Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 № 1873

Правительство Российской Федерации · № 1873 от 20.10.2022Действующий акт

Актуально на 01.11.2026.

Как цитировать: Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1873. 1873. 20.10.2022. https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1873-2022

«О внесении изменений в федеральную целевую программу „Развитие судебной системы России на 2013 — 2024 годы“»

Примечание

Начало действия документа — 01.11.2022.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2022 г. № 1873

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 — 2024 ГОДЫ»

Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу «Развитие судебной системы России на 2013 — 2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 «О федеральной целевой программе „Развитие судебной системы России на 2013 — 2024 годы“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 13; 2021, № 2, ст. 402; № 39, ст. 6713; 2022, № 1, ст. 126).»

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 октября 2022 г. № 1873

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 — 2024 ГОДЫ»

1. В позиции паспорта, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры «109552,34» и «90189,82» заменить соответственно цифрами «113658,52» и «94296,0».

2. В абзаце третьем раздела III цифры «124» и «25» заменить соответственно цифрами «89» и «17».

3. В разделе IV:

а) в абзаце третьем цифры «109552,34» заменить цифрами «113658,52»;

б) в абзаце четвертом цифры «90189,82» заменить цифрами «94296».

4. Позицию 12 приложения № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«12.»	Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров):
		в судах общей юрисдикции	145	145,5	146	147	148	149,5	151	153	160	165	166,9	169
	в арбитражных судах	111,5	112,5	115,4	115,4	120,3	123,4	123,4	126,8	131,3	134	137,2	139,7	142».

5. Приложение № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к федеральной целевой программе
„Развитие судебной системы России
на 2013 — 2024 годы“
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 20 октября 2022 г. № 1873)»

