---
title: "Без названия"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/bez-nazvaniya-5216"
---

## Без названия

# Документ 2162


<a id="p100001"></a>**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ**


## <a id="p100002"></a>ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июня 2001 г. N 58

<a id="p100003"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ**
**ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ**
**НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100004"></a>С целью установления единого порядка организации службы заказчика, основных задач, функций, прав и ответственности, ее взаимоотношений с государственным заказчиком и другими субъектами инвестиционной деятельности при строительстве объектов для государственных нужд, реализации федеральных инвестиционных программ Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу постановляет:
1. <a id="p100005"></a>Утвердить прилагаемое Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации (далее - Положение).
2. <a id="p100006"></a>Установить, что настоящее Положение является обязательным при строительстве объектов для федеральных государственных нужд и может применяться при строительстве прочих объектов участниками инвестиционной деятельности по соглашению между ними.
3. <a id="p100007"></a>С выходом данного Положения признать не действующим на территории Российской Федерации Положение о заказчике - застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре, утвержденное Постановлением Госстроя СССР от 02.02.88 N 16.

<div align="right">

<a id="p100008"></a>Председатель<br>
**А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ**

</div>







<div align="right">

<a id="p100009"></a>Утверждено<br>
Постановлением Госстроя России<br>
от 8 июня 2001 г. N 58

</div>


## <a id="p100010"></a>ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКАЗЧИКЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


<a id="p100011"></a>Разработано Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно - коммунальном комплексе Госстроя России (В.А. Степанов, В.Н. Маклаков) с участием Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И. Дмитренко, Г.П. Шпунт).
<a id="p100012"></a>Внесено Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно - коммунальном комплексе Госстроя России.
<a id="p100013"></a>Утверждено Постановлением Госстроя России от 08.06.01 N 58.
<a id="p100014"></a>С выходом данного Положения утрачивает силу на территории Российской Федерации Положение о заказчике - застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре, утвержденное Постановлением Госстроя СССР от 02.02.88 N 16.


### 1. <a id="p100015"></a>Общие положения


<a id="p100016"></a>1.1. Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации (далее - Положение) разработано в соответствии с правовыми и нормативно - методическими документами, действующими в сфере строительства по состоянию на 01.01.2001, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд", Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 г. N 305 "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд", Федеральным законом от 13.12.94 N 60-ФЗ и Постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.08.93 N 812 и от 22.06.94 N 745.
<a id="p100017"></a>1.2. Заказчиком может быть юридическое лицо любой организационной и правовой формы, зарегистрированное в установленном порядке на территории Российской Федерации, или структурное подразделение инвестора (управление, отдел капитального строительства, группа технического надзора действующего предприятия), наделенное необходимыми полномочиями для выполнения возложенных на него функций. В организациях комплексного типа, осуществляющих деятельность инвестора, заказчика, проектировщика, подрядчика и эксплуатацию построенных объектов, в любых сочетаниях заказчиком является подразделение или должностное лицо, назначенное приказом руководителя организации с определением ответственности и наделением его необходимыми полномочиями.
<a id="p100018"></a>1.3. Предметом деятельности заказчика является строительство новых объектов, реконструкция, расширение, техническое перевооружение действующих предприятий и (или) сооружений, проведение капитального ремонта.
<a id="p100019"></a>1.4. Взаимодействие заказчика с другими субъектами инвестиционной деятельности осуществляется на основе договора и (или) государственного контракта, заключаемого между сторонами в соответствии с действующим законодательством.
<a id="p100020"></a>1.5. Выполнение функций заказчика требует наличие у организации лицензий на осуществление конкретных видов деятельности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (п. 22д Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2000 N 221).
<a id="p100021"></a>1.6. На стадии подготовки инвестиционного проекта заказчик финансируется за счет основной деятельности инвестора, а при реализации конкретного инвестиционного проекта - за счет средств, предусмотренных в сводном сметном расчете стоимости строительства предприятий, зданий, сооружений или их частей.
<a id="p100022"></a>1.7. Не допускается по одному и тому же инвестиционному проекту одновременное содержание заказчика за счет средств, предусмотренных в главе 10 "Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия" сводного сметного расчета стоимости строительства, и основной деятельности инвестора.
<a id="p100023"></a>1.8. Размер средств на выполнение функций заказчика устанавливается в договоре с инвестором на основе расчета в соответствии с Методическим пособием по расчету затрат на службу заказчика, рекомендованным к применению письмом Минстроя России от 13.12.95 N ВБ-29/12-347, а при строительстве объектов для государственных нужд за счет средств федерального бюджета и внебюджетных фондов в пределах нормативов, устанавливаемых Госстроем России.
<a id="p100024"></a>1.9. Заказчик на условиях, определенных в договоре с инвестором, распоряжается выделенными для строительства объекта денежными и материальными средствами инвестора и несет материальную и иную, предусмотренную действующим законодательством или договором ответственность за целевое и своевременное использование ресурсов инвестора, соблюдение строительных норм и правил при проектировании и строительстве объекта, за качество принимаемых проектных решений, материалов, конструкций, оборудования и строительно - монтажных работ, сроки ввода объекта в эксплуатацию.
<a id="p100025"></a>1.10. При реализации инвестиционных проектов за счет средств федерального бюджета размер оплаты труда и предельная численность аппарата заказчика не должны превышать действующих нормативов, установленных Госстроем России.
<a id="p100026"></a>При реализации коммерческих проектов численность аппарата и оплата труда определяются руководителем заказчика и зависят от результатов хозяйственной деятельности.
<a id="p100027"></a>В случае, когда заказчик имеет несколько различных источников финансирования объектов, смета расходов утверждается (согласовывается) с каждым инвестором с соблюдением пропорций расходования средств в соответствии с объемом финансирования каждого инвестора.
<a id="p100028"></a>1.11. Работники заказчика, занятые реализацией оборудования, материалов и изделий, а также их приемкой, хранением и передачей в монтаж и производство работ, содержатся за счет средств, предусмотренных на заготовительно - складские расходы.
<a id="p100029"></a>1.12. Экономия средств, полученная как разница между договорной ценой и реальными расходами, полученная в процессе строительства за счет изменения технических решений, применения более дешевых материалов и конструкций, распределяется между участниками строительства для поощрения работников и социального развития коллективов.


