--- title: "Постановление Правительства РФ от 03.10.2018 N 1186" number: "1186" issuer: "Правительство Российской Федерации" issued_on: 2018-10-03 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1186-2018" --- ## Постановление Правительства РФ от 03.10.2018 N 1186 # Постановление Правительства РФ от 03.10.2018 N 1186 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" > [!IMPORTANT] > Начало действия документа - 19.10.2018.
**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
**от 3 октября 2018 г. N 1186** **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ**
**РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"**
Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; N 26, ст. 3352; N 48, ст. 6258; 2014, N 8, ст. 803; N 34, ст. 4668; 2015, N 1, ст. 278; N 35, ст. 4980; 2016, N 1, ст. 246; 2017, N 1, ст. 197; N 16, ст. 2424; N 52, ст. 8135).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 октября 2018 г. N 1186
**ИЗМЕНЕНИЯ,**
**КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ**
**СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"**
1. В [паспорте в](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p100145) позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "88199,6" и "67848,39" заменить соответственно цифрами "84943,37" и "64592,21". 2. В разделе IV: а) в [абзаце третьем ц](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p52)ифры "88199,6" заменить цифрами "84943,37"; б) в [абзаце четверт](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p100186)ом цифры "67848,39" заменить цифрами "64592,21". 3. В [приложени](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p104394)и N 1 к указанной Программе: а) [в позиции](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p100196) 7 цифры "2979", "3239" и "3774" заменить соответственно цифрами "2500", "2657" и "2882"; б) позицию 9 изложить в следующей редакции: | "9. | Внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий): | 1945 | 2003 | 2063 | 2130 | 2197 | 2264 | 2283 | 2302 | 2321"; | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | в) позицию 10 дополнить субпозицией следующего содержания: | | | "в Верховном Суде Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2";
г) в позиции 11 субпозицию, касающуюся Верховного Суда Российской Федерации, изложить в следующей редакции: | | | "в Верховном Суде Российской Федерации | - | - | - | 5 | 11 | 12 | 9 | 8 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11";
д) дополнить позицией 16 следующего содержания: | "16. | Информатизация Верховного Суда Российской Федерации | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц) | - | - | - | - | - | - | 3000000 | 4000000 | 5000000 | | | количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц) | - | - | - | - | - | - | 3500 | 3500 | 3500 | | | количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц) | - | - | - | - | - | - | 18000 | 19000 | 23000 | | | количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа (единиц) | - | - | - | - | - | - | 1500 | 3000 | 5000 | | | количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц) | - | - | - | - | - | - | 1500 | 3000 | 5000 | | | объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт) | - | - | - | - | - | - | 110 | 142 | 174". | 4. Приложение N 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 3 октября 2018 г. N 1186)
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2020 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" ПО СУДЕБНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование объекта, регион строительстваСрок ввода в действиеМощность (кв. метров)
Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)2013 - 2020 годы - всего
в том числе2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год
2020 год
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск1.Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего288731,3 <*********>60827,2300 <*>8970015591768878,9 <****>2810,6 <*****>-
-строительство2018 год4604,66288731,360827,2300 <*>8970015591768878,9 <****>2810,6 <*****>-
-
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж2.Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего238245,28815570400 <*>127420----
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2014 год400-400-----
-строительство2015 год3730237845,28815570000 <*>127420----
-3.Строительство здания Лискинского районного суда - всего80872,127403877039362,1----
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2013 год27402740------
-строительство2015 год2482,478132,1-3877039362,1----
-
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный4.Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего708106 <*********>-200006000-20000400000200000
62106в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год26000-200006000----
-строительство2020 год7224,2682106----20000400000200000
62106
Пермский краевой суд, г. Пермь5.Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего589517,3 <*********>-150005000 <**>-502399,7 <******>480857,3 <*****>92714
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год15946-150005000 <**>----
-строительство2019 год8253,5573571,3----502399,7 <******>480857,3 <*****>92714
-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток6.Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего15000- <*********>---500035000 <******>--
-в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год- <*********>---500035000 <******>--
-
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград7.Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего14166,820930 <*********>-2900088008800 <***>---
-в том числе
проектные и изыскательские работы2016 год20930 <*********>-2900088008800 <***>---
-
Иркутский областной суд, г. Иркутск8.Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего1582711,2 <*********>-340006517-419158,5723014,9 <*****>393836
386612в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год31695-340006517----
-строительство2020 год17082,271551016,2----419158,5723014,9 <*****>393836
386612
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово9.Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего1739889,8 <*********>-23359,214875,2 <**>720608,1 <***>1046872,3 <****>857173,5 <*****>-
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год23359,2-23359,22275,2 <**>----
-строительство2019 год228371716530,6--12600720608,1 <***>1046872,3 <****>857173,5 <*****>-
-10.Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего33001333 <*********>30001670,2 <*>1333,2 <**>869,85869,8 <****> <******>--
