--- title: "Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N 1560" number: "1560" issuer: "Правительство Российской Федерации" issued_on: 2021-09-14 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1560-2021" --- ## Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N 1560 # Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N 1560 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" > [!IMPORTANT] > Начало действия документа - 28.09.2021.
**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
**от 14 сентября 2021 г. N 1560** **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ**
**РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"**
Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; 2021, N 2, ст. 402).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. N 1560
**ИЗМЕНЕНИЯ,**
**КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ**
**СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"**
1. В [паспорт](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p115347)е: а) в [позиции](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p115369), касающейся государственного заказчика - координатора Программы, слова "(до 2020 года включительно)" исключить; б) в [позиции, к](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p115499)асающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "109093,55" и "89731,03" заменить соответственно цифрами "109081,61" и "89719,09". 2. В разделе IV: а) в [абзаце третьем ц](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p115503)ифры "109093,55" заменить цифрами "109081,61"; б) [в абзаце четв](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p115508)ерт[ом циф](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p115509)ры "89731,03" заменить цифрами "89719,09". 3. Абзацы первый и второй раздела V изложить в следующей редакции: "Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство экономического развития Российской Федерации. Гос[ударственн](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p115814)ый заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:" 4. Позицию 12 приложения N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции: | "12. | Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров): | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | в судах общей юрисдикции | 145 | 145,5 | 146 | 147 | 148 | 149,5 | 151 | 153 | 160 | 165 | 166 | 167 | 170 | | | в арбитражных судах | 111,5 | 112,5 | 115,4 | 115,4 | 120,3 | 123,4 | 123,4 | 126,8 | 131,3 | 134 | 135 | 136 | 139". | 5. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. N 1560)
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2024 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ" ПО СУДЕБНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование объекта, регион строительстваСрок ввода в действиеМощность (кв. метров)Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
2013 - 2024 годы - всегов том числе
2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1.Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего-288731,3 <9>60827,2300 <1>8970015591768878,9 <4>2810,6 <5>------
в том числе
строительство2018 год4604,66288731,360827,2300 <1>8970015591768878,9 <4>2810,6 <5>------
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2.Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего-238245,28815570400 <1>127420---------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2014 год-400-400----------
строительство2015 год3730237845,28815570000 <1>127420---------
3.Строительство здания Лискинского районного суда - всего-80872,127403877039362,1---------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2013 год-27402740-----------
строительство2015 год2482,478132,1-3877039362,1---------
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4.Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего-708106 <9>-200006000-2000040000020000062106----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год-26000-200006000---------
строительство2020 год7224,2682106----2000040000020000062106----
Пермский краевой суд, г. Пермь
5.Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего-728664,9 <9>-150005000 <2>-502399,7 <6>480857,3 <5>311784,9 <11>, <14>47691,9 <13>199810,864149,1--
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год-15946-150005000 <2>---------
строительство2022 год8253,5712718,9----502399,7 <6>480857,3 <5>311784,9 <11>, <14>47691,9 <13>199810,864149,1--
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6.Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего150000 <9>---500035000 <6>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год-0 <9>---500035000 <6>-------
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7.Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего14166,820930 <9>-2900088008800 <3>--------
в том числе
проектные и изыскательские работы2016 год-20930 <9>-2900088008800 <3>--------
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8.Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего-1582711,2 <9>-340006517-419158,5932201,5 <5>687974,6 <11>554996,4 <13>165596,1 <21>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год-31695-340006517---------
строительство2021 год17082,271551016,2----419158,5932201,5 <5>687974,6 <11>554996,4 <13>165596,1 <21>---
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9.Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего-1708534,2 <9>-23359,214875,2 <2>720608,1 <3>1046872,3 <4>857173,5 <5>, <12>681,3 <11>, <16>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год-23359,2-23359,22275,2 <2>---------
строительство2019 год228371685175--12600720608,1 <3>1046872,3 <4>857173,5 <5>, <12>681,3 <11>, <16>-----
10.Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего33001333 <9>30001670,2 <1>1333,2 <2>869,85869,8 <4>, <6>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год-1333 <9>30001670,2 <1>1333,2 <2>869,85869,8 <4>, <6>-------
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11.Строительство здания Курского областного суда - всего700015000-120003000500,7 <3>--------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год-15000-120003000500,7 <3>--------
12.Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего6402343---2343--------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год-2343---2343--------
13.Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего9601196,8--900296,8--------
в том числе
проектные и изыскательские работы2016 год-1196,8--900296,8--------
Московский областной суд, г. Красногорск
14.Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего800034700-147002000020000 <3>9763,5 <4>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год-34700-147002000020000 <3>9763,5 <4>-------
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15.Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего-887188,7 <9>-105006000-70000 <6>409953,7 <5>397792,6 <11>304820,6 <13>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год-16500-105006000---------
реконструкция2020 год8769,1870688,7----70000 <6>409953,7 <5>397792,6 <11>304820,6 <13>----
16.Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего-226198633503010011000022748--------
в том числе:
приобретение2013 год3344,15500055000-----------
проектные и изыскательские работы2014 год84508350100----------
реконструкция2016 год3344,1162748-3000011000022748--------
17.Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск2014 год278,610250-10250----------
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18.Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего-3296661,3 <9>30000120761,1702961,71228471,2 <3>127042927516,7 <5>------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2014 год-150761,130000120761,1----------
строительство2018 год33664,233145900,2--702961,71228471,2 <3>127042927516,7 <5>------
Омский областной суд, г. Омск
19.Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего-1077800,2 <9>-8411,72588,3-329400,9 <6>300000637677,2 <11>, <14>743522,6 <11>349759,2 <21>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год-11000-8411,72588,3---------
строительство2022 год144401066800,2----329400,9 <6>300000637677,2 <11>, <14>743522,6 <11>349759,2 <21>---
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20.Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего-80853,2 <9>-70001500605,5 <3>10000 <6>2000062013,5 <11>, <14>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год-2399,2-70001500605,5 <3>--------
строительство2020 год2110,578454----10000 <6>2000062013,5 <11>, <14>-----
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21.Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего-865085,2 <9>--1336915557,2-500000697599,3 <11>285751,2 <11>, <20>103636,9 <21>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год-28926,2--1336915557,2--------
строительство2022 год10996,63836159-----500000697599,3 <11>285751,2 <11>, <20>103636,9 <21>---
22.Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего264902 <9>---25006500 <6>126203254975,7 <11>45351,5 <13>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-9000---25006500 <6>-------
реконструкция2020 год4485,2255902-----126203254975,7 <11>45351,5 <13>-----
Рязанский областной суд, г. Рязань
23.Строительство Рязанского областного суда - всего-633349 <9>--42002864-300000499146,3 <11>, <14>263806,9 <13>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год-7064--42002864--------
