Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 № 1560
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N 1560. 1560. 14.09.2021. https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1560-2021
«О внесении изменений в федеральную целевую программу „Развитие судебной системы России на 2013 — 2024 годы“»
Примечание
Начало действия документа — 28.09.2021.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2021 г. № 1560
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 — 2024 ГОДЫ»
Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу «Развитие судебной системы России на 2013 — 2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 «О федеральной целевой программе „Развитие судебной системы России на 2013 — 2024 годы“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 13; 2021, № 2, ст. 402).»
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. № 1560
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 — 2024 ГОДЫ»
1. В паспорте:
а) в позиции, касающейся государственного заказчика — координатора Программы, слова «(до 2020 года включительно)» исключить;
б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры «109093,55» и «89731,03» заменить соответственно цифрами «109081,61» и «89719,09».
а) в абзаце третьем цифры «109093,55» заменить цифрами «109081,61»;
б) в абзаце четвертом цифры «89731,03» заменить цифрами «89719,09».
3. Абзацы первый и второй раздела V изложить в следующей редакции:
«Государственным заказчиком — координатором Программы является Министерство экономического развития Российской Федерации.»
Государственный заказчик — координатор Программы в ходе ее выполнения:»
4. Позицию 12 приложения № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
5. Приложение № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к федеральной целевой программе
„Развитие судебной системы России
на 2013 — 2024 годы“
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. № 1560)»
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 — 2024 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 — 2024 ГОДЫ» ПО СУДЕБНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
<1> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.
<2> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:
на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) — в объеме 267888,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — в объеме 2275,2 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, — в объеме 60000 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области — в объеме 1670,1 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области — в объеме 1384,1 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, — в объеме 48112,7 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, — в объеме 2967 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда — в объеме 3749 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал № 563, г. Уфа, — в объеме 10780 тыс. рублей.
Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда — в объеме 3749 тыс. рублей;
строительство Киселевского городского суда Кемеровской области — в объеме 336,8 тыс. рублей;
строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области — в объеме 550,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск — в объеме 2967 тыс. рублей.
<3> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:
на реконструкцию здания Волгоградского областного суда — в объеме 8800 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — в объеме 14,7 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда — в объеме 49751 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда — в объеме 605,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области — в объеме 10 тыс. рублей;
на строительство здания Курского областного суда — в объеме 500,7 тыс. рублей;
на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — в объеме 1767,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, — в объеме 149730 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, — в объеме 51839,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска — в объеме 16202,7 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, — в объеме 153124,6 тыс. рублей;
на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, — в объеме 10627,4 тыс. рублей;
на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда — в объеме 483 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда — в объеме 20000 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, — в объеме 1070 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая — ул. Захарова, — в объеме 10242,1 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, — в объеме 360719,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, — в объеме 248764,4 тыс. рублей.
<4> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда — в объеме 2495 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области — в объеме 550,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда — в объеме 9763,5 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области — в объеме 2600 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, — в объеме 1380 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, — в объеме 6950 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда — в объеме 3176 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, — в объеме 35522,6 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, — в объеме 8000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области — в объеме 7251,3 тыс. рублей;
на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области — в объеме 70433,7 тыс. рублей;
на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, — в объеме 821,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, — в объеме 10355,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, — в объеме 801640,1 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, — в объеме 367864,9 тыс. рублей;
на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия — в объеме 2989 тыс. рублей;
на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия — в объеме 780 тыс. рублей;
на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия — Алания — в объеме 1650 тыс. рублей;
на строительство здания Кропоткинского городского суда — в объеме 1273,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ессентукского городского суда — в объеме 1806,2 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, — в объеме 792,9 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова — в объеме 3576,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда — в объеме 66832 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, — в объеме 53592,8 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга — в объеме 5600 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, — в объеме 618 тыс. рублей;
на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова — в объеме 4990 тыс. рублей;
на строительство здания Ульяновского областного суда — в объеме 95785,3 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, — в объеме 65316,5 тыс. рублей;
на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина — ул. Просвещения, — в объеме 141,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 «А», — в объеме 58443,6 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, — в объеме 1773,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — в объеме 406273,8 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области — в объеме 869,8 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска — в объеме 77663,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки — в объеме 1483,3 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, — в объеме 1268,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — в объеме 136190,9 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — в объеме 5940 тыс. рублей.