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 — 2024 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 — 2024 ГОДЫ» ПО СУДЕБНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование объекта, регион строительства		Срок ввода в действие	Мощность (кв. метров)	Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
				2013 — 2024 годы — всего	в том числе
				2013 — 2024 годы — всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1.	Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 «А», — всего			288731,3 <1>	60827,2	300 <2>	89700	155917	68878,9 <3>	2810,6 <4>	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2018 год	4604,66	288731,3	60827,2	300 <2>	89700	155917	68878,9 <3>	2810,6 <4>	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2.	Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области — всего			238245,2	88155	70400 <2>	127420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год		400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2015 год	3730	237845,2	88155	70000 <2>	127420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Строительство здания Лискинского районного суда — всего			80872,1	2740	38770	39362,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		2740	2740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2015 год	2482,4	78132,1	-	38770	39362,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4.	Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики — всего			708106 <1>	-	20000	6000	-	20000	400000	200000	62106	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		26000	-	20000	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	7224,2	682106	-	-	-	-	20000	400000	200000	62106	-	-	-	-
Пермский краевой суд, г. Пермь
5.	Строительство здания для размещения Пермского краевого суда — всего			728664,9 <1>	-	15000	5000 <5>	-	502399,7 <6>	480857,3 <4>	311784,9 <7>, <8>	47691,9 <9>	199810,8 <10>	190010,8 <11>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		15946	-	15000	5000 <5>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2023 год	8253,5	712718,9	-	-	-	-	502399,7 <6>	480857,3 <4>	311784,9 <7>, <8>	47691,9 <9>	199810,8 <10>	190010,8 <11>	-	-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6.	Строительство здания для размещения Приморского краевого суда — всего		15000	- <1>	-	-	-	5000	35000 <6>	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		-	-	-	-	5000	35000 <6>	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7.	Реконструкция здания Волгоградского областного суда — всего		14166,8	20930 <1>	-	29000	8800	8800 <12>	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год		20930	-	29000	8800	8800 <12>	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8.	Строительство здания для размещения Иркутского областного суда — всего			1582711,2 <1>	-	34000	6517	-	419158,5	932201,5 <4>	687974,6 <7>	554996,4 <9>	165596,1 <10>, <13>	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		31695	-	34000	6517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	17082,2	1551016,2	-	-	-	-	419158,5	932201,5 <4>	687974,6 <7>	554996,4 <9>	165596,1 <10>, <13>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9.	Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — всего			1708534,2 <1>	-	23359,2	14875,2 <5>	720608,1 <12>	1046872,3 <3>	857173,5 <4>, <14>	681,3 <7>, <15>	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		23359,2	-	23359,2	2275,2 <5>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2019 год	22837	1685175	-	-	12600	720608,1 <12>	1046872,3 <3>	857173,5 <4>, <14>	681,3 <7>, <15>	-	-	-	-	-
10.	Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области — всего		3300	1333 <1>	3000	1670,2 <2>	1333,2 <5>	869,8	5869,8 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		1333	3000	1670,2 <2>	1333,2 <5>	869,8	5869,8 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11.	Строительство здания Курского областного суда — всего		7000	15000	-	12000	3000	500,7 <12>	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		15000	-	12000	3000	500,7 <12>	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, — всего		640	2343	-	-	-	2343	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год		2343	-	-	-	2343	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, — всего		960	1196,8	-	-	900	296,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год		1196,8	-	-	900	296,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Московский областной суд, г. Красногорск
14.	Строительство здания для размещения Московского областного суда — всего		8000	34700	-	14700	20000	20000 <12>	9763,5 <3>	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		34700	-	14700	20000	20000 <12>	9763,5 <3>	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15.	Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда — всего			887188,7 <1>	-	10500	6000	-	70000 <6>	409953,7 <4>	397792,6 <7>	304820,6 <9>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		16500	-	10500	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2020 год	8769,1	870688,7	-	-	-	-	70000 <6>	409953,7 <4>	397792,6 <7>	304820,6 <9>	-	-	-	-
16.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, — всего			226198	63350	30100	110000	22748	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	приобретение	2013 год	3344,1	55000	55000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2014 год		8450	8350	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2016 год	3344,1	162748	-	30000	110000	22748	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск	2014 год	278,6	10250	-	10250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18.	Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда — всего			3296661,3 <1>	30000	120761,1	702961,7	1228471,2 <12>	1270429	27516,7 <4>	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год		150761,1	30000	120761,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год	33664,23	3145900,2	-	-	702961,7	1228471,2 <12>	1270429	27516,7 <4>	-	-	-	-	-	-
Омский областной суд, г. Омск
19.	Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области — всего			1077800,2 <1>	-	8411,7	2588,3	-	329400,9 <6>	300000	637677,2 <7>, <8>	743522,6 <9>	349759,2 <10>, <13>	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		11000	-	8411,7	2588,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	15130,5	1066800,2	-	-	-	-	329400,9 <6>	300000	637677,2 <7>, <8>	743522,6 <9>	349759,2 <10>, <13>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20.	Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда — всего			80853,2 <1>	-	7000	1500	605,5 <12>	10000 <6>	20000	62013,5 <7>, <8>	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		2399,2	-	7000	1500	605,5 <12>	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	2110,5	78454	-	-	-	-	10000 <6>	20000	62013,5 <7>, <8>	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21.	Строительство здания для размещения Пензенского областного суда — всего			1359260,2 <1>	-	-	13369	15557,2	-	500000	697599,3 <7>	285751,2 <9>, <16>	103636,9 <10>, <13>	4000	258000	308508
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2023 год		40926,2	-	-	13369	15557,2	-	-	-	-	-	4000	8000	-
	строительство	2024 год	10996,63	1318334	-	-	-	-	-	500000	697599,3 <7>	285751,2 <9>, <16>	103636,9 <10>, <13>	-	250000	308508
22.	Реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, — всего			264902 <1>	-	-	-	2500	6500 <6>	126203	254975,7 <7>	45351,5 <9>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		9000	-	-	-	2500	6500 <6>	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2020 год	4485,2	255902	-	-	-	-	-	126203	254975,7 <7>	45351,5 <9>	-	-	-	-
Рязанский областной суд, г. Рязань
23.	Строительство Рязанского областного суда — всего			633349 <1>	-	-	4200	2864	-	300000	499146,3 <7>, <8>	263806,9 <9>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		7064	-	-	4200	2864	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	11892,46	626285	-	-	-	-	-	300000	499146,3 <7>, <8>	263806,9 <9>	-	-	-	-
Томский областной суд, г. Томск
24.	Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда — всего			324330 <1>	-	-	-	-	-	13566	131201 <7>	231462,6 <9>, <16>	214152,4 <10>, <13>	84702,5 <11>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год		13566	-	-	-	-	-	13566	13566 <7>	-	-	-	-	-
	строительство	2023 год	3530,03	310764	-	-	-	-	-	-	117635	231462,6 <9>, <16>	214152,4 <10>, <13>	84702,5 <11>	-	-
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25.	Строительство здания для размещения Тульского областного суда — всего			13029,6 <1>	5400	4220	3177,2	232,4	1342,6 <6>	14428,6	514428,6 <7>, <8>	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год		13029,6	5400	4220	3177,2	232,4	1342,6 <6>	14428,6	14428,6 <7>, <8>	-	-	-	-	-
	строительство		14934,6	- <8>, <17>	-	-	-	-	-	-	500000 <8>	- <17>	-	-	-	-
