--- title: "Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1873" number: "1873" issuer: "Правительство Российской Федерации" issued_on: 2022-10-20 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1873-2022" --- ## Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1873 # Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1873 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" > [!IMPORTANT] > Начало действия документа - 01.11.2022.
**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
**от 20 октября 2022 г. N 1873** **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ**
**РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"**
Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; 2021, N 2, ст. 402; N 39, ст. 6713; 2022, N 1, ст. 126).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 октября 2022 г. N 1873
**ИЗМЕНЕНИЯ,**
**КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ**
**СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"**
1. В [позиции паспорта, касающей](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p115458)ся объема и источников финансирования Программы, цифры "109552,34" и "90189,82" заменить соответственно цифрами "113658,52" и "94296,0". 2. В [абзаце тре](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p115499)тьем раздела III цифры "124" и "25" заменить соответственно цифрами "89" и "17". 3. В разделе IV: а) в [абзаце третьем ц](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p16351)ифры "109552,34" заменить цифрами "113658,52"; б) [в абзаце ч](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p9071)етвертом цифры "90189,82" заменить цифрами "94296". 4. Позицию 12 приложения N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции: | "12. | Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров): | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | в судах общей юрисдикции | 145 | 145,5 | 146 | 147 | 148 | 149,5 | 151 | 153 | 160 | 165 | 166,9 | 169 | 172 | | | в арбитражных судах | 111,5 | 112,5 | 115,4 | 115,4 | 120,3 | 123,4 | 123,4 | 126,8 | 131,3 | 134 | 137,2 | 139,7 | 142". | 5. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 20 октября 2022 г. N 1873)
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2024 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ" ПО СУДЕБНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование объекта, регион строительстваСрок ввода в действиеМощность (кв. метров)Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
2013 - 2024 годы - всегов том числе
2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1.Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего288731,3 <1>60827,2300 <2>8970015591768878,9 <3>2810,6 <4>------
в том числе
строительство2018 год4604,66288731,360827,2300 <2>8970015591768878,9 <3>2810,6 <4>------
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2.Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего238245,28815570400 <2>127420---------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2014 год400-400----------
строительство2015 год3730237845,28815570000 <2>127420---------
3.Строительство здания Лискинского районного суда - всего80872,127403877039362,1---------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2013 год27402740-----------
строительство2015 год2482,478132,1-3877039362,1---------
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4.Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего708106 <1>-200006000-2000040000020000062106----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год26000-200006000---------
строительство2020 год7224,2682106----2000040000020000062106----
Пермский краевой суд, г. Пермь
5.Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего728664,9 <1>-150005000 <5>-502399,7 <6>480857,3 <4>311784,9 <7>, <8>47691,9 <9>199810,8 <10>190010,8 <11>--
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год15946-150005000 <5>---------
строительство2023 год8253,5712718,9----502399,7 <6>480857,3 <4>311784,9 <7>, <8>47691,9 <9>199810,8 <10>190010,8 <11>--
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6.Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего15000- <1>---500035000 <6>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год----500035000 <6>-------
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7.Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего14166,820930 <1>-2900088008800 <12>--------
в том числе
проектные и изыскательские работы2016 год20930-2900088008800 <12>--------
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8.Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего1582711,2 <1>-340006517-419158,5932201,5 <4>687974,6 <7>554996,4 <9>165596,1 <10>, <13>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год31695-340006517---------
строительство2021 год17082,21551016,2----419158,5932201,5 <4>687974,6 <7>554996,4 <9>165596,1 <10>, <13>---
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9.Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего1708534,2 <1>-23359,214875,2 <5>720608,1 <12>1046872,3 <3>857173,5 <4>, <14>681,3 <7>, <15>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год23359,2-23359,22275,2 <5>---------
строительство2019 год228371685175--12600720608,1 <12>1046872,3 <3>857173,5 <4>, <14>681,3 <7>, <15>-----
10.Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего33001333 <1>30001670,2 <2>1333,2 <5>869,85869,8 <3>, <6>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год133330001670,2 <2>1333,2 <5>869,85869,8 <3>, <6>-------
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11.Строительство здания Курского областного суда - всего700015000-120003000500,7 <12>--------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год15000-120003000500,7 <12>--------
12.Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего6402343---2343--------
в том числе
проектные и изыскательские работы2016 год2343---2343--------
13.Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего9601196,8--900296,8--------
в том числе
проектные и изыскательские работы2016 год1196,8--900296,8--------
Московский областной суд, г. Красногорск
14.Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего800034700-147002000020000 <12>9763,5 <3>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год34700-147002000020000 <12>9763,5 <3>-------
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15.Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего887188,7 <1>-105006000-70000 <6>409953,7 <4>397792,6 <7>304820,6 <9>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год16500-105006000---------
реконструкция2020 год8769,1870688,7----70000 <6>409953,7 <4>397792,6 <7>304820,6 <9>----
16.Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего226198633503010011000022748--------
в том числе:
приобретение2013 год3344,15500055000-----------
проектные и изыскательские работы2014 год84508350100----------
реконструкция2016 год3344,1162748-3000011000022748--------
17.Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск2014 год278,610250-10250----------
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18.Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего3296661,3 <1>30000120761,1702961,71228471,2 <12>127042927516,7 <4>------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2014 год150761,130000120761,1----------
строительство2018 год33664,233145900,2--702961,71228471,2 <12>127042927516,7 <4>------
Омский областной суд, г. Омск
19.Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего1077800,2 <1>-8411,72588,3-329400,9 <6>300000637677,2 <7>, <8>743522,6 <9>349759,2 <10>, <13>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год11000-8411,72588,3---------
строительство2021 год15130,51066800,2----329400,9 <6>300000637677,2 <7>, <8>743522,6 <9>349759,2 <10>, <13>---
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20.Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего80853,2 <1>-70001500605,5 <12>10000 <6>2000062013,5 <7>, <8>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год2399,2-70001500605,5 <12>--------
строительство2020 год2110,578454----10000 <6>2000062013,5 <7>, <8>-----
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21.Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего1359260,2 <1>--1336915557,2-500000697599,3 <7>285751,2 <9>, <16>103636,9 <10>, <13>4000258000308508
в том числе:
проектные и изыскательские работы2023 год40926,2--1336915557,2-----40008000-
строительство2024 год10996,631318334-----500000697599,3 <7>285751,2 <9>, <16>103636,9 <10>, <13>-250000308508
22.Реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего264902 <1>---25006500 <6>126203254975,7 <7>45351,5 <9>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год9000---25006500 <6>-------
реконструкция2020 год4485,2255902-----126203254975,7 <7>45351,5 <9>----
Рязанский областной суд, г. Рязань
23.Строительство Рязанского областного суда - всего633349 <1>--42002864-300000499146,3 <7>, <8>263806,9 <9>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год7064--42002864--------
