ВСП 101-96/Банк России. Ведомственного свода правил. Порядок подготовки и заключения договоров подряда на строительство объектов Центрального банка Российской Федерации

(утв. и введен в действие Приказом Банка России от 19.03.1996 № 02-72)

(ред. от 10.04.2003)

Отделом экспертизы и технико-экономического анализа Управления строительства и материально-технического снабжения Центрального банка Российской Федерации (инженер — экономист Олейникова Н.В.).

Внесен:

Управлением строительства и материально-технического снабжения Центрального банка Российской Федерации (Капранов С.Е., Дроздов Э.К.).

Подготовлен к утверждению:

Отделом экспертизы и технико-экономического анализа УС и МТС ЦБ РФ (Котов С.Б., Толов А.В.).

Управлением договорно-правовой и претензионно-исковой работы Юридического департамента ЦБ РФ (Дубов И.А., Кащенко М.Ю.).

Утвержден:

Приказом Центрального банка Российской Федерации от 19 марта 1996 г. № 02-72.

Введен в действие:

С 1 апреля 1996 года.

Согласован:

• Юридическим департаментом ЦБ РФ;
• Департаментом бухгалтерского учета и отчетности ЦБ РФ;
• Административным департаментом ЦБ РФ.

Вводится впервые.

Ведомственный свод правил «Порядок подготовки и заключения договоров подряда на строительство объектов Центрального банка Российской Федерации» ВСП-101-96/Банк России разработан на основе обобщения опыта формирования хозяйственно-правовых отношений в инвестиционной сфере капитального строительства объектов ЦБ РФ.

Предназначен для практического руководства руководителям и специалистам структурных подразделений Банка России, ответственным за вопросы строительства.

1.1. Настоящий «Порядок подготовки и заключения договоров подряда на строительство объектов Центрального банка Российской Федерации» (далее «Порядок») распространяется на все виды договоров подряда и может быть использован при подготовке и заключении контрактов с иностранными подрядчиками (инофирмами).

1.2. Основным правовым документом, регулирующим взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком, является договор подряда.

При подготовке договора подряда следует руководствоваться следующими основными документами:

1.2.1. Приказом ЦБ РФ № 02-67 от 14 марта 1995 года «Порядок заключения договоров (контрактов) от имени Центрального банка Российской Федерации».

1.2.2. Гражданским кодексом Российской Федерации, частью II, главами 37, 38 (принят Государственной Думой 22 декабря 1995 года).

1.2.3. Руководством по составлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации (одобрено Решением коллегии Минстроя России от 27 мая 1992 года, согласовано Министерством экономики и Министерством финансов Российской Федерации) — введенным в действие письмом Минстроя России № БФ-558/15 от 10.06.92.

1.2.4. Основными положениями порядка заключения и исполнения государственных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для федеральных государственных нужд в Российской Федерации — введенными Постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993 г. № 812. Данным Постановлением отменяется Постановление Совета Министров СССР от 26 декабря 1966 г. № 1550 «Об утверждении Правил о договорах подряда на капитальное строительство» и пункт 4 Постановления Совета Министров СССР от 30 июля 1988 г. № 929 «Об упорядочении системы экономических (имущественных) санкций, применяемых к предприятиям, объединениям и организациям».

1.2.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1994 г. № 745 об авансировании подрядных работ на объектах строительства для федеральных государственных нужд.

1.2.6. Инструкцией Центрального банка Российской Федерации № 91-И и ГТК России № 01-11/28644 от 04.10.2000 «О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров» с изменениями («Вестник Банка России» от 09.11.2000 № 59; 31.07.2002 № 43), зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.10.2000, № 2431.

(п.п. 1.2.6 в ред. указания ЦБ РФ от 10.04.2003 № 1269-у)

1.2.7. Исключен. - Указание ЦБ РФ от 10.04.2003 № 1269-у.

