Положение о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве
Актуально на 04.11.2026.
Как цитировать: "Положение о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве". 10-Д. https://bukva.ai/docs/10-d
(утв. Госстроем СССР, Госпланом СССР, Госснабом СССР, Госкомтрудом СССР, Минфином СССР, Госбанком СССР, Стройбанком СССР, ВЦСПС 10.02.1983 № 10-Д)
Утверждено Госстроем СССР, Госпланом СССР, Госснабом СССР, Госкомтрудом СССР, Минфином СССР, Госбанком СССР, Стройбанком СССР и ВЦСПС 10 февраля 1983 г. № 10-Д
ПОЛОЖЕНИЕ
О СКВОЗНОМ ПОТОЧНОМ БРИГАДНОМ ПОДРЯДЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. № 695 «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы» и от 30 июня 1981 г. № 612 «Об усилении работы по экономии и рациональному использованию сырьевых, топливно-энергетических и других материальных ресурсов». Положение предусматривает дальнейшее развитие бригадной формы организации труда рабочих и создание условий для широкого участия трудящихся в управлении производством в целях обеспечения своевременного ввода в действие производственных мощностей и объектов строительства с высоким качеством и наименьшими материальными и трудовыми затратами.
1.2. Положение определяет порядок применения сквозного поточного бригадного подряда в строительстве, а также бригадного подряда в отдельных звеньях строительного конвейера: на строительно-монтажных работах, на изготовлении строительных конструкций и деталей, в производственно-технологической комплектации объектов строительства и на перевозках строительных грузов.
1.3. Бригадный подряд является новой формой низового хозяйственного расчета, предусматривающей повышение ответственности и заинтересованности работников в достижении высоких конечных результатов коллективного труда на основе договорных отношений администрации организации <*> (предприятия) с бригадами рабочих.
<*> К строительно-монтажной организации следует относить производственные строительно-монтажные объединения, строительно-монтажные тресты и приравненные к ним организации (трест механизации, домостроительный комбинат, сельский строительный комбинат и др.), а также передвижные строительные формирования и строительно-монтажные управления, на которые распространяется действие Положения о социалистическом государственном производственном предприятии.
1.4. Сквозной поточный бригадный подряд как высшая стадия развития бригадного подряда базируется на поточном методе строительства и предусматривает равномерную и постоянную загрузку хозрасчетных бригад различных звеньев строительного конвейера «завод — комплектация — транспорт — стройка» по согласованным графикам, разработанным с учетом ввода в действие производственных мощностей и объектов строительства в установленные сроки. Повсеместное распространение и повышение эффективности применения сквозного поточного бригадного подряда в строительстве и бригадного подряда в отдельных звеньях строительного конвейера является одной из главных задач и обязанностей руководителей организаций (предприятий) и профсоюзных комитетов.
1.5. Строительству объектов по методу сквозного поточного бригадного подряда предшествует осуществление организациями (предприятиями) комплекса мер по совершенствованию оперативного планирования и управления производством, повышению уровня инженерной подготовки и производственно-технологической комплектации, улучшению организованности и слаженности работы строительного конвейера. При этом управление, планирование, учет и производственно-технологическая комплектация должны осуществляться непосредственно на укрупненную строительную бригаду. При переводе строек на комплексное снабжение материалами по заказам строительно-монтажных организаций в соответствии с их потребностью, определяемой проектами и сметами, производственно-технологическая комплектация осуществляется территориальными органами материально-технического снабжения.
1.6. Внедрение сквозного поточного бригадного подряда и бригадного подряда организуется в соответствии с заданиями пятилетнего и годовых государственных планов экономического и социального развития СССР. Министерства и ведомства СССР и Советы Министров союзных республик, руководствуясь утвержденными им на предстоящую пятилетку основными показателями технического уровня производства и важнейшими заданиями по внедрению научной организации труда в промышленности и строительстве, устанавливают подведомственным организациям (предприятиям) с распределением по годам плановые задания по объемам работ, выполняемым с применением сквозного поточного бригадного подряда и бригадного подряда. Эти задания уточняются и конкретизируются годовыми планами. Строительно-монтажные организации — генеральные подрядчики в соответствии с установленными им на очередной год плановыми заданиями по вводу в действие производственных мощностей и объектов, объему товарной строительной продукции и объему строительно-монтажных работ, выполняемых с применением сквозного поточного бригадного подряда и бригадного подряда, разрабатывают мероприятия, в которых определяют: стройки, пусковые комплексы, объекты строительства и их очереди, подлежащие сооружению в планируемом году с применением сквозного поточного бригадного подряда и бригадного подряда; документацию по строительству объектов поточными методами; производственные задания комплексным и специализированным хозрасчетным бригадам этой организации, графики их движения по объектам строительства и загрузки в течение года; материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения каждой хозрасчетной бригадой ее производственного задания в установленный срок; объемы и сроки выполнения работ (изготовления продукции) хозрасчетными бригадами субподрядных организаций, а также других организаций (предприятий) различных звеньев строительного конвейера, участвующих во внедрении сквозного поточного бригадного подряда. Указанные мероприятия по согласованию с заказчиками, субподрядчиками, предприятиями по производству строительных конструкций и деталей, предприятиями автомобильного транспорта и комплектующими организациями утверждаются вышестоящим по подчиненности хозяйственным органом генподрядчика после тщательной проверки годовой загрузки хозрасчетных бригад и их обеспеченности материально-техническими ресурсами. Строительно-монтажные организации-субподрядчики на основе плановых заданий вышестоящих организаций на очередной год и установленных генеральными подрядчиками объемов и сроков выполнения работ на конкретных объектах, подлежащих строительству с применением сквозного поточного бригадного подряда и бригадного подряда, определяют в годовых планах работ и разрабатываемой ими нормативно-технологической документации производственные задания хозрасчетным бригадам и принимают необходимые меры по обеспечению выполнения каждой хозрасчетной бригадой ее производственного задания в установленный генподрядчиком срок. Предприятия по производству строительных конструкций и деталей, предприятия автомобильного транспорта и комплектующие организации внедряют бригадный подряд в соответствии с утвержденными им плановыми заданиями в порядке, установленном соответствующими разделами настоящего Положения.
1.7. Взаимные обязательства генподрядчиков, субподрядчиков, заказчиков, предприятий по производству строительных конструкций и деталей, предприятий автомобильного транспорта и управлений производственно-технологической комплектации по обеспечению выполнения работ с применением сквозного поточного бригадного подряда и бригадного подряда должны предусматриваться в особых условиях к генеральному договору подряда на капитальное строительство, к договору субподряда, к договору на поставку продукции производственно-технического назначения и т.п.
1.8. Перевод бригад на бригадный подряд ежегодно оформляется приказом руководителя организации (предприятия), согласованным с профсоюзным комитетом, с обязательным приложением к приказу графика годовой загрузки всех хозрасчетных бригад.
1.9. На объекте строительства (предприятии) создается совет бригадиров в соответствии с Типовым положением о производственной бригаде, бригадире, совете бригады и совете бригадиров, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 декабря 1980 г. № 389/22-119.
1.10. Строительно-монтажная организация (предприятие по производству строительных конструкций и деталей, комплектующая организация, автотранспортное предприятие) в лице руководителя, по согласованию с профсоюзным комитетом заключает в каждой бригадой, занятой в основном производстве, в лице бригадира, договор на выполнение производственного задания. При передаче функций распорядителя материально-технических ресурсов подведомственным подразделениям (строительно-монтажным управлениям, подсобным производствам и т.п.) заключение договоров бригадного подряда может быть поручено руководителям этих подразделений. Договоры заключаются в соответствии с Типовыми договорами бригадного подряда, формы которых прилагаются к настоящему Положению.
1.11. Руководство всей работой по внедрению и повышению эффективности бригадного подряда в организации (на предприятии) возлагается лично на руководителя этой организации (предприятия). Подготовка проектов договоров, обеспечение выполнения обязательств перед бригадами, контроль, анализ и подведение итогов их работы осуществляются работниками отделов и служб организации (предприятия). При этом каждый отдел обязан заниматься внедрением бригадного подряда по всему кругу вопросов, входящих в его обязанности. Распределение обязанностей между отделами и службами аппарата управления утверждается руководителем организации (предприятия).