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26.	Строительство здания Ульяновского областного суда — всего			655905,7 <1>	4000	4169	9780	116716	180000 <3>	437026	131369,4 <7>, <8>	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		22149	4000	4169	9780	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2019 год	7345	633756,7	-	-	-	112516	180000 <3>	437026	131369,4 <7>, <8>	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27.	Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, — всего		11560	27000 <1>	-	-	2000	12316	7000	12684 <4>, <14>	5684 <7>, <8>	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2019 год		27000	-	-	2000	12316	7000	12684 <4>, <14>	5684 <7>, <8>	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28.	Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, — всего			125245	125245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	10489,9	125245	125245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, — всего			88589,9	88589,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	11338,5	88589,9	88589,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, — всего			117940,8	117940,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	12404	117940,8	117940,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, — всего			376786,4	-	92666,4	235208	59539,4 <12>	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2016 год	3722	376786,4	-	92666,4	235208	59539,4 <12>	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, — всего			1329648,9 <1>	-	508249,3	255799,2	440208,9	367864,9 <3>	368306,4	280845,3 <7>, <8>	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы			-	-	-	-	-	-	-	13693,8 <8>	-	-	-	-	-
	строительство		14832,2	1329648,9	-	508249,3	255799,2	440208,9	367864,9 <3>	368306,4	267151,5 <7>, <8>	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33.	Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, — всего	2017 год		619601	-	238499	273641,8 <5>	320584,6 <12>	35522,6 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2017 год	9268,5	619601	-	238499	273641,8 <5>	320584,6 <12>	35522,6 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34.	Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, — всего			209704	144371	65333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	реконструкция	2014 год	3631,4	209704	144371	65333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) — всего			2283828,8 <1>	-	916268,8	345989,7 <5>	159097,5 <18>	-	-	722976	581830,1	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		900	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	публичный технологический и ценовой аудит	2019 год		122,5	-	-	-	-	-	-	122,5	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	31528,8	2282806,3	-	915368,8	345989,7 <5>	159097,5 <18>	-	-	722853,5	581830,1	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36.	Строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — всего			492319,1 <1>	-	3000	3267,1	7767,1 <12>	55940 <3>, <6>	136255 <4>	242796,1 <7>, <8>	177397	211103,5 <10>, <13>	152663 <11>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		6267,1	-	3000	3267,1	1767,1 <12>	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2023 год	7682,1	486052	-	-	-	6000	55940 <3>, <6>	136255 <4>	242796,1 <7>, <8>	177397	211103,5 <10>, <13>	152663 <11>	-	-
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, — всего		10080	27000	-	23000	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2015 год		27000	-	23000	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38.	Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда — всего			249710	37280	134220	78210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	реконструкция	2015 год	3669	249710	37280	134220	78210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39.	Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области — всего		2298	5420,5 <1>	4300	1870	933,3 <5>	561 <12>	550,9 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		5420,5	4300	1870	933,3 <5>	561 <12>	550,9 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40.	Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области — всего			264837,7 <1>	2869	54291	216	76290	70433,7 <3>	60771	40522,9 <7>, <8>	-	4000 <10>	6571,2	80000	78652
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2022 год		9656,2	2869	-	216	-	-	-	-	-	4000 <10>	6571,2	-	-
	строительство	2024 год	3102	255181,5	-	54291	-	76290	70433,7 <3>	60771	40522,9 <7>, <8>	-	-	-	80000	78652
41.	Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области — всего			483131,4 <1>	-	5906,4	988	150	-	138444 <14>	161197,7 <7>, <8>	132264,5 <9>, <16>	27000 <10>, <13>	4615 <11>	200000	118020
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2022 год		16559,4	-	5906,4	988	150	-	-	-	-	7000 <10>	4615 <11>	-	-
	строительство	2024 год	4471,3	466572	-	-	-	-	-	138444 <14>	161197,7 <7>, <8>	132264,5 <9>, <16>	20000 <13>	-	200000	118020
Управление Судебного департамента в Новосибирской области, г. Новосибирск
42.	Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, — всего			668979,7	-	232000	303232,7 <5>	233698,8 <12>	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2016 год	6858	668979,7	-	232000	303232,7 <5>	233698,8 <12>	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска — всего			148214	7100	79655,7	29677,6	105789,7 <12>	99512,7 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		7100	7100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2017 год	3665,8	141114	-	79655,7	29677,6	105789,7 <12>	99512,7 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44.	Строительство здания для размещения Городецкого городского суда — всего			181025 <1>	18670	27840	20000	87260	141927 <3>, <6>	16690,5 <4>	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2018 год	3243,3	181025	18670	27840	20000	87260	141927 <3>, <6>	16690,5 <4>	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45.	Реконструкция здания Исилькульского районного суда — всего			31823	22506	9317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	реконструкция	2014 год	708,26	31823	22506	9317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46.	Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда — всего			52366	600	28836	27351	24415	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	1008,6	51766	-	28836	27351	24415	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47.	Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — всего			1085569 <1>	-	424437,2	192408,9	151726,8	136190,9 <3>, <6>	274918,7	295062,9 <7>, <8>	37275,3 <9>, <16>	- <10>	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год		1835,4	-	-	-	-	-	1835,4	1835,4 <7>, <8>	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	7780	1083733,6	-	424437,2	192408,9	151726,8	136190,9 <3>, <6>	273083,3	293227,5 <7>	37275,3 <9>, <16>	- <10>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48.	Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда — всего			17800	16900	-	900	483 <12>	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		900	-	-	900	483 <12>	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2013 год	4229,4	16900	16900
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49.	Строительство здания Миасского городского суда — всего			183641	53210	67040	63391	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2015 год	4125	183641	53210	67040	63391	-	-	-	-	-	-	-	--	-
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50.	Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши — всего			30804	30804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	772,2	30804	30804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала — всего			39239	39239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	815	39239	39239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент	2014 год	483,2	7500	-	7500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан	2014 год	709,6	25000	-	25000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54.	Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, — всего			36431,3	36431,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	863	36431,3	36431,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55.	Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия — всего			126546,6 <1>	-	-	-	5978	2989 <3>	65616	59582 <8>	13062,4 <9>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		5978	-	-	-	5978	2989 <3>	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1918	120568,6	-	-	-	-	-	65616	59582 <8>	13062,4 <9>	-	-	-	-
56.	Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия — всего			55532 <1>	-	-	-	2600	780 <3>	-	25000 <8>	34901,6 <9>	1593,7 <13>	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		2600	-	-	-	2600	780 <3>	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	798,5	52932	-	-	-	-	-	-	25000 <8>	34901,6 <9>	1593,7 <13>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57.	Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда — всего			3970 <1>	-	-	-	3970	3176 <3>	47830 <14>	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		3970	-	-	-	3970	3176 <3>	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2017 год	1057,92	-	-	-	-	-	-	47830 <14>	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ
58.	Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия — Алания — всего			69329 <1>	-	-	-	3273	1650 <3>	35000	67679 <7>	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		1650	-	-	-	3273	1650 <3>	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1491,8	67679						35000	67679 <7>	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59.	Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва — всего			326144 <1>	-	-	-	16500	-	96292	171414,2 <7>	209979,5 <9>	40132,5 <10>, <13>	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		16500	-	-	-	16500	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	3358,7	309644	-	-	-	-	-	96292	171414,2 <7>	209979,5 <9>	40132,5 <10>, <13>	-	-	-