-в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год1333 <*********>30001670,2 <*>1333,2 <**>869,85869,8 <****> <******>--
-
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск11.Строительство здания Курского областного суда - всего700015000-120003000500,7 <***>---
-в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год15000-120003000500,7 <***>---
-12.Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего6402343---2343---
-в том числе
проектные и изыскательские работы2016 год2343---2343---
-13.Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего9601196,8--900296,8---
-в том числе
проектные и изыскательские работы2016 год1196,8--900296,8---
-
Московский областной суд, г. Красногорск14.Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего800034700-147002000020000 <***>9763,5 <****>--
-в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год34700-147002000020000 <***>9763,5 <****>--
-
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск15.Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего887188,7 <*********>-105006000-70000 <******>409953,7 <*****>200000
260735в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год16500-105006000----
-реконструкция2020 год8769,1870688,7----70000 <******>409953,7 <*****>200000
26073516.Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего226198633503010011000022748---
-в том числе:
приобретение2013 год3344,15500055000------
-проектные и изыскательские работы2014 год84508350100-----
-реконструкция2016 год3344,1162748-3000011000022748---
-17.Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск2014 год278,610250-10250-----
-
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород18.Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего3296661,3 <*********>30000120761,1702961,71228471,2 <***>127042927516,7 <*****>-
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2014 год150761,130000120761,1-----
-строительство2018 год33664,233145900,2--702961,71228471,2 <***>127042927516,7 <*****>-
-
Омский областной суд, г. Омск19.Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего1082294 <*********>-8411,72588,3-329400,9 <******>300000342171
429123в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год11000-8411,72588,3----
-строительство2020 год144401071294----329400,9 <******>300000342171
429123
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел20.Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего80853,2 <*********>-70001500605,5 <***>10000 <******>2000058454
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год2399,2-70001500605,5 <***>---
-строительство2019 год2110,578454----10000 <******>2000058454
-
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза21.Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего865085,2 <*********>--1336915557,2-500000250000
86159в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год28926,2--1336915557,2---
-строительство2020 год10996,63836159-----500000250000
8615922.Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего264902 <*********>---25006500 <******>126203129699
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год9000---25006500 <******>--
-реконструкция2019 год4485,2255902-----126203129699
-
Рязанский областной суд, г. Рязань23.Строительство здания Рязанского областного суда - всего633349 <*********>--42002864-300000250000
76285в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год7064--42002864---
-строительство2020 год11892,46626285-----300000250000
76285
Томский областной суд, г. Томск24.Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего435361 <*********>-----13566117635
304160в том числе:
проектные и изыскательские работы2018 год13566-----13566-
-строительство2020 год4500421795------117635
304160
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула25.Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего1125529,2 <*********>540042203177,2232,41342,6 <******>14428,6500000
598071в том числе:
проектные и изыскательские работы2018 год27458,2540042203177,2232,41342,6 <******>14428,6-
-строительство2020 год14934,61098071------500000
598071
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск26.Строительство здания Ульяновского областного суда - всего655905,7 <*********>400041699780116716180000 <****>437026-
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год221494000416997804200---
-строительство2019 год7345633756,7---112516180000 <****>437026-
-
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль27.Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего1156027000 <*********>--200012316700012684 <*****>-
-в том числе
проектные и изыскательские работы2018 год27000--200012316700012684 <*****>-
-
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург28.Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего125245125245------
-в том числе
строительство2013 год10489,9125245125245------
-29.Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего88589,988589,9------
-в том числе
строительство2013 год11338,588589,988589,9------
-30.Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего117940,8117940,8------
-в том числе
строительство2013 год12404117940,8117940,8------
-31.Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего376786,4-92666,423520859539,4 <***>---
-в том числе
строительство2016 год3722376786,4-92666,423520859539,4 <***>---
-32.Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего1781750,4 <*********>-508249,3255799,2440208,9367864,9 <****>577493-
-в том числе:
строительство2019 год14832,21781750,4-508249,3255799,2440208,9367864,9 <****>577493-
-
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар33.Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего2017 год619601-238499273641,8 <**>320584,6 <***>35522,6 <****> <******>--
-в том числе
строительство2017 год9268,5619601-238499273641,8 <**>320584,6 <***>35522,6 <****> <******>--
-
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск34.Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего20970414437165333-----
-в том числе
реконструкция2014 год3631,420970414437165333-----
-
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа35.Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего2085393,7 <*********>-916268,8345989,7 <**>159097,5 <*******>--271893
834478в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год900-900-----
-строительство2020 год31528,82084493,7-915368,8345989,7 <**>159097,5 <*******>--271893
834478
