллектуальной собственности, страхования, соответствие │
│государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, включая │
│дополнительные требования к качеству работ и т.п.: │
├─────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│ Номер │ Содержание требования и (или) │ Ссылка на вид │
│ требования │ наименование требуемого документа │ (виды), этап │
│ │ │ (этапы) НИР, к │
│ │ │которым относится │
│ │ │ требование │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│6.1 │ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│6.2 │ │ │
├─────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
│Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий │
│качества НИР (результата НИР), а также, при необходимости, прочие и │
│особые условия и (или) способы исполнения обязательств: │
├─────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│ Номер │ Содержание требования и (или) │ Ссылка на вид │
│ требования │ наименование требуемого документа │ (виды), этап │
│ │ │ (этапы) НИР, к │
│ │ │которым относится │
│ │ │ требование │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│7.1 │ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│7.2 │ │ │
├─────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
│Раздел 8. Иные необходимые сведения по выполнению научно-исследователь- │
│ских работ: │
│8.1. Руководитель проекта; │
│8.2. Направление научной деятельности организации, по которому выполняет-│
│ся НИР; │
│8.3. Коды темы по ГРНТИ; │
│8.4. Цель НИР; │
│8.5. Имеющийся научный задел │
├─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.1 │ │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.2 │ │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.3 │ │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.4 │ │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.5 │ │
└─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
```
Государственный заказчик: Исполнитель:
______________________ ____________________
**М.П. М.П.**
к Государственному
контракту на выполнение
научно-исследовательских работ
для государственных нужд
N __________ от _________
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**
"_____________________________________"
| Номер этапа | Вид (содержание) Работ | Цена (рублей) |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 1-му этапу: ________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 2-му этапу: ________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 |
Итого стоимость (цена) научно-исследовательских работ составляет: _________ рублей __ коп. (__________ рублей __ коп.), НДС не облагается на основании пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Государственный заказчик: Исполнитель:
______________________ ____________________
**М.П. М.П.**
Заполняется на основе утвержденного заказа (с [п. 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-1#p100305) по раздел 2.7) по соответствующему лоту, при этом из р. 2.1 исключается столбец, содержащий стоимость видов работ.
Форма 1
ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ
Документ должен быть представлен отдельно
по каждому лоту, на который Участник подает Заявку
Дата __________
N Конкурса: _____
КОМУ: Федеральному агентству по образованию
115998, Москва, М-93, ГСП-8, ул. Люсиновская, 51
ОТ: _____________________________________________________________, в лице
(наименование и местонахождение Участника размещения заказа)
__________________________________________________________________________,
(должность уполномоченного лица и его Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________.
Господа!
Изучив Конкурсную документацию по Конкурсу N ____, включая Дополнения N ____ (указать номера, если таковые имели место), получение которых настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить научно-исследовательские работы по лоту N __________ наименование работ __________ в соответствии с указанной Конкурсной документацией на сумму (общая сумма Заявки на участие в Конкурсе прописью и цифрами), подтверждаемую Предложением о цене Государственного контракта, которое является частью нашей Заявки на участие в Конкурсе.
Мы обязуемся, в случае признания нас победителем Конкурса, выполнить работы (оказать услуги) в сроки, указанные в Предложении о качестве работ (услуг) и иных предложениях об условии исполнения Контракта.
В случае признания нас победителем Конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта нами будет предоставлено обеспечение в виде __________ (указывается способ обеспечения Государственного контракта) в соответствии с требованиями Конкурсной документации для надлежащего исполнения Государственного контракта (за исключением бюджетных учреждений).
Мы извещены, что в случае признания нас победителем Конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта, в случае нашего уклонения от заключения Государственного контракта или расторжения с нами Государственного контракта в связи с существенным нарушением нами условий Государственного контракта, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Мы понимаем, что цена научно-исследовательских работ, предложенная нами в Заявке на участие в Конкурсе по заявленному лоту, не является единственным критерием определения победителя Конкурса по данному лоту.
Мы извещены, что для участия в Конкурсе Участник размещения заказа должен отвечать следующим обязательным требованиям: непроведение ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе или Заявки на участие в аукционе; отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы понимаем, что в случае несоответствия указанным требованиям Участник размещения заказа не допускается к участию в Конкурсе.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
____________________________.
(Ф.И.О., телефон работника)
Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать уполномоченному
лицу.
Наши юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства), телефон __________, факс _________.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________.
Документы, подтверждающие полномочия на подписание документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе, от имени и/или по поручению Участника: (перечислить).
Датировано __________ числом __ месяца __________ 200_ г.
____________________ ____________________
(Подпись) (Должность)
М.П.
Форма 2
**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Каждый Участник размещения заказа, подающий Заявку на участие в Конкурсе, должен заполнить данную форму.
Для юридических лиц:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) Участника размещения заказа | |
| 2. | Организационно-правовая форма |
| 3. | Адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес) |
| 4. | Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес) |
| 5. | Телефоны, факс Участника (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного Участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения |
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
| N п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| 1. | Фамилия, имя, отчество Участника размещения заказа | |
| 2. | Паспортные данные (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган, выдавший документ) |
| 3. | Сведения о месте жительства |
| 4. | Телефоны, факс Участника размещения заказа (с указанием кода города), адрес электронной почты |
_______________
(подпись, М.П.)
________________________________
(Ф.И.О., должность подписавшего)
Форма 3
**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ**
**РАБОТ ПО ЛОТУ**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме согласно таблицам, содержащимся в разделе IV "Заказ на выполнение научно-исследовательских работ" настоящей Конкурсной документации.
Наименование работы _____________________ по Программе
__________________________________
| Раздел 1. Наименование, виды (содержание), срок выполнения научноисследовательских работ (НИР) и передачи результатов: |
| Наименование НИР (в соответствии с предметом Государственного контракта) | Номер Вид (содержание) НИР этапа НИР | Срок окончания этапа выполнения НИР |
| 1 1.1 | |
| 1.2 |
| 2 2.1 | |
| 2.2 |
| Раздел 2. Требования, предъявляемые к научно-исследовательским работам, результат НИР: |
| Номер этапа НИР | Требования к НИР, согласно позициям, предусмотренным в разделе 1 настоящего Задания: - описание, объем выполняемых НИР; - требования к НИР, формату (виду) материалов и (или) документов, при необходимости описание образцов (макетов) | Результат НИР |
| 1 | 1.1 | |
| 1.2 |
| 2 | 2.1 | |
| 2.2 |
| Раздел 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых в результате НИР: |
| Номер этапа НИР | Наименование ОИС, создаваемых в результате НИР | Виды и объемы прав Получатели прав на использование ОИС, на использование созданных в результате НИР ОИС |
| 1 | 2 | 3 4 |
| I | I.1 | |
| I.2 | |
| I.3 | |
| II | II.1 | |
| II.2 | |
| II.3 | |
| Раздел 4. Порядок приемки выполненных научно-исследовательских работ: |
| Номер этапа НИР | Требования к порядку приемки и утверждения выполненных НИР, в т.ч. в случаях: - передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; - государственной регистрации результатов НИР; - проведения предварительной экспертизы и рассмотрения представляемых результатов на ученых советах (НТС) организаций, согласованных с Заказчиком; - требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний и т.п. (с указанием требуемой методики и регламента): |
| 1 | 1.1 |
| 1.2 |
| 2 | 2.1 |
| 2.2 |
| Раздел 5. Состав отчетной документации, требования, предъявляемые к ней и Получатели результата научно-исследовательских работ: |
| Номер этапа НИР | Состав, форма и требования к отчетной документации и материалам, предоставляемым Государственному заказчику | Получатели результата НИР, место выполнения НИР, наименование и место нахождения Получателя результатов НИР | Сроки предоставления отчетной документации и материалов |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| Область практического использования и применения результатов выполнения научно-исследовательских работ |
| Необходимо описать область практического использования и применения результатов выполнения НИР |
| Раздел 6. При необходимости, требования сертификации (в т.ч. к специалистам), безопасности, лицензирования, госаккредитации, обладания правами на объекты интеллектуальной собственности, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, включая дополнительные требования к качеству работ и т.п.: |
| Номер требования | Содержание требования и (или) наименование требуемого документа | Ссылка на вид (виды), этап (этапы) НИР, к которым относится требование |
| 6.1 | | |
| 6.2 | | |
| Раздел 7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества НИР (результата НИР), а также, при необходимости, прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств: |
| Номер требования | Содержание требования и (или) наименование требуемого документа | Ссылка на вид (виды), этап (этапы) НИР, к которым относится требование |
| 7.1 | | |
| 7.2 | | |
| Раздел 8. Иные необходимые сведения по выполнению научно-исследовательских работ: |
| 8.1. Руководитель проекта; |
| 8.2. Направление научной деятельности организации, по которому выполняется НИР; |
| 8.3. Коды темы по ГРНТИ; |
| 8.4. Цель НИР; |
| 8.5. Имеющийся научный задел |
| 8.1 | |
| 8.2 | |
| 8.3 | |
| 8.4 | |
| 8.5 | |
Участник размещения заказа
____________ (___________)
Форма 4
**СВЕДЕНИЯ**
**О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**
Документ должен быть составлен по форме таблиц, содержащихся в нижеприведенных "Сведениях о квалификации Участника размещения заказа".
