---
title: "\"Положение о проектной организации - генеральном проектировщике города (поселка)\""
number: "368"
issuer: "Государственный комитет по архитектуре и градостроительству при Государственном комитете СССР по делам строительства"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/368-goskomarhitektury"
---
## "Положение о проектной организации - генеральном проектировщике города (поселка)"
# "Положение о проектной организации - генеральном проектировщике города (поселка)"
(утв. Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 29.12.1988 N 368)
> [!WARNING]
> Документ утратил силу на территории Российской Федерации в связи с изданием Приказа Минстроя России от 29.04.2020 N 242/пр.
Утверждено
Приказом Госкомархитектуры
от 29 декабря 1988 г. N 368
Вводится в действие
с 1 июля 1989 года
**ПОЛОЖЕНИЕ**
**О ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ГЕНЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВЩИКЕ**
**ГОРОДА (ПОСЕЛКА)**
## 1. Общие положения
1.1. Настоящее положение, разработанное во исполнение [постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1058-1987) ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 сентября 1987 г. N 1058 "О дальнейшем развитии советской архитектуры и градостроительства", определяет обязанности, права и ответственность проектной организации - генерального проектировщика города (поселка) <*> при организации и разработке с участием специализированных проектных, изыскательских организаций и проектных кооперативов планировки и застройки новых и сложившихся городов (поселков), проектов реконструкции исторических городов.
---
<*> В дальнейшем именуется "генпроектировщик".
1.2. Генпроектировщиком назначается проектная (научно-исследовательская и проектная) организация градостроительного или жилищно-гражданского профиля.
Назначение генпроектировщика осуществляется:
по новым и историческим городам (поселкам) - госстроем союзной (автономной) республики, обл(край)исполкомом (в зависимости от ведомственной подчиненности) по согласованию с Госкомархитектуры,
по сложившимся городам - госстроем союзной республики или по согласованию с ним госстроем автономной республики, обл(край)исполкомом.
1.3. Главной задачей генпроектировщика является организация и осуществление комплексной разработки в установленные сроки проектно-сметной документации для жилищно-гражданского строительства в городе (поселке), обеспечение высокого технического уровня и экономической эффективности проектов путем максимального использования новейших достижений науки и техники и отвечающим современным требованиям по созданию наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения, формированию рациональной планировки производственных зон и жилых районов с развитыми системами общественного обслуживания, гармоничным сочетанием архитектурных сооружений и природы, всемерному сохранению архитектурного облика древних городов и бережному использованию памятников отечественного зодчества.
#### 1.4 Генпроектировщик должен руководствоваться при организации работ и проектировании:
действующим законодательством, нормами, правилами, инструкциями, указаниями и государственными стандартами по проектированию и строительству, сметными нормативами, расценками и ценниками;
основными положениями Государственной градостроительной политики и градостроительными программами по развитию отдельных регионов страны, генеральной и региональными схемами расселения, схемами и проектами районной планировки, территориальными и комплексными схемами охраны природы, генеральными планами городов (поселков) и другой утвержденной проектно-планировочной документацией.
1.5. Для организации проектных работ, творческого и технического руководства проектированием генпроектировщик назначает главного архитектора, главного инженера проекта, которые представляют проектную организацию в министерствах, ведомствах, субподрядных проектных, изыскательских и других организациях по вопросам разработки, согласования и утверждения проектной документации.
Главный архитектор, главный инженер проекта руководствуются в своей деятельности утвержденным Госстроем СССР Положением о главном инженере (главном архитекторе) проекта (СНиП 1.06.04-85).
1.6. Финансирование деятельности генпроектировщика осуществляется в порядке, установленном "Общими указаниями по применению Сборника цен на проектные работы для строительства" и соответствующими разделами действующего Сборника.
Компенсация затрат генпроектировщика, связанных с привлечением изыскательских, научно-исследовательских и других непроектных организаций, осуществляется в порядке, аналогичном установленному "Общими указаниями по применению Сборника цен на проектные работы для строительства" для привлечения специализированных проектных организаций.
1.7. Спорные финансовые или организационные вопросы между генпроектировщиком, заказчиком и подрядчиком подлежат рассмотрению арбитражными или судебными органами, а по проектным решениям - вышестоящими организациями по подчиненности.