строительство2020 год11892,46626285-----300000499146,3 <7>, <8>263806,9 <9>----
Томский областной суд, г. Томск
24.Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего324330 <1>-----13566131201 <7>231462,6 <9>, <16>214152,4 <10>, <13>84702,5 <11>--
в том числе:
проектные и изыскательские работы2019 год13566-----1356613566 <7>-----
строительство2023 год3530,03310764------117635231462,6 <9>, <16>214152,4 <10>, <13>84702,5 <11>--
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25.Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего13029,6 <1>540042203177,2232,41342,6 <6>14428,6514428,6 <7>, <8>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2019 год13029,6540042203177,2232,41342,6 <6>14428,614428,6 <7>, <8>-----
строительство14934,6- <8>, <17>------500000 <8>- <17>----
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26.Строительство здания Ульяновского областного суда - всего655905,7 <1>400041699780116716180000 <3>437026131369,4 <7>, <8>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год221494000416997804200--------
строительство2019 год7345633756,7---112516180000 <3>437026131369,4 <7>, <8>-----
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27.Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего1156027000 <1>--200012316700012684 <4>, <14>5684 <7>, <8>-----
в том числе
проектные и изыскательские работы2019 год27000--200012316700012684 <4>, <14>5684 <7>, <8>-----
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28.Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего125245125245-----------
в том числе
строительство2013 год10489,9125245125245-----------
29.Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего88589,988589,9-----------
в том числе
строительство2013 год11338,588589,988589,9-----------
30.Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего117940,8117940,8-----------
в том числе
строительство2013 год12404117940,8117940,8-----------
31.Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего376786,4-92666,423520859539,4 <12>--------
в том числе
строительство2016 год3722376786,4-92666,423520859539,4 <12>--------
32.Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего1329648,9 <1>-508249,3255799,2440208,9367864,9 <3>368306,4280845,3 <7>, <8>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы-------13693,8 <8>-----
строительство14832,21329648,9-508249,3255799,2440208,9367864,9 <3>368306,4267151,5 <7>, <8>-----
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33.Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего2017 год619601-238499273641,8 <5>320584,6 <12>35522,6 <3>, <6>-------
в том числе
строительство2017 год9268,5619601-238499273641,8 <5>320584,6 <12>35522,6 <3>, <6>-------
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34.Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего20970414437165333----------
в том числе
реконструкция2014 год3631,420970414437165333----------
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35.Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего2283828,8 <1>-916268,8345989,7 <5>159097,5 <18>--722976581830,1----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год900-900----------
публичный технологический и ценовой аудит2019 год122,5------122,5-----
строительство2020 год31528,82282806,3-915368,8345989,7 <5>159097,5 <18>--722853,5581830,1----
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36.Строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего492319,1 <1>-30003267,17767,1 <12>55940 <3>, <6>136255 <4>242796,1 <7>, <8>177397211103,5 <10>, <13>152663 <11>--
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год6267,1-30003267,11767,1 <12>--------
строительство2023 год7682,1486052---600055940 <3>, <6>136255 <4>242796,1 <7>, <8>177397211103,5 <10>, <13>152663 <11>--
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37.Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего1008027000-230004000---------
в том числе
проектные и изыскательские работы2015 год27000-230004000---------
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38.Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего2497103728013422078210---------
в том числе
реконструкция2015 год36692497103728013422078210---------
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39.Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего22985420,5 <1>43001870933,3 <5>561 <12>550,9 <3>, <6>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год5420,543001870933,3 <5>561 <12>550,9 <3>, <6>-------
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40.Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего264837,7 <1>2869542912167629070433,7 <3>6077140522,9 <7>, <8>-4000 <10>6571,28000078652
в том числе:
проектные и изыскательские работы2022 год9656,22869-216-----4000 <10>6571,2--
строительство2024 год3102255181,5-54291-7629070433,7 <3>6077140522,9 <7>, <8>---8000078652
41.Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего483131,4 <1>-5906,4988150-138444 <14>161197,7 <7>, <8>132264,5 <9>, <16>27000 <10>, <13>4615 <11>200000118020
в том числе:
проектные и изыскательские работы2022 год16559,4-5906,4988150----7000 <10>4615 <11>--
строительство2024 год4471,3466572-----138444 <14>161197,7 <7>, <8>132264,5 <9>, <16>20000 <13>-200000118020
Управление Судебного департамента в Новосибирской области, г. Новосибирск
42.Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего668979,7-232000303232,7 <5>233698,8 <12>--------
в том числе
строительство2016 год6858668979,7-232000303232,7 <5>233698,8 <12>--------
43.Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего148214710079655,729677,6105789,7 <12>99512,7 <3>, <6>-------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2013 год71007100-----------
реконструкция2017 год3665,8141114-79655,729677,6105789,7 <12>99512,7 <3>, <6>-------
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44.Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего181025 <1>18670278402000087260141927 <3>, <6>16690,5 <4>------
в том числе
строительство2018 год3243,318102518670278402000087260141927 <3>, <6>16690,5 <4>------
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45.Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего31823225069317----------
в том числе
реконструкция2014 год708,2631823225069317----------
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46.Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего52366600288362735124415--------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2013 год600600-----------
строительство2016 год1008,651766-288362735124415--------
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47.Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего1085569 <1>-424437,2192408,9151726,8136190,9 <3>, <6>274918,7295062,9 <7>, <8>37275,3 <9>, <16>- <10>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2019 год1835,4-----1835,41835,4 <7>, <8>-----
строительство2020 год77801083733,6-424437,2192408,9151726,8136190,9 <3>, <6>273083,3293227,5 <7>37275,3 <9>, <16>- <10>---
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48.Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего1780016900-900483 <12>--------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год900--900483 <12>--------
строительство2013 год4229,41690016900
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49.Строительство здания Миасского городского суда - всего183641532106704063391---------
в том числе
строительство2015 год4125183641532106704063391----------
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50.Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего3080430804-----------
в том числе
строительство2013 год772,23080430804-----------
51.Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего3923939239-----------
в том числе
строительство2013 год8153923939239-----------
52.Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент2014 год483,27500-7500----------
53.Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан2014 год709,625000-25000----------
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54.Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего36431,336431,3-----------
в том числе
строительство2013 год86336431,336431,3-----------
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55.Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего126546,6 <1>---59782989 <3>6561659582 <8>13062,4 <9>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год5978---59782989 <3>-------
строительство2020 год1918120568,6-----6561659582 <8>13062,4 <9>----
56.Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего55532 <1>---2600780 <3>-25000 <8>34901,6 <9>1593,7 <13>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год2600---2600780 <3>-------
строительство2021 год798,552932------25000 <8>34901,6 <9>1593,7 <13>---
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57.Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего3970 <1>---39703176 <3>47830 <14>------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год3970---39703176 <3>-------
строительство2017 год1057,92------47830 <14>------
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