Документ представляется, если в Конкурсной документации указан такой критерий оценки Заявок на участие в Конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа.
____________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
квалификацию подтверждает следующей информацией:
1. Квалификация основных Исполнителей, состоящих в штате организации:
| N п/п | Ф.И.О. | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием | Стаж работы, лет |
| общий | в том числе, по проведению аналогичных предмету Конкурса работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Сведения о производственной деятельности организации:
| Опыт работы Участника размещения заказа по выполнению аналогичных предмету Конкурса работ |
| Содержание работ | Объем выполненных работ в ценах на дату исполнения обязательств, млн. руб. | Период выполнения работ | Заказчик (адрес, телефон, контактное |
| общий объем | в т.ч. собственными силами | начало | окончание | лицо) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
*Примечание.* По своему усмотрению Участник размещения заказа может предоставить другие сведения (с приложением соответствующих документов), неучтенные в предложенных таблицах. При этом такие сведения должны быть указаны ниже приведенных таблиц либо оформлены в виде приложений к настоящей форме.
Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке Заявки на участие в Конкурсе по критерию "Квалификация Участника Конкурса".
Участник размещения заказа
____________ (___________)
М.П.
Форма 5
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**
**ПО ЛОТУ**
Документ должен быть составлен по нижеприведенной форме, при этом предложенная Участником размещения заказа цена не должна превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта по соответствующему лоту. Цена, указанная в Предложении о цене Государственного контракта по лоту, должна соответствовать цене Государственного контракта, указанной в Письме об участии в Конкурсе по лоту.
"_______________________________________________"
(наименование Участника размещения заказа)
| Номер этапа | Вид (содержание) НИР | Цена (рублей) |
| I | I.1 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 1-му этапу: ________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 |
| II | II.1 | 0,00 |
| II.2 | 0,00 |
| ИТОГО по 2-му этапу: ________ рублей __ коп., НДС не облагается | 0,00 |
Итого стоимость (цена) научно-исследовательских работ составляет: _________ рублей __ коп. (__________ рублей __ коп.), НДС не облагается на основании пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Участник размещения заказа
____________ (___________)
М.П.
В Федеральное агентство
по образованию
N __________
Запрос на разъяснение
Конкурсной документации
N Конкурса __________
Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации:
| N п/п | Раздел Конкурсной документации | Ссылка на пункт Конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Раздел VII. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ
**НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ N _______**
В Федеральное агентство
по образованию
N __________
"__" __________ 200_ г.
Уведомление об отзыве Заявки на участие в Конкурсе N ___, лот N ___
Уважаемые господа!
Настоящим письмом (наименование организации - для юридических лиц или Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в Конкурсе по лоту N _____.
С уважением,
Руководитель ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Приложение N 16
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
ПРОТОКОЛ N 1/(номер Конкурса)
вскрытия единственного конверта с Заявкой
на участие в открытом
Конкурсе N _____
город Москва "__" ___________ г.
Предмет Конкурса:
Выполнение работ (оказание услуг) ЛИБО поставка товара, ЛИБО выполнение
научно-исследовательских работ по проекту "______________________________",
проводимому в рамках мероприятия __________________________________________
задачи ____________________________________________________________________
Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы.
(В случае проведения Конкурса в рамках иной федеральной (целевой) Программы указываются наименование данной программы, номера и компоненты Программы (направления, мероприятия и т.п.))
(В случае многолотового Конкурса указываются номер и наименование каждого лота.)
На заседании Конкурсной комиссии ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Конкурсной комиссии:
_____________________________________________
Члены Конкурсной комиссии:
1.
_____________________________________________
2.
_____________________________________________
3.
_____________________________________________
4. Секретарь Конкурсной комиссии
_____________________________________________
Представитель Специализированной организации
_____________________________________________
Процедура вскрытия единственного поданного конверта с Заявкой на участие Конкурсе началась в _____ по московскому времени "__" _________ 200_ года в комнате N ______ по адресу: _______.
На заседании Конкурсной комиссии в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 26 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" осуществлялась аудиозапись.
Всего на заседании присутствовало ______ членов Конкурсной комиссии, что составило _____________ от общего количества членов Конкурсной комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
(Далее, в зависимости от ситуации, выбирается Вариант 1 или [Вариант 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107672).)
Вариант 1. В случае, если на заседании Конкурсной комиссии присутствовал(ли) представитель(ли) Участника размещения заказа:
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию единственного поданного конверта с Заявкой на участие в Конкурсе присутствовал(ли) представитель(ли) Участника размещения заказа, зарегистрированный(ые) в "Журнале регистрации представителей Участников размещения заказа, прибывших на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе".
Непосредственно перед вскрытием единственного поданного конверта с Заявкой на участие в Конкурсе, присутствовавшему(им) представителю(ям) Участника размещения заказа Председателем Конкурсной комиссии было объявлено о возможности изменить или отозвать поданную Заявку на участие в Конкурсе до момента вскрытия единственного поданного конверта с Заявкой на участие в Конкурсе.
Вариант 2. В случае, если на заседании Конкурсной комиссии не присутствовал(ли) представитель(ли) Участника размещения заказа:
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию единственного конверта с Заявкой на участие в Конкурсе не присутствовал(ли) представитель(ли) Участника размещения заказа. Председателем Конкурсной комиссии было объявлено о вскрытии единственного поданного конверта с Заявкой на участие в Конкурсе.
Вскрытие единственного поданного конверта Заявкой на участие в Конкурсе началось в _____ по московскому времени "__" _________ 200_ года.
Конкурсной комиссией ВСКРЫТ ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНВЕРТ с Заявкой на участие в Конкурсе следующего Участника размещения заказа:
| N лотов | Рег. N Заявки | Сведения об Участнике размещения заказа: фирменное наименование и организационноправовая форма (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, индивидуального предпринимателя), место нахождения и почтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона | Наличие документов, предусмотренных Конкурсной документацией | Условия исполнения Государственного контракта, указанные в Заявке на участие в Конкурсе в соответствии с критериями оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе, установленными Заказчиком в Конкурсной документации и указанными в Извещении о проведении открытого Конкурса | Примечания и дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | а) Документы представлены б) Не представлены следующие документы | В соответствии с установленными критериями оценки и сопоставления Заявок по открытому Конкурсу | |
Информация о содержании Заявки на участие в Конкурсе оглашена в момент вскрытия единственного конверта с Заявкой на участие в Конкурсе в соответствии со статьей 25 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Конкурсная комиссия, осуществив вскрытие конверта с единственной Заявкой на участие в Конкурсе, ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом 11 статьи 25 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признать Конкурс НЕСОСТОЯВШИМСЯ.