60.	Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва	2014 год	816,9	10000	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61.	Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда — всего			95077,6 <1>	-	-	3000	981	-	-	50000 <8>	41619 <9>, <16>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		3981	-	-	3000	981	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1416	91096,6	-	-	-	-	-	-	50000 <8>	41619 <9>, <16>	-	-	-	-
62.	Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда — всего			80931,6 <1>	-	-	2000	1458	-	-	50000 <8>	27978 <9>, <16>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		3458	-	-	2000	1458	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1242	77473,6	-	-	-	-	-	-	50000 <8>	27978 <9>, <16>	-	-	-	-
63.	Строительство здания для размещения Шалинского городского суда — всего			86750,5 <1>	-	-	-	2500	1480,5 <6>	660,6 <4>	50000 <8>	32770	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2018 год		3980,5	-	-	-	2500	1480,5 <6>	660,6 <4>	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1240	82770	-	-	-	-	-	-	50000 <8>	32770	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
64.	Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан — всего			270870 <1>	-	-	9044	45500	216826	145776 <4>, <14>	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		9044	-	-	9044	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год	3923,18	261826	-	-	-	45000	216826	145776 <4>, <14>	-	-	-	-	-	-
65.	Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны — всего			316877,3 <1>	-	-	11366,3	21963,7	285511	198117 <4>	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		11366,3	-	-	11366,3	1963,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год	5301,1	305511	-	-	-	20000	285511	198117 <4>	-	-	-	-	-	-
66.	Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан — всего			78098 <1>	-	-	-	3744 <18>	-	75554 <14>	56603,7 <7>	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		3744 <18>	-	-	-	3744 <18>	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2019 год	1280	75554	-	-	-	-	-	75554 <14>	56603,7 <7>	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67.	Строительство здания Кропоткинского городского суда — всего		2000	1908,2 <1>	-	-	-	1273,8	3733,7 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		1908,2	-	-	-	1273,8	3733,7 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
68.	Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки — всего			123285,5 <1>	-	-	-	3925	1483,3 <3>, <6>	70000 <14>	50183	29247,3 <9>, <16>	78484,4 <10>, <13>	81764,8 <11>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		3852,1	-	-	-	3925	1483,3 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2023 год	2040,1	119433,4	-	-	-	-	-	70000 <14>	50183	29247,3 <9>, <16>	78484,4 <10>, <13>	81764,8 <11>	-	-
69.	Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск	2013 год	4586,3	75292,4	75292,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
70.	Реконструкция здания Ессентукского городского суда — всего			107551,5 <1>	-	-	-	1806,3	1806,2 <3>	52500 <14>	107142,3 <7>, <8>	6137,9 <9>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		1806,3	-	-	-	1806,3	1806,2 <3>	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2020 год	3300	105745,2	-	-	-	-	-	52500 <14>	107142,3 <7>, <8>	6137,9 <9>	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
71.	Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, — всего			62758 <1>	-	-	-	1945	1268,1 <3>	22333	44111,1 <7>, <8>	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		1945	-	-	-	1945	1268,1 <3>	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2020 год	1482,7	60813	-	-	-	-	-	22333	44111,1 <7>, <8>	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
72.	Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, — всего		1800	1739,5 <1>	-	-	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год		1739,5	-	-	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	-
73.	Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, — всего			33115,2 <1>	-	-	-	1450	-	278,8	15000	26988,1 <9>	14,9 <10>, <13>	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		1632,2	-	-	-	1450	-	278,8	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	514	31483	-	-	-	-	-	-	15000	26988,1 <9>	14,9 <10>, <13>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
74.	Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, — всего			208128 <1>	1783	2967	- <5>	2967	37200 <6>	136903,1 <4>	105123,6 <7>	23435,5 <9>, <16>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		4750	1783	2967	- <5>	2967	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	2826,51	203378	-	-	-	-	37200 <6>	136903,1 <4>	105123,6 <7>	23435,5 <9>, <16>	-	-	-	-
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
75.	Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда — всего			67313 <1>	-	-	-	2495	2495 <3>	1996 <4>	30000 <8>	63553,6 <9>	33225,7 <13>	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		2495	-	-	-	2495	2495 <3>	1996 <4>	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	1782,3	64818	-	-	-	-	-	-	30000 <8>	63553,6 <9>	33225,7 <13>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
76.	Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) — всего			53343,9	31500	21843,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2014 год	1870	53343,9	31500	21843,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77.	Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск <19>, — всего			36255 <1>	-	-	-	1556	-	17292	34699 <7>	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		1556	-	-	-	1556	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	841,7	34699	-	-	-	-	-	17292	34699 <7>	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
78.	Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, — всего		4810	13823,6 <1>	-	-	-	15365,9	1773,6 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		13823,6	-	-	-	15365,9	1773,6 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
79.	Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова — всего			3576,6 <1>	-	-	-	3576,7	3576,6 <3>	100000 <14>	99727	30000 <9>, <16>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		3576,6	-	-	-	3576,7	3576,6 <3>	-	-	-	-	-	-	-
	строительство		4300	30000	-	-	-	-	-	100000 <14>	99727	30000 <9>, <16>	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
80.	Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, — всего		1800	3757,1 <1>	-	-	-	1298	3234 <6>	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		3757,1	-	-	-	1298	3234 <6>	-	-	-	-	-	-	-
81.	Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка	2016 год	11060,7	300000	-	-	-	300000	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
82.	Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда	2013 год	182,1	7000	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
83.	Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда	2013 год	3310,5	235089	235089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
84.	Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск	2014 год	2657,2	294400	-	294400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
85.	Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль	2015 год	461,6	4000	-	-	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, г. Ханты-Мансийск
86.	Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут	2014 год	4273	200002	-	200002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
87.	Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга — всего			104178 <9>	-	-	-	5600	5600 <3>, <6>	52480	83050,6 <7>, <8>	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		5600	-	-	-	5600	5600 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	2391,29	98578	-	-	-	-	-	52480	83050,6 <7>, <8>	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
88.	Строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, — всего			379568,8 <1>	-	-	-	10355,8	10355,7 <3>, <6>	-	100000 <8>	194746,3 <9>, <16>	116368,3 <10>, <13>	2000	104000	82205
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2023 год		6000	-	-	-	10355,8	10355,7 <3>, <6>	-	-	-	-	2000	4000	-
	строительство	2024 год	4709,65	373568,8	-	-	-	-	-	-	100000 <8>	194746,3 <9>, <16>	116368,3 <10>, <13>	-	100000	82205
89.	Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, — всего			151462,3 <1>	-	-	912,2	1949,7	821,5 <3>, <6>	-	50000 <8>	89119 <9>, <16>	37673,6 <10>, <13>	1000	50000	44819
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2023 год		4750,4	-	-	912,2	1949,7	821,5 <3>, <6>	-	-	-	-	1000	2000	-
	строительство	2024 год	1199,3	146711,9	-	-	-	-	-	-	50000 <8>	89119 <9>, <16>	37673,6 <10>, <13>	-	48000	44819
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
90.	Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, — всего			44635,6 <1>	-	-	-	1400,6	-	-	20000	37113,7 <9>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		1400,6	-	-	-	1400,6	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1081,4	43235	-	-	-	-	-	-	20000	37113,7 <9>	-	-	-	-