58.Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего69329 <1>---32731650 <3>3500067679 <7>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год1650---32731650 <3>-------
строительство2020 год1491,8676793500067679 <7>-----
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59.Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего326144 <1>---16500-96292171414,2 <7>209979,5 <9>40132,5 <10>, <13>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год16500---16500--------
строительство2021 год3358,7309644-----96292171414,2 <7>209979,5 <9>40132,5 <10>, <13>---
60.Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва2014 год816,910000-10000----------
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61.Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего95077,6 <1>--3000981--50000 <8>41619 <9>, <16>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год3981--3000981--------
строительство2020 год141691096,6------50000 <8>41619 <9>, <16>----
62.Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего80931,6 <1>--20001458--50000 <8>27978 <9>, <16>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год3458--20001458--------
строительство2020 год124277473,6------50000 <8>27978 <9>, <16>----
63.Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего86750,5 <1>---25001480,5 <6>660,6 <4>50000 <8>32770----
в том числе
проектные и изыскательские работы2018 год3980,5---25001480,5 <6>660,6 <4>------
строительство2020 год124082770------50000 <8>32770----
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
64.Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего270870 <1>--904445500216826145776 <4>, <14>------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год9044--9044500--------
строительство2018 год3923,18261826---45000216826145776 <4>, <14>------
65.Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего316877,3 <1>--11366,321963,7285511198117 <4>------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год11366,3--11366,31963,7--------
строительство2018 год5301,1305511---20000285511198117 <4>------
66.Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего78098 <1>---3744 <18>-75554 <14>56603,7 <7>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год3744 <18>---3744 <18>--------
строительство2019 год128075554-----75554 <14>56603,7 <7>-----
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67.Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего20001908,2 <1>---1273,83733,7 <3>, <6>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год1908,2---1273,83733,7 <3>, <6>-------
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
68.Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего123285,5 <1>---39251483,3 <3>, <6>70000 <14>5018329247,3 <9>, <16>78484,4 <10>, <13>81764,8 <11>--
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год3852,1---39251483,3 <3>, <6>-------
реконструкция2023 год2040,1119433,4-----70000 <14>5018329247,3 <9>, <16>78484,4 <10>, <13>81764,8 <11>--
69.Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск2013 год4586,375292,475292,4-----------
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
70.Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего107551,5 <1>---1806,31806,2 <3>52500 <14>107142,3 <7>, <8>6137,9 <9>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год1806,3---1806,31806,2 <3>-------
реконструкция2020 год3300105745,2-----52500 <14>107142,3 <7>, <8>6137,9 <9>----
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
71.Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего62758 <1>---19451268,1 <3>2233344111,1 <7>, <8>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год1945---19451268,1 <3>-------
реконструкция2020 год1482,760813-----2233344111,1 <7>, <8>-----
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
72.Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего18001739,5 <1>---3670--------
в том числе
проектные и изыскательские работы2016 год1739,5---3670--------
73.Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего33115,2 <1>---1450-278,81500026988,1 <9>14,9 <10>, <13>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2018 год1632,2---1450-278,8------
строительство2021 год51431483------1500026988,1 <9>14,9 <10>, <13>---
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
74.Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего208128 <1>17832967- <5>296737200 <6>136903,1 <4>105123,6 <7>23435,5 <9>, <16>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год475017832967- <5>2967--------
строительство2020 год2826,51203378----37200 <6>136903,1 <4>105123,6 <7>23435,5 <9>, <16>----
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
75.Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего67313 <1>---24952495 <3>1996 <4>30000 <8>63553,6 <9>33225,7 <13>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2018 год2495---24952495 <3>1996 <4>------
строительство2022 год1782,364818------30000 <8>63553,6 <9>33225,7 <13>---
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
76.Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего53343,93150021843,9----------
в том числе
строительство2014 год187053343,93150021843,9----------
77.Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск <19>, - всего36255 <1>---1556-1729234699 <7>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год1556---1556--------
строительство2020 год841,734699-----1729234699 <7>-----
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
78.Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего481013823,6 <1>---15365,91773,6 <3>, <6>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год13823,6---15365,91773,6 <3>, <6>-------
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
79.Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего3576,6 <1>---3576,73576,6 <3>100000 <14>9972730000 <9>, <16>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год3576,6---3576,73576,6 <3>-------
строительство430030000-----100000 <14>9972730000 <9>, <16>----
Управление Судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
80.Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего18003757,1 <1>---12983234 <6>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год3757,1---12983234 <6>-------
81.Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка2016 год11060,7300000---300000--------
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
82.Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда2013 год182,170007000-----------
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
83.Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда2013 год3310,5235089235089-----------
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
84.Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск2014 год2657,2294400-294400----------
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
85.Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль2015 год461,64000--4000---------
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
86.Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут2014 год4273200002-200002----------
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
87.Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего104178 <9>---56005600 <3>, <6>5248083050,6 <7>, <8>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год5600---56005600 <3>, <6>-------
строительство2020 год2391,2998578-----5248083050,6 <7>, <8>-----
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
88.Строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего379568,8 <1>---10355,810355,7 <3>, <6>-100000 <8>194746,3 <9>, <16>116368,3 <10>, <13>200010400082205
в том числе:
проектные и изыскательские работы2023 год6000---10355,810355,7 <3>, <6>----20004000-
строительство2024 год4709,65373568,8------100000 <8>194746,3 <9>, <16>116368,3 <10>, <13>-10000082205
89.Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего151462,3 <1>--912,21949,7821,5 <3>, <6>-50000 <8>89119 <9>, <16>37673,6 <10>, <13>10005000044819
в том числе:
проектные и изыскательские работы2023 год4750,4--912,21949,7821,5 <3>, <6>----10002000-
строительство2024 год1199,3146711,9------50000 <8>89119 <9>, <16>37673,6 <10>, <13>-4800044819
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
90.Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего44635,6 <1>---1400,6--2000037113,7 <9>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год1400,6---1400,6--------
строительство2020 год1081,443235------2000037113,7 <9>----
91.Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего65640,5 <1>---1490-3072658246,3 <7>, <8>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год1490---1490--------
строительство2020 год1312,6564150,5-----3072658246,3 <7>, <8>-----
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
92.Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего372902 <1>-1321038507000198552254412,1 <4>10622 <7>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год17060-132103850---------
реконструкция2019 год9486,66355842---7000198552254412,1 <4>10622 <7>-----
