Постановление Правительства РФ от 25.12.2019 № 1840

Правительство Российской Федерации · № 1840 от 25.12.2019Действующий акт

«О внесении изменений в федеральную целевую программу „Развитие судебной системы России на 2013 — 2020 годы“»

Примечание

Начало действия документа - 08.01.2020.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2019 г. № 1840

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 — 2020 ГОДЫ»

Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу «Развитие судебной системы России на 2013 — 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 «О федеральной целевой программе „Развитие судебной системы России на 2013 — 2020 годы“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 13; № 26, ст. 3352; № 48, ст. 6258; 2014, № 8, ст. 803; № 34, ст. 4668; 2015, № 1, ст. 278; № 35, ст. 4980; 2016, № 1, ст. 246; 2017, № 1, ст. 197; № 16, ст. 2424; № 52, ст. 8135; 2018, № 42, ст. 6458; № 53, ст. 8687).»

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 декабря 2019 г. № 1840

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 — 2020 ГОДЫ»

1. В паспорте:

а) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей Программы, дополнить абзацами следующего содержания:

«количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц);»

количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц);

количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц);

количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде (единиц);

количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц);

объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)»;

б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры «80338,52», «61400,96» и «18937,56» заменить соответственно цифрами «80291,87», «61192,76» и «19099,11»;

в) позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, после слов «гражданской службы» дополнить словами «в Верховном Суде Российской Федерации,».

2. Абзац восемнадцатый раздела II после слов «нарастающим итогом» дополнить словами «или ежегодно», после слова «Методика» дополнить словами «сбора исходной информации и».

3. В абзаце пятом раздела III слова «статьей 19 Закона» заменить словом «Законом».

4. В разделе IV:

а) в абзаце третьем цифры «80338,52» заменить цифрами «80291,87»;

б) в абзаце четвертом цифры «61400,96» заменить цифрами «61192,76»;

в) в абзаце пятом цифры «18937,56» заменить цифрами «19099,11».

5. В приложении № 1 к указанной Программе:

а) наименование после слов «нарастающим итогом» дополнить словами «или ежегодно»;

б) в позиции 10 субпозицию, касающуюся Верховного Суда Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

		«в Верховном Суде Российской Федерации (ежегодно)»	-	-	-	-	-	-	1	1

1»;

в) в позиции 11 субпозицию, касающуюся Верховного Суда Российской Федерации, дополнить словом «(ежегодно)»;

г) позицию 13 изложить в следующей редакции:

«13.»	Количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось (единиц)	-	-	-	-	2	3	7 <***>	5	7»;

д) позицию 16 изложить в следующей редакции:

Информатизация Верховного Суда Российской Федерации (ежегодно)
	количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц)	-	-	-	-	-	-	3000000	4000000
количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц)	-	-	-	-	-	-	3500	1000	1000
количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц)	-	-	-	-	-	-	18000	19000	23000
количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде (единиц)	-	-	-	-	-	-	1500	3000	5000
количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц)	-	-	-	-	-	-	1500	3000	5000
объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)	-	-	-	-	-	-	110	142	174»;

е) дополнить сноской третьей следующего содержания:

«<***> Значение показателя в 2018 году не достигнуто, бюджетные ассигнования в размере 370214,1 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, возвращены в бюджет.».

6. В приложении № 2 к указанной Программе:

а) наименование после слова «Методика» дополнить словами «сбора исходной информации и»;

б) дополнить пунктами 5 — 7 следующего содержания:

«5. Показатель, касающийся информатизации Верховного Суда Российской Федерации и включающий в себя такие составляющие, как количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации, количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде, количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа, количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа и объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации, определяется путем сбора исходной информации, содержащейся в автоматизированной информационной системе Верховного Суда Российской Федерации.»

6. Показатель, касающийся количества федеральных судей, обеспеченных жилыми помещениями, в части Верховного Суда Российской Федерации, определяется как численность судей Верховного Суда Российской Федерации, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном периоде. Источником сбора исходной информации являются договоры социального найма жилого помещения, договоры найма служебного помещения либо иные договоры, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, и (или) правовые акты Верховного Суда Российской Федерации.

7. Показатель, касающийся количества государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений, в части Верховного Суда Российской Федерации, определяется как численность государственных служащих Верховного Суда Российской Федерации, которым предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилого помещения в отчетном периоде. Источником сбора исходной информации являются правовые акты Верховного Суда Российской Федерации.».

7. Приложения № 4 и 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
к федеральной целевой программе
„Развитие судебной системы России
на 2013 — 2020 годы“
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2019 г. № 1840)»