НАПРАВИТЬ единственную Заявку на участие в Конкурсе, поданную Участником размещения заказа "______ наименование (Ф.И.О.) Участника _________" на рассмотрение в соответствии со статьей 27 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в порядке, установленном Конкурсной документацией.
Председатель Конкурсной комиссии:
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены Конкурсной комиссии:
1. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
2. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
3. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
4. Секретарь
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
От Заказчика _________________ (_____________)
(указывается должность (подпись, расшифровка подписи)
представителя Заказчика)
"__" ________ 200_ г.
Приложение N 17
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
ПРОТОКОЛ N 1/(номер Конкурса)
вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом
Конкурсе N _____
город Москва "__" ___________ г.
Предмет Конкурса:
Выполнение работ (оказание услуг) ЛИБО поставка товара, ЛИБО выполнение научно-исследовательских работ по проекту "_________________",
проводимому в рамках мероприятия ________________________________
задачи __________________________________________________________
Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы.
(В случае проведения Конкурса в рамках иной федеральной (целевой) Программы указываются наименование данной программы, номера и компоненты Программы (направления, мероприятия и т.п.)
(В случае многолотового Конкурса указываются номер и наименование каждого лота.)
На заседании Конкурсной комиссии ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Конкурсной комиссии:
_____________________________________________
Члены Конкурсной комиссии:
1.
_____________________________________________
2.
_____________________________________________
3.
_____________________________________________
4. Секретарь Конкурсной комиссии
_____________________________________________
Представитель Специализированной организации
_____________________________________________
Процедура вскрытия с Заявками на участие в Конкурсе началась в __________ по московскому времени "__" ______ 200_ года в комнате N ___ по адресу: ______.
На заседании Конкурсной комиссии в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 26 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" осуществлялась аудиозапись.
Всего на заседании присутствовало ______ членов Конкурсной комиссии, что составило _____________ от общего количества членов Конкурсной комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
(Далее, в зависимости от ситуации, выбирается Вариант 1 или [Вариант 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107728).)
Вариант 1. В случае, если на заседании Конкурсной комиссии присутствовали представители Участников размещения заказа:
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с Заявками на участие в Конкурсе присутствовали представители Участников размещения заказа, зарегистрированные в "Журнале регистрации представителей Участников размещения заказа, прибывших на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе".
Непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе присутствовавшим представителям Участников размещения заказа Председателем Конкурсной комиссии было объявлено о возможности подать Заявки на участие в Конкурсе, изменить или отозвать поданные Заявки на участие в Конкурсе до момента вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
Вариант 2. В случае, если на заседании Конкурсной комиссии не присутствовали представители Участников размещения заказа:
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с Заявками на участие в Конкурсе не присутствовали представители Участников размещения заказа. Председателем Конкурсной комиссии было объявлено о начале вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
(Далее отражаются возможные варианты развития событий в соответствии с ситуацией [А](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107731) или [Б](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107743). Необходимо учитывать, что в случае многолотового Конкурса по разным лотам могут быть разные варианты ситуаций.)
А) В случае предоставления на Конкурс более одного конверта с Заявками на участие в Конкурсе:
На Конкурс представлено _____________ запечатанных конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе началось в _______ по московскому времени "__" ________ 200_ года.
Конкурсной комиссией ВСКРЫТЫ КОНВЕРТЫ с Заявками на участие в Конкурсе следующих Участников размещения заказа:
| N п/п | N лотов | Рег. N Заявки | Сведения об Участнике размещения заказа: фирменное наименование и организационноправовая форма (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, индивидуального предпринимателя), место нахождения и почтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона | Наличие документов, предусмотренных Конкурсной документацией | Условия исполнения Государственного контракта, указанные в Заявке на участие в Конкурсе в соответствии с критериями оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе, установленными Заказчиком в Конкурсной документации и указанными в Извещении о проведении открытого Конкурса | Примечания и дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | а) Документы представлены б) Не представлены следующие документы | В соответствии с установленными критериями оценки и сопоставления Заявок по открытому Конкурсу | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
Информация о содержании Заявок на участие в Конкурсе оглашена в момент вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в соответствии со статьей 25 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Конкурсная комиссия, осуществив вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
НАПРАВИТЬ Заявки на участие в Конкурсе, поданные Участниками размещения заказа, на рассмотрение в соответствии со статьей 27 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в порядке, установленном Конкурсной документацией.
Б) В случае непредставления Заявок на участие в Конкурсе:
На Конкурс не было представлено ни одного конверта с Заявкой на участие в Конкурсе.
В связи с тем, что на Конкурс не было представлено ни одного конверта с Заявкой на участие в Конкурсе, Конкурсная комиссия ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом 11 статьи 25 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признать Конкурс НЕСОСТОЯВШИМСЯ.
Председатель Конкурсной комиссии:
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены Конкурсной комиссии:
1. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
2. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
3. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
4. Секретарь
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
От Заказчика _________________ (_____________)
(указывается должность (подпись, расшифровка подписи)
представителя Заказчика)
"__" ________ 200_ г.
Приложение N 18
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
ПРОТОКОЛ N 2/(номер Конкурса)
рассмотрения единственной Заявки на участие
в открытом Конкурсе N _____
город Москва "__" ______ 200_ г.
Предмет Конкурса:
Выполнение работ (оказание услуг) ЛИБО поставка товара, ЛИБО выполнение научно-исследовательских работ по проекту "_________________",
проводимому в рамках мероприятия ________________________________
задачи __________________________________________________________
Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы.
(В случае проведения Конкурса в рамках иной федеральной (целевой) Программы указываются наименование данной программы, номера и компоненты Программы (направления, мероприятия и т.п.))
(В случае многолотового Конкурса указываются номер и наименование каждого лота.)
На заседании Конкурсной комиссии ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Конкурсной комиссии:
_____________________________________________
Члены Конкурсной комиссии:
1.
_____________________________________________
2.
_____________________________________________
3.
_____________________________________________
4. Секретарь Конкурсной комиссии
_____________________________________________
Рассмотрение единственной поданной Заявки на участие в Конкурсе началось в ____ по московскому времени "__" _____ 200_ года в комнате N ___ по адресу: ________.
Всего на заседании присутствовало ______ членов Конкурсной комиссии, что составило _________ от общего количества членов Конкурсной комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Конкурсной комиссией РАССМОТРЕНА единственная поданная Заявка следующего Участника размещения заказа:
| N лотов | Регистрационный номер Заявки | Фирменное наименование и организационноправовая форма (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, индивидуального предпринимателя) | Место нахождения и почтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя) | Номер контактного телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
Конкурсная комиссия, рассмотрев единственную поданную Заявку на участие в Конкурсе на предмет соответствия Заявки на участие в Конкурсе и Участника размещения заказа требованиям, установленным Конкурсной документацией, ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
(Далее выбираются варианты решений в соответствии с ситуацией [А](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107790) или [Б](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107803). Необходимо учитывать, что в случае многолотового Конкурса по разным лотам могут быть разные варианты ситуаций.)
А) Единственная поданная Заявка на участие в Конкурсе соответствует требованиям Конкурсной документации.
ПРИЗНАТЬ соответствующей требованиям, установленным Конкурсной документацией, Заявку на участие в Конкурсе и Участника размещения заказа:
| Решение каждого члена Конкурсной комиссии о соответствии Участника размещения заказа и Заявки на участие в Конкурсе требованиям Конкурсной документации (нумерация в соответствии со списком присутствующих на заседании) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Единственная поданная Заявка на участие в Конкурсе и Участник размещения заказа соответствуют требованиям Конкурсной документации | Единственная поданная Заявка на участие в Конкурсе и Участник размещения заказа соответствуют требованиям Конкурсной документации | Единственная поданная Заявка на участие в Конкурсе и Участник размещения заказа соответствуют требованиям Конкурсной документации | Единственная поданная Заявка на участие в Конкурсе и Участник размещения заказа соответствуют требованиям Конкурсной документации |
ПРИЗНАТЬ соответствующей требованиям, установленным Конкурсной документацией, Заявку на участие в Конкурсе и Участника размещения заказа:
| Регистрационный номер Заявки | Цена Государственного контракта, предложенная Участником размещения заказа |
| --- | --- |
Настоящий протокол в соответствии со статьями 25, 27 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" является основанием заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, подавшим единственную Заявку на участие в Конкурсе.