## 2. Функциональные обязанности генпроектировщика
В соответствии с главной задачей на генпроектировщика возлагаются обязанности:
2.1. Участие в составлении задания на проектирование и выборе площадки для строительства.
2.2. Определение по согласованию с заказчиком и подрядчиком объемов, этапов и стоимости проектных работ.
2.3. Подготовка и своевременная выдача субподрядным организациям заданий на проектирование и инженерные изыскания.
2.4. Оформление договоров на выполнение всех видов проектных и изыскательских работ.
Заключение прямых договоров между заказчиком и отдельными специализированными организациями без согласования с генпроектировщиком не допускается.
2.5. Подготовка по поручению заказчика за счет его средств исходных данных для проектирования.
2.6. Подготовка совместно с заказчиком, подрядчиком и субподрядными проектными и изыскательскими организациями графика выполнения работ.
2.7. Своевременное решение вопросов, возникающих у субподрядных организаций в процессе проектирования, а у подрядчика - в процессе строительства.
2.8. Координация работ субподрядных организаций и увязка архитектурно-планировочных, объемно-пространственных, технических решений и экологических требований при выполнении комплекса проектных работ.
2.9. Согласование в процессе проектирования принципиальных технических решений, принимаемых субподрядными организациями.
#### 2.10 Обеспечение соответствия проектов заданию на проектирование.
2.11. Приемка от субподрядных организации готовой проектной документации.
2.12. Комплектация всей проектно-сметной документации и передача ее заказчику, в том числе и разработанной субподрядными организациями, имея в виду, что эти организации несут ответственность за высококачественную разработку документации соответствующих частей проекта в установленные сроки.
2.13. Участие в рассмотрении, согласовании и утверждении проектной документации в порядке, установленном действующими инструкциями.
2.14. Организация авторского надзора за реализацией проектных решений, участие в приемке объектов в эксплуатацию.
#### 2.15 Договором с заказчиком могут быть определены дополнительные функции генпроектировщика, в том числе:
формирование банка данных по осуществляемому и текущему строительству объектов жилищно-гражданского назначения, инженерной и транспортной инфраструктуре, наличию проектной документации, состоянию зданий и сооружений, технико-экономическим показателям, нормативным вопросам и пр.;
разработка предложений к перспективному плану проектных и научно-исследовательских работ;
выявление и изучение территорий для жилищно-гражданского строительства, обобщение и использование полученных данных для составления планов экономического и социального развития города и другие функции.
Стоимость выполнения дополнительных функциональных обязанностей определяется по трудозатратам или договорным ценам.
2.16. Свои задачи и функциональные обязанности генпроектировщик выполняет в тесном взаимодействии с местными органами архитектуры и градостроительства, генеральными проектировщиками промышленных объектов, единым (генеральным) заказчиком и генеральным подрядчиком.
## 3. Права и ответственность генпроектировщика
#### 3.1 Генпроектировщик имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль в субподрядных организациях за качеством проектирования и изысканий и требовать выполнения работ в сроки, установленные утвержденными графиками, а также устранения выявленных в проектах недостатков.
3.1.2. Требовать от заказчика пересмотра ранее утвержденных, но нереализованных проектов или отдельных проектных решений как устаревших и не отвечающих современным градостроительным требованиям.
3.1.3. Устанавливать по согласованию с заказчиком и подрядчиком сокращенный состав и объем проектно-планировочной и проектно-сметной документации, достаточной для оценки проектных решений, определения стоимости строительства и выполнения строительных работ.
3.1.4. Получать в министерствах, ведомствах, местных Советах дополнительные материалы и документы для выполнения возложенных на него функций.
3.1.5. Привлекать для выполнения отдельных частей проекта проектную организацию с правом генпроектировщика.
3.1.6. Выносить на решение местной инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля предложение о приостановлении строительных работ, если они выполняются с отступлением от утвержденного проекта или с нарушением технических условий и правил производства работ, а также при неудовлетворительном качестве работ.
3.2. Генпроектировщик несет ответственность за комплексную разработку проектов и смет в установленные сроки и высокого качества, технико-экономические показатели, а также за выполнение обязанностей, возложенных на него настоящим Положением.
---