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский36.Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего492319,1 <*********>-30003267,17767,1 <***>55940 <****> <******>136255 <*****>168655
177397в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год6267,1-30003267,11767,1 <***>---
-строительство2020 год7682,1486052---600055940 <****> <******>136255 <*****>168655
177397
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала37.Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего1008027000-230004000----
-в том числе
проектные и изыскательские работы2015 год27000-230004000----
-
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград38.Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего2497103728013422078210----
-в том числе
реконструкция2015 год36692497103728013422078210----
-
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга39.Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего22985420,5 <*********>43001870933,3 <**>561 <***>550,9 <****> <******>--
-в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год5420,5 <*********>43001870933,3 <**>561 <***>550,9 <****> <******>--
-
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург40.Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего140146 <*********>286954291 <**>2167629070433,7 <****>60771-
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год30852869-216----
-строительство2019 год3102137061-54291 <**>-7629070433,7 <****>60771-
-41.Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего243327,4 <*********>-5906,4988150-13844497839
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год7044,4-5906,4988150---
-строительство2019 год4471,3236283-----13844497839
-
Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск42.Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего668979,7-232000303232,7 <**>233698,8 <***>---
-в том числе
строительство2016 год6858668979,7-232000303232,7 <**>233698,8 <***>---
-43.Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего148214710079655,7 <**>29677,6105789,7 <***>99512,7 <****> <******>--
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2013 год71007100------
-реконструкция2017 год3665,8141114-79655,7 <**>29677,6105789,7 <***>99512,7 <****> <******>--
-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород44.Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего181025 <*********>1867027840 <**>2000087260141927 <****> <******>16690,5 <*****>-
-в том числе
строительство2018 год3243,31810251867027840 <**>2000087260141927 <****> <******>16690,5 <*****>-
-
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск45.Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего31823225069317-----
-в том числе
реконструкция2014 год708,2631823225069317-----
-
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону46.Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего5236660028836 <**>2735124415---
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2013 год600600------
-строительство2016 год1008,651766-28836 <**>2735124415---
-
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск47.Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего1161946,7 <*********>-424437,2192408,9151726,8136190,9 <****> <******>274918,7113714
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2018 год1835,4-----1835,4-
-строительство2019 год77801160111,3-424437,2192408,9151726,8136190,9 <****> <******>273083,3113714
-
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск48.Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего1780016900-900483 <***>---
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год900--900483 <***>---
-строительство2013 год4229,41690016900------
-
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск49.Строительство здания Миасского городского суда - всего183641532106704063391----
-в том числе
строительство2015 год4125183641532106704063391----
-
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала50.Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего3080430804------
-в том числе
строительство2013 год772,23080430804------
-51.Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего3923939239------
-в том числе
строительство2013 год8153923939239------
-52.Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент2014 год483,27500-7500-----
-53.Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан2014 год709,625000-25000-----
-
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик54.Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего36431,336431,3------
-в том числе
строительство2013 год86336431,336431,3------
-
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас55.Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего131176 <*********>---59782989 <****>6561659582
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год5978---59782989 <****>--
-строительство2019 год1918125198-----6561659582
-56.Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего58056 <*********>---2600780 <****>-25000
30456в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год2600---2600780 <****>--
-строительство2020 год80055456------25000
30456
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск57.Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего84749 <*********>---39703176 <****>4783032949
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год3970---39703176 <****>--
-строительство2019 год1057,9280779-----4783032949
-
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ58.Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего69329 <*********>---32731650 <****>3500032679
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год1650---32731650 <****>--
-строительство2019 год1491,867679-----3500032679
-
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл59.Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего326144 <*********>---16500-9629299644
113708в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год16500---16500---
-строительство2020 год3358,77309644-----9629299644
11370860.Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва2014 год816,910000-10000-----
-
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный61.Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего114205 <*********>--3000981--50000
60224в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год3981--3000981---
-строительство2020 год1416110224------50000
6022462.Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего99775 <*********>--20001458--50000
46317в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год3458--20001458---
-строительство2020 год124096317------50000