На основании принятого решения в соответствии с пунктом 12 статьи 25 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку на участие в Конкурсе, проект Государственного контракта на предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе условиях и по цене: _________ (__________) рублей __ коп., включая уплату всех налогов и сборов.
Участник размещения заказа, подавший единственную Заявку на участие в Конкурсе, должен подписать Государственный контракт и передать его Заказчику не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов, т.е. до "__" ________ 200_ года.
Участник размещения заказа, подавший единственную Заявку на участие в Конкурсе, должен предоставить обеспечение исполнения Государственного контракта в размере ____% от начальной (максимальной) цены Контракта (цены лота) (за исключением бюджетных учреждений) <*>, в течение ____ со дня получения Участником размещения заказа проекта Государственного Контракта.
---
<*> Если это требование установлено Заказчиком.
Б) Единственная поданная Заявка на участие в Конкурсе не соответствует требованиям Конкурсной документации (или Участник размещения заказа, подавший единственную Заявку на участие в Конкурсе, не соответствует требованиям Конкурсной документации).
ПРИЗНАТЬ не соответствующей(его) требованиям, установленным Конкурсной документацией, Заявку на участие в Конкурсе и (или) Участника размещения заказа:
| Решение каждого члена Конкурсной комиссии о несоответствии Участника размещения заказа и Заявки на участие в Конкурсе требованиям Конкурсной документации (нумерация в соответствии со списком присутствующих на заседании) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пример: "Отказать в допуске ввиду несоответствия Заявки ____________________ (указать положения, раздел, часть, документ Заявки) или Участника размещения заказа: - пункту, части, статье Федерального закона N 94-ФЗ; - пункту, части, статье Конкурсной документации" | | | |
На основании принятого решения в соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признать Конкурс НЕСОСТОЯВШИМСЯ.
НАПРАВИТЬ уведомление о принятом Конкурсной комиссией решении Участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку на участие в Конкурсе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ Конкурсной комиссии:
Решение принято единогласно.
или
Решение принято большинством голосов.
| Результаты голосования: |
| ЗА - | ПРОТИВ - |
| Особое мнение (фамилия, имя, отчество члена Конкурсной комиссии, изложение его особого мнения): |
Председатель Конкурсной комиссии:
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены Конкурсной комиссии:
1. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
2. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
3. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
4. Секретарь
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
От Заказчика _________________ (_____________)
(указывается должность (подпись, расшифровка подписи)
представителя Заказчика)
"__" ________ 200_ г.
Приложение N 19
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
ПРОТОКОЛ N 2/(номер Конкурса)
рассмотрения Заявок на участие
в открытом Конкурсе N _____
город Москва "__" ___________ г.
Предмет Конкурса:
Выполнение работ (оказание услуг) ЛИБО поставка товара, ЛИБО выполнение научно-исследовательских работ по проекту "_________________",
проводимому в рамках мероприятия ________________________________
задачи __________________________________________________________
Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы.
(В случае проведения Конкурса в рамках иной федеральной (целевой) Программы указываются наименование данной программы, номера и компоненты Программы (направления, мероприятия и т.п.)
(В случае многолотового Конкурса указываются номер и наименование каждого лота.)
На заседании Конкурсной комиссии ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Председатель Конкурсной комиссии:
_____________________________________________
Члены Конкурсной комиссии:
2.
_____________________________________________
3.
_____________________________________________
4.
_____________________________________________
5. Секретарь Конкурсной комиссии
_____________________________________________
Рассмотрение Заявок на участие в Конкурсе началось в ____ по московскому времени "__" _____ 200_ года в комнате N ___ по адресу __________________.
Всего на заседании присутствовало ______ членов Конкурсной комиссии, что составило _________ от общего количества членов Конкурсной комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Конкурсной комиссией РАССМОТРЕНЫ Заявки следующих Участников размещения заказа:
| N п/п | N лотов | Регистрационный номер Заявки | Фирменное наименование и организационноправовая форма (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, индивидуального предпринимателя) | Место нахождения и почтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя) | Номер контактного телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
Конкурсная комиссия рассмотрела Заявки на участие в Конкурсе на предмет соответствия Заявки на участие в Конкурсе и Участника размещения заказа требованиям, установленным Конкурсной документацией.
(Далее отражаются возможные варианты развития событий при вскрытии Заявок на участие в Конкурсе и выбираются варианты (которые отражаются в протоколе) в соответствии с ситуацией [А](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107863) или [Б](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107879), или [В](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p107894). Необходимо учитывать, что в случае многолотового Конкурса по разным лотам могут быть разные варианты ситуаций.)
А) В случае предоставления на Конкурс более одного конверта с Заявками на участие в Конкурсе и допуска более одного Участника размещения заказа к участию в Конкурсе:
Сведения по Заявке на участие в Конкурсе с регистрационным номером Ф-__-01:
| Решение каждого члена Конкурсной комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе (нумерация в соответствии со списком присутствующих на заседании) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Варианты решений: А) "Допустить" Б) "Отказать в допуске ввиду несоответствия Заявки ______ (указать положения, раздел, часть, документ Заявки) или Участника размещения заказа: - пункту, части, статье Федерального закона N 94-ФЗ; - пункту, части, статье Конкурсной документации" | | | | |
С учетом вышеуказанных сведений Конкурсная комиссия ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
ДОПУСТИТЬ к участию в Конкурсе Участников размещения заказа и признать Участниками Конкурса:
| N п/п | Регистрационный номер Заявки |
| --- | --- |
| 1 | |
| 2 | |
ОТКАЗАТЬ Участнику (Участникам) размещения заказа в допуске к участию в Конкурсе:
| N п/п | Рег. номер Заявки | Обоснование решения с указанием: - положений Федерального закона N 94-ФЗ, которым не соответствует Участник размещения заказа; - конкретных положений Конкурсной документации, которым не соответствует Заявка на участие в Конкурсе такого Участника размещения заказа; - конкретных положений Заявки на участие в Конкурсе такого Участника размещения заказа, не соответствующих требованиям Конкурсной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | | |
| 2 | | |
НАПРАВИТЬ Заявки на участие в Конкурсе, поданные Участниками размещения заказа, признанными Участниками Конкурса на оценку и сопоставление в соответствии со статьей 28 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в порядке, установленном Конкурсной документацией.
НАПРАВИТЬ уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе и признанным Участниками Конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе и не допущенным к участию в Конкурсе.
Б) В случае предоставления на Конкурс более одного конверта с Заявками на участие в Конкурсе и отказе в допуске к участию в Конкурсе всем Участникам размещения заказа:
Сведения по Заявке на участие в Конкурсе с регистрационным номером Ф-_-01:
| Решение каждого члена Конкурсной комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе (нумерация в соответствии со списком присутствующих на заседании) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Варианты решений: А) "Допустить" - теоретически возможный, но не преобладающий вариант решений членов комиссии Б) "Отказать в допуске ввиду несоответствия Заявки ______ (указать положения, раздел, часть, документ Заявки) или Участника размещения заказа: - пункту, части, статье Федерального закона N 94-ФЗ; - пункту, части, статье Конкурсной документации" | | | | |
С учетом вышеуказанных Сведений Конкурсная комиссия ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: ОТКАЗАТЬ Участникам размещения заказа в допуске к участию в Конкурсе:
| N п/п | Рег. номер Заявки | Обоснование решения с указанием: - положений Федерального закона N 94-ФЗ, которым не соответствует Участник размещения заказа; - конкретных положений Конкурсной документации, которым не соответствует Заявка на участие в Конкурсе такого Участника размещения заказа; - конкретных положений Заявки на участие в Конкурсе такого Участника размещения заказа, не соответствующих требованиям Конкурсной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | | |
| 2 | | |
На основании принятого решения в соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признать Конкурс НЕСОСТОЯВШИМСЯ.