строительство2020 год11892,46626285-----300000499146,3 <11>, <14>263806,9 <13>----
Томский областной суд, г. Томск
24.Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего-324330 <9>-----13566131201 <11>231462,6 <13>, <20>214152,4 <21>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2019 год-13566-----1356613566 <11>-----
строительство2022 год3530,03310764------117635231462,6 <13>, <20>214152,4 <21>---
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25.Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего13029,6 <9>540042203177,2232,41342,6 <6>14428,6514428,6 <11>, <14>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2019 год-13029,6540042203177,2232,41342,6 <6>14428,614428,6 <11>, <14>-----
строительство14934,6- <14>, <17>------500000 <14><17>----
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26.Строительство здания Ульяновского областного суда - всего-655905,7 <9>400041699780116716180000 <4>437026131369,4 <11>, <14>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год-221494000416997804200--------
строительство2019 год7345633756,7---112516180000 <4>437026131369,4 <11>, <14>-----
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27.Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего1156027000 <9>--200012316700012684 <5>, <12>5684 <11>, <14>-----
в том числе
проектные и изыскательские работы2019 год-27000--200012316700012684 <12>, <5>5684 <11>, <14>-----
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28.Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего-125245125245-----------
в том числе
строительство2013 год10489,9125245125245-----------
29.Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего-88589,988589,9-----------
в том числе
строительство2013 год11338,588589,988589,9-----------
30.Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего-117940,8117940,8-----------
в том числе
строительство2013 год12404117940,8117940,8-----------
31.Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего-376786,4-92666,423520859539,4 <3>--------
в том числе
строительство2016 год3722376786,4-92666,423520859539,4 <3>--------
32.Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего-1329648,9 <9>-508249,3255799,2440208,9367864,9 <4>368306,4280845,3 <11>, <14>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2020 год--------13693,8 <14>-----
строительство2022 год14832,21329648,9-508249,3255799,2440208,9367864,9 <4>368306,4267151,5 <11>, <14>-----
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33.Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего2017 год-619601-238499273641,8 <2>320584,6 <3>35522,6 <4>, <6>-------
в том числе
строительство2017 год9268,5619601-238499273641,8 <2>320584,6 <3>35522,6 <4>, <6>-------
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34.Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего-20970414437165333----------
в том числе
реконструкция2014 год3631,420970414437165333----------
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35.Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего-2283828,8 <9>-916268,8345989,7 <2>159097,5 <7>--722976581830,1----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-900-900----------
публичный технологический и ценовой аудит2019 год-122,5------122,5-----
строительство2020 год31528,82282806,3-915368,8345989,7 <2>159097,5 <7>--722853,5581830,1----
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36.Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего492319,1 <9>-30003267,17767,1 <3>55940 <4>, <6>136255 <5>242796,1 <11>, <14>177397211103,5 <21>31693,1--
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год-6267,1-30003267,11767,1 <3>--------
строительство2022 год7682,1486052---600055940 <4>, <6>136255 <5>242796,1 <11>, <14>177397211103,5 <21>31693,1--
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37.Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего1008027000-230004000---------
в том числе
проектные и изыскательские работы2015 год-27000-230004000---------
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38.Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего-2497103728013422078210---------
в том числе
реконструкция2015 год36692497103728013422078210---------
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39.Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего22985420,5 <9>43001870933,3 <2>561 <3>550,9 <4>, <6>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год-5420,5 <9>43001870933,3 <2>561 <3>550,9 <4>, <6>-------
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40.Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего-264837,7 <9>286954291 <2>2167629070433,7 <4>6077140522,9 <11>, <14>-40002571,28000078652
в том числе:
проектные и изыскательские работы2022 год-9656,22869-216-----40002571,2--
строительство2024 год3102255181,5-54291 <2>-7629070433,7 <4>6077140522,9 <11>, <14>---8000078652
41.Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего483131,4 <9>-5906,4988150-138444 <12>161197,7 <11>, <14>132264,5 <13>, <20>27000 <21>2515200000118020
в том числе:
проектные и изыскательские работы2022 год-16559,4-5906,4988150----70002515--
строительство2024 год4471,3466572-----138444 <12>161197,7 <11>, <14>132264,5 <13>, <20>20000 <21>-200000118020
Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск
42.Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего-668979,7-232000303232,7 <2>233698,8 <3>--------
в том числе
строительство2016 год6858668979,7-232000303232,7 <2>233698,8 <3>--------
43.Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего-148214710079655,7 <2>29677,6105789,7 <3>99512,7 <4>, <6>-------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2013 год-71007100-----------
реконструкция2017 год3665,8141114-79655,7 <2>29677,6105789,7 <3>99512,7 <4>, <6>-------
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44.Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего-181025 <9>1867027840 <2>2000087260141927 <4>, <6>16690,5 <5>------
в том числе
строительство2018 год3243,31810251867027840 <2>2000087260141927 <4>, <6>16690,5 <5>------
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45.Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего-31823225069317----------
в том числе
реконструкция2014 год708,2631823225069317----------
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46.Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего-5236660028836 <2>2735124415--------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2013 год-600600-----------
строительство2016 год1008,651766-28836 <2>2735124415--------
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47.Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего-1085569 <9>-424437,2192408,9151726,8136190,9 <4>, <6>274918,7295062,9 <11>, <14>37275,3 <13>, <20>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2019 год-1835,4-----1835,41835,4 <11>, <14>-----
строительство2020 год77801083733,6-424437,2192408,9151726,8136190,9 <4>, <6>273083,3293227,5 <11>37275,3 <13>, <20>----
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48.Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего-1780016900-900483 <3>--------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-900--900483 <3>--------
строительство2013 год4229,41690016900
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49.Строительство здания Миасского городского суда - всего-183641532106704063391---------
в том числе
строительство2015 год4125183641532106704063391----------
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50.Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего-3080430804-----------
в том числе
строительство2013 год772,23080430804-----------
51.Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего-3923939239-----------
в том числе
строительство2013 год8153923939239-----------
52.Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент2014 год483,27500-7500----------
53.Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан2014 год709,625000-25000----------
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54.Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего-36431,336431,3-----------
в том числе
строительство2013 год86336431,336431,3-----------
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55.Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего-126546,6 <9>---59782989 <4>6561659582 <14>13062,4 <13>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-5978---59782989 <4>-------
строительство2020 год1918120568,6-----6561659582 <14>13062,4 <13>----
56.Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего-55532 <9>---2600780 <4>-25000 <14>34901,6 <13>1593,7 <21>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-2600---2600780 <4>-------
строительство2021 год798,552932------25000 <14>34901,6 <13>1593,7 <21>---
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57.Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего-3970 <9>---39703176 <4>47830 <12>------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-3970---39703176 <4>-------
строительство2017 год1057,92------47830 <12>------
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
58.Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего69329 <9>---32731650 <4>3500067679 <11>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-1650---32731650 <4>-------