1.3 Договоры подряда составляются на:

• новое строительство;
• реконструкцию, расширение, техническое перевооружение;
• ремонт;
• выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ (СМР);
• монтаж оборудования, пусконаладочные работы;
• проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы.

1.3.1. В договорах подряда могут быть предусмотрены обязательства, связанные с оказанием услуг, например выполнение подрядной организацией функций заказчика в вопросах строительной деятельности, выполнение проектной организацией функций генерального проектировщика и др.

1.4. При комплексе работ заказчику рекомендуется заключать договор с одним подрядчиком — генеральным, который выполняет основную часть работ и принимает на себя обязательства по координации работ и своевременному и качественному выполнению всего комплекса работ, предусмотренных договором. Генеральный подрядчик может привлекать для выполнения отдельных видов работ субподрядные организации; в этом случае он принимает на себя ответственность перед заказчиком за выполнение всех работ в сроки, предусмотренные договором подряда и с надлежащим качеством. Приведенные положения относятся также и к генеральным проектным, изыскательским и научно-исследовательским организациям.

1.5. Выбор подрядчика должен происходить, как правило, на конкурсной основе.

1.6. Перед заключением договора каждая из сторон имеет право потребовать от другой стороны представить документы, подтверждающие ее правомочность, а также правомочность должностного лица заключать указанный договор.

1.6.1. Сторона договора, являющаяся подрядчиком, в обязательном порядке должна иметь учредительные документы (Устав, Учредительный договор и Устав, либо только Учредительный договор — в зависимости от организационно-правовой формы, предусмотренной законодательством), свидетельство о регистрации, а также лицензию на осуществление строительной деятельности. Сведения об этом должны приводиться в преамбуле договора после полного наименования организации подрядчика.

1.6.2. В лицензии (в особых условиях либо в приложениях) приводятся конкретные виды работ, на которые она выдается.

1.6.3. К заключенному договору могут быть применены последствия недействительности сделки в случаях, предусмотренных законодательством.

1.7. В целях защиты своих экономических интересов и обеспечения исполнения обязательств по договору заказчик может потребовать у подрядчика банковскую гарантию либо поручительство другого юридического лица покрыть возможный финансовый или имущественный долг за счет поручителя (гаранта).

1.7.1. Наличие банковской гарантии или поручительства является обязательным условием при заключении договора (контракта) с инофирмами.

1.7.2. Банковская гарантия, как правило, представляется банком, имеющим высокую степень надежности, а поручительство — юридическим лицом, имеющим собственный капитал не менее стоимости предмета договора.

1.7.3. Банковская гарантия либо поручительство исполняется в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства.

1.8. В договоре подряда должны быть отражены все существенные обязательства сторон и условия реализации договора, не имеющие прямого отражения в законодательстве. Вопросы, не урегулированные договором, решаются в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами.

1.9. Рассматриваемые ниже положения сформулированы применительно к договорам подряда на выполнение работ по новому строительству объектов и распространяются на договоры подряда, упомянутые в п. 1.3.

2.1. Договорная документация состоит из договора подряда и поименованных в нем приложений, являющихся его неотъемлемой частью. Перечень и содержание приложений устанавливаются при подготовке и заключении договора.

2.1.1. Проект договора, как правило, готовит и представляет заказчику подрядчик.

2.1.2. Если в качестве подрядчика выступает несколько участников, в договоре должны быть приведены обязательства и ответственность для каждой из сторон.

2.1.3. Если на стороне подрядчика выступают одновременно два или более лиц, то при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными кредиторами, а при делимости предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, каждое из вышеуказанных лиц приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли.

2.1.4. Все разногласия по заключаемому договору должны быть решены в процессе подготовки договора до его подписания. При недостижении сторонами соглашения по существенным условиям договора, признанными таковыми законодательством или самим договором, последний не может быть заключен.

2.1.5. На титульном листе договора указываются дата и место (город) заключения договора.

2.1.6. Договору присваивается порядковый номер (как правило, той стороной, которая готовит проект договора).