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 — 2020 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 — 2020 ГОДЫ» ПО СУДЕБНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование объекта, регион строительства		Срок ввода в действие	Мощность (кв. метров)	Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
				2013 — 2020 годы — всего	в том числе
				2013 — 2020 годы — всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1.	Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 «А», — всего			288731,3 <*********>	60827,2	300 <*>	89700	155917	68878,9 <****>	2810,6 <*****>	-	-
	в том числе
	строительство	2018 год	4604,66	288731,3	60827,2	300 <*>	89700	155917	68878,9 <****>	2810,6 <*****>	-	-
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2.	Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области — всего			238245,2	88155	70400 <*>	127420	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год		400	-	400	-	-	-	-	-	-
	строительство	2015 год	3730	237845,2	88155	70000 <*>	127420	-	-	-	-	-
3.	Строительство здания Лискинского районного суда — всего			80872,1	2740	38770	39362,1	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		2740	2740	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2015 год	2482,4	78132,1	-	38770	39362,1	-	-	-	-	-
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4.	Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики — всего			708106 <*********>	-	20000	6000	-	20000	400000	200000	62106
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		26000	-	20000	6000	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	7224,2	682106	-	-	-	-	20000	400000	200000	62106
Пермский краевой суд, г. Пермь
5.	Строительство здания для размещения Пермского краевого суда — всего			589517,3 <*********>	-	15000	5000 <**>	-	502399,7 <******>	480857,3 <*****>	311784,9 <***********>	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		15946	-	15000	5000 <**>	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	8253,5	573571,3	-	-	-	-	502399,7 <******>	480857,3 <*****>	311784,9 <***********>	-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6.	Строительство здания для размещения Приморского краевого суда — всего		15000	0 <*********>	-	-	-	5000	35000 <******>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		0 <*********>	-	-	-	5000	35000 <******>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7.	Реконструкция здания Волгоградского областного суда — всего		14166,8	20930 <*********>	-	29000	8800	8800 <***>	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год		20930 <*********>	-	29000	8800	8800 <***>	-	-	-	-
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8.	Строительство здания для размещения Иркутского областного суда — всего			1582711,2 <*********>	-	34000	6517	-	419158,5	932201,5 <*****>	687974,6 <***********>	386612
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		31695	-	34000	6517	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	17082,27	1551016,2	-	-	-	-	419158,5	932201,5 <*****>	687974,6 <***********>	386612
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9.	Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — всего			1708534,2 <*********>	-	23359,2	14875,2 <**>	720608,1 <***>	1046872,3 <****>	857173,5 <***> <**********>	681,3 <*********> <************>	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		23359,2	-	23359,2	2275,2 <**>	-	-	-	-	-
	строительство	2019 год	22837	1685175	-	-	12600	720608,1 <***>	1046872,3 <****>	857173,5 <***> <**********>	681,3 <*********> <************>	-
10.	Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области — всего		3300	1333 <*********>	3000	1670,2 <*>	1333,2 <**>	869,8	5869,8 <**> <****>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		1333 <*********>	3000	1670,2 <*>	1333,2 <**>	869,8	5869,8 <**> <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11.	Строительство здания Курского областного суда — всего		7000	15000	-	12000	3000	500,7 <***>	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		15000	-	12000	3000	500,7 <***>	-	-	-	-
12.	Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, — всего		640	2343	-	-	-	2343	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		2343	-	-	-	2343	-	-	-	-
13.	Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, — всего		960	1196,8	-	-	900	296,8	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год		1196,8	-	-	900	296,8	-	-	-	-
Московский областной суд, г. Красногорск
14.	Строительство здания для размещения Московского областного суда — всего		8000	34700	-	14700	20000	20000 <***>	9763,5 <****>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		34700	-	14700	20000	20000 <***>	9763,5 <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15.	Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда — всего			887188,7 <*********>	-	10500	6000	-	70000 <******>	409953,7 <*****>	397792,6 <***********>	260735
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		16500	-	10500	6000	-	-	-	-	-
	реконструкция	2020 год	8769,1	870688,7	-	-	-	-	70000 <******>	409953,7 <*****>	397792,6 <***********>	260735
16.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, — всего			226198	63350	30100	110000	22748	-	-	-	-
	в том числе:
	приобретение	2013 год	3344,1	55000	55000	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2014 год		8450	8350	100	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2016 год	3344,1	162748	-	30000	110000	22748	-	-	-	-
17.	Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск	2014 год	278,6	10250	-	10250	-	-	-	-	-	-
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18.	Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда — всего			3296661,3 <*********>	30000	120761,1	702961,7	1228471,2 <***>	1270429	27516,7 <*****>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год		150761,1	30000	120761,1	-	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год	33664,23	3145900,2	-	-	702961,7	1228471,2 <***>	1270429	27516,7 <*****>	-	-
Омский областной суд, г. Омск
19.	Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области — всего			1077800,2 <*********>	-	8411,7	2588,3	-	329400,9 <******>	300000	637677,2 <***********>	429123
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		11000	-	8411,7	2588,3	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	14440	1066800,2	-	-	-	-	329400,9 <******>	300000	637677,2 <***********>	429123
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20.	Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда — всего			80853,2 <*********>	-	7000	1500	605,5 <***>	10000 <******>	20000	62013,5 <***********>	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		2399,2	-	7000	1500	605,5 <***>	-	-	-	-
	строительство	2020 год	2110,5	78454	-	-	-	-	10000 <******>	20000	62013,5 <***********>	-
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21.	Строительство здания для размещения Пензенского областного суда — всего			865085,2 *********	-	-	13369	15557,2	-	500000	697599,3 <***********>	86159
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		28926,2	-	-	13369	15557,2	-	-	-	-
	строительство	2020 год	10996,63	836159	-	-	-	-	-	500000	697599,3 <***********>	86159
22.	Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, — всего			264902 <*********>	-	-	-	2500	6500 <******>	126203	254975,7 <***********>	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		9000	-	-	-	2500	6500 <******>	-	-	-
	реконструкция	2020 год	4485,2	255902	-	-	-	-	-	126203	254975,7 <***********>	-
Рязанский областной суд, г. Рязань
23.	Строительство здания Рязанского областного суда — всего			633349 <*********>	-	-	4200	2864	-	300000	499146,3 <***********>	76285
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		7064	-	-	4200	2864	-	-	-	-
	строительство	2020 год	11892,46	626285	-	-	-	-	-	300000	499146,3 <***********>	76285
24.	Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда — всего			435361 <*********>	-	-	-	-	-	13566	131201 <***********>	304160
Томский областной суд, г. Томск
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		13566	-	-	-	-	-	13566	13566 <***********>	-
	строительство	2020 год	4500	421795	-	-	-	-	-	-	117635	304160
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25.	Строительство здания для размещения Тульского областного суда — всего			1125529,2 <*********>	5400	4220	3177,2	232,4	1342,6 <******>	14428,6	514428,6 <***********>	598071
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год		27458,2	5400	4220	3177,2	232,4	1342,6 <******>	14428,6	14428,6 <***********>	-
	строительство	2020 год	14934,6	1098071	-	-	-	-	-	-	500000	598071
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26.	Строительство здания Ульяновского областного суда — всего			655905,7 <*********>	4000	4169	9780	116716	180000 <****>	437026	131369,4 <***********>	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		22149	4000	4169	9780	4200	-	-	-	-
	строительство	2019 год	7345	633756,7	-	-	-	112516	180000 <****>	437026	131369,4 <***********>	-
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27.	Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, — всего		11560	27000 <*********>	-	-	2000	12316	7000	12684 <***> <**********>	5684 <***********>	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2019 год		27000	-	-	2000	12316	7000	12684 <*****************>	5684 <***********>	-
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28.	Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, — всего			125245	125245	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	10489,9	125245	125245	-	-	-	-	-	-	-
29.	Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, — всего			88589,9	88589,9	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	11338,5	88589,9	88589,9	-	-	-	-	-	-	-
30.	Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, — всего			117940,8	117940,8	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	12404	117940,8	117940,8	-	-	-	-	-	-	-
31.	Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, — всего			376786,4	-	92666,4	235208	59539,4 <***>	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2016 год	3722	376786,4	-	92666,4	235208	59539,4 <***>	-	-	-	-
32.	Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, — всего			1795444,2 <*********>	-	508249,3	255799,2	440208,9	367864,9 <****>	368306,4	280845,3 <***********>	209186,6
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год		13693,8							13693,8
	строительство	2021 год	14832,2	1781750,4	-	508249,3	255799,2	440208,9	367864,9 <****>	368306,4	267151,5 <***********>	209186,6
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33.	Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, — всего	2017 год		619601	-	238499	273641,8 <**>	320584,6 <***>	35522,6 <**> <****>	-	-	-
	в том числе
	строительство	2017 год	9268,5	619601	-	238499	273641,8 <**>	320584,6 <***>	35522,6 <**> <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34.	Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, — всего			209704	144371	65333	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	реконструкция	2014 год	3631,4	209704	144371	65333	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88), — всего			1979252,2 <*********>	-	916268,8	345989,7 <**>	159097,5 <*******>	-	-	612559,5	387670
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		900	-	900	-	-	-	-	-	-
	публичный технологический и ценовой аудит	2019 год		122,5							122,5
	строительство	2020 год	31528,8	1978229,7	-	915368,8	345989,7 <**>	159097,5 <*******>	-	-	612437	387670
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36.	Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — всего			492319,1 <*********>	-	3000	3267,1	7767,1 <***>	55940 <**> <****>	136255 <*****>	242796,1 <***********>	177397
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		6267,1	-	3000	3267,1	1767,1 <***>	-	-	-	-
	строительство	2020 год	7682,1	486052	-	-	-	6000	55940 <**> <****>	136255 <*****>	242796,1 <***********>	177397
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, — всего		10080	27000	-	23000	4000	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2015 год		27000	-	23000	4000	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38.	Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда — всего			249710	37280	134220	78210	-	-	-	-	-
	в том числе
	реконструкция	2015 год	3669	249710	37280	134220	78210	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39.	Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области — всего		2298	5420,5 <*********>	4300	1870	933,3 <**>	561 <***>	550,9 <**> <****>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		5420,5 <*********>	4300	1870	933,3 <**>	561 <***>	550,9 <**> <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40.	Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области — всего			140146 <*********>	2869	54291 <**>	216	76290	70433,7 <****>	60771	40522,9 <***********>	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		3085	2869	-	216	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	3102	137061	-	54291 <**>	-	76290	70433,7 <****>	60771	40522,9 <***********>	-
41.	Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области — всего			204468,7 <*********>	-	5906,4	988	150	-	138444 <************>	161197,7 <***********>	20000
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		7044,4	-	5906,4	988	150	-	-	-	-
	строительство	2021 год	4471,3	197424,3	-	-	-	-	-	138444 <************>	161197,7 <***********>	20000
Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск
42.	Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, — всего			668979,7	-	232000	303232,7 <**>	233698,8 <***>	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2016 год	6858	668979,7	-	232000	303232,7 <**>	233698,8 <***>	-	-	-	-
43.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска — всего			148214	7100	79655,7 <**>	29677,6	105789,7 <***>	99512,7 <**> <****>	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		7100	7100	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2017 год	3665,8	141114	-	79655,7 <**>	29677,6	105789,7 <***>	99512,7 <**> <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44.	Строительство здания для размещения Городецкого городского суда — всего			181025 <*********>	18670	27840 <**>	20000	87260	141927 <**> <****>	16690,5 <*****>	-	-
	в том числе
	строительство	2018 год	3243,3	181025	18670	27840 <**>	20000	87260	141927 <**> <****>	16690,5 <*****>	-	-
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45.	Реконструкция здания Исилькульского районного суда — всего			31823	22506	9317	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	реконструкция	2014 год	708,26	31823	22506	9317	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46.	Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда — всего			52366	600	28836 <**>	27351	24415	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		600	600	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	1008,6	51766	-	28836 <**>	27351	24415	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47.	Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — всего			1161946,7 <*********>	-	424437,2	192408,9	151726,8	136190,9 <**> <****>	274918,7	295062,9 <***********>	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год		1835,4	-	-	-	-	-	1835,4	1835,4 <***********>	-
	строительство	2020 год	7780	1160111,3	-	424437,2	192408,9	151726,8	136190,9 <**> <****>	273083,3	293227,5 <***********>	-
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48.	Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда — всего			17800	16900	-	900	483 <***>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		900	-	-	900	483 <***>	-	-	-	-
	строительство	2013 год	4229,4	16900	16900
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49.	Строительство здания Миасского городского суда — всего			183641	53210	67040	63391	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2015 год	4125	183641	53210	67040	63391	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50.	Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши — всего			30804	30804	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	772,2	30804	30804	-	-	-	-	-	-	-
51.	Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала — всего			39239	39239	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	815	39239	39239	-	-	-	-	-	-	-
52.	Приобретение здания для размещения Сулейман — Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент	2014 год	483,2	7500	-	7500	-	-	-	-	-	-
53.	Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан	2014 год	709,6	25000	-	25000	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54.	Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, — всего			36431,3	36431,3	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	863	36431,3	36431,3	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55.	Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия — всего			131176 <*********>	-	-	-	5978	2989 <****>	65616	59582	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		5978	-	-	-	5978	2989 <****>	-	-	-
	строительство	2020 год	1918	125198	-	-	-	-	-	65616	59582	-
56.	Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия — всего			55532 <*********>	-	-	-	2600	780 <****>	-	25000	27932
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		2600	-	-	-	2600	780 <****>	-	-	-
	строительство	2020 год	798,5	52932	-	-	-	-	-	-	25000	27932
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57.	Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда — всего			3970 <*********>	-	-	-	3970	3176 <****>	47830 <************>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		3970	-	-	-	3970	3176 <****>	-	-	-
	строительство	2017 год	1057,92	-	-	-	-	-	-	47830 <************>	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ
58.	Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия — Алания — всего			69329 <*********>	-	-	-	3273	1650 <****>	35000	67679 <***********>	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		1650	-	-	-	3273	1650 <****>	-	-	-
	строительство	2020 год	1491,8	67679						35000	67679 <***********>	-
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59.	Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва — всего			326144 <*********>	-	-	-	16500	-	96292	171414,2 <***********>	113708
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		16500	-	-	-	16500	-	-	-	-
	строительство	2020 год	3358,77	309644	-	-	-	-	-	96292	171414,2 <***********>	113708