### 2. <a id="p100030"></a>Основные задачи заказчика по управлению инвестиционным проектом



#### <a id="p100031"></a>2.1 На стадии подготовки инвестиционного проекта проработки:

- <a id="p100032"></a>разработка бизнес - плана;
- <a id="p100033"></a>выбор площадки строительства;
- <a id="p100034"></a>получение всех необходимых разрешений и согласований;
- <a id="p100035"></a>предварительный отбор проектировщиков, подрядчиков, изготовителей и поставщиков оборудования;
- <a id="p100036"></a>экспертиза проекта.

#### <a id="p100037"></a>2.2 На стадии реализации инвестиционного проекта:

- <a id="p100038"></a>подготовка строительной площадки;
- <a id="p100039"></a>разработка и утверждение проектно - сметной документации;
- <a id="p100040"></a>выбор, как правило на конкурсной основе, исполнителей на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в строительстве и заключение договоров (государственных контрактов);
- <a id="p100041"></a>поставка предусмотренных договором подряда материальных и иных ресурсов;
- <a id="p100042"></a>контроль качества работ;
- <a id="p100043"></a>приемка выполненных работ;
- <a id="p100044"></a>своевременная оплата работ и услуг;
- <a id="p100045"></a>сдача объекта в эксплуатацию;
- <a id="p100046"></a>передача объектов собственникам или эксплуатирующим организациям;
- <a id="p100047"></a>контроль качества работ в период гарантийной эксплуатации.


### 3. <a id="p100048"></a>Основные функции


<a id="p100049"></a>3.1. При реализации задач, изложенных в разделе 2 настоящего Положения, заказчик выполняет следующие функции в составе и порядке, установленными действующими правовыми актами и нормативными документами по строительству:

##### <a id="p100050"></a>3.1.1 На стадии предпроектной проработки и подготовки к строительству:

- <a id="p100051"></a>проводит выбор строительной площадки и получает согласование на ее использование для строительства;
- <a id="p100052"></a>разрабатывает бизнес - план;
- <a id="p100053"></a>выполняет подготовительные работы, получает в установленном порядке необходимые согласования и разрешения для использования земельного участка для нужд строительства;
- <a id="p100054"></a>организует изучение строительной площадки на предмет подтверждения отсутствия факторов, опасных для здоровья людей;
- <a id="p100055"></a>получает в установленном порядке разрешение на строительство;
- <a id="p100056"></a>получает согласование и технические условия на подключение объекта к действующим сетям;
- <a id="p100057"></a>получает в администрации населенного пункта (района) подтверждение действия всех выданных технических условий на электроснабжение, водоснабжение, канализационные сбросы, отопление, радиофикацию, телефонизацию и т.д.
- <a id="p100058"></a>выполняет подготовительные работы, получает в соответствующих органах необходимые согласования, разрешения и технические условия для проведения изысканий, проектирования и строительства;
- <a id="p100059"></a>подготавливает исходные данные для разработки проектной документации;
- <a id="p100060"></a>определяет предметы конкурса (лоты), составляет план проведения конкурсов по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в строительстве, несет все расходы по организации и проведению конкурсов на всех его фазах, оформляет договором поручение юридическому лицу на исполнение им части функций по организации и проведению конкурсов в случае, если эти функции не исполняются заказчиком - организатором конкурса;
- <a id="p100061"></a>осуществляет выбор, как правило на конкурсной основе, проектной и изыскательской организаций и заключает с ними договора на выполнение соответствующих проектных и изыскательских работ;
- <a id="p100062"></a>организует экспертизу разработанной проектно - сметной документации, в том числе государственную экологическую экспертизу, и ее утверждение в установленном порядке;
- <a id="p100063"></a>разрабатывает и утверждает техническую часть конкурсной документации, условия проведения конкурса, определения победителя, основные положения условий государственного контракта (договора) и другие разделы конкурсной документации;
- <a id="p100064"></a>готовит предложение инвестору по составу и регламенту работы конкурсной комиссии;
- <a id="p100065"></a>руководит работой конкурсной комиссии после ее утверждения инвестором;
- <a id="p100066"></a>публикует извещения об открытых конкурсах, рассылает приглашения к участию в закрытых конкурсах, организует распространение конкурсной документации, прием заявок от участников, их рассмотрение, оценку и выбор победителей, осуществляет неконкурсные процедуры размещения заказов методом запроса котировок;
- <a id="p100067"></a>заключает договора на работы и услуги по результатам конкурсов;
- <a id="p100068"></a>получает разрешение на выполнение строительно - монтажных работ;
- <a id="p100069"></a>согласовывает архитектурно - планировочные решения с градостроительным советом населенного пункта (региона) при строительстве объектов жилья и социальной сферы;
- <a id="p100070"></a>определяет, как правило на конкурсной основе, поставщиков оборудования, строительных материалов и иных комплектующих, поставка которых по договору возложена на службу заказчика;
- <a id="p100071"></a>определяет, как правило на конкурсной основе, страховую компанию и согласовывает условия страхования строительных рисков.