2.1.7. Протокол соглашения о договорной цене и расчет (структура) договорной цены являются обязательными приложениями к любому договору.

2.2 Договор подряда, как правило, содержит общие и особые условия.

2.2.1. Общие условия определяются действующими законодательными и нормативными документами. Общие условия могут быть изменены по соглашению сторон, если законом предусмотрена возможность их изменения.

2.2.2. В особых условиях договаривающиеся стороны отражают специфику конкретного объекта, местные и другие условия, требующие включения дополнительных согласованных обязательств, необходимых для выполнения предмета заключаемого договора.

2.3. Порядок подготовки и заключения дополнительных соглашений к договору такой же, как и для договора.

2.3.1 В дополнительном соглашении указываются:

• порядковый номер дополнительного соглашения, дата подписания, место (город) заключения дополнительного соглашения;
• порядковый номер и дата подписания договора, к которому заключается дополнительное соглашение;
• суть предмета дополнительного соглашения;
• при изменении отдельных статей договора, по которому заключается дополнительное соглашение, приводится новая редакция статей с указанием конкретных пунктов договора;
• неизменность отдельных статей договора подтверждается записью «все остальные пункты договора N ____ от ______ остаются неизменны».

2.4 Перечень основных статей (разделов) договора подряда:

Определения — определение понятий, применяемых в заключаемом договоре.

Предмет договора — изложение задания заказчика в общей форме в тексте договора и, при необходимости, детализация в приложениях.

Стоимость (цена) договора.

Сроки начала и завершения работ по договору.

Порядок и условия расчетов и платежей.

Обязательства сторон по договору (заказчика и подрядчика).

Производство и приемка работ. Сдача объекта в эксплуатацию.

Ответственность сторон. Гражданско-правовые меры ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (возмещение убытков, а также неустойки: штраф, пеня).

Гарантии.

Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора.

Обстоятельства непреодолимой силы. Чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие выполнению условий договора.

Особые условия.

Перечень приложений.

Юридические адреса и реквизиты сторон.

Подписи сторон, скрепленные печатями.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДОГОВОРА

При подготовке текста договора и приложений к нему, исходя из практики, необходимо обратить внимание на следующее:

1.1. Термины, применяемые в тексте договора, должны соответствовать определениям, данным им в законодательных, нормативных и директивных документах по строительству в Российской Федерации.

1.2. Во избежание недоразумений между заказчиком и подрядчиком вследствие неверной трактовки отдельных статей, положений, терминов договора и следующих из них обязательств, а также для подтверждения обоснованности исковых требований в случае обращения в Арбитражный суд, в текст договора включаются, при необходимости, толкования принятых в договоре определений.

1.2.1 Статья договора «Определения» обязательна:

• при подготовке и заключении контрактов с инофирмами, совместными предприятиями;
• при подготовке и заключении договоров «под ключ»;
• при применении общих терминов в тексте договора, не содержащих однозначного толкования обязательств сторон.

2.1. Описание предмета договора в тексте статьи или в приложениях не должно противоречить положениям, принятым в гражданском законодательстве для данного вида договора (сделки).

2.2. Предмет договора должен быть обязательно адресным, то есть содержать полное название и место расположения объекта.

2.3. В случае, если в предмете договора приводятся общие термины либо определения, например «общестроительные работы», «сантехнические работы», «капитальный ремонт» и т.д., в приложениях к договору (это может быть и смета) должен быть приведен полный перечень подлежащих выполнению работ с указанием объемов.

3.1. Стоимость договора приводится в цифровом выражении с обязательным подтверждением прописью с заглавной буквы.

3.1.1. Стоимость договора определяется в рублях. При этом возможно применение эквивалента, выраженного в конкретной сумме иностранной валюты.

3.1.2. Стоимость договора в тексте должна соответствовать стоимости, приведенной в протоколе соглашения о договорной цене.

3.2. Расчет по определению договорной цены может быть произведен и выполнен в виде структуры договорной цены, сметы (сметного расчета) на выполняемые работы и т.п., но, при этом, в любом случае должен быть приведен порядок определения договорной цены.