<5> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда — в объеме 1996 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда — в объеме 79,8 тыс. рублей;
на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, — в объеме 7000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан — в объеме 145776 тыс. рублей;
на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны — в объеме 198117 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Иркутского областного суда — в объеме 371605,2 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда — в объеме 27516,7 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, — в объеме 104122,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Шалинского городского суда — в объеме 660,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 «А», — в объеме 2810,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — в объеме 514449,5 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, — в объеме 12900 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда — в объеме 31984,4 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда — в объеме 16690,5 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, — в объеме 77910 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска — в объеме 36903,1 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, — в объеме 86420,4 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — в объеме 46255 тыс. рублей.
<6> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:
Пермский краевой суд, г. Пермь, — 470415,3 тыс. рублей;
Приморский краевой суд, г. Владивосток, — 35000 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда — 69920,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области — 329400,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда — 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда — 1342,6 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области — 456,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда — 4038 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда — 1825,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, — 1536,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, — 774,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга — 5600 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков — 10355,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области — 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, — 1380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, — 6950 тыс. рублей;
реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, — 3500 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, — 8000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, — 2509,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина — ул. Просвещения — 400 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, — 1000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, — 2100 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика — Чувашия, — 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, — 821,5 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, — 69197,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда — 2890 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска — 221,75 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20 — 111,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда — 19,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября — 10570,7 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217 — 36,5 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области — 5869,8 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска — 13,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки — 0,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — 256,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда — 242 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — 5940 тыс. рублей.
<7> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) — 159097,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан — 1199,8 тыс. рублей.
<8> В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. № 410-ФЗ «Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области» Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.
<9> С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.
<10> В соответствии с параметрами федерального бюджета.
<11> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — 843,4 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, — 35616,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, — 185123,1 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, — 17292 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, — 4990 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда — 3559,5 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда — 249146,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, — 22884,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда — 14428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, — 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, — 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области — 184419,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области — 63358,7 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области — 40522,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда — 197792,6 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, — 267151,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, — 459659,5 тыс. рублей;
строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия — Алания — 35000 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда — 51306,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда — 478527,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан — 56603,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга — 36952,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда — 447599,3 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, — 125276,7 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, — 10622 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова — 5647,7 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда — 131369,4 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва — 71770,2 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, — 382,6 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина — ул. Просвещения, — 181683,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда — 503325,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, — 260622,1 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, — 17933,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области — 300000 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда — 13566 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, — 10700 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, — 5631,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — 181348,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда — 194687,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда — 219070,9 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, — 249850,4 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), — 74141 тыс. рублей.
<12> Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области — 58858,7 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова — 208 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, — 8634,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, — 64,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда — 2098,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда — 1193,7 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, — 10 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, — 7000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 — 1452,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан — 1,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда — 31193,5 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, — 5000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пряжинского районного суда — 47830 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан — 18489,4 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова — 100000 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, — 86420,4 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, — 46469,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки — 70000 тыс. рублей.
<13> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе:
26764,5 тыс. рублей — «Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск»;
28735,6 тыс. рублей — «Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда»;
191549,9 тыс. рублей — «Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир»;
3742,5 тыс. рублей — «Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская»;
187521,9 тыс. рублей — «Строительство здания Рязанского областного суда»;
13878,7 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи»;
13258,3 тыс. рублей — «Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11»;
115950,2 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области»;
161137,7 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области»;
44085,6 тыс. рублей — «Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда»;
75031,2 тыс. рублей — «Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков»;
48971,6 тыс. рублей — «Строительство здания Островского городского суда, г. Остров»;
13062,4 тыс. рублей — «Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия»;
6969,6 тыс. рублей — «Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия»;
91,6 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда»;
77,4 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда»;
6137,9 тыс. рублей — «Реконструкция здания Ессентукского городского суда»;
10505,1 тыс. рублей — «Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2»;
310832,7 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда»;
209178,5 тыс. рублей — «Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа»;
99727 тыс. рублей — «Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова»;
249886,4 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Пензенского областного суда»;
45351,5 тыс. рублей — «Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217»;
65643,3 тыс. рублей — «Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1»;
96271,5 тыс. рублей — «Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва»;
134753,2 тыс. рублей — «Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина — ул. Просвещения»;
168384,4 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Иркутского областного суда»;
548008,3 тыс. рублей — «Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская»;
314399,6 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области»;
111563,5 тыс. рублей — «Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда»;
3800 тыс. рублей — «Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск»;
37333,1 тыс. рублей — «Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки»;
41857,9 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда»;
3600 тыс. рублей — «Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан»;
103040,6 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда»;
32050,9 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Пермского краевого суда»;
336105,5 тыс. рублей — «Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145».