##### <a id="p100072"></a>3.1.2 В области подготовки и использования площадки строительства:

- <a id="p100073"></a>оформляет документы по отводу земельного участка;
- <a id="p100074"></a>назначает лицо, ответственное за строительную площадку, или передает эту ответственность строительной или иной организации;
- <a id="p100075"></a>получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов на использование на период проведения строительно - монтажных работ действующих коммуникаций, источников газо-, водо-, паро- и энергоснабжения;
- <a id="p100076"></a>оформляет документы на вырубку и пересадку деревьев, плодово - ягодных насаждений, снос строений, очистку территории от мешающих строительству объектов;
- <a id="p100077"></a>определяет объемы и места вывоза и завоза грунта и плодородного слоя почвы;
- <a id="p100078"></a>создает геодезическую разбивочную основу для строительства;
- <a id="p100079"></a>выполняет разбивку осей и трасс зданий и сооружений;
- <a id="p100080"></a>проводит переговоры с владельцами домов, строений и сельскохозяйственных угодий, подлежащих сносу;
- <a id="p100081"></a>обеспечивает переселение граждан из строений, подлежащих сносу;
- <a id="p100082"></a>производит расчет остаточной стоимости сносимых зданий и сооружений и подлежащих вырубке лесных насаждений или получает справку об остаточной стоимости сносимых сооружений от их владельцев;
- <a id="p100083"></a>возмещает гражданам и юридическим лицам предусмотренную действующим законодательством стоимость изымаемых строений, участков земли, насаждений и посевов;
- <a id="p100084"></a>получает разрешение на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений;
- <a id="p100085"></a>обеспечивает реализацию возвратных материалов от разборки сносимых строений (сооружений), а также материалов, получаемых от попутной добычи и рубки насаждений;
- <a id="p100086"></a>организует контроль за деформациями и состоянием зданий и сооружений в зоне влияния строительства.