1.12. Хозрасчетная бригада обязана по договору бригадного подряда выполнить своими силами и предоставленными в ее распоряжение средствами производственное задание в установленный срок, обеспечить надлежащее качество работ (продукции), экономное и рациональное использование сырьевых, материально-технических и топливно-энергетических ресурсов. Производственные задания хозрасчетным бригадам, занятым на строительно-монтажных работах, изготовлении строительных конструкций, деталей и изделий, перевозке строительных грузов и в производственно-технологической комплектации объектов строительства устанавливаются в соответствии с п. п. 2.4, 3.3, 4.3 и 5.3 настоящего Положения.
1.13. Администрация организации (предприятия) не вправе переводить хозрасчетную бригаду на объекты или поручать ей работы, не предусмотренные договором бригадного подряда, и вносить в договор изменения, кроме случаев, предусмотренных Основами законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, а также п. п. 2.7, 3.5, 4.4 и 5.4 настоящего Положения.
1.14. Разногласия, возникающие в процессе заключения и исполнения договора бригадного подряда, рассматриваются вышестоящими по подчиненности хозяйственными органами и профсоюзными комитетами.
1.15. При заключении договора бригадного подряда хозрасчетной бригаде устанавливаются плановые затраты на производство поручаемых ей работ (продукции) по статьям, экономия или перерасход по которым зависит от деятельности данной бригады. Плановые затраты рассчитываются на весь поручаемый хозрасчетной бригаде объем работ (продукции) на основе плана организационно-технических мероприятий, разработанного организацией (предприятием) и обеспечивающего выполнение установленного задания по снижению себестоимости работ (продукции). Фактические затраты бригады определяются по данным надлежаще оформленных первичных документов бухгалтерского учета, подписанных бригадиром и мастером (производителем работ, начальником цеха, руководителем колонны). Каждой хозрасчетной бригаде устанавливается свой учетный шифр. Аналитический учет затрат бригады рекомендуется вести в специальных ведомостях. Формы этих ведомостей и порядок ведения учета устанавливаются министерствами и ведомствами исходя из особенностей и специфики выполняемых бригадами работ. Непроизводительные затраты, которые по определению руководства организации (предприятия) и профсоюзного комитета образовались по причинам, зависящим от деятельности хозрасчетной бригады, относятся на фактические затраты этой бригады. Разница между плановыми и фактическими затратами хозрасчетной бригады на выполнение порученных ей работ (продукции) составляет достигнутую бригадой экономию. Экономия должна достигаться при высоком качестве работ (продукции).
1.16. Оплата труда и материальное поощрение рабочих хозрасчетной бригады осуществляются в соответствии с действующими в организации (на предприятии) положениями по оплате труда и премированию. Кроме того, хозрасчетная бригада премируется за достигнутую экономию от снижения плановых затрат. Эта премия распределяется между рабочими хозрасчетной бригады в соответствии с присвоенными им тарифными разрядами и отработанным временем. Совет бригады по решению общего собрания может в пределах установленных нормативов и средств определять индивидуальные размеры заработка и премий по коэффициенту трудового участия с учетом реального вклада каждого рабочего в общие результаты работы бригады в соответствии с положением, действующим в организации (на предприятии). При работе нескольких бригад по единому договору бригадного подряда премия за достигнутую экономию распределяется между бригадами администрацией организации (предприятия) при участии совета бригадиров с учетом реального вклада каждой бригады в общие результаты работы в порядке, установленном совместным решением этой организации (предприятия) и ее профсоюзного комитета. Бригады обслуживающих и прочих хозяйств организации (общецеховые и вспомогательные бригады предприятия, включая бригады ремонтных служб) при выполнении обязательств по обеспечению бесперебойной и ритмичной работы хозрасчетных бригад основного производства премируются за счет экономии, достигнутой хозрасчетными бригадами, в размерах, согласованных администрацией, бригадами и профсоюзным комитетом. Инженерно-технические работники и служащие организации (предприятия), непосредственно участвующие в подготовке и обеспечении успешной работы хозрасчетных бригад, премируются за достигнутую этими бригадами экономию в порядке, предусмотренном соответствующими разделами настоящего Положения. Премия за экономию от снижения плановых затрат выплачивается рабочим сверх предельных размеров премий, установленных по отраслям, а инженерно-техническим работникам — сверх предельного размера премии за основные результаты хозяйственной деятельности. Размер премии за экономию от снижения плановых затрат, выплачиваемой одному работнику, не должен превышать 0,75 месячной тарифной ставки (должностного оклада) в расчете на квартал. Указанная премия выплачивается сверх фонда заработной платы независимо от общих результатов производственно-хозяйственной деятельности организации (предприятия), относится на отдельную статью накладных (цеховых) расходов и включается в себестоимость работ (продукции) того периода, в котором эта премия начислена. Средства на премирование включаются в фонд материального поощрения, а в организациях и на предприятиях, где этот фонд не образуется, зачисляются на специальный счет. Выплаченная премия учитывается при исчислении среднего заработка работника. Руководящие работники организации (предприятия) в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 июня 1981 г. № 612 премируются в зависимости от уровня материальных затрат на рубль работ (продукции) с учетом выполнения плановых заданий по себестоимости по организации (предприятию).
1.17. Работники строительно-монтажных организаций, подсобных производств и обслуживающих хозяйств, состоящих на балансе основной деятельности строительно-монтажных организаций, а также водители автомобилей автотранспортных предприятий премируются в соответствии с Положением о премировании работников за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР, Госстроя СССР и ВЦСПС от 11 сентября 1979 г. № 392/166/9-4.
1.18. Работники организаций и предприятий, переведенных на новую систему планирования и экономического стимулирования, премируются из средств фонда материального поощрения, образованного за счет отчислений от прибыли, в порядке, предусмотренном положением о премировании, утверждаемым на основе соответствующего Типового положения. При премировании руководящих, инженерно-технических работников и служащих за результаты хозяйственной деятельности в качестве дополнительного условия премирования необходимо устанавливать выполнение заданий по внедрению бригадного подряда и сквозного поточного бригадного подряда. Более высокие размеры премий устанавливаются рабочим хозрасчетных бригад, а также инженерно-техническим работникам и служащим, непосредственно участвующим в обеспечении их успешной работы и активно содействующим внедрению бригадного подряда.
1.19. Каждый случай невыполнения организацией (предприятием) договорных обязательств рассматривается вышестоящими по подчиненности хозяйственным органом и профсоюзным комитетом для определения степени ответственности должностных лиц и принятия к ним мер согласно действующему законодательству. Виновные в невыполнении обязательств работники отделов и служб подведомственных организаций и предприятий привлекаются к дисциплинарной ответственности и в установленном порядке полностью или частично лишаются премий, выплачиваемых по результатам хозяйственной деятельности из фонда материального поощрения и из фонда заработной платы, или персональных надбавок, а также надбавок, устанавливаемых в соответствии с п. 83 Положения о социалистическом государственном производственном предприятии и п. 53 «б» постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. № 695.
1.20 В связи с утверждением и введением в действие настоящего Положения признать утратившими силу:
Положение о новой форме бригадного хозяйственного расчета в строительстве — бригадном подряде, утвержденное Госстроем СССР, Госпланом СССР, Госкомтруда СССР, Минфином СССР, Стройбанком СССР и согласованное ВЦСПС 10 сентября 1976 г. № 55-Д; Положение о бригадном подряде на предприятиях по производству железобетонных изделий и конструкций, утвержденное Госстроем СССР, Госпланом СССР, Госкомтрудом СССР, Минфином СССР, Госбанком СССР, Стройбанком СССР и согласованное ВЦСПС 20 ноября 1978 г. № 84-Д; Временное положение о бригадном подряде на перевозках строительных грузов автотранспортом, утвержденное Госстроем СССР и согласованное Госпланом СССР, Госкомтрудом СССР, Минфином СССР, Стройбанком СССР, Госбанком СССР и ВЦСПС 31 марта 1980 г. № 39-Д; письмо Госстроя СССР, Госплана СССР, Госкомтруда СССР, Минфина СССР, Госбанка СССР, Стройбанка СССР и ВЦСПС от 9 октября 1981 г. № 81-Д.
2. БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ
2.1. Бригадный подряд применяется на строительстве новых, реконструкции, расширении, техническом перевооружении и капитальном ремонте действующих предприятий, зданий и сооружений. Этот метод может применяться как на вновь начинаемых, так и на переходящих стройках и объектах строительства <*>.
<*> Объектом строительства считается отдельное здание или сооружение, на строительство которого составляется самостоятельная объектная смета.
2.2. На строительстве с применением бригадного подряда должен обеспечиваться согласованный перевод на работу по этому методу бригад генподрядной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта, на основе взаимной увязки во времени и технологической последовательности выполнения работ. Вопрос о формах и порядке применения бригадного подряда на строительстве объектов решается генподрядной организацией в порядке, предусмотренном в п. 1.6 настоящего Положения.
2.3. На бригадный подряд переводятся все бригады строительно-монтажной организации, выполняющие работы на данном объекте. При этом необходимо проводить работу по укрупнению бригад и формированию, как правило, укрупненных комплексных бригад конечной продукции. Состав бригады по численности, профессиям и квалификации рабочих определяется администрацией строительно-монтажной организации ежегодно исходя из годовых объемов и структуры работ, графиков их производства и достигнутого уровня выполнения норм выработки. Машинисты строительных машин, обслуживающие хозрасчетную бригаду, как правило, включаются в ее состав.
2.4. В договоре бригадного подряда хозрасчетной бригаде поручается комплекс работ, включающий весь объем работ, запланированных к выполнению собственными силами этой организации по объекту. Бригаде генподрядной организации в договоре поручается также обеспечение готовности законченного строительством объекта к сдаче заказчику в установленный срок. Если комплекс работ выполняется несколькими бригадами строительно-монтажной организации, то с ними, как правило, заключается один договор, определяется единая сумма плановых затрат и ведется общий учет фактических затрат. При продолжительности выполнения комплекса работ менее месяца с хозрасчетной бригадой заключается один договор на выполнение комплексов работ по нескольким объектам. Если продолжительность выполнения комплекса работ по графику их производства превышает шесть месяцев, то для промежуточных расчетов с бригадой строительно-монтажная организация может делить объем работ по договору на отдельные технологические этапы. Продолжительность выполнения технологического этапа работ должна быть не менее трех месяцев. Разбивка комплекса работ на технологические этапы производится по согласованию с генподрядной строительно-монтажной организацией с таким расчетом, чтобы обеспечивалась непрерывная работа бригад с применением бригадного подряда и безусловное завершение всех работ по объекту в срок, установленный договором подряда на капитальное строительство. На строительстве сложных объектов и крупных промышленных комплексов внедрение бригадного подряда осуществляется на основе узлового метода организации строительного производства. С этой целью проектные организации при разработке технологических и строительных решений, а также другой проектно-сметной документации разграничивают объекты на конструктивно и технологически обособленные части (узлы), в пределах которых выполняются строительно-монтажные работы до технической готовности, позволяющей производить автономное опробование и наладку отдельных технологических линий и установок. По каждому узлу строительно-монтажные организации заключают с бригадами договоры бригадного подряда на выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ. При применении узлового метода организации строительства объекта проекты производства работ и другая организационно-технологическая документация разрабатываются на каждый узел.
2.5. Проект договора бригадного подряда администрация строительно-монтажной организации должна передать хозрасчетной бригаде не позднее, чем за один месяц до начала выполнения поручаемых ей работ. Условия договора бригадного подряда рассматриваются на общем собрании бригады с участием союзного комитета, линейных инженерно-технических работников, начальников отделов и служб этой организации. Комплекс строительно-монтажных работ, поручаемый хозрасчетной бригаде, определяется исходя из проектно-сметной и организационно-технологической документации, годовой программы работ, годовых договоров подряда и субподряда на капитальное строительство. Сроки выполнения комплекса строительно-монтажных работ устанавливаются в договоре бригадного подряда в соответствии с календарным планом производства работ по объекту или комплексным сетевым графиком, предусматривающим своевременный ввод объекта в эксплуатацию.
2.6. Хозрасчетные бригады генподрядной и субподрядных организаций, участвующие в строительстве объекта, принимают взаимные обязательства по своевременному обеспечению готовности и выполнению услуг с целью исключения потерь рабочего времени. Координация деятельности хозрасчетных бригад и контроль за своевременным и качественным выполнением ими производственных заданий возлагается на генподрядную строительно-монтажную организацию.
2.7. Изменение показателей работы хозрасчетной бригады, предусмотренных договором бригадного подряда, производится администрацией строительно-монтажной организации в исключительных случаях при уточнении и корректировке заказчиком в процессе строительства проектно-сметной документации, а также при внедрении принятых в процессе исполнения договора рационализаторских предложений по улучшению проектных решений. Уточнение сроков выполнения порученного бригаде измененного комплекса работ производится руководителем организации, заключившей договор, по согласованию с бригадой и профсоюзным комитетом в соответствии с откорректированным графиком производства работ, но с сохранением установленного срока ввода в действие объекта строительства.
2.8. Плановые затраты на производство работ определяются на основе проектно-сметной, плановой и организационно-технологической документации и прогрессивных нормативов по следующим статьям: затраты на материалы, конструкции и детали; затраты на эксплуатацию строительных машин; накладные расходы. Достигнутая бригадой экономия от снижения плановых затрат определяется раздельно по каждой статье.
2.9. Плановые затраты на материалы, конструкции и детали рассчитываются исходя из потребности в физическом выражении на объем порученных бригаде строительно-монтажных работ и утвержденных планово-расчетных (учетных, сметных) цен франко-приобъектный склад строительной площадки. Потребность в материальных ресурсах определяется на основе рабочих чертежей, проекта производства работ и производственных норм расхода материалов, утвержденных в установленном порядке.
2.10. Достигнутая бригадой экономия против производственных норм определяется на основе фактического расхода всех видов материалов, конструкций и деталей в физическом выражении и цен, исходя из которых определены плановые затраты. При этом хозрасчетная бригада обязана безвозмездно устранять допущенные по ее вине дефекты и отступления от проектной документации по указанию администрации и заказчика. Дополнительная экономия затрат по этой статье может быть достигнута хозрасчетной бригадой также за счет сверхпланового получения и последующего использования при производстве строительно-монтажных работ материалов, конструкций и деталей от разборки конструкций зданий (сооружений) и демонтажа оборудования. Эта экономия представляет собой разность стоимости возвратных материалов по планово-расчетным (учетным, сметным) ценам и их восстановительной стоимости, определяемой исходя из затрат на приобретение этих материалов у заказчика и приведение их в состояние, пригодное для повторного использования. Указанные материалы, конструкции и детали, а также методы их испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТов или технических условий, утвержденных в установленном порядке. Остаток материалов, конструкций и деталей после завершения порученных бригаде работ оформляется актом за подписью бригадира и мастера (производителя работ) и сдается соответствующему подотчетному лицу.
2.11. Плановые затраты на эксплуатацию строительных машин определяются исходя из их потребности в машино-сменах (машино-часах), устанавливаемой на основе проекта производства работ, и утвержденных планово-расчетных цен. Фактические затраты по этой статье определяются по каждой бригаде исходя из фактически отработанного количества машино-смен (машино-часов) по каждой строительной машине и по каждому объекту (узлу) на основании сменных рапортов, подписанных мастером (производителем работ) и бригадиром. Экономия по этой статье затрат определяется исходя из фактического использования бригадой всех строительных машин против плановой потребности в машино-сменах (машино-часах) и планово-расчетных цен.