<14> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда — 94 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области — 128,7 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров — 1247,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда — 3120,8 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда — 34,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский — 1937,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области — 150000 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов — 5000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь — 17200 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда — 514428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а — 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 — 509309 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области — 1675,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области — 60 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области — 40522,9 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области — 502,4 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров — 436,8 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург — 256608,7 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия — 4629,5 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия — 47,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда — 430,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда — 427 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда — 547,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда — 1397,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград — 825,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда — 24713,3 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск — 2272,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга — 2798,8 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова — 347,1 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда — 1,8 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28 — 46477,2 тыс. рублей;
реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда — 800000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области — 147416,8 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск — 10700 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск — 5183,3 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка — 1183,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — 71795,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда — 156756 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда — 124180,9 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства) — 242796,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки — 23 тыс. рублей.
<15> В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 г. № 403-ФЗ «О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов» Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.
<16> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и подлежащие оплате в 2018 году, в размере 162,1 тыс. возращены в федеральный бюджет.
<17> Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, — 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, — 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда, — 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда — 600182 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская — 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, — 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, — 903300 тыс. рублей.
<18> Лимиты бюджетных обязательств в размере 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в размере 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровская края по исполнительному листу в размере 6316,7 тыс. рублей.
<19> Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с Методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, приобретению объектов недвижимого имущества, реализуемых Судебных департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013 — 2024 годы», приведенной в приложении № 9 к указанной Программе.
<20> Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в размере 20788,2 тыс. рублей, из них:
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда, — 50294,2 тыс.;
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда, — 73229,9 тыс.;
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области, — 48873,2 тыс.;
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, — 4582,6 тыс.;
Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда, — 91,6 тыс.;
Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда, — 77,4 тыс.;
Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки, — 28085,8 тыс.;
Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, — 3329 тыс.;
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, — 99727 тыс.;
Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, — 418,9 тыс.;
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, — 146,6 тыс.;
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, — 3742,5 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, — 5719,8 тыс.;
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина — ул. Просвещения, — 4320,5 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, — 12,1 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, — 3800 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, — 2130 тыс.;
Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области, — 4,9 тыс.;
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда, — 439,1 тыс.
<21> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(1) постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:
33225,7 тыс. рублей — «Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда»;
15419,8 тыс. рублей — «Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11»;
10377 тыс. рублей — «Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград»;
20000 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области»;
116368,3 тыс. рублей — «Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков»;
37673,6 тыс. рублей — «Строительство здания Островского городского суда, г. Остров»;
1593,7 тыс. рублей — «Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия»;
7000 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный»;
921066,4 тыс. рублей — «Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132»;
14,9 тыс. рублей — «Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2»;
72574,5 тыс. рублей — «Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород;»
18500 тыс. рублей — «Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск»;
18644 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда;»
0,5 тыс. рублей — «Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства)»;
528913,9 тыс. рублей — «Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа»;
53342,7 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Пензенского областного суда»;
40132,5 тыс. рублей — «Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва»;
30748,8 тыс. рублей — «Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина — ул. Просвещения»;
165596,1 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Иркутского областного суда»;
298517,9 тыс. рублей — «Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская»;
205210,2 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области»;
140922,5 тыс. рублей — «Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда»;
19999,4 тыс. рублей — «Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки»;
197,8 тыс. рублей — «Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда»; 17577,1 тыс. рублей — «Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145.».
6. В приложении № 4 к указанной Программе:
а) в столбце «2013 — 2020 годы — всего» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
б) раздел «Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
в) позицию «Итого» изложить в следующей редакции:
-«;»
г) дополнить сносками 12 и 13 следующего содержания:
«<12> Бюджетные ассигнования, выделенные на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, в размере 46320 тыс. рублей и не освоенные в 2020 году, возвращены в бюджет.»