##### <a id="p100087"></a>3.1.3 В области контроля и надзора за ходом строительства:

- <a id="p100088"></a>утверждает перечень лиц, которые от имени заказчика уполномочены осуществлять контроль и технический надзор за проведением строительно - монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;
- <a id="p100089"></a>регистрирует в государственных контролирующих органах должностных лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб;
- <a id="p100090"></a>получает разрешение на выполнение строительно - монтажных работ;
- <a id="p100091"></a>передает подрядчику документы об отводе земельного участка, необходимые согласования и разрешения;
- <a id="p100092"></a>осуществляет вынос в натуру границ участка, красных линий и других линий регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, а также границ стройплощадки;
- <a id="p100093"></a>создает и передает строительной организации геодезическую разбивочную основу;
- <a id="p100094"></a>принимает на баланс или ответственное хранение здания и сооружения, в т.ч. временные, построенные на строительной площадке после передачи ее под строительство объекта;
- <a id="p100095"></a>сообщает подрядчику установленные места складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разборки, рубки насаждений, непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта, точки подключения и передает разрешения на подключение к действующим сетям энергоснабжения, водоснабжения, канализации и др.;
- <a id="p100096"></a>передает подрядчику в производство работ утвержденную и прошедшую экспертизу проектно - сметную документацию в соответствии с Положением о проведении государственной экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.00 N 1008, в количестве, необходимом для выполнения работ подрядчика и привлеченных организаций;
- <a id="p100097"></a>утверждает графики выполнения работ;
- <a id="p100098"></a>согласовывает подрядчику перечень планируемых поставщиков материалов и привлекаемых сторонних организаций для выполнения отдельных видов работ и монтажа оборудования;
- <a id="p100099"></a>проверяет наличие необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей работ и поставщиков материалов;
- <a id="p100100"></a>осуществляет приемку, учет, хранение, предмонтажную ревизию и передачу в монтаж или производство работ оборудования, комплектующих и других материально - технических ресурсов, поставка которых по договору возложена на службу заказчика;
- <a id="p100101"></a>принимает решение о необходимости авторского надзора проектной организации, шефмонтажных услуг производителей оборудования и заключает договора на выполнение указанных работ;
- <a id="p100102"></a>устанавливает порядок ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной непосредственно нормативными документами, и сообщает об этом подрядчику;
- <a id="p100103"></a>дает указания подрядчику о конкретном составе приемосдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки объекта в эксплуатацию;
- <a id="p100104"></a>согласовывает с соответствующими организациями порядок установки, опробования и регистрации технологических подъемных механизмов и оборудования, работающего под повышенным давлением;
- <a id="p100105"></a>осуществляет контроль и технический надзор за строительством, соответствием объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;
- <a id="p100106"></a>контролирует выполнение графика производства работ;
- <a id="p100107"></a>принимает от подрядчика законченные работы в соответствии с условиями договора подряда;
- <a id="p100108"></a>производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;
- <a id="p100109"></a>в необходимых случаях организует внесение изменений в проектно - сметную документацию, ее переутверждение и изменяет сроки завершения отдельных видов работ или этапов строительства;
- <a id="p100110"></a>по согласованию с инвестором принимает решение о временном прекращении строительства и консервации объекта, утверждает смету на выполнение работ по консервации и контролирует их качественное выполнение;
- <a id="p100111"></a>принимает от подрядчика законсервированные объекты и организует охрану материальных ценностей;
- <a id="p100112"></a>при обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявляет виновной стороне предусмотренные договором санкции;
- <a id="p100113"></a>организует приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта;
- <a id="p100114"></a>заключает договора и организует выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ;
- <a id="p100115"></a>представляет документы, необходимые для приемки объекта в эксплуатацию;
- <a id="p100116"></a>после приемки объекта в эксплуатацию передает инвестору (пользователю) объект и необходимую документацию, включая гарантийные обязательства, а также техническую информацию в соответствии с Законом о защите прав потребителей;
- <a id="p100117"></a>осуществляет необходимую подготовку к выпуску продукции, комплектование объекта кадрами, сырьем, материалами, энергоресурсами и т.д.;
- <a id="p100118"></a>подготавливает совместно с подрядными организациями предложения и расчеты на премирование за ввод в действие производственных мощностей и иных объектов строительства;
- <a id="p100119"></a>принимает претензии по качеству от потребителей (пользователей) и предъявляет претензии к исполнителям (поставщикам) в соответствии с законодательством и гарантийными обязательствами по заключенным договорам.

##### <a id="p100120"></a>3.1.4 В области финансирования, учета, отчетности и аудита:

- <a id="p100121"></a>обеспечивает своевременное открытие счета в банке по согласованию с инвестором и контролирует поступление на него средств инвестора для своевременной оплаты выполненных работ и иных платежей, предусмотренных договорами;
- <a id="p100122"></a>устанавливает по согласованию с подрядчиком условия промежуточных платежей и окончательного расчета за выполненные работы и оказанные услуги;
- <a id="p100123"></a>перечисляет поставщикам (исполнителям работ) обусловленный договором аванс;
- <a id="p100124"></a>ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет, составляет и представляет отчетность в установленном порядке и в соответствии с условиями договора с инвестором об использовании выделяемых на строительство средств;
- <a id="p100125"></a>компенсирует подрядчику или субподрядчикам убытки, возникшие и документально подтвержденные в результате нарушения заказчиком условий договора подряда;
- <a id="p100126"></a>представляет по запросу инвестора информацию о ходе строительства и расходовании финансовых и иных материальных ресурсов;
- <a id="p100127"></a>представляет установленную законодательством государственную статистическую отчетность в региональные органы Госкомстата России;
- <a id="p100128"></a>при финансировании строительства объекта за счет нескольких источников и (или) инвесторов организует получение долевых взносов от каждого инвестора и представление им соответствующих отчетов;
- <a id="p100129"></a>при временном отсутствии финансовых ресурсов у инвестора по согласованию с ним привлекает для оплаты заказанных товаров, выполненных работ и услуг иные источники финансирования, в т.ч. за счет банковских кредитов;
- <a id="p100130"></a>после приемки объекта в эксплуатацию выплачивает участникам строительства, включая службу заказчика, премию за ввод объекта в эксплуатацию и распределяет между сторонами средства за счет полученной экономии от проведения мероприятий, удешевляющих строительство;
- <a id="p100131"></a>проводит анализ затрат по отдельным статьям расходов и видам работ и услуг и принимает меры по эффективному использованию выделяемых инвестором ресурсов, обеспечивает контроль за расходованием денежных средств и списанием материальных ресурсов с максимальным использованием вычислительной техники и программных средств;
- <a id="p100132"></a>дает разъяснения по техническим и финансовым вопросам государственным контролирующим органам;
- <a id="p100133"></a>по согласованию с инвестором организует проведение аудиторской проверки деятельности службы заказчика;
- <a id="p100134"></a>составляет и утверждает у инвестора (инвесторов) смету расходов на выполнение функций заказчика и иных работ, выполняемых службой заказчика по договору с инвестором, по каждому объекту строительства или на календарный год;
- <a id="p100135"></a>участвует в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих консервации, и в оформлении документов на консервацию или временное прекращение строительства, а также оценке их технического состояния при возобновлении работ;
- <a id="p100136"></a>осуществляет по поручению инвестора реализацию объектов незавершенного строительства;
- <a id="p100137"></a>участвует в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями;
- <a id="p100138"></a>извещает органы государственного строительного контроля о выявленных случаях аварийного состояния на объекте строительства;
- <a id="p100139"></a>осуществляет контроль за исполнением подрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, требований шефмонтажных организаций в части безопасных методов ведения строительства, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций;
- <a id="p100140"></a>представляет в соответствующие государственные органы материалы по итогам хозяйственной деятельности, другие отчетные данные и необходимую информацию о результатах производственной и финансовой деятельности за отчетный период и выплачивает в установленные сроки налоги и платежи по месту регистрации службы заказчика.
<a id="p100141"></a>3.1.5. Перечень функций заказчика в каждом конкретном случае уточняется договорами между заказчиком, инвестором и подрядчиком, а в организациях комплексного типа - распорядительными документами руководства данной организации. При этом совмещение функций выполнения работ и их контроля одним должностным лицом или подразделением не допускается.