2.12. Плановая сумма накладных расходов, зависящих от деятельности хозрасчетной бригады, рассчитывается исходя из предусмотренной в аккордном наряде планируемой трудоемкости порученных бригаде работ в человеко-днях, определяемой с учетом достигнутого уровня выполнения норм выработки, и удельного норматива условно-постоянной части накладных расходов в расчете на один человеко-день. К условно-постоянной части накладных расходов относятся: административно-хозяйственные расходы; отчисления на содержание вышестоящих организаций; износ временных нетитульных сооружений и приспособлений; расходы по благоустройству строительных площадок, охране труда и технике безопасности и ряд других. Удельный норматив накладных расходов рассчитывается исходя из отчетных данных предыдущего года в целом по строительно-монтажной организации путем деления условно-постоянной части накладных расходов на общее количество человеко-дней, отработанных рабочими, занятыми на строительно-монтажных работах. При усредненных расчетах условно-постоянная часть накладных расходов принимается в размере 50 процентов от общей величины этих расходов. Удельный норматив ежегодно утверждается строительно-монтажной организацией для каждой подведомственной организации. Фактические накладные расходы, зависящие от деятельности хозрасчетной бригады, определяются исходя из числа фактически отработанных человеко-дней и утвержденного удельного норматива.
2.13. Хозрасчетной бригаде выдается аккордный наряд на выполнение поручаемых ей работ по объекту, его очереди, узлу, комплексу или технологическому этапу работ. Изменение аккордного задания допускается только в случаях, предусмотренных п. 2.7 настоящего Положения. При включении в состав хозрасчетной бригады машиниста строительных машин из треста (управления) механизации доплата разницы между его заработком в бригаде и заработком по повременно-премиальной системе оплаты труда производится организацией, в списочном составе которой находится машинист. Указанную разницу в зарплате строительно-монтажные организации перечисляют трестам (управлениям) механизации.
2.14. Хозрасчетная бригада премируется за достигнутую экономию от снижения плановых затрат на производство работ в следующих размерах: за экономию затрат на материалы, конструкции и детали — до 60%, за экономию затрат на эксплуатацию строительных машин и накладных расходов — до 40% соответствующей суммы экономии по указанным статьям затрат. Конкретный размер премии устанавливается руководителем строительно-монтажной организации по согласованию с профсоюзным комитетом этой организации с учетом качества выполненных работ. Премия за достигнутую бригадой экономию плановых затрат выплачивается при наличии и в пределах общей экономии плановых затрат достигнутой всеми хозрасчетными бригадами строительно-монтажной организации по объекту, его очереди, узлу или этапу. Премия выплачивается после приемки порученного бригаде комплекса (этапа) работ на основе акта, утвержденного руководителем строительно-монтажного управления (СУ, ПМК и др.). Из общей суммы премии не менее 80 процентов направляется на премирование рабочих хозрасчетной бригады и до 20 процентов — на премирование преимущественно линейных инженерно-технических работников, занятых на строительстве объекта, а также других инженерно-технических работников и служащих строительно-монтажной организации.
2.15. Рабочие хозрасчетных бригад и инженерно-технические работники дополнительно премируются за сохранность сборных конструкций и деталей, включаемых в объем строительно-монтажных работ, в размере до 0,4 процента стоимости этих конструкций и деталей по сметным ценам в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 10 мая 1982 г. № 386. Перечень конструкций и деталей, за сохранность которых производится премирование, и конкретный размер премии устанавливаются руководителем строительно-монтажной организации по согласованию с профсоюзным комитетом.
3. БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД НА ИЗГОТОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ
3.1. Бригадный подряд применяется на предприятиях по производству строительных конструкций и деталей, а также в подсобных производствах строительно-монтажных организаций. На бригадный подряд переводятся одновременно бригады, как правило, всех технологических линий основных цехов предприятия. При этом, если технологическая линия обслуживается несколькими бригадами, необходимо проводить укрупнение и создание бригад конечной продукции.
3.2. Перевод бригад на бригадный подряд осуществляется при наличии утвержденных норм и нормативов трудовых затрат, производственных норм расхода материалов, а также нормативно-технологической документации, планово-расчетных (учетных) цен на материалы.
3.3. Договоры бригадного подряда заключаются с бригадами на год. Договором устанавливается задание бригаде на изготовление строительных конструкций, деталей, изделий, материалов или полуфабрикатов в запланированной номенклатуре. Годовое задание уточняется ежемесячными планами выпуска продукции в номенклатуре с подекадной, понедельной и посуточной разбивкой. Планы изготовления конструкций, деталей и изделий в номенклатуре, устанавливаемые предприятием цехам и хозрасчетным бригадам, ежемесячно должны быть увязаны с графиками комплектации объектов строительства и обеспечивать выполнение плана по общему объему производства.
3.4. Плановые затраты на изготовление продукции, выпуск которой поручается хозрасчетной бригаде, ежемесячно определяются на основе плановой калькуляции цеховой себестоимости каждого вида продукции по следующим статьям: затраты на материалы, сырье и полуфабрикаты; расходы на электроэнергию; расходы на тепловую энергию; затраты на содержание и эксплуатацию оборудования; цеховые расходы — содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря, износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря, прочие расходы, зависящие от деятельности бригад. Определение плановых затрат производится методом исключения из калькуляции плановой себестоимости вида изделий, выпускаемых на технологической линии, затрат, экономия или перерасход по которым не зависит от деятельности бригады.
3.5. Плановые затраты на материалы, электрическую и тепловую энергию определяются на основе отраслевых производственных норм расхода ресурсов. При определении плановых и фактических затрат на поставляемое сырье, материалы, электрическую и тепловую энергию, а также оказываемые услуги применяются планово-расчетные (учетные) цены. При изменении номенклатуры выпуска изделий, а также замене сырья и материалов плановые затраты пересчитываются.
3.6. Остаток сырья и материалов ежемесячно оформляется актом за подписью мастера (начальника цеха) и бригадира и сдается соответствующему подотчетному лицу. Хозрасчетная бригада обязана безвозмездно устранять отступления от технической документации и дефекты, допущенные в процессе изготовления строительных конструкций, деталей и изделий. Затраты строительных бригад по исправлению указанных дефектов относятся на фактические затраты виновной в этом бригады технологической линии цеха по актам рекламаций или актам ОТК, составленным с участием представителей заинтересованных сторон. При определении достигнутой бригадой экономии плановые затраты пересчитываются на фактический выпуск продукции.
3.7. Хозрасчетные бригады ежемесячно премируются за достигнутую экономию от снижения плановых затрат на изготовление продукции. Размер указанной премии устанавливается в зависимости от выполнения декадно-суточных производственных заданий при условии выполнения месячного плана выпуска продукции в заданной номенклатуре и не должен превышать 50 процентов суммы достигнутой экономии. Из общей суммы премии не менее 85 процентов направляется на премирование рабочих хозрасчетной бригады, общецеховых и вспомогательных бригад и до 15 процентов — на премирование инженерно-технических работников и служащих цехов и предприятия.
3.8. При премировании за экономию от снижения плановых затрат премирование рабочих, инженерно-технических работников и служащих за экономию сырья, материалов, инструмента и других материальных ценностей, а также за экономию топлива, электрической и тепловой энергии по действующему на предприятии положению, кроме премирования за перевыполнение норм возврата конденсата и повышение коэффициента использования мощности энергоустановок, не производится.
4. БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
4.1. Бригадный подряд применяется в организациях, осуществляющих производственно-технологическую комплектацию объектов строительства, а также в подразделениях комплектации строительно-монтажных организаций. На бригадный подряд переводятся одновременно, как правило, все бригады комплектующей организации, занятые изготовлением строительных конструкций и изделий, переработкой материалов в полуфабрикаты и изделия, повышением технологической готовности изделий, узлов, заготовок в производственных цехах, по приемке, хранению, комплектации, контейнеризации, пакетированию и отгрузке материалов, конструкций и деталей на объекты строительства в соответствии с утвержденным графиком комплектации.
4.2. Перевод бригад на бригадный подряд осуществляется при наличии утвержденной нормативно-технологической документации, графиков комплектации материальными ресурсами объектов строительства, калькуляций трудовых затрат и заработной платы. При этом бригады по численности, профессиям и квалификации рабочих формируются администрацией организации исходя из годовых объемов, характера и структуры работ, графиков их производства и достигнутого уровня выполнения норм выработки.