91.	Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, — всего			65640,5 <1>	-	-	-	1490	-	30726	58246,3 <7>, <8>	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		1490	-	-	-	1490	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1312,65	64150,5	-	-	-	-	-	30726	58246,3 <7>, <8>	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
92.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, — всего			372902 <1>	-	13210	3850	7000	198552	254412,1 <4>	10622 <7>	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		17060	-	13210	3850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2019 год	9486,66	355842	-	-	-	7000	198552	254412,1 <4>	10622 <7>	-	-	-	-	-
93.	Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, — всего			379475 <1>	-	-	6618	618 <3>	1400	200000	171457	237100,3 <9>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		8018	-	-	6618	618 <3>	1400	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	7282	371457	-	-	-	-	-	200000	171457	237100,3 <9>	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
94.	Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова — всего			102367 <1>	-	-	-	5015	4990 <3>	59810 <14>	43214,7 <7>, <8>	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		4990	-	-	-	5015	4990 <3>	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1756,5	97377	-	-	-	-	-	59810 <14>	43214,7 <7>, <8>	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
95.	Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области	2013 год	1431	116000	116000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
96.	Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области — всего		800	- <1>	-	-	-	2612,7	2600 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		-	-	-	-	2612,7	2600 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
97.	Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, — всего			4625,9 <1>	-	-	-	5208	1380 <3>, <6>	-	15000 <8>	- <17>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		4625,2	-	-	-	5208	1380 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
	строительство			-	-	-	-	-	-	-	15000 <8>	- <17>	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
98.	Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска — всего		1830	380	-	-	-	380	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год		380	-	-	-	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
99.	Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, — всего		5800	- <1>	-	-	-	6950	6950 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		-	-	-	-	6950	6950 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
100.	Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени — всего		3900	50 <1>	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год		50	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
101.	Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, — всего			1705842,3 <1>	385927,9	-	1500	12183	-	26568 <14>	817933,4 <7>, <8>	- <17>	400000 <10>	481300 <11>	400000	50481
	в том числе:
	приобретение	2013 год	11200	385927,9	385927,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2019 год		19433,4	-	-	1500	12183	-	26568 <14>	17933,4 <7>	-	-	-	-	-
	реконструкция	2024 год	15200	1300481	-	-	-	-	-	-	800000 <8>	- <17>	400000 <10>	481300 <11>	400000	50481
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
102.	Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, — всего			73412,3	73412,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	1862	73412,3	73412,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103.	Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, — всего			12364,8 <1>	6064,2	6100	6100	5000	-	5000 <14>	4990 <7>, <8>	- <9>, <16>, <17>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы			200,6	-	-	-	5000	-	5000 <14>	4990 <7>, <8>	- <9>, <16>, <17>	-	-	-	-
	строительство		5323	12164,2	6064,2	6100	6100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
104.	Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры	2013 год	1575,5	30000	30000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105.	Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово	2013 год	522	4000	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106.	Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск	2013 год	526	7200	7200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107.	Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль	2013 год	627,7	14542,2	14542,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
108.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, — всего			464526,5 <1>	8220	-	157246,5	206730 <12>	295652,8 <3>, <6>	77910 <4>	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		15736,5	8220	-	7516,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2018 год	7201	448790	-	-	149730	206730 <12>	295652,8 <3>, <6>	77910 <4>	-	-	-	-	-	-
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
109.	Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь	2013 год	3825,3	198126	198126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
110.	Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе	2013 год	6658	341386,5	341386,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
111.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, — всего			310000 <1>	310000	-	-	1500	3500 <6>	5000 <14>	5000 <8>	- <17>	-	-	-	-
	в том числе:
	приобретение	2013 год	5842,4	310000	310000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2019 год			-	-	-	1500	3500 <6>	5000 <14>	5000 <8>	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
112.	Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, — всего		8000	- <1>	-	-	-	-	-	-	17200 <8>	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год		-	-	-	-	-	-	-	17200 <8>	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
113.	Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, — всего		8000	27980,2	-	-	-	-	-	-	15500	25738,5 <9>, <16>	15419,8 <13>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2021 год		27980,2	-	-	-	-	-	-	15500	25738,5 <9>, <16>	15419,8 <13>	-	-	-
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
114.	Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, — всего			1484722	-	-	2000	8000	8000 <3>, <6>	10000	10000 <7>, <8>	946711	921066,4 <10>, <13>	537320	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год		691	-	-	2000	8000	8000 <3>, <6>	10000	10000 <7>, <8>	-	-	-	-	-
	строительство	2023 год	8944	1484031	-	-	-	-	-	-	500000 <8>	946711	921066,4 <10>, <13>	537320	-	-
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
115.	Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, — всего			5901230,2 <1>	1246725,1	1481762,1	1550000	1522350,7 <12>	801640,1 <3>, <6>	461112 <14>	459659,5 <7>	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2019 год	32516,2	5901230,2	1246725,1	1481762,1	1550000	1522350,7 <12>	801640,1 <3>, <6>	461112 <14>	459659,5 <7>	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
116.	Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, — всего			2811686,2	-	-	-	-	-	-	17805,5 <8>, <20>	26951	210377 <10>, <13>	997755,6 <11>	700000	873663
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2021 год		44756,5	-	-	-	-	-	-	17805,5 <8>, <20>	26951	10377 <13>	-	-	-
	строительство	2024 год	16514,5	2766929,7	-	-	-	-	-	-	-	-	200000 <10>	997755,6 <11>	700000	873663
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
117.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, — всего			1009597,2 <1>	-	22000	10780 <5>	-	-	-	263228,2	860607,5 <9>	601853,9 <13>	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		22000	-	22000	10780 <5>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	12400,3	987597,2	-	-	-	-	-	-	263228,2	860607,5 <9>	601853,9 <13>	-	-	-
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
118.	Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, — всего			686994,5 <1>	-	-	-	4000	15000 <6>	198087,3 <4>, <14>	518008,2 <7>, <8>	343764,9 <9>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		16900	-	-	-	4000	15000 <6>	12900 <4>	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	6864	670287,4	-	-	-	-	-	185187,3 <14>	518008,2 <7>, <8>	343764,9 <9>	-	-	-	-
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
119.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, — всего			1537801,4	793188,4	-	525090	468287,4 <12>	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2016 год	14412,8	1537801,4	793188,4	-	525090	468287,4 <12>	-	-	-	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
120.	Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, — всего			22700	-	-	-	-	-	-	9900 <8>	12800	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год		22700	-	-	-	-	-	-	9900 <8>	12800	-	-	-	-
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
121.	Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина — ул. Просвещения, — всего			442061 <1>	-	-	-	2000	8141,6 <3>, <6>	200000	318128,4 <7>	226049,2 <9>, <16>	35069,3 <13>	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		10000	-	-	-	2000	8141,6 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	4510,4	432061	-	-	-	-	-	200000	318128,4 <7>	226049,2 <9>, <16>	35069,3 <13>	-	-	-