60.	Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва	2014 год	816,9	10000	-	10000	-	-	-	-	-	-
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61.	Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда — всего			95600 <*********>	-	-	3000	981	-	-	50000	41619
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		3981	-	-	3000	981	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1416	91619	-	-	-	-	-	-	50000	41619
62.	Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда — всего			81436 <*********>	-	-	2000	1458	-	-	50000	27978
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		3458	-	-	2000	1458	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1242	77978	-	-	-	-	-	-	50000	27978
63.	Строительство здания для размещения Шалинского городского суда — всего			86750,5 <*********>	-	-	-	2500	1480,5 <******>	660,6 <*****>	50000	32770
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2018 год		3980,5	-	-	-	2500	1480,5 <******>	660,6 <*****>	-	-
	строительство	2020 год	1240	82770	-	-	-	-	-	-	50000	32770
64.	Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан — всего			270870 <*********>	-	-	9044	45500	216826	145776 <***> <**********>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		9044	-	-	9044	500	-	-	-	-
	строительство	2018 год	3923,18	261826	-	-	-	45000	216826	145776 <***> <**********>	-	-
65.	Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны — всего			316877,3 <*********>	-	-	11366,3	21963,7	285511	198117 <*****>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		11366,3	-	-	11366,3	1963,7	-	-	-	-
	строительство	2018 год	5301,1	305511	-	-	-	20000	285511	198117 <*****>	-	-
66.	Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего			78098 <*********>	-	-	-	3744 <*******>	-	75554 <************>	56603,7 <***********>	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		3744 <*******>	-	-	-	3744 <*******>	-	-	-	-
	строительство	2019 год	1280	75554	-	-	-	-	-	75554 <************>	56603,7 <***********>	-
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67.	Строительство здания Кропоткинского городского суда — всего		2000	1908,2 <*********>	-	-	-	1273,8	3733,7 <**> <****>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		1908,2 <*********>	-	-	-	1273,8	3733,7 <**> <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
68.	Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки — всего			74035,1 <*********>	-	-	-	3925	1483,3	70000 <************>	50183	20000
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		3852,1	-	-	-	3925	1483,3	-	-	-
	реконструкция	2021 год	2040,1	70183	-	-	-	-	-	70000 <************>	50183	20000
69.	Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск	2013 год	4586,3	75292,4	75292,4	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
70.	Реконструкция здания Ессентукского городского суда — всего			110142,3 <*********>	-	-	-	1806,3	1806,2 <****>	52500 <************>	107142,3 <***********>	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		1806,3	-	-	-	1806,3	1806,2 <****>	-	-	-
	реконструкция	2020 год	3300	108336	-	-	-	-	-	52500 <************>	107142,3 <***********>	-
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
71.	Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, — всего			62758 <*********>	-	-	-	1945	1268,1 <****>	22333	44111,1 <***********>	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		1945	-	-	-	1945	1268,1 <****>	-	-	-
	реконструкция	2020 год	1482,7	60813	-	-	-	-	-	22333	44111,1 <***********>	-
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
72.	Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, — всего		1800	1739,5 <*********>	-	-	-	3670	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год		1739,5 <*********>	-	-	-	3670	-	-	-	-
73.	Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, — всего			33115,2 <*********>	-	-	-	1450	-	278,8	15000	16483
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		1632,2	-	-	-	1450	-	278,8	-	-
	строительство	2020 год	500	31483	-	-	-	-	-	-	15000	16483
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
74.	Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, — всего			211457 <*********>	1783	2967	-	2967	37200 <******>	136903,1 <*****>	105123,6 <***********>	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		4750	1783	2967	-	2967	-	-	-	-
	строительство	2020 год	2826,51	206707	-	-	-	-	37200 <******>	136903,1 <*****>	105123,6 <***********>	-
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
75.	Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда — всего			67313 <*********>	-	-	-	2495	2495 <****>	1996 <*****>	30000	34818
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		2495	-	-	-	2495	2495 <****>	1996 <*****>	-	-
	строительство	2020 год	1782,3	64818	-	-	-	-	-	-	30000	34818
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
76.	Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) — всего			53343,9	31500	21843,9	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2014 год	1870	53343,9	31500	21843,9	-	-	-	-	-	-
77.	Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск <********>, — всего			36255 <*********>	-	-	-	1556	-	17292	34699 <***********>	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		1556	-	-	-	1556	-	-	-	-
	строительство	2020 год	841,7	34699	-	-	-	-	-	17292	34699 <***********>	-
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
78.	Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, — всего		4810	13823,6 <*********>	-	-	-	15365,9	1773,6 <**> <****>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		13823,6 <*********>	-	-	-	15365,9	1773,6 <**> <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
79.	Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова — всего			133303,6 <*********>	-	-	-	3576,7	3576,6 <****>	100000	99727	30000
	в том числе:									<************>
	проектные и изыскательские работы	2017 год		3576,6	-	-	-	3576,7	3576,6 <****>	-	-	-
	строительство	2021 год	4300	129727	-	-	-	-	-	100000 <************>	99727	30000
Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
80.	Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, — всего		1800	3757,1 <*********>	-	-	-	1298	3234 <******>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		3757,1 <*********>	-	-	-	1298	3234 <******>	-	-	-
81.	Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка	2016 год	110	300000	-	-	-	300000	-	-	-	-
81.		2016 год	60,7
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
82.	Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда	2016 год	-	300000	-	-	-	300000	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
83.	Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда	2013 год	3310,5	235089	235089	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
84.	Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск	2014 год	2657,2	294400	-	294400	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
85.	Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль	2015 год	461,6	4000	-	-	4000	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, г. Ханты-Мансийск
86.	Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут	2014 год	4273	200002	-	200002	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
87.	Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга — всего			104178 <*********>	-	-	-	5600	5600 <**> <****>	52480	83050,6 <***********>	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		5600	-	-	-	5600	5600 <**> <****>	-	-	-
	строительство	2020 год	2391,29	98578	-	-	-	-	-	52480	83050,6 <***********>	-
88.	Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, — всего			230489,8 <*********>	-	-	-	10355,8	10355,7 <**> <****>	-	100000	120134
89.	Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, — всего			92044,4 <*********>	-	-	912,2	1949,7	821,5 <**> <****>	-	50000	40294
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		2571,9	-	-	912,2	1949,7	821,5 <**> <****>	-	-	-
	строительство	2020 год	1199,3	90294	-	-	-	-	-	-	50000	40294
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
90.	Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, — всего			44635,6 <*********>	-	-	-	1400,6	-	-	20000	23235
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		1400,6	-	-	-	1400,6	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1030	43235	-	-	-	-	-	-	20000	23235
91.	Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, — всего			67578 <*********>	-	-	-	1490	-	30726	58246,3 <***********>	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		1490	-	-	-	1490	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1312,65	66088	-	-	-	-	-	30726	58246,3 <***********>	-
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
92.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, — всего			372902 <*********>	-	13210	3850	7000	198552	254412,1 <*****>	10622 <***********>	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		17060	-	13210	3850	-	-	-	-	-
	реконструкция	2019 год	9486,66	355842	-	-	-	7000	198552	254412,1 <*****>	10622 <***********>	-
93.	Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, — всего			379475 <*********>	-	-	6618	618 <****>	1400	200000	171457	109411
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		8018	-	-	6618	618 <****>	1400		-	-
	строительство	2020 год	7282	371457	-	-	-			200000	171457	-
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
94.	Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова — всего			102367 <*********>	-	-	-	5015	4990 <****>	59810 <************>	43214,7 <***********>	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		4990	-	-	-	5015	4990 <****>	-	-	-
	строительство	2020 год	1756,5	97377	-	-	-	-	-	59810 <************>	43214,7 <***********>	-
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
95.	Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области	2013 год	1431	116000	116000	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
96.	Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области — всего		800	0 <*********>	-	-	-	2612,7	2600 <**> <****>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		0 <*********>	-	-	-	2612,7	2600 <**> <****>	-	-	-
97.	Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, — всего			210283,2 <*********>	-	-	-	5208 <*****>	1380 <****>	-	150000	55658
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		4625,2	-	-	-	5208 <*****>	1380 <****>	-	-	-
	строительство	2020 год	3780	205658	-	-	-	-	-	-	150000	55658
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
98.	Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска — всего		1830	380	-	-	-	380	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год		380	-	-	-	380	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
99.	Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, — всего		5800	0 <*********>	-	-	-	6950	6950 <**> <****>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		0 <*********>	-	-	-	6950	6950 <**> <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
100.	Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени — всего		3900	50 <*********>	-	-	-	500	-	-	-	--
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год		50 <*********>	-	-	-	500	-	-	-	-
101.	Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, — всего			1814177,9 <*********>	385927,9	-	1500	12183	-	26568 <************>	817933,4 <***********>	600182
	в том числе:
	приобретение	2013 год	11200	385927,9	385927,9	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2019 год		28068	-	-	1500	12183	-	26568 <************>	17933,4 <***********>	-
	реконструкция	2020 год	15200	1400182	-	-	-	-	-	-	800000	600182
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
102.	Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, — всего			73412,3	73412,3	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	1862	73412,3	73412,3	-	-	-	-	-	-	-
103	Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, — всего			73888,8 <*********>	6064,2	6100	6100	5000	-	5000 <************>	4990 <***********>	56524