строительство2020 год1491,8676793500067679 <11>-----
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59.Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего-326144 <9>---16500-96292171414,2 <11>209979,5 <13>40132,5 <21>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год-16500---16500--------
строительство2021 год3358,77309644-----96292171414,2 <11>209979,5 <13>40132,5 <21>---
60.Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва2014 год816,910000-10000----------
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61.Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего-95077,6 <9>--3000981--50000 <14>41619,0 <13>, <20>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год-3981--3000981--------
строительство2020 год141691096,6------50000 <14>41619,0 <13>, <20>----
62.Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего-80931,6 <9>--20001458--50000 <14>27978,0 <13>, <20>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год-3458--20001458--------
строительство2020 год124277473,6------50000 <14>27978,0 <13>, <20>----
63.Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего-86750,5 <9>---25001480,5 <6>660,6 <5>50000 <14>32770----
в том числе
проектные и изыскательские работы2018 год-3980,5---25001480,5 <6>660,6 <5>------
строительство2020 год124082770------50000 <14>32770----
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
64.Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего-270870 <9>--904445500216826145776 <5>, <12>------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год-9044--9044500--------
строительство2018 год3923,18261826---45000216826145776 <5>, <12>------
65.Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего316877,3 <9>--11366,321963,7285511198117 <5>------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год-11366,3--11366,31963,7--------
строительство2018 год5301,1305511---20000285511198117 <5>------
66.Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего78098 <9>---3744 <7>-75554 <12>56603,7 <11>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год-3744 <7>---3744 <7>--------
строительство2019 год128075554-----75554 <12>56603,7 <11>-----
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67.Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего20001908,2 <9>---1273,83733,7 <4>, <6>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год-1908,2 <9>---1273,83733,7 <4>, <6>-------
68.Реконструкция здания с пристройкой для размещения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, г. Краснодар, - всего-1687438---------50000850000787438
в том числе:
проектные и изыскательские работы2022 год-50000--------50000--
реконструкция2024 год151881637438----------850000787438
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
69.Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего-123285,5 <9>---39251483,370000 <12>5018329247,3 <13>, <20>78484,4 <21>28085,8--
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-3852,1---39251483,3-------
реконструкция2022 год2040,1119433,4-----70000 <12>5018329247,3 <13>, <20>78484,4 <21>28085,8--
70.Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск2013 год4586,375292,475292,4-----------
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
71.Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего-107551,5 <9>---1806,31806,2 <4>52500 <12>107142,3 <11>, <14>6137,9 <13>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-1806,3---1806,31806,2 <4>-------
реконструкция2020 год3300105745,2-----52500 <12>107142,3 <11>, <14>6137,9 <13>----
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
72.Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего62758 <9>---19451268,1 <4>2233344111,1 <11>, <14>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-1945---19451268,1 <4>-------
реконструкция2020 год1482,760813-----2233344111,1 <11>, <14>-----
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
73.Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего18001739,5 <9>---3670--------
в том числе
проектные и изыскательские работы2016 год-1739,5 <9>---3670--------
74.Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего-33115,2 <9>---1450-278,81500026988,1 <13>14,9 <21>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2018 год-1632,2---1450-278,8------
строительство2021 год51431483------1500026988,1 <13>14,9 <21>---
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
75.Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего-208128 <9>17832967-296737200 <6>136903,1 <5>105123,6 <11>23435,5 <13>, <20>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год-475017832967-2967--------
строительство2020 год2826,51203378----37200 <6>136903,1 <5>105123,6 <11>23435,5 <13>, <20>----
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
76.Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего67313 <9>---24952495 <4>1996 <5>30000 <14>63553,6 <13>33225,7 <21>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2018 год-2495---24952495 <4>1996 <5>------
строительство2021 год1782,364818------30000 <14>63553,6 <13>33225,7 <21>---
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
77.Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего53343,93150021843,9----------
в том числе
строительство2014 год187053343,93150021843,9----------
78.Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск <8>, - всего36255 <9>---1556-1729234699 <11>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год-1556---1556--------
строительство2020 год841,734699-----1729234699 <11>-----
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
79.Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего481013823,6 <9>---15365,91773,6 <4>, <6>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год-13823,6 <9>---15365,91773,6 <4>, <6>-------
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
80.Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего-3576,6 <9>---3576,73576,6 <4>1000009972730000 <13>, <20>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-3576,6---3576,73576,6 <4>- <12>------
строительство430030000 <20>-----100000 <12>9972730000 <13>, <20>----
Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
81.Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего18003757,1 <9>---12983234 <6>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год-3757,1 <9>---12983234 <6>-------
82.Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка2016 год110300000---300000--------
60,7
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
83.Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда2013 год182,170007000-----------
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
84.Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда2013 год3310,5235089235089-----------
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
85.Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск2014 год2657,2294400-294400----------
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
86.Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль2015 год461,64000--4000---------
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
87.Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут2014 год4273200002-200002----------
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
88.Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего-104178 <9>---56005600 <4>, <6>5248083050,6 <11>, <14>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-5600---56005600 <4>, <6>-------
строительство2020 год2391,2998578-----5248083050,6 <11>, <14>-----
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
89.Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего229568,5 <9>---10355,810355,7 <4>, <6>-100000 <14>194746,3 <13>, <20>116368,3 <21>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-10355,8---10355,810355,7 <4>, <6>-------
строительство2022 год4709,65219212,7------100000 <14>194746,3 <13>, <20>116368,3 <21>---
90.Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего91461 <9>--912,21949,7821,5 <4>, <6>-50000 <14>89119 <13>, <20>37673,6 <21>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-1750,4--912,21949,7821,5 <4>, <6>-------
строительство2022 год1199,389810,6------50000 <14>89119 <13>, <20>37673,6 <21>---
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
91.Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего44635,6 <9>---1400,6--2000037113,7 <13>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год-1400,6---1400,6--------
строительство2021 год103043235------2000037113,7 <13>----
92.Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего65640,5 <9>---1490-3072658246,3 <11>, <14>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год-1490---1490--------
строительство2020 год1312,6564150,5-----3072658246,3 <11>, <14>-----
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
93.Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего-372902 <9>-1321038507000198552254412,1 <5>10622 <11>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год-17060-132103850---------
реконструкция2019 год9486,66355842---7000198552254412,1 <5>10622 <11>-----
94.Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего-379475 <9>--6618618 <4>1400200000171457237100,3 <13>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2018 год-8018--6618618 <4>1400-------
строительство2021 год7282371457-----200000171457237100,3 <13>----
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