93.Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего379475 <1>--6618618 <3>1400200000171457237100,3 <9>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2018 год8018--6618618 <3>1400-------
строительство2021 год7282371457-----200000171457237100,3 <9>----
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
94.Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего102367 <1>---50154990 <3>59810 <14>43214,7 <7>, <8>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год4990---50154990 <3>-------
строительство2020 год1756,597377-----59810 <14>43214,7 <7>, <8>-----
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
95.Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области2013 год1431116000116000-----------
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
96.Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего800- <1>---2612,72600 <3>, <6>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год----2612,72600 <3>, <6>-------
97.Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего4625,9 <1>---52081380 <3>, <6>-15000 <8>- <17>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год4625,2---52081380 <3>, <6>-------
строительство-------15000 <8>- <17>----
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
98.Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего1830380---380--------
в том числе
проектные и изыскательские работы2016 год380---380--------
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
99.Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего5800- <1>---69506950 <3>, <6>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год----69506950 <3>, <6>-------
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
100.Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего390050 <1>---500--------
в том числе
проектные и изыскательские работы2016 год50---500--------
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
101.Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего1705842,3 <1>385927,9-150012183-26568 <14>817933,4 <7>, <8>- <17>400000 <10>481300 <11>40000050481
в том числе:
приобретение2013 год11200385927,9385927,9-----------
проектные и изыскательские работы2019 год19433,4--150012183-26568 <14>17933,4 <7>-----
реконструкция2024 год152001300481------800000 <8>- <17>400000 <10>481300 <11>40000050481
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
102.Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего73412,373412,3-----------
в том числе
строительство2013 год186273412,373412,3-----------
103.Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего12364,8 <1>6064,2610061005000-5000 <14>4990 <7>, <8>- <9>, <16>, <17>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы200,6---5000-5000 <14>4990 <7>, <8>- <9>, <16>, <17>----
строительство532312164,26064,261006100---------
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
104.Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры2013 год1575,53000030000-----------
105.Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово2013 год52240004000-----------
106.Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск2013 год52672007200-----------
107.Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль2013 год627,714542,214542,2-----------
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
108.Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего464526,5 <1>8220-157246,5206730 <12>295652,8 <3>, <6>77910 <4>------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год15736,58220-7516,5---------
реконструкция2018 год7201448790--149730206730 <12>295652,8 <3>, <6>77910 <4>------
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
109.Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь2013 год3825,3198126198126-----------
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
110.Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе2013 год6658341386,5341386,5-----------
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
111.Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего310000 <1>310000--15003500 <6>5000 <14>5000 <8>- <17>----
в том числе:
приобретение2013 год5842,4310000310000-----------
проектные и изыскательские работы2019 год---15003500 <6>5000 <14>5000 <8>-----
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
112.Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего8000- <1>------17200 <8>-----
в том числе
проектные и изыскательские работы2020 год-------17200 <8>-----
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
113.Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего800027980,2------1550025738,5 <9>, <16>15419,8 <13>---
в том числе
проектные и изыскательские работы2021 год27980,2------1550025738,5 <9>, <16>15419,8 <13>---
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
114.Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего1484722--200080008000 <3>, <6>1000010000 <7>, <8>946711921066,4 <10>, <13>537320--
в том числе:
проектные и изыскательские работы2019 год691--200080008000 <3>, <6>1000010000 <7>, <8>-----
строительство2023 год89441484031------500000 <8>946711921066,4 <10>, <13>537320--
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
115.Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего5901230,2 <1>1246725,11481762,115500001522350,7 <12>801640,1 <3>, <6>461112 <14>459659,5 <7>-----
в том числе
строительство2019 год32516,25901230,21246725,11481762,115500001522350,7 <12>801640,1 <3>, <6>461112 <14>459659,5 <7>-----
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
116.Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего2811686,2------17805,5 <8>, <20>26951210377 <10>, <13>997755,6 <11>700000873663
в том числе
проектные и изыскательские работы2021 год44756,5------17805,5 <8>, <20>2695110377 <13>---
строительство2024 год16514,52766929,7--------200000 <10>997755,6 <11>700000873663
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
117.Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего1009597,2 <1>-2200010780 <5>---263228,2860607,5 <9>601853,9 <13>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год22000-2200010780 <5>---------
строительство2021 год12400,3987597,2------263228,2860607,5 <9>601853,9 <13>---
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
118.Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего686994,5 <1>---400015000 <6>198087,3 <4>, <14>518008,2 <7>, <8>343764,9 <9>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2018 год16900---400015000 <6>12900 <4>------
строительство2020 год6864670287,4-----185187,3 <14>518008,2 <7>, <8>343764,9 <9>----
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
119.Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего1537801,4793188,4-525090468287,4 <12>--------
в том числе
строительство2016 год14412,81537801,4793188,4-525090468287,4 <12>--------
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
120.Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего22700------9900 <8>12800----
в том числе
проектные и изыскательские работы2020 год22700------9900 <8>12800----
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
121.Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего442061 <1>---20008141,6 <3>, <6>200000318128,4 <7>226049,2 <9>, <16>35069,3 <13>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год10000---20008141,6 <3>, <6>-------
строительство2021 год4510,4432061-----200000318128,4 <7>226049,2 <9>, <16>35069,3 <13>---
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
122.Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего2445996,7 <1>-24000---260622,1845244,1 <7>976457,2 <9>, <16>798517,9 <10>, <13>942992,4 <11>--
в том числе:
проектные и изыскательские работы2014 год24000-24000----------
строительство2023 год12489,592421996,7-----260622,1845244,1 <7>976457,2 <9>, <16>798517,9 <10>, <13>942992,4 <11>--
Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита
123.Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего1009567,5 <1>---20008000 <6>250000349850,4 <7>361062,5 <9>502076,1 <10>, <13>285622,2 <11>--
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год10000---20008000 <6>-------
строительство2022 год4573,8999567,5-----250000349850,4 <7>361062,5 <9>502076,1 <10>, <13>285622,2 <11>--
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
124.Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего- <1>-----1070014500 <7>, <8>- <9>, <16>----
в том числе
проектные и изыскательские работы2020 год------1070014500 <7>, <8>- <9>, <16>----
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
125.Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск1743377,1------13683,3 <8>19561,818500 <13>500000600000610132
в том числе:
проектные и изыскательские работы2021 год33245,1------13683,3 <8>19561,818500 <13>---
строительство2024 год11075,591710132---------500000600000610132
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
126.Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего20804369------36004369 <9>, <16>----
в том числе
проектные и изыскательские работы2020 год4369------36004369 <9>, <16>----
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
127.Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего11900------490070007000 <13>---