### 4. <a id="p100142"></a>Права заказчика


<a id="p100143"></a>Заказчик при реализации возложенных на него задач и обязанностей по строительству объекта, если иное не установлено договорами между участниками инвестиционного процесса, имеет право:
<a id="p100144"></a>4.1. Выступать от имени инвестора при рассмотрении вопросов реализации конкретного инвестиционного проекта в государственных органах, контролирующих и надзорных службах, коммерческих организациях.
<a id="p100145"></a>4.2. Привлекать на договорных или иных условиях юридических и физических лиц в качестве консультантов - экспертов и исполнителей задач, выполнение которых возлагается инвестором на службу заказчика.
<a id="p100146"></a>4.3. Принимать по договору с инвестором заказ на строительство объектов для государственных нужд и реализацию коммерческих проектов.
<a id="p100147"></a>4.4. Проводить, как правило на конкурсной основе, отбор исполнителей и заключать договора на разработку проектно - сметной документации, изыскательских работ, поставку оборудования и материалов, выполнения строительных, монтажных и иных работ и услуг для реализации инвестиционного проекта, контролировать ход и качество выполняемых ими работ.
<a id="p100148"></a>4.5. Владеть и распоряжаться выделенными инвестором на строительство объекта финансовыми и иными ресурсами, имуществом и материальными ценностями по целевому назначению.
<a id="p100149"></a>4.6. Утверждать к производству работ рабочую документацию, сметы на дополнительные работы в пределах сметного лимита для бюджетных объектов.
<a id="p100150"></a>4.7. Составлять индивидуальные сметные нормы и единичные расценки на основании калькуляции затрат и утверждать их в составе проектно - сметной документации конкретного объекта в соответствии с Методическими указаниями по разработке единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно - строительные работы, утвержденными Постановлением Госстроя России от 26.04.99 N 30.
<a id="p100151"></a>4.8. Выступать в качестве истца и ответчика при ведении дел в судах, органах государственного арбитража и надзорных органах.
<a id="p100152"></a>4.9. Обращаться в органы государственного надзора для получения заключений о соответствии предъявляемого к приемке объекта действующим нормам и правилам.
<a id="p100153"></a>4.10. Осуществлять контроль за качеством строительных материалов, конструкций и оборудования, используемых в строительстве при выполнении работ и оказании услуг, сроками их поставки и выполнения работ и услуг, надлежащим оформлением рабочей и исполнительной документации.
<a id="p100154"></a>4.11. Принимать решение о соответствии предъявленным требованиям выполненных работ, конструкций и систем, объекта в целом.

#### <a id="p100155"></a>4.12 Принимать и вводить объект в эксплуатацию.

<a id="p100156"></a>4.13. Определять режим эксплуатации объекта в период пробной эксплуатации, пуска и гарантийного срока эксплуатации.
<a id="p100157"></a>4.14. Осуществлять надзор за работой объекта в пусковой период и в гарантийный срок эксплуатации.
<a id="p100158"></a>4.15. Передавать в установленном порядке завершенный строительством объект эксплуатирующим организациям (инвесторы, кондоминимумы, товарищества и т.д.).
<a id="p100159"></a>4.16. По согласованию с инвестором принимать решение о приостановке или прекращении строительства и консервации объекта.
<a id="p100160"></a>4.17. Досрочно прекращать исполнение договорных обязательств с инвестором и подрядчиком при неоднократном нарушении ими своих договорных обязательств.


### 5. <a id="p100161"></a>Ответственность


<a id="p100162"></a>Заказчик несет материальную или иную, предусмотренную действующим законодательством или договором, ответственность перед инвестором за:
- <a id="p100163"></a>своевременное целевое и обоснованное использование финансовых и других материальных ресурсов и имущества;
- <a id="p100164"></a>соблюдение качества выполненных работ и сроков ввода объекта строительства в эксплуатацию;
- <a id="p100165"></a>выполнение обязательств по договорам с другими участниками строительства объекта;
- <a id="p100166"></a>исполнение утвержденной инвестором сметы расходов на функционирование заказчика;
- <a id="p100167"></a>обеспечение режима секретности (конфиденциальности) и осуществление необходимых мероприятий по защите коммерческих и служебных сведений от разглашения.