НАПРАВИТЬ уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе и не допущенным к участию в Конкурсе.
В) В случае предоставления на Конкурс более одного конверта с Заявками на участие в Конкурсе и допуска к Участию в Конкурсе одного Участника размещения заказа:
Сведения по Заявке на участие в Конкурсе с регистрационным номером Ф-__-01:
| Решение каждого члена Конкурсной комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе (нумерация в соответствии со списком присутствующих на заседании |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Варианты решений: А) "Допустить" Б) "Отказать в допуске ввиду несоответствия Заявки _______ (указать положения, раздел, часть, документ Заявки) или Участника размещения заказа: - пункту, части, статье Федерального закона N 94-ФЗ; - пункту, части, статье Конкурсной документации" | | | | |
С учетом вышеуказанных сведений Конкурсная комиссия ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
ДОПУСТИТЬ к участию в Конкурсе Участника размещения заказа и признать Участником Конкурса:
| N п/п | Регистрационный номер Заявки |
| --- | --- |
| 1 | |
ОТКАЗАТЬ Участнику (Участникам) размещения заказа в допуске к участию в Конкурсе:
| N п/п | Рег. номер Заявки | Обоснование решения с указанием: - положений Федерального закона N 94-ФЗ, которым не соответствует Участник размещения заказа; - конкретных положений Конкурсной документации, которым не соответствует Заявка на участие в Конкурсе такого Участника размещения заказа; - конкретных положений Заявки на участие в Конкурсе такого Участника размещения заказа, не соответствующих требованиям Конкурсной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | | |
| 2 | | |
На основании принятого решения в соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признать Конкурс НЕСОСТОЯВШИМСЯ.
НАПРАВИТЬ уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях Участнику размещения заказа, подавшему Заявку на участие в Конкурсе и признанному Участником Конкурса, и Участнику (Участникам) размещения заказа, подавшего(им) Заявки на участие в Конкурсе и не допущенным к участию в Конкурсе.
Настоящий протокол в соответствии со статьей 27 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" является основанием заключения Государственного контракта с Участником Конкурса.
На основании принятого решения в соответствии с пунктом 5 статьи 27 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передать Участнику Конкурса для подписания проект Государственного контракта на предложенных таким Участником в Заявке на участие в Конкурсе условиях и по цене:
____________ (_________) рублей __ коп., включая уплату всех налогов и сборов.
Участник Конкурса должен подписать Государственный контракт и передать его Заказчику не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов, т.е. до "__" ________ 200_ года.
Участник Конкурса должен предоставить обеспечение исполнения Государственного контракта в размере _____% от начальной (максимальной) цены Контракта (цены лота) (за исключением бюджетных учреждений) <*>, в течение ______ со дня получения Участником Конкурса проекта Государственного Контракта.
---
<*> Если это требование установлено Заказчиком.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ Конкурсной комиссии:
Решение принято единогласно.
или
Решение принято большинством голосов.
| Результаты голосования: |
| ЗА - | ПРОТИВ - |
| Особое мнение (фамилия, имя, отчество члена Конкурсной комиссии, изложение его особого мнения): |
Председатель Конкурсной комиссии:
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены Конкурсной комиссии:
1. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
2. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
3. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
4. Секретарь
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
От Заказчика _________________ (_____________)
(указывается должность (подпись, расшифровка подписи)
представителя Заказчика)
"__" ________ 200_ г.
Приложение N 20
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
ПРОТОКОЛ N 3/(номер Конкурса)
оценки и сопоставления Заявок на участие в
открытом Конкурсе N ______
город Москва "__" ___________ г.
Предмет Конкурса:
Выполнение работ (оказание услуг) ЛИБО поставка товара, ЛИБО выполнение научно-исследовательских работ по проекту "_________________",
Конкурс проводится в рамках мероприятия _________________________
задачи __________________________________________________________
Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы.
(В случае проведения Конкурса в рамках иной федеральной (целевой) Программы указываются наименование данной программы, номера и компоненты Программы (направления, мероприятия и т.п.)
(В случае многолотового Конкурса указываются номер и наименование каждого лота.)
На заседании Конкурсной комиссии ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Председатель Конкурсной комиссии:
_____________________________________________
Члены Конкурсной комиссии:
2.
_____________________________________________
3.
_____________________________________________
4.
_____________________________________________
5. Секретарь Конкурсной комиссии
_____________________________________________
Оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе начались в ____ по московскому времени "__" ______ 200_ года по адресу: ________.
Всего на заседании присутствовало ________ членов Конкурсной комиссии, что составило ___________ от общего количества членов Конкурсной комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Конкурсной комиссией проведены ОЦЕНКА и СОПОСТАВЛЕНИЕ Заявок следующих Участников Конкурса:
| N п/п | N лотов | Регистрационный номер Заявки | Фирменное наименование и организационноправовая форма (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, индивидуального предпринимателя) | Место нахождения и почтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя) | Номер контактного телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
Критериями оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе согласно Конкурсной документации по данному открытому Конкурсу являются следующие:
Сведения по Заявке на участие в Конкурсе с регистрационным номером Ф-__-01:
| Содержание критерия | Значимость критерия (максимальный балл с учетом весового | Значения критериев, присвоенные каждым из членов комиссии (нумерация в соответствии со списком присутствующих на заседании) |
| коэфф-та) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Конкурсная комиссия ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
(В случае многолотового Конкурса решение принимается по каждому лоту.)
Присвоить Заявкам на участие в Конкурсе следующие ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Контракта):
| Регистрационный номер Заявки | Условия исполнения Государственного контракта, указанные в Заявке на участие в Конкурсе в соответствии с критериями оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе, установленными Заказчиком в Конкурсной документации и указанными в Извещении о проведении открытого Конкурса | Порядковый номер |
| --- | --- | --- |
| | Цена Контракта: _______ рублей (_________ рублей __ копеек), включая все налоги и сборы. Ценовой балл (ЦБ) = ______ Неценовой балл (НБ) = ______ Суммарный балл (СБ) = ЦБ х 0,8 + НБ х 0,2 = _______ | 1 |
| | Цена Контракта: _______ рублей (__________ рублей __ копеек), включая все налоги и сборы. Ценовой балл (ЦБ) = _______ Неценовой балл (НБ) = _______ Суммарный балл (СБ) = ЦБ х 0,8 + НБ х 0,2 = _______ | 2 |
| | Цена Контракта: ________ рублей ( ________ рублей __ копеек), включая все налоги и сборы. Ценовой балл (ЦБ) = _______ Неценовой балл (НБ) = _______ Суммарный балл (СБ) = ЦБ х 0,8 + НБ х 0,2 = _______ | 3 |
ПРИЗНАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА Участника Конкурса, предложившего лучшие условия исполнения Государственного контракта и Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер:
| Регистрационный номер Заявки |
| --- |
| Фирменное наименование и организационно-правовая форма (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, индивидуального предпринимателя) |
| Место нахождения и почтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя) |
Сведения об Участнике, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен ВТОРОЙ НОМЕР:
| Регистрационный номер Заявки |
| --- |
| Фирменное наименование и организационно-правовая форма (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, индивидуального предпринимателя) |
| Место нахождения и почтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя) |
Решение принято единогласно.
или
Решение принято большинством голосов.
| Результаты голосования: |
| ЗА - | ПРОТИВ - |
| Особое мнение (фамилия, имя, отчество члена Конкурсной комиссии, изложение его особого мнения): |
Настоящий протокол в соответствии со ст. 28 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" является основанием для заключения Государственного контракта с победителем Конкурса.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, а другой направляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола победителю Конкурса вместе с проектом Государственного контракта, составленного путем включения условий исполнения Контракта, предложенных победителем Конкурса в Заявке на участие в Конкурсе, в проект Контракта, прилагаемый к Конкурсной документации, в соответствии со ст. 28 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
(Для многолотового Конкурса количество экземпляров протокола равно 1 + кол-во победителей, с которыми заключается Государственный контракт.)
Победитель Конкурса должен подписать Государственный контракт и передать его Заказчику не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов, т.е. до "__" _________ 200_ года.