<13> Бюджетные ассигнования в размере 46320 тыс. рублей, не освоенные в 2020 году, доведены в 2021 году.».
7. В приложении № 5 к указанной Программе:
а) в столбце «2013 — 2020 годы — всего» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
б) разделы «Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)», «Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу» и «Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия» изложить в следующей редакции:
в) раздел «Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике» изложить в следующей редакции:
г) позицию «Итого» изложить в следующей редакции:
-«;»
д) сноски 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«<3> Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:»
за 2015 год в размере 197474,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре в размере 36507,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 6500 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 70530,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел, в размере 28043,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,6 тыс. рублей;
за 2016 год в размере 116362,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 113212,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 3150 тыс. рублей;
за 2017 год в размере 156477,7 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18562,2 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 61437,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 6000 тыс. рублей;
за 2018 год в размере 291500,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»);
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»);
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»);
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;
за 2019 год в размере 304440 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре в размере 45050,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 41021,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 107406,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 5510,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 797,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 27570,4 тыс. рублей;
на приобретение административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области в размере 77082,7 тыс. рублей;
за 2020 год в размере 156647,5 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61912,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55725,4 тыс. рублей (включая 402,8 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»);
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей.
<4> Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:
в 2015 году в размере 59573,2 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,2 тыс. рублей;
в 2016 году в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;
в 2017 году в размере 114090,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18561,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 19150,6 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 5900 тыс. рублей;
в 2018 году в размере 132626,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 53303,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 110,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;
в 2019 году в размере 169508,5 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 34505,1 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 104076,2 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 4959,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 25967,8 тыс. рублей;
в 2020 году в размере 155860,9 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61528,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55322,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В этой связи, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, на строительство объекта «Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск» в сумме 1400 тыс. рублей и на строительство объекта «Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск» в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.»;
е) сноску 9 изложить в следующей редакции:
«<9> Фактическая стоимость выполнения проектно-изыскательских работ по строительству административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.».
8. В приложении № 6 к указанной Программе:
а) в столбце «2013 — 2020 годы — всего» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
б) позицию «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
в) в разделе II:
позицию «Всего» изложить в следующей редакции:
субпозицию, касающуюся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
субпозицию, касающуюся зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
| «здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации» | 1492,39 <1> | 38,07 | 13,96 | 338,51 <1> | 512,59 <1> | 367,53 <1> | 374,01 <1> | 57,65 | 88,27 | 46,32 <1> | - | - | -«;» |
|---|
субпозицию, касающуюся зданий Федеральной службы судебных приставов, изложить в следующей редакции:
| «здания Федеральной службы судебных приставов» | 1928,86 | 294,38 | 253,73 | 232,81 | 353,7 <1> | 274,32 | 395,22 <1> | 380,73 | 325,64 <1> | 155,86 <1> | - | - | -«;» |
|---|
позицию, касающуюся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), изложить в следующей редакции:
| «обеспечение безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды)» | 3076,46 <1> | 362,63 | 364,03 | 523,68 <1> | 523,77 <1> | 523,58 | 259,6 | 262,95 <1>, <3> | 259,6 | 2,67 <1> | - | - | -«;» |
|---|
субпозицию, касающуюся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
| «Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации» | 2817,59 <1> | 104,03 | 363,81 | 523,68 | 523,77 | 523,58 <1> | 259,6 | 262,95 <1>, <3> | 259,6 | 2,67 <1> | - | - | -«;» |
|---|
г) сноску 1 изложить в следующей редакции:
«<1> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу „Общеэкономические вопросы“ раздела „Национальная экономика“ классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.»;
д) дополнить сноской 5 следующего содержания:
«<5> Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:»
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области — 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, проспект Ломоносова, квартал 132, — 8151,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — 1194,3 тыс. рублей.».
9. Приложение № 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7
к федеральной целевой программе
„Развитие судебной системы России
на 2013 — 2024 годы“
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. № 1560)»
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 — 2024 ГОДЫ»
<1> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в объеме 338513,1 тыс. рублей.
<2> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению «капитальные вложения» в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению «прочие нужды» в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.
<3> Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
дом правосудия с административными помещениями. Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, — 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, — 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, — 903300 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, — 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, — 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда — 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, — 600182 тыс. рублей.
<4> Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области — 2600 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 — 8151,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда — 1194,3 тыс. рублей.».