в том числе
проектные и изыскательские работы2021 год260011900------490070007000 <13>---
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
128.Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего1323771,3550000216317,3380200187496,1 <12>--------
в том числе
строительство2016 год19316,71323771,3550000216317,3380200187496,1 <12>--------
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
129.Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома2015 год308,213260--13260---------
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике, г. Чебоксары
130.Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - всего36802145 <1>--2145793792,9 <3>, <6>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год2145--2145793792,9 <3>, <6>-------
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
131.Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край2014 год776,744400-44400----------
132.Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края2015 год790,275056--75056---------
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
133.Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего159890 <1>--219868021,1 <12>156057,5 <3>, <6>86420,4 <4>, <14>------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год2892--21981764,1 <12>--------
строительство2018 год1995,6156998---66257156057,5 <3>, <6>86420,4 <4>, <14>------
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
134.Строительство здания Нюксенского районного суда - всего32819--230730512-------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год2307--2307---------
строительство2016 год484,0630512---30512--------
135.Строительство здания Кадуйского районного суда - всего31994--230730512--------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год2307--2307---------
строительство2016 год484,0629687---30512--------
136.Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего333607,8 <1>---7251,37251,3 <3>200000304419,8 <7>, <8>131233,3 <9>, <16>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год7251,3---7251,37251,3 <3>-------
строительство2020 год5719,2326356,5-----200000304419,8 <7>, <8>131233,3 <9>, <16>----
137.Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего6809068090-----------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2013 год34403440-----------
реконструкция2013 год11206465064650-----------
138.Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего6798067980-----------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2013 год47604760----------
строительство2013 год10006322063220-----------
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
139.Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего386247,5 <1>-18444058842176,777209108712 <14>46851,7 <7>, <8>-54303 <10>54303--
в том числе:
приобретение2014 год4943,7184440-184440----------
проектные и изыскательские работы2016 год8060,7--58842176,7--------
реконструкция2023 год5793,36193746,8----77209108712 <14>46851,7 <7>, <8>-54303 <10>54303--
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону <21>
140.Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего1404887,4 <1>---316737223 <6>550796819366,9 <7>, <8>811297,7 <9>18644 <13>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год37500---316737223 <6>-------
строительство2021 год148451367387,4-----550796819366,9 <7>, <8>811297,7 <9>18644 <13>---
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
141.Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего375645,1 <1>---930814764 <6>196786 <14>315797,6 <7>, <8>144583,5 <9>, <16>151186,5 <10>, <13>260393,3 <11>--
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год24072---930814764 <6>-------
строительство2023 год2177351573,1-----196786 <14>315797,6 <7>, <8>144583,5 <9>, <16>151186,5 <10>, <13>260393,3 <11>--
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
142.Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа2017 год14260,91562000----1562000-------
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
143.Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего11023------11023 <8>-----
в том числе
проектные и изыскательские работы2019 год11023------11023 <8>-----
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
144.Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - всего1214829,2-------9500072574,5 <10>, <13>703463,2 <11>200000216366
в том числе:
проектные и изыскательские работы2021 год95000-------9500072574,5 <10>, <13>---
реконструкция с элементами реставрации2024 год6354,71119829,2-------- <17>-703463,2 <11>200000216366
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь
145.Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - всего290665643556 <10>9640291048781850290
в том числе:
проектные и изыскательские работы2021 год43556--------43556 <10>---
строительство2024 год201762863100---------9640291048781850290
Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск
146.Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - всего1781767--------39055,6 <10>537161,4 <11>600000641767
в том числе:
проектные и изыскательские2022 год37161,4--------39055,6 <10>37161,4 <11>--
строительство2024 год147681741767---------500000600000641767
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, г. Кемерово
147.Приобретение здания для размещения Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, г. Кемерово2021 год286693409880,3--------3409880,3---
148.Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов <22>12724354,2---------939500 <24>3288338,2 <24>40653194431197
Итого83491648,855819205732498,6 <2>5783944 <5>7060082 <12>8686640,3 <3>9942496,9 <4>13693717,8 <7>9559215,9 <9>, <17>9821132,310087965,683061008306100
в том числе:
проектные и изыскательские работы1554660,7 <23>90326,8404282,6173554,3271065,8231460,8122618,7201559,8 <7>191420,3217482,955347,614000-
публичный технологический и ценовой аудит122,5------122,5-----
строительство, реконструкция, приобретение69212511,45491593,253282165610389,76789016,28455179,59819878,213492035,5 <7>9367795,68664149,46744279,842267813874903
--- <1> С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований. <2> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей. <3> Срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в размере 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г., в том числе в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р: строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 2495 тыс. рублей; строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Московского областного суда - 9763,5 тыс. рублей; строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей; строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей; строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 3176 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 35522,6 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 7251,3 тыс. рублей; строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 70433,7 тыс. рублей; строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей; строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 801640,1 тыс. рублей; строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 367864,9 тыс. рублей; строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 2989 тыс. рублей; строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 780 тыс. рублей; строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 1650 тыс. рублей; строительство здания Кропоткинского городского суда - 1273,7 тыс. рублей; реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1806,2 тыс. рублей; строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей; строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 3576,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 66832 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 53592,8 тыс. рублей; строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - 618 тыс. рублей; строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 4990 тыс. рублей; строительство здания Ульяновского областного суда - 95785,3 тыс. рублей; строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 65316,5 тыс. рублей; строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 141,6 тыс. рублей; строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 58443,6 тыс. рублей; реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1773,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 406273,8 тыс. рублей; строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 869,8 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 77663,7 тыс. рублей; реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 1483,3 тыс. рублей; реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1268,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 136190,9 тыс. рублей; строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей. <4> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей: строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 1996 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 79,8 тыс. рублей; реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 