Победитель Конкурса должен предоставить обеспечение исполнения Государственного контракта в размере _____% от начальной (максимальной) цены Контракта (цены лота) (за исключением бюджетных учреждений) <*>, в течение ________ со дня получения победителем Конкурса проекта Государственного контракта.
---
<*> Если это требование установлено Заказчиком.
1. Председатель Конкурсной комиссии:
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены Конкурсной комиссии:
2. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
3. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
4. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
5. Секретарь
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
От Заказчика _________________ (_____________)
(указывается должность (подпись, расшифровка подписи)
представителя Заказчика)
"__" ________ 200_ г.
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
ПРОТОКОЛ N __/(номер Конкурса)
об отказе от заключения Государственного контракта
город Москва "__" ______ 200_ г.
Предмет Конкурса:
Выполнение работ (оказание услуг) ЛИБО поставка товара, ЛИБО выполнение научно-исследовательских работ по проекту "_________________",
проводимому в рамках мероприятия ________________________________
задачи __________________________________________________________
Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы.
(В случае проведения Конкурса в рамках иной федеральной (целевой) Программы указываются наименование данной программы, номера и компоненты Программы (направления, мероприятия и т.п.)
(В случае многолотового Конкурса указываются номер и наименование каждого лота.)
На заседании Конкурсной комиссии ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Конкурсной комиссии:
_____________________________________________
Члены Конкурсной комиссии:
1.
_____________________________________________
2.
_____________________________________________
3.
_____________________________________________
4. Секретарь Конкурсной комиссии
_____________________________________________
Настоящий протокол составлен в ____ по московскому времени "__" _________ 200_ года в комнате N _____ по адресу: ___________.
Всего на заседании присутствовало ______ членов Конкурсной комиссии, что составило __________ от общего количества членов Конкурсной комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Настоящий протокол составлен в связи с:
(Далее выбираются следующие варианты в соответствии с ситуацией [А](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p108043) или [Б](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-24-2#p101311).)
А) отказом Государственного заказчика от заключения Контракта с победителем Конкурса;
В) отказом Государственного заказчика от заключения Контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, при уклонении победителя Конкурса от заключения Контракта.
Сведения о лице, с которым Государственный заказчик отказывается заключить Контракт:
| N лотов | Регистрационный номер Заявки | Фирменное наименование и организационноправовая форма (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, индивидуального предпринимателя) | Место нахождения и почтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя) | Номер контактного телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
Для ситуации Б и [В](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p108044) указываются факты, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ:
Сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения Контракта.
Указываются сведения о:
1) проведении ликвидации Участников размещения заказа - юридических лиц или принятии арбитражным судом решения о признании Участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановлении деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставлении указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ;
4) нахождении имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Факты, являющиеся основанием для отказа от заключения Контракта, подтверждаются следующими документами:
указываются реквизиты документов, подтверждающих факты, являющиеся основанием для отказа от заключения Контракта.
Конкурсная комиссия, рассмотрев указанные выше факты и обстоятельства, ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
(Далее выбираются варианты решений в соответствии с ситуацией [А](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p108043) или [Б](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-24-2#p101311).)
Государственным заказчиком установлены факты, являющиеся основанием для отказа от заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа.
ОТКАЗАТЬСЯ от заключения Государственного контракта со следующим Участником размещения заказа:
| Фирменное наименование и организационно-правовая форма (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, индивидуального предпринимателя) | Место нахождения и почтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя) | Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии |
| --- | --- | --- |
Настоящий протокол в соответствии со статьей 29 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" является основанием заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, Заявке которого присвоен второй порядковый номер.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ Конкурсной комиссии:
Решение принято единогласно.
или
Решение принято большинством голосов.
| Результаты голосования: |
| ЗА - | ПРОТИВ - |
| Особое мнение (фамилия, имя, отчество члена Конкурсной комиссии, изложение его особого мнения): |
Председатель Конкурсной комиссии:
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены Конкурсной комиссии:
1. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
2. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
3. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
4. Секретарь
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
От Заказчика _________________ (_____________)
(указывается должность (подпись, расшифровка подписи)
представителя Заказчика)
"__" ________ 200_ г.
Приложение N 22
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
Государственный заказчик Исполнитель или Поставщик
Федеральное агентство по образованию
Место нахождения: 115998, г. Москва, Место нахождения:
ул. Люсиновская, д. 51
тел. тел.
Акт сдачи-приемки
исполнения обязательств по Государственному
контракту от ______ N _____
и дополнений к нему от __ N ___, от __ N ___
г. Москва от ________ 200_ года
Наименование Государственного контракта: __________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать: выполнение работы для государственных нужд, оказание услуг для
государственных нужд или иное)
Наименование Программы (направления, проекта): ____________________________
__________________________________________________________________________.
(указать реализуемую Программу, ее направление и проект)
Приемочная комиссия N ____ по виду заказа ________________________________,
созданная в соответствии с приказом Федерального агентства по образованию
от _____ N ____ и наделенная полномочиями в соответствии с приказом
Федерального агентства по образованию от _____ N ____, осуществила в период
с _____ года по _____ года экспертизу результатов исполнения обязательств
(ИЛИ указать результатов исполнения обязательств по этапу) по
Государственному контракту в следующем составе:
Ф.И.О. членов комиссии Должность
______________
(Председатель)
(ЛИБО ____________, заместитель
Председателя
(Председательствующий)
____________________
(Заместитель председателя)
____________________
(Секретарь)
Члены Приемочной комиссии:
Экспертиза результатов исполнения обязательств Исполнителем (ИЛИ
указать результатов исполнения обязательств по _____ этапу) по
Государственному контракту осуществляется на предмет соответствия
выполненных работ (ИЛИ указать оказанных услуг или поставленных товаров) и
представленной отчетной документации (материалов и документов) требованиям
и условиям заключенного Государственного контракта:
Предмет Государственного контракта: _______________________________________
Стоимость (цена) работы (ИЛИ указать оказанных услуг или товаров) по
Государственному контракту: _______ рублей __ коп. (_______ рублей __
коп.), в т.ч. НДС ____% _____ рублей __ коп. (______ рублей __ коп.). Если
менялась, то указать в соответствии с дополнительным соглашением от _____ N
_____ к Государственному контракту.
ЛИБО указывать НДС не облагается в соответствии с ___________________
(указать основание)
Получен аванс по Государственному контракту в размере ________ рублей ____
коп. (______ рублей __ коп.), в т.ч. НДС ____% ______ рублей __ коп. (_____
рублей ___ коп.).
Выплачено за выполненные работы (ИЛИ указать оказанные услуги, поставленные
товары), подлежащие оплате по Государственному контракту в размере: _____
рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.), в т.ч. НДС _____% _____ рублей __
коп. (_______ рублей __ коп.)
1. Рассмотрение предмета и результата выполненной работы (ИЛИ указать
оказанных услуг или поставленных товаров):
Наименование работы (ИЛИ указать оказанных услуг):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________.
Наименование ______ этапа выполненной работы (ИЛИ указать оказанных услуг):
___________________________________________________________________________
Результат работы (ИЛИ указать оказанных услуг):
В ходе исполнения обязательств проведен ___________________
Разработаны учебно-методические материалы для __________________ и получены
следующие результаты:
Подробно указывать, когда, где, каким образом (способом), с привлечением
кого оказывались услуги, выполнялись работы и т.п.:
1)
2)
3)
2. Рассмотрение отчетной документации Исполнителя:
На рассмотрение представлены следующие отчетные документы и материалы:
2.1. Отчет Исполнителя (или Поставщика) по ____ этапу работы, услуг,
поставки товаров;
количеству и качеству, подписанный между Исполнителем и Получателем
(грузополучателем);
2.4. и т.д. и т.п.