4631763.Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего86750,5 <*********>---25001480,5 <******>660,6 <*****>50000
32770в том числе:
проектные и изыскательские работы2018 год3980,5---25001480,5 <******>660,6 <*****>-
-строительство2020 год124082770------50000
32770
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань64.Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего270870 <*********>--904445500216826145776 <*****>-
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год9044--9044500---
-строительство2018 год3923,18261826---45000216826145776 <*****>-
-65.Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего316877,3 <*********>--11366,321963,7285511198117 <*****>-
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год11366,3--11366,31963,7---
-строительство2018 год5301,1305511---20000285511198117 <*****>-
-66.Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего78098 <*********>---3744 <*******>-75554-
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год3744 <*******>---3744 <*******>---
-строительство2019 год128075554-----75554-
-
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар67.Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего20001908,2 <*********>---1273,83733,7 <****> <******>--
-в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год1908,2 <*********>---1273,83733,7 <****> <******>--
-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток68.Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего124035,1 <*********>---39251483,3 <****> <******>7000050183
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год3852,1---39251483,3 <****> <******>--
-реконструкция2019 год2040,1120183-----7000050183
-69.Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск2013 год4586,375292,475292,4------
-
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь70.Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего110142,3 <*********>---1806,3806,2 <****>5250055836
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год1806,3---1806,31806,2 <****>--
-реконструкция2019 год3300108336-----5250055836
-
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск71.Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего62758 <*********>---19451268,1 <****>2233338480
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год1945---19451268,1 <****>--
-реконструкция2019 год1482,760813-----2233338480
-
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань72.Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего18001739,5 <*********>---3670---
-в том числе
проектные и изыскательские работы2016 год1739,5 <*********>---3670---
-73.Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего33115,2 <*********>---1450-278,815000
16483в том числе:
проектные и изыскательские работы2018 год1632,2---1450-278,8-
-строительство2020 год50031483------15000
16483
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск74.Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего211457 <***********>17832967-296737200 <******>136903,1 <*****>69507
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год475017832967-2967---
-строительство2019 год2826,51206707----37200 <******>136903,1 <*****>69507
-
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир75.Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего67313 <*********>---24952495 <****>1996 <*****>30000
34818в том числе:
проектные и изыскательские работы2018 год2495---24952495 <****>1996 <*****>-
-строительство2020 год1782,364818------30000
34818
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново76.Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего53343,93150021843,9-----
-в том числе
строительство2014 год187053343,93150021843,9-----
-77.Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, <********> - всего36255 <*********>---1556-1729217407
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год1556---1556---
-строительство2019 год841,734699-----1729217407
-
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск78.Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего481013823,6 <*********>---15365,91773,6 <****> <******>--
-в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год13823,6 <*********>---15365,91773,6 <****> <******>--
-
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров79.Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего203303,6 <*********>---3576,73576,6 <****>10000099727
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год3576,6---3576,73576,6 <****>--
-строительство2019 год4300199727-----10000099727
-
Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк80.Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего18003757,1 <*********>---12983234 <******>--
-в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год3757,1 <*********>---12983234 <******>--
-81.Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка2016 год11060,7300000---300000--
-
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан82.Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда2013 год182,170007000------
-
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва83.Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда2013 год3310,5235089235089------
-
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск84.Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск2014 год2657,2294400-294400-----
-
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома85.Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль2015 год461,64000--4000----
-
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск86.Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут2014 год4273200002-200002-----
-
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург87.Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего104178 <*********>---56005600 <****> <******>5248046098
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год5600---56005600 <****> <******>--
-строительство2019 год2391,2998578-----5248046098
-
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков88.Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего251077,8 <*********>---10355,810355,7 <****> <******>-100000
140722в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год10355,8---10355,810355,7 <****> <******>--
-строительство2020 год3100240722------100000
14072289.Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего106676,9 <*********>--912,21949,7821,5 <****> <******>-50000
54105в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год2571,9--912,21949,7821,5 <****> <******>--