145776 тыс. рублей; строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - 198117 тыс. рублей; строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 371605,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 27516,7 тыс. рублей; реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 104122,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 660,6 тыс. рублей; строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 2810,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 514449,5 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 12900 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 31984,4 тыс. рублей; строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 16690,5 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 77910 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 36903,1 тыс. рублей; строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей; строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 46255 тыс. рублей. <5> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей: строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 267888,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 2275,2 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 60000 тыс. рублей; строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 1670,1 тыс. рублей; строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 1384,1 тыс. рублей; строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 48112,7 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - 10780 тыс. рублей. Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них: строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей; строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - 336,8 тыс. рублей; строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,8 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей. <6> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в объеме 1066090,45 тыс. рублей, из них: строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 470415,3 тыс. рублей; строительство здания для размещения Приморского краевого суда - 35000 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей; строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей; строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей; строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей; реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей; строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей; строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей; строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей; строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей; строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей; строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей; строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей; строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей; строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей; реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей; строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей; реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей; строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3[, 4, 6, 9](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1496-2017#p227) (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей. <7> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе: строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей; строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей; строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей; строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей; реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей; строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей; строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей; строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей; реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей; строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей; строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей; реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей; строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей; строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей; строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей; строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей; приобретение и реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей; строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей; строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей; реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей; строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей; строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей. <8> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них: строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 128,7 тыс. рублей; строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, - 1247,5 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей; строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 1937,5 тыс. рублей; строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - 17200 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей; реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 509309 тыс. рублей; строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей; строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей; строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей; строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 436,8 тыс. рублей; строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 256608,7 тыс. рублей; строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей; строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей; строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей; строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей; строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей; реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 825,5 тыс. рублей; строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 2272,8 тыс. рублей; строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей; строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей; строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей; приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46477,2 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 5183,3 тыс. рублей; реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1183,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей; строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 242796,1 тыс. рублей; реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки -[ 23 тыс. ](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1496-2017#p227)рублей. <9> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе на: строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 26764,5 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 28735,6 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 191549,9 тыс. рублей; строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей; строительство здания Рязанского областного суда - 187521,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи - 13878,7 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 13258,3 тыс. рублей; строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 115950,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 161137,7 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 44085,6 тыс. рублей; строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 75031,2 тыс. рублей; строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 48971,6 тыс. рублей; строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 13062,4 тыс. рублей; строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 6969,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей; реконструкция здания Ессентукского городского суда - 6137,9 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 10505,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 310832,7 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 209178,5 тыс. рублей; строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 249886,4 тыс. рублей; реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 45351,5 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - 65643,3 тыс. рублей; строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 96271,5 тыс. рублей; строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 134753,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 168384,4 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 548008,3 тыс. рублей; строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 314399,6 тыс. рублей; строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 111563,5 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей; реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 37333,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 41857,9 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 3600 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 