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год		5200,6	-	-	-	5000	-	5000 <************>	4990 <***********>	-
	строительство	2020 год	5323	68688,2	6064,2	6100	6100	-	-	-	-	56524
104.	Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры	2013 год	1575,5	30000	30000	-	-	-	-	-	-	-
105.	Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово	2013 год	522	4000	4000	-	-	-	-	-	-	-
106.	Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск	2013 год	526	7200	7200	-	-	-	-	-	-	-
107.	Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль	2013 год	627,7	14542,2	14542,2	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
108.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, — всего			464526,5 <*********>	8220	-	157246,5	206730 <***>	295652,8 <**> <****>	77910 <*****>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		15736,5	8220	-	7516,5	-	-	-	-	-
	реконструкция	2018 год	7201	448790	-	-	149730	206730 <***>	295652,8 <**> <****>	77910 <*****>	-	-
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
109.	Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь	2013 год	3825,3	198126	198126	-	-	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
110.	Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе	2013 год	6658	341386,5	341386,5	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
111.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, — всего			568577,1 <*********>	310000	-	-	1500	3500 <******>	5000 <************>	5000	253577,1
	в том числе:
	приобретение	2013 год	5842,4	310000	310000	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2019 год		5000	-	-	-	1500	3500 <******>	5000 <************>	5000	-
	реконструкция	2021 год	5842,4	253577,1	-	-	-	-	-	-	-	253577,1
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
112.	Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, — всего		8000	33600	-	-	-	-	-	-	17200	16400
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год		33600	-	-	-	-	-	-	17200	16400
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
113.	Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, — всего		8000	33700	-	-	-	-	-	-	15500	18200
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год		33700	-	-	-	-	-	-	15500	18200
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
114.	Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, — всего		8000	33700	-	-	-	-	-	-	15500	18200
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год		10000	-	-	2000	8000	8000 <**> <****>	10000	10000 <***********>	-
	строительство	2020 год	8944	1446711	-	-	-	-	-	-	500000	946711
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
115.	Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, — всего			5901230,2 <*********>	1246725,1	1481762,1	1550000	1522350,7 <***>	801640,1 <**> <****>	461112 <************>	459659,5 <***********>	-
	в том числе
	строительство	2019 год	32516,2	5901230,2	1246725,1	1481762,1	1550000	1522350,7 <***>	801640,1 <**> <****>	461112 <************>	459659,5 <***********>	-
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
116.	Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, — всего		11000	48000	-	-	-	-	-	-	20000	28000
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год		48000	-	-	-	-	-	-	20000	28000
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
117.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, — всего			936657,2 <*********>	-	22000	10780 <**>	-	-	-	263228,2	651429
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		22000	-	22000	10780 <**>	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	12716,8	914657,2	-	-	-	-	-	-	263228,2	651429
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
118.	Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, — всего			689287,4 <*********>	-	-	-	4000	15000 <******>	198087,3 <*****>	518008,2 <***********>	152215
	проектные и изыскательские работы	2018 год		19000	-	-	-	4000	15000 <******>	12900 <*****>	-	-
	строительство	2020 год	6864	670287,4	-	-	-	-	-	185187,3	518008,2 <***********>	152215
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
119.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, — всего			1537801,4	793188,4	-	525090	468287,4 <***>	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2016 год	14412,8	1537801,4	793188,4	-	525090	468287,4 <***>	-	-	-	-
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
120.	Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, — всего			8000	22700	-	-	-	-	-	9900	12800
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год		22700	-	-	-	-	-	-	9900	12800
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
121.	Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, 18260 ул. Ленина — 18260 ул. Просвещения, — всего			442061 <*********>	-	-	-	2000	8141,6 <**> <****>	200000	395484,9 <***********>	18260
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		10000	-	-	-	2000	8141,6 <**> <****>	-	-	-
	строительство	2020 год	3960,7	432061	-	-	-	-	-	200000	395484,9 <***********>	18260
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
122.	Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, — всего			1297705,1 <*********>	-	24000	-	-	-	260622,1	845244,1 <***********>	428461
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год		24000	-	24000	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	12489,59	1273705,1	-	-	-	-	-	260622,1	845244,1 <***********>	428461
123.	Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, — всего			384957 <*********>	-	-	-	2000	8000 <******>	250000	349850,4 <***********>	24957
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		10000	-	-	-	2000	8000 <******>	-	-	-
	строительство	2020 год	4573,8	374957	-	-	-	-	-	250000	349850,4 <***********>	24957
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
124.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, — всего			801818,3	-	-	-	-	-	10700	47560 <***********>	754258,3
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год		14500	-	-	-	-	-	10700	14500 <***********>	-
	строительство	2020 год	5600	787318,3	-	-	-	-	-	-	33060	754258,3
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
125.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, — всего			801818,3	-	-	-	-	-	10700	47560 <***********>	754258,3
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год		14500	-	-	-	-	-	10700	14500 <***********>	-
	строительство	2020 год	5600	787318,3	-	-	-	-	-	-	33060	754258,3
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
126.	Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, — всего		1900	9200	-	-	-	-	-	-	3600	5600
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год		9200	-	-	-	-	-	-	3600	5600
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
127.	Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, — всего			11900	-	-	-	-	-	-	4900	7000
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год	1664	11900	-	-	-	-	-	-	4900	7000
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
128.	Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая — ул. Захарова, — всего			1323771,3	550000	216317,3	380200	187496,1 <***>	-	-	-	-
	в том числе:
	строительство	2016 год	19316,7	1323771,3	550000	216317,3	380200	187496,1 <***>	-	-	-	-
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
129.	Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома	2015 год	308,2	13260	-	-	13260	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике — Чувашии, г. Чебоксары
130.	Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика — Чувашия, — всего		3680	2145 <*********>	-	-	2145	793	792,9 <**> <****>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		2145 <*********>	-	-	2145	793	792,9 <**> <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
131.	Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край	2014 год	776,7	44400	-	44400	-	-	-	-	-	-
132.	Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края	2015 год	790,2	75056	-	-	75056	-	-	-	-	-
133.	Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, — всего			159890 <*********>	-	-	2198	68021,1 <***>	156057,5 <**> <****>	86420,4 <***> <**********>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		2892	-	-	2198	1764,1 <***>	-	-	-	-
	строительство	2018 год	1995,6	156998	-	-	-	66257	156057,5 <**> <****>	86420,4 <***> <**********>	-	-
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
134.	Строительство здания Нюксенского районного суда, — всего			32819	-	-	2307	30512	-	-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		2307	-	-	2307	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	484,06	30512	-	-	-	30512	-	-	-	-
135.	Строительство здания Кадуйского районного суда — всего			31994	-	-	2307	30512	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		2307	-	-	2307	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	484,06	29687	-	-	-	30512	-	-	-	-
136.	Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области — всего			342539,3 <*********>	-	-	-	7251,3	7251,3 <****>	200000	304419,8 <***********>	15288
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		7251,3	-	-	-	7251,3	7251,3 <****>	-	-	-
	строительство	2020 год	5719,2	335288	-	-	-	-	-	200000	304419,8 <***********>	15288
137.	Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, — всего			68090	68090	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		3440	3440	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2013 год	1120	64650	64650	-	-	-	-	-	-
138.	Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, — всего			67980	67980	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		4760	4760	-	-	-		-	-	-
	строительство	2013 год	1000	63220	63220	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
139.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, — всего			378421,7 <*********>	-	184440	5884	2176,7	77209	108712 <************>	46851,7 <***********>	-
	в том числе:
	приобретение	2014 год	4943,7	184440	-	184440	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2016 год		8060,7	-	-	5884	2176,7	-	-	-	-
	реконструкция	2020 год	5793,36	185921	-	-	-	-	77209	108712 <************>	46851,7 <***********>	-
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону <*************>
140.	Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда — всего			1432490,7 <*********>	-	-	-	3167	37223 <******>	550796	819366,9 <***********>	500465
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		40390	-	-	-	3167	37223 <******>	-	-	-
	строительство	2020 год	14453	1392100,7	-	-	-	-	-	550796	819366,9 <***********>	500465
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
141.	Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда — всего			1432490,7 <*********>	-	-	-	3167	37223 <******>	550796	819366,9 <***********>	500465
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		40390	-	-	-	3167	37223 <******>	-	-	-
	строительство	2020 год	14453	1392100,7	-	-	-	-	-	550796	819366,9 <***********>	500465
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
142.	Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа — всего			1562000	-	-	-	-	1562000	-	-	-
	в том числе
	приобретение		2017 год	14260,9	1562000	-	-	-	-	1562000	-	-
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
143.	Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки — всего
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	14260,9	1562000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого			53808260,9 <**********>	5581920	5732498,6 <*>	5783944 <**>	7060082 <***>	8686640,3 <****>	9942496,9 <*****>	13702229 <***********>	8306100
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы			1369049 <**********>	90326,8	404282,6 <*>	173554,3 <**>	271065,8 <***>	231460,8 <****>	122618,7 <*****>	203754,3 <***********>	108200
	публичный технологический и ценовой аудит			122,5	-	-	-	-	-	-	122,5	-
	строительство, реконструкция, приобретение			52439089,4 <**********>	5491593,2	5328216 <*>	5610389,7 <**>	6789016,2 <***>	8455179,5 <****>	9819878,2 <*****>	13498352,2 <***********>	8197900