### <a id="p100168"></a>Основные термины, примененные в Положении


<a id="p100169"></a>Аванс            - денежные средства, предоставляемые по договору
<a id="p100170"></a>                   подряда заказчиком подрядчику в счет будущих
<a id="p100171"></a>                   платежей для приобретения материалов, аренды
<a id="p100172"></a>                   строительных машин и других нужд по реализации
<a id="p100173"></a>                   данного договора

<a id="p100174"></a>Гарантийный      - период, на который подрядчик гарантирует
<a id="p100175"></a>срок               бесплатное выполнение работ, связанных с
<a id="p100176"></a>                   устранением допущенных по его вине недостатков,
<a id="p100177"></a>                   выявленных в установленный договором срок

<a id="p100178"></a>Государственный  - государственный орган, обладающий необходимыми
<a id="p100179"></a>заказчик           инвестиционными ресурсами, или организация
<a id="p100180"></a>                   независимо от форм собственности (служба
<a id="p100181"></a>                   заказчика), наделенная соответствующим
<a id="p100182"></a>                   государственным органом правом распоряжаться
<a id="p100183"></a>                   бюджетными инвестиционными ресурсами для
<a id="p100184"></a>                   реализации государственной целевой программы
<a id="p100185"></a>                   или конкретного инвестиционного проекта

<a id="p100186"></a>Договор подряда  - совместный документ, определяющий взаимные
<a id="p100187"></a>(контракт)         права, обязанности и ответственность сторон,
<a id="p100188"></a>                   по которому подрядчик обязуется выполнить
<a id="p100189"></a>                   определенную работу по заданию заказчика,
<a id="p100190"></a>                   а заказчик обязуется принять и оплатить
<a id="p100191"></a>                   выполненную работу

<a id="p100192"></a>Заказчик         - юридическое или физическое лицо, уполномоченное
<a id="p100193"></a>                   инвестором (или само являющееся инвестором)
<a id="p100194"></a>                   осуществлять реализацию проекта
<a id="p100195"></a>                   по строительству объекта

<a id="p100196"></a>Застройщик       - юридическое лицо, владеющее на правах
<a id="p100197"></a>                   собственности или аренды участком земли
<a id="p100198"></a>                   и принявшее решение о реализации программы
<a id="p100199"></a>                   строительства на нем комплекса объектов,
<a id="p100200"></a>                   определяющее методы финансового обеспечения
<a id="p100201"></a>                   строительства и осуществляющее координацию
<a id="p100202"></a>                   работ по ее реализации

<a id="p100203"></a>Инвестиции       - денежные средства, ценные бумаги, иное
<a id="p100204"></a>                   имущество, в том числе имущественные права,
<a id="p100205"></a>                   имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты
<a id="p100206"></a>                   предпринимательской и (или) иной деятельности
<a id="p100207"></a>                   в целях получения прибыли и (или) достижения
<a id="p100208"></a>                   иного полезного эффекта

<a id="p100209"></a>Инвестор         - юридическое или физическое лицо, осуществляющее
<a id="p100210"></a>                   вложения собственных, заемных или привлеченных
<a id="p100211"></a>                   имущественных, финансовых, интеллектуальных
<a id="p100212"></a>                   и других средств в форме инвестиций для
<a id="p100213"></a>                   достижения коммерческих, социальных,
<a id="p100214"></a>                   благотворительных или других целей

<a id="p100215"></a>Инженерная       - физическое или юридическое лицо, действующее
<a id="p100216"></a>организация        от имени Заказчика и осуществляющее контроль
<a id="p100217"></a>(Инженер)          и надзор за ходом строительства объектов

<a id="p100218"></a>Капитальные      - инвестиции в основной капитал (основные
<a id="p100219"></a>вложения           средства), в том числе затраты на новое
<a id="p100220"></a>                   строительство, расширение, реконструкцию
<a id="p100221"></a>                   и техническое перевооружение действующих
<a id="p100222"></a>                   предприятий, приобретение машин, оборудования,
<a id="p100223"></a>                   инструмента, инвентаря, проектно -
<a id="p100224"></a>                   изыскательские работы и другие затраты

<a id="p100225"></a>Капитальный      - работы по восстановлению или замене отдельных
<a id="p100226"></a>ремонт зданий      частей зданий (сооружений) в связи с их
<a id="p100227"></a>и сооружений       физическим износом и (или) разрушением
<a id="p100228"></a>                   на аналогичные или иные, улучшающие
<a id="p100229"></a>                   их эксплуатационные показатели

<a id="p100230"></a>Коммерческий     - строительство объекта за счет собственных
<a id="p100231"></a>проект на          и заемных средств физических и юридических
<a id="p100232"></a>строительство      лиц без привлечения бюджетных источников
<a id="p100233"></a>                   финансирования

<a id="p100234"></a>Консультационная - физическое или юридическое лицо,
<a id="p100235"></a>организация        предоставляющее Застройщику или Заказчику
<a id="p100236"></a>(Консультант)      помощь и консультацию в специализированных
<a id="p100237"></a>                   сферах деятельности