103040,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 32050,9 тыс. рублей; строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 336105,5 тыс. рублей. <10> Не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 1270734,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 10290,6 тыс. рублей, из них: строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей; строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 4000 тыс. рублей; строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 27160,6 тыс. рублей; строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 35415,8 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 4488,9 тыс. рублей; реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 23102,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 76332,3 тыс. рублей; строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 181 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 54303 тыс. рублей; строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 26,9 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 294688,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 731,4 тыс. рублей; строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 84901,4 тыс. рублей; реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 54667,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 39055,6 тыс. рублей; приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142733 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 126759,2 тыс. рублей; строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,8 тыс. рублей; строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 121059 тыс. рублей; строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - 2202 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинс[кого гарнизо](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1496-2017#p229)нного военного суда - 2138,6 тыс. рублей. <11> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 894948 тыс. рублей, в том числе: строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей; реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 857,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 33950 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 218523,4 тыс. рублей; приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей; строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,8 тыс. рублей; строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,7 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142644,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 125861,7 тыс. рублей; строительство ком[плекса правос](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-292-r-2022)удия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 120969,9 тыс. рублей; В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов, в том числе по объектам: строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей; реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей; строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей. <12> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в объеме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.: реконструкция здания Волгоградского областного суда - 8800 тыс. рублей; строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 14,7 тыс. рублей; строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 49751 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 605,5 тыс. рублей; строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 10 тыс. рублей; строительство здания Курского областного суда - 500,7 тыс. рублей; строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 1767,1 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 149730 тыс. рублей; строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 51839,1 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 16202,7 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 153124,6 тыс. рублей; строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 10627,4 тыс. рублей; строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - 483 тыс. рублей; строительство здания для размещения Московского областного суда - 20000 тыс. рублей; строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 1070 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - 10242,1 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 360719,7 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песо[чная, - 2487](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1496-2017#p229)64,4 тыс. рублей. <13> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе: строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 33225,7 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 15419,8 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 10377 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 20000 тыс. рублей; строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 116368,3 тыс. рублей; строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 37673,6 тыс. рублей; строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 1593,7 тыс. рублей; строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - 7000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 921066,4 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей; реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 72574,5 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 18500 тыс. рублей; строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 18644 тыс. рублей; строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 0,5 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 528913,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 53342,7 тыс. рублей; строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 40132,5 тыс. рублей; строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 30748,8 тыс. рублей; строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 165596,1 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 298517,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 205210,2 тыс. рублей; строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 140922,5 тыс. рублей; реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 19999,4 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 197,8 тыс. рублей; строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 17577,1 тыс. рублей. <14> Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них: строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей; строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей; приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей; реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей; строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей; реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 1452,5 тыс. рублей; строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей; строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей; строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 100000 тыс. рублей; строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей; приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей; реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей. <15> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и подлежащие оплате в 2018 году, в объеме 162,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет. <16> Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 20788,2 тыс. рублей, из них: строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 50294,2 тыс. рублей; строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 48873,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 4582,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей; реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 28085,8 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс. рублей; строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей; строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс. рублей; строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс. рублей; строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс. рублей; строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс. рублей; строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 4,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 439,1 тыс. рублей. <17> Бюджетные ассигнования в объеме 3254630,4 тыс. рублей перераспределены в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам: строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей; приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей; строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей; реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей. <18> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в объеме 160297,3 тыс. рублей, из них: строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей; строительство здания для размещени[я Чисто](https://bukva.ai/docs/zakon-410-fz-2016/statya-1)польского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей. <19> В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда. <20> Лимиты бюджетных [обязательств в