<*> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.

<**> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:

на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) — в объеме 267888,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — в объеме 2275,2 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, — в объеме 60000 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области — в объеме 1670,1 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области — в объеме 1384,1 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, — в объеме 48112,7 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, — в объеме 2967 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда — в объеме 3749 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал № 563, г. Уфа, — в объеме 10780 тыс. рублей.

Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда — в объеме 3749 тыс. рублей;

строительство Киселевского городского суда Кемеровской области — в объеме 336,8 тыс. рублей;

строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области — в объеме 550,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск — в объеме 2967 тыс. рублей.

<***> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:

на реконструкцию здания Волгоградского областного суда — в объеме 8800 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — в объеме 14,7 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда — в объеме 49751 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда — в объеме 605,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области — в объеме 10 тыс. рублей;

на строительство здания Курского областного суда — в объеме 500,7 тыс. рублей;

на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — в объеме 1767,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, — в объеме 149730 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, — в объеме 51839,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска — в объеме 16202,7 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, — в объеме 153124,6 тыс. рублей;

на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, — в объеме 10627,4 тыс. рублей;

на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда — в объеме 483 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда — в объеме 20000 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, — в объеме 1070 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая — ул. Захарова, — в объеме 10242,1 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, — в объеме 360719,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, — в объеме 248764,4 тыс. рублей.