95.Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего102367 <9>---50154990 <4>59810 <12>43214,7 <11>, <14>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-4990---50154990 <4>-------
строительство2020 год1756,597377-----59810 <12>43214,7 <11>, <14>-----
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
96.Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области2013 год1431116000116000-----------
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
97.Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего8000 <9>---2612,72600 <4>, <6>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год-0 <9>---2612,72600 <4>, <6>-------
98.Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего-4625,9 <9>---5208 <5>1380 <4>-15000 <14>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-4625,2---5208 <5>1380 <4>-------
строительство-0 <17>------15000 <14>- <17>----
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
99.Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего1830380---380--------
в том числе
проектные и изыскательские работы2016 год-380---380--------
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
100.Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего58000 <9>---69506950 <4>, <6>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год-0 <9>---69506950 <4>, <6>-------
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
101.Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего390050 <9>---500--------
в том числе
проектные и изыскательские работы2016 год-50 <9>---500--------
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
102.Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего-1705842,3 <9>385927,9-150012183-26568 <12>817933,4 <11>, <14>-40000045000040000050481
в том числе:
приобретение2013 год11200385927,9385927,9-----------
проектные и изыскательские работы2019 год-19433,4--150012183-26568 <12>17933,4 <11>-----
реконструкция2024 год152001300481------800000 <14>- <17>40000045000040000050481
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
103.Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего-73412,373412,3-----------
в том числе
строительство2013 год186273412,373412,3-----------
104.Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего-12364,8 <9>6064,2610061005000-5000 <12>4990 <11>, <14>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2020 год-200,6---5000-5000 <12>4990 <11>, <14>-----
строительство532312164,26064,261006100---------
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
105.Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры2013 год1575,53000030000-----------
106.Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово2013 год52240004000------------
107.Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск2013 год52672007200-----------
108.Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль2013 год627,714542,214542,2-----------
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
109.Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего-464526,5 <9>8220-157246,5206730 <3>295652,8 <4>, <6>77910 <5>------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год-15736,58220-7516,5---------
реконструкция2018 год7201448790--149730206730 <3>295652,8 <4>, <6>77910 <5>------
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
110.Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь2013 год3825,3198126198126-----------
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
111.Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе2013 год6658341386,5341386,5-----------
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
112.Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего-310000 <9>310000--15003500 <6>5000 <12>5000 <14>- <17>----
в том числе:
приобретение2013 год5842,4310000310000-----------
проектные и изыскательские работы2019 год-- <14>---15003500 <6>5000 <12>5000 <14>-----
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
113.Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего80000------17200 <14>-----
в том числе
проектные и изыскательские работы2020 год-0------17200 <14>-----
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
114.Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего800027980,2------1550025738,5 <13>, <20>15419,8 <21>---
в том числе
проектные и изыскательские работы2021 год-27980,2------1550025738,5 <13>, <20>15419,8 <21>---
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
115.Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего-1484722--200080008000 <4>, <6>1000010000 <11>, <14>946711921066,4 <21>537320--
в том числе:
проектные и изыскательские работы2019 год-691--200080008000 <4>, <6>1000010000 <11>, <14>-----
строительство2022 год89441484031------500000 <14>946711921066,4 <21>537320--
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
116.Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего-5901230,2 <9>1246725,11481762,115500001522350,7 <3>801640,1 <4>, <6>461112 <12>459659,5 <11>-----
в том числе
строительство2019 год32516,25901230,21246725,11481762,115500001522350,7 <3>801640,1 <4>, <6>461112 <12>459659,5 <11>-----
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
117.Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего2518419,5------17805,5 <14>, <18>26951210377 <21>700000700000873663
в том числе
проектные и изыскательские работы2021 год-44756,5------17805,5 <14>, <18>2695110377 <21>---
строительство2024 год16514,52473663--------200000700000700000873663
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
118.Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего-1009597,2 <9>-2200010780 <2>---263228,2860607,5 <13>601853,9 <21>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год-22000-2200010780 <2>----------
строительство2021 год12716,8987597,2------263228,2860607,5 <13>601853,9 <21>---
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
119.Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего686994,5 <9>---400015000 <6>198087,3 <5>518008,2 <11>, <14>343764,9 <13>----
проектные и изыскательские работы2018 год-16900---400015000 <6>12900 <5>------
строительство2020 год6864670287,4-----185187,3518008,2 <11>, <14>343764,9 <13>----
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
120.Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего-1537801,4793188,4-525090468287,4 <3>--------
в том числе
строительство2016 год14412,81537801,4793188,4-525090468287,4 <3>--------
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
121.Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего-22700------9900 <14>12800----
проектные и изыскательские работы2020 год-22700------9900 <14>12800----
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
122.Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего-442061 <9>---20008141,6 <4>, <6>200000318128,4 <11>226049,2 <13>, <20>35069,3 <21>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-10000---20008141,6 <4>, <6>-------
строительство2021 год3960,7432061-----200000318128,4 <11>226049,2 <13>, <20>35069,3 <21>---
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
123.Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего-2253880,6 <9>-24000---260622,1845244,1 <11>976457,2 <13>, <20>798517,9 <21>456187,6--
в том числе:
проектные и изыскательские работы2014 год-24000-24000----------
строительство2022 год12489,592229880,6-----260622,1845244,1 <11>976457,2 <13>, <20>798517,9 <21>456187,6--
Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита
124.Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего-869456 <9>---20008000 <6>250000349850,4 <11>361062,5 <13>502076,1 <21>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-10000---20008000 <6>-------
строительство2022 год4573,8859456-----250000349850,4 <11>361062,5 <13>502076,1 <21>---
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
125.Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего-------1070014500 <11>, <14>-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2020 год-------1070014500 <11>, <14>-----
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
126.Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск-1781769,1------13683,3 <14>, <17>19561,8 <21>18500 <21>500000600000648524
проектные и изыскательские работы2021 год-33245,1------13683,3 <14>, <17>19561,8 <20>18500 <21>---
строительство2024 год104001748524---------500000600000648524
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
127.Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего20804369------3600 <14>4369 <13>, <20>----
в том числе
проектные и изыскательские работы2020 год-4369------3600 <14>4369 <13>, <20>-----
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
128.Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего-11900------490070007000 <21>---
в том числе
проектные и изыскательские работы2021 год260011900------490070007000 <21>---
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
129.Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего-1323771,3550000216317,3380200187496,1 <3>--------
в том числе:
строительство2016 год19316,71323771,3550000216317,3380200187496,1 <3>--------
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
130.Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома2015 год308,213260--13260---------
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары
131.Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - всего36802145 <9>--2145793792,9 <4>, <6>-------