4.3. Договор бригадного подряда заключается с каждой хозрасчетной бригадой на год. Бригадам производственных цехов комплектующей организации поручается выпуск продукции, а бригадам участков комплектации — комплектная поставка строительных материалов, конструкций и деталей на объекты строительства. Каждой бригаде цеха (участка) выдаются месячные планы и графики выпуска продукции в заданной номенклатуре или комплектных поставок с понедельной и посуточной разбивкой исходя из нормативно-технологической документации и графиков комплектации, разрабатываемых ежемесячно строительно-монтажными организациям на каждый объект строительства.
4.4 Плановые затраты на изготовление продукции и издержки на комплектацию определяются ежемесячно по следующим статьям:
затраты на материалы, сырье и полуфабрикаты; расходы на электроэнергию; расходы на тепловую энергию; затраты на эксплуатацию оборудования и строительных машин. Плановые затраты (издержки) на материалы, электрическую и тепловую энергию определяются исходя из объемов порученных бригаде работ, утвержденных производственных норм расхода ресурсов и планово-расчетных цен. В плановые издержки по этой статье для хозрасчетных бригад участков комплектации, помимо затрат на материалы, используемые на изготовление и ремонт контейнеров, поддонов, тары и пакетов, включаются также потери комплектуемых материалов, конструкций и деталей при их хранении, доработке и сортировке в пределах установленных норм естественной убыли. Плановые затраты (издержки) на выделяемые комплектующей организации управлением (трестом) механизации строительные машины определяются исходя из их расчетной потребности в машино-сменах и утвержденных планово-расчетных цен. При уточнении проектно-сметной документации и выявлении дополнительной потребности в ресурсах для выполнения строительно-монтажных работ, вызывающих изменение количества, типоразмеров или марки поставляемых на объекты строительства материалов, конструкций и деталей, плановые затраты (издержки) корректируются на основании заявок потребителя.
4.5. Затраты хозрасчетной бригады на производство продукции и комплектацию материальных ресурсов учитываются в фактически произведенных размерах. Для определения фактических затрат бригады используются планово-расчетные цены, принятые при определении плановых затрат. Остаток сырья и материалов ежемесячно оформляется актом за подписью мастера и бригадира хозрасчетной бригады и сдается соответствующему подотчетному лицу. Убытки и потери бригад строителей и водителей автотранспорта, возникшие по вине хозрасчетной бригады комплектующей организации, (дефекты при изготовлении продукции, небрежная и некомплектная укладка материалов в контейнеры и пакеты, сверхнормативный простой автотранспорта под погрузкой, несвоевременная поставка конструкций, деталей, материалов на строительную площадку против ежемесячно представляемого и согласованного со строительно-монтажной организацией графика и т.п.) относятся на фактические затраты этой бригады по актам рекламаций, составленным с участием представителей заинтересованных сторон.
4.6. За достигнутую экономию от снижения плановых затрат на изготовление продукции и издержек на комплектацию хозрасчетная бригада премируется ежемесячно. Размер указанной премии устанавливается в зависимости от выполнения недельно-суточных производственных заданий при условии выполнения месячного графика комплектных поставок в заданной номенклатуре и не должен превышать 50 процентов суммы достигнутой экономии. Из общей суммы премии не менее 85 процентов направляется на премирование рабочих хозрасчетной бригады, вспомогательных и обслуживающих бригад и до 15 процентов — на премирование инженерно-технических работников и служащих комплектующей организации.
5. БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД НА ПЕРЕВОЗКАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ
5.1. Бригадный подряд применяется на перевозках строительных материалов, конструкций, деталей, изделий, монтажных узлов и заготовок, оборудования и других строительных грузов. На бригадный подряд переводятся бригады водителей автотранспорта, осуществляющие перевозки грузов по графикам, согласованным с потребителями. При транспортировке строительных грузов на объект (на объекты — в районе сосредоточенного строительства) несколькими бригадами водителей все они, как правило, переводятся на этот метод работы.
5.2. Перевод бригад на бригадный подряд осуществляется при наличии согласованных с потребителем графиков комплектных перевозок грузов на объекты строительства, отраслевых производственных норм расхода материальных ресурсов, нормативов затрат труда и заработной платы. Состав бригады водителей определяется администрацией предприятия автомобильного транспорта исходя из объемов и структуры перевозок, транспортных схем, графиков доставки грузов (комплектации объектов строительства) и достигнутого уровня выполнения норм выработки. За бригадой закрепляется подвижной состав автотранспорта, необходимый для осуществления поручаемых перевозок.
5.3. Договор бригадного подряда заключается с каждой бригадой на год. Бригаде поручаются перевозки комплектов строительных грузов по объектам строительства, грузоотправителям и грузополучателям в соответствии с согласованными с потребителями графиками и объемами автотранспортных перевозок. При осуществлении перевозок строительных грузов одного вида несколькими бригадами водителей одной колонны автотранспортное предприятие заключает с ними один договор. В этом случае определяются единые показатели работы и ведется общий учет затрат всех бригад. Ежемесячно хозрасчетной бригаде выдается согласованные с потребителем месячные планы и графики автотранспортных перевозок строительных грузов в номенклатуре с понедельной, посуточной и почасовой разбивкой, обеспечивающие комплектную поставку материалов, конструкций и деталей на объекты строительства в соответствии с их потребностью, определяемой графиками производства строительно-монтажных работ.
5.4. Плановые затраты рассчитываются на поручаемый бригаде месячный объем перевозок по калькуляции, составляемой автотранспортным предприятием, по следующим статьям: затраты на горючее; затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы; затраты на техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт; затраты по износу и ремонту авторезины. В случаях замены перевозимых материалов и подвижного состава, изменений маршрутов и номенклатуры грузов, вызванных производственной необходимостью, администрация по согласованию с бригадой пересчитывает плановые затраты бригады и принимает дополнительные меры, обеспечивающие выполнение договора бригадного подряда и графика перевозки грузов по уточненной номенклатуре в установленные сроки. При переводе на бригадный подряд всех бригад автотранспортного предприятия сумма плановых затрат на поручаемые бригадам перевозки не должна превышать соответствующие затраты, предусмотренные планом себестоимости перевозок (грузооборота) в целом по автотранспортному предприятию.
5.5. Затраты бригады на горюче-смазочные материалы, запасные части и агрегаты, авторезину и другие эксплуатационные расходы учитываются и относятся на себестоимость перевозок по утвержденным планово-учетным ценам. Фактически выполненные бригадой объемы перевозок определяются ежемесячно по товарно-транспортным накладным, актам геодезических замеров и подтвержденным потребителями данным о выполнении графиков перевозок.
5.6. За достигнутую экономию от снижения плановых затрат бригада водителей ежемесячно премируется в зависимости от выполнения недельно-суточных графиков перевозок при условии выполнения месячного плана автотранспортных перевозок в заданной номенклатуре. Размер указанной премии определяется в пределах до 60 процентов суммы достигнутой экономии. Из общей суммы премии не менее 85 процентов направляется на премирование бригады водителей, бригады по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава и до 15 процентов — на премирование инженерно-технических работников и служащих автотранспортного предприятия. Конкретные размеры и распределение премий устанавливаются администрацией автотранспортного предприятия по согласованию с профсоюзным комитетом этого предприятия.
5.7. В связи с введением премирования за достигнутую бригадой экономию премии за экономию авторезины, горюче-смазочных материалов, средств на эксплуатационный ремонт и техническое обслуживание автомобилей против нормативов отдельно не выплачиваются. Все действующие меры материальной ответственности работников автотранспортного предприятия за перерасход бензина, недопробег авторезины и т.п. в условиях бригадного подряда сохраняются.