объ](https://bukva.ai/docs/zakon-403-fz-2018/statya-1#p100015)еме 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в объеме 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровского края по исполнительному листу - в объеме 6316,7 тыс. рублей. <21> В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд. <22> Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", реализуемых Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, приведенной в приложении N 9 к указанной Программе. <23> В соответствии с параметрами федерального бюджета. <24> По реализуемым в составе укрупненного мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов объектам: не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 47804,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 15724,3 тыс. рублей: строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 8000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 9996,7 тыс. рублей и 2600 тыс. рублей (оплата исполнительного листа); строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 15000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 1200 тыс. рублей; строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 8000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Кочевского районного суда Пермского края - 1000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 3000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Нижнегорского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей; строительство здания для размещения Советского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей; строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 45 тыс. рублей; строительство здания для размещения Красногвардейского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей; реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 815 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13[124,3 тыс. р](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1496-2017#p229)ублей (оплата исполнительного листа); Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов: строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 7960 тыс. рублей.". 6. В [приложени](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p15557)и N 5 к указанной Программе: а) в [позиции 4](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p15606) цифры "8423,9 <4>" заменить цифрами "8423,9 <3>, <4>"; б)[ в позиции](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p15640) 5: в [субпозиции](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p15607), касающейс[я строител](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p15639)ьства, слова "2021 год <9>" заменить словами "2022 год"; в суб[позиции](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p15754) "Всего" и субпозиции, касающейся строительства, цифры "61528,8 <4>" заменить цифрами "61528,8 <3>, <4>", в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3 <4>"; в)[ в по](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p15765)зиции "Итого": в [графе "202](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p15794)2 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3"; в субпозиции,[ касающе](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p15797)йся строительства, реконструкции, приобретения, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3"; г) дополнить сноску 3 абзацами следующего содержания: "за 2021 год в размере 30361,3 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, в размере 3043 тыс. рублей; на строительство а[дминистративного здания](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p15857) Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, в размере 27318,3 тыс. рублей."; д) сноску 4 после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания: "в 20[21 году в разм](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p123357)ере 26462,3 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск.". 7. В [приложе](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p15861)нии N 6 к указанной Программе: [а) в ](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p15861)позиции "Всего по Программе": ци[фры "10955](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p15876)2,34 <1>", "10040,05 <1>, <5>" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "113658,52 <1>", "10025,98 <1>, <5>" и "10114,42 <1>, <6>"; в суб[позиции, к](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p123515)асающейся капитальных вложений (бюджетных инвестиций), цифры "90189,82 <1>", "10037,38 <1>, <5>" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "94296 <1>", "10023,31 <1>, <5>" и "10114,42 <1>, <6>"; б)[ в разд](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p15904)еле II: в [позиции](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p15918) "Всего" цифры "91921,15 <1>", "10037,38 <1>, <5>" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "96027,33 <1>", "10023,31 <1>, <5>" и "10114,42 <1>, <6>"; [в поз](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p15918)иции "Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения)": ци[фры "86548](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p15932),81 <1>", "10037,38 <1>, <5>" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "90654,99 <1>", "10023,31 <1>, <5>" и "10114,42 <1>, <6>"; в [субпозиции](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p15971), касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "79932,2 <1>", "9835,2 <1>, <5>" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "84038,38 <1>", "9821,13 <1>, <5>" и "10087,96 <1>, <6>"; в с[убпозици](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p16002)и, касающейся зданий Федеральной службы судебных приставов, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,46 <1>"; в) сноску 1 изложить в следующей редакции: "<1[> С учет](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p16003)ом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей."; г) сноску 5 изложить в следующей редакции: "<5> Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам: строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей; стр[оительств](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p123357)о здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей."; д) дополнить сноской 6 следующего содержания: "<6> С учетом выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по следующим объектам: строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей; реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей; строи[тельство здани](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p16008)я Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.". 8. В [приложе](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p16023)нии N 7 к указанной Программе: [а) в ](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p16023)позиции "Всего по Программе": ци[фры "10955](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p16080)2,34 <1>", "10040,05 <1>, <4>" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "113658,52 <1>", "10025,98 <1>, <4>" и "10114,42 <1>, <5>"; в [субпозиции](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p16133), касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "96534,77 <1>", "9837,87 <1>, <4>" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "100640,95 <1>", "9823,8 <1>, <4>" и "10087,96 <1>, <5>"; в суб[позиции](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p16136), касающейся ФССП России, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,46 <1>"; [б) в ](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p16136)позиции "Государственные капитальные вложения - всего": ци[фры "90189](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p16179),82 <1>", "10037,38 <1>" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "94296 <1>", "10023,31 <1>" и "10114,42 <1>, <5>"; в [субпозиции](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p16218), касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "83173,43", "9835,2 <1>, <4>" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "87315,78", "9821,13 <1>, <4>" и "10087,96 <1>, <5>"; в с[убпозици](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p16335)и, касающейся ФССП России, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,46 <1>"; в) сноску 1 изложить в следующей редакции: "<1[> С учет](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p16345)ом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей."; г) сноску 4 изложить в следующей редакции: "<4> Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам: строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей; стр[оительств](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p16008)о здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей."; д) дополнить сноской 5 следующего содержания: "<5> С учетом выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по объектам: строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей; реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей; строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.". ---