3.2.1. Положения о неизменности договорной цены либо о ее уточнении (индексации) должны быть в обязательном порядке зафиксированы в тексте договора.

3.2.2. Изменение (уточнение) договорной цены (индексация, выполнение дополнительных работ или другие причины) производится сторонами в порядке, установленном договором и законодательством Российской Федерации.

(п.п. 3.2.2 в ред. указания ЦБ РФ от 10.04.2003 № 1269-у)

3.2.3. В случаях, когда предусмотрено уточнение договорной цены в процессе или после завершения строительства, следует оговаривать, с помощью каких индексов будет производится пересчет в текущие цены, с указанием:

• полного официального наименования документа, в котором приводятся индексы;
• органов, утверждающих и издающих применяемые индексы;
• номера выпуска документов и даты утверждения.

3.2.4. Для иногородних подрядчиков в обязательном порядке оговаривается, по каким ценам (цены места базирования подрядной организации либо цены места расположения стройки) определяется стоимость выполняемых работ и их финансирование, а также индексы какой территории будут применяться для пересчета в текущие цены.

3.3. Денежные средства, отпущенные заказчиком на финансирование строительства, должны использоваться исключительно для этой цели. Заказчик оставляет за собой право контроля за целевым использованием средств.

3.4. Договорная цена может определяться на основании Методических рекомендаций «Об основных видах контрактных цен, применяемых при заключении государственных контрактов», введенных письмом Минэкономики России № ИМ-663/02-93 от 17.07.95 (разработаны в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № ВЧ-П38-39879).

4.1. Сроки начала и завершения работ могут указываться в календарном плане выполнения работ (приложении) или непосредственно в тексте договора.

4.1.2 Календарный план выполнения работ обязательно составляется в следующих случаях:

• при заключении договора «под ключ»;
• когда производство работ ведется параллельно с проектированием;
• при производстве комплекса работ, когда подрядчик привлекает к их выполнению субподрядные организации;
• при производстве работ по этапам;
• когда производство работ зависит от внешних факторов, действий и обязательств заказчика, сторонних организаций и др.

4.2. Начало работ по договору может быть зафиксировано конкретной датой, например, 15 октября 199__ года, либо оговаривается отдельно, например:

• датой начала работ является дата подписания договора;
• датой начала работ является дата перечисления аванса подрядчику;
• датой начала работ является дата поступления аванса на расчетный счет подрядчика и т.д.

4.2.1. В тексте договора, при необходимости, специально оговариваются условия и возможность переноса даты начала работ, например, при задержке выдачи заказчиком исходных данных дата начала работ переносится на _____ и т.д.

4.3. Продолжительность работ может определяться количеством дней, декад, месяцев либо календарными датами начала и окончания.

4.3.1. В договоре могут приводиться условия переноса даты окончания работ, однако любые изменения сроков окончания работ подлежат внесению в договор путем заключения дополнительного соглашения.

4.3.2. В договоре могут устанавливаться промежуточные сроки выполнения работ.

5.1. В тексте договора оговариваются порядок и условия расчетов за выполненные работы и услуги.

5.1.1. Договором может быть предусмотрена выплата аванса после подписания договора и выставления счета подрядчиком.

Размер аванса не должен превышать 30% от стоимости работ, предусмотренных договором к выполнению в текущем году.

Выплата аванса на приобретение материалов и оборудования в большем размере, чем указано в настоящем пункте, может быть предусмотрена условиями договора только при наличии предварительно оформленного разрешения заместителя Председателя Банка России, курирующего вопросы финансового планирования, сметного финансирования, контроля за расходованием средств. В этом случае аванс обеспечивается банковской гарантией или поручительством юридического лица, а в договор включается условие о том, что перечисление аванса производится при условии предоставления заказчику безусловной банковской гарантии на возврат суммы аванса либо поручительства.