Для обязательств, связанных с ПОСТАВКОЙ товаров, также указывать:
| Код по структурированной номенклатуре | Наименование товара | Количество , шт. | Общая стоимость, по каждой позиции товара | Номер и дата товарно-сопроводительных документов | Место передачи (склад) грузополучателя | Ф.И.О. лица, ответственного за приемку товара, контактный телефон | Код главы по ППП | ИНН грузополучателя | Полное наименование грузополучателя | Краткое наименование грузополучателя | Адрес, телефон | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Рассмотрев предмет выполненной работы (оказанных услуг), поставленных
товаров, отчетные документы и материалы Исполнителя (или Поставщика),
Приемочная комиссия Государственного заказчика пришла к следующему
**ЗАКЛЮЧЕНИЮ:**
Обязательства Исполнителя по Государственному контракту (ИЛИ указать
обязательства Исполнителя по _____ этапу исполнения Государственного
контракта) исполнены надлежащим образом.
Выполненные работы (оказанные услуги) соответствуют требованиям
количества и качества, иным требованиям Государственного контракта.
Представленная отчетная документация соответствует требованиям,
предъявляемым к ее оформлению.
Отчет Исполнителя по Государственному контракту принимается Приемочной
комиссией и после его принятия передается на утверждение Государственному
заказчику.
Представленные Исполнителем отчетные документы на ____________ листах
передаются на хранение в Управление заказчика-куратора _____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать наименование Управления федерального агентства по образованию,
Ф.И.О. лица, принимающего документы и материалы на хранение)
________________________________/ ______________________/
_______________ Ф.И.О. подпись
Подписи членов Приемочной комиссии:
**Ф.И.О. ______________**
(председатель)
**ИЛИ Ф.И.О. ______________________**
(Председательствующий)
**Ф.И.О. __________________________**
(заместитель председателя)
**Ф.И.О. ___________**
(секретарь)
Члены Приемочной комиссии:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
(Ф.И.О. членов Приемочной комиссии не указывать, только оставить линии для
подписи)
Мы, нижеподписавшиеся:
от лица Государственного заказчика - заместитель руководителя
Федерального агентства по образованию (полностью Ф.И.О. заместителя
руководителя Рособразования по компетенции)
от лица Исполнителя - _________________________________________________
подтверждаем, что:
обязательства Исполнителя по исполнению (ИЛИ исполнению _____ этапа)
Государственного контракта исполнено в полном объеме,
обязательство Государственного заказчика по авансовому платежу
исполнено в полном объеме.
В рамках исполнения обязательств Государственного заказчика по оплате
( _____ этапа) выполненных работ (оказанных услуг) следует к перечислению
сумма по Государственному контракту и дополнению к нему от _____ N _____ в
размере _____ рублей __ коп. (____ рублей __ коп.), в т.ч. НДС ______%
_______ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.).
"Государственный заказчик" "Исполнитель" или "Поставщик"
Федеральное агентство по образованию
__________________________
__________ (____________) ____________ (_____________)
**М.П. М.П.**
Приложение N 23
к Приказу Рособразования
от 28 февраля 2008 г. N 148
**ПОЛОЖЕНИЕ**
**О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ОБРАЗОВАНИЮ**
1.1. Настоящее Положение о Конкурсной комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Федерального агентства по образованию (далее - Положение) определяет понятие, цели создания, функции, состав и порядок деятельности Конкурсной комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Федерального агентства по образованию (далее везде по тексту настоящего Положения - Заказчик) путем проведения торгов в форме Конкурса (далее - Конкурсная комиссия).
1.2. Конкурс по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика проводится самим Заказчиком, при этом Заказчик вправе привлечь на основе Государственного контракта Специализированную организацию для осуществления отдельных функций по проведению Конкурса. Специализированная организация привлекается Заказчиком с соблюдением процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
1.3. В процессе проведения Конкурса Конкурсная комиссия взаимодействует с Заказчиком и Специализированной организацией в порядке, установленном настоящим Положением.
Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы, нормативными правовыми актами Заказчика и настоящим Положением.
3.1. Конкурсная комиссия создается в целях подведения итогов и определения победителей Конкурсов на право заключения Государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
3.2. Исходя из целей деятельности Конкурсной комиссии, определенных в [п. 3.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2008-3/statya-35-8#p108119) настоящего Положения (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящему Положению), в задачи Конкурсной комиссии входит:
3.2.1. Обеспечение объективности и беспристрастности при рассмотрении, сопоставлении и оценке Заявок на участие в Конкурсе, поданных на бумажном носителе и подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3.2.2. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и недискриминации при размещении заказов путем проведения Конкурса;
3.2.3. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при размещении заказов путем проведения Конкурса.
4.2. Персональный состав Конкурсной комиссии, в том числе председатель Конкурсной комиссии (далее по тексту также - Председатель), утверждаются Заказчиком до размещения извещения о проведении открытого Конкурса.
4.3. Состав Конкурсной комиссии формируется из числа сотрудников Федерального агентства по образованию. В состав Конкурсной комиссии также могут быть включены представители:
Министерства образования и науки Российской Федерации;
Федерального агентства по науке и инновациям;
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам;
других органов государственной власти;
по согласованию с вышеуказанными органами государственной власти.
4.4. В состав Конкурсной комиссии входят не менее пяти человек - членов Конкурсной комиссии. Председатель является членом Конкурсной комиссии. В составе Конкурсной комиссии также утверждается должность секретаря Конкурсной комиссии. При отсутствии секретаря Конкурсной комиссии его функции выполняет любой член Конкурсной комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Председателем.
4.5. Конкурсная комиссия формируется преимущественно из числа специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в области организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Председателем Конкурсной комиссии может быть физическое лицо, прошедшее профессиональную переподготовку или повышение квалификации в области организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
4.6. При проведении открытого Конкурса на право заключить Государственный контракт на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для электронных вычислительных машин, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма в состав Конкурсной комиссии включаются лица творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц составляет не менее чем пятьдесят процентов от общего числа членов Конкурсной комиссии.
4.7. Членами Конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие Заявки на участие в Конкурсе, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные Заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние Участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся Участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами Участников размещения заказа), а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере размещения заказов должностные лица уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.
4.8. В случае выявления в составе Конкурсной комиссии указанных лиц Заказчик, уполномоченный орган, принявшие решение о создании комиссии, обязаны незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние Участники размещения заказа, а также которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере размещения заказов должностными лицами органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов.
4.9. Член Конкурсной комиссии, в случае невозможности исполнять обязанности члена Конкурсной комиссии, исключается из состава Конкурсной комиссии на основании его личного заявления.
4.10. Замена члена Конкурсной комиссии осуществляется только по решению Заказчика, принявшего решение о создании комиссии.
4.11. Члены Конкурсной комиссии осуществляют свои функции на безвозмездной основе.
5.1.1. Вскрывает конверты с Заявками на участие в Конкурсе, подписанные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5.1.2. Осуществляет функцию по отбору Участников Конкурса, в том числе принимает решение о допуске к участию в Конкурсе или об отказе в допуске к участию в Конкурсе;
##### 5.1.3 Рассматривает, оценивает и сопоставляет Заявки на участие в Конкурсе;
5.1.4. Определяет победителя Конкурса, объявляет Конкурс несостоявшимся, принимает иные решения по итогам проведенного Конкурса, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации;
5.1.5. В случае если в рамках Конкурса закупка товара (работ, услуг) разделена на лоты, Конкурсная комиссия принимает решения отдельно по каждому лоту;
5.1.6. Ведет и подписывает Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе (далее - Протокол вскрытия конвертов), Протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе, Протокол об отказе от заключения Контракта.