<****> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда — в объеме 2495 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области — в объеме 550,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда — в объеме 9763,5 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области — в объеме 2600 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, — в объеме 1380 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, — в объеме 6950 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда — в объеме 3176 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, — в объеме 35522,6 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, — в объеме 8000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области — в объеме 7251,3 тыс. рублей;

на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области — в объеме 70433,7 тыс. рублей;

на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, — в объеме 821,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, — в объеме 10355,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, — в объеме 801640,1 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, — в объеме 367864,9 тыс. рублей;

на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия — в объеме 2989 тыс. рублей;

на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия — в объеме 780 тыс. рублей;

на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия — Алания — в объеме 1650 тыс. рублей;

на строительство здания Кропоткинского городского суда — в объеме 1273,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ессентукского городского суда — в объеме 1806,2 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, — в объеме 792,9 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова — в объеме 3576,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда — в объеме 66832 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, — в объеме 53592,8 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга — в объеме 5600 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, — в объеме 618 тыс. рублей;

на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова — в объеме 4990 тыс. рублей;

на строительство здания Ульяновского областного суда — в объеме 95785,3 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, — в объеме 65316,5 тыс. рублей;

на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина — ул. Просвещения, — в объеме 141,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 «А», — в объеме 58443,6 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, — в объеме 1773,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — в объеме 406273,8 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области — в объеме 869,8 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска — в объеме 77663,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки — в объеме 1483,3 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, — в объеме 1268,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — в объеме 136190,9 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — в объеме 5940 тыс. рублей.

<*****> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда — в объеме 1996 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда — в объеме 79,8 тыс. рублей;

на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, — в объеме 7000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан — в объеме 145776 тыс. рублей;

на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны — в объеме 198117 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Иркутского областного суда — в объеме 371605,2 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда — в объеме 27516,7 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, — в объеме 104122,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Шалинского городского суда — в объеме 660,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 «А», — в объеме 2810,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — в объеме 514449,5 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, — в объеме 12900 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда — в объеме 31984,4 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда — в объеме 16690,5 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, — в объеме 77910 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска — в объеме 36903,1 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, — в объеме 86420,4 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — в объеме 46255 тыс. рублей.

<******> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:

Пермский краевой суд, г. Пермь, — 470415,3 тыс. рублей;

Приморский краевой суд, г. Владивосток, — 35000 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда — 69920,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области — 329400,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда — 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда — 1342,6 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области — 456,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда — 4038 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда — 1825,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, — 1536,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, — 774,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга — 5600 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков — 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области — 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, — 1380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, — 6950 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, — 3500 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, — 8000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, — 2509,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина — ул. Просвещения — 400 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, — 1000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, — 2100 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика — Чувашия, — 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, — 821,5 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, — 69197,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда — 2890 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска — 221,75 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20 — 111,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда — 19,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября — 10570,7 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217 — 36,5 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области — 5869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска — 13,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки — 0,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — 256,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда — 242 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — 5940 тыс. рублей.

<*******> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей из них:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) — 159097,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан — 1199,8 тыс. рублей.

<********> В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. № 410-ФЗ «Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области» Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.

<*********> С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.

<**********> В соответствии с параметрами федерального бюджета.

<***********> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 201 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — 843,4 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, — 35616,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, — 185123,1 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, — 17292 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, — 4990 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда — 3559,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда — 249146,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, — 22884,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда — 14428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, — 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, — 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области — 184419,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области — 63358,7 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области — 40522,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда — 197792,6 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, — 267151,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, — 459659,5 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия — Алания — 35000 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда — 51306,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда — 478527,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан — 56603,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга — 36952,6 тыс. рублей

строительство здания для размещения Пензенского областного суда — 447599,3 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, — 10622 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова — 5647,7 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда — 131369,4 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва — 71770,2 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, — 382,6 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина — ул. Просвещения, — 181683,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда — 503325,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, — 260622,1 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, — 17933,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области — 300000 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда — 13566 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, — 10700 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, — 5631,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — 181348,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда — 194687,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда — 219070,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, — 249850,4 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — 74141 тыс. рублей.

<************> Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области — 58858,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова — 208 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, — 8634,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, — 64,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда — 2098,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда — 1193,7 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, — 10 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, — 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 — 1452,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан — 1,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — 31193,5 тыс. рублей.

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, — 5000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда — 47830 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан — 18489,4 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова — 100000 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, — 86420,4 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, — 46469,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки — 70000 тыс. рублей.

<*************> В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 г. № 403-ФЗ «О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов» Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.
<**************> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и подлежащие оплате в 2018 году, в размере 162,1 тыс. возращены в федеральный бюджет.

Приложение № 5
к федеральной целевой программе
«Развитие судебной системы России
на 2013 — 2020 годы»
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2019 г. № 1840)

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 — 2020 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 — 2020 ГОДЫ» ПО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование объекта, регион строительства		Срок ввода в действие	Мощность (кв. метров)	Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
				2013 — 2020 годы — всего	в том числе
				2013 — 2020 годы — всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации
1.	Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Большой Спасоглинищевский пер., д. 4 (объект культурного наследия федерального значения), — всего		4695	326832,33	25554,6	8518,2	276131,5 <*>	214845,74 <***>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год	-	34072,8	25554,6	8518,2	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2016 год	4695	292759,53	-	-	276131,5 <*>	214845,74 <***>	-	-	-	-
2.	Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, строение 2, — всего		2206,8	7189,3	5392	1797,3 <**>	1159,3	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	7189,3	5392	1797,3 <**>	1159,3	-	-	-	-	-
3.	Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15, строение 1, — всего		1100,14	68455,3	5223,9	1741,3	61222,3	57814 <***>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год	-	6965,2	5223,9	1741,3	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2016 год	1100,14	61490,1	-	-	61222,3 <*>	57814 <***>	-	-	-	-
Федеральное бюджетное учреждение Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
4.	Приобретение административного здания для федерального бюджетного учреждения Дальневосточного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Хабаровск	2017 год	1578,6	137807,4	-	-	-	137857,6	137807,4 <*****>	-	-	-
Федеральное бюджетное учреждение Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
5.	Приобретение административного здания для федерального бюджетного учреждения Уральского регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург	2018 год	1609,5	0	-	-	-	-	80132 <********>	125000 <********>	-	-
Федеральное бюджетное учреждение Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
6.	Приобретение встроенных нежилых помещений для федерального бюджетного учреждения Пермской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь	2018 год	1911,6	0	-	-	-	-	80580 <********>	76960 <********>	-	-
Федеральное бюджетное учреждение Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
7.	Приобретение и реконструкция нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск, — всего	2018 год	702,8	0	-	-	-	-	65015 <********>	65015 <********>	-	-
	в том числе
	приобретение	2018 год	702,8	0	-	-	-	-	65015 <********>	65015 <********>	-	-
Федеральное бюджетное учреждение Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
8.	Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Читинской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Чита, ул. Бутина, д. 17, — всего		682,5	1900	1900	1900 <****>	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2014 год	682,5	1900	1900	1900 <****>	-	-	-	-	-	-
Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
9.	Приобретение и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, — всего		1812	154884,12	-	-	-	102070,12	4000	51997,7 <*********>	-	49014,6
	в том числе:
	приобретение	2016 год	1661,5	102070,12	-	-	-	102070,12	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2018 год	-	3800	-	-	-	-	4000	3800 <*********>	-	-
	реконструкция	2020 год	1812	49014	-	-	-	-	-	48197,7 <**********>	-	49014,6
Федеральное бюджетное учреждение Калининградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
10.	Реконструкция с элементами реставрации здания управления (объект культурного наследия) федерального бюджетного учреждения Калининградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Калининград, — всего	2018	988,4	0,0	-	-	-	-	-	2831,93 <**********>	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2018 год		0,0	-	-	-	-	-	2831,93 <**********>	-	-
Федеральное бюджетное учреждение Волгоградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
11.	Приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград	2019 год	266,1	11387	-	-	-	-	-	11387 <**********>	11387 <***********>	-
Федеральное бюджетное учреждение Алтайская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
12.	Приобретение здания для федерального бюджетного учреждения Алтайской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Барнаул	2020 год	933,6	39251	-	-	-	-	-	39310 <**********>	-	39251
Федеральное бюджетное учреждение Рязанская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
13.	Приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Рязанской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Рязань	2019 год	956,9	46261	-	-	-	-	-	-	46261	-
Федеральное бюджетное учреждение Саратовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
14.	Реконструкция здания федерального бюджетного учреждения Саратовской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Саратов, — всего		1030	0	-	-	-	-	-	1512,47 <**********>	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2019 год	-	0,0	-	-	-	-	-	1512,47 <**********>	-	-
	Итого			1446068,8	38070,5	13956,8 <**>	338513,1 <*>	512587,5 <***>	367534,4 <*****>	374014,1 <*********>	57648 <***********>	88265,6
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы			58471,7	38070,5	13956,8 <**>	1159,3 <*>	-	4000	8144,4 <*********>	-	-
	строительство, реконструкция, приобретение			1387597,1	-	-	337353,8 <*>	512587,5 <***>	363534,4 <*****>	365869,7 <********>	57648 <***********>	88265,6

<*> С учетом бюджетных ассигнований лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Российской Федерации по подразделу «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.