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
122.	Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, — всего			2445996,7 <1>	-	24000	-	-	-	260622,1	845244,1 <7>	976457,2 <9>, <16>	798517,9 <10>, <13>	942992,4 <11>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год		24000	-	24000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2023 год	12489,59	2421996,7	-	-	-	-	-	260622,1	845244,1 <7>	976457,2 <9>, <16>	798517,9 <10>, <13>	942992,4 <11>	-	-
Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита
123.	Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, — всего			1009567,5 <1>	-	-	-	2000	8000 <6>	250000	349850,4 <7>	361062,5 <9>	502076,1 <10>, <13>	285622,2 <11>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		10000	-	-	-	2000	8000 <6>	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	4573,8	999567,5	-	-	-	-	-	250000	349850,4 <7>	361062,5 <9>	502076,1 <10>, <13>	285622,2 <11>	-	-
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
124.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, — всего			- <1>	-	-	-	-	-	10700	14500 <7>, <8>	- <9>, <16>	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год		-	-	-	-	-	-	10700	14500 <7>, <8>	- <9>, <16>	-	-	-	-
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
125.	Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск			1743377,1	-	-	-	-	-	-	13683,3 <8>	19561,8	18500 <13>	500000	600000	610132
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2021 год		33245,1	-	-	-	-	-	-	13683,3 <8>	19561,8	18500 <13>	-	-	-
	строительство	2024 год	11075,59	1710132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500000	600000	610132
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
126.	Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, — всего		2080	4369	-	-	-	-	-	-	3600	4369 <9>, <16>	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год		4369	-	-	-	-	-	-	3600	4369 <9>, <16>	-	-	-	-
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
127.	Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, — всего			11900	-	-	-	-	-	-	4900	7000	7000 <13>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2021 год	2600	11900	-	-	-	-	-	-	4900	7000	7000 <13>	-	-	-
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
128.	Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая — ул. Захарова, — всего			1323771,3	550000	216317,3	380200	187496,1 <12>	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2016 год	19316,7	1323771,3	550000	216317,3	380200	187496,1 <12>	-	-	-	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
129.	Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома	2015 год	308,2	13260	-	-	13260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике, г. Чебоксары
130.	Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, — всего		3680	2145 <1>	-	-	2145	793	792,9 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		2145	-	-	2145	793	792,9 <3>, <6>	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
131.	Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край	2014 год	776,7	44400	-	44400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132.	Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края	2015 год	790,2	75056	-	-	75056	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
133.	Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, — всего			159890 <1>	-	-	2198	68021,1 <12>	156057,5 <3>, <6>	86420,4 <4>, <14>	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		2892	-	-	2198	1764,1 <12>	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год	1995,6	156998	-	-	-	66257	156057,5 <3>, <6>	86420,4 <4>, <14>	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
134.	Строительство здания Нюксенского районного суда — всего			32819	-	-	2307	30512	-	-		-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		2307	-	-	2307	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	484,06	30512	-	-	-	30512	-	-	-	-	-	-	-	-
135.	Строительство здания Кадуйского районного суда — всего			31994	-	-	2307	30512	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		2307	-	-	2307	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	484,06	29687	-	-	-	30512	-	-	-	-	-	-	-	-
136.	Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области — всего			333607,8 <1>	-	-	-	7251,3	7251,3 <3>	200000	304419,8 <7>, <8>	131233,3 <9>, <16>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		7251,3	-	-	-	7251,3	7251,3 <3>	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	5719,2	326356,5	-	-	-	-	-	200000	304419,8 <7>, <8>	131233,3 <9>, <16>	-	-	-	-
137.	Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, — всего			68090	68090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		3440	3440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2013 год	1120	64650	64650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138.	Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, — всего			67980	67980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		4760	4760	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2013 год	1000	63220	63220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
139.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, — всего			386247,5 <1>	-	184440	5884	2176,7	77209	108712 <14>	46851,7 <7>, <8>	-	54303 <10>	54303	-	-
	в том числе:
	приобретение	2014 год	4943,7	184440	-	184440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2016 год		8060,7	-	-	5884	2176,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2023 год	5793,36	193746,8	-	-	-	-	77209	108712 <14>	46851,7 <7>, <8>	-	54303 <10>	54303	-	-
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону <21>
140.	Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда — всего			1404887,4 <1>	-	-	-	3167	37223 <6>	550796	819366,9 <7>, <8>	811297,7 <9>	18644 <13>	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		37500	-	-	-	3167	37223 <6>	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	14845	1367387,4	-	-	-	-	-	550796	819366,9 <7>, <8>	811297,7 <9>	18644 <13>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
141.	Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда — всего			375645,1 <1>	-	-	-	9308	14764 <6>	196786 <14>	315797,6 <7>, <8>	144583,5 <9>, <16>	151186,5 <10>, <13>	260393,3 <11>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		24072	-	-	-	9308	14764 <6>	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2023 год	2177	351573,1	-	-	-	-	-	196786 <14>	315797,6 <7>, <8>	144583,5 <9>, <16>	151186,5 <10>, <13>	260393,3 <11>	-	-
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
142.	Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа	2017 год	14260,9	1562000	-	-	-	-	1562000	-	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
143.	Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки — всего			11023	-	-	-	-	-	-	11023 <8>	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2019 год		11023	-	-	-	-	-	-	11023 <8>	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
144.	Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, — всего			1214829,2	-	-	-	-	-	-	-	95000	72574,5 <10>, <13>	703463,2 <11>	200000	216366
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2021 год		95000	-	-	-	-	-	-	-	95000	72574,5 <10>, <13>	-	-	-
	реконструкция с элементами реставрации	2024 год	6354,7	1119829,2	-	-	-	-	-	-	-	- <17>	-	703463,2 <11>	200000	216366
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь
145.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, — всего			2906656									43556 <10>	964029	1048781	850290
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2021 год		43556	-	-	-	-	-	-	-	-	43556 <10>	-	-	-
	строительство	2024 год	20176	2863100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964029	1048781	850290
Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск
146.	Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, — всего			1781767	-	-	-	-	-	-	-	-	39055,6 <10>	537161,4 <11>	600000	641767
	в том числе:
	проектные и изыскательские	2022 год		37161,4	-	-	-	-	-	-	-	-	39055,6 <10>	37161,4 <11>	-	-
	строительство	2024 год	14768	1741767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500000	600000	641767
	Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, г. Кемерово
147.	Приобретение здания для размещения Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, г. Кемерово	2021 год	28669	3409880,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3409880,3	-	-	-
148.	Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов <22>			12724354,2	-	-	-	--	-	-	-	-	939500 <24>	3288338,2 <24>	4065319	4431197
	Итого			83491648,8	5581920	5732498,6 <2>	5783944 <5>	7060082 <12>	8686640,3 <3>	9942496,9 <4>	13693717,8 <7>	9559215,9 <9>, <17>	9821132,3	10087965,6	8306100	8306100
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы			1554660,7 <23>	90326,8	404282,6	173554,3	271065,8	231460,8	122618,7	201559,8 <7>	191420,3	217482,9	55347,6	14000	-
	публичный технологический и ценовой аудит			122,5	-	-	-	-	-	-	122,5	-	-	-	-	-
	строительство, реконструкция, приобретение			69212511,4	5491593,2	5328216	5610389,7	6789016,2	8455179,5	9819878,2	13492035,5 <7>	9367795,6	8664149,4	6744279,8	4226781	3874903