-строительство2020 год1200104105------50000
5410590.Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего47175,6 <*********>---1400,6--20000
25775в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год1400,6---1400,6---
-строительство2020 год64045775------20000
2577591.Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего67578 <*********>---1490-3072635362
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год1490---1490---
-строительство2019 год1312,6566088-----3072635362
-
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара92.Реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего372902 <*********>-1321038507000198552254412,1 <*****>-
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год17060-132103850----
-реконструкция2018 год9486,66355842---7000198552254412,1 <*****>-
-93.Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего379475 <*********>---6618618 <****>1400200000
171457в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год8018---6618618 <****>1400-
-строительство2020 год7282371457------200000
171457
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов94.Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего102367 <*********>---50154990 <****>5981037567
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год4990---50154990 <****>--
-строительство2019 год1756,597377-----5981037567
-
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург95.Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области2013 год1431116000116000------
-
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск96.Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего800- <*********>---2612,72600 <****> <******>--
-в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год- <*********>---2612,72600 <****> <******>--
-97.Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего210283,2 <*********>---5208 <*****>1380 <****>-150000
55658в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год4625,2---5208 <*****>1380 <****>--
-строительство2020 год3780205658------150000
55658
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск98.Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего1830380---380---
-в том числе
проектные и изыскательские работы2016 год380---380---
-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов99.Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего5800- <*********>---69506950 <****> <******>--
-в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год- <*********>---69506950 <****> <******>--
-
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень100.Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего390050 <*********>---500---
-в том числе
проектные и изыскательские работы2016 год50 <*********>---500---
-
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск101.Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего1814177,9 <*********>385927,9-150012183-26568800000
600182в том числе:
приобретение2013 год11200385927,9385927,9------
-проектные и изыскательские работы2018 год28068--150012183-26568-
-реконструкция2020 год152001400182------800000
600182
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва102.Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, рабочий поселок городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего73412,373412,3------
-в том числе
строительство2013 год186273412,373412,3------
-103.Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего73888,8 <*********>6064,2610061005000-5000-
56524в том числе:
проектные и изыскательские работы2018 год5200,6---5000-5000-
-строительство2020 год532368688,26064,261006100----
56524
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь104.Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры2013 год1575,53000030000------
-105.Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово2013 год52240004000------
-106.Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск2013 год52672007200------
-107.Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль2013 год627,714542,214542,2------
-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород108.Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего464526,5 <*********>8220-157246,5206730 <***>295652,8 <****> <******>77910 <*****>-
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год15736,58220-7516,5----
-реконструкция2018 год7201448790--149730206730 <***>295652,8 <****> <******>77910 <*****>-
-
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь109.Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь2013 год3825,3198126198126------
-
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк110.Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе2013 год6658341386,5341386,5------
-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов111.Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего631003 <*********>310000--15003500 <******>5000150000
166003в том числе:
приобретение2013 год5842,4310000310000------
-проектные и изыскательские работы2018 год5000---15003500 <******>5000-
-реконструкция2020 год5842,4316003------150000
166003
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь112.Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего800033600------17200
16400в том числе
проектные и изыскательские работы2020 год33600------17200
16400
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль113.Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего800033700------15500
18200в том числе
проектные и изыскательские работы2020 год33700------15500
18200
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск114.Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего1456711 <*********>--200080008000 <****> <******>10000500000
946711в том числе:
проектные и изыскательские работы2018 год10000--200080008000 <****> <******>10000-
-строительство2020 год89441446711------500000
946711
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург115.Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего5901230,2 <*********>1246725,11481762,115500001522350,7 <***>801640,1 <****> <******>461112-
-в том числе
строительство2019 год32516,25901230,21246725,11481762,115500001522350,7 <***>801640,1 <****> <******>461112-
-
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград116.Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего1100048000------20000
28000в том числе
проектные и изыскательские работы2020 год48000------20000
28000
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа117.Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего780202,9 <*********>-2200010780 <**>---263228,2