<**> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2014 году, в объеме 1159,3 тыс. рублей.

<***> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2015 году, в объеме 142539,7 тыс. рублей.

<****> Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2013 году, в объеме 1900 тыс. рублей.

<*****> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2016 году, в объеме 137807,4 тыс. рублей, подтвержденных Федеральным казначейством и перераспределенных на прочие нужды 189831,7 тыс. рублей.

<******> С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в объеме 15540 тыс. рублей, и экономии по федеральному бюджетному учреждению Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации по проектно-изыскательским работам — 2030 тыс. рублей.

<*******> С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в объеме 27526,3 тыс. рублей и направленных на прочие нужды.

<********> Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2017 году, возвращены в бюджет, предоставлены в 2018 году в объеме 225727 тыс. рублей, в том числе:

на приобретение нежилых помещений офисного назначения для федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург;

на приобретение здания общественного назначения для федерального бюджетного учреждения Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь;

на приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск.

<*********> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2017 году, в объеме 3800 тыс. рублей.

<**********> Бюджетные ассигнования в объеме 370214,1 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, возвращены в бюджет, в том числе:

на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск (48197,7 тыс. рублей);

на выполнение проектных и изыскательских работ для реконструкции с элементами реставрации здания управления (объект культурного наследия) федерального бюджетного учреждения Калининградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Калининград (2831,93 тыс. рублей);

на приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград (11387 тыс. рублей);

на приобретение здания для федерального бюджетного учреждения Алтайской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Барнаул (39310 тыс. рублей);

на выполнение проектных и изыскательских работ для реконструкции здания федерального бюджетного учреждения Саратовской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Саратов (1512,47 тыс. рублей). <***********> Бюджетные ассигнования в объеме 11387 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, доведены в 2019 году.».

8. В приложении № 6 к указанной Программе:

а) позицию 1 изложить в следующей редакции:

«1.»	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, г. Сургут	2016 год <********>	2206	37582,3 <*********>	50000 <**>	67490,1 <**>	37952,3 <***>	-	-	-	-	-«;»

б) позиции 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4.»	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республики Саха (Якутия), г. Якутск, — всего		-	240535,5 <*>	-	-	6500	96688	82720,6	79006,5	41021,5 <****>	-
		в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	4700	-	-	6500 <***>	4700 <****>	-	-	-	-
	строительство	2020 год	4100	235835,5 <**********>	-	-	-	91988	82720,6 <***>	79006,5 <***>	41021,5 <****>	-
5.	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, — всего			201305,2				3150	3150	90429	155842,1	5793,3
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	3150	-	-	-	3150 <***>	3150	-	-	-
	строительство	2020 год	3700	198155,2 <**********>	-	-	-	-	-	90429 <***>	155842,1 <> <********>	5793,3»;

в) позиции 8 и 9 изложить в следующей редакции:

«8.»	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск, — всего		-	3555,1	-	-	-	2535,7	71350	116828,9	-	-
		в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	2535,7	-	-	-	2535,7	-	-	-	-
	строительство	2018 год <********>	2150	1019,4	-	-	-	-	71350 <***>	116828,9 <> <*>	-	-
9.	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, г. Петрозаводск, — всего		-	62932,5	-	7930	81261,3	121154,8	83850	43051,3	797,7	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год	-	7930	-	7930	-	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год <********>	5734,7	55002,5 <> <********>	-	-	81261,3 <***>	121154,8 <***>	83850 <***>	43051,3 <> <*>	797,7 <> <********>	-«;»

г) позицию 13 изложить в следующей редакции:

Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, — всего		-	208784	-	-	-	-	6000	65900	100475,9	81281,4
	в том числе:
проектные и изыскательские работы	2017 год	-	5900	-	-	-	-	6000 <***>	5900 <****>	-	-
строительство	2020 год	4414,5	202884 <**********>	-	-	-	-	-	60000 <***>	100475,9 <****>	81281,4»;

д) дополнить разделом следующего содержания:

«Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области»
19.	Приобретение административного здания для Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области, г. Астрахань	2019	2218,9	77082,7	-	-	-	-	-	-	77082,7	-«;»

е) в позиции «Итого» в графах «2013 — 2020 годы — всего», «2019 год» и «2020 год» цифры «2201194,1», «293155» и «293155» заменить соответственно цифрами «2018124,3», «380730,3» и «156538,9»;

ж) в субпозиции «строительство, реконструкция, приобретение» в графах «2013 — 2020 годы — всего», «2019 год» и «2020 год» цифры «2155077,9», «287644,6» и «293155» заменить соответственно цифрами «1983654,3», «375219,9» и «156538,9»;

з) сноски третью и четвертую изложить в следующей редакции:

«<***> Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:»

за 2015 год в объеме 197474,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре в объеме 36507,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 6500 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 70530,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел в объеме 28043,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел в объеме 677,6 тыс. рублей;

за 2016 год в объеме 116362,4 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 113212,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в объеме 3150 тыс. рублей;

за 2017 год в объеме 156477,7 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 18562,2 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в объеме 70477,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 61437,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в объеме 6000 тыс. рублей;

за 2018 год в объеме 291500,4 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 40338,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в объеме 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»);

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в объеме 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»);

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»);

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в объеме 38873,3 тыс. рублей;

за 2019 год в объеме 45050,8 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

<****> Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:

в 2015 году в объеме 59573,2 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 4700 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в объеме 54196 тыс. рублей;

в 2016 году в объеме 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;

в 2017 году в объеме 114090,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 18561,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 19150,6 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в объеме 5900 тыс. рублей;

в 2018 году в объеме 132626,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 40338,5 тыс. рублей,

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в объеме 53303,9 тыс. рублей,

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 110,4 тыс. рублей,

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в объеме 38873,3 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В связи с чем, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, строительство объекта «Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск» в сумме 1400 тыс. рублей и строительство объекта «Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск» в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.»;

и) дополнить сносками восьмой — двенадцатой следующего содержания:

«<********> Год указан с учетом фактической реализации объектов капитального строительства, по которым принято решение о нецелесообразности дальнейшего строительства и ввода в эксплуатацию.»

<*********> С учетом проектных и изыскательских работ в размере 5100 тыс. рублей и работ по корректировке проектно-сметной документации в размере 1500 тыс. руб., выполненных в 2012 году и в 2016 году за счет текущего финансирования ФССП России соответственно. Предусмотренные в 2020 году лимиты бюджетных обязательств в размере 72926,6 тыс. рублей перераспределены на направление «прочие нужды».

<**********> В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» увеличена ставка налога на добавленную стоимость в отношении товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) начиная с 1 января 2019 г., по следующим объектам капитального строительства:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 683 тыс. рублей,

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 2902,5 тыс. рублей,

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 2884 тыс. рублей.

<***********> Предусмотренные в 2020 году лимиты бюджетных обязательств в размере 63689,5 тыс. рублей перераспределены на направление «прочие нужды».

<************> Без учета фактического освоения лимитов бюджетных обязательств.».