Договором подряда может быть предусмотрено перечисление аванса по каждому этапу выполнения работ. При этом перечисление аванса по последующему этапу производится при условии погашения аванса по предыдущему этапу.

(п.п. 5.1.1 в ред. указания ЦБ РФ от 10.04.2003 № 1269-у)

5.1.2. Исключен. - Указание ЦБ РФ от 10.04.2003 № 1269-у.

5.1.3 Договором подряда может быть предусмотрено, что расчеты за выполненные работы осуществляются:

• после выполнения работ в полном объеме;
• по мере выполнения отдельных этапов или видов работ;
• ежемесячно.

Расчеты за выполненные работы производятся на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», акта о приеме (поступлении) оборудования (форма № ОС-14), акта о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15), утвержденных Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств», и других актов, оформленных в соответствии с положениями действующих в Российской Федерации нормативных актов, при условии выставления счета, а также счетов согласующих, надзорных, выдающих технические условия и других организаций, если это предусмотрено договором. В случае изменения указанных форм, в связи с выходом соответствующих нормативных актов, документы, на основании которых производятся расчеты по договору, оформляются по вновь установленным формам. При этом:

• в обязательном порядке заполняются все графы форм;
• указывается полное название работ, предъявленных к оплате, номер договора (дополнительного соглашения) и объект (помещение), по которому ведется оплата;
• прилагаются копии счетов-фактур и платежных документов, по которым произведена оплата транспортных услуг, материалов, оборудования, мебели и инвентаря (исключая материалы, оборудование, мебель и инвентарь, текущая стоимость которых определена на основании базисных сметных норм и цен);
• для подтверждения стоимости материалов, оборудования, мебели и инвентаря, ввезенных подрядчиком или по его поручению другими контрагентами из-за рубежа, прилагается полный комплект копий документов, предъявляемых в таможенные органы при таможенном оформлении груза, включая копии грузовых таможенных деклараций, контракта с зарубежным контрагентом на поставку товара, инвойсов контрагента, паспорта сделки, деклараций таможенной стоимости и др.;
• расшифровываются и скрепляются печатями подписи лиц, сдающих и принимающих работы;

- при пересчете стоимости в текущие цены с помощью индексов приводятся полное наименование, номер и дата утверждения документа, по которому взяты индексы, а также их величина по каждому виду работ.

(п.п. 5.1.3 в ред. указания ЦБ РФ от 10.04.2003 № 1269-у)

5.1.4 Платежи за выполненные работы рекомендуется производить:

• при договорной цене, подлежащей уточнению (индексации) — ежемесячно;
• при фиксированной договорной цене — поквартально, поэтапно либо по окончании работ.

5.2 Зачет аванса может производиться одним из нижеперечисленных способов:

• при выставлении первого счета за выполненные работы;
• равными частями или пропорционально стоимости выполненных и предъявляемых к оплате работ;
• при завершении работ, подписании приемо-сдаточного акта и проведении взаиморасчетов.

5.3. Оговариваются сроки осуществления платежей — в течение скольких дней (после подписания договора, выставления счетов, подписания актов приемки работ и т.д.) заказчиком производится оплата.

5.4. Индексация выполненных работ (если такая предусмотрена договором) должна производиться с помощью индексов, действующих на момент производства работ, предъявленных к оплате, а не на момент оплаты.

5.5. В случае авансирования работ сумма выплаченного аванса, как правило, индексации не подлежит.

5.6. В случае определения стоимости договора в рублях применительно к эквиваленту, выраженному в конкретной сумме иностранной валюты:

• при фиксированной договорной цене — подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу (ЦБ РФ) соответствующей валюты на день платежа;
• при открытой договорной цене — указывается порядок пересчета доплаты или возврата финансовых средств при изменении курса иностранной валюты.

5.7. В договоре в обязательном порядке оговариваются условия и порядок выплаты средств на непредвиденные работы и затраты, премию за ввод объекта в эксплуатацию, авторский надзор и т.д.