в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год-2145 <9>--2145793792,9 <4>, <6>-------
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
132.Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край2014 год776,744400-44400----------
133.Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края2015 год790,275056--75056---------
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
134.Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего-159890 <9>--219868021,1 <3>156057,5 <4>, <6>86420,4 <5>, <12>------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год-2892--21981764,1 <3>--------
строительство2018 год1995,6156998---66257156057,5 <4>, <6>86420,4 <5>, <12>------
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
135.Строительство здания Нюксенского районного суда, - всего-32819--230730512-------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год-2307--2307---------
строительство2016 год484,0630512---30512--------
136.Строительство здания Кадуйского районного суда - всего-31994--230730512--------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год-2307--2307---------
строительство2016 год484,0629687---30512--------
137.Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего-333607,8 <9>---7251,37251,3 <4>200000304419,8 <11>, <14>131233,3 <13>, <20>----
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-7251,3---7251,37251,3 <4>-------
строительство2020 год5719,2326356,5-----200000304419,8 <11>, <14>131233,3 <13>, <20>-----
138.Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего-6809068090-----------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2013 год-34403440-----------
реконструкция2013 год11206465064650-----------
139.Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего-6798067980-----------
в том числе:
проектные и изыскательские работы2013 год-47604760----------
строительство2013 год10006322063220-----------
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
140.Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего-386247,5 <9>-18444058842176,777209108712 <12>46851,7 <11>, <14>-54303---
в том числе:
приобретение2014 год4943,7184440-184440----------
проектные и изыскательские работы2016 год-8060,7--58842176,7--------
реконструкция2022 год5793,36193746,8----77209108712 <12>46851,7 <11>, <14>-54303---
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону <15>
141.Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего-1404887,4 <9>---316737223 <6>550796819366,9 <11>, <14>811297,7 <13>18644 <21>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-37500---316737223 <6>-------
строительство2021 год144531367387,4-----550796819366,9 <11>, <14>811297,7 <13>18644 <21>---
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
142.Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего-375645,1 <9>---930814764 <6>196786 <12>315797,6 <11>, <14>144583,5 <13>, <20>151186,5 <21>117748,7--
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-24072---930814764 <6>-------
строительство2022 год2177351573,1-----196786 <12>315797,6 <11>, <14>144583,5 <13>, <20>151186,5 <21>117748,7--
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
143.Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа2017 год14260,91562000----1562000-------
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
144.Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего-11023------11023 <14>-----
в том числе
проектные и изыскательские работы2019 год-11023------11023 <14>-----
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
145.Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - всего-1642727-------9500072574,5 <21>450000500000597727
в том числе:
проектные и изыскательские работы2021 год-95000-------9500072574,5 <21>---
реконструкция с элементами реставрации2024 год5757,71547727-------- <17>-450000500000597727
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь
146.Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - всего-2906656--------435569640291048781850290
в том числе:
проектные и изыскательские работы2021-43556--------43556---
строительство2024201762863100---------9640291048781850290
Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск
147.Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, --1781767--------40000500000600000641767
в том числе:
проектные и изыскательские2021 год-40000--------40000---
строительство2024 год147681741767---------500000600000641767
148.Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов <19>-14330432,2--------3891774,73451800,533273193659538
Итого-82702759,8 <10>55819205732498,6 <1>5783944 <2>7060082 <3>8686640,3 <4>9942496,9 <5>13693717,8 <11>9559215,9 <13>, <17>9364471,1830610083061008306100
в том числе:
проектные и изыскательские работы-1597660,7 <10>90326,8404282,6 <1>173554,3 <2>271065,8 <3>231460,8 <4>122618,7 <5>201559,8 <11>191420,3218427,355086,2--
публичный технологический и ценовой аудит-122,5------122,5-----
строительство, реконструкция, приобретение-66774544,4 <10>5491593,25328216 <1>5610389,7 <2>6789016,2 <3>8455179,5 <4>9819878,2 <5>13492035,5 <11>9367795,65254269,14799213,349787814646562
Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов-14330432,2--------3891774,73451800,533273193659538
--- <1> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей. <2> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей: на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей; на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей; на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей; на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей; на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей. Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них: строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей; строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 336,8 тыс. рублей; строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,8 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в объеме 2967 тыс. рублей. <3> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.: на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей; на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей; на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей; на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей; на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей; на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей; на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей; на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей. <4> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.: на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей; на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей; на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей; на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей; на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей; на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей; на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей; на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей; на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей; на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей; на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей; на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей; на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - в объеме 618 тыс. рублей; на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей; на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей; на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей; на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей; на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей; на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей; на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей; на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей; на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей; на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей. <5> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей: на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей; на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей; на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей; на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей; на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей; на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей; на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей. <6> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них: Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей; Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей; строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей; строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей; строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей; реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей; строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков - 10355,7 тыс. рублей; строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей; строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей; строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей; реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей; строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения - 400 тыс. рублей; строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей; строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - 792,9 тыс. рублей; строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей; строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20 - 111,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября - 10570,7 тыс. рублей; реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217 - 36,5 тыс. рублей; строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей; реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей; комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей. <7> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей, из них: строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей; строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей. <8> В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. N 410-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда. <9> С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований. <10> В соответствии с параметрами федерального бюджета. <11> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе: строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей; дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей; строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей; строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей; реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей; строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей; строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей; строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей; реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей; строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей; строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей; реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей; строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей; строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей; строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей; строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей; приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей; строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей; строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей; реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей; строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей; комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей. <12> Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них: строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей; строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей; приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей; реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей; дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей; реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 - 1452,5 тыс. рублей; строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей; строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей; строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 100000 тыс. рублей; строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей; реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей. <13> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе: 26764,5 тыс. рублей - "Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск"; 28735,6 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда"; 191549,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир"; 3742,5 тыс. рублей - "Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская"; 187521,9 тыс. рублей - "Строительство здания Рязанского областного суда"; 13878,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи"; 13258,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11"; 115950,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области"; 161137,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области"; 44085,6 тыс. рублей - "Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда"; 75031,2 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков"; 48971,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров"; 13062,4 тыс. рублей - "Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия"; 6969,6 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия"; 91,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда"; 77,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда"; 6137,9 тыс. рублей - "Реконструкция здания Ессентукского городского суда"; 10505,1 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2"; 310832,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда"; 209178,5 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа"; 99727 тыс. рублей - "Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова"; 249886,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда"; 45351,5 тыс. рублей - "Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217"; 65643,3 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1"; 96271,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва"; 134753,2 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения"; 168384,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда"; 548008,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская"; 314399,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области"; 111563,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда"; 3800 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск"; 37333,1 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки"; 41857,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда"; 3600 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан"; 103040,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда"; 32050,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пермского краевого суда"; 336105,5 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145". <14> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них: строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Владимирской области - 128,7 тыс. рублей; дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров - 1247,5 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей; строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский - 1937,5 тыс. рублей; строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов - 5000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь - 17200 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей; реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а - 5684 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 509309 тыс. рублей; строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей; строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей; строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей; строительство здания Островского городского суда, г. Остров - 436,8 тыс. рублей; строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург - 256608,7 тыс. рублей; строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей; строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей; строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей; строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей; строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей; реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград - 825,5 тыс. рублей; строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск - 2272,8 тыс. рублей; строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей; строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей; строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28 - 46477,2 тыс. рублей; реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск - 10700 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск - 5183,3 тыс. рублей; реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка - 1183,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей; комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства) - 242796,1 тыс. рублей; реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей. <15> В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 г. N 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд. <16> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и подлежащие оплате в 2018 году, в размере 162,1 тыс. возращены в федеральный бюджет. <17> Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам: строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда, - 598071 тыс. рублей; приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей; дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская - 56524 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей; реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей. <18> Лимиты бюджетных обязательств в размере 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в размере 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровская края по исполнительному листу в размере 6316,7 тыс. рублей. <19> Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с Методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, приобретению объектов недвижимого имущества, реализуемых Судебных департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", приведенной в приложении N 9 к указанной Программе. <20> Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в размере 20788,2 тыс. рублей, из них: Строительство здания для размещения Пензенского областного суда, - 50294,2 тыс.; Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда, - 73229,9 