---
title: "Инструктивное письмо Госарбитража СССР от 26.01.1963 N И-1-3"
number: "И-1-3"
issuer: "Государственный арбитраж СССР"
issued_on: 1963-01-26
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/instruktivnoe-pismo-i-1-3"
---
## Инструктивное письмо Госарбитража СССР от 26.01.1963 N И-1-3
# Инструктивное письмо Госарбитража СССР от 26.01.1963 N И-1-3
"О рассмотрении государственными арбитражами исков и исполнении решений в случаях освобождения поставщиков от уплаты неустойки за недопоставку продукции и товаров"
**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРБИТРАЖ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР**
**ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО**
от 26 января 1963 г. N И-1-3
**О РАССМОТРЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АРБИТРАЖАМИ ИСКОВ**
**И ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ В СЛУЧАЯХ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ**
**ОТ УПЛАТЫ НЕУСТОЙКИ ЗА НЕДОПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ**
При разрешении вопросов, связанных с возбуждением дел, рассмотрением хозяйственных споров и исполнением решений арбитражей в случаях освобождения поставщиков в установленном порядке от уплаты неустойки за просрочку поставки или недопоставку продукции и товаров, Государственный арбитраж СССР предлагает органам арбитража руководствоваться следующими указаниями:
1. Исковые заявления о взыскании неустойки за недопоставку продукции и товаров с поставщиков, полностью освобожденных от уплаты неустойки, к рассмотрению не принимать. В определении об отказе в принятии искового заявления указывать, что внесенная истцом сумма государственной пошлины подлежит возврату. Дела, принятые к рассмотрению, производством прекращаются.
2. В случае частичного освобождения ответчика от уплаты неустойки исковое заявление принимается в части неустойки, от уплаты которой поставщик не освобожден. В случаях, когда исковые заявления приняты до получения распоряжения о частичном освобождении поставщиков от уплаты неустойки, следует прекратить производство по делу в соответствующей части согласно п. 1 ст. 74 Правил.
3. В соответствии с Инструкцией Министерства финансов СССР "О государственной пошлине" при прекращении производства по делу полностью либо частично в связи с освобождением ответчика от уплаты неустойки госпошлина полностью либо в соответствующей части подлежит возврату истцу.
4. Решения государственного арбитража о взыскании неустойки, не исполненные на день вынесения распоряжения об освобождении от уплаты неустойки, подлежат исполнению:
а) при полном освобождении от уплаты неустойки - в части взыскания госпошлины;
б) при частичном освобождении от уплаты неустойки - в части взыскания неустойки, от уплаты которой ответчик не был освобожден, и все суммы госпошлины.
В этих случаях по получении заявления истца о выдаче ему приказа на взыскание указанной в решении суммы неустойки и госпошлины следует вынести мотивированное определение о выдаче приказа только на взыскание соответствующей суммы.
По получении заявления ответчика о том, что в банке находится неисполненный приказ, выданный в соответствии с решением государственного арбитража о взыскании неустойки, от уплаты которой ответчик впоследствии полностью или частично освобожден, следует вынести определение, содержащее указание банку оставить без исполнения этот приказ в соответствующей части.
5. Неустойка, взысканная после издания распоряжения об освобождении ответчика от уплаты неустойки, а также неустойка, взысканная до издания такого распоряжения, когда в нем содержится указание о возврате ранее взысканных сумм неустойки, подлежит возврату. Заявление о возврате неустойки может быть подано в государственный арбитраж хозорганом-ответчиком в течение шести месяцев со дня вынесения распоряжения об освобождении от уплаты неустойки. К заявлению должна быть приложена справка за подписью руководителя и главного бухгалтера хозоргана о том, что суммы по ранее принятому решению государственного арбитража списаны банком со счета данного хозоргана с указанием, когда произведено списание. По такому заявлению Госарбитраж выносит определение о выдаче приказа на возврат соответствующих сумм неустойки. Госпошлина в этих случаях возврату не подлежит.
---