5.8. Все платежи и расчеты должны производиться в пределах 95% стоимости договорной цены. 5% стоимости выплачивается при взаиморасчетах после подписания соответствующего акта о принятии объекта в эксплуатацию.

(п. 5.8. в ред. указания ЦБ РФ от 10.04.2003 № 1269-у)

6.1. В данной статье излагаются принимаемые в целях реализации предмета договора обязательства как заказчика, так и подрядчика. Текст обязательств не должен противоречить другим статьям договора, а также дублировать их содержание.

6.2. Выполнение подрядчиком части функций заказчика должно быть отражено в договоре с указанием конкретных видов выполняемых подрядчиком функций заказчика. Стоимость этих видов работ определяется при расчете договорной цены и должна входить в стоимость договора.

6.3. При подготовке текста договора следует включать в него нижеперечисленные обязательства с отнесением их на ту или иную сторону:

• обеспечение на стройплощадке противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды;
• осуществление охраны стройплощадки;
• обеспечение энергоресурсами, водой, связью;
• врезки в действующие коммуникации;
• проживание рабочих, питание, медицинское обслуживание, помещения, площадки складирования;
• технический и авторский надзор;
• монтаж инженерного, технологического оборудования;
• обеспечение пусконаладочных работ;
• оформление разрешительной документации и получение техусловий.

6.4 В тексте договора также должно отражаться:

• распределение рисков между сторонами договора;
• выполнение работ с использованием материалов заказчика;
• ответственность подрядчика за сохранность представленного заказчиком имущества;
• качество выполняемой работы.

7.1. При заключении договора заказчику и подрядчику необходимо определить все обязательства, связанные с производством работ. Особое внимание следует обратить на:

• получение всех разрешительных документов на начало производства работ, техусловия на подключение к инженерным сетям, открытие финансирования;
• качество материалов и оборудования (паспорта, сертификаты);
• представительство заказчика и подрядчика и полномочия (технадзор, авторский надзор, контроль качества, приемка работ, подписание актов);
• скрытые строительные работы (приемка, акты);
• право заказчика на дополнительное освидетельствование скрытых работ;
• условия и порядок изменения объемов работ;
• условия и порядок приемки заказчиком выполненных подрядчиком работ;
• порядок устранения некачественно выполненных работ;
• уведомление заказчика о готовности работ;
• письменный порядок извещения о готовности объекта к приемке в эксплуатацию;
• назначение рабочей и Государственной приемочных комиссий.

7.2. Назначение рабочей и Государственной приемочных комиссий, представительство заказчика, подрядчика, проектной организации на стройке оформляются в виде приказов.

8.1. В данную статью включаются меры и условия ответственности сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору — возмещение убытков, неустойки (штрафы, пени) и иные санкции. Рекомендуется в договоре предусматривать следующие меры и условия наступления ответственности:

8.1.1. Штрафные санкции за невыполнение сроков по договору подрядчиком — штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки от цены договора либо стоимости этапа работ без ограничения предельного значения.

8.1.2. Взыскание убытков — убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки, если иное не предусмотрено законом или договором.

8.1.3. Обязанность подрядчика оплатить за свой счет нанесенный в процессе производства работ ущерб третьим лицам.

8.1.4. Обязанность подрядчика нести ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный заказчику, в результате судебных решений по искам третьих лиц за противоправные действия подрядчика.

8.1.5. Ответственность подрядчика за ущерб заказчику, причиненный штрафными санкциями административных органов в период производства работ, допущенных по вине подрядчика.

8.1.6. Право заказчика на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ, при этом затраты заказчика компенсирует подрядчик.

8.1.7. Ответственность подрядчика за срыв промежуточных сроков выполнения работ.

8.2. В тексте договора следует указать, что уплата штрафов, пени не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

8.3. Если вследствие просрочки подрядчика исполнение обязательств по договору утратило интерес для заказчика, заказчик может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

8.4. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет один год, а в отношении зданий и сооружений определяется по правилам ст. 196 части первой ГК РФ.