6. СКВОЗНОЙ ПОТОЧНЫЙ БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД НА СТРОИТЕЛЬНОМ КОНВЕЙЕРЕ
6.1. Сквозной поточный бригадный подряд применяется, как правило, организациями и предприятиями, имеющими опыт внедрения бригадного подряда в различных звеньях строительного конвейера. Число звеньев хозрасчетного строительного конвейера может быть различным и зависит от характера выполняемых работ, типа и производственной структуры строительно-монтажной организации, количества и подчиненности привлекаемых предприятий по производству строительных конструкций и деталей. На объектах, сооружаемых домостроительными комбинатами, трестами крупнопанельного домостроения, сельскими строительными и заводостроительными комбинатами, сквозной поточный бригадный подряд, как правило, применяется по схеме «завод — комплектация — транспорт — стройка». В условиях поставок на стройку конструкций и деталей от многих предприятий-изготовителей и обеспечения строящихся объектов всеми видами материальных ресурсов управлениями (организациями) производственно-технологической комплектации сквозной поточный бригадный подряд применяется, как правило, по схеме «комплектация — транспорт — стройка». На сооружении линейных объектов и при производстве земляных работ комплексными механизированными бригадами (механизированными комплексами) сквозной поточный бригадный подряд применяется по схеме «транспорт — стройка».
6.2. Вопрос о внедрении сквозного поточного бригадного подряда на конкретном объекте (объектах) решается генподрядной строительно-монтажной организацией по согласованию с субподрядными организациями, заказчиком, управлением производственно-технологической комплектации вышестоящего по подчиненности хозяйственного органа генподрядчика, предприятиями по производству строительных конструкций и деталей, предприятиями автомобильного транспорта в соответствии с п. 1.6 настоящего Положения. Это решение оформляется совместным приказом руководителей указанных организаций (предприятий). Администрация организаций и предприятий различных звеньев строительного конвейера и входящие в их состав хозрасчетные бригады с участием профсоюзных комитетов этих организаций и предприятий организуют заключение договоров о сквозном поточном бригадном подряде в соответствии с Типовым договором, прилагаемым к настоящему Положению. От имени участвующих в сквозном поточном бригадном подряде хозрасчетных бригад договор подписывают бригадиры, от имени организаций и предприятий — их руководители по согласованию с профсоюзными комитетами этих организаций (предприятий). В зависимости от условий строительства при заключении договора сквозного поточного бригадного подряда стороны принимают на себя обязательства по обеспечению сдачи заказчикам в установленные сроки стройки, пускового комплекса, отдельного объекта строительства или его очереди. Договор сквозного поточного бригадного подряда заключается на весь период строительства и ежегодно уточняется. Во всех случаях и вариантах строительного конвейера обязательным условием применения сквозного поточного бригадного подряда должен быть перевод на бригадный подряд всех бригад, занятых в едином технологическом процессе обеспечения и сооружения стройки, пускового комплекса, отдельного объекта строительства или его очереди. Бригады рабочих и администрация организаций (предприятий), в состав которых входят эти бригады, заключают между собой договоры бригадного подряда. Заключение договоров бригадного подряда с бригадами, участвующими в сквозном поточном бригадном подряде, учет фактических затрат, определение непроизводительных расходов в связи с несоблюдением условий договоров бригадами-смежниками, подведение итогов работы хозрасчетных бригад, оплата труда и их материальное поощрение осуществляется организациями и предприятиями в порядке, предусмотренном соответствующими разделами настоящего Положения. Для обеспечения успешного применения сквозного поточного бригадного подряда организуется социалистическое соревнование хозрасчетных бригад строительного конвейера по принципу «Рабочей эстафеты». При этом бригады принимают социалистические обязательства по своевременному и качественному выполнению порученных работ, рациональному использованию сырьевых, материально-технических и топливно-энергетических ресурсов, повышению производительности труда, а также оказанию помощи и поддержки бригадам-смежникам.
6.3. При внедрении сквозного поточного бригадного подряда основными документами, регулирующими работу хозрасчетных бригад организаций и предприятий различных звеньев строительного конвейера, являются утвержденные генподрядчиком проекты производства работ, график поточного строительства объектов, разработанный с учетом обеспечения установленных сроков ввода их в действие, графики комплектации объектов строительства и графики загрузки хозрасчетных бригад.
6.4. При переводе на бригадный подряд всех бригад на домостроительных комбинатах, в трестах крупнопанельного домостроения, сельских строительных комбинатах и других строительно-монтажных организациях, выполняющих собственными силами все работы по объектам строительства и обеспечивающих ввод их в эксплуатацию, по решению руководства вышестоящего по подчиненности этих комбинатов (трестов, организаций) хозяйственного органа плановые затраты на выполнение работ, поручаемых хозрасчетным бригадам, могут определиться в следующем порядке: из сметной стоимости работ по каждому объекту исключаются плановые накопления и сумма планируемого снижения себестоимости выполняемых работ. При этом величина снижения себестоимости определяется по каждому объекту дифференцированно исходя из снижения себестоимости работ, предусмотренного в плане строительно-монтажной организации, с учетом плана оргтехмероприятий. К полученной таким образом стоимости работ по каждому объекту прибавляются лимитированные средства, относящиеся к строительно-монтажным работам, предусмотренные в главе 9 сводного сметного расчета стоимости строительства. Сумма плановых затрат по всем объектам не должна превышать соответствующие затраты, предусмотренные планом себестоимости работ в целом по строительно-монтажной организации. Фактическая себестоимость работ по объектам строительства определяется в установленном порядке. Определение экономии или перерасхода производится по каждому объекту, принятому в эксплуатацию государственной приемочной комиссией. При условии своевременного или досрочного ввода объекта в эксплуатацию, хозрасчетные бригады премируются за экономию, полученную от снижения плановых затрат по этому объекту. Размер указанной премии устанавливается в зависимости от качества строительства объекта, определяемого государственной приемочной комиссией, и не должен превышать 50 процентов суммы достигнутой экономии. Конкретный размер премии устанавливается руководителем строительно-монтажной организации и профсоюзным комитетом. Премия за достигнутую экономию выплачивается в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
6.5. На сооружении линейных объектов и при производстве земляных работ на сквозной поточный бригадный подряд переводятся комплексные механизированные бригады (механизированные комплексы), объединяющие звенья механизаторов, водителей транспортных средств и рабочих других профессий одной или нескольких организаций и предприятий. Администрация организаций и предприятий и входящие в их состав звенья механизированного комплекса заключают между собой договор сквозного поточного бригадного подряда на выполнение технологических циклов работ по объектам годовой программы. Механизированным комплексам выдаются аккордные наряды и расчеты плановых затрат по каждому объекту. Если звенья механизированного комплекса подчинены различным организациям и предприятиям, то плановые затраты определяются раздельно для каждого из них. Соответственно осуществляется раздельный учет фактических затрат. Выплата премии за достигнутую экономию от снижения плановых затрат по каждому объекту производится после выполнения всех порученных работ по объекту за счет соответствующей экономии от снижения плановых затрат.
Приложение 1
ТИПОВОЙ ДОГОВОР БРИГАДНОГО ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Гор. __________________________________ "__" __________________ 198_ г.
Строительно-монтажная организация _________________________________________ (Наименование)
в лице руководителя ___________________________________, с одной стороны, и (Фамилия, и.о.) ______________________________________________________ хозрасчетная бригада (Комплексная, специализированная)
в лице бригадира _______________________________________, с другой стороны, (Фамилия, и.о.)
действующие на основании Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве, заключили между собой нижеследующий договор.
1. Строительно-монтажная организация поручает, а хозрасчетная бригада
принимает на себя выполнение строительно-монтажных работ __________________
(Наименование работ)
на строительстве (реконструкции) __________________________________________
(Наименование объекта, его очереди, узла)
и обеспечение готовности законченного строительством объекта (комплекса работ) к сдаче заказчику (генподрядчику) в установленный срок.
2. Состав, объемы, технология производства и последовательность
выполнения работ определяются проектно-сметной документацией и проектом производства работ.
3. Сметная стоимость всех поручаемых хозрасчетной бригаде по
настоящему договору работ составляет ________ руб.