494974,7в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год22000-2200010780 <**>----
-строительство2020 год11200758202,9------263228,2
494974,7
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир118.Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего689287,4 <*********>---400015000 <******>198087,3 <*****>332885,1
152215в том числе:
проектные и изыскательские работы2018 год19000---400015000 <******>12900 <*****>-
-строительство2020 год6864670287,4-----185187,3332885,1
152215
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань119.Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего1537801,4793188,4-525090468287,4 <***>---
-в том числе
строительство2016 год14412,81537801,4793188,4-525090468287,4 <***>---
-
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск120.Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего800022700------9900
12800в том числе
проектные и изыскательские работы2020 год22700------9900
12800
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске121.Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего442061 <*********>---20008141,6 <****> <******>200000213801
18260в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год10000---20008141,6 <****> <******>--
-строительство2020 год3960,7432061-----200000213801
18260
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск122.Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего1297705,1 <*********>-24000---260622,1584622
428461в том числе:
проектные и изыскательские работы2014 год24000-24000-----
-строительство2020 год12489,591273705,1-----260622,1584622
428461
Четвертый арбитражный апелляционный суд в г. Чите123.Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего384957 <*********>---20008000 <******>250000100000
24957в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год10000---20008000 <******>--
-строительство2020 год4573,8374957-----250000100000
24957
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск124.Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего811018,3-----1070046060
754258,3в том числе:
проектные и изыскательские работы2019 год23700-----1070013000
-строительство2020 год5600787318,3------33060
754258,3
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск125.Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - всего960040200------20000
20200в том числе
проектные и изыскательские работы2020 год40200------20000
20200
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан126.Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего19009200------3600
5600в том числе
проектные и изыскательские работы2020 год9200------3600
5600
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный127.Реконструкция здания Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего260011900------4900
7000в том числе
проектные и изыскательские работы2020 год11900------4900
7000
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар128.Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего1323771,3550000216317,3380200187496,1 <***>---
-в том числе
строительство2016 год19316,71323771,3550000216317,3380200187496,1 <***>---
-
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома129.Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома2015 год308,213260--13260----
-
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары130.Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - всего36802145 <*********>--2145793792,9 <****> <******>--
-в том числе
проектные и изыскательские работы2017 год2145 <*********>--2145793792,9 <****> <******>--
-
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита131.Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край2014 год776,744400-44400-----
-132.Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края2015 год790,275056--75056----
-
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард133.Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего159890 <*********>--219868021,1 <***>156057,5 <****> <******>86420,4 <*****>-
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2016 год2892--21981764,1 <***>---
-строительство2019 год1995,6156998---66257156057,5 <****> <******>86420,4 <*****>-
-
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда134.Строительство здания Нюксенского районного суда - всего32819--230730512---
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год2307--2307----
-строительство2016 год484,0630512---30512---
-135.Строительство здания Кадуйского районного суда - всего31994--230730512---
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2015 год2307--2307----
-строительство2016 год484,0629687---30512---
-136.Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего342539,3 <*********>---7251,37251,3 <****>200000120000
15288в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год7251,3---7251,37251,3 <****>--
-строительство2020 год5719,2335288-----200000120000
15288137.Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего6809068090------
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2013 год34403440------
-реконструкция2013 год11206465064650------
-138.Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего6798067980------
-в том числе:
проектные и изыскательские работы2013 год47604760------
-строительство2013 год10006322063220------
-
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул139.Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего378421,7 <*********>-18444058842176,777209108712-
-в том числе:
приобретение2014 год4943,7184440-184440-----
-проектные и изыскательские работы2016 год8060,7--58842176,7---
-реконструкция2018 год5793,36185921----77209108712-
-
Северо-Кавказский окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону140.Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего1432490,7 <*********>---316737223 <******>550796340839,7
500465в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год40390---316737223 <******>--
-строительство2020 год144531392100,7-----550796340839,7
500465
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь141.Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего383950 <*********>---930814764 <******>196786121110
41982в том числе:
проектные и изыскательские работы2017 год24072---930814764 <******>--
-строительство2020 год2177359878-----196786121110
41982
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань142.Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа - всего1562000----1562000--
-в том числе
приобретение2017 год14260,91562000----1562000--
-