тыс.; Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области, - 48873,2 тыс.; Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, - 4582,6 тыс.; Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда, - 91,6 тыс.; Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда, - 77,4 тыс.; Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки, - 28085,8 тыс.; Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс.; Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 99727 тыс.; Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс.; Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс.; Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс.; Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс.; Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс.; Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс.; Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс.; Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс.; Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области, - 4,9 тыс.; Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда, - 439,1 тыс. <21> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(1) постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе: 33225,7 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда"; 15419,8 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11"; 10377 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград"; 20000 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области"; 116368,3 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков"; 37673,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров"; 1593,7 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия"; 7000 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный"; 921066,4 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132"; 14,9 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2"; 72574,5 тыс. рублей - "Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород; 18500 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск"; 18644 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда; 0,5 тыс. рублей - "Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства)"; 528913,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа"; 53342,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда"; 40132,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва"; 30748,8 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения"; 165596,1 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда"; 298517,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская"; 205210,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области"; 140922,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда"; 19999,4 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки"; 197,8 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда"; 17577,1 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145.". 6. В [приложе](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p122158)нии N 4 к указанной Программе: а) [в стол](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p122427)бце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024"; б) раздел "Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
"Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
9.Приобретение и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, - всего1812154884,72---102070,12400051997,7 <9>-49014,6 <12>46320 <13>---
в том числе:
приобретение2016 год1661,5102070,12---102070,12--------
проектные и изыскательские работы2018 год-3800----40003800 <9>------
реконструкция2021 год181249014-----48197,7 <10>-49014,6 <12>46320 <13>---";
в) позицию "Итого" изложить в следующей редакции: | | | "Итого | | | 1492388,8 | 38070,5 | 13956,8 <2> | 338513,1 <1> | 512587,5 <3> | 367534,4 <5> | 374014,1 <9> | 57648 <11> | 88265,6 <12> | 46320 <13> | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | - | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | проектные и изыскательские работы | | | 58471,7 | 38070,5 | 13956,8 <2> | 1159,3 <1> | - | 4000 | 8144,4 <9> | - | - | - | - | - | | - | | строительство, реконструкция, приобретение | | | 1433917,1 | - | - | 337353,8 <1> | 512587,5 <3> | 363534,4 <5> | 365869,7 <8> | 57648 <11> | 88265,6 <12> | 46320 <13> | - | - |
-";
г) дополнить сносками 12 и 13 следующего содержания: "<12> Бюджетные ассигнования, выделенные на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, в размере 46320 тыс. рублей и не освоенные в 2020 году, возвращены в бюджет. <13> [Бюджетные асси](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p122682)гнования в размере 46320 тыс. рублей, не освоенные в 2020 году, доведены в 2021 году.". 7. В [приложе](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p122687)нии N 5 к указанной Программе: а) в столбце[ "2013 - 2](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p122755)020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024"; б) разделы "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)", "Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу" и "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия" изложить в следующей редакции:
"Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
4.Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, - всего-234019,1--65009668882720,679006,541021,534505,18423,9 <4>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год-4700--6500 <3>4700 <4>--------
строительство4100229319,1 <8>---9198882720,6 <3>, <4>79006,5 <3>, <4>41021,5 <3>, <4>34505,1 <3>, <4>8423,9 <4>---
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
5.Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, - всего-198196,4---3150315090429155842,1109869,561528,8 <4>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-3150---3150 <3>3150-------
строительство2021 год <9>3700195046,4 <6>-----90429 <3>155842,1 <3>, <4>109869,5 <3>, <4>61528,8 <4>---
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
6.Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, - всего-74020,7 <5>------5510,474020,855322,5 <4>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2020 год-4556,5 <9>------5510,4 <3>4556,6 <3>, <4>----
строительство2569,269464,2 <8>-------69464,255322,5 <4>---";
в) раздел "Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике" изложить в следующей редакции:
"Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике
11.Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, - всего-207181,4----600065900100475,9107249,230585,7 <4>---
в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год-5900----6000 <3>5900 <4>------
строительство2021 год <9>4414,5201281,4 <6>-----60000 <3>100475,9 <3>, <4>107249,2 <4>30585,7 <4>---";
г) позицию "Итого" изложить в следующей редакции: | | | "Итого: | | | 1928859,9 | 294380 | 253726 | 232811,7 | 353697,2 <4> | 274316,3 | 395215,7 | 380730,3 | 325644,6 <4> | 155860,9 | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | - | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | проектные и изыскательские работы | | | 33516,1 | - | 11255,9 | 7918 | 11062,9 <4> | 9150 | 5900 | 5510,4 | 4556,6 <4> | - | - | - | | - | | строительство, реконструкция, приобретение | | | 1895343,8 | 294380 | 242470,1 | 224893,7 | 342634,3 <3> | 265166,3 | 389315,7 | 375219,9 | 321088 <4> | 155860,9 | - | - |
-";
д) сноски 3 и 4 изложить в следующей редакции: "<3> Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет: за 2015 год в размере 197474,1 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 36507,8 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 6500 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 70530,5 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел, в размере 28043,7 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,6 тыс. рублей; за 2016 год в размере 116362,4 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 113212,4 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 3150 тыс. рублей; за 2017 год в размере 156477,7 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18562,2 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 61437,7 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 6000 тыс. рублей; за 2018 год в размере 291500,4 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета"); на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета"); на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета"); на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей; за 2019 год в размере 304440 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 45050,8 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 41021,5 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 107406,5 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 5510,4 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 797,7 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 27570,4 тыс. рублей; на приобретение административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области в размере 77082,7 тыс. рублей; за 2020 год в размере 156647,5 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61912,5 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55725,4 тыс. рублей (включая 402,8 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета"); на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей. <4> Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате: в 2015 году в размере 59573,2 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,2 