4. Сроки выполнения работ:
начало работ __________________
(Год, месяц, дата)
окончание работ __________________
(Год, месяц, дата)
Строительно-монтажная организация обязуется: Своевременно обеспечивать бригаду проектно-сметной документацией; исправными строительными машинами, инструментом и вспомогательными приспособлениями; качественными материальными ресурсами в соответствии с графиком поступления строительных материалов, конструкций и деталей, входящим в состав прилагаемого к договору проекта производства работ. Создать условия, обеспечивающие сохранность материалов, конструкций, деталей и инструмента, передаваемых бригаде. Осуществить необходимый учет и инженерно-техническое руководство строительством, внедрять прогрессивные методы организации и производства строительно-монтажных работ, мероприятия по охране и научной организации труда. Ежемесячно подводить итоги и информировать бригаду о результатах ее работы. Другие обязательства __________________________________________________
6. Хозрасчетная бригада обязуется: Выполнить предусмотренные договором строительно-монтажные работы с обеспечением готовности законченного строительством объекта (комплекса работ) к сдаче заказчику (генподрядчику) в установленный срок и в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами. Обеспечить прием, складирование, сохранность и рациональное расходование поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и деталей. Рационально использовать строительные машины и автотранспорт. Обеспечить готовность выполняемых строительно-монтажных работ для производства последующих работ бригадами смежников в сроки, установленные графиком, входящим в состав прилагаемого к договору проекта производства работ. Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. Устранить безвозмездно в пределах установленных в договоре сроков отдельные отступления от проекта, строительных норм и правил, допущенные в процессе выполнения работ. Другие обязательства __________________________________________________
7. За успешное выполнение условий договора хозрасчетной бригаде выплачиваются следующие виды премий: за выполнение аккордного задания; за достигнутую экономию от снижения плановых затрат на выполнение работ; из средств фонда материального поощрения, образованного за счет отчислений от прибыли (экономии); за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства; за сохранность сборных конструкций и деталей.
8. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Положением о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.
9. Условия договора обсуждены на собрании хозрасчетной бригады и согласованы с профсоюзным комитетом (протокол N _______ от «__» ____________ 198_ г.). Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для каждой стороны и один экземпляр — для вышестоящей организации. К договору прилагаются: проект производства работ; аккордный наряд с калькуляцией затрат труда и заработной платы; расчет плановых затрат; лимитно-комплектовочные карты на материалы, конструкции и детали.
Строительно-монтажная Хозрасчетная бригада организация
_____________________ ____________________
(Подпись) (Подпись)
Приложение 2
ТИПОВОЙ ДОГОВОР БРИГАДНОГО ПОДРЯДА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ
Гор. ___________________________________ "__" _________________ 198_ г.
Предприятие ___________________________________________ в лице руководителя (Наименование)
__________________________________, с одной стороны, и хозрасчетная бригада (Фамилия, и.о.)
в лице бригадира _________________________________________________________, (Фамилия, и.о.)
с другой стороны, действующие на основании Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве, заключили между собой на 198_ г.
нижеследующий договор.
1. Предприятие поручает, а хозрасчетная бригада принимает на себя
изготовление строительных конструкций и деталей ___________________________
(Наименование)
__________________________________ в запланированном объеме и номенклатуре.
2. Объемы, технология и последовательность изготовления строительных конструкций и деталей определяются технологической документацией.
3. Предприятие обязуется: Своевременно обеспечивать бригаду качественным сырьем, материалами, электрической и тепловой энергией, оборудованием, оснасткой, инвентарем и инструментом. Создать условия, обеспечивающие сохранность сырья, материалов, оснастки, инвентаря и инструмента, передаваемых бригаде. Осуществлять необходимый учет и инженерно-техническое руководство производственными процессами, внедрять прогрессивную технологию производства, мероприятия по охране и научной организации труда. Улучшать производственно-бытовые условия. Ежемесячно подводить итоги и информировать бригаду о результатах ее работы. Другие обязательства __________________________________________________.
4. Хозрасчетная бригада обязуется: Выполнять месячные планы по производству продукции, увязанные с графиками комплектации объектов строительства, обеспечивая ритмичное выполнение недельно-суточных производственных заданий в установленной номенклатуре, в строгом соответствии с графиком выпуска и сдачи на склад готовой продукции, стандартами и технической документацией. Обеспечить рациональное использование сырья, материалов, электрической и тепловой энергии, оборудования, оснастки, инвентаря и инструмента. Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. Устранить безвозмездно отдельные отступления от технической документации, допущенные в процессе изготовления строительных конструкций и деталей. Другие обязательства __________________________________________________
5. За успешное выполнение условий договора хозрасчетной бригаде выплачиваются следующие виды премий: из фонда заработной платы; за достигнутую экономию от снижения плановых затрат на изготовление продукции; из средств фонда материального поощрения, образованного за счет отчислений от прибыли (экономии). Хозрасчетная бригада подсобного производства, находящегося на балансе строительно-монтажной организации, премируется также за ввод в действие объектов строительства.
6. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Положением о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.
7. Условия договора обсуждены на собрании хозрасчетной бригады и согласованы с профсоюзным комитетом (протокол N _____ от «__» ______________ 198_ г.). Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для каждой стороны и один экземпляр — для вышестоящей организации. К договору ежемесячно прилагаются: месячные планы и графики изготовления продукции, расчеты плановых затрат.
Предприятие Хозрасчетная бригада ___________ ____________________ (Подпись) (Подпись)
Приложение 3
ТИПОВОЙ ДОГОВОР БРИГАДНОГО ПОДРЯДА НА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ
Гор. ___________________________________ "__" _________________ 198_ г.
Организация ___________________________________________ в лице руководителя (Наименование) __________________________________________, с одной стороны, и хозрасчетная (Фамилия, и.о.)
бригада в лице бригадира __________________________________________________ (Фамилия, и.о.)
с другой стороны, действующие на основании Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве, заключили между собой на 198_ г.
нижеследующий договор.
1. Организация поручает, а хозрасчетная бригада принимает на себя
обеспечение комплектных поставок __________________________________________ (Наименование)
в запланированном объеме и номенклатуре.
2. Объемы, технология и последовательность комплектации определяются нормативно-технологической документацией.
3. Организация обязуется: Своевременно обеспечивать бригаду качественным сырьем, материалами, электрической и тепловой энергией, оборудованием, оснасткой, инвентарем и инструментом. Создать условия, обеспечивающие сохранность сырья, материалов, оснастки, инвентаря и инструмента, передаваемых бригаде. Осуществлять необходимый учет и инженерно-техническое руководство производственными процессами, внедрять прогрессивную технологию производства, мероприятия по охране и научной организации труда. Улучшать производственно-бытовые условия. Обеспечивать своевременную подачу транспортных средств. Ежемесячно подводить итоги и информировать бригаду о результатах ее работы. Другие обязательства __________________________________________________
4. Хозрасчетная бригада обязуется: Выполнять месячные планы по изготовлению продукции, переработке и повышению технологической готовности материалов, увязанные с графиками комплектации объектов строительства, обеспечивая ритмичное выполнение недельно-суточных производственных заданий в установленной номенклатуре, в строгом соответствии с графиком выпуска, стандартами и технической документацией (для бригад производственных цехов). Выполнять месячные планы по формированию комплектов, их укладке в контейнеры, пакеты и отгрузке комплектов на строительные площадки, обеспечивая ритмичное выполнение недельно-суточных производственных заданий в установленном объеме и номенклатуре, в строгом соответствии с графиками комплектных поставок (для бригад участков комплектации). Обеспечивать рациональное использование сырья, материалов, электрической и тепловой энергии, оборудования, оснастки, инвентаря и инструмента. Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. Устранять безвозмездно отдельные отступления от технической документации, допущенные в процессе производства продукции (комплектации). Не допускать сверхнормативных простоев транспортных средств. Другие обязательства __________________________________________________
5. За успешное выполнение условий договора хозрасчетной бригаде выплачиваются следующие виды премий: из фонда заработной платы; за достигнутую экономию от снижения плановых затрат; из средств фонда материального поощрения, образованного за счет отчислений от прибыли (экономии).
6. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Положением о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.
7. Условия договора обсуждены на собрании хозрасчетной бригады и согласованы с профсоюзным комитетом (протокол N _____ от «__» ______________ 198_ г.). Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для каждой стороны и один экземпляр — для вышестоящей организации. К договору ежемесячно прилагаются: унифицированная нормативно-технологическая документация по комплектации объектов строительства; месячные планы и графики выпуска продукции (комплектных поставок); лимитно-комплектовочные карты; расчеты плановых затрат.