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск143.Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего11023------11023
-в том числе
проектные и изыскательские работы2019 год11023------11023
-Итого53808423 <**********>55819205732498,6 <*>5783944 <**>7060082 <***>8686640,3 <****>9942496,9 <*****>8276300
8306100в том числе:
проектные и изыскательские работы136904990326,8404282,6 <*>173554,3 <**>271065,8 <***>231460,8 <****>122618,7 <*****>132100
108200строительство, реконструкция, приобретение524393745491593,25328216 <*>5610389,7 <**>6789016,2 <***>8455179,5 <****>9819878,2 <*****>8144200
8197900
--- <*> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей. <**> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей: на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей; на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей; на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей; на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей; на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей; не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них: строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 3749 тыс. рублей; строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 336,8 тыс. рублей; строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 550,8 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в размере 2967 тыс. рублей. <***> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.: на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей; на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей; на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей; на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей; на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей; на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей; на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей; на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей. <****> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.: на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей; на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей; на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей; на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей; на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей; на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей; на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей; на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей; на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей; на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей; на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей; на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей; на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - в объеме 618 тыс. рублей; на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей; на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей; на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей; на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей; на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей; на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей; на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей; на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей; на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей; на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей. <*****> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей: на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей; на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей; на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей; на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей; на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей; на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей; на Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей. <******> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них: Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей; Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей; строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей; строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей; строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей; реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 600 тыс. рублей; строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей; строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей; строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 380 тыс. рублей; строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей; реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей; строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей; строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей; строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей; строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей; строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей; реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей; строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей; реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей; реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей; комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей. <*******> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей, из них: строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей; строительство здания для размещения Чист[опольск](https://bukva.ai/docs/zakon-410-fz-2016/statya-1)ого городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей. <********> В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Указанные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда. <*********> С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований. <**********> В соответствии с параметрами федерального бюджета. 