<1> С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.

<2> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.

<3> Срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в размере 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г., в том числе в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 972-р:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда — 2495 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области — 550,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Московского областного суда — 9763,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области — 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, — 1380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, — 6950 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда — 3176 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, — 35522,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, — 8000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области — 7251,3 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области — 70433,7 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, — 821,5 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, — 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, — 801640,1 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, — 367864,9 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия — 2989 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия — 780 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия — Алания — 1650 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда — 1273,7 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда — 1806,2 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, — 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова — 3576,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда — 66832 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, — 53592,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга — 5600 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, — 618 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова — 4990 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда — 95785,3 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, — 65316,5 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина — ул. Просвещения, — 141,6 тыс. рублей;

строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 «А», — 58443,6 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, — 1773,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — 406273,8 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области — 869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска — 77663,7 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки — 1483,3 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, — 1268,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — 136190,9 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — 5940 тыс. рублей.

<4> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда — 1996 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда — 79,8 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, — 7000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан — 145776 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны — 198117 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда — 371605,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижегородского областного суда — 27516,7 тыс. рублей;

реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, — 104122,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда — 660,6 тыс. рублей;

строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 «А», — 2810,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — 514449,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, — 12900 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда — 31984,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда — 16690,5 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, — 77910 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска — 36903,1 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, — 86420,4 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — 46255 тыс. рублей.

<5> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) — 267888,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — 2275,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, — 60000 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области — 1670,1 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области — 1384,1 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, — 48112,7 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, — 2967 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда — 3749 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал № 563, г. Уфа, — 10780 тыс. рублей.

Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда — 3749 тыс. рублей;

строительство Киселевского городского суда Кемеровской области — 336,8 тыс. рублей;

строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области — 550,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, — 2967 тыс. рублей.

<6> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в объеме 1066090,45 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда — 470415,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Приморского краевого суда — 35000 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда — 69920,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области — 329400,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда — 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда — 1342,6 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области — 456,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда — 4038 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда — 1825,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, — 1536,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, — 774,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга — 5600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области — 2600 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, — 3500 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, — 8000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, — 2509,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина — ул. Просвещения, — 400 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, — 1000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, — 2100 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, — 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, — 821,5 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, — 69197,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда — 2890 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска — 221,75 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, — 111,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда — 19,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, — 10570,7 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, — 36,5 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области — 5869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска — 13,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки — 0,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — 256,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда — 242 тыс. рублей;

<7> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — 843,4 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, — 35616,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, — 185123,1 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, — 17292 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, — 4990 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда — 3559,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда — 249146,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, — 22884,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда — 14428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, — 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, — 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области — 184419,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области — 63358,7 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области — 40522,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда — 197792,6 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, — 267151,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, — 459659,5 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия — Алания — 35000 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда — 51306,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда — 478527,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан — 56603,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга — 36952,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда — 447599,3 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, — 10622 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова — 5647,7 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда — 131369,4 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва — 71770,2 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, — 382,6 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина — ул. Просвещения, — 181683,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда — 503325,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, — 260622,1 тыс. рублей;

приобретение и реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, — 17933,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области — 300000 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда — 13566 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, — 10700 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, — 5631,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — 181348,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда — 194687,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда — 219070,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, — 249850,4 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — 74141 тыс. рублей.

<8> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда — 94 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, — 128,7 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, — 1247,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда — 3120,8 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда — 34,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, — 1937,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области — 150000 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, — 5000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, — 17200 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда — 514428,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, — 509309 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области — 1675,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области — 60 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области — 40522,9 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области — 502,4 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, — 436,8 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, — 256608,7 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия — 4629,5 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия — 47,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда — 430,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда — 427 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда — 547,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда — 1397,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, — 825,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда — 24713,3 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, — 2272,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга — 2798,8 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова — 347,1 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда — 1,8 тыс. рублей;

приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, — 46477,2 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда — 800000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области — 147416,8 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, — 10700 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, — 5183,3 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, — 1183,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — 71795,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда — 156756 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда — 124180,9 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — 242796,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.

<9> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе на:

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, — 26764,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда — 28735,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, — 191549,9 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, — 3742,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда — 187521,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи — 13878,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, — 13258,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области — 115950,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области — 161137,7 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда — 44085,6 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, — 75031,2 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, — 48971,6 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия — 13062,4 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия — 6969,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда — 91,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда — 77,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда — 6137,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, — 10505,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда — 310832,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, — 209178,5 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова — 99727 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда — 249886,4 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва — 96271,5 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина — ул. Просвещения, — 134753,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда — 168384,4 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, — 548008,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области — 314399,6 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда — 111563,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, — 3800 тыс. рублей;

реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки — 37333,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — 41857,9 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, — 3600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда — 103040,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда — 32050,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, — 336105,5 тыс. рублей.

<10> Не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 1270734,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 10290,6 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области — 2100 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области — 4000 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, — 27160,6 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, — 35415,8 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, — 14,9 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, — 4488,9 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, — 23102,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда — 76332,3 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва — 181 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, — 54303 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда — 26,9 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, — 294688,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области — 731,4 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда — 84901,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки — 54667,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, — 39055,6 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, — 31300 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда — 142733 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда — 126759,2 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, — 145510,8 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — 121059 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, — 2202 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, — 8152 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — 2138,6 тыс. рублей.

<11> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 894948 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области — 2100 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки — 857,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, — 33950 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, — 218523,4 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда — 73229,8 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, — 145510,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда — 142644,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда — 125861,7 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — 120969,9 тыс. рублей;

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, — 192116,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, — 293266,7 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, — 253463,2 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, — 140111,5 тыс. рублей.

<12> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в объеме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:

реконструкция здания Волгоградского областного суда — 8800 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — 14,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижегородского областного суда — 49751 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда — 605,5 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области — 10 тыс. рублей;

строительство здания Курского областного суда — 500,7 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — 1767,1 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, — 149730 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, — 51839,1 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска — 16202,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, — 153124,6 тыс. рублей;

строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, — 10627,4 тыс. рублей;

строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда — 483 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Московского областного суда — 20000 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, — 1070 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая — ул. Захарова, — 10242,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, — 360719,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, — 248764,4 тыс. рублей.

<13> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда — 33225,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, — 15419,8 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, — 10377 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области — 20000 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, — 116368,3 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, — 37673,6 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия — 1593,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, — 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, — 921066,4 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, — 72574,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, — 18500 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда — 18644 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — 0,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, — 528913,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда — 53342,7 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва — 40132,5 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина — ул. Просвещения, — 30748,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда — 165596,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, — 298517,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области — 205210,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда — 140922,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки — 19999,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда — 197,8 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, — 17577,1 тыс. рублей.

<14> Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области — 58858,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова — 208 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, — 8634,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, — 64,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда — 2098,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда — 1193,7 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, — 10 тыс. рублей;

реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, — 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, — 1452,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан — 1,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — 31193,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда — 47830 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан — 18489,4 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, — 100000 тыс. рублей;

приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, — 46469,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки — 70000 тыс. рублей.