тыс. рублей; в 2016 году в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел; в 2017 году в размере 114090,1 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18561,7 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 19150,6 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 5900 тыс. рублей; в 2018 году в размере 132626,1 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 53303,9 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 110,4 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей; в 2019 году в размере 169508,5 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 34505,1 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 104076,2 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 4959,4 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 25967,8 тыс. рублей; в 2020 году в размере 155860,9 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61528,8 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55322,5 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей. Лим[иты бю](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p123355)джетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В этой связи, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу."; е) сноску 9 изложить в следующей редакции: "<9> [Фактическая ст](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p123357)оимость выполнения проектно-изыскательских работ по строительству административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.". 8. В [приложе](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p123359)нии N 6 к указанной Программе: а) [в столб](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p123373)це "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024"; б) позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции: | "Всего по Программе | 109081,61 <1> | 10000 | 9454,8 | 9354,28 <1> | 11725,25 <1> | 12999,2 <1> | 12342,68 <1> | 15773,28 <1> | 11701,66 <1>, <4> | 9569,32 <1>, <5> | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 89719,09 <1> | 6544,68 | 6610,93 | 6955,23 <1> | 8563,78 <1> | 9916,58 <1> | 11006,92 <1> | 14414 <1> | 9973,13 <1>, <4> | 9566,65 <15> | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 | | прочие нужды | 19362,52 <1> | 3455,32 | 2843,87 | 2399,05 | 3161,48 | 3082,58 | 1335,76 | 1359,28 <1> | 1728,53 | 2,67 | - | - | -"; |
[в) в ра](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p123516)зделе II:
позицию "Всего" изложить в следующей редакции:
| "Всего | 91450,42 <1> | 6971,99 | 6393,92 | 7097,51 <1> | 8558,69 <1> | 10074,93 <1> | 11308,39 <1> | 14766,83 <1> | 10545,04 <1>, <4> | 9566,65 <1>, <5> | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения) | 86078,08 <1> | 5914,37 | 6000,18 | 6355,26 <1> | 7926,37 <1> | 9328,49 <1> | 10711,73 <1> | 14132,1 <1> | 9973,13 <1>, <4> | 9566,65 <1>, <5> | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1"; | субпозицию, касающуюся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции: | "здания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации | 79461,47 <1> | 2340,62 | 5732,5 <1> | 5783,94 <2> | 7060,08 <1> | 8686,64 | 9942,5 <1> | 13693,72 <1>, <3> | 9559,22 <1>, <4> | 9364,47 <1>, <5> | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1"; | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | субпозицию, касающуюся зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, изложить в следующей редакции: | "здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации | 1492,39 <1> | 38,07 | 13,96 | 338,51 <1> | 512,59 <1> | 367,53 <1> | 374,01 <1> | 57,65 | 88,27 | 46,32 <1> | - | - | -"; | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | субпозицию, касающуюся зданий Федеральной службы судебных приставов, изложить в следующей редакции: | "здания Федеральной службы судебных приставов | 1928,86 | 294,38 | 253,73 | 232,81 | 353,7 <1> | 274,32 | 395,22 <1> | 380,73 | 325,64 <1> | 155,86 <1> | - | - | -"; | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | позицию, касающуюся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), изложить в следующей редакции: | "обеспечение безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды) | 3076,46 <1> | 362,63 | 364,03 | 523,68 <1> | 523,77 <1> | 523,58 | 259,6 | 262,95 <1>, <3> | 259,6 | 2,67 <1> | - | - | -"; | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | субпозицию, касающуюся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции: | "Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 2817,59 <1> | 104,03 | 363,81 | 523,68 | 523,77 | 523,58 <1> | 259,6 | 262,95 <1>, <3> | 259,6 | 2,67 <1> | - | - | -"; | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | г) сноску 1 изложить в следующей редакции: "<1[> С учето](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p123357)м бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей."; д) дополнить сноской 5 следующего содержания: "<5> Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам: строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей; строительство здания для размещения Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8151,9 тыс. рублей; стр[оительство зда](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p123968)ния для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.". 9. Приложение N 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. N 1560)
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"
| (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | | 2013 - 2024 годы - всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 год | Всего по Программе | 109081,61 <1> | 10000 | 9454,79 <1> | 9354,28 <1> | 11725,25 <1> | 12999,19 <1> | 12342,68 <1> | 15773,28 <1> | 11701,66 <1>, <3> | 9569,32 <1>, <4> | 8306,1 | 8306,1 | | 8306,1 | из них: | | | | | | | | | | | | | | | Конституционный Суд Российской Федерации | 37,07 | 37,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | Верховный Суд Российской Федерации | 757,76 | 34,85 | 64,4 | 67,86 | 111,07 | 116,35 | 116,35 | 100,46 | 146,42 | - | - | - | | - | Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 4324,4 | 4324,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 96064,04 <1> | 4267,01 | 8779,96 | 8208,37 <1> | 10323,14 <1> | 11753,2 | 10922 <1> | 14662,17 <1>, <2> | 10491,92 <1>, <3> | 9367,14 <1>, <4> | 8306,1 | 8306,1 | | 8306,1 | Минэкономразвития России | 1,38 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | Минюст России | 4650,47 | 870,76 | 195,07 | 693,73 <1> | 751,5 <1> | 710,53 <1> | 773,07 <1> | 491,43 <1> | 462,58 <1> | 46,32 <1> | - | - | | - | ФССП России | 3292,43 | 464,53 | 415,37 | 384,32 | 539,55 <1> | 419,11 <1> | 531,26 <1> | 519,22 <1> | 600,74 <1> | 155,86 <1> | - | - | | - | Государственные капитальные вложения - всего | 89719,09 <1> | 6544,68 | 6610,93 <1> | 6955,23 <1> | 8563,78 <1> | 9916,58 <1> | 11006,92 <1> | 14414 <1> | 9973,13 | 9566,65 <1> | 8306,1 | 8306,1 | | 8306,1 | из них: | | | | | | | | | | | | | | | Верховный Суд Российской Федерации | 84,31 | 13,01 | 11,84 | 12,27 | 15,41 | 15,89 | 15,89 | - | - | - | - | - | | - | Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 3520,6 | 3520,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 82702,7 | 2678,62 | 6331,4 | 6371,64 <1> | 7682,08 <1> | 9258,84 <1> | 10221,8 <1> | 13975,62 <1>, <2> | 9559,22 <1>, <3> | 9364,47 <1>, <4> | 8306,1 | 8306,1 | | 8306,1 | Минюст России | 1492,39 | 38,07 | 13,96 | 338,51 <1> | 512,59 <1> | 367,53 <1> | 374,01 <1> | 57,65 <1> | 88,27 | 46,32 <1> | - | - | | - | ФССП России | 1928,86 | 294,38 | 253,73 | 232,81 | 353,7 <1> | 274,32 <1> | 395,22 <1> | 380,73 <1> | 325,64 <1> | 155,86 <1> | - | - | | - | Прочие нужды - всего | 19362,52 <1> | 3455,32 | 2843,87 | 2399,05 | 3161,48 <1> | 3082,61 | 1335,76 | 1359,28 <1> | 1728,53 | 2,67 <1> | - | - | | - | из них: | | | | | | | | | | | | | | | Конституционный Суд Российской Федерации | 37,07 | 37,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | Верховный Суд Российской Федерации | 1259,13 | 21,84 | 52,56 | 55,59 | 95,66 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 146,42 | - | - | - | | - | Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 803,8 | 803,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 13325,17 | 1588,39 | 2448,56 | 1836,73 | 2641,06 <1> | 2494,36 | 700,2 | 686,55 <1>, <2> | 932,7 | 2,67 <1> | - | - | | - | Минэкономразвития России | 1,38 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | Минюст России | 4202,01 | 832,69 | 181,11 | 355,22 | 238,91 | 343 | 399,06 | 433,78 | 374,31 | - | - | - | | - | ФССП России | 1363,57 | 170,15 | 161,64 | 151,51 | 185,85 | 144,79 | 136,04 | 138,49 | 275,1 | - | - | - |
-
--- <1> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в объеме 338513,1 тыс. рублей. <2> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет. <3> Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам: дом правосудия с административными помещениями. Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей; реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей; строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей; приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей. <4> Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам: строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 8151,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.". ---