5. В [приложе](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p3859)нии N 7 к указанной Программе: а) в позиции, касающейся всего по Программе: ци[фры "88199](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p3860),6 <*>", "12107,12", "12773,08" и "13536,31" заменить соответственно цифрами "82160,42 <*>", "12576,54 <*>", "10952,93" и "11075,14"; в [субпозиции](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p3861), касающейся капитальных вложений (бюджетные инвестиции), цифры "67848,38 <*>", "10331,46", "10946,23" и "11729,89" заменить соответственно цифрами "61809,16 <*>", "10806,6 <*>", "9132,82" и "9256,26"; в суб[позиции "](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p100885)прочие нужды" цифры "20351,16", "1775,66", "1826,85" и "1806,42" заменить соответственно цифрами "20351,26", "1769,94", "1820,11" и "1818,88"; б)[ в разд](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p105231)еле I: в [позиции](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p105241) "Всего" цифры "304,53", "286,09" и "258,08" заменить соответственно цифрами "302,7", "282,7" и "263,3"; в [позиции, к](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p103837)асающейся информатизации судебной системы, цифры "304,53", "286,09" и "258,08" заменить соответственно цифрами "302,7", "282,7" и "263,3"; в суб[позиции, к](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p100893)асающейся информатизации Верховного Суда Российской Федерации, цифры "28,43", "29,99" и "31,78" заменить соответственно цифрами "26,6", "26,6" и "37"; в)[ в разд](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p3862)еле II: в [позиции](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p3863) "Всего" цифры "70491,11 <*>", "11004,05", "11685,05" и "12452,39" заменить соответственно цифрами "64448,98 <*>", "11480,29 <*>", "9873,68" и "9975,62"; в [позиции, к](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p3864)асающейся строительства, реконструкции или приобретения зданий (капитальные вложения), цифры "63890,04 <*>", "10035,17", "10649" и "11431,58" заменить соответственно цифрами "57850,81 <*>", "10511,41 <*>", "8837,63" и "8954,81"; в [субпози](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p103928)ции, касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "56606,35 <*>", "9466,26", "10087,67" и "10782,87" заменить соответственно цифрами "50567,12 <*>", "9942,5 <*>", "8276,3" и "8306,1"; в [позиции, к](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p103948)асающейся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), цифры "3076,4" и "523,77" заменить соответственно цифрами "3076,5" и "523,68"; в субпозиции, касаю[щейся С](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p3868)удебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "2817,53" заменить цифрами "2817,62"; г) в [разделе II](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p108918)I в позиции "Всего" цифры "2290,1" и "264,9" заменить соответственно цифрами "2290,14" и "264,93"; д)[ в разд](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p104009)еле IV: в [позиции](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p104019) "Всего" цифры "538,54", "541,94" и "545,84" заменить соответственно цифрами "533,55", "536,55" и "556,22"; в [позиции, к](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p104030)асающейся Верховного Суда Российской Федерации, цифры "94,74", "95,14" и "99,04" заменить соответственно цифрами "89,75", "89,75" и "109,42"; в [субпозиции](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p104040), касающейся судей (капитальные вложения), цифры "16,99", "17,93" и "19,01" заменить соответственно цифрами "15,89", "15,89" и "22,15"; в с[убпози](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p3870)ции, касающейся работников аппарата суда (прочие нужды), цифры "77,75", "77,21" и "80,03" заменить соответственно цифрами "73,86", "73,86" и "87,27"; е) [сноску после с](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1406-2012#p104143)лов "на начало 2017 года," дополнить словами "подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года,". 6. Приложение N 8 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 8
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 3 октября 2018 г. N 1186)
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
| (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | | 2013 - 2020 годы - всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2020 год | Всего по Программе | 82160,42 <*> | 10000 | 9454,79 <*> | 9354,28 <*> | 11725,25 <*> | 12999,19 <*> | 12576,54 <*> | 10952,93 | | 11075,14 | из них: | | | | | | | | | | | Конституционный Суд Российской Федерации | 37,07 | 37,07 | - | - | - | - | - | - | | - | Верховный Суд Российской Федерации | 773,65 | 34,85 | 64,4 | 67,86 | 111,07 | 116,35 | 116,35 | 116,35 | | 146,42 | Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 4324,4 | 4324,4 | - | - | - | - | - | - | | - | Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 67169,72 <*> | 4267,01 | 8779,96 | 8208,37 <*> | 10323,14 <*> | 11753,2 | 10922 <*> | 9238,8 | | 9238,8 | Минэкономразвития России | 1,38 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | | - | Минюст России | 5772,3 | 870,76 | 195,07 | 693,73 <*> | 751,5 <*> | 710,53 <*> | 901,34 | 950,91 | | 1027,79 | ФССП России | 4081,9 <*> | 464,53 | 415,37 | 384,32 | 539,55 <*> | 419,11 <*> | 636,85 | 646,87 | | 662,13 | Государственные капитальные вложения - всего | 61809,16 <*> | 6544,68 | 6610,93 <*> | 6955,23 <*> | 8563,78 <*> | 9916,58 <*> | 10806,6 <*> | 9132,82 | | 9256,26 | из них: | | | | | | | | | | | Верховный Суд Российской Федерации | 122,35 | 13,01 | 11,84 | 12,27 | 15,41 | 15,89 | 15,89 | 15,89 | | 22,15 | Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 3520,6 | 3520,6 | - | - | - | - | - | - | | - | Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 54123,82 <*> | 2678,62 | 6331,4 | 6371,64 <*> | 7682,08 <*> | 9258,84 <*> | 10221,8 <*> | 8555,6 | | 8585,4 | Минюст России | 1484,43 <*> | 38,07 | 13,96 | 338,51 <*> | 512,59 <*> | 367,53 <*> | 162,06 | 144,46 | | 236,58 | ФССП России | 2557,96 <*> | 294,38 | 253,73 | 232,81 | 353,7 <*> | 274,32 <*> | 406,85 | 416,87 | | 412,13 | Прочие нужды - всего | 20351,26 | 3455,32 | 2843,87 | 2399,05 | 3161,48 | 3082,61 | 1769,94 | 1820,11 | | 1818,88 | из них: | | | | | | | | | | | Конституционный Суд Российской Федерации | 37,07 | 37,07 | - | - | - | - | - | - | | - | Верховный Суд Российской Федерации | 651,3 | 21,84 | 52,56 | 55,59 | 95,66 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | | 124,27 | Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 803,8 | 803,8 | - | - | - | - | - | - | | - | Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 13045,9 | 1588,39 | 2448,56 | 1836,73 | 2641,06 <*> | 2494,36 | 700,2 | 683,2 | | 653,4 | Минэкономразвития России | 1,38 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | | - | Минюст России | 4287,87 | 832,69 | 181,11 | 355,22 | 238,91 | 343 | 739,28 | 806,45 | | 791,21 | ФССП России | 1523,94 | 170,15 | 161,64 | 151,51 | 185,85 | 144,79 | 230 | 230 |
250
--- <*> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в объеме 338513,1 тыс. рублей.". ---