В данную статью включаются следующие положения:

9.1. Гарантия на выполненные работы — не менее 12 месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию.

9.2. Обязанность подрядчика устранить за свой счет все недостатки, возникшие по его вине в процессе выполнения работ и в период гарантийного срока, включая ремонт, замену оборудования или запчастей (в случае приобретения и поставки оборудования подрядчиком) с указанием сроков устранения недостатков.

9.3. Право заказчика (при поставках подрядчика) требовать предъявления технических паспортов или сертификатов приобретаемого оборудования для проверки гарантийных сроков (гарантийный срок работы оборудования не должен быть просроченным или истекающим в период гарантийного срока всего сдаваемого объекта).

9.4. Право заказчика производить мелкий ремонт оборудования специально обученным персоналом без прерывания гарантийного срока.

9.5. На все изделия, материалы и оборудование представляется сертификат безопасности для жизни и здоровья людей.

10.1. Поскольку действие договора подряда прекращается исполнением обязательств сторон, целесообразно в тексте договора определить, что «договор вступает в силу с момента ________ (указать какого, например, с момента подписания) и заканчивает свое действие после выполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов».

10.2. В договоре должны быть оговорены условия, при которых договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.

10.2.1. Условия расторжения договора должны быть изложены как для расторжения договора по инициативе заказчика, так и по инициативе подрядчика.

10.2.2. В договоре следует предусмотреть право заказчика в одностороннем порядке расторгнуть договор, если подрядчиком нарушены какие-либо обязательства.

10.2.3. При расторжении договора по инициативе подрядчика он возвращает полученный аванс с индексацией в цены на момент возврата средств, а также уплачивает штраф в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на период пользования денежными средствами заказчика.

10.3. В договоре должен быть предусмотрен порядок урегулирования споров, возникающих в процессе исполнения сторонами договора. При этом следует иметь в виду, что действующим Арбитражным процессуальным кодексом РФ не предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров. Если такой порядок не предусмотрен в договоре, любая из сторон может сразу предъявить иск в Арбитражный суд.

10.4. Следует предусмотреть условия, при которых договор может быть расторгнут вследствие признания нецелесообразным дальнейшего ведения работ либо мотивированного отказа заказчика. Заказчик уведомляет об этом подрядчика за 15 дней до расторжения договора, и стороны проводят взаиморасчеты.

10.5. Все изменения и дополнения к договору выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.

11.1. Целесообразно предусмотреть обстоятельства, в результате наступления которых стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по договору, если такие обстоятельства явились причиной непреодолимой силы и не зависели от воли сторон, при этом:

• извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждаются соответствующими государственными организациями;
• указывается порядок расторжения договора и взаиморасчетов, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 месяцев.

12.1. В данную статью могут быть включены дополнительные взаимные обязательства сторон, необходимые для выполнения предмета заключаемого договора, которые отражают специфику конкретного объекта, местные условия и т.д.

12.2. Ни одна из сторон не может передавать свои права третьей стороне без обоюдного письменного согласия, при этом взаимоотношения с третьей стороной оформляются договорными обязательствами.

12.3. Договор составляется и подписывается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.4. Все полезные ископаемые, монеты, исторические предметы и ценности, вещи, представляющие геологический и археологический интерес, найденные в процессе производства работ, являются исключительной собственностью государства. Об их обнаружении участники строительства обязаны незамедлительно сообщать заказчику.

13.1. Все приложения к договору должны быть в обязательном порядке поименованы в тексте договора и иметь порядковые номера, а также ссылку, что они являются неотъемлемой частью договора (указывается полное название договора, номер, дата заключения).

13.2 На каждое приложение должна быть ссылка в статьях договора.

13.3 Каждое приложение подписывается сторонами.

14.1. Приводятся юридические адреса сторон с указанием расчетных счетов.

14.2. Фамилии подписывающих лиц приводятся полностью и скрепляются печатями.

---