6.1.1. Проверять соответствие Участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Конкурсной документацией;
6.1.2. Не допускать Участника размещения заказа к участию в Конкурсе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов;
6.1.3. Исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов органов власти об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов;
6.1.4. Не проводить переговоров с Участниками размещения заказа до проведения Конкурса и во время проведения Конкурса, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и Конкурсной документацией;
6.1.5. Вносить представленные Участниками размещения заказов разъяснения положений поданных ими, в том числе и в электронной форме, документов и Заявок на участие в Конкурсе в Протокол вскрытия конвертов;
6.1.6. Непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, но не раньше времени, указанного в Извещении о проведении Конкурса и Конкурсной документации, объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам размещения заказа о возможности подать Заявки на участие в Конкурсе, изменить или отозвать поданные Заявки на участие в Конкурсе до вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе;
6.1.7. Оценивать и сопоставлять Заявки на участие в Конкурсе в установленном Правительством Российской Федерации порядке оценки Заявок на участие в Конкурсе при размещении заказа на поставку определенных видов товаров, выполнение определенных видов работ, оказание определенных видов услуг для государственных нужд в соответствии с критериями, указанными в Конкурсной документации;
6.1.8. Учитывать преимущества в пользу Заявок на участие в Конкурсе, поданных от имени учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в извещении о проведении Конкурса содержалось указание на такие преимущества.
6.2.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении заказов, отстранить Участника размещения заказа от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения;
##### 6.2.2 Обратиться к Заказчику за разъяснениями по предмету закупки;
6.2.3. Обратиться к Заказчику с требованием незамедлительно запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, имеющееся решение суда о признании такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
6.2.4. Вносить предложения по вопросам проведения конкурсных процедур, требующих решения со стороны Заказчика.
##### 6.3.1 Действовать в рамках своей компетентности;
6.3.2. 3нать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
6.3.3. Лично присутствовать на заседаниях Конкурсной комиссии. Отсутствие на заседании Конкурсной комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
##### 6.3.4 Соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе;
6.3.5. Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших им известными в ходе проведения Конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6.3.6. Подписываться под своим решением о присвоении Заявкам на участие в Конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Заявок на участие в Конкурсе, указываемом в Протоколе оценки и сопоставлении Заявок.
6.4.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими Заявку на участие в Конкурсе;
##### 6.4.2 Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Конкурсной комиссии;
6.4.3. Проверять правильность содержания Протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, в том числе правильность отражения в Протоколе рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе своего выступления.
6.5. Члены Конкурсной комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к Протоколу вскрытия конвертов, Протоколу рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе или к Протоколу оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе в зависимости от того, по какому вопросу оно излагается.
6.6.1. Присутствуют на заседаниях Конкурсной комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Конкурсной комиссии настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
6.6.2. Осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями действующего законодательства, Конкурсной документации и Положения;
6.6.3. Подписывают Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе, Протокол об отказе от заключения Контракта;
##### 6.6.4 Принимают участие в определении победителя Конкурса, в том числе путем обсуждения и голосования;
##### 6.6.5 Осуществляют личное голосование, не допускается заочное голосование или голосование через представителя;
6.6.6. Осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
##### 6.7.1 Осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
##### 6.7.2 Утверждает график проведения заседаний Конкурсной комиссии;
6.7.3. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
##### 6.7.4 Открывает и ведет заседания Конкурсной комиссии, объявляет перерывы;
##### 6.7.5 Объявляет состав Конкурсной комиссии;
6.7.6. Назначает члена Конкурсной комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе;
##### 6.7.7 Объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе;
##### 6.7.8 Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6.7.9. В случае необходимости выносит на обсуждение Конкурсной комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов.
6.7.10. Подписывает Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, Протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе, Протокол об отказе от заключения Контракта;
##### 6.7.11 Объявляет победителя Конкурса либо объявляет Конкурс несостоявшимся;
6.7.12. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
6.8. В отсутствие Председателя Конкурсной комиссии его функции выполняет заместитель председателя Конкурсной комиссии.
6.9.1. Осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 3 рабочих дня до их начала и обеспечивает членов Конкурсной комиссии необходимыми материалами;
6.9.2. По ходу проведения заседаний Конкурсной комиссии оформляет Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе и Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе, Протокол об отказе от заключения Контракта;
##### 6.9.3 Обеспечивает хранение документации, связанной с деятельностью Конкурсной комиссии;
6.9.4. Выполняет по поручению Председателя Конкурсной комиссии иные необходимые организационные мероприятия, обеспечивающие деятельность Конкурсной комиссии.
7.1. Формой деятельности Конкурсной комиссии является заседание. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
7.2. Заказчик организовывает материально-техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии, в том числе предоставляет удобное для целей проведения конкурсных процедур помещение, оргтехнику и канцелярию.
7.3. Заседания Конкурсной комиссии проводятся в сроки, определенные извещениями о проведении Конкурсов по адресу: Москва, Люсиновская, 51.
7.4. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. При голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто.
7.5. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе объявляется наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, и условия исполнения Государственного контракта, указанные в такой Заявке и являющиеся критериями оценки Заявок на участие в Конкурсе.
7.6. В Протокол вскрытия конвертов заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.7. Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
7.8. В случае если конверты с Заявками на участие в Конкурсе получены после окончания срока их приема, такие конверты и Заявки вскрываются:
7.8.1. Конкурсной комиссией, если они были признаны опоздавшими непосредственно на процедуре вскрытия, а сведения о таких опоздавших Заявках заносятся в Протокол вскрытия конвертов.
7.8.2. Заказчиком, если конверты с Заявками на участие в Конкурсе получены после окончания процедуры вскрытия конвертов и подписания Протокола вскрытия конвертов, при этом Протокол вскрытия конвертов не переоформляется, а составляется Акт вскрытия опоздавшей Заявки.
7.9. Все опоздавшие Заявки Заказчик возвращает подавшим их Участникам размещения заказа в день их вскрытия.
7.10. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки на участие в Конкурсе в срок, не превышающий двадцати дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
7.11. Конкурсная комиссия проверяет наличие документов в составе Заявки на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к Заявке на участие в Конкурсе Конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
7.12. Конкурсная комиссия проверяет соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к Участникам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. При этом Конкурсная комиссия не вправе возлагать на Участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным требованиям, а вправе воспользоваться своим правом обратиться к Заказчику с требованием незамедлительно запросить у соответствующих органов и организаций необходимые сведения.
7.13. В случае если не было подано ни одной Заявки на участие в Конкурсе или была подана только одна Заявка, или если ни один из Участников размещения заказа не был допущен к участию в Конкурсе или к участию в Конкурсе был допущен только один Участник размещения заказа, Конкурсная комиссия принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся, о чем делается запись в Протоколе вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе и Протоколе рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
7.14. По результатам проведения рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсная комиссия составляет Протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
7.15. В Протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Конкурсной документацией.
7.16. Протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе должен быть подписан всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
7.17. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Заявки на участие в Конкурсе в срок, не превышающий десяти дней со дня подписания Протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
7.18. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией каждой Заявке на участие в Конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Контракта, присваивается первый номер.
7.19. По результатам проведения оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе Конкурсная комиссия составляет Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
7.20. В Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Конкурсной документацией.
7.21. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе должен быть подписан всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
7.22. Обмен сведениями между Конкурсной комиссией и Участниками размещения заказа осуществляется как в письменной, так и в электронной форме.
7.23. Любые действия (бездействие) Конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника(ов) размещения заказа. В случае такого обжалования Конкурсная комиссия совместно с Заказчиком обязаны:
##### 7.23.1 Представить по запросу уполномоченного органа сведения и документы, необходимые для рассмотрения жалобы;
7.23.2. Приостановить проведение отдельных процедур размещения заказа до рассмотрения жалобы по существу в случае получения соответствующего требования от уполномоченного органа;
7.2.3. Довести до сведения Заказчика информацию о том, что Заказчик не вправе заключить Государственный контракт до рассмотрения жалобы, при этом срок, установленный для заключения Контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.
8.1. Члены Конкурсной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Член Конкурсной комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов, может быть заменен по решению Заказчика, а также по представлению или предписанию органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, выданному Заказчику названным органом.
8.3. В случае если члену Конкурсной комиссии станет известно о нарушении другим членом Конкурсной комиссии или сотрудником Специализированной организации законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Председателю Конкурсной комиссии и (или) Заказчику в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.
8.4. Члены Конкурсной комиссии, сотрудники Специализированной организации не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе размещения заказа путем проведения Конкурса.
---