<a id="p100238"></a>Лицензия         - документ, подтверждающий право юридического
<a id="p100239"></a>                   или физического лица на определенный род
<a id="p100240"></a>                   деятельности или выполнение отдельных видов
<a id="p100241"></a>                   работ

<a id="p100242"></a>Новое            - возведение комплекса объектов основного,
<a id="p100243"></a>строительство      подсобного и обслуживающего назначения вновь
<a id="p100244"></a>                   создаваемых предприятий, зданий и сооружений,
<a id="p100245"></a>                   а также филиалов и отдельных производств,
<a id="p100246"></a>                   которые после ввода в эксплуатацию будут
<a id="p100247"></a>                   находиться на самостоятельном балансе

<a id="p100248"></a>Нормативная      - документация, устанавливающая комплекс норм,
<a id="p100249"></a>документация       правил, положений, требований, обязательных
<a id="p100250"></a>                   при проектировании, инженерных изысканиях и
<a id="p100251"></a>                   строительстве, реконструкции, капитальном
<a id="p100252"></a>                   ремонте зданий и сооружений, расширении и
<a id="p100253"></a>                   техническом перевооружении предприятий, а также
<a id="p100254"></a>                   при изготовлении строительных конструкций,
<a id="p100255"></a>                   изделий и материалов

<a id="p100256"></a>Объект           - каждое отдельно стоящее здание или сооружение
<a id="p100257"></a>строительства      (со всем относящимся к нему оборудованием,
<a id="p100258"></a>                   инструментом и инвентарем, галереями,
<a id="p100259"></a>                   эстакадами, внутренними инженерными сетями
<a id="p100260"></a>                   водоснабжения, канализации, газопроводов,
<a id="p100261"></a>                   теплопроводов, электроснабжения, радиофикации,
<a id="p100262"></a>                   подсобными и вспомогательными надворными
<a id="p100263"></a>                   постройками, благоустройством и другими
<a id="p100264"></a>                   работами и затратами), на строительство,
<a id="p100265"></a>                   реконструкцию, расширение или техническое
<a id="p100266"></a>                   перевооружение которого разработаны
<a id="p100267"></a>                   и утверждены в установленном порядке проект
<a id="p100268"></a>                   и смета

<a id="p100269"></a>Очередь          - определенная проектом часть стройки,
<a id="p100270"></a>строительства      обеспечивающая выпуск продукции или оказание
<a id="p100271"></a>                   услуг; может состоять из одного и нескольких
<a id="p100272"></a>                   пусковых комплексов

<a id="p100273"></a>Площадка         - земельный участок, отведенный в установленном
<a id="p100274"></a>строительная       порядке, для постоянного размещения объектов
<a id="p100275"></a>                   строительства, а также складирования материалов
<a id="p100276"></a>                   и конструкций, размещения машин, временных
<a id="p100277"></a>                   зданий и сооружений на период строительства

<a id="p100278"></a>Подрядчик        - физическое и юридическое лицо, которое
<a id="p100279"></a>                   выполняет работы или услуги по договору подряда
<a id="p100280"></a>                   и (или) государственному контракту

<a id="p100281"></a>Пользователь     - физическое или юридическое лицо, в т.ч.
<a id="p100282"></a>объектов           иностранное, а также государственные органы,
<a id="p100283"></a>капитальных        органы местного самоуправления, иностранные
<a id="p100284"></a>вложений           государства, международные объединения
<a id="p100285"></a>                   и организации, для которых создаются объекты
<a id="p100286"></a>                   недвижимости

<a id="p100287"></a>Поставщик        - юридическое или физическое лицо, обеспечивающее
<a id="p100288"></a>                   по договору поставку товара или услуг
<a id="p100289"></a>                   потребителю

<a id="p100290"></a>Проектная        - организация, выполняющая проектно -
<a id="p100291"></a>организация        изыскательские работы

<a id="p100292"></a>Производственная - совокупность документов, отражающих ход
<a id="p100293"></a>документация       производства строительно - монтажных работ
<a id="p100294"></a>                   и техническое состояние объекта строительства
<a id="p100295"></a>                   (исполнительные схемы и чертежи, рабочие
<a id="p100296"></a>                   графики, акты приемки и ведомости выполненных
<a id="p100297"></a>                   объемов работ, общие и специальные журналы
<a id="p100298"></a>                   работ и др.)

<a id="p100299"></a>Пусковой         - совокупность объектов (или их частей)
<a id="p100300"></a>комплекс           основного, подсобного и обслуживающего
<a id="p100301"></a>                   назначения, которые обеспечивают выпуск
<a id="p100302"></a>                   продукции или оказание услуг, предусмотренных
<a id="p100303"></a>                   проектом, и могут эксплуатироваться

<a id="p100304"></a>Работы пуско-    - комплекс мероприятий и работ, выполняемых
<a id="p100305"></a>наладочные         в период подготовки и проведения индивидуальных
<a id="p100306"></a>                   испытаний и в период комплексного опробования
<a id="p100307"></a>                   оборудования