<15> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и подлежащие оплате в 2018 году, в объеме 162,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет.

<16> Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 20788,2 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Пензенского областного суда — 50294,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда — 73229,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области — 48873,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — 4582,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда — 91,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда — 77,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки — 28085,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, — 3329 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова — 99727 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, — 418,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, — 146,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, — 5719,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина — ул. Просвещения, — 4320,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, — 12,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, — 3800 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, — 2130 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области — 4,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда — 439,1 тыс. рублей.

<17> Бюджетные ассигнования в объеме 3254630,4 тыс. рублей перераспределены в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, — 55658 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, — 253577,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда — 598071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда — 600182 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, — 56524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, — 787318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, — 903300 тыс. рублей.

<18> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в объеме 160297,3 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) — 159097,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан — 1199,8 тыс. рублей.

<19> В соответствии с Федеральным законом «Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области» Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.

<20> Лимиты бюджетных обязательств в объеме 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в объеме 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровского края по исполнительному листу — в объеме 6316,7 тыс. рублей.

<21> В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона «О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов» Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.

<22> Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013 — 2024 годы», реализуемых Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, приведенной в приложении № 9 к указанной Программе.

<23> В соответствии с параметрами федерального бюджета.

<24> По реализуемым в составе укрупненного мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов объектам:

не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 47804,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 15724,3 тыс. рублей:

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, — 8000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области — 9996,7 тыс. рублей и 2600 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, — 15000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, — 1200 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, — 8000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кочевского районного суда Пермского края — 1000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми — 3000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнегорского районного суда Республики Крым — 250 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского районного суда Республики Крым — 250 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым — 45 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Красногвардейского районного суда Республики Крым — 250 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым — 815 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, — 13124,3 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);

Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов: строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, — 7960 тыс. рублей.».

6. В приложении № 5 к указанной Программе:

а) в позиции 4 цифры «8423,9 <4>» заменить цифрами «8423,9 <3>, <4>»;

б) в позиции 5:

в субпозиции, касающейся строительства, слова «2021 год <9>» заменить словами «2022 год»;

в субпозиции «Всего» и субпозиции, касающейся строительства, цифры «61528,8 <4>» заменить цифрами «61528,8 <3>, <4>», в графе «2022 год» знак «-» заменить цифрами «26462,3 <4>»;

в) в позиции «Итого»:

в графе «2022 год» знак «-» заменить цифрами «26462,3»;

в субпозиции, касающейся строительства, реконструкции, приобретения, в графе «2022 год» знак «-» заменить цифрами «26462,3»;

г) дополнить сноску 3 абзацами следующего содержания:

«за 2021 год в размере 30361,3 тыс. рублей, из них:»

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, в размере 3043 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, в размере 27318,3 тыс. рублей.»;

д) сноску 4 после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«в 2021 году в размере 26462,3 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск.».

7. В приложении № 6 к указанной Программе:

а) в позиции «Всего по Программе»:

цифры «109552,34 <1>», «10040,05 <1>, <5>» и «8306,1» заменить соответственно цифрами «113658,52 <1>», «10025,98 <1>, <5>» и «10114,42 <1>, <6>»;

в субпозиции, касающейся капитальных вложений (бюджетных инвестиций), цифры «90189,82 <1>», «10037,38 <1>, <5>» и «8306,1» заменить соответственно цифрами «94296 <1>», «10023,31 <1>, <5>» и «10114,42 <1>, <6>»;

б) в разделе II:

в позиции «Всего» цифры «91921,15 <1>», «10037,38 <1>, <5>» и «8306,1» заменить соответственно цифрами «96027,33 <1>», «10023,31 <1>, <5>» и «10114,42 <1>, <6>»;

в позиции «Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения)»:

цифры «86548,81 <1>», «10037,38 <1>, <5>» и «8306,1» заменить соответственно цифрами «90654,99 <1>», «10023,31 <1>, <5>» и «10114,42 <1>, <6>»;

в субпозиции, касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры «79932,2 <1>», «9835,2 <1>, <5>» и «8306,1» заменить соответственно цифрами «84038,38 <1>», «9821,13 <1>, <5>» и «10087,96 <1>, <6>»;

в субпозиции, касающейся зданий Федеральной службы судебных приставов, в графе «2022 год» знак «-» заменить цифрами «26,46 <1>»;

в) сноску 1 изложить в следующей редакции:

«<1> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу „Общеэкономические вопросы“ раздела „Национальная экономика“ классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.»;

г) сноску 5 изложить в следующей редакции:

«<5> Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам:»

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области — 2600 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, — 8152 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — 2138,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, — 13124,3 тыс. рублей.»;

д) дополнить сноской 6 следующего содержания:

«<6> С учетом выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по следующим объектам:»

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, — 293266,7 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, — 140111,5 тыс. рублей.».

8. В приложении № 7 к указанной Программе:

а) в позиции «Всего по Программе»:

цифры «109552,34 <1>», «10040,05 <1>, <4>» и «8306,1» заменить соответственно цифрами «113658,52 <1>», «10025,98 <1>, <4>» и «10114,42 <1>, <5>»;

в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры «96534,77 <1>», «9837,87 <1>, <4>» и «8306,1» заменить соответственно цифрами «100640,95 <1>», «9823,8 <1>, <4>» и «10087,96 <1>, <5>»;

в субпозиции, касающейся ФССП России, в графе «2022 год» знак «-» заменить цифрами «26,46 <1>»;

б) в позиции «Государственные капитальные вложения — всего»:

цифры «90189,82 <1>», «10037,38 <1>» и «8306,1» заменить соответственно цифрами «94296 <1>», «10023,31 <1>» и «10114,42 <1>, <5>»;

в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры «83173,43», «9835,2 <1>, <4>» и «8306,1» заменить соответственно цифрами «87315,78», «9821,13 <1>, <4>» и «10087,96 <1>, <5>»;

в субпозиции, касающейся ФССП России, в графе «2022 год» знак «-» заменить цифрами «26,46 <1>»;

в) сноску 1 изложить в следующей редакции:

г) сноску 4 изложить в следующей редакции:

«<4> Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам:»

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области — 2600 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, — 13124,3 тыс. рублей.»;

д) дополнить сноской 5 следующего содержания:

«<5> С учетом выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:»

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, — 293266,7 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, — 253463,2 тыс. рублей; строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, — 140111,5 тыс. рублей.».