9. В приложении № 7 к указанной Программе:

а) в позиции «Всего по Программе»:

в графах «2013 — 2020 годы — всего», «2019 год» и «2020 год» цифры «80338,52 <>», «10266,84» и «10279,45» заменить соответственно цифрами «80291,87 <>», «15797,68 <*>» и «10279,44»;

в субпозиции, касающейся капитальных вложений (бюджетных инвестиций), в графах «2013 — 2020 годы — всего», «2019 год» и «2020 год» цифры «61400,96 <>», «8913» и «8973,82» заменить соответственно цифрами «61192,76 <>», «14422,51 <*>» и «8830,21»;

в субпозиции, касающейся прочих нужд, в графах «2013 — 2020 годы — всего», «2019 год» и «2020 год» цифры «18937,56», «1353,84» и «1305,63» заменить соответственно цифрами «19099,11 <>», «1375,17 <>» и «1449,23»;

б) в разделе II:

в позиции «Всего» в графах «2013 — 2020 годы — всего», «2019 год» и «2020 год» цифры «62828,06 <>», «9247,1» и «9259,44» заменить соответственно цифрами «62644,79 <>», «14775,34 <*>» и «9122,82»;

в позиции, касающейся строительства, реконструкции или приобретения зданий (капитальных вложений), в графах «2013 — 2020 годы — всего», «2019 год» и «2020 год» цифры «57442,61 <>», «8617,81» и «8672,37» заменить соответственно цифрами «57272,45 <>», «14140,61 <*>» и «8550,91»;

в субпозиции, касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в графах «2013 — 2020 годы — всего» и «2019 год» цифры «50567,12 <>» и «8276,3» заменить соответственно цифрами «50566,96 <>» и «13702,23 <> <**>»;

в позиции, касающейся зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, в графах «2013 — 2020 годы — всего», «2019 год» и «2020 год» цифры «1433», «48,35» и «73,11» заменить соответственно цифрами «1446,07», «57,65» и «88,27»;

в субпозиции, касающейся зданий Федеральной службы судебных приставов, в графах «2013 — 2020 годы — всего», «2019 год» и «2020 год» цифры «2201,19 <*>», «293,16» и «293,16» заменить соответственно цифрами «2018,12», «380,73» и «156,54»; позицию, касающуюся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочих нужд), изложить в следующей редакции:

«обеспечение безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды)»	3076,46 <*>	362,63	364,03	523,68 <*>	523,77 <*>	523,58	259,6	262,95 <> <**>	259,6»;

субпозицию, касающуюся Судебного департамента при Верховом Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

«Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации»	2817,59 <*>	104,03	363,81	523,68	523,77	523,58 <*>	259,6	262,95 <> <**>	259,6»;

в позиции, касающейся оснащения государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации современной приборной базой (прочих нужд), в графах «2013 — 2020 годы — всего», «2019 год» и «2020 год» цифры «2308,95», «369,69» и «327,47» заменить соответственно цифрами «2295,88», «371,78» и «312,31»;

в) в разделе III: позицию «Всего» изложить в следующей редакции:

«Всего»	2225,78	307,85	313,04	288,11	316,21	264,93	198,04	200,49	337,1»;

позицию, касающуюся информатизации Федеральной службы судебных приставов, изложить в следующей редакции:

«информатизация Федеральной службы судебных приставов»	1363,57 <**>	170,15	161,64	151,51	185,85	144,79	136,04	138,49	275,1»;

г) в разделе IV:

наименование изложить в следующей редакции:

«Приобретение жилья, предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений для судей федеральных судов, мировых судей и обеспечение жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации работников аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации»;

в позиции «Всего» в графе «2019 год» цифры «536,55» заменить цифрами «539,15 <*>»;

в позиции, касающейся Верховного Суда Российской Федерации: субпозицию, касающуюся судей (капитальных вложений), изложить в следующей редакции:

«судьи (капитальные вложения)»	84,31	13,01	11,84	12,27	15,41	15,89	15,89	-	-«;»

после субпозиции, касающейся судей (капитальные вложения), дополнить субпозицией следующего содержания:

«судьи (прочие нужды)»	38,04	-	-	-	-	-	-	15,89	22,15»;

в позиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в графе «2019 год» цифры «446,8» заменить цифрами «449,4 <*>»;

в субпозиции, касающейся судей федеральных судов (капитальных вложений), в графе «2019 год» цифры «279,3» заменить цифрами «281,9 <*>»;

д) сноску первую после слов «на начало 2018 года,» дополнить словами «также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года,»;

е) дополнить сносками второй и третьей следующего содержания:

«<**> Без учета не освоенных в 2018 году бюджетных ассигнований на сумму 2 млн. рублей, возвращенных в федеральный бюджет.»

<***> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению «капитальные вложения» в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению «прочие нужды» в размере 32,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет.».

10. Приложение № 8 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 8
к федеральной целевой программе
„Развитие судебной системы России
на 2013 — 2020 годы“
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2019 г. № 1840)»

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 — 2020 ГОДЫ»

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)		2013 — 2020 годы — всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
2020 год	Всего по Программе	80291,87 <*>	10000	9454,79 <*>	9354,28 <*>	11725,25 <*>	12999,19 <*>	12342,68 <*>	15797,68 <*>
	10279,44	из них:
	Конституционный Суд Российской Федерации	37,07	37,07	-	-	-	-	-	-
-	Верховный Суд Российской Федерации	773,65	34,85	64,4	67,86	111,07	116,35	116,35	116,35
146,42	Высший Арбитражный Суд Российской Федерации	4324,4	4324,4	-	-	-	-	-	-
-	Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации	67169,53 <*>	4267,01	8779,96	8208,37 <*>	10323,14 <*>	11753,2	10922 <*>	14670,68 <> <*>
9238,8	Минэкономразвития России	1,38	1,38	-	-	-	-	-	-
-	Минюст России	4604,15	870,76	195,07	693,73 <*>	751,5 <*>	710,53 <*>	773,07 <*>	491,43 <*>
462,58	ФССП России	3381,69	464,53	415,37	384,32	539,55 <*>	419,11 <*>	531,26 <*>	519,22 <*>
431,64	Государственные капитальные вложения — всего	61192,76 <*>	6544,68	6610,93 <*>	6955,23 <*>	8563,78 <*>	9916,58 <*>	11006,92 <*>	14422,51 <*>
	8830,21	из них:
	Верховный Суд Российской Федерации	84,31	13,01	11,84	12,27	15,41	15,89	15,89	-
-	Высший Арбитражный Суд Российской Федерации	3520,6	3520,6	-	-	-	-	-	-
-	Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации	54123,66	2678,62	6331,4	6371,64 <*>	7682,08 <*>	9258,84 <*>	10221,8 <*>	13984,13 <> <*>
8585,4	Минюст России	1446,07	38,07	13,96	338,51 <*>	512,59 <*>	367,53 <*>	374,01 <*>	57,65 <*>
88,27	ФССП России	2018,12	294,38	253,73	232,81	353,7 <*>	274,32 <*>	395,22 <*>	380,73 <*>
156,54	Прочие нужды — всего	19099,11 <*>	3455,32	2843,87	2399,05	3161,48 <*>	3082,61	1335,76	1375,17 <*>
	1449,23	из них:
	Конституционный Суд Российской Федерации	37,07	37,07	-	-	-	-	-	-
-	Верховный Суд Российской Федерации	689,34	21,84	52,56	55,59	95,66	100,46	100,46	116,35
146,42	Высший Арбитражный Суд Российской Федерации	803,8	803,8	-	-	-	-	-	-
-	Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации	13045,87	1588,39	2448,56	1836,73	2641,06 <*>	2494,36	700,2	686,55 <> <*>
653,4	Минэкономразвития России	1,38	1,38	-	-	-	-	-	-
-	Минюст России	3158,08	832,69	181,11	355,22	238,91	343	399,06	433,78
374,31	ФССП России	1363,57	170,15	161,64	151,51	185,85	144,79	136,04	138,49

275,1

<*> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в объеме 338513,1 тыс. рублей. <**> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению «капитальные вложения» в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению «прочие нужды» в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.».