<a id="p100308"></a>Работы скрытые   - отдельные виды работ (устройство фундаментов,
<a id="p100309"></a>                   гидроизоляции, установка арматуры и закладных
<a id="p100310"></a>                   изделий в железобетонных конструкциях и т.п.),
<a id="p100311"></a>                   которые недоступны для визуальной оценки
<a id="p100312"></a>                   приемочными комиссиями при сдаче объекта
<a id="p100313"></a>                   строительства в эксплуатацию и скрываемые
<a id="p100314"></a>                   последующими работами и конструкциями

<a id="p100315"></a>Расширение       - строительство дополнительных производств
<a id="p100316"></a>действующего       и отдельных объектов, которые после ввода
<a id="p100317"></a>предприятия        в эксплуатацию не будут находиться на
<a id="p100318"></a>                   самостоятельном балансе, на территории
<a id="p100319"></a>                   действующего предприятия, примыкающих к нему
<a id="p100320"></a>                   или на обособленных площадках

<a id="p100321"></a>Реконструкция    - переустройство объектов основного, подсобного
<a id="p100322"></a>действующего       и обслуживающего назначения с целью получения
<a id="p100323"></a>предприятия        новой продукции, повышения качества выпускаемой
<a id="p100324"></a>                   номенклатуры или повышения технико -
<a id="p100325"></a>                   экономических показателей, как правило, без
<a id="p100326"></a>                   расширения имеющихся зданий и сооружений

<a id="p100327"></a>Реконструкция    - комплекс строительных работ и организационно -
<a id="p100328"></a>здания             технических мероприятий, связанных с изменением
<a id="p100329"></a>(сооружения)       основных технико - экономических показателей
<a id="p100330"></a>                   (количества и площади квартир, строительного
<a id="p100331"></a>                   объема и общей площади здания, вместимости или
<a id="p100332"></a>                   пропускной способности или его назначения)

<a id="p100333"></a>Реставрация      - работы по обеспечению длительной физической
<a id="p100334"></a>здания             сохранности объектов недвижимости (как правило,
<a id="p100335"></a>(сооружения)       памятников архитектуры) с возвращением им
<a id="p100336"></a>                   облика, утраченного или искаженного за время
<a id="p100337"></a>                   существования, без изменения их исторически
<a id="p100338"></a>                   сложившегося облика

<a id="p100339"></a>Сертификат       - письменное свидетельство, удостоверяющее
<a id="p100340"></a>                   что-либо

<a id="p100341"></a>Строительство    - строительство объектов по договору
<a id="p100342"></a>объектов для       строительного подряда при финансировании
<a id="p100343"></a>государственных    объекта строительства за счет бюджетных средств
<a id="p100344"></a>нужд               всех уровней и внебюджетных источников

<a id="p100345"></a>Стройка          - совокупность зданий и сооружений (объектов),
<a id="p100346"></a>                   строительство, расширение и реконструкция
<a id="p100347"></a>                   которых осуществляется, как правило, по единой
<a id="p100348"></a>                   проектно - сметной документации, на которую
<a id="p100349"></a>                   в установленном порядке утверждается отдельный
<a id="p100350"></a>                   титул стройки (или заменяющий его документ)

<a id="p100351"></a>Субподрядчик     - специализированная подрядная организация,
<a id="p100352"></a>                   привлекаемая генеральным подрядчиком на
<a id="p100353"></a>                   договорных условиях для выполнения на
<a id="p100354"></a>                   строящемся объекте отдельных видов
<a id="p100355"></a>                   строительных, специальных строительных,
<a id="p100356"></a>                   ремонтных, монтажных работ

<a id="p100357"></a>Техническая      - комплект документов, включающий систему
<a id="p100358"></a>документация       графических, расчетных и текстовых материалов,
<a id="p100359"></a>                   используемых при строительстве, реконструкции,
<a id="p100360"></a>                   техническом перевооружении и капитальном
<a id="p100361"></a>                   ремонте, а также в процессе эксплуатации зданий
<a id="p100362"></a>                   и сооружений

<a id="p100363"></a>Технический      - контроль качества выполняемых подрядчиком
<a id="p100364"></a>надзор             строительных, ремонтных, монтажных
<a id="p100365"></a>                   и пусконаладочных работ на конкретном объекте
<a id="p100366"></a>                   и соответствия их проектным решениям

<a id="p100367"></a>Техническое      - установка на существующих площадях
<a id="p100368"></a>перевооружение     дополнительного оборудования, переустройство
<a id="p100369"></a>действующих        отопительных, вентиляционных, природоохранных
<a id="p100370"></a>предприятий        и иных систем с частичной перестройкой
<a id="p100371"></a>(объектов)         (усиление несущих конструкций, замена
<a id="p100372"></a>                   перекрытий и т.д.), расширением существующих
<a id="p100373"></a>                   или строительством новых объектов подсобного
<a id="p100374"></a>                   и обслуживающего назначения

<a id="p100375"></a>Цена договорная  - стоимость работ, поставок ресурсов и оказания
<a id="p100376"></a>                   услуг, которая устанавливается сторонами при
<a id="p100377"></a>                   заключении договора

<a id="p100378"></a>Цена твердая     - указанная в договоре подряда окончательная
<a id="p100379"></a>договорная         сумма, неизменная на весь период строительства.



<a id="p100380"></a>

---