Организация Хозрасчетная бригада ___________ ____________________ (Подпись) (Подпись)
Приложение 4
ТИПОВОЙ ДОГОВОР БРИГАДНОГО ПОДРЯДА НА ПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ
Гор. ___________________________________ "__" _________________ 19__ г.
Предприятие ___________________________________________ в лице руководителя (Наименование) __________________________________________, с одной стороны, и хозрасчетная (Фамилия, и.о.)
бригада в лице бригадира ________________________________________, с другой (Фамилия, и.о.)
стороны, действующие на основании Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве, заключили между собой на 198_ год нижеследующий
договор.
1. Предприятие поручает, а хозрасчетная бригада принимает на себя
автотранспортные перевозки строительных грузов для строительства __________
(Наименование объектов)
в запланированном объеме и номенклатуре.
2. Объем, последовательность и сроки перевозок строительных грузов определяются технологической документацией.
3. Предприятие обязуется: Обеспечить бригаду технически исправным и надежным в эксплуатации подвижным составом, горюче-смазочными материалами, запасными частями, авторезиной, инструментом. Организовать в установленные сроки техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, своевременное устранение неисправностей по заявкам бригады. Осуществлять необходимый учет и инженерно-техническое руководство перевозками строительных грузов, внедрять прогрессивные методы перевозок, мероприятия по охране и научной организации труда. Принимать необходимые меры к устранению сверхнормативных простоев автомобилей. Ежемесячно подводить итоги и информировать бригаду о результатах ее работы. Другие обязательства __________________________________________________
4. Хозрасчетная бригада обязуется: Выполнять месячные планы перевозок, установленные в соответствии с прилагаемыми к договору графиками автотранспортных перевозок грузов на объекты строительства, согласованными с грузоотправителями и грузополучателями. Следить за правильностью погрузки и крепления грузов, а также оформлением товарно-транспортных документов. Обеспечить сохранность и товарный вид строительных грузов во время транспортировки. Обеспечивать правильную техническую эксплуатацию и поддержание подвижного состава в исправном состоянии. Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и дорожного движения. Другие обязательства __________________________________________________
5. За успешное выполнение условий договора хозрасчетной бригаде выплачиваются следующие виды премий: из фонда заработной платы; за достигнутую экономию от снижения плановых затрат на перевозки строительных грузов; из средств фонда материального поощрения, образованного за счет отчислений от прибыли (экономии). Хозрасчетная бригада водителей автомобилей, непосредственно участвующая в технологическом процессе строительства, премируется также за ввод в действие объектов строительства.
6. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Положением о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.
7. Условия договора обсуждены на собрании хозрасчетной бригады и согласованы с профсоюзным комитетом (протокол N _____ от «__» ______________ 198_ г.). Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для каждой стороны и один экземпляр — для вышестоящей организации. К договору ежемесячно прилагаются: месячные планы и графики автотранспортных перевозок; наряды; расчеты плановых затрат.
Предприятие Хозрасчетная бригада ___________ ____________________ (Подпись) (Подпись)
Приложение 5
ТИПОВОЙ ДОГОВОР СКВОЗНОГО ПОТОЧНОГО БРИГАДНОГО ПОДРЯДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Гор. ___________________________________ "__" _________________ 198_ г.
Строительно-монтажные организации _________________________________________ (Наименование)
в лице руководителей ______________________________________________________ (Фамилия, и.о.)
именуемые в дальнейшем «Подрядчики», и хозрасчетные бригады в лице бригадиров ________________________________________________________________ (Фамилия, и.о.)
предприятия по производству строительных конструкций и деталей ____________
(Наименование)
в лице руководителей ______________________________________________________ (Фамилия, и.о.)
именуемые в дальнейшем «Изготовители», и хозрасчетные бригады в лице бригадиров ________________________________________________________________ (Фамилия, и.о.)
комплектующие организации _________________________________________________ (Наименование)
в лице руководителей ______________________________________________________ (Фамилия, и.о.)
именуемые в дальнейшем «Поставщики», и хозрасчетные бригады в лице бригадиров ________________________________________________________________ (Фамилия, и.о.)
автотранспортные предприятия ______________________________________________ (Наименование)
в лице руководителей ______________________________________________________ (Фамилия, и.о.)
именуемые в дальнейшем «Перевозчики», и хозрасчетные бригады в лице бригадиров ________________________________________________________________ (Фамилия, и.о.)
действующие на основании Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве, заключили между собой нижеследующий договор.
1. Стороны принимают на себя обеспечение строительства и сдачи
заказчикам ________________________________________________________________
(Наименование стройки, пускового комплекса, объекта строительства,
его очереди)
в срок с ________________________________ по ______________________________ (Год, месяц, дата) (Год, месяц, дата)
2. В целях обеспечения сдачи в эксплуатацию указанных объектов в
установленные сроки стороны обязуются: «Подрядчики» и их хозрасчетные бригады Выполнить строительно-монтажные работы по графику поточного строительства с обеспечением готовности законченных строительством объектов к сдаче заказчикам в установленные сроки в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами. Другие обязательства __________________________________________________
"Изготовители" и их хозрасчетные бригады
Изготовить комплекты конструкций и деталей для строящихся объектов, обеспечивая ритмичное выполнение месячных и недельно-суточных производственных заданий в установленной номенклатуре, увязанных с
графиками комплектации объектов строительства. Другие обязательства __________________________________________________
"Поставщики" и их хозрасчетные бригады
Обеспечить комплектную поставку материалов, конструкций и деталей на строительные площадки на основе ритмичного выполнения месячных и недельно-суточных производственных заданий в установленном объеме и номенклатуре в строгом соответствии с графиками комплектации объектов
строительства. Другие обязательства __________________________________________________
"Перевозчики" и их хозрасчетные бригады
Осуществить перевозки комплектов грузов на объекты строительства в соответствии с согласованными с грузоотправителями и грузополучателями графиками автотранспортных перевозок строительных грузов, обеспечивая их
сохранность и товарный вид во время транспортировки. Другие обязательства __________________________________________________
3. Общий контроль за выполнением обязательств по настоящему договору
осуществляет генеральный подрядчик с участием ответственных представителей сторон и объединенного совета бригадиров строительного конвейера.
4. Убытки, непроизводительные расходы или потери хозрасчетных бригад,
вызванные несоблюдением бригадами-смежниками условий настоящего договора и устанавливаемые актом за подписью бригадиров и руководителей соответствующих организаций и предприятий, относятся фактические затраты виновных бригад. В случае разногласий сторон вопрос рассматривается вышестоящими организациями и объединенным советом бригадиров строительного
конвейера.
5. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются
Правилами о договорах подряда на капитальное строительство и разъяснениями к ним Госстроя СССР, Госплана СССР, Стройбанка СССР и Госбанка СССР, Положением о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями, Положением о поставках продукции производственно-технического назначения и Положением о сквозном поточном
бригадном подряде в строительстве.
6. Условия договора обсуждены на собрании представителей
«Подрядчиков», «Изготовителей», «Поставщиков», «Перевозчиков» и их хозрасчетных бригад и согласованы с профсоюзными комитетами (протокол N ___ от «__» ____________ 198_ г.). Настоящий договор составлен в _______ экземплярах: по одному для каждой стороны и один экземпляр — для объединенного совета бригадиров строительного конвейера. К договору прилагаются: проекты производства работ; график поточного строительства объектов; графики комплектации объектов строительства; графики загрузки хозрасчетных бригад по объектам строительства.
"Подрядчики" _________________ Хозрасчетные бригады
(Подписи) "Подрядчиков" ____________________
(Подписи)
_________________ ____________________
_________________ ____________________
"Изготовители" _________________ Хозрасчетные бригады
(Подписи) "Изготовителей" ____________________
(Подписи)
_________________ ____________________
_________________ ____________________
"Поставщики" _________________ Хозрасчетные бригады
(Подписи) "Поставщиков" ____________________
(Подписи)
_________________ ____________________
_________________ ____________________
"Перевозчики" _________________ Хозрасчетные бригады
(Подписи) "Перевозчиков" ____________________
(Подписи)
_________